close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

образец заявки:

код для вставкиСкачать
 образец заявки:
Оформляется претендентом на фирменном бланке организации.
от "____"____________201__г. В ЗАО "Первый Строительный Трест"
Председателю Тендерной комиссии по объекту: г-ну Демьянчуку А. В.
Заявка 1. Изучив Техническое Задание, Договор подряда на производство строительно-монтажных работ, мы _________________, (полное наименование и юридический адрес претендента) сообщаем о своем согласии на участие в Тендере №____ на ______________________________ (указать предмет Тендера), объекта расположенного по адресу: _____________________________________ (указать адрес.)
2. Мы принимаем предлагаемую Вами схему проведения тендера, которая заключается в следующем:
o каждый претендент должен составить свое коммерческое предложение (оферту) на основании применяемых им норм расхода материалов, расценок, состав и нормы дополнительных начислений;
o выбор победителя тендера будет осуществляться с учетом сведений, представленных в тендерной документации;
o расчет договорной цены при заключении договора будет выполняться на основании тендерной калькуляции, при этом:
* могут корректироваться состав и объемы работ;
* не могут корректироваться расценки, нормы расхода материалов, состав и нормы дополнительных начислений.
3. Объявляя о своем согласии на участие в тендере, обязуемся:
3.1) нести ответственность за данные и цены, указанные в представленной тендерной документации, а также высказанные устно при проведении тендера;
3.2) в случае победы в тендере осуществлять функции исполнителя по предмету тендера, приняв без изменений и дополнений форму и текст согласованного сторонами договора;
3.3) в срок не позднее 5 рабочих дней с момента положительного решения Тендерного Комитета и получения уведомления оформить и подписать договор с Заказчиком на (предмет торгов), на условиях, которые мы изложили в нашей оферте, с соблюдением всех требований тендера;
3.4) в случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению Тендерной комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию договора на условиях, изложенных в нашей оферте, до заключения договора с победителем.
4. В случае невыполнения нами своих обязательств, указанных в настоящей заявке и оферте, организатор тендера вправе опубликовать соответствующие сведения в любых средствах массовой информации, а также довести указанную информацию до сведения третьих лиц. При этом результаты проведенного тендера аннулируются.
5. На выполнение действий от имени организации уполномочен ________________________________ (Ф.И.О., № телефона, E-mail, работника организации).
6. Лицо, указанное в п. 5, обладает правом подписи юридических документов (доверенность № __________ от _____________ прилагается)
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с тендерной комиссией нами уполномочен _______________________________ (Ф.И.О., № телефона работника организации, E-mail).
8. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному.
9. Мы объявляем, что до заключения договора по предмету тендера настоящая заявка будет считаться нашим акцептом на Ваше объявление о тендере.
10. Наши юридический и почтовый адреса и банковские реквизиты указаны в прилагаемой квалификационной анкете.
Приложение: Доверенность на право оформления юридических документов представителя претендента.
Руководитель организации _______________________ / ___________________
(Печать) (Подпись) (Фамилия, И.О.)
Форма квалификационной анкеты КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
1. Информация об организации
1.1Полное официальное наименование организацииБез указания правовой формы1.2Организационно-правовая формагосударственнаяакционернаячастная1.3Сокращенное официальное наименование организации1.4Дата, место и орган регистрацииДатаМестоОрган рег-ции1.5Прежнее название организации, если менялось и когдаНаименованиеДата изменения1.6Исполнительный орган (Генеральный директор, Исполнительный директор, Директор, др.)Точное название должностиФИО полностьюФамилия, Имя и ОтчествоТелефонE-mail1.7Главный Бухгалтер[Ф.И.О.] ФИО полностью1.8Учредители (чья доля в уставном капитале превышает 10 %)ФИО полностью1.9Уставный фондРуб.1.10Профилирующее направление деятельности1.11Адрес юридическийИндекс, страна, город, ул., д.1.12Адрес фактический1.13Телефон1.14Факс1.15E-mail1.16ИНН1.17КПП1.18Банковские реквизиты: р/с
к/с
наименование банка
БИКможно указать один из имеющихся у организации р/с2. Квалификационные сведения
2.1Допуск на право производства работ/услуг/продукции№ свидетельства СРО/ дата полученияКраткое описание, список деятельностиКопии приложить2.2Наличие сертификата ISO№ сертификатаКраткое описаниеКопии приложить 2.3Структура организации (фирмы), наличие филиалов, дочерних предприятий Указать наименование с орган.-правовой формой2.4Наличие производственных мощностейСобственныхПлощадькв.м.АдресАрендованныхПлощадькв.м.Адрес2.5Учредительные документы № УставаКопии приложитьДата регистрации последних изменений2.6 Годовые обороты в последние 3 года (в тыс. рублей) - Выручка с НДС
Год 2010Год 2011Год 2012 (6 мес.)Среднегодовой за последние 3 годаГодовой оборот 2.7 Опыт претендента в реализации договоров аналогичных заключаемому на данном тендере №
п/п
Наименование организаций, которым оказывались аналогичные услуги/работы/поставкиВ качестве кого представлен претендент (Генподрядчик,
Субподрядчик,
Поставщик,
Иное)Сроки выполнения работ/услуг/поставокСтоимость
оказанных услуг/работ/поставок (тыс.руб.)ВыполненоЕд. изм.Кол-вов т.ч. собств.
силамиНачалоОкончание2.8 Текущие контракты претендента в той же сфере, что и договор, заключаемый на данном тендере
№
п/п
Наименование и краткое описание предмета договораНаименование ЗаказчикаВ качестве кого выступает претендент (Генподрядчик,
Поставщик и т.п.)Дата окончания исполнения обязательств по договоруСтоимость работ/услуг/поставок, которые необходимо выполнить для завершения контракта (в тыс. рублей)
- Наличие прямых контактов на поставку материалов :ЕСТЬ/НЕТ(указать какие материалы)
- Наличие своей материально-технической базы :ЕСТЬ/НЕТ 2.9 Состав и квалификация персонала на текущий момент:
№
п/п
Вид персоналаВсего
(чел.)в т.ч. работа в фирме не менее 5 лет, (чел.)1Руководящий персонал2Инженерно технические работники3Рабочие456789Средний разряд рабочих - ИТОГО2.10 Перечень организаций, с которыми претендент планирует сотрудничать на объектах ЗАО "Первый строительный трест" для реализации предмета договора в случае победы на тендере, копии их Свидетельств СРО приложить
№ п/пНаименование субподрядной организации с указанием организационно-правовой формыВыполняемые виды работ/услуг/поставокЮридический адрес организации12...3. Опись документов, предлагаемых в подтверждение информации, указанной в анкете
№ п/пНаименование документаКоличество листов1. Копия Устава2. Копия решения / протокола (или выписка, заверенная печатью) о назначении исполнительных органов Общества (директор, президент или др.)3. Копия письма Госкомстата о присвоении кодов4. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет5. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 г., или свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, если они были созданы после 01.07.2002 г.6. Копия свидетельств о государственной регистрации факта внесения в ЕГРЮЛ сведений о генеральном директоре (исполнительном органе) или его установочных данных (смена паспорта, ИНН и т.д.)7. Формы № 1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о прибылях и убытках" за последний отчетный год и последний отчетный период, заверенные руководителем и печатью предприятия8. Подлинник нотариально заверенной доверенности уполномоченного лица (в случае если договор со стороны контрагента подписывается уполномоченным лицом)9. Копии лицензий на право выполнения работ / оказания услуг (если необходимо), заверенные руководителем и печатью предприятия10. Информация о судебных процессах ,если Претендент выступает (выступал) как ответчик. (При наличии таковых указать предмет иска, год, результат).11. Рекомендательные письма банков, справка аудиторской организации, подтверждающая финансовую состоятельность организации.12. "Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год" Форма по КНД 1110018 с отметкой налогового органа.13. Отзывы заказчиков (при их наличии), фотографии, печатные издания и другие дополнительные сведения, которые Претендент желает сообщить о себе.
Настоящим заверяю правильность всех данных, указанных в анкете Генеральный директор_____________ Приложение 5 к Регламенту "О проведении открытых из закрытых тендеров на работы, выполняемые субподрядным способом"
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
85
Размер файла
128 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа