close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

контракт на эксплуатационное обслуживание зданий

код для вставкиСкачать
контракт на эксплуатационное обслуживание зданий
 "УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Комитета по делам записи актов гражданского состояния
.....................Н.В.Беглова " " .................... 2010 г.
ТОМ 4 ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № Санкт-Петербург" " 20__ г.
Комитет по делам записи актов гражданского состояния (далее - заказчик), в лице Председателя Комитета Бегловой Натальи Владимировны, действующего на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 № 1342, с одной стороны, и ______________________________________ (далее - подрядчик), в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "сторонами", заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами и средствами выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию зданий и помещений (далее - работы) структурных подразделений Комитета по делам записи актов гражданского состояния:
- (указываются объекты и в скобках - их адреса в соответствии с лотом)
-
(далее - объекты).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с расчетом стоимости контракта (Приложение № 1), техническим заданием (Приложение №2) и условиями настоящего контракта, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования
1.3. Настоящий контракт заключен в соответствии с решением Государственной комиссии Комитета по делам записи актов гражданского состояния по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга (протокол от ______________ № ____________ ).
1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту установлено ____________________________________________________________________________.
2. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга, и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
2.2. Срок выполнения работ по настоящему контракту - с 01.01.2011 по 31.12.2011.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению подрядчиком работ составляет _____________(цифрами прописью)_________ рублей, в т.ч. НДС 18%: _________________ рублей.
Указанная цена является фиксированной.
3.2. Заказчик осуществляет расчеты с подрядчиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования - по мере его поступления
3.3. Оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приёма-передачи выполненных работ без замечаний, и выставления подрядчиком счета, счет-фактуры.
3.4. Не подлежат оплате Заказчиком работы, выполненные с нарушением условий настоящего контракта и работы ненадлежащего качества, до устранения подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.5. Производится оплата только фактически выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить подрядчику объект для выполнения работ, а также планы помещений, в течение 2 дней после включения контракта в Реестр государственных контрактов Санкт-Петербурга.
4.1.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием стоимости работ цене, установленной контрактом, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. Оплачивать выполненные подрядчиком работы в порядке, определенном разделом 3 настоящего контракта.
4.1.6. Ежемесячно организовать и осуществить приемку результата выполнения подрядчиком работ.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документами:
4.2.1.1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170. Опубликовано: "Российская газета", №214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск);
4.2.1.2. "Территориальные правила пожарной безопасности в Санкт-Петербурге" (Утверждены приказом УГПС ГУВД СПб и Ленобласти от 30.11.1999 N 442. Опубликовано: СПб "ЭХО", №1 (специальный выпуск), 13.01.2000);
4.2.1.3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115. Начало действия документа - 01.10.2003).
4.2.1.4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 №6. Начало действия документа - 01.07.2003).
4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
4.2.3. При производстве работ по контракту заносить информацию обо всех проводимых работах и осмотрах на объекте в "Журнал учета выполненных работ". Подрядчик оформляет указанный журнал и в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заключения контракта и передает его начальнику структурного подразделения. При занесении информации в журнал указывается дата и время поступления заявки, фамилия работника, выполнившего работы, дата и время исполнения работ, запись начальника структурного подразделения о выполнении работ.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ заявки заказчика в рамках предусмотренных настоящим контрактом работ, а также в срок, установленный предписанием заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта. Время прибытия специалиста на объект для выполнения неотложных работ не может превышать 2-х часов. Время выполнения неотложных работ и работ по заявке заказчика зависит от трудоемкости работ, но не может превышать двух дней.
4.2.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ.
4.2.7. Обеспечивать заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
4.2.8. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.9. Вести работы по настоящему контракту при наличии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.
4.2.10. Информировать заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций и организаций, поставляющих оборудование. 4.2.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.
4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.
4.5. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работы на объекте с учетом требований заказчика по обеспечению непрерывности служебной и производственной деятельности органа исполнительной власти.
4.6. При выполнении работ по эксплуатации зданий, помещений и инженерного оборудования должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества потребителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. В случае неисполнения по вине Заказчика п.4.1.1. в установленные настоящим контрактом сроки подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки заказчика. При наличии указанных обстоятельств подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.
5.2. В случае невыполнения подрядчиком работ либо сроков работ (в том числе нарушения сроков, указанных в п.4.2.5), а также и установленных заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке и потребовать возмещения причиненных убытков (или уплаты неустойки), если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные заказчиком сроки не были устранены подрядчиком либо являются существенными, повторяющимися либо неустранимыми.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если произошла задержка в сроках выполнения работ, установленных в пункте 4.2.5 контракта, по вине подрядчика, а равно невыполнения подрядчиком обязанностей, указанных в пункте 4.2, и потребовать уплаты неустойки.
5.5. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
5.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по контракту производится подрядчиком на основании письменной претензии заказчика в срок, указанный в претензии, путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 5.7. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению контракта, имевшие место после заключения настоящего контракта.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон.
6.2. Расторжение контракта возможно в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта полностью или частично. При этом контракт считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении, направленном заказчиком в адрес подрядчика.
6.3. При расторжении контракта подрядчику возмещаются фактические расходы, понесенные им на момент расторжения контракта, кроме случаев, указанных в пунктах 5.3, 5.4 контракта.
6.4. Существенное изменение обстоятельств, из которых подрядчик исходил при заключении контракта, не является основанием для изменения или расторжения подрядчиком контракта.
6.5. Изменение контракта возможно по соглашению сторон, составленному в той же форме, что и контракт.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.3. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
7.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
7.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.6. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - Расчет стоимости цены контракта;
- Приложение № 2 - Техническое задание.
.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗаказчикПодрядчикКомитет по делам записи актов гражданского состояния191015, г. Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 39ИНН / КПП 7825052676 / 784201001УФК по Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга Комитет по делам записи актов гражданского состояния, л/с 0410000)
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу
БИК № 044030001, ОКПО:00087142 Счет № 40201810600000000003
Назначение платежа: (л/с 0410000 Комитет по делам ЗАГС)ОКАТО:40298564000Председатель Комитета
_________________________ Н.В. Беглова
5
5
Автор
urenergo
Документ
Категория
На оказание услуг
Просмотров
566
Размер файла
72 Кб
Теги
эксплуатационное обслуживание зданий, контракт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа