close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Изменения 6.08.10

код для вставкиСкачать
 1
Администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области Утверждено распоряжением И.о. Главы сельского поселения Барвихинское
от «30» июля 2010г. №233-р ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ ПО РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ п.Барвиха (
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН) Торги проводит: Администрация сельского поселения Барвихинское
И.о. Главы сельского поселения Барвихинское И.В. Сергеев д. Барвиха 2010
г. 2
СОДЕРЖАНИЕ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.........................................................................................................3 II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА......................................................................4 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ......................................................................................................................4 2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.................................................................................................7 3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ...............................................................8 4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.......................................................................11 5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА.15 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА................17 7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ..................................................................................................................21 III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА..........................................................................23 IV.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ............................................30 V. ПРОЕКТ МУНИЦЫПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (ПРИЛАГАЕТСЯ)......................................35 VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА......................................................................................................................35 ФОРМА № 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ.................................................................................................36 ФОРМА № 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ......................................................................37 ФОРМА № 3. АНКЕТА...........................................................................................................................40
ФОРМА №4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ.............................................41
ФОРМА № 5. РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА..............................................44 ФОРМА №6. ДОВЕРЕННОСТЬ.............................................................................................................45
ФОРМА №7 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ..46 I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Размещение заказов для муниципальных нужд  осуществляемые в установленном порядке действия заказчика на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Муниципальные заказчики (далее также  заказчики)  получатели средств бюджета муниципального образования «сельское поселение Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области» при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Участник размещения заказа  любое юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта. Аукционная комиссия  комиссия, созданная заказчиком для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Официальный сайт  официальный сайт сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  www.odin.ru
. Официальное печатное издание  официальное печатное издание сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  газета «Новые рубежи». Аукцион  торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта. Документация об аукционе  документация, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Номер аукциона  номер реестровой записи торгов на сайте субъекта Российской Федерации (
Московской области) www.gz-mo.ru. Заявка на участие в аукционе  письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе. Муниципальный контракт  договор, заключенный заказчиком от имени муниципального образования «сельское поселение Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области» в целях обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области. Предмет аукциона  право на заключение муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области. Лот  предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении муниципальных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области. Электронный документ  документ, информация в котором предоставлена в электронно-
цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой подписи». Аукционист  представитель заказчика
, выбранный из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов, проводящий от имени заказчика аукцион на право заключения муниципального контракта. 4
Представитель участника аукциона  лицо, представляющее интересы участника аукциона по доверенности, и принимающее непосредственное участие в процедуре аукционного торга, зарегистрированное для этого и получившее карточку участника аукциона соответственно регистрационному номеру заявки участника аукциона. II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Законодательное регулирование Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями от 31 декабря 2005 г., 27 июля 2006 г., 20 апреля, 24 июля, 8 ноября 2007 г., 23 июля, 1, 30 декабря 2008 г., 28 апреля, 8 мая 2009 г.,
1 июля 2009г.,17 июля 2009г.), Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ. 1.2. Заказчик Заказчик, указанный в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе соответственно, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг · Предмет аукциона указан в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Заказчик, извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в частях IV и V в соответствии с процедурами, приведенными в документации об аукционе. · Место, условия и сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в частях IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ» и V «ПОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». 1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты · Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования муниципального заказа, указанного в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется» и указан в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». 1.6. Требования к участникам размещения заказа · В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. · В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5
· Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. · Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным требованиям, установленным в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». 1.6.1. Обязательные требования к Участникам размещения заказа: · соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; · непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; · неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; · отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; · обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; · отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. · В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик вправе установить участникам размещения заказа требование выполнения за последние пять лет, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. · Участники должны предоставить информацию в полном объеме согласно требованиям, предъявленным Заказчиком в документации об аукционе. Неполное предоставление информации или же подача заявки на участие в аукционе, по существу не отвечающей требованиям настоящей инструкции, дает право Заказчику на отклонение заявки на участие в аукционе. Участник размещения заказа должен представить подробное описание функциональных характеристик (
потребительских свойств) и качественных характеристик товара, сведения о качестве работ, услуг согласно формам. 1.7. Привлечение соисполнителей: Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению муниципального контракта соисполнителей (
субподрядчиков) в случае, если это допускается в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». 1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении муниципального контракта 6
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа Заказчик, вправе устанавливать преимущества - участникам аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, согласно перечню, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 05.12.2008 N 427 "
Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд». Установленный размер преференции составляет 15% от начальной (максимальной) цены контракта; - учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Преимущества (преференции), если таковые установлены Заказчиком, указывается в
извещении о проведении открытого аукциона и в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Примечание:
Преференции по товарам российского производства не устанавливаются, если в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров, часть из которых не указана в пункте 1 Приказа Минэкономразвития России от 05.12.2008 N 427. В случае если размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства информация указывается Заказчиком в извещении о проведении открытого аукциона. 1.10.
Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе · При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае: · непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ; · несоответствия требованиям, указанным в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; · непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если необходимость предоставления обеспечения указана в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; а также в случае, если в представленном платежном поручении (копии платежного поручения) содержатся реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа, не соответствующие указанным в документации, о торгах, а также в случае, если сумма платежа менее указанного в документации размера обеспечения заявки. · несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе. в том числе: а) неполнота или недостоверность сведений, представленных в заявке, в том числе отсутствие сведений о стране происхождения товара, предлагаемого к поставке, если требование установлено в Техническом задании; б) документы не оформлены должным образом; в) подача заявки неправомочным лицом. д) подача заявки участником, не являющимися субъектом малого предпринимательства, в случае, если аукцион объявлен для данной категории участников 7
· Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае: · установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе; · в случае непоступления в течении пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе средств в качестве обеспечения заявок на счет, реквизиты которого указаны в документации об аукционе, или поступления таких средств в объеме, не соответствующем указанному в документации об аукционе, · если денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе поступили на счет по платежному поручению, иному, чем представленное в заявке; · установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; · установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. · В случае установления фактов несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», такой участник отстраняется от участия в аукционе на любом этапе его проведения, а в случае признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не заключается. 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 2.1 . Предоставление документации об аукционе Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона. Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте www.odin.ru
. При этом в случае разночтений, преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, подписанный заказчиком. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на бумажном носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа не в соответствии с предусмотренным порядком. 2.2. Разъяснение положений документации об аукционе · При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. · Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», как адрес заказчика. · Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе указаны в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на сайте www.odin.ru
с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Сведения о возможности обмена данными и сведениями между Заказчиком и участниками размещения заказа в форме электронного документа сообщаются в Информационной карте аукциона. 8
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе · Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. · В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Новые рубежи» и в течение одного дня размещаются на сайте www.odin.ru
. Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым документация об аукционе была предоставлена в порядке, предусмотренном в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в газете «Новые рубежи» и размещения на сайте www.odin.ru
. внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. · Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с сайта www.odin.ru
., идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте www.odin.ru
. и опубликованные в газете «Новые рубежи». · Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 2.4. Отказ от проведения аукциона · Заказчик официально опубликовавшие в газете «Новые рубежи» и разместившие на сайте www.odin.ru
. извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. · Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно в течение 5 (пяти) рабочих дней и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. · В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в аукционе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в аукционе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение 5 (
пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. · В случае отказа Заказчика от проведения аукциона с нарушением сроков, заказчик несет ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению · Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый муниципальный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи». · Участник размещения заказа готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями раздела 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ и в соответствии 9
с формами документов, установленными частью VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». · В случае, если Участник размещения заказа планирует принять участие в аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в аукционе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. · При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ · Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.  Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.  Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в аукционе.  При этом ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе."; · Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей. · Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме № 1 «ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ». · Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (
физическим лицом). · Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. · Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в аукционе, а также опоздавших заявок на участие в аукционе. 3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе · Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке. · Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. · Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при 10
условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. · На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации. · Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе Заявка на участие в аукционе должна содержать: · сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона  указываются участником размещения заказа в форме 2 части VI «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица; г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;"; · сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (в случае, если предметом муниципального контракта является поставка товаров), о качестве работ, услуг (в случае, если предметом муниципального контракта является выполнение работ или оказание услуг), оформляемые в соответствии с формой 4 ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГЮ, в которой необходимо указать перечень предложений участника размещения заказа по выполнению работ, услуг, единицу измерения, значение, качественные характеристики, пояснения и информация участника размещения заказа в том числе: а) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 11
· документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; б) копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному заказчиком в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; г) копии иных разрешительных документов, необходимых Участнику размещения заказа для исполнения муниципального контракта. д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, - в случае, если заказчиком установлено требование в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; Указанные документы не предоставляются, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство. Примечание
В отношении объекта капитального строительства, введенного или принятого в эксплуатацию до 1 января 2006 года
участник вправе предоставлять, документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию до 1 января 2006 года, и при необходимости документы, подтверждающие стоимость такого объекта (государственный или муниципальный контракт, платежные и иные подтверждающие стоимость объекта капитального строительства документы) · В случае неполного представления документов, перечисленных в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» Участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. · Представление документов с отклонением от установленных в документации об аукционе форм может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. · Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 3.4.
Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг Описание участниками размещения заказа поставляемого товара (наименование, модель), сведений о стране происхождения поставляемого товара,
его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части IV «
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», по форме № 4 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ» . 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе · Заявки на участие в аукционе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». 12
· Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в аукционе в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в газете «Новые рубежи» или размещения на сайте www.odin.ru
извещения о проведении аукциона. · В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. · Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в части III
«III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», регистрируется уполномоченными лицами заказчика. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. · Поступившие заявки регистрируются заказчиком в порядке поступления заявок на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения. 4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе · Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе. 4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе · Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в аукционе в любое время до дня начала рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке: · Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе; · Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицомучастником размещения заказа; · До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; · Если уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подано с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери. · Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются заказчиком. · После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе заказчик, сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе аукционной комиссией не рассматривается. · После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием · Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа 13
4.5. Обеспечение заявок на участие в аукционе · Если в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, участники размещения заказа, подающие заявки на участие в аукционе, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением,
подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копию такого поручения (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. · В целях идентификации заказчиком внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежных средств, участникам размещения заказа в поле «назначение платежа» платежного поручения требуется указать наименование (предмет) аукциона, ссылку на нормативно-
правовой акт, в соответствии с которым производится размещения заказа для муниципальных нужд, номер аукциона, дату и время его проведения (в соответствии с требованиями части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» документации об аукционе). · В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. · Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. · Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, указанным в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»
, до момента начала срока рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА. В противном случае обеспечение заявки на участие в аукционе считается невнесенным. · В случае если в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки: а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона; б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в аукционе; в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе участнику(ам) размещения заказа, которому(ым) отказано в допуске к участию в аукционе; г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер; д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе и возвращены; е) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение 5 (
пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона; д) победителю аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. 14
· Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта. 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 5.1 Рассмотрение заявок на участие в аукционе · Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 3.3. · Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в извещении о проведении аукциона и в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение: · о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа участником аукциона; · об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе. · В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. · На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на сайте www.odin.ru
. · Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 5.2 Порядок проведения аукциона · Аукцион проводится в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые были признаны участниками аукциона. · Электронная форма участия в аукционе не допускается. · Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии, представителей заказчика, участников аукциона или их уполномоченных представителей. · Перед началом проведения аукциона проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Представители участников аукциона должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по форме 6 «ДОВЕРЕННОСТЬ», приведенной в части VI «
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». · Участники аукциона или их представители регистрируются в Листе регистрации представителей участников аукциона, составляемом и подписываемом секретарем аукционной комиссии. 15
· При регистрации участники аукциона или их представители получают от аукционной комиссии карточки с номерами (далее  карточки). Карточку вправе получить только участник аукциона  физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), либо один представитель участника аукциона  юридического лица. Каждым участником аукциона может быть получена только одна карточка. Одно и то же лицо не может быть представителем 2 (двух) и более участников аукциона. Лицо не может быть представителем какого-либо участника аукциона, если это лицо само по себе является участником аукциона. · В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для -
участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения согласно перечню, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 05.12.2008 N 427 "
Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд»; - учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, непосредственно перед началом проведения аукциона сообщается о наличии таких участников аукциона. · Аукцион открывает аукционист, после чего доступ в зал, где проводится аукцион, прекращается. · Аукцион проводится непосредственно аукционистом, который оглашает: правила проведения аукциона, правила поведения на аукционе, наименование и начальную (максимальную) цену лота, шаг аукциона, наименования участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона. · Началом торгов считается момент объявления начальной (максимальной) цены лота. · Аукцион проводится путем снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» на "шаг аукциона", указанный в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · После каждого снижения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», аукционист трижды с равными короткими промежутками времени повторяет начальную (
максимальную) цену контракта, полученную после такого снижения, то есть осуществляет торг на данном «шаге аукциона». · Участник аукциона (представитель участника аукциона) согласный поставить товар, выполнить работы, оказать услуги по называемой аукционистом начальной (максимальной) цене контракта, сигнализирует о подаче предложения о такой цене контракта путем поднятия своей карточки. Предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) принимается и фиксируется, если оно поступило не позднее удара молотка аукциониста. · Аукционист совершает удар молотком, называет номер карточки, поднятой ранее других, и снижает начальную (максимальную) цену контракта на «шаг аукциона», начиная новый торг. · Удар молотка аукциониста совершается в случаях, когда:  поступило одно предложение участника аукциона (представителя участника аукциона) о цене контракта путем поднятия карточки (удар совершается непосредственно после поднятия карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);  поступило несколько предложений участников аукциона (представителей участников аукциона) о цене контракта путем поднятия нескольких карточек (удар совершается непосредственно после поднятия первой карточки и одновременно означает снижение начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона», после чего начинается новый торг);  не поступило ни одного предложения о цене контракта после третьего оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены контракта, полученной после снижения цены контракта на «шаг аукциона» (удар совершается после истечения короткого промежутка времени после третьего объявления цены контракта и одновременно означает снижение "шага аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, после чего начинается новый торг); · аукционист объявляет о завершении аукциона. 16
· В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о начальной (
максимальной) цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить названную аукционистом цену контракта аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (
максимальной) цены контракта и назвать новую начальную (максимальную) цену контракта, полученную в соответствии со сниженным «шагом аукциона». · Аукцион прекращается, когда "шаг аукциона" составляет 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта и ни один участник аукциона (представитель участника аукциона) не сигнализировал о подаче предложения о цене контракта, трижды названной аукционистом. · Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, и чей номер карточки был назван аукционистом последним. · Завершая аукцион, аукционист оглашает номер карточки участника аукциона, признанного победителем и, обращаясь к присутствующим, объявляет: «Продано!» и совершает удар молотком. · Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона. · Заказчик, ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии, аукционистом, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй протокол в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания передается победителю аукциона (по каждому лоту отдельно). · В протокол заносятся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. · Указанный протокол размещается заказчиком на сайте www.odin.ru
. в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в газете «Новые рубежи» в течение 5 (
пяти) рабочих дней со дня подписания указанного протокола. · Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. · В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (
максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" был снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. · В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (
максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 5.3 Требования к предложению о цене контракта  Участник аукциона делает предложение о цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта и «шагом аукциона», указанными в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».  В процессе ведения торгов аукционист объявляет цену, а представители участника аукциона оповещают (сигнализируют) о своем согласии с объявлённой ценой путем поднятия карточки с номером участника аукциона. 17
 Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, в любом случае не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».  Цена муниципального контракта должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи
, которые исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта
или на иных основаниях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены муниципального контракта должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.  В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 6.1 Срок заключения контракта · С победителем аукциона в отношении каждого лота отдельно будет заключен муниципальный контракт в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. · В случае если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и эта заявка была признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, был признан участником аукциона, муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. · В случае, если аукцион признан несостоявшимся (признан несостоявшимся в отношении отдельного лота) в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник аукциона, муниципальный контракт будет заключен с единственным участником аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. 6.2 Порядок заключения контракта · Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе часть V «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА». Примечание:
Если Заказчиком в Извещении и ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ установлены преимущества (преференции) в отношении товаров отечественного производства, то в соответствии с пунктом 4 Приказа Минэкономразвития России от 05.12.2008 N 427, если победителем аукциона признан участник, заявка которого содержит предложение о поставке товара
, происходящего из иностранного государства, муниципальный) контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Цена, по которой будет заключаться муниципальный контракт с таким победителем, с учетом предоставления преференции определяется по следующей формуле: Bh = H  Hmax * 0,15 где: Bh  цена, по которой будет заключаться муниципальный контракт с победителем аукциона, заявка которого содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства; Hmax  начальная (максимальная) цена контракта, установленная в документации об аукционе; 18
Н  цена контракта, предложенная победителем аукциона. Преференции по товарам российского производства не предоставляются в следующих случаях
: - если к участию в аукционе допущен один участник; - если участник конкурса в своей заявке предлагает поставить товары, как российского происхождения, так и иностранного происхождения. · В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный в Информационной карте, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. · В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если требование обеспечения заявки на участие в аукционе установлено в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. Примечание:
Если Заказчиком в Извещении и ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ установлены преимущества (преференции) в отношении товаров отечественного производства, то при заключении муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, цена муниципального контракта снижается на 15 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. · Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 6.3 Обеспечение исполнения муниципального контракта · Если в соответствии с частью «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт обеспечения исполнения муниципального контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (
депозита). Заказчик
в документации об аукционе вправе установить, что обеспечение исполнения муниципального контракта
в виде страхования ответственности по контракту не допускается
. В других случаях способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Сведения о допустимых видах обеспечения исполнения контракта, размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». · Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. А) Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии: 19
· банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации с приложением нотариально заверенной или заверенной банком копии Генеральной лицензии банка; · в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; · банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта; · срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения; · банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Б) Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде страхования ответственности: · соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; · в договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт; · страхование должно покрывать случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по государственному контракту; · договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол аукциона как основание заключения контракта; · срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения; · договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. В) Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства: · Поручителем может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. · Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в вышеуказанном порядке. · При заключении муниципального контракта вместе с договором поручительства должны быть представлены: 1. Соответствующая копия бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке; 2. Документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия: 2.1. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 20
имени поручителя без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью организации (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 2.2 Копии учредительных документов поручителя. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. Г) Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств: · денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»; · факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; · денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным; · денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в Проекте муниципального контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. · В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере. 6.4. Права и обязанности победителя аукциона · Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене контракта, предложенной победителем аукциона. · Участник аукциона, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. · Участник аукциона, которому по итогам аукциона заказчик направил проект муниципального контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены муниципального контракта по форме №5; приведенной в части VI «РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА». 6.5. Права и обязанности заказчика В случае, если это предусмотрено в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, в том числе работ по строительству, реконструкции, капитальному 21
ремонту объектов капитального строительства (п. 10. ст.65 в ред. № 93-ФЗ от 08.05.09)
при изменении потребности в товарах, работах, на поставку, выполнение которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнения таких работ заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, таких работ но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. · В случае, если это предусмотрено в части «III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», заказчик по согласованию с участником вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта. 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ 7.1 Обжалование результатов размещения заказа. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7.2 Урегулирование споров · В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. · Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном 22
III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА № п/п Наименование пункта 1 Наименование Муниципального заказчика, контактная информация Администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Почтовый адрес: 143082 Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40. Телефон, факс: 651-41-74 Электронная почта: barviha@odin.ru Контактное лицо: Чиляев Василий Викторович
2 Вид аукциона: Открытый
3 Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту жилого фонда п.Барвиха Лот № 1  Выполнение работ по ремонту кровель, фасадов, подъездов и электрики жилого фонда поселок Барвиха. Лот № 2 - Выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций жилого фонда поселок Барвиха. Лот № 3 - Выполнение функций технического заказчика при проведении работ по ремонту жилого фонда п.
Барвиха. 4 Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара
- Не установлено 5 Требование о выполнении сопоставимых по виду и объему работ за последние пять лет: Установлено 6 Требования к участникам размещения заказа, установленные государственным заказчиком, уполномоченным органом (по лотам)
Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, а именно -Копия разрешения на данные виды работ, выданная СРО. -Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; -Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; -Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; -Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 7 Даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара Не установлено 23
№ п/п Наименование пункта 8 Место, условия и сроки оказания услуг: Поселок Барвиха, условия оказания услуг- в полном объеме согласно технического задания, срок оказания услуг  в течении 60 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. 9 Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 1  63 138 054,31 (шестьдесят три миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 31 копеек (с учетом НДС) Лот № 2  53 965 533рублей 89 копеек (пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три рубля 89 копеек (с учетом НДС) Лот № 3  2 342 071 рублей 76 копейки (два миллиона триста сорок две тысячи семьдесят один рубль 76 копеек
(с учетом НДС)
10 Структура цены контракта (порядок формирования цены) Цена контракта формируется с учетом расходов на приобретение строительных материалов, выполнение работ, налогов и других обязательных платежей, которые исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта. 11 Источник финансирования- средства бюджета муниципального образования «Сельское поселение Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области».
12 Форма, сроки и порядок оплаты работ: Лот № 1 - 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта и 70% после подписания акта выполненных работ не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет с/п Барвихинское Лот № 2 - - 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта и 70% после подписания акта выполненных работ не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет с/п Барвихинское Лот № 3 - 100%- после подписания акта выполненных работ подрядчиками по лоту №1 и №2 , но не позднее 20 декабря 2010г. 13 Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона") - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) "шаг аукциона" снижается в соответствии с порядком проведения аукциона на 0,5%, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
14 Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению муниципального контракта: Допускается по согласованию с заказчиком 15 Преференции: Не установлено 16 Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «19» июля 2010 года; 17 Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе
«13» августа 2010 года. 18 Место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40 19 Дата начала подачи заявок на участие в аукционе «19» июля 2010 года
24
№ п/п Наименование пункта 20 Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе «23» августа 2010 года 10 часов 00
мин 21 Срок отзыва заявок на участие в аукционе: до «23» августа 2010 года 10
часов 00
мин 22 Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе состоится начиная с 12
часов 00
минут по московскому времени «23» августа 2010 г. по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40 23 Место, дата и время проведения аукциона 13 часов 00
минут (время московское) «26» августа 2010 года, по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40 24 Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме № 2, представленный в Части IV настоящей документации об аукционе и должна содержать следующее: 1.Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшего такую заявку: а) анкета участника аукциона по форме, представленной в Части IV настоящей документации об аукционе; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (
для юридических лиц) - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных предпринимателей ) - копии документов, удостоверяющих личность  (для иных физических лиц) - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; 2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукцион
е: а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе конкурсе "(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения",
квитанция в случае наличной формы оплаты с отметкой банка об оплате; оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы "Банк-Клиент") (данный пункт указывается в том случае, если требуется обеспечение заявки на участие в аукционе); б) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;"
- Уведомление от Участника на бумажном носителе о том, что заключение муниципального контракта по итогам аукциона или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта не является для Участника крупной сделкой б) копии действующих лицензий на виды услуг по предмету аукциона (если деятельность лицензируется) ) или других документов на право осуществления работ, услуг, являющихся предметом аукциона: 3. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг, подготовленное по форме 25
№ п/п Наименование пункта № 4, представленной в Части IV настоящей документации об аукционе. а) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.
б) копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копию акта приемки объекта капитального строительства
, (указанные копии предоставляются, если
установлено требование выполнения участниками за последние 5 лет, аналогичных работ, стоимость которых составляет не менее, чем 20% начальной (максимальной) цены контракта по проводимому аукциону, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство. При этом объект определяется по выбору участника размещения заказа).
В отношении объекта капитального строительства, введенного или принятого в эксплуатацию до 1 января 2006 года участник вправе предоставлять, документы, подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию до 1 января 2006 года, и при необходимости документы, подтверждающие стоимость такого объекта (государственный или муниципальный контракт, платежные и иные подтверждающие стоимость объекта капитального строительства документы). г) документы, подтверждающие обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности. (Документы предоставляются в случае, если такое требование установлено заказчиком в информационной карте) 4.Иные предложения Участника об условиях исполнения муниципального контракта. 5.Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа. 6.Опись документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, подготовленная по форме №1, представленной в Части IV настоящей документации об аукционе. 25 Сведения о допустимых видах обеспечения исполнения контракта: «Страхование ответственности не допускается»
26 Размер обеспечения исполнения муниципального контракта Лот № 1 - сумма обеспечения исполнения контракта составляет 18 941 416 (
восемнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей 30 копеек. Лот № 2 - сумма обеспечения исполнения контракта составляет 16 189 660 (
шестнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 17 копеек. Лот № 3 - сумма обеспечения исполнения контракта составляет 702 609(семьсот две тысячи шестьсот девять) рублей 53 копейки. 27 Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта в течении 10 дней после проведения аукциона. (Денежные средства, вносимые в виде залога, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения муниципального контракта)
28 Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: ИНН/КПП 5032004166/503201001 ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация сельского 26
№ п/п Наименование пункта поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района л/сч 05323003021) р/сч 40302810500000000001 ПУ Банка России Западное г. Москва БИК 044582002
29 Срок заключения контракта - не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, и не более чем 20 (двадцать дней) со дня проведения аукциона. 30 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: Лот № 1 - сумма обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 3 156 902 (три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот два) рубля 72 копеек. Лот № 2 - сумма обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 2 698 276 (два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 69 копеек.
Лот № 3 - сумма обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 117 103,58 (сто семнадцать тысяч сто три) рубля 58 копеек. 31 Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: В соответствии с законодательством. 32 Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе: ИНН/КПП 5032004166/503201001 ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района л/сч 05323003021) р/сч 40302810500000000001 ПУ Банка России Западное г. Москва БИК 044582002 27
IV.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Ремонт работ по ремонту жилого фонда п. Барвиха. Наименование Заказчика: Администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района. Предмет аукциона: Лот № 1 - Р
емонт кровель, фасадов, подъездов и электрики жилого фонда поселок Барвиха. Объем оказываемых услуг. ремонт кровель
№ п/п Наименование работ Единица измерения объема работ Объем работ в натуральном выражении ж.д. № 7 п.Барвиха. 1 Установка элементов каркаса из брусьев для козырьков над входами мусорокамер м3 2,70
2 Устройство настила из досок толщиной 40 мм 100 м2 0,27
3 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя 100 м2 0,27
4 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 100 м 0,09
ж.д. № 11 п.Барвиха. 1 Разборка покрытий кровель из листовой стали над входом в подвал 100 м2 0,092
2 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 100 м2 0,12
28
слоя 3 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 100 м 0,04
4 Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2 8,25
5 Разборка и устр-во обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 2,25
6 Смена отдельных частей мауэрлатов 100 м 0,15
7 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 10 м3 0,20
8 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам 1000 м2 0,75
9 Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам 100 м 0,20
10 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством 100 м2 8,25
ж.д. № 12 п.Барвиха. 1 Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2 8,25
2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 100 м 1,28
3 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 100 м 0,48
4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм 100 м2 8,25
5 Подшивка карнизов досками обшивки 100 м2 0,96
6 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 8,25
7 Смена отдельных частей мауэрлатов 100 м 0,35
8 Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ" 100 м2 1,28
9 Устройство кровель из оцинкованной стали 100 м2 8,25
10 Ремонт металлических парапетных решеток 0,40
11 Ограждение кровель перилами 100 м 0,40
12 Разборка покрытий кровель из листовой стали над входом в подвал 100 м2 0,098
ж.д. № 17 п.Барвиха. 1 Примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали 100 м 0,12
2 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя 100 м2 9,80
3 Примыкания из листовой стали к каменным стенам 100 м 0,30
4 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,16
ж.д. № 18 п.Барвиха. 1 Примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали 100 м 0,12
2 Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м 100 м 0,45
3 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,12
ж.д. № 23 п.Барвиха. 1 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 1,52
29
2 Примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали 100 м 0,12
3 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя 100 м2 8,25
4 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 10 шт. 1,20
5 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,12
6 Смена частей водосточных труб воронок с люлек 100 шт. 0,06
ж.д. № 24 п.Барвиха. 1 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 0,50
2 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя 100 м2 8,25
3 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 10 шт. 1,20
4 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,12
5 Смена частей водосточных труб воронок с люлек 100 шт. 0,06
6 Примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали 100 м 0,20
ж.д. № 25 п.Барвиха. 1 Примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали 100 м 0,12
2 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов 100 м 1,52
3 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя 100 м2 2,46
4 Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м 100 м 0,45
5 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,12
ж.д. № 27 п.Барвиха. 1 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 1,68
2 Примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали 100 м 0,24
3 Примыкания к стенам из листовой стали 100 м 0,25
4 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 10 шт. 1,40
5 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,23
ж.д. № 31 п.Барвиха. 1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 6,98
2 Ремонт металлических парапетных решеток 10 м 2,41
3 Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек 100 м 1,80
4 Устройство примыканий рулонных покрытий к стенам 100 м 8,71
ж.д. № 32 п.Барвиха. 30
1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 6,98
2 Ремонт металлических парапетных решеток 10 м 2,41
3 Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек 100 м 1,80
4 Устройство примыканий рулонных покрытий к стенам 100 м 8,71
ж.д. № 33 п.Барвиха. 1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 1,98
2 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков 100 м 1,32
3 Промазка отдельных мест рулонного покрытия битумными составами 100 м2 1,68
4 Ремонт металлических парапетных решеток 10 м 2,40
5 Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек 100 м 1,10
6 Устройство примыканий рулонных покрытий к стенам 100 м 6,78
7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия козырьков с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 0,12
8 Устройство примыканий рулонных покрытий козырьков к стенам 100 м 0,20
ж.д. № 34 п.Барвиха. 1 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев 100 м2 2,90
2 Промазка отдельных мест рулонного покрытия битумными составами 100 м2 2,32
3 Устройство примыканий рулонных покрытий козырьков к стенам 100 м 0,20
ж.д. № 1/1 д.Подушкино 1 Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2 1,75
2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 100 м 1,28
3 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен 100 м 0,32
4 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм 100 м2 1,75
5 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 1,75
6 Смена отдельных частей мауэрлатов 100 м 0,12
7 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 100 м2 1,75
8 Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ" 100 м2 0,25
9 Смена обделок из листовой стали примыканий к дымовым трубам 100 м 0,10
10 Устройство кровель из оцинкованной стали 100 м2 1,75
11 Ограждение кровель перилами 100 м 0,50
ремонт фасадов жилых домов
№ п/п Наименование работ Единица измерения объема работ Объем работ в натуральном выражении 1 2 3 4 31
ж.д. № 6 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 15,15
2 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 10 м 1,640
3 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 0,218
4 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя 100 м2 1,09
5 Очистка поверхности фасадов с земли и лесов 100 м2 7,58
6 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен 100 м2 7,58
7 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 15,15
8 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 30,30
9 Ремонт балконов 100 м2 0,21
10 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,65
11 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,65
ж.д. № 7 п.Барвиха. 1 Герметизация наружних стыков в полносборных жилых и общественных зданиях со вскрытием стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 100 мм. Заполнение стыков 100 м 7,00
2 Герметизация наружних стыков в полносборных жилых и общественных зданиях в местах примыкания откосов к оконным блокам без вскрытия стыков при ширине восстанавливаемого покрытия до 40 мм. 100 м 1,20
ж.д. № 10 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 5,60
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 5,43
3 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 5,60
4 Антигрибковая защита 100 м2 28,03
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 5,60
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 11,21
7 Ремонт балконов 100 м2 0,35
8 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,35
9 Ремонт откосов 100 м2 0,35
10 Разборка дымовой трубы домовой котельной 100м 0.11
ж.д. № 11 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 15,00
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 2,70
32
3 Очистка поверхности фасадов с земли и лесов 100 м2 12,60
4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 12,60
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 2,70
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 5,40
7 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,65
8 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,65
ж.д. № 12 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 15,00
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 0,541
3 Очистка поверхности фасадов с земли и лесов 100 м2 2,60
4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 2,20
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 5,41
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 10,82
7 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,95
8 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,95
ж.д. № 14 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 13,22
2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен, её устройство, огрунтовка, окраска стен 100 м2 1,32
3 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,44
4 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,44
ж.д. № 15 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 22,90
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 0,578
3 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, их окраска 100 м2 7,89
4 Ремонт балконов 100 м2 0,22
5 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,78
6 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов 100 м2 0,78
7 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов 100 м2 0,78
ж.д. № 16 п.Барвиха. 33
1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 28,56
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 2,86
3 Очистка поверхности фасадов с земли и лесов 100 м2 0,60
4 Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м 100 м 11,42
5 Антигрибковая защита 100 м2 2,86
6 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 2,86
7 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 5,72
8 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,82
9 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов 100 м2 0,82
10 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов 100 м2 0,82
ж.д. № 17 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 26,18
2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен 100 м2 0,60
3 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен 100 м2 0,60
4 Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя 100 м2 0,80
5 Стесывание неровностей 100 м2 0,80
6 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором цоколя 100 м2 0,80
7 Перетирка штукатурки цоколя земли и лесов 100 м2 0,80
8 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 0,28
9 Антигрибковая защита 100 м2 1,40
10 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 1,40
11 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 2,80
12 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,77
13 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,77
ж.д. № 18 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 22,71
2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен 100 м2 0,98
3 Стесывание неровностей 100 м2 0,98
4 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен 100 м2 0,98
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 0,98
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 1,96
7 Ремонт цоколя 100 м2 1,20
8 Ремонт балконов 100 м2 0,35
9 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,60
10 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, 100 м2 0,60
34
их окраска ж.д. № 23 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 22,71
2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен 100 м2 1,10
3 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен 100 м2 1,10
4 Перетирка штукатурки стен с земли и лесов 100 м2 1,10
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 1,10
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 2,20
7 Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя 100 м2 1,20
8 Ремонт цоколя 100 м2 1,20
9 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,60
10 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,60
ж.д. № 24 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 22,71
2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен 100 м2 1,10
3 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен 100 м2 1,10
4 Антигрибковая защита 100 м2 22,71
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 1,10
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 2,20
7 Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя 100 м2 1,20
8 Ремонт цоколя 100 м2 1,20
9 Ремонт балконов 100 м2 0,28
10 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,60
11 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,60
ж.д. № 32 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 15,70
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 стен 1,83
3 Очистка поверхности фасадов с земли и лесов 100 м2 12,60
4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 12,60
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 14,43
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 28,26
7 Ремонт цоколя 100 м2 0,60
ж.д. № 33 п.Барвиха. 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 15,20
35
2 Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 стен 16,90
3 Очистка поверхности фасадов с земли и лесов 100 м2 11,23
4 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 100 м2 11,23
5 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 100 м2 11,23
6 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке 100 м2 11,46
7 Ремонт цоколя 100 м2 0,52
8 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 100 м2 0,41
9 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей откосов, их окраска 100 м2 0,41
ж.д. № 1/1 д.Подушкино 1 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки 100 м2 4,15
2 Ремонт цоколя 100 м2 0,48
3 Отбивка штукатурки с поверхностей стен 100 м2 4,00
4 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен 100 м2 4,00
5 Антигрибковая защита 100 м2 4,15
6 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен фасада 100 м2 4,15
7 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен 100 м2 8,30
8 Отбивка и устройство штукатурки с поверхностей стен - балконы и откосы 100 м2 0,15
9 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей, их окраска 100 м2 0,15
10 Ремонт ограждений балконов 100 м 2,00
11 Установка каркаса из брусьев м3 0,01
12 Устройство прямого настила из досок 100 м2 0,14
13 Антисептирование водными растворами 100 м2 0,14
14 Устройство карнизов 100 м2 0,14
ж.д. № 1/1 д.Подушкино,№№ 6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 п.Барвиха. 1 Закупка противопожарного инвентаря, документации к-т 24,00
2 Выполнение работ по замене и ремонту противопожарного оборудования ед.домов 24,00
Ремонт внутриинженерных коммуникаций. Электрооборудование.
№ п/п Наименование электроустановки Единица измерения объема работ Объем работ в натуральном выражении 1 2 3 4 ж.д. № 6 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Установка трехполюсных автоматов(80А). шт. 2 2. Этажные щиты 36
Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 22 3. Замена кабеля в стояках и до квартир. м.п. 170 ж.д. № 7 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 60 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 424 Замена однополюсных автоматов (40А). шт. 212 Установка двухполюсных автоматов(63А). шт. 212 ж.д. № 8 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Установка трехполюсных автоматов(80А). шт. 2 2. Этажные щиты Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 22 3. Замена кабеля в стояках и до квартир. м.п. 170 ж.д. № 10 п.Барвиха. 1. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 72 Замена однополюсных автоматов (40А). шт. 36 ж.д. № 14 п.Барвиха. 1. Этажные щиты Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 80 2. Наружное освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 5 ж.д. № 15 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Ремонт двери шт. 1 2. Этажные щиты Установка однополюсных автоматов(16А). шт. 132 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 66 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 24 ж.д. № 16 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 4 Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 160 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 160 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 80 Замена кабеля в стояках м.п. 80 3. Наружное освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 4 ж.д. № 17 п.Барвиха. 37
1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 4 Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 160 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 160 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 80 Замена кабеля в стояках м.п. 80 3. Наружное освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 4 4. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 40 ж.д. № 18 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена перекидного рубильника шт. 1 Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 9 Замена однополюсных автоматов (63А). шт. 10 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 120 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 60 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 30 ж.д. № 23 п.Барвиха. 1. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 120 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 60 2. Наружное освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 3 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 30 ж.д. № 24 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 11 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 120 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 60 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 30 ж.д. № 25 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 60 Замена трёхполюсных автоматов (50А). шт. 5 38
2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (25А). шт. 120 Установка двухполюсных автоматов(32А). шт. 60 Замена кабеля в стояках м.п. 60 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 30 ж.д. № 26 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ (в сыром подвале) Замена ЩО-70 комп. 1 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 96 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 48 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 30 ж.д. № 27 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 160 Замена трёхполюсных автоматов (60-80А). шт. 5 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 160 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 80 Замена кабеля в стояках м.п. 80 3. Наружнее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 4 ж.д. № 28 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 260 2. Этажные щиты Замена кабеля в стояках м.п. 180 3. Наружнее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 8 4. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 80 ж.д. № 29 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 25 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 96 Замена однополюсных автоматов(40А). шт. 48 Установка двухполюсных автоматов(63А). шт. 48 ж.д. № 31 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Ремонт, наладка АВР комп. 1 39
Замена трёхполюсных автоматов (200А). шт. 3 Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 41 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 192 Замена однополюсных автоматов (25А). шт. 96 Установка двухполюсных автоматов(63А). шт. 96 ж.д. № 32 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 11 Замена трёхполюсных автоматов (63А). шт. 5 Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 100 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 120 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 60 Замена кабеля в стояках м.п. 80 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 40 ж.д. № 33 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена кабельных перемычек до подьездных щитов м.п. 120 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 96 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 48 Замена кабеля в стояках м.п. 80 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 40 4. Наружнее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 4 ж.д. № 34 п.Барвиха. 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 13 Замена трёхполюсных автоматов (60А). шт. 4 2. Этажные щиты Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 120 Установка двухполюсных автоматов(25А). шт. 60 3. Внутреннее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 40 4. Наружнее освещение подъездов Замена ламп накаливания на энергосберегающие антивандальные. шт. 4 ж.д. № 1/1 д.Подушкино 1. ВРУ-0,4 кВ Замена однополюсных автоматов (16А). шт. 10 40
Замена вводного щитка шт. 1 Замена вводного кабеля м.п. 15 2. Этажные щиты Замена внутриквартирных щитков шт. 3 Замена внутренней разводки м.п. 30 Ремонт подъездов
№ п/п Наименование работ Единица измерения объема работ Объем работ в натуральном выражении 1 2 3 4 ж.д. № 6 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,47
2 3 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 6,36
4 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 0,36
5 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,36
6 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,19
7 Ремонт подоконников 100 м2 0,05
8 Смена дверных блоков 100 м2 0,06
9 Ремонт поручня 100 шт. 0,24
10 Кладка ниш кирпичных 100 м2 0,025
ж.д. № 8 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,47
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 6,36
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 0,36
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,36
5 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,19
6 Ремонт подоконников 100 м2 0,05
7 Смена дверных блоков 100 м2 0,06
8 Ремонт поручня 100 шт. 0,24
9 Кладка ниш кирпичных 100 м2 0,025
ж.д. № 18 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,56
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 10,45
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 1,44
4 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,46
5 Облицовка оконных откосов 100 м2 0,28
6 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах более 100 шт 0,90
7 Смена дверных блоков 100 м2 0,06
41
8 Ремонт поручня 100 шт. 0,36
ж.д. № 23 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,56
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 10,45
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 1,44
4 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,15
5 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах 100 шт 0,90
6 Смена дверных блоков 100 шт. 0,15
7 Ремонт поручня 100 шт. 0,36
ж.д. № 24 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,56
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 10,55
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 1,44
4 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,15
5 Ремонт подоконников 100 м2 0,09
6 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах 100 шт 0,90
7 Смена дверных блоков 100 шт. 0,15
8 Ремонт прямой части поручня и его закруглений с постановкой заделок 100 шт. 0,36
ж.д. № 25 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,28
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 12,73
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 0,74
4 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,12
5 Ремонт подоконников 100 м2 0,07
6 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,92
7 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах 100 шт 0,58
8 Смена дверных блоков 100 шт. 0,15
9 Ремонт поручня 100 шт. 0,74
ж.д. № 26 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,28
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 12,73
3 Ремонт металлических лестничных решеток, их огрунтовка и окраска за 2 раза 100 м 0,74
4 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,12
5 Ремонт подоконников 100 м2 0,07
6 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,92
7 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах 100 шт 0,58
8 Смена дверных блоков 100 шт. 0,15
9 Ремонт поручня 100 шт. 0,74
ж.д. № 27 п.Барвиха. 42
1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,36
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 16,54
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 0,90
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 1,20
5 Ремонт оконных блоков 100 м2 1,16
6 Ремонт подоконников 100 м2 0,10
7 Смена дверных приборов 100 шт. 0,20
8 Ремонт поручня 100 шт. 0,96
ж.д. № 28 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 0,72
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 33,08
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 3,80
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 2,40
5 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,32
6 Ремонт подоконников 100 м2 0,19
7 Смена дверных блоков 100 м2 0,16
8 Ремонт поручня 100 шт. 1,92
9 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах 100 плиток 1,50
ж.д. № 33 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 1,81
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 7,20
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 0,48
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,48
5 Ремонт поручня 100 шт. 0,24
6 Окраска металлических поверхностей труб 100 м2 0,24
ж.д. № 34 п.Барвиха. 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 1,81
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 7,20
3 Облицовка оконных откосов 100 м2 0,43
ж.д. № 1/1 д.Подушкино 1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором 100 м2 1,10
2 Огрунтовка стен и потолков грунт-шпатлевкой, их окраска водно-
дисперсионными составами 100 м2 1,10
3 Ремонт металлических лестничных решеток 100 м 0,14
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,09
5 Ремонт оконных блоков 100 м2 0,04
7 Ремонт пола 100 м2 0,10
8 Укладка лаг, устр-во покрытий дощатых, огрунтовка, покраска пола 100 м2 0,15
ж.д. № 17 п.Барвиха. 1 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 сл 100 м2 покрытий 10,008 43
2 Смена свесов, парапетов из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 1,152 3 Устройство мелких покрытий (козырьки) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,222 4 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон 0,02 5 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком 100 м примыканий 0,278 6 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 10 шт. 1,20 7 Устройство колпаков над шахтами в четыре канала ( 0.47*1.0) колпак 2,00 8 Устройство колпаков над шахтами в четыре канала (0.94*1.18) колпак 3,00 9 Устройство колпаков над шахтами в четыре канала (0.47*1.76) колпак 3,00 10 Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек 100 м 1,24 11 Смена частей водосточных труб колен с люлек 100 шт. 0,24 12 Смена частей водосточных труб воронок с люлек 100 шт. 0,08 13 Устройство желобов настенных 100 м желобов 1,44 14 Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок с подготовкой 100 м2 0,18 15 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 с подготовкой 100 м2 0,422 16 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен по сетке 100 м2 0,108 17 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,024 18 Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных 100 м2 0,024 19 Погрузка мусора вручную т 26,00 20 Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС т 26,00 ж.д. № 30 п.Барвиха. 1 Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя c подготовкой основания 100 м2 покрытий 8,151 2 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 1,368 3 Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм дефлектор 2,00 4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм соединение 5,00 5 Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением ( переход.мостик) т конструкций 0,022 6 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 0,02 7 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 100 м2 проемов 0,04 8 Масляная окраска металлических поверхностей ,количество окрасок 2 100 м2 0,04 9 Погрузка мусора вручную т 25,00 1
0 Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-го класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. т 25,00 Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)  63 138 054,31 (
шестьдесят три миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьдесят четыре) рубля 31 копеек (с учетом НДС)
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) включает транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, которые 44
исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта. В цену не входит оплата счетов, организаций и статистических служб за информационно-
консультативные услуги на этапе сбора информации. Место оказания услуг: поселок Барвиха. Сроки оказания услуг: 60 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Условия оказания услуг: в полном объеме согласно технического задания. Условия платежа: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта и 70% после подписания акта выполненных работ не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет с/п Барвихинское . Предмет аукциона: Лот № 2 - Ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций жилого фонда поселок Барвиха. Ремонт внутриинженерных коммуникаций
. № п/п Наименование работ Единица измерения объема работ Объем рабо
т в натуральном выражении 1 2 3 4 ж.д. № 6 п.Барвиха. ВОДОПРОВОД 1 Монтаж водомерного узла с обводной линией, диаметром ввода 100мм узел
1
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 40-50мм шт
3
3 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-
80мм шт
102
4 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 32-65mm 100 м
3,41
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
15,6
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м
0,74
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м
0,82
КАНАЛИЗАЦИЯ 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
0,72
ж.д. № 7 п.Барвиха. КАНАЛИЗАЦИЯ 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
8,56
2 Очистка канализационной сети внутренней (выпусков) 100 м
0,86
3 Разборка бетонных конструкций мЗ
12
4 Разработка грунта и обратная засыпка 100 мЗ
0,08
5 Устройство полов бетонных толщиной 100 мм 100 м2
0,11
ж.д. № 8 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ
3,6
45
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м
0,36
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт.
0,72
ВОДОПРОВОД, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-1ООмм шт
170
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-
50мм шт
50
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-50мм 100м
6,44
4 Монтаж водомерного узла с обводной линией, диаметром ввода 100мм узел
1
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м
2,6
6 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
31,6
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
2,256
2 Демонтаж и монтаж фаянса шт
24
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
11,28
ОТОПЛЕНИЕ 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-80мм 100 м
12,2
2 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-25мм шт.
297
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт.
0,84
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
30,8
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м
2,32
6 Демонтаж и монтаж теплового узла 100 шт.
0,01
7 Установка воздухосборников диаметром 159 мм шт.
1
ж.д. № 14 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ 2,4
2 Устройство коробов из ГКЛ 100м
2 1,02
ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Монтаж теплового узла ш
т. 2
2 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 40-76мм 10
0 м 8,96
3 Демонтаж и монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-50мм 100 шт. 0,4
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,62
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 44,8
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 10
0 м 2,8
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 10
0 м 1,68
ВОДОПРОВОД (ПОДВАЛ) 46
1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-80мм 10
0 м 12,82
2 Монтаж водомерного узла с обводной линией, диаметром ввода 100мм узе
л 2
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 50мм ш
т. 2
4 Демонтаж и монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-25мм 100 шт. 3,6
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 60,5
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 10
0 м 3,6
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 10
0 м 2,81
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-40мм 10
0 м 16,2
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм ш
т. 160
3 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-20мм ш
т. 282
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 78
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 10
0 м 7,8
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 0,96
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 10
0 м 4,4
2 Демонтаж и монтаж фаянса ш
т. 80
ж.д. № 18 п.Барвиха. ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-100мм шт
122
2 Демонтаж и монтаж теплового узла шт
3
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-
100мм 100 м
9,132
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м.2
0,62
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
45,66
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м
3,486
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м
1,08
ВОДОПРОВОД В1, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 2-10Омм 100 м
14,62
2 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-100мм шт
245
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-50мм шт.
122
47
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
47,4
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100м
3,6
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100м
6,12
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
0,96
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
3,84
2 Демонтаж и монтаж фаянса шт
60
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
19,2
ж.д. № 23 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ 1,8
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2 0,75
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт. 1,35
ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-50мм 10
0м 7,932
2 Демонтаж и монтаж теплового узла ш
т 3
3 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-40мм ш
т 72
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,62
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 39,66
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 10
0 м 3,966
ВОДОПРОВОД (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 25-
100мм 10
0 м 4,92
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-80мм ш
т 191
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 40-50мм ш
т. 2
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-40мм 10
0 м 10,44
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм ш
т. 120
3 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15мм ш
т. 240
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 66
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 10
0 м 7,44
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 10
0 м 1,14
48
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 10
0 м 3,84
2 Демонтаж и монтаж фаянса ш
т 60
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 19,2
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 1,472
ж.д. № 24 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ 1,8
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2 0,75
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт. 1,35
ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-80мм 100 м 9,692
2 Демонтаж и монтаж теплового узла шт 3
3 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-40MM шт 84
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,62
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 46,86
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 3,486
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 1,36,
ВОДОПРОВОД В1, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-80мм шт 90
2 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 25v80mm 100 м 4,9
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-50мм шт 2
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-
40MM 100 м 10,44
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм шт 360
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 68,1
4 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 7,02
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 1,55
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100м 3,84
2 Демонтаж и монтаж фаянса шт. 60
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 19,2
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 1,08
49
ж.д. № 25 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ 1,8
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2 0,75
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт. 1,35
ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж теплового узла шт 3
2 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-40мм шт 84
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-80мм 100 м 9,612
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,65
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10м труб 48,46
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100м 3,486
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 1,28
ВОДОПРОВОД (ПОДВАЛ) 1 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-50мм шт. 192
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-50mm шт. 2
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 25-
10Омм 100 м 3,24
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 16,2
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 10
0 м 0,9
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 10
0м 0,72
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-40mm 100 м 10,44
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм шт. 120
3 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15мм шт. 240
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10м труб 59,2
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 5,92
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 4,56 2 Демонтаж и монтаж фаянса шт. 60 3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 22,8 КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 1,552
ж.д. № 26 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ 1,8
50
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2 0,75
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт. 1,44
ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж теплового узла шт. 3
2 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-50мм шт. 218
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-80мм 100 м 13,12
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,85
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 76,2
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 4,46
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 3,16
ВОДОПРОВОД В1, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-50мм шт. 2
2 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-100мм шт. 22
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 50-
100мм 100 м 2,96
4 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 1,48
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-32мм 100 м 10,96
2 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15мм шт. 300
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм шт. 120
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 54,8
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100м 5,48
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 4,56
2 Демонтаж и монтаж фаянса шт. 60
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 22,8
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 50-
100mm 100 м 3,52
ж.д. № 27 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ 2,4
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2 1,02
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт. 1,8
ОТОПЛЕНИЕ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 15-
100мм 100 м 14,418
2 Демонтаж и монтаж теплового узла шт 4
3 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-40мм шт 56
51
4 Огрунтовка металлических поверхностей 100 м2 0,76
5 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 72,59
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 4,259
7 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 3
ВОДОПРОВОД В1, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-80мм шт 2
2 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 15-65мм шт 168
3 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-
100мм 100 м 6,6
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10м труб 31,8
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 1,52
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м 1,66
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20v40mm 100 м 13,864
2 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм шт 160
3 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15мм шт 320
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб 81,2
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м 8,132
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 4,48
2 Демонтаж и монтаж фаянса шт. 80
3 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками 10м труб 22,4
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м 1,28
ж.д. № 28 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ
4
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2
2,01
3 Сверление отверстий диаметром 50мм 100 шт.
3,6
ВОДОПРОВОД В1, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-80мм шт.
312
2 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 32-65мм 100 м
15
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-100мм шт.
2
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками 10 м труб
75
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м
5,16
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром 100 м
2,34
52
до 100 мм ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-32мм 100 м
23,76
2 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15мм шт.
682
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром15мм шт.
320
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками 10 м труб
118,8
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100м
11,88
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
6,72
КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100 м
4,84
ж.д. № 29 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Разборка коробов 10 мЗ
2,82
2 Устройство коробов из ГКЛ 100 м2
1,175
ВОДОПРОВОД В1, ТЗ, Т4 (ПОДВАЛ) 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-
100мм 100м
10,288
2 Замена запорной трубопроводной арматуры диаметром 20-100мм шт
179
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15-80мм шт
4
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
27,74
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м
2
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100м
3,074
ВОДОПРОВОД НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 20-65мм 100 м
14,256
2 Монтаж запорной трубопроводной арматуры диаметром 15мм шт.
394
3 Установка контрольно-измерительных приборов диаметром 15мм шт.
188
4 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
84,32
5 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм 100 м
7,704
6 Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм 100 м
0,728
КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОТМ. 0.000 1 Демонтаж и монтаж трубопроводов диаметром 100мм 100м
6,486
2 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками 10 м труб
29,68
3 Демонтаж и монтаж фаянса шт.
94
ж.д. № 30 п.Барвиха. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1 Устройство тумб из кирпича 300x300 м
2
53
З ,7 2 Сверление отверстий диаметром 125мм 100 шт. 0,0
4 КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДВАЛ) 1 Замена трубопроводов канализационных труб диаметром 100 мм 100 м 0,9
66 Ремонт узлов ввода ГВС, ХВС, отопления все работы с включением окраски мет.констр, грунтованием ,монтажом труб(узлы)и установки фланцев при необходимости Дом №10 Вид работ Тип Ед.изм. количество демонтаж элеваторного узла №3 шт. 2 монтаж крана Naval 50 ММ шт. 2 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 3 монтаж грязевика 80 мм шт. 2 установка крана шарового 20 мм шт. 3 установка манометра шт. 4 установка термометра шт. 3 установка фланцев 80 мм шт. 2 прокладка трубы 80мм м 5 прокладка трубы 50мм м 2 прокладка трубы 80 мм м 2 демонтаж узла ввода гор. воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2 установка манометра шт. 1 установка термометра шт. 1 Дом №12
Вид работ Тип Ед.изм. количество демонтаж элеваторного узла №3 шт. 1 монтаж крана Naval 40 мм шт. 2 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2 монтаж грязевика 80 мм шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 установка манометра шт. 4 установка термометра шт. 3 установка фланцев 80мм шт. 2 прокладка трубы 80мм м 2 прокладка трубы 40мм м 2 прокладка трубы 80 мм м 4 демонтаж узла ввода гор. воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 54
монтаж крана Naval 50мм шт. 1 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 1 установка манометра шт. 2 установка термометра шт. 2 демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1 монтаж крана Naval 100мм шт. 4 прокладка трубы 100мм м 10,5 фильтр 100мм шт. 1 счетчик 100мм шт. 1 байпас 100мм шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 установка фланцев 100мм шт. 2 монтаж крана Naval 100мм шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 1 демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт 1 монтаж крана Naval 100мм шт 2 установка крана шарового 15 мм шт 2 Дом №14
Тип Ед.изм. количество Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 2 монтаж крана Naval 50 ММ шт. 4 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 4 монтаж грязевика 80 мм шт. 4 установка крана шарового 15 мм шт. 4 установка манометра шт. 8 установка термометра шт. 6 установка фланцев 80 мм шт. 4 прокладка трубы 80мм м 5 прокладка трубы 50мм м 6 демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1 монтаж крана Naval 100мм шт. 1 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2 фильтр 100мм шт. 1 счетчик 100мм шт. 1 байпас 80 мм шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 Дом №15
Тип Ед.изм. количество Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт 2 монтаж крана Naval 50 ММ шт. 2 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2 монтаж грязевика 80 мм шт. 2 установка крана шарового 20 мм шт. 2 установка манометра шт. 4 установка термометра шт. 3 установка фланцев 80 мм шт. 2 прокладка трубы 80мм м 2 прокладка трубы 50мм м 2 прокладка трубы 80 мм м 2 Дом №16
Тип Ед.изм. количество 55
Вид работ демонтаж элеваторного узла №2 шт. 4 монтаж элеваторного узла -запорная арматура №2 шт. 4 монтаж крана Naval 50 ММ шт. 20 монтаж грязевика 50 мм шт. 8 установка крана шарового 15 мм шт. 16 установка манометра шт. 16 установка термометра шт. 12 установка фланцев 50 мм шт. 16 установка крана шарового 20 мм шт. 4 прокладка трубы 50мм м 18 демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1 монтаж крана Naval 100мм шт. 3 фильтр 100мм шт. 1 счетчик 100мм шт. 1 байпас 80 мм шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 установка фланцев 50 мм шт. 16 Дом №17
Тип Ед.изм. количество Вид работ демонтаж элеваторного узла №2 шт. 4 монтаж крана Naval 50 ММ шт. 16 монтаж грязевика 50 мм шт. 4 установка крана шарового 20 мм шт. 8 установка манометра шт. 16 установка термометра шт. 12 установка фланцев 50 мм шт. 8 прокладка трубы 50мм м 14 демонтаж узла ввода гор. воды шт. 1 установка крана шарового 20 мм шт. 2 монтаж крана Naval 50мм шт. 1 монтаж крана Naval 80 ММ шт. 1 установка манометра шт. 2 установка термометра шт. 2 установка фланцев 50 мм шт. 2 демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1 монтаж крана Naval 100мм шт. 3 фильтр 100мм шт. 1 счетчик 100мм шт. 1 байпас 100мм шт. 1 установка крана шарового 15 мм шт. 2 демонтаж отопление узел.вводд наружи. шт. 1
монтаж крана Naval 80мм шт. 2
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №18
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 3
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 12
монтаж грязевика 50мм шт. 6
56
установка крана шарового 15 мм шт. 6
установка манометра шт. 12
установка термометра шт. 9
установка фланцев 50мм шт. 6
прокладка трубы 80мм м 9
прокладка трубы 50мм м 8
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 2
установка крана шарового 15 мм шт. 2
установка фланцев 100мм шт. 4
Дом №23
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 2
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 6
монтаж грязевика 50 мм шт. 6
установка крана шарового 15 мм шт. 6
установка манометра шт. 12
установка термометра шт. 9
установка фланцев 50 мм шт. 6
прокладка трубы 50мм м 6
демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №24
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 2
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 6
монтаж грязевика 50 мм шт. 6
установка крана шарового 15 мм шт. 6
установка манометра шт. 12
установка термометра шт. 9
установка фланцев 50 мм шт. 6
прокладка трубы 50мм м 6
демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка,80 мм-3 шт.) шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 3
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №25
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №2 шт. 3
57
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 12
монтаж грязевика 50 мм шт. 6
установка крана шарового 20 мм шт. 3
установка манометра шт. 12
установка термометра шт. 9
установка фланцев 50 мм шт. 6
прокладка трубы 50мм м 6
демонтаж узла ввода гор. воды шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 1
монтаж крана Naval 50мм шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 3
монтаж крана Naval 50мм шт. 1
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 50мм шт. 2
установка фланцев 50 мм шт. 2
Дом №26
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 1
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 5
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
монтаж грязевика 80 мм шт. 2
установка крана шарового 20 мм шт. 2
установка манометра шт. 4
установка термометра шт. 3
установка фланцев 50 мм шт. 5
прокладка трубы 80мм м 5
прокладка трубы 50мм м 6
прокладка трубы 80 мм м 2
демонтаж узла ввода гор. воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
монтаж крана Naval 50мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 1
установка манометра шт. 2
установка термометра шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды шт. 1
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 3
фильтр 50 ММ шт. 1
счетчик 50 ММ шт. 1
байпас 50 шт. 1
58
ММ установка фланцев 50 мм шт. 2
установка крана шарового 15 мм шт. 2
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 80 мм шт. 2
установка крана шарового 15 мм шт. 2
установка фланцев 80 мм шт. 2
Дом №27
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 4
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 16
монтаж грязевика 50 мм шт. 8
установка крана шарового 20 мм шт. 8
установка манометра шт. 16
установка термометра шт. 12
установка фланцев 50 мм шт. 8
прокладка трубы 50мм м 12
демонтаж узла ввода гор. воды шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
установка манометра шт. 2
установка термометра шт. 2
установка фланцев 80 мм шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
демонтаж пож.водопровода узел. шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 1
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №28
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №2 шт. 4
монтаж элеваторного узла -запорная арматура №2 шт. 4
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 32
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 2
монтаж грязевика 50 мм шт. 4
установка крана шарового 15 мм шт. 8
установка манометра шт. 16
59
установка термометра шт. 12
установка фланцев 50мм шт. 40
прокладка трубы 50мм м 32
демонтаж узла ввода гор. воды шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
установка манометра шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 3
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 80мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №29
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 2
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 4
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 4
монтаж грязевика 80 мм шт. 4
установка крана шарового 15 мм шт. 4
установка манометра шт. 8
установка термометра шт. 6
установка фланцев 80 мм шт. 4
прокладка трубы 80мм м 5
прокладка трубы 50мм м 6
прокладка трубы 100мм м 2
прокладка трубы 80 мм м 2
демонтаж узла ввода гор. воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 1
установка манометра шт. 2
установка термометра шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
демонтаж пож.водопровода узел. шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
60
установка крана шарового 15 мм шт. 1
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №30
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №3 шт. 2
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 4
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 4
монтаж грязевика 80 мм шт. 4
установка крана шарового 15 мм шт. 4
установка манометра шт. 8
установка термометра шт. 6
установка фланцев 80 мм шт. 4
прокладка трубы 80мм м 5
прокладка трубы 50мм м 6
демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
демонтаж пож.водопровода узел. шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 1
установка фланцев 100мм шт. 2
демонтаж отопление узел.вводд наруж. шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
установка крана шарового 15 мм шт. 2
установка фланцев 80 мм шт. 2
Дом №32
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №2 шт. 2
монтаж элеваторного узла -запорная арматура №2 шт. 2
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 8
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 6
монтаж грязевика 80 мм шт. 2
установка крана шарового 20 мм шт. 2
установка манометра шт. 8
установка термометра шт. 6
установка фланцев 80 мм шт. 4
прокладка трубы 80мм м 5
прокладка трубы 50мм м 6
61
прокладка трубы 80 мм м 2
демонтаж узла ввода гор. воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
монтаж крана Naval 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 1
установка манометра шт. 2
установка термометра шт. 2
установка фланцев 50мм шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды (задвижка 100мм1шт,80 мм-1 шт.) шт. 1
монтаж крана Naval 100мм шт. 3
установка фланцев 100мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 2
фильтр 100мм шт. 1
счетчик 100мм шт. 1
байпас 80 мм шт. 1
установка крана шарового 15 мм шт. 2
Дом №33
Тип Ед.изм. количество
Вид работ демонтаж элеваторного узла №2 шт. 2
монтаж элеваторного узла -запорная арматура №2 шт. 2
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 8
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 4
монтаж грязевика 50 мм шт. 4
установка крана шарового 20 мм шт. 4
установка манометра шт. 8
установка термометра шт. 6
установка фланцев 50 мм шт. 16
прокладка трубы 50мм м 6
демонтаж узла ввода гор. воды шт. 1
установка крана шарового 20мм шт. 1
монтаж крана Naval 50мм шт. 1
монтаж крана Naval 80 ММ шт. 1
установка манометра шт. 2
установка термометра шт. 2
установка фланцев 50 мм шт. 2
демонтаж узла ввода хол.воды шт. 1
монтаж крана Naval 50 ММ шт. 3
фильтр 50 ММ шт. 1
счетчик 50 ММ шт. 1
байпас 50 ММ шт. 1
установка крана шарового 20 мм шт. 2
демонтаж отопление узел.вводд шт. 1
62
наруж. монтаж крана Naval 50 ММ шт. 1
установка фланцев 50 мм шт. 2
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)  53 965 533рублей 89 копеек (пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать три рубля 89 копеек (с учетом НДС) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) включает транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, которые исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта. В цену не входит оплата счетов, организаций и статистических служб за информационно-
консультативные услуги на этапе сбора информации. Место оказания услуг: поселок Барвиха. Сроки оказания услуг: 60 рабочих дней с момента заключения муниципального контракта. Условия оказания услуг: в полном объеме согласно технического задания. Условия платежа: 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта и 70% после подписания акта выполненных работ не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет с/п Барвихинское Лот № 3  Выполнение функций технического заказчика при проведении работ по ремонту жилого фонда п. Барвиха
Наименование Заказчика: Администрация сельского поселения Барвихинское. Предмет контракта: Выполнение функций технического заказчика при проведении работ по ремонту жилого фонда п.
Барвиха.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 342 071 рублей 76 копейки (два миллиона триста сорок две тысячи семьдесят один рубль 76 копеек
(с учетом НДС) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) включает транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, которые исполнитель контракта должен будет оплачивать в соответствии с условиями контракта. В цену не входит оплата счетов, организаций и статистических служб за информационно-консультативные услуги на этапе сбора информации. Место выполнения работ:
поселок Барвиха. Условия оказания услуг: согласно технического задания. Технический Заказчик при техническом надзоре обязан осуществлять: -контроль соблюдения технологии выполнения работ; -контроль соблюдения подрядными организациями указанных в муниципальном контракте сроков и гарантийных обязательств. -контроль соблюдения подрядными организациями действующих правил техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной безопасности, графиков работ, мероприятий по сохранению условий комфортного и безопасного проживания жителей дома в период выполнения ремонтных работ; -фиксировать в журналах производства работ все замеченные нарушения технологических процессов, правил техники безопасности и выполнения работ не в соответствии с технической документацией; -своевременно разрешать все технические вопросы, возникающие по ПСД; -не допускать отступлений от ПСД, ухудшающих качество работ; 63
-участвовать в составлении актов на скрытые работы с привлечением представителей подрядной и эксплуатационной организаций; -при обнаружении необходимости изменения объемов работ против предусмотренных сметами, составлять акт с участием представителей администрации городского поселения, подрядной и эксплуатационной организаций и представлением его в администрацию городского поселения для решения вопроса об утверждении изменений по объемам выполняемых работ и корректировки ПСД; -проверку объемов выполненных работ совместно с представителем эксплуатационной организации; -вести учет выполненных работ и, при востребовании, представлять эти сведения в администрацию городского поселения и эксплуатационную организацию; -осуществлять контроль за представлением приемочной комиссии всего пакета документов для принятия объекта после завершения ремонтных работ; -принимать участие в работе комиссий по приемке объектов. Условия платежа: 100%- после подписания акта выполненных подрядчиками по лоту №1 и №2 работ, но не позднее 20 декабря 2010г. Сроки оказания услуг: до момента окончательной приемки выполненных работ от Подрядчика
по ремонту жилого фонда п.
Барвиха
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ № п/п Перечень основных требований к работам, услугам Содержание требований 64
1. Общие требования к выполнению работ Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, а именно: -разработка Подрядчиком графика производства работ, согласование его с Эксплуатационной организацией и представление Заказчику; -согласование с Эксплуатационной организацией мест подключения к источникам энерго-, тепло- и водоснабжения, канализации и др.; -согласование с Эксплуатационной организацией порядка и мест размещения строительных бригад, временных сооружений (бытовых, складских), строительных материалов, механизмов и оборудования Подрядчика; -установка на ремонтируемом объекте указателей с названием подрядной организации, выполняющей работы, контактных телефонов Подрядной организации, адреса ремонтируемого объекта и сроках начала и окончания работ, все работы по капительному ремонту выполняются без отселения жильцов в эксплуатируемых зданиях. -для обеспечения безопасного проведения капитального ремонта Подрядчик при необходимости выполняет работы по устройству предохранительных козырьков-настилов над проездами, проходами, наружными входными дверями, освещению мест производства работ, лестничных клеток, проходов, проездов и т.п., -при производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями, указаниями на производство ремонтных и строительных работ, утвержденной проектно-
сметной документацией, правилами приемки выполненных работ при ремонте и строительстве зданий, другими нормативными документами; -соблюдение технологической последовательности производства работ; -начало ремонтных работ не ранее 9 часов утра, окончание не позднее 21 часа вечера; -согласование с эксплуатационной организацией периодов ремонтных работ с перерывом в обеспечении квартир коммунальными и прочими услугами и заблаговременным оповещением жителей дома о таких периодах выполнения работ; -ежедневно по завершению ремонтных работ уборка от строительного мусора мест общего пользования жилого дома, где производились работы; -своевременное представление представителю технического надзора выполненных работ, подлежащих подтверждению Актами скрытых работ; -выполнение требований Технического Заказчика, представителя Эксплуатирующей организации об устранении выявленных нарушений и отступлений от проекта, технологии производства и исправление недоброкачественных работ; -внесение в журнал производства работ записей о выполнении указаний надзора; Применяемые СНиПы и ГОСТы:
65
1. Ремонт кровли СНиП 2.08.01-89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия СНиП II-26-76 Кровли СНиП 3.04.03-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И
СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
СНиП II-25-80 Деревянные конструкции ГОСТ 2889-80. Мастика битумная кровельная горячая
ГОСТ 10923-93 (2001): Рубероид.
ГОСТ 28013-98: Растворы строительные.
ГОСТ 10503-71 Краски маслянные,готовые к применению. ГОСТ 24045-94. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства 2. Ремонт фасадов СНиП 2.08.01-89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия ГОСТ 18958-73. Краски силикатные ГОСТ 530-95 КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГОСТ 28013-98: Растворы строительные. ГОСТ 10277-90 Шпатлевки 3. Ремонт подъездов СНиП 2.08.01-89 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.03.13-88 Полы СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия ГОСТ 28196-89 Краски водо-дисперсионные ГОСТ 10503-71 Краски маслянные,готовые к применению. ГОСТ 28013-98: Растворы строительные. ГОСТ 530-95 КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГОСТ 10277-90 Шпатлевки 4.Ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций 1. Запорная арматура: · задвижки – Россия (ОАО «Литейно-механический завод» ТУ 3721-001-00324292-95) · краны – Россия · счетчики – Россия (ЗАО «Тепловодомер) 2. Трубопроводы: · трубы ВГП – Россия (ГОСТ 3262-75) · трубы оцинк. ВГП – Россия (ГОСТ 3262-75) · трубы э/сварные – Россия (ГОСТ 10704-91) · трубы НПВХ – Россия (ТУ 6-19-307-86) · трубы ППР – Россия 3. Фаянс – Россия (г. Лобня «Лобненский Стройфарфор») СНиП 3.05.01-85 – Внутренние санитарно-технические системы. СНиП 2.04.01-85* - Внутренний водопровод и канализация зданий. 5.Ремонт электрооборудования жилых домов. 1. Работы выполнить в соответствии со следующ. нормативными док-ми: - «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) изд.7 - СП. 31-110-2003 - МГСН 3.01-01 66
2. Требования к применяемым материалам - СНиП 2.08-89 - СНиП 31-01-2003 - СНиП 3.05.06-85 - СНиП 23-05-95 - ГОСТ Р 50571.1-93 Для освещения лестничных площадок применить антивандальные светильники серии САУ (ВБРИ.676311.001 ТУ) с энергосберегающими лампами. Модульное оборудование межэтажных щитов (автоматические выключатели) пр-ва компании «ИЭК» или эквивалент Вертикальные стояки прокладывать кабелем ВВГнг ГОСТ-
22483. 67
1. Санитарно-технические работы Отопление  1 Труба бесшовная горячекатаная Ø 108×8/10 2 Труба бесшовная горячекатаная Ø 89×8/9 Ст. 10-20 ГОСТ 8732-78 3 Труба бесшовная горячекатаная Ø 57×6/8 Ст. 10-20 ГОСТ 8732-78 4 Труба бесшовная горячекатаная Ø 38×3 Ст. 10-20 ГОСТ 8732-78 5 Отводы стальные бесшовные Ø 108×8/10 ГОСТ 17375-2001 6 Отводы стальные бесшовные Ø 89×8/9 ГОСТ 17375-2001 8 Отводы стальные бесшовные Ø 40×3 ГОСТ 17375-2001 9 Переходы бесшовные приварные Ø 108×8×8/10 ГОСТ 17378-2001 10 Переходы бесшовные приварные Ø 89×57×8/9 ГОСТ 17378-2001 11 Переходы бесшовные приварные Ø 57×40×6/8 ГОСТ 17378-2001 12 Применение на объектах запорной арматуры от 50 мм 68
Кран стальной шаровой Ру25, Тмах.═180°С. Naval или эквивалент До 40 мм Кран шаровой полнопроходной муфтовый с ручкой-
«рычагом» (фирма « Giacomini», Италия)или эквивалент запрещается применение на объектах продукции производства (китай ,турция ,испания) проект на инженерное оборудование находится у заказчика Грязевик вертикальный фланцевый Ру16, Тср.<150°С. С наружным диаметром . Ø 50мм.,при необходимости горизонтальный фланцывый, Водомер фланцывый с импульсным выходом Термометр ртутный прямой Тмах.═200°С. ТТМ П6-240-103 Оправа к термометру прямая М27×2,0 (ножка 103мм) Бобышка для термометра БП1-М27×2,0 -55 Манометр тип ДМ 02 Тмах.═180°С. резьбовое присоединение G1/2 (Россия) Ø 100мм. Воздухосборник наружным диаметром 273мм. толщина стенки 4-6 мм. Воздухоотводчик автоматический латунь Тмах.═180°С. Водоснабжение  Труба на гвс полипропиленовая Ekoplastic PPR (PN 20)или эквивалент Труба на хвс полипропиленовая Ekoplastic PPR (PN 16) или эквивалент Применение на объектах запорной арматуры от 50 мм Кран стальной шаровой Ру25, Тмах.═180°С. Naval или аналог До 40 мм Кран шаровой полнопроходной муфтовый с ручкой-
«рычагом» (фирма « Giacomini», Италия)или эквивалент запрещается применение на объектах продукции Производства (Китай , Турция ,Испания) Строительная часть  Окраска трубопроводов отопления и горячей воды эпоксидной грунтовкой на 2раза. Изоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Армофлекс» Ø 110/13 Изоляция трубопроводов из вспоенного полиэтилена (пенополиэтилен) «Армофлекс» Ø 89/13 Изоляция трубопроводов из вспоенного полиэтилена (пенополиэтилен) «Армофлекс» Ø 48/13 Изоляция трубопроводов из вспоенного полиэтилена (пенополиэтилен) «Армофлекс» Ø 28/13 Изоляция трубопроводов из вспоенного полиэтилена (пенополиэтилен) «Армофлекс» Ø 18/13 Клей «Армофлекс» 520 69
3. Другие требования к результатам работ, услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Организационно-технологическая схема производства работ: Ремонтные работы производятся в жилых домах без отселения жителей, в условиях минимальных сроков отключения коммуникаций. Сроки отключения коммуникаций согласовываются с Эксплуатирующей организацией, нарушение согласованных сроков недопустимо. Проведение ремонтных работ включает в себя: а) сантехнические работы (в соответствии с дефектовочными актами, описями работ) - разборка старых трубопроводов отопления и водоснабжения с запорной арматурой - устройство новых трубопроводов отопления и водоснабжения с креплением на опорные конструкции байпасные линии водомерных узлов выполняются по умолчанию,приварка фланцев по необходимости по согласованию с техническим заказчиком - установка запорно-регулирующей арматуры (задвижек, кранов шаровых и т.д.) - установка приборов КИП (манометры, термометры,водомеров с байпасной линии) - замена элеваторных узлов - установка грязевиков - гидроиспытание систем - изоляция трубопроводов отопления и водоснабжения изделиями «Армофлекс», «Теплофлекс», Энергофлекс» - другие работы в соответствии с дефектовочными актами, описями работ 4. Требования к результату работ Результат работы должен обеспечивать достижение показателей , указанных в техническом задании, и возможность использования ( эксплуатации) результата работ. Результаты работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации 5. Срок предоставления гарантии качества работ Продолжительность гарантийного срока должна быть не менее1-х лет
на весь объем работ и применяемых материалов. В пределах установленного периода исполнитель обеспечивает соответствие результата работ требованиям по качеству. 6. Объем предоставления гарантий качества работ Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать требованиям по качеству. Гарантия
качества результата работы, услуги должна распространяться на всё, составляющее результат работы, услуги
. 70
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ) Толщина, мм 3.8 (верхний слой) 2.8 (нижний слой) Масса 1 кв.м. материала, кг 3.6 на полиэфире 500 / 350 500 / 350 на стеклоткани 800 / 900 800 / 900 Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее на стеклохолсте 294 294 Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее 2 2 Потеря посыпки, г/образец, не более 1 верх гранулят, сланец пленка Тип покрытия: низ пленка пленка Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1 1 Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше 730 730 Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше 720 720 Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа абсолютная Теплостойкость, °С, не менее 95 95 Длина \ ширина, м 10х1 10х1 Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов абсолютная Все указанные в Техническом задании требования к товарам , работам, услугам являются минимальными. Участник размещения заказа вправе в своей заявке давать предложения по предмету аукциона, обеспечивающие требования по исполнению обязательств с существенным их превышением.
71
VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Форма №1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ представляемых для участия в открытом аукционе на _________ (указать наименование предмета аукциона) Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для (наименование участника размещения заказа) участия в открытом аукционе на право заключения _______ (указать наименование предмета муниципального контракта) нами направляются нижеперечисленные документы.
№№ п\п Наименование документов Количество страниц 1. Заявка на участие в аукционе (Форма 2 части VI) 1.1.
Анкета Участника размещения заказа (Форма 3 части VI) 1.2.
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг по форме №4 части VI) 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) 3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предприним
ателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) 6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (например, приказ о назначении на должность, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа и др.) 7. Копии учредительных документов 8. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки или Уведомление о том, что заключение муниципального контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта не является для Участника крупной сделкой 9. Копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом аукциона 10. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам 11. Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе 12. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11
настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование установлено заказчиком, (обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности) 13. Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство (если требование установлено в Информационной карте) 14. Другие документы (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа) 15. Рекламные проспекты, брошюры, буклеты содержащие описание, изображения и другую информацию о функциональных характеристиках, потребительских свойствах товара Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 72
(подпись) МП Форма № 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ На бланке участника размещения заказа Дата, исх. номер Главе сельского поселения Барвихинское В.Н. Марковскому ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ на право заключения с ________________________________________
___________________________ (указывается наименование муниципального заказчика) муниципального контракта на _____________________________________________________________ (указывается предмет муниципального контракта, номер Лота) 1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, ________________________________________________________________________________ (наименование участника размещения заказа, организационно-правовая форма (указывается полностью), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), в лице _________________________________________________________________________________ (должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________________ (устава, доверенности) сообщает о согласии участвовать в аукционе (наименование с указанием номера аукциона) на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе. 2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в аукционе: 3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг. 4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом аукциона, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе, 5. Если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт. 73
6. Настоящей заявкой подтверждаем наше соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о размещении заказов и документации об аукционе _______________________________________________________________________________________ 7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях. 8. В случае, если по итогам аукциона заказчик предложит нам заключить муниципальный контракт, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с _______________________________________________________________________________________ (
указывается наименование Муниципального заказчика) на_____________________________________ (поставку товара, выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня проведения аукциона. 9. В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (
выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта. 10. В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе. 11. В течение ____ дней с момента подписания протокола аукциона, на основании которого заключается контракт нами будет представлено обеспечение исполнения муниципального контракта в виде ________________________________________________________________________ (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту (если данный вид обеспечения по условиям документации допускается), договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
на сумму_________рублей (сумма обеспечения указывается в соответствии с Информационной картой аукциона). 12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (
указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка на участие в аукционе будет носить характер предварительного заключенного нами и Муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений. 14. Банковские реквизиты участника размещения заказа: ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________ Наименование обслуживающего банка _________________, Расчетный счет ________________, Корреспондентский счет ____________________, Код БИК ____________________ 15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________ (адрес местонахождения организации)
74
16. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе, согласно описи - на _____стр. Руководитель организации _________________ (Фамилия И.О.) (подпись) М.П. (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аукционе
) МП Форма № 3. Анкета Анкета Участника размещения заказа 1. Полное и сокращенное наименования Участника 2. Организационно-правовая форма 3. Предыдущие полные и сокращенные наименования Участника с указанием даты переименования 4. Регистрационные данные: 4.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 4.2. Номер, почтовый адрес, номера телефонов и факса Инспекции Федеральной налоговой службы, в 75
которой Участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика 4.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника 5. Адрес места нахождения участника Адрес Телефон 6. Почтовый адрес участника Факс 7. Банковские реквизиты: 7.1. Наименование обслуживающего банка 7.2. Расчетный счет 7.3. Корреспондентский счет 7.4. Код БИК 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (
указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) Форма № 4 Примечание: На каждый Лот оформляется отдельное предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о качестве работ, услуг. Приложение № ___ к заявке на участие в аукционе На бланке организации Дата, исх. номер Муниципальному заказчику: Главе сельского поселения Барвихинское В.Н. Марковскому Форма № 5. РАСЧЕТ ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА Примечание: Участник аукциона, которому по итогам аукциона Заказчик направил проект муниципального контракта, представляет расчет предложенной им в процессе торга цены муниципального контракта по Форме 5 Приложение № ___ к муниципальному контракту № ___ от ___________200_г. ТАБЛИЦА ЦЕН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № п/п Наименование укрупненного вида работ, услуг Ед. изм. объема работ, услуг Объем работ в натуральном выражении Цена за ед. объема (
с НДС) (
руб.) Общая сумма (руб.) 1. 2. Всего контрактная цена
ИТОГО цена муниципального контракта составляет: _________________ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей. Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) (подпись) Главный бухгалтер ____________________ ( Фамилия И.О.) (подпись)
МП ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ №5 Участник размещения заказа в Таблице цен указывает расценки (цены) в рублях по всем компонентам предмета аукциона. Указывает информацию о включенных (невключенных) расходах за сопутствующие работы, услуги (доставка продукции, погрузо-разгрузочные работы, установка, монтаж, обучение специалистов, сервисное обслуживание и т.д.). Все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при выполнении муниципального контракта должны включаться в расценки и цены, и общую цену предложения участника аукциона. Кроме того, указывается применимая в конкретном случае ставка НДС (10%, 18% или иная, в соответствии действующим на момент заключения контракта законодательством), и выделяется сумма налога в рублях. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации участник размещения заказа освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены муниципального контракта должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС. Цена контракта указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. 77
Форма № 6. ДОВЕРЕННОСТЬ Дата, исх. номер ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ г. Москва __________________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности) Физическое лицо, юридическое лицо  участник размещения заказа: _______________________________________________________________(
далее  доверитель) (Наименование участника размещения заказа) в лице______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность) действующий (ая) на основании______________________________________________________
(устава, доверенности, положения и т.д.) доверяет _____________________________________________________ (далее  представитель) (фамилия, имя, отчество, должность) паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ представлять интересы доверителя на аукционе _______________________ __________________________________________________________________(
далее  аукцион) (указать наименование предмета аукциона)
проводимом ____________________________________________________________________ (указать название муниципального заказчика и уполномоченного органа). Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене муниципального контракта, подавать заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации, аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя документы, совершать иные действия связанные в участием доверителя в аукционе. Подпись _________________________________ _____________ ___________ удостоверяем. (Ф.И.О. представителя) (Подпись представителя) Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г. Участник размещения заказа ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.) М.П. 78
Форма №7. Форма уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе Главе сельского поселения Барвихинское В.Н. Марковскому N ___________________________________ "___"_________________________2010 г. Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе Наименование Аукциона: _________________________ Регистрационный номер Заявки ________ Уважаемые господа! Настоящим письмом _____________________________________________________________ (наименование организации - для юридических лиц или Ф.И.О. - для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)
уведомляет Вас об отзыве своей Заявки на участие в Аукционе регистрационный номер Заявки ____ и направляет уполномоченное лицо _____________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные), которому доверяет отозвать свою Заявку на участие в Аукционе (действительно при предъявлении паспорта). С уважением, Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.) 79
ПРОЕКТ по Лоту №1 Муниципальный контракт Лот №1 на выполнение работ по ремонту кровель, фасадов, подъездов и электрики жилого фонда поселок Барвиха. № ___ «____» __________20__ года От имени Муниципального образования «Сельское поселение Барвихинское», Администрация сельского поселения Барвихинское, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Марковского Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________, действующего на основании_______, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий «Контракт» о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ по
ремонту кровель, фасадов, подъездов и электрики жилого фонда поселок Барвиха. Московской области, Одинцовского района, с/п Барвихинское 1.2. Работы ведутся согласно объемам работы, утвержденным Заказчиком (Приложение №1). 1.3. Сроки выполнения работ: 1.4. Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иметь сертификат и знак соответствия, если такое установлено законодательством Российской Федерации. 1.5. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола открытого аукциона № ___ от «____» __________20__ года. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Выполненные работы по настоящему Контракту оплачиваются Заказчиком из бюджета муниципального образования сельского поселения Барвихинское в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 2.2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, определяется локальной сметой, составленной по существующим нормативам на уровне цен МО 2010г.
Общая сметная стоимость работ является неизменной на весь период действия настоящего Контракта и составляет _________ рублей, включая НДС___% ____________рублей. 2.3. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении муниципального контракта.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 3.1. Все расчеты с Подрядчиком по настоящему Контракту производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при условии поступления денежных средств из бюджета муниципального образования Сельского поселения Барвихинское. 3.2. Расчеты производятся на основании предъявленных Подрядчиком актов сдачи приемки работ, форм КС-3 (справка о стоимости работ и затрат), счетов и счетов-фактур. 3.3. Заказчик производит платежи в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика; 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта и 70% после подписания акта выполненных работ не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет с/п Барвихинское 80
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1. Подрядчик выполнит работы, переданные ему Заказчиком в срок установленный настоящим Контрактом. 4.2. Сроки исполнения работ выполняемых Подрядчиком указаны в Приложении №__ и изменяться не могут, за исключением случаев, указанных в п. 4.5. настоящего Контракта. 4.3. Настоящий Контракт имеет силу на протяжении всего срока выполнения работ переданных Заказчиком Подрядчику. 4.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» __________ 20__ года, а в части расчетов - до их полного завершения. 4.5. При существенном изменении обстоятельств, которые значительно влияют на исполнение обязательств по Контракту Стороны на основании п.1 статьи 451 и п. 1. статьи 767 Гражданского Кодекса РФ согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости, и другие условия муниципального контракта. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 5.1. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: 5.1.1. Своими силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 5.1.2. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности
. 5.1.3. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ, так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ, а также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются Подрядчиком в семидневный срок. 5.1.4. Нести гарантийные обязательства в порядке, изложенном в прочих условиях настоящего Контракта. 5.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. 5.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 5.2.1. Согласовывать технические условия производства работ, проектные решения и прочие вопросы, возникающие у Подрядчика в процессе подготовки к производству работ. 5.2.2. Предоставить работникам Подрядчика возможность доступа на территорию объекта. 5.2.3. Принять работы от Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 5.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, согласно условиям п. 3. настоящего Контракта. 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 6.1 В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику _________________________________________________________________________________ (банковскую гарантию/ договор страхования ответственности, договор поручительства, выданную( ый) кем ________/ денежные средства) в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 6.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ____ рублей, что составляет _____ процентов от стоимости (цены) Контракта. 6.3 Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта ___________ месяцев (дней) с момента заключения настоящего Контракта. Внимание!!!
Минимальный срок действия обеспечения контракта устанавливается с учетом общего срока выполнения работ по муниципальному контракту и оканчивается не ранее его завершения. Максимальный срок действия обеспечения контракта может быть установлен до конца гарантийного периода. 6.4. ____________________________________________________________________ 81
Банковская гарантия/договор страхования ответственности/договор поручительства должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 6.5. Затраты, связанные с получением банковской гарантии или полиса страхования ответственности по контракту несет Подрядчик. 6.6. Денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _________ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 6.7. Штрафные санкции, предъявленные Подрядчику в рамках настоящего контракта, а также убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта,. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Подрядчиком обеспечения, Подрядчик обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Факт переговоров признается установленным при наличии документальных свидетельств этого в виде протоколов и переписки между сторонами. При получении официального письма от одной из сторон, предложения или требования, изложенные в письме, признаются принятыми, если вторая сторона не даст на них письменный ответ в течение 72-х часов со дня получения. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 9
.
1. В настоящий Контракт не могут быть внесены какие-либо изменения и/или дополнения, кроме случаев предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд. 82
9.2. Все изменения и дополнения к контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в Управлении комплексного социально-экономического развития. 9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда, либо при возникновении обстоятельств непреодолимой силы по независящим от Сторон обстоятельствам. 9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в течение 10 дней со дня принятия решения о расторжении настоящего Контракта направляет письменное уведомление другой Стороне. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 10.2. Подрядчик, за нарушение сроков выполненных работ, установленных настоящим Контрактом, уплачивает Заказчику пеню в размере 1,0% от стоимости работ за каждый день просрочки. 10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. 10.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. При этом должны быть представлены подтверждающие документы
. 10.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. При расчетах за выполненные работы, Подрядчик применяет сметные коэффициенты и ставки налогов, согласно утвержденной Заказчиком к производству работ сметы. 11.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Заказчиком и Подрядчиком, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту. 11.3. Срок гарантии качества работ устанавливается продолжительностью __ месяцев, срок гарантии качества примененных материалов __ месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 11.4. Нести гарантийные обязательства: Гарантии, что объемы выполняемых работ и применяемых материалов не завышены, обязательство представлять администрацию в контролирующих органах при проведении проверок. Обязательство: При проверке и обнаружении завышенных объемов работ, завышенных объемов используемых материалов, применение не предусмотренных территориальных единичных расценок Московской области, восстановить в бюджет сельского поселения Барвихинское сумму необоснованно оплаченных по заключенным на основании локальной сметы муниципального контракта на выполнение подрядных работ. 11.5. Исполнения других обязательств, не изложенных в настоящем Контракте, в приложениях к настоящему контракту, переписке и прочих документах сторон, регламентируются Гражданским кодексом РФ. 11.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта : - приложение № 1. Ведомость объемов работ Локальный сметный расчет 12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 83
Контроль за исполнением Заказчиком и Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему контракту осуществляют должностные лица Администрации сельского поселения Барвихинское, назначаемые Руководителем Администрации сельского поселения Барвихинское. 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Подрядчика). 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА Заказчик: Администрация сельского поселения Барвихинское Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40 ИНН/КПП 5032139678/503201001 УФК по Московской области (администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района л/с 03323021021) р/сч 40204810700000002437 БИК 044583001 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России Подрядчик: Наименование подрядчика Адрес: ИНН., КПП .. Р/с .. К/с . БИК  Заказчик: Глава сельского поселения Барвихинское В.Н.Марковский М.П. «__»__________20__ года Подрядчик: М.П. «__»_________20__ года 84
Приложение № _ к муниципальному контракту № ___ от «___»_______ 20__ года Ведомость объемов выполнения работ Заказчик: Глава сельского поселения Барвихинское В.Н.Марковский М.П. «__»__________20__ года Подрядчик: М.П. «__»__________20__ года 85
ПРОЕКТ по Лоту №2 Муниципальный контракт Лот №2 на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций жилого фонда поселок Барвиха № ___ «____» __________20__ года От имени Муниципального образования «Сельское поселение Барвихинское», Администрация сельского поселения Барвихинское, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Марковского Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________, действующего на основании_______, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий «Контракт» о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ по
ремонту внутридомовых инженерных коммуникаций жилого фонда поселок Барвиха. Московской области, Одинцовского района, с/п Барвихинское 1.2. Работы ведутся согласно объемам работы, утвержденным Заказчиком (Приложение №1). 1.3. Сроки выполнения работ: 1.4. Все работы, выполняемые согласно настоящему Контракту должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а применяемые материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и иметь сертификат и знак соответствия, если такое установлено законодательством Российской Федерации. 1.5. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола открытого аукциона № ___ от «____» __________20__ года. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Выполненные работы по настоящему Контракту оплачиваются Заказчиком из бюджета муниципального образования сельского поселения Барвихинское в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 2.2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, определяется локальной сметой, составленной по существующим нормативам на уровне цен МО 2010г.
Общая сметная стоимость работ является неизменной на весь период действия настоящего Контракта и составляет _________ рублей, включая НДС___% ____________рублей. 2.3. Общая стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении муниципального контракта.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 3.1. Все расчеты с Подрядчиком по настоящему Контракту производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при условии поступления денежных средств из бюджета муниципального образования Сельского поселения Барвихинское. 3.2. Расчеты производятся на основании предъявленных Подрядчиком актов сдачи приемки работ, форм КС-3 (справка о стоимости работ и затрат), счетов и счетов-фактур. 3.3. Заказчик производит платежи в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика; 30% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания муниципального контракта и 70% после подписания акта выполненных работ не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет с/п Барвихинское 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 86
4.1. Подрядчик выполнит работы, переданные ему Заказчиком в срок установленный настоящим Контрактом. 4.2. Сроки исполнения работ выполняемых Подрядчиком указаны в Приложении №__ и изменяться не могут, за исключением случаев, указанных в п. 4.5. настоящего Контракта. 4.3. Настоящий Контракт имеет силу на протяжении всего срока выполнения работ переданных Заказчиком Подрядчику. 4.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» __________ 20__ года, а в части расчетов - до их полного завершения. 4.5. При существенном изменении обстоятельств, которые значительно влияют на исполнение обязательств по Контракту Стороны на основании п.1 статьи 451 и п. 1. статьи 767 Гражданского Кодекса РФ согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости, и другие условия муниципального контракта. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 5.1. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: 5.1.1. Своими силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 5.1.2. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности
. 5.1.3. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ, так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ, а также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются Подрядчиком в семидневный срок. 5.1.4. Нести гарантийные обязательства в порядке, изложенном в прочих условиях настоящего Контракта. 5.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. 5.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 5.2.1. Согласовывать технические условия производства работ, проектные решения и прочие вопросы, возникающие у Подрядчика в процессе подготовки к производству работ. 5.2.2. Предоставить работникам Подрядчика возможность доступа на территорию объекта. 5.2.3. Принять работы от Подрядчика по Акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 5.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, согласно условиям п. 3. настоящего Контракта. 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 6.1 В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику _________________________________________________________________________________ (банковскую гарантию/ договор страхования ответственности, договор поручительства, выданную( ый) кем ________/ денежные средства) в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 6.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ____ рублей, что составляет _____ процентов от стоимости (цены) Контракта. 6.3 Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта ___________ месяцев (дней) с момента заключения настоящего Контракта. Внимание!!!
Минимальный срок действия обеспечения контракта устанавливается с учетом общего срока выполнения работ по муниципальному контракту и оканчивается не ранее его завершения. Максимальный срок действия обеспечения контракта может быть установлен до конца гарантийного периода. 6.4. ____________________________________________________________________ Банковская гарантия/договор страхования ответственности/договор поручительства 87
должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. 6.5. Затраты, связанные с получением банковской гарантии или полиса страхования ответственности по контракту несет Подрядчик. 6.6. Денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _________ банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 6.7. Штрафные санкции, предъявленные Подрядчику в рамках настоящего контракта, а также убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта,. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Подрядчиком обеспечения, Подрядчик обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Факт переговоров признается установленным при наличии документальных свидетельств этого в виде протоколов и переписки между сторонами. При получении официального письма от одной из сторон, предложения или требования, изложенные в письме, признаются принятыми, если вторая сторона не даст на них письменный ответ в течение 72-х часов со дня получения. 8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 9
.
1. В настоящий Контракт не могут быть внесены какие-либо изменения и/или дополнения, кроме случаев предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд. 9.2. Все изменения и дополнения к контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в Управлении комплексного социально-экономического развития. 88
9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда, либо при возникновении обстоятельств непреодолимой силы по независящим от Сторон обстоятельствам. 9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в течение 10 дней со дня принятия решения о расторжении настоящего Контракта направляет письменное уведомление другой Стороне. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 10.2. Подрядчик, за нарушение сроков выполненных работ, установленных настоящим Контрактом, уплачивает Заказчику пеню в размере 1,0% от стоимости работ за каждый день просрочки. 10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. 10.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. При этом должны быть представлены подтверждающие документы
. 10.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. При расчетах за выполненные работы, Подрядчик применяет сметные коэффициенты и ставки налогов, согласно утвержденной Заказчиком к производству работ сметы. 11.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Заказчиком и Подрядчиком, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту. 11.3. Срок гарантии качества работ устанавливается продолжительностью __ месяцев, срок гарантии качества примененных материалов __ месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 11.4. Нести гарантийные обязательства: Гарантии, что объемы выполняемых работ и применяемых материалов не завышены, обязательство представлять администрацию в контролирующих органах при проведении проверок. Обязательство: При проверке и обнаружении завышенных объемов работ, завышенных объемов используемых материалов, применение не предусмотренных территориальных единичных расценок Московской области, восстановить в бюджет сельского поселения Барвихинское сумму необоснованно оплаченных по заключенным на основании локальной сметы муниципального контракта на выполнение подрядных работ. 11.5. Исполнения других обязательств, не изложенных в настоящем Контракте, в приложениях к настоящему контракту, переписке и прочих документах сторон, регламентируются Гражданским кодексом РФ. 11.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта : - приложение № 1. Ведомость объемов работ Локальный сметный расчет 12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Контроль за исполнением Заказчиком и Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему контракту осуществляют должностные лица Администрации сельского поселения Барвихинское, назначаемые Руководителем Администрации сельского поселения Барвихинское. 89
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящий контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Подрядчика). 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА Заказчик: Администрация сельского поселения Барвихинское Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40 ИНН/КПП 5032139678/503201001 УФК по Московской области (администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района л/с 03323021021) р/сч 40204810700000002437 БИК 044583001 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России Подрядчик: Наименование подрядчика Адрес: ИНН., КПП .. Р/с .. К/с . БИК  Заказчик: Глава сельского поселения Барвихинское В.Н.Марковский М.П. «__»__________20__ года Подрядчик: М.П. «__»_________20__ года 90
Приложение № _ к муниципальному контракту № ___ от «___»_______ 20__ года Ведомость объемов выполнения работ Заказчик: Глава сельского поселения Барвихинское В.Н.Марковский М.П. «__»__________20__ года Подрядчик: М.П. «__»__________20__ года 91
ПРОЕКТ по Лоту №3 Муниципальный контракт Лот №3 по выполнению функций технического заказчика при проведении работ по ремонту жилого фонда п.Барвиха. №___ «__»______20__ года
От имени Муниципального образования «Сельское поселение Барвихинское», Администрация сельского поселения Барвихинское, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Марковского Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнение функций технического заказчика при проведении работ по ремонту жилого фонда п.Барвиха. Барвихинского с/п (далее - «работа»). 1.2. Место выполнения работ: Московская область, Одинцовский район, с/п Барвихинское, п.Барвиха. 1.3.Сроки выполнения работ: 1.4. Результаты работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 1.5. Настоящий контракт составлен на основании Протокола открытого аукциона № от «» ________ 2010 года. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА 2.1. Выполненные работы по настоящему муниципальному контракту оплачиваются Заказчиком из средств бюджета муниципального образования сельского поселения Барвихинское,
в строгом соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств. 2.2. Цена Контракта составляет _____ () рублей 00 копеек, в том числе НДС. 2.3. Работы оплачиваются Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой Исполнителя, поданной в ходе размещения муниципального заказа. 2.4. Общая стоимость работ включает в себя все затраты издержки и иные расходы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ должны оплачиваться Исполнителем при выполнении муниципального контракта. 3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 92
3.1. Расчеты производятся на основании предъявленных Исполнителем Актов о приемке выполненных работ с расшифровкой видов работ и счетов-фактур. 3.2. Заказчик производит платежи в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя; 100%- после подписания акта выполненных работ подрядчиками по лоту №1 и №2, но не позднее 20 декабря 2010г. при условии поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области.
3.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1. Исполнитель выполнит работы, переданные ему Заказчиком в срок установленный настоящим Контрактом. 4.2. Сроки исполнения работ выполняемых Исполнителем изменяться не могут, за исключением случаев, указанных в п. 4.5. настоящего Контракта. 4.3. Настоящий Контракт имеет силу на протяжении всего срока выполнения работ переданных Заказчиком Исполнителю. 4.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «» _____ 2010
года, до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему Контракту
.
4.5. При существенном изменении обстоятельств, которые значительно влияют на исполнение обязательств по Контракту, Стороны на основании п.1 статьи 451 и п. 1. статьи 767 Гражданского Кодекса РФ согласовывают новые сроки выполнения работ, а в случае необходимости, и другие условия муниципального контракта
. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 5.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 5.1.1. Своими силами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ. 5.1.2. Обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности
, охране труда, пожарной безопасности.
5.1.3. Устранять за свой счет недостатки и неточности в своей работе, обнаруженные Заказчиком, как в процессе выполнения работ, так и в момент конечной сдачи - приемки результатов работ, а также в период гарантийного срока. Недостатки фиксируются в акте и устраняются Исполнителем в семидневный срок. 5.1.4. Нести гарантийные обязательства в порядке, изложенном в условиях настоящего Контракта. 5.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ. 5.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 5.2.1. Принять работы от Исполнителя по Акту о приемке выполненных работ. 5.2.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы, согласно условиям п. 3. настоящего Контракта. 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 93
6.1 В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта Исполнитель предоставляет муниципальному заказчику денежные средства (платежное поручение №___ от _____2010г.) в размере, указанном в пункте 6.2. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 6.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _____ рублей, что составляет 10 процентов от стоимости (цены) Контракта. 6.3 Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта  ____________________ 6.4. Затраты, связанные с получением банковской гарантии или полиса страхования ответственности по контракту несет Исполнитель. 6.5. Денежные средства, представленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании. 6.6. Штрафные санкции, предъявленные Исполнителю в рамках настоящего контракта, а также убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются Заказчиком за счет суммы представленного Исполнителем обеспечения исполнения настоящего Контракта,. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Исполнителем обеспечения, Исполнитель обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением. 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3-х календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Факт переговоров признается установленным при наличии документальных свидетельств этого в виде протоколов и переписки между сторонами. При получении официального письма от одной из сторон, предложения или требования, изложенные в письме, признаются принятыми, если вторая сторона не даст на них письменный ответ в течение 72-х часов со дня получения. 94
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке. 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 9
.
1. В настоящий Контракт не могут быть внесены какие-либо изменения и/или дополнения, кроме случаев предусмотренных федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.
9.2. Все изменения и дополнения к контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистрированы в Управлении комплексного социально-экономического развития. 9.3. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда, либо при возникновении обстоятельств непреодолимой силы по независящим от Сторон обстоятельствам. 9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в течение 10 дней со дня принятия решения о расторжении настоящего Контракта направляет письменное уведомление другой Стороне. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 10.2. Исполнитель, за нарушение сроков выполненных работ, установленных настоящим Контрактом, уплачивает Заказчику пеню в размере 1,0% от стоимости работ за каждый день просрочки. 10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного настоящим Контрактом. 10.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. При этом должны быть представлены подтверждающие документы. 10.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 11.1. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Исполнителя и Заказчика. В случае если Исполнитель не устранит недостатки в установленные Актом сроки Заказчик вправе устранить недостатки своими силами и за счет Исполнителя. 11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Заказчиком и Исполнителем, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту. 11.4. Исполнение других обязательств, не изложенных в настоящем Контракте, в приложениях к настоящему контракту, переписке и прочих документах сторон, регламентируются Гражданским кодексом РФ. 95
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон Заказчик: Администрация сельского поселения Барвихинское Московская область, Одинцовский район, д. Барвиха, д.40 ИНН/КПП 5032139678/503201001 УФК по Московской области (администрация сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района л/с 03323021021) р/сч 40204810700000002437 БИК 044583001 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России Исполнитель:
13. Заключительные положения Настоящий контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика и Исполнителя. Заказчик: Глава сельского поселения Барвихинское В.Н. Марковский М.П. «__»__________20__ года Исполнитель: М.П. «__»________20_ года 
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
211
Размер файла
988 Кб
Теги
изменения
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа