close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Документация об аукционе-4

код для вставкиСкачать
СОГЛАСОВАНО
Директор МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"
_________________ А.Л. Павлов
"___"_____________ 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ
И.о. председателя Горкомимущества
_________________ Ю.А. Васильев
"___"_____________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕОткрытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в г.Чебоксары на 2014 год. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства"
Чебоксары, 2013 год
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
> 1.1Термины и определения, используемые в документации об аукционе
> 1.2Законодательное регулирование
> 1.3Содержание документации об аукционе
> 1.4Разъяснение положений документации об аукционе
> 1.5Внесение изменений в документацию об аукционе
> 1.6Отказ от проведения аукциона
Раздел 2.ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
> 2.1Подготовка заявки на участие в аукционе
> 2.2Содержание заявки на участие в аукционе
> 2.3Подача заявки на участие в аукционе
> 2.4Отзыв заявок на участие в аукционе
> 2.5 Возврат заявки на участие в аукционе
> 2.6 Обеспечение заявок на участие в аукционе
Раздел 3.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА > 3.1Обязательные требования к участникам размещения заказа
> 3.2Дополнительные требования к участникам размещения заказа
> 3.3Условия допуска к участию в аукционе
> 3.4Отстранение от участия в аукционе
Раздел 4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА > 4.1Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
> 4.2Порядок проведения аукциона
> 4.3Разъяснение и обжалование результатов аукциона
> 4.4 Рассмотрение вторых частей заявок
Раздел 5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
> 5.1Заключение договора по итогам аукциона
> 5.2Отказ от заключения договора
> 5.3 Обеспечение исполнения договора
> 5.4 Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа
> 5.5 Урегулирование споров
Раздел 6.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Раздел 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения, используемые в документации об аукционе
1.1.1. Размещение заказов для нужд бюджетных учреждений - осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков, уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд иных заказчиков.
1.1.2. Заказчик - бюджетное учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения. 1.1.3. Уполномоченный орган - Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом.
1.1.4. Гражданско-правовой договор (далее также - договор) - договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.
1.1.5. Открытый аукцион в электронной форме - открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет.
Под электронной площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором размещается информация и проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Адрес: www.roseltorg.ru 1.1.6. Документация об аукционе - документация, утвержденная заказчиком и уполномоченным органом, содержащая требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, содержащее полученные заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика и другие требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.1.7. Участник размещения заказа - любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
1.1.8. Участник электронного аукциона - участник размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе и допущенный к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок.
1.1.9. Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме (Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи").
1.1.10. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 1.1.11. Заявка на участие в аукционе - для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из 2-х (двух) частей.
1.2. Законодательное регулирование
1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также иными законодательными актами, регулирующими заказ.
1.3. Содержание документации об аукционе
1.3.1. Настоящая документация об аукционе содержит установленные заказчиком требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению, требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам товара, работ, требования к их безопасности, требования к потребительским свойствам товара, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ потребностям заказчика.
1.3.2. Документация об аукционе также содержит сведения о порядке, сроках, процедурах и этапах проведения открытого аукциона в электронной форме, правах и обязанностях заказчика, уполномоченного органа, участников размещения заказа, порядке заключения договора по итогам аукциона и др. сведения, предусмотренные законом.
1.3.3. Все установленные документацией об аукционе требования носят нормативный характер и обязательны для заказчика и участников размещения заказа.
1.4. Разъяснение положений документации об аукционе
1.4.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган.
1.4.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
1.4.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
1.4.4. Уполномоченный орган не отвечает на вопросы, заданные по телефону или лично.
1.5. Внесение изменений в документацию об аукционе
1.5.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. 1.5.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещается уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.
1.5.3. Любое изменение документации об аукционе является ее неотъемлемой частью. 1.5.4. Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
1.6. Отказ от проведения аукциона
1.6.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 1.6.2. Заказчик, уполномоченный орган в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте. 1.6.3. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.
Раздел 2.
ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
2.1. Подготовка заявки на участие в аукционе
2.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
2.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
2.1.3. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
2.2. Содержание заявки на участие в аукционе
2.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
2.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:
Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
2.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ (далее - Федеральный закон №94-ФЗ), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона №94 - ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;
4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона № 94 - ФЗ;
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
2.3. Подача заявки на участие в аукционе
2.3.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
2.3.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные п. 2.2. документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
2.3.3. Поступление указанной в п.2.3.2. заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
2.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
2.3.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
2.4. Отзыв заявок на участие в аукционе
2.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
2.5. Возврат заявки на участие в аукционе
2.5.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом №94-ФЗ в части подписания электронных документов ЭЦП;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;
5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа, у которого до окончания срока аккредитации на ЭТП осталось 3 месяца.
2.5.2. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона №94-ФЗ, которые были нарушены.
2.5.3. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
2.5.4. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств.
2.6. Обеспечение заявок на участие в аукционе
2.6.1. Уполномоченным органом в Информационной карте устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 2.6.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об открытом аукционе в электронной форме.
2.6.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
Раздел 3.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
3.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа
3.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
3.1.2. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме участник размещения заказа должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки.
К участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
3.2. Дополнительные требования к участникам размещения заказа
На усмотрение Заказчика, уполномоченного органа, следующие сведения предусматриваются в Информационной карте аукциона.
3.2.1. В случае если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации").
3.2.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.
3.2.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Сведения об установлении данных требований содержатся в Информационной карте аукциона.
3.3. Условия допуска к участию в аукционе
3.3.1. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператором электронной площадки осуществляется по основаниям, указанным в п. 2.5. аукционной документации.
3.3.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные п. 2.2.2. документации, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом №94-ФЗ.
3.3.3. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:
1) не предоставления сведений, предусмотренных п. 2.2.2. настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2.2.2 документации (в части сведений о товарах, работах, услугах) документации об открытом аукционе в электронной форме.
3.3.4. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным выше, не допускается.
3.4. Отстранение от участия в аукционе
3.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:
- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;
- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если указанные выше факты будут установлены после признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не заключается. Раздел 4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
4.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные п.2.2.2 настоящей документации сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
4.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
4.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные п.2.2.2 документации, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.3.4. настоящей документации.
4.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполномоченным органом и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 4.1.5. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.
4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.
4.1.7. В течение 1 (одного) часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола (п.4.1.4.) или с момента размещения на электронной площадке протокола (п.4.1.5.) оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.
4.1.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные п. 2.2.3. настоящей документации, в течение 1 (одного) часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.4.1.5. документации протокола. 4.1.9. В течение 3 (трех) дней с момента поступления 2 (второй) части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в установленном порядке соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии со ст. 41.12 Федерального закона №94-ФЗ. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. 4.1.10. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.
4.2. Порядок проведения аукциона
4.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
4.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
4.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного настоящим разделом документации, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.
4.2.4. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
4.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".
При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:
1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.
4.2.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.
4.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом требований п.4.2.5. настоящей документации.
4.2.8. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.
4.2.9. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом №94-ФЗ. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным Федеральным законом №94-ФЗ, не допускается.
4.2.10. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
4.2.11. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:
1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;
3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме.
4.2.12. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном п.4.2.11. - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
4.2.13. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.
4.2.14. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его уполномоченному органу. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
4.2.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных Федеральным законом №94-ФЗ, независимо от времени окончания открытого аукциона.
4.2.16. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
4.3. Разъяснение и обжалование результатов аукциона
4.3.1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола открытого аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона.
4.3.2. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.
4.4. Рассмотрение вторых частей заявок
4.4.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
4.4.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.
4.4.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее 10 (десяти) участников открытого аукциона и менее 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ.
4.4.4. В случае, если не выявлены 5 (пять) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из 10 (десяти) заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение 1 (одного) часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить уполномоченному органу все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ, для выявления 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
4.4.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
В случае если начальная максимальная цена контракта не превышает 3 (трех) миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
4.4.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:
1) непредставления документов, п. 2.2.3. настоящей аукционной документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п. 3.1 настоящей документации.
4.4.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ, не допускается.
4.4.8. В случае принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполномоченным органом и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона №94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.
4.4.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. 4.4.10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на электронной площадке вышеуказанного протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.
4.4.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.
4.4.12. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые 3 (три) порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 4.4.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии со ст. 41.12 Федерального закона №94-ФЗ. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения договора.
Раздел 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Заключение договора по итогам аукциона
5.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого была признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
5.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.
5.1.3. В течение 1 (одного) часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
5.1.4. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора.
5.1.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий в уполномоченный орган.
5.1.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект договора оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
5.1.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных п. 5.1 6. настоящей документации, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
5.1.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных п. 5.1.6. настоящей документации, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, или предусмотренный п. 5.1.5. настоящей документации протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий в уполномоченный орган.
5.1.9. В случае направления оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов.
5.1.10. В случаях, предусмотренных п. 5.1.6. и 5.1.8. настоящей документации, в течение трех дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора.
5.1.11. В течение одного часа с момента получения проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.
5.1.12. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
5.1.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор.
5.1.14. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора в соответствии с п. 5.1.13. настоящей документации.
Заказ признается размещенным со дня заключения договора.
5.1.15. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
5.1.16. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.
5.1.17. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный законом, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим разделом, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в случае, предусмотренном частью 4.4 ст. 41.12. Федерального закона №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора.
5.1.18. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона №94-ФЗ оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
5.1.19. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.
5.1.20. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона №94-ФЗ. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.
5.1.21. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, являются:
1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;
2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта договора.
5.1.22. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
5.1.23. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
5.2. Отказ от заключения договора
5.2.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой договор, в случае установления факта: проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией;
нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанный участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.3. Обеспечение исполнения договора
5.3.1. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
В соответствии с частью 4 статьи 41.12 ФЗ № 94 "О размещении заказов на поставки то-варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора.
Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:
5.3.2. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством Российской Федерации.
5.3.3. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте (п.16).
5.3.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения договора.
5.3.5. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия исполнения основных обязательств исполнителя (подрядчика), установленных в договоре, без учета срока исполнения договора на период действия гарантийных обязательств, не менее чем на один месяц.
5.3.6. Срок действия безотзывной банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если такие установлены в Договоре, должен покрывать срок действия исполнения гарантийных обязательств исполнителя (подрядчика), установленных в договоре, не менее чем один месяц.
5.3.7. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организацией с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают их от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:
5.3.8. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора в виде залога, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в Информационной карте (п.16), до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств считается непредоставленным.
5.3.9. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств, или копией такого поручения. Платежное поручение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, установленными Центральным Банком Российской Федерации.
5.3.10. Денежные средства возвращаются подрядчику (исполнителю), с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение срока, установленного в проекте договора со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде залога де-нежных средств в форме вклада (депозита):
5.3.11. В договоре банковского вклада (депозита) должно быть оговорено право заказчика на получение суммы вклада (депозита), за исключением процентов, в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательств по договору. 5.3.12. Сумма вклада, за исключением процентов, должна быть неизменной, без права получения суммы вклада (депозита) вкладчиком, до окончания срока действия договора банковского вклада (депозита).
5.3.13. Договор банковского вклада (депозита) должен содержать положение, обязывающее как банк, так и вкладчика в письменном виде, в максимально короткие сроки, извещать заказчика об изменениях, вносимых в заключенный между ними договор. 5.3.14. Срок договора банковского вклада (депозита) должен покрывать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц. 5.3.15. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по до-говору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в подразделе 6 документации.
5.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа
5.4.1. Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа. 5.5. Урегулирование споров
5.5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в судебном порядке.
РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация для данного конкретного аукциона на размещение заказа на выполнение работ уточняет, разъясняет и дополняет положения Разделов 1-5. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделах 1-5 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
№НаименованиеСодержание1Наименование Уполномоченного органа, адрес, телефон, факс, адрес электронной почтыЧебоксарский городской комитет по управлению имуществом
местонахождение: Российская Федерация, 428015, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Московский, 33 а почтовый адрес: Российская Федерация, 428015, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Московский, 33 а тел./факс: (8352) 23-13-14 (Крылова Анна Владимировна) / 23-41-21
e-mail: cgki_munzakaz1@gcheb.cap.ru2Наименование Заказчика, контактная информацияМуниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства"
местонахождение: Российская Федерация, 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, бульвар купца Ефремова, д.16
почтовый адрес: Российская Федерация, 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, бульвар купца Ефремова, д.16
тел./факс: 8 (8352) 23-42-59 (Долгова Ольга Алексеевна)
e-mail: gkhb@gcheb.cap.ru3Реестровый номер торговРеестровый номер торгов: 209/ОЭА4Вид и предмет торговОткрытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в г.Чебоксары на 2014 год.5Место выполнения работСогласно п.8 раздела 7 "Техническая часть" аукционной документации6Объем выполняемых работВ соответствии с разделом 7 "Техническая часть" аукционной документации7Сроки выполнения работС "01"января по "31"декабря 2014 г.8Начальная (максимальная) цена гражданско - правового договора (цена лота)51 937 000 (Пятьдесят один миллион девятьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек8.1.Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско - правового договора (цена лота)Начальная (максимальная) цена договора рассчитана согласно приложению №1 к аукционной документации9Шаг аукциона"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).10Краткая характеристика работВ соответствии с разделом 7 "Техническая часть" аукционной документации.11Форма, сроки и порядок оплатыФорма оплаты: Безналичный расчет
Сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ по н Договору производится путем безналичного расчета в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приёмке выполненных работ формы №КС -2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС -3, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Подрядчиком.12Источник финансирования заказаЗа счет субсидий по муниципальной целевой программе "Благоустройство и озеленение г.Чебоксары на 2011-2015 годы".13Порядок формирования цены гражданско - правового договора (цена лота) Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, в том числе: приобретение, доставку, разгрузку, хранение необходимых средств, материалов, оборудования, уборку строительного мусора, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы Подрядчика, которые он должен будет понести в течение гарантийного периода на устранение недостатков14Валюта, используемая для формирования цены гражданско - правового договора (цена лота) и расчетов с исполнителямиРубль РФ15Обеспечение заявки на участие в аукционе2% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 038 740 (Один миллион тридцать восемь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек16Обеспечение исполнения гражданско - правового договора (цена лота)15% от начальной цены договора, что составляет 7 790 550 (Семь миллионов семьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам: МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" 428032, г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова, д. 16
ИНН / КПП 2130034974 / 213001001 УФК по ЧР (Финансовое управление администрации г.Чебоксары (МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства"))
л/с 14263ЧЯ0172 БИК 049706001
р/с 40701810800003000017 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г.Чебоксары. В платежном поручении в графе "наименование платежа" необходимо указать "обеспечение исполнения договора №_ от "_", а также "НДС не облагается".
Договор заключается только после предоставления обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником аукциона самостоятельно.17Участники размещения заказаВ аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.18Обязательные требования к участникам размещения заказа
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.19Дополнительные требования к участникам размещения заказаОтсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.20Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной формеЗаявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей и направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х электронных документов.
Первая часть заявки должна содержать следующие сведения:
Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке".21Дата и время окончания срока подачи заявок10.12.2013 09 час. 00 мин.22Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок13.12.201323Дата проведения открытого аукциона в электронной форме16.12.201324Место, время проведения аукционаАдрес ЭТП, на которой проводится аукцион: www.roseltorg.ru Время начала аукциона определяется оператором ЭТП25Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционеУчастник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе26Срок подписания гражданско - правового договора (цена лота)Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора или протокол разногласий в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона №94-ФЗ, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12 Федерального закона №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения договора.27Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Участник размещения заказа заполняет заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа, не должны допускать разночтений и двусмысленное толкование.
РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год
Место выполнения работ: город Чебоксары 1. Наименование работ - Текущее содержание объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары
I. Тротуары, лестницы, внутриквартальные проезды, дороги, дорожки в скверах, парках и др. объектах озеленения
1. Подметание и сгребание снега толщиной слоя до 2 см. не менее 1 раз в неделю и после снегопадов.
2. Сметание свежевыпавшего снега с лестничных ступеней и площадок. Отбрасывание снега в сторону на расстоянии до 3-х м. 3. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см. движком в валы или кучи
4. Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы и кучи
5. Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи толщиной слоя до 2 см.. Сгребание скола в валы или кучи
6. Механизированная уборка тротуаров и дорожек от уплотненного снега толщиной свыше 2см.
7. Посыпка наледи песчано - соляной смесью тротуаров вдоль магистральных дорог и на пешеходных переходах
8. Посыпка наледи песком в скверах и парках
9. Переброска снега на расстоянии до 40 метров
10. Вывоз снега механизированным способом (график вывоза снега с объектов уточняются с Заказчиком в зависимости от погодных условий)
11. Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место не менее 2-х раз в неделю.
12. Подметание метлой лестничных ступеней и площадок
13. Сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора с тротуаров не менее 3 раз в неделю. Транспортировка мусора на расстояние до 100 м. 14. Вывоз собранного мусора и др.. 15. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
II. Газоны
1. Очистка газонов от мелкого, крупного мусора и его транспортировка: центральные улицы города - не менее 4-х раз в неделю, второстепенные улицы города - не менее 2 раз в неделю.
2. Сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора с газонов. Транспортировка мусора на расстояние до 100 м.: центральные улицы города - не менее 2-х раз в неделю, второстепенные улицы города - не менее 1 раз в неделю.
3. Косьба механической травокосилкой до 5 раз в год по согласованию поручению Заказчика. с Заказчиком
4. Сгребание скошенной травы и относка на расстояние до 30м с укладкой в кучи
5. Уборка газонов от опавших листьев, сучьев и мусора: весной - 1 раз в год (100%), осенью - 2 раза в год (по 50%)
6. Очистка урн от мусора. Переноска мусора в установленное место.
7. Погрузка мусора на автотранспорт вручную
8. Разгрузка мусора с автотранспорта вручную на городской свалке
9. Текущий ремонт газонов по согласованию с Заказчиком
10. Вывоз собранного мусора, скошенной травы, листвы и др.
11. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
III. Деревья и кустарники
1. Стрижка живой изгороди из кустарника до 3-х раз в год
2. Обрезка кустарника на пень 3. Валка крупномерных деревьев в стесненных условиях
4. Измельчение сучьев 5. Формирование кроны деревьев
6. Обрезка по естественный вид кроны деревьев
7. Вырезка поросли у деревьев
8. Вырезка сухих сучьев деревьев. 9. Побелка деревьев
10. Приготовление раствора вручную для побелки с подноской воды.
11. Погрузка веток на автотранспорт вручную
12. Дробление пней
13. Снятие развешанных или приклеенных объявлений со стволов деревьев
14. Вывоз собранных веток и др.
15. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
IV. Посадка деревьев и кустарников
1. Представление Заказчику на согласование проектов и смет на посадку деревьев и кустарников, разработанных дизайнерами Подрядчиков, с учетом коммуникаций.
2. Копание ям и траншей глубиной до 1 м.
3. Подготовка ям к посадке
4. Подвозка на тачках растительной земли.
5. Установка деревьев и кустарников в ямы и траншеи вручную
6. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок.
7. Установка кольев.
8. Подвязывание деревьев к кольям.
9. Полив
10. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
V. Уход за деревьями и кустарниками
1. Открытие и закрытие лунок.
2. Полив из шланга поливомоечной машины.
3. Прополка и рыхление лунок.
4. Смена подвязок.
5. Обрезка крон и вырезка суши.
6. Удаление поросли.
7. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
VI. Ремонт газонов
1. Планировка почвы для устройства газона (механизированным способом или вручную)
2. Штыковка почвы
3. Внесение растительной земли (по поручению Заказчика):
- заготовка растительной земли
- доставка растительной земли до места
- насыпка и разравнивание растительной земли
4. Посев семян газонных трав по норме не менее 2 кг на 100 кв.м (увеличение нормы посева по поручению Заказчика.)
5. Мульчирование торфом слоем не менее 2,5 см (увеличение мульчирующего слоя по поручению Заказчика)
- доставка торфа до места
6. Прикатывание газонов после посева легкими катками
7. Полив
8. Внесение удобрений (по поручению Заказчика.)
9. Применение рулонного газона, гидропосева и др. технологий (по поручению Заказчика)
10. Уход за газоном:
- полив из поливомоечных машин
- прополка
11. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
VII. Цветники
1. Представление Заказчику на согласование эскизных проектов и смет на обустройство цветников, разработанных дизайнерами Подрядчиков с учетом существующих посадок многолетников
2. Подготовка почвы под цветники: штыковка, разравнивание граблями
3. Внесение растительной земли (по поручению Заказчика.):
- заготовка растительной земли
- доставка растительной земли до места
- насыпка и разравнивание растительной земли
4. Разбивка цветников: нанесение рисунка
5. Посадка цветов на клумбы, вертикальные фигуры и в вазоны (плотность посадки цветов на 1 кв.м согласовывается с Заказчиком)
- перевозка вазонов и цветочных фигур
- доставка рассады
- полив при посадке - мульчирование перегноем или торфом (по поручению Заказчика.)
6. Подсадка цветов в местах отпада
7. Уход за цветниками:
- рыхление и прополка (не менее 4 раз за сезон), в т.ч. и многолетников
- полив (не менее 15 раз за сезон), в т.ч. и многолетников из поливомоечных машин либо при помощи автоматизированных систем полива
- прищипка цветочных растений
- очистка цветочных растений от засохших соцветий и листьев, в т.ч. и многолетников
- удаление засохших стеблей осенью, в т.ч. и многолетников
8. Использование дополнительных материалов при обустройстве цветников (мраморная крошка, декоративный камень, цветочный бордюр и др.)
- доставка материала
9. Изготовление вертикальных фигур
10. Деление многолетних цветов
11. Внесение удобрений (по поручению Заказчика.)
12. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
Другие работы по обустройству цветников выполняются по поручению Заказчика.
VIII. Ремонтные работы и малые архитектурные формы (МАФ)
1. Ремонт и окраска скамеек
2. Ремонт и окраска вазонов
3. Ремонт и окраска декоративных ограждений
4. Ремонт и окраска урн
5. Ремонт и окраска гербов
6. Ремонт и окраска балясин
7. Ремонт облицовки из мраморных и других плит (памятников, подпорных стенок, постаментов).
8. Установка бортовых камней (поребриков) 9. Ямочный ремонт асфальтового покрытия тротуаров в скверах и парках
10. Ремонт брусчатых и плиточных тротуаров в скверах и парках
11. Штукатурные работы
12. Сварочные работы
13. Установка контейнеров, скамеек и урн (погрузка, выгрузка и переноска)
14. Вывоз контейнеров, скамеек и урн (погрузка, выгрузка и переноска)
15. Текущее содержание памятников (мытье, натирка, затирка швов и др. работы по необходимости) 16. Ремонт обелисков и прилегающих к ним территорий ко Дню Победы (штукатурка, окраска, мытье и др. работы по необходимости)
17. Текущее содержание детского игрового оборудования (окраска, ремонт)
18. Текущее содержание экспонатов военной техники, вооружения и информационных табличек, находящиеся в МК "Победа" (окраска)
19. Ремонт скамеек, урн, контейнеров, вазонов
20. Текущее содержание автоматизированных систем полива (замена спринклеров, пультов и др. элементов системы по необходимости)
21. Закраска и устранение надписей
22. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
Другие работы ремонтным работам и МАФам выполняются по поручению Заказчика.
IX. Устройство автоматизированных систем полива
1. Копание и засыпка траншей для прокладки труб
2. Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб
3. Установка задвижек, отводов, сиделок, бочат, заглушек, тройников, муфт, счетчиков, фильтров, шаровых кранов, магнитных клапанов, пультов для клапанов, спринклеров и т.д.
4. Врезка в трубопровод
5. Прокладка водопровода для подключения системы автоматического полива методом ГНБ (горизонтально-направленного бурения)
6. Работы по восстановлению газона, брусчатого или асфальтового покрытия после прокладки труб
7. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
Другие работы по устройству автоматизированных систем полива выполняются по поручению Заказчика.
X. Текущее содержание деревянных лестниц и пешеходных мостов
1. Сметание свежевыпавшего снега с лестничных ступеней и площадок. Отбрасывание снега в сторону на расстояние до 3-х м по следующему графику: уборка деревянных лестниц и мостов 1-ой очереди - осуществляется сразу после снегопада Все остальные лестницы должны быть очищены в течение 3-х календарных дней после снегопада. 2. Объекты "первоочередной" и "ежедневной" уборки могут убираться дополнительно по отдельному заданию Заказчика
3. Переброска снега на расстояние до 40 метров
4. Подсыпка песчано-соляной смесью (выполняется с учетом погодных условий по поручению Заказчика). 5. Уборка случайного мусора (производится по отдельному поручению Заказчика)
6. Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи
7. Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи толщиной слоя до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи
8. Текущий ремонт деревянных лестниц и мостов (замена и устройство деревянных и стальных перил, замена и устройство ступеней и др. работы по необходимости)
9. Окраска
10. Ремонт лестниц и мостов 11. Виды работ и их периодичность могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов, в связи с погодными условиями и по заданию Заказчика.
Другие работы по текущему содержанию деревянных лестниц выполняются по поручению Заказчика.
2. . Требования к качеству и техническим характеристикам работ
Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами (Правила эксплуатации, восстановления и охраны зеленых насаждений города Чебоксары, Правила внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Чебоксары) и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.
3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ
- Материалы используемые при выполнении работы приобретаются (выбираются) по согласованию с Заказчиком, при этом материалы должны соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТ, ОСТ, ТУ РФ, требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ. По согласованию с Заказчиком возможно использование б/у материалов, если к используемым материалам не предъявляются особые требования.
4. Требования к Подрядчику при проведении работ
- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика.
- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил охраны труда при производстве работ.
- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. - Обеспечивать выполнение работ с соблюдением сроков выполнения работ, работы должны быть выполнены в срок: начало работ - "01" января 2014 г., окончание работ - "31" декабря 2014 г.
5. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. 6. Требования к результатам работ: По окончании работ, объект должен соответствовать требованиям ГЭСН, СНиП, ГОСТ, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.
7. Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил.
Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет - срок действия Договора, на работы по посадке зеленых насаждений, (деревья, кустарники, цветники, газоны и др.) - 1 год, если это предусмотрено в акте выполненных работ, а на ремонтные работы - в соответствии с действующими нормами с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
8. Сведения об объектах.
8.1.Перечень объектов, передаваемых на содержание
№№ п/пНаименование объектаГазоны,
кв. мПешеходные тротуары с твердым покрытием,
кв.м.Деревья,
шт.Кустар-ники в группах шт.Живая изгородь, п.м.12345671Бульвар Юности12 63955982Въезд в город4403Октябрьское шоссе53 0401164014пр. М.Горького40 852464631 2305пр. Московский73 606105,14 056113 5706Ул. Нижегородская6 000677947ул. 139 Стрелковой дивизии9 0203521548ул. 500 лет6 7001289ул. Афанасьева23 21088375010ул. Ахазова3 5261126413511ул. Водопроводная3 20011312ул. Гузовского51 480464,11 3922 76413ул. К.Иванова22 13771387210914ул. Лебедева8 040862411015ул. М.Павлова58 53490,55759379016ул. М.Павлова (от ул. Университетской до ул.Надежды)7 86817ул. М. Сеспеля4 34318ул. Михайлова3 58019ул. Надежды2 08020ул. Пирогова34 027287в том числе:ул. Пирогова (на обслуживание)19 476287214-я дорога (от К.Слобода до ул. Пирогова) 48 061в том числе:4-я дорога (от К.Слобода до ул. Пирогова) (на обслуживание)14 10022ул. Т.Кривова10 0802795549823ул. Талвира5 25024ул. Университетская33 325612,720835025ул. Урукова 19 0003097726ул. Эльгера31 2006536810027ул. Гражданская (от кольца до школы №12)7 20095928ул. Сверчкова3 01829ул. Игнатьева4 09030ул. Заовражная30 00031Б-р М. Денисова3 0814 462,61403032Ул. С.Ислюкова-Юрьева5 94033ул. А.Крылова2 1003917234Автостоянка по ул.К.Иванова1 95035Спортивная площадка на пересечении пр. Никольского и пр. Московского5121 58036Мини-рынок по ул. Эльгера33063337Тротуар по ул. К. Иванова (от кафе "Багратион" до сквера им. К. Иванова)2 32087538Площадка для стоянки автомобилей у здания администрации Московского района794,739Ул. Соколова7 86614338,240ул. Ермолаева, ул. Ильенко 5 338,041Зеленая зона по пр. Московскому (со стороны Театра оперы и балета)2 946,042Ул. Университетская (вторая полоса от троллейбусного деоп до ул. М.Павлова)3 643,043Ул. К.Иванова (зеленая зона между школой юнг и тюрьмой)15 033,344Газон вдоль проезда по пр. Московский до ул. К. Иванова (вдоль Центра занятости)3 201,645Ул. М.Павлова (вторая полоса газона от сквера у храма Св. Татианы до пожарной части)5 556,046Откосы набережной Чебоксарского Залива126 978125 00049047Парковка в районе ул. Нижегородская5 4161 04948Автодорога и разворотные площадки вдоль акватории Чебоксарского залива 26 07449Нижняя дорога вдоль акватории Чебоксарского залива3 07950Автодорога и разворотные площадки вдоль набережной р.Волга9 73151Автостоянка и дорога у ЧЭ1 04952Территория перед театром оперы и балета5 80053Гранитные ступени (набережная р. Волга) 99054Лестница от аптеки до дома М. Сеспеля13955Лестница от аптеки до автодороги вдоль Залива24856Мост от художественного училища до Успенской церкви47457Лестничные сходы к Чебоксарского заливу 55058Съезды Чебоксарского залива 1 80359Лестница к музыкальному театру (от Певческого поля)43160Певческое поле3 40061Главная лестница на Певческом поле2 12062Лестница от ул. Свердлова 82063"Монумент, посвященный Чувашии в образе матери хранительницы, покровительницы рода и истории в г. Чебоксары":25 430мраморное покрытие90лестница №1 256лестница №2 (центральная)572лестница №3239мраморные ступени 68брусчатое покрытие3 183а\б покрытие1 700подъездная дорога к "Монументу"715лестничный сход к "Монументу" 4364бульвар Миттова13 568765бульвар ЮЗР11 7773 823919679066ул. Гражданская78 3245006 62067ул. Гражданская (тополиная аллея)2033362868ул. Гражданская, 92 (березовая аллея)2 41818069ул. Гражданская, от ул.Фруктовой до д.131 включительно4 9472011 60070ул.Фруктовая (от остановки вдоль гаражей до ул.О.Беспалова)2 38210322571ул.О.Беспалова1 56729272ул. Социалистическая, 2"б" (в сторону О. Беспалова)1 09273ул. Социалистическая (вдоль центральной а/дороги)7 929311 24774ул. Социалистическая (Детский парк, под ЛЭП, тополиная аллея)5 51675ул. Тополиная1 44076ул. Кошевого1 2004786077ул. М.Залка5 35165078ул. Максимова5 26212410675079ул. Чернышевского 8 380342640080ул. Чернышевского (пустырь)840081ул.Чернышевского2 4461 9693 00082ул. Эльменя 21 1861736015583ул. Энтузиастов54 8913477975084ул. Энтузиастов (пустырь)100085ул. Яноушека1 410621530086Ул. Грасиса5 6009490087ул. Димитрова50025088ул. Кирова (вдоль многоэтажек)6651 18189ул. Кирова (вдоль частного сектора)1 69790ул. Коллективная (вдоль ФГУП Чапаева)2 2001 10091ул. Коллективная (в сторону ул. Кирова)2 04292ул. Промышленная1 00650393Сквер 500-летия7 327 3 00094Сквер по ул. Ислюкова8 141,4 3 172,195Сквер "Студенческий" 25 883 3 42229013796Сквер К.Иванова28 003 24 12626386597Сквер М.Горького11 550 3 03934260598Сквер у магазина "Чебоксарец"1 242 1 30199Сквер у Св.Татианы4 165 1 677100Сквер у к/т "Сеспель"937 338101Сквер им. Пирогова10 776 2 044,3102Сквер у магазина "Новинка"4 229 103Сквер у Музыкального училища2 583 104Зеленая зона на пересечении Московского пр. и ул. Нижегородская14 345 105Зеленая зона у здания Администрации Московского района1 634 106Школьный бульвар9 970 5 247107Сквер у Чувашгражданпроекта3 248 1 075108Бульвар Приволжский4 954,7 6 165,9109Сквер на пл. Победы6 069 2 353,70295340110Сквер ГОУ "Чебоксарский электротехникум связи" по ул. Гражданская 6 160 111Скверы в районе ДК "Салют" на пересечении улиц Энтузиастов и Матэ Залка7 964 Итого1 270 747,0133146,7142 6911 88533 877,2Деревянные лестницы и мостыКалининский район1Путепровод на Восточном поселке (родник) по ул. Путепроводная в районе д. № 3а75 2Мост по ул. Путепроводная в районе д. № 3а39 3По ул. Привосточная по ул. Путепроводная в районе д. № 3258 4На Восточном поселке ост. "Восточный поселок", ул. Восточная( в районе гаражей)172 5Мост ост. "Восточный поселок", ул. Восточная( в районе гаражей)37 6У ж\д Гремячево за "МЕГАСТРОЕМ" (или с другой стороны ж/д путей в р-не начала ул. 2-ая Путепроводная)25 7Переходы ч/з ж/д дорогу в районе остановки "Аникеево" -7 шт. спуски на Марпосадское шоссе и на ул. 2-я Путепроводная в р-не ост. "Аникеево"74 8По ул. 2-ая Якимовская (3 шт.) в р-не ост."Энергозапчасть" за ТД "Якимовский"80 9По ул. Якимовская за текстильным техникумом207 10Мост за текстильным техникумом15 11За фабрикой АККОНД ул. Нефтебаза18 12У реки Кукшумка (ТУ № 12) напротив школы № 15 с ул. Кукшумская (через р. Кукшумка)117 13Мост напротив школы № 15 с ул. Кукшумская (через р. Кукшумка)61 14По ул. Магницкого с ул. Орлова (не доезжая ост. Бичурина) поворот на ул. 40-лет Октября25 15За больничным комплексом по пр. Тракторостроителей в конце ул. Пролетарская (1-я ветка)86 16мост конце ул. Пролетарская25 17По ул. Михайловского в конце ул. Пролетарская (2-я ветка)40 18У школы № 3 по ул. Р. Зорге25 19На Южном поселке (за спецкомендатурой) по ул. Никитина100 20По ул. Л. Комсомола от пересечения ул. Пролетарская и ул. Л. Комсомола - выход к заводу "Чувашкабель"135 21Мост от пересечения ул. Пролетарская и ул. Л. Комсомола - выход к заводу "Чувашкабель"50 22Мост на ул. 2-ая Бажова №1 через р. Кукшумка (параллельно пр. Тракторостроителей)45 -"-22 -"-40 -"-15 23По Ул. Ермака через р. Кукшумка (за роддомом по ул. Святослава Федорова)15 24Мост через р. Кукшумка (за роддомом по ул. Святослава Федорова)37 25Лестница к ф-ке "Обувь" напротив магазина "Звездный", к фабрике "Обувь"180 26Подходы к лестнице ф-ка "Обувь"напротив магазина "Звездный", к фабрике "Обувь"105 27Лестницы по пр. Тракторостроителей (5шт.)спуски с пр. Тракторостроителей на местный проезд120,5 28По ул. 2-ая МОПРА10 29Переход, соединяющий ул. Никитина с ул. 1-ая Южная через р. Шалмас288 Итого по Калининскому району:2 341,5 Ленинский район1По ул. Пушкина(с подходами) от Дома Юстиции до ул. Ярославская167 2Мост от Дома Юстиции до ул. Ярославская60 3по ул. Маяковского от ул.2-я Чапаева в сторону ул. Ярославской (за Домом торговли)32 4Под Гагаринским мостом заезд с Гагаринского моста на ул.Яблоневая20 5Мост заезд с Гагаринского моста на ул.Яблоневая40 6У Лакреевского леса спуск от моста парка по ул. Петрова на Президентский б-р38 7У Лакреевского леса спуск из парка на Президентский б-р28 8Пешеходный мост к парку "Лакреевский лес" с ул. Петрова до парка Лакреевский лес и площадка перед мостом532,5 9С ул. Петрова на Президентский б-р40 10По Президентскому б-ру №3 (ул. Усадская) от Президентского б-ра на ул. Усадская (в р-не Центрального рынка)38 11По Президентскому б-ру №2 (ул. Огнеборцев) с ул. Огнеборцев на Президентский б-р ( в р-не ост. "ул. Огнеборцев")36 12По Президентскому б-ру №1(институт Экономики)70 13По Ул. Суворова от Президентского б-ра (в р-не АЗС"Лукойл") до ул. Яблоневая388 14Мост от Президентского б-ра (в р-не АЗС"Лукойл") до ул. Яблоневая25 15Базовый проезд, д. 35, 37 до ул. Осипова138 16Мост8 Итого по Ленинскому району:1660,5 Московский район1По ул. Матросова за заводом "Металлист"126 2По ул. Ломоносова за Мебельной ф-кой (спуск на ул. Спартака)120 3По ул. Докучаева от ул. Гражданская (напротив техникума связи)248 4По ул. Северная за поликлиникой Чапаевского поселка50 5По ул. 2-я Герцена за монументом "Матери-покровительницы...")29 6Мост по ул. Шмидта (через р. Чебоксарка)19 7По ул.Красногорская42,5 8Мост по ул.Красногорская (через р. Чебоксарка)15 9Рябиновский мост по ул. Полевая (через р. Чебоксарка)49,5 10Мост по ул. Грибоедова (к СНТ" Дружба") через р. Чебоксарка36 11Мост к сад.хоз-ву ДОСААФ в начале ул. Гражданская (через р. Чебоксарка)36 12Лестница, ведущая от здания по пр. Московскому,д.3 до местного проезда52,5 Итого по Московскому району:823,5 Итого по деревянным лестницам и мостам:4825,5 ВСЕГО
1 270 747,0137 972,2142 6911 88533 877,2
8.2. Перечень объектов, передаваемых на зимнее содержание
№ п/пНаименование объектовПлощадь зимней уборки,
кв.м.Примеча-
ниеМосковский район1 Сквер К.Иванова, набережная15 7042 Сквер "Студенческий"2 3573 Сквер им. Ислюкова1 6904 Сквер им. М. Горького3 0395 Сквер у к/т "Сеспель"3386 Сквер 500 - летия 3 0007 Сквер у магазина "Чебоксарец"1 3018 Сквер у церкви Св.Татианы1 6779 Сквер им. Пирогова2 044,310 Тротуар по ул. Лебедева (между домами №1 и №3 - фитнес центр)8611 Пешеходные тротуары по Бульвару Юности55912 Бульвар М.Денисова 58113 Площадка для стоянки автомобилей у здания администрации Московского района794,714 Спортивная площадка на пересечении пр. Никольского и пр.Московского1 58017 Автостоянка по ул.К.Иванова1 95018 Пешеходные тротуары по пр. Московскому105,1 д.17 (к кафе "Студенческое")61,4 к ЧГУ43,719 Пешеходный тротуар по ул. М.Павлова на пересечении с ул. Гузовского90,520 Пешеходные тротуары по ул. Гузовского, в том числе:464,1 от ост."Роща" к будке милиции55,4 д.10, к универсаму "Березка"26,9 от ост."Роща", где пешеходный переход28,8 где пешеходный переход к маг."Чебоксарец"24,5 д.14, ост. "Роща"32,8 д.2841,5 д.2835,4 д.30, к маг "Природа"34 д.30, ост. "маг.Природа"10,3 д.3033,4 д.3032,3 д.3030,8 д.3040,3 д.42, напротив ост."сквер М.Горького"37,721 Пешеходные тротуары по ул. Университетская, в том числе642,7 д.2/1, светофор на пересечении с пр.М.Горького90 светофор на пересечении с ул. Лебедева73,8 светофор на пересечении с ул. Лебедева23,1 к ост."Лебедева" параллельно ул. Университетской97,2 лестница с поручнем напротив ост. "Лебедева"28,8 спуск для колясок рядом с лестницей36,5 пешеходный переход у маг."Сахарок"45,4 к маг. "Сахарок"47,2 к маг. "Сахарок"55,2 напротив ост. "б-р Юности", параллельно ул.Университетской145,523 Школьный бульвар5 24724 Сквер у Чувашгражданпроекта1 07525 Автодорога и разворотные площадки вдоль акватории Чебоксарского залива и набережной р. Волга14 50726 Гранитные ступени (набережная р. Волга) 99027 Лестница от аптеки до дома М. Сеспеля13928 Лестница от аптеки до автодороги вдоль Залива24829 Мост от художественного училища до Успенской церкви47430 Главная лестница на Певческом поле42431 Лестница от ул. Свердлова 82032 "Монумент, посвященный Чувашии в образе матери хранительницы, покровительницы рода и истории в г. Чебоксары": мраморное покрытие90 лестница №1 256 лестница №2 (центральная)572 лестница №3239 мраморные ступени 68 брусчатое покрытие3 183 а\б покрытие1 700 подъездная дорога к "Монументу"715 лестничный сход к "Монументу" 4333 Сквер на пл. Победы2 353,7034 Сквер в районе ДК "Салют" со стороны улицы Матэ Залка 65035 Бульвар Приволжский6 165,9 ИТОГО по Московскому району:77 963,0Деревянные лестницы и мосты№ п/пНаименование объектаПлощадь зимней уборки, кв.м.ПримечаниеКалининский район 1. По ул. 2-ая Якимовская (3 шт.)80деревянные с деревянными перилами 2. Путепровод на Восточном поселке (родник)75деревянная с деревянными перилами 3. Мост39деревянный 4. По ул. Привосточная58деревянная с деревянными перилами 5. По ул. Якимовская207деревянная с деревянными перилами 6. Мост15деревянный 7. У ж\д Гремячево25деревянная с деревянными перилами 8. У реки Кукшумка (ТУ №12)117деревянная с деревянными перилами 9. Мост61деревянный 10. То же за больничным комплексом86деревянная с деревянными перилами 11. мост25 деревянный 12. По ул. Михайловского40деревянная с деревянными перилами 13. По ул. Магницкого25деревянная с деревянными перилами 14. На Восточном поселке172деревянная с деревянными перилами 15. мост37деревянный 16. У школы №325деревянная с деревянными перилами 17. На Южном поселке (за спецкомендатурой)100деревянная с деревянными перилами 18. Переходы ч\з ж\д дорогу в районе остановки "Аникеево" -7 шт.74металлические 19. По ул. Ленинского комсомола (1-я очередь)135бетонная 20. мост50деревянный с деревянными перилами 21. Мост на ул. 2-ая Бажова №145деревянный-//-22деревянный-//-40деревянный-//-15деревянный 22. По Ул. Ермака15деревянная с деревянными перилами 23. Мост37деревянный 24. По ул. 2-ая МОПРА10 25. За фабрикой АККОНД18 26. Лестница к фабрике "Обувь" (1-я очередь)180бетонная 27. Подходы к фабрике "Обувь"105бетонные 28. Лестницы по пр. Тракторостроителей (5шт.)120,5бетонные 29. Переход, соединяющий ул. Никитина с ул. 1-ая Южная через р. Шалмас288асфальтовый Итого по Калининскому району:2 341,5Ленинский район 1. По ул. Пушкина (с подходами) (1-я очередь)167деревянная с деревянными перилами 2. Мост от Дома Юстиции до ул. Ярославская60деревянный 3. По ул. Суворова от Президентского бульвара (в р-не АЗС "Лукойл") до ул. Яблонева388деревянная с деревянными перилами 4. Мост от Президентского бульвара (в р-не АЗС "Лукойл") до ул. Яблонева25деревянный 5. Под Гагаринским мостом (заезд с Гагаринского моста на ул. Яблоневая)20деревянная 6. Мост (заезд с Гагаринского моста на ул. Яблоневая)40деревянный 7. У Лакреевского леса спуск от моста парка по ул. Петрова на Президентский б-р (1-я очередь)38деревянная с металлическими перилами 8. У Лакреевского леса спуск из парка на Президентский б-р (1-я очередь)28деревянная с металлическими перилами 9. Пешеходный мост к парку "Лакреевский лес" и площадка перед мостом (ежедневно)532,5бетонный 10. По ул. Маяковского от 2-ая Чапаева в сторону ул. Ярославская (за Домом Торговли)32деревянная 11. С ул. Петрова на Президентский бульвар (ежедневно)40деревянная с металлическими перилами 12. По Президентскому бульвару № 1 (институт Экономики) (ежедневно)70деревянная с металлическими перилами 13. По Президентскому бульвару № 2 (ул. Огнеборцев) (ежедневно)36деревянная с металлическими перилами 14. По Президентскому бульвару №3 (ул. Усадская) (ежедневно)38деревянная с металлическими перилами 15. Базовый проезд, д. 35, 37 до ул. Осипова138бетонная с металлическими перилами 16. Мост8бетонныйИтого по Ленинскому району:1 660,5Московский район1.По ул. Матросова (очистка 60 кв.м)126бетонная2.По ул. Ломоносова120деревянная с металлическими перилами3.По ул. Докучаева248деревянная с деревянными перилами4.По ул. 2-я Герцена29деревянная с деревянными перилами5.По ул. Шмидта19деревянный6.По ул. Северная50деревянная с металлическими перилами7.По ул.Красногорская42,5деревянная с металлическими перилами8.Мост15металлический9.Рябиновский мост (ул. Полевая)49,5деревянный10.Мост по ул. Грибоедова (к СНТ" Дружба")36деревянный11.Мост к сад.хоз-ву ДОСААФ36деревянный12.Лестница, ведущая от здания по пр. Московскому,д.3 до местного проезда52,5плиточное покрытиеИтого по Московскому району:823,5Итого по деревянным лестницам и мостам:4825,5ВСЕГО на зимнее содержание:82 788,5
8.3.Памятники и другие архитектурные объектыКалининский районНаименование объектаПримечание ** Бюст М.Калинину по ул. Калинина ** Ул. Гремячевская - погибшим в ВОВ ** Ул. Тютчева - погибшим в ВОВ ** Ул. Аникеевская - погибшим в ВОВ ** В.И.Чапаеву в сквере по ул. Текстильщиков ** Монумент Славы на территории МК "Парк Победы" ** Памятник воинам интернационалистам, погибшим в Афганистане (на территории МК "Парк Победы) ** Аллея ветеранов из 18 гранитных стел (на территории МК "Парк Победы" ** Стела у Калининского моста *** Стела на пересечении ул. Гагарина и ул. Цивильской *** Стела на Марпосадском шоссе (у поста ГИБДД) *** Новый въездной знак на Марпосадском шоссе *** Ул. Л.Комсомола - погибшим в ВОВ *** Ул. Плеханова - погибшим в ВОВ *** Ул. Симонова погибшим в ВОВЛенинский район *** К.Иванову на Красной площади *** Памятный знак-Камень любви и солнца и Птица счастья на б-ре Купца Ефремова *** В.И.Ленину на пл.Республики *** Памятный Крест перед ДК им. Ухсая на ул.Ленинградская *** М. Сеспелю в сквере им. М. Сеспеля по пр.Ленина *** И.Яковлеву в сквере им. И.Яковлева на пр.Ленина *** Ю.Гагарину на пересечении ул.Гагарина и пр.Ленина *** А.Николаеву на пересечении ул.Николаева и пр.Ленина *** В.И.Чапаеву в сквере им. Чапаева *** Въездной знак Канашское шоссе *** Стела на пересечении пр.9-ой пятилетки и пр.И.Яковлева *** Репрессированным на территории кладбища по ул.Б.Хмельницкого *** Мемориальная зона на территории кладбища по ул.Б.Хмельницкого *** ул. 2-я Усадская - погибшим в ВОВ *** И.Яковлеву в сквере на пересечении пр.9-ой Пятилетки и пр.И.Яковлева *** Въездной знак Н.Лапсары *** Стела на разворотном кольце ул.Совхозная Московский район *** Бюст К.Иванову в сквере им.К.Иванова *** Обелиск погибшим за Советскую власть в сквере К. Иванова *** М.Горькому в сквере им.М.Горького *** Стела Древо жизни на пересечении пр. Московского и ул. Гузовского *** Стела на пересечении ул. Гражданской и ул.2-ая Ком.Слобода *** Въездной знак по Ядринскому шоссе *** Стела у Сугутского моста *** Скульптурная композиция "Конница" в парке 500-летия г.Чебоксары *** Скульптура "Добрый ангел" в сквере "Студенческом" *** Скульптура "Единение" в парке 500-летия г.Чебоксары *** Памятник участникам ВОВ, установленный по ул. Новосельская около дома №49 *** Памятник Гузовского, установленный у главного входа в парк Гузовского по ул. М.Павлова *** В.И.Ленину на пл.Победы *** Памятник "Погибшим воинам", установленный сквере перед заводом ЧПО им. В.И.Чапаева *** Памятник в д.Чандрово
8.4 Экспонаты военной техники и вооружения, находящиеся в МК "Победа" 1. Танк - Т-34 (2 единицы) 2. БТР - 60 ПБ 3. Артиллерийское орудие ЗИС - 3 4. Гаубица М-30 5. Макет установки РУ БМ - 13 6. Самолет МИГ - 17 7. Вертолет МИ - 8 8. Пушка 2А36 "Гиацинт-Б" 9. Пушка-гаубица Д-2010.Гаубица Д-30 (Тюльпан)11.Гаубица Д-1
8.5 Детское игровое оборудованиеКалининский район1.Сквер по ул.И.ФранкоЛенинский район2."Дорисс-парк" по ул. И.Яковлева (у "Ромашки")3.Вдоль акватории заливаМосковский район4.Сквер по ул. Ислюкова5.Сквер им. Пирогова6.Сквер "Студенческий" 7.В сквере за ДК "Салют"8.Поселок Сосновка (Заволжье)
8.6. Перечень цветников
№Наименование объектаПлощадь, м2ПримечаниеКалининский район1. Сквер у гостиницы "Россия" (по ул. Гагарина)135,002. Транспортная развязка ул.Калинина- ул.Гагарина653,003. Фигура "Виноградная лоза"6,004. Кольцо ул.Ст.Калинина- ул.Калинина74,005. Вертикальная 3-х ярусная композиция2,006. МК "Победа" (круглая клумба)50,007. МК "Победа" (цветник у фигуры "Звезда")38,008. Вазоны у ДК Хузангая14,969. МК "Победа" (баскетки)100,0010. МК "Победа" Монумент Славы (цветники у фонтанов и "Вечного огня")1144,0011. Пост ГИБДД на Марпосадском шоссе1527,5012. Транспортная развязка у ТЦ "Шупашкар"314,0013. Кольцо "Южное" (Канашское шоссе)81,0014. Фигура "Ландыш"2,5015. УВД №1 по ул.Калинина375,0016. Кольцо у очистных сооружений (пр. Тракторостроителей)206,0017. МК "Победа" (у памятника, погибшим в Чечне)48,0018. Транспортная развязка возле завода "Промтрактор" (пр.Тракторостроителей)190,0019. Сквер между ул.Текстильщиков и ул. Гайдара151,0020. Сквер у Аэропорта125,5021. Подвесные корзины8,1022. Сквер на Эгерский бульваре35,0023. Сквер у Дома Быта (пр. Тракторостроителей)125,0024. Кольцо ул.Л.Комсомола-пр.Тракторостроителей80,0025. Аллея искусств144,0026. Въезд в город со стороны г.Новочебоксарска54,0027. Сквер космонавта А.Николаева23,0028. Сквер у Детского медицинского центр360,0029. ост. П. Лумумбы13,0030. Транспортная развязка по Марпосадскому шоссе (маг. "Керек")405,0031. Фигура "Ветка с цветами"4,0032. Фигуры "Радуги" ул. Калинина9,7533. Цветник у "Коляски" (ДМЦ)30,0034. Флагштоки по пр.Мира9,0035. Транспортная развязка ул.Калинина- пр.Мира544,0036. Клумба на остановке "Агрегатный завод"19,0037. Фигура "Звезда" (МК "Победа")8,0038. Фигура "Лебеди" (пр.Мира- ул.Калинина)22,0039. Фигура "Гусеница" (детский парк И. Франко)15,0040. Фигура "Коляска с младенцем" (ДМЦ)5,0041. Фигура "Ромашка" (пост ГИБДД)3,0042. Пирамида (ул. Калинина)42,4143. Салюты (ул. Калинина)10,5044. Навесные контейнеры на ограждении по пр. Тракторостроителей8,50Итого по Калининскому району7 214,72Ленинский район1. Памятный знак А. Николаеву (пр. Ленина)582. Дом Правительства, Президентский б-р, 10 (большой цветник)1983. Сквер защитников правопорядка (ул. К. Маркса)634. Дом Правительства, Президентский б-р, 17 (Совмин)3285. Дом Правительства (пл. Республики, 1)4136. Городская администрация (ул. К. Маркса)417. Общественная приемная (ул. К. Маркса)168. Посадка однолетников в вазоны к празднику 9 Мая1,59. Дом Правительства, Президентский б-р, 10(малый цветник)6010. Площадь Республики (круглая клумба)8811. Площадь Республики (прямоугольная клумба)14312. Памятник Ю. Гагарину (пр. Ленина)2013. Новая лестница у Дома правительства4814. Дом правительства, Президентский б-р, 10 (новый цветник)715. Красная площадь (верхние цветники)42416. Посадка цветов в вазоны4617. Пешеходная зона (б-р Купца Ефремова)12118. Транспортная развязка по ул. Привокзальная22019. Памятник К. Иванову4520. Клумба у Калининского моста1721. Площадь Республики (Трибуна)8022. Сквер Театральный (со стороны Пешеходной зоны)3423. Сквер у Главпочтамта6424. Цветник у кинотеатра "Мир Луксор"5725. Транспортное кольцо у сквера Чапаева34626. Сквер М. Сеспеля (пр. Ленина)19927. Сквер у стоматологии (пр. Ленина, 18)5428. Сквер И. Яковлева (у Национальной библиотеки)11629. Транспортная развязка по ул. Ком. Слобода80630. Красная площадь (нижние цветники)59731. Дом правительства (орнамент), малая лестница и у входа23732. Сквер Чапаева98333. Дом правительства (Президентский б-р, д. 10)62634. сквер у ДД и ЮТ17335. Транспортная развязка по пр. 9-ой Пятилетки30336. Сквер по пр. 9-ой Пятилетки и пр. И. Яковлева2437. Транспортная развязка кольцо Вурнарское16238. Мемориальная зона по ул. Б.Хмельницкого2339. Сквер им. Академика Волкова2640. Вертикальная фигура "Самовар и три чашки"26,541. Цветочная фигура "Букет" у ЧГСХА542. Цветник у цветочной фигуры "Букет"2243. Цветник в сквере у ж/д вокзала2844. Цветочная фигура - "Кот-диван", в сквере у Главпочтамта2245. Цветник у фигуры "Кот-диван"4246. "Ладья" на Красной площади547. Сквер Журналистов (пр. Мира-пр.И.Яковлева)95,448. Перекресток пр. Ленина-ул. Гагарина (маг. "Мир аквариумов")6449. Транспортная развязка в пос. Н. Лапсары8050. Фигура "Акварель" (краски) (сквер у стоматологии)1551. Фигура "Акварель" (карандашница) (сквер у стоматологии)752. Транспортная развязка по ул.Гладкова (у Ярмарки)48953. "Коровы" в Дорисс-парке254. Вертикальная композиция у Калининского моста255. Цветочные контейнеры в сквере Чапаева2456. Дорисс-парк4857. Вертикальные фигуры "Рыбки"2,558. Навесные вазоны на разделительной полосе по пр. 9-ой Пятилетки20Итого по Ленинскому району8 266,9Московский район1. Остановка ул.Афанасьева (Московский проспект)189,502. Транспортная развязка по ул.Гузовского894,003. Главная лестница на Певческом поле87,004. Вазоны (по району)6,515. Певческое поле283,006. Фигура "Золотая рыбка"25,007. Въезд в г.Чебоксары (д. Хыркасы)120,008. Вазоны на въезде в г.Чебоксары (д. Хыркасы)1,209. Сквер им.М.Горького90,0010. Цветочные полосы по пр.М.Горького196,0011. У кинотеатра "Сеспель"188,0012. Транспортная развязка по ул.Гражданская873,0013. Цветник у скульптурной композиции "Единение" (Московский проспект)399,0014. Сквер К.Иванова (клумба нижняя)13,8515. Сквер К.Иванова (клумба верхняя)12,0016. Сквер К.Иванова (у памятника)56,5017. Сквер у храма Св.Татианы62,0018. Сквер им.Пирогова15,0019. Сквер им.Ислюкова164,0020. Вазоны на ограждении пр.Московского43,9221. Вазоны у республиканской больницы2,6022. Подвесные корзины (ул.М.Павлова, ул.Университетская, ул.Горького)11,0023. сквер Студенческий (большая клумба)29,0024. Фигура "Клубнички"6,0825. сквер Студенческий (малые клумбы)36,0026. Фигура "Вишенки"6,0827. Фигура "Яблоко"7,6528. Фигура "Арбуз"5,5029. Фигуры "Салют" (пр. Московкий и ул. 500 лет Чебоксары)10,5030. Бульвар Денисова48,0031. У Театра оперы и балета114,0032. Фигура "Маски"22,0033. Транспортная развязка у мужского монастыря200,0034. Сквер на площади Победы (Чапаевский поселок)175,0035. монумент Матери-покровительницыМонумент, посвященный Чувашии в образе матери хранительницы, покровительницы рода и истории в г. Чебоксары1130,0036. Клумба ул.М.Павлова-ул.Университетская72,0037. Сквер за ДК "Салют" 32,5038. Фигура "Шар" (кольцо на ул.Гражданской)8,0039. Юго-Западный бульвар18,00Итого по Московскому району 5 653,39ВСЕГО21 135,01Примечание: Перечень объектов, физические объемы, могут изменяться и корректироваться в процессе эксплуатации объектов по фактически выполненным замерам и согласованию сторон.
9. Материалы, используемые в работе: Все вспомогательные материалы, необходимые для выполнения вышеуказанных работ приобретаются за счет подрядчика.
Фактический объем выполненных работ будет приниматься по тарифам, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары на 2014 год, а при отсутствии таковых - применяется норма времени в соответствии с ГЭСН и тарифные ставки, исходя из установленного размера минимальной месячной тарифной ставки рабочего 1 разряда для муниципальных предприятий ЖКХ с межразрядными коэффициентами, утвержденными распоряжениями администрации города Чебоксары, а стоимость работы машин и механизмов и др. - по сборникам Минстроя ЧР. (Сборник средних сметных цен (ССЦ) на строительные ресурсы индексов перерасчета стоимости строительства и информационных материалов по ценообразованию в строительстве Чувашской республики и др.).
РАЗДЕЛ 8. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год
г. Чебоксары "___" _____________ 2013 г.
Муниципальное бюджетное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Павлова Анатолия Леонидовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________, действующего на основании _______с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов размещения муниципального заказа (путем проведения открытого аукциона в электронной форме), протокол № ___________ от ________г., заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Расчету цены договора по текущему содержанию объектов озеленения, обустройства цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год (Приложение № 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.
1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в Техническом задании на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Показателями качества работ и экономических санкций за нарушение установленных параметров (Приложение № 3 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ___________________________________(прописью) руб., в том числе НДС 18 % ________________________________________(прописью) руб.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение всего предусмотренного объема работ, в том числе: приобретение, доставку, разгрузку, хранение необходимых средств, материалов, оборудования, уборку строительного мусора, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все расходы Подрядчика, которые он должен будет понести в течение гарантийного периода на устранение недостатков.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет субсидий по муниципальной целевой программе "Благоустройство и озеленение г.Чебоксары на 2011-2015 годы".
2.6. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ предусмотренных Договором, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.
2.7. Привлечение к выполнению работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору.
2.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приёмке выполненных работ формы №КС -2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС -3, на основании счёта-фактуры (счёта), представленного Подрядчиком.
2.9. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится путем безналичного расчета в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено.
2.10. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 1 (одного) рабочего дня со дня его изменения в письменной форме. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Подрядчик.
2.11. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Договора.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик производит выполнение работ в сроки, указанные в п.3.2. Договора.
3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору с "01"января по "31"декабря 2014 г. 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик после выполнения всех работ представляет Заказчику акты о приемки выполненных работ, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (расчеты и другие документы) до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
4.2. Не позднее 14 (четырнадцати) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.4.1 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, (Приложение № 1 к настоящему Договору), (Приложение № 3 к настоящему Договору) и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта приемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки произвести и доработки за свой счет.
4.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков и выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта приемки выполненных работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п 4.2 Договора или мотивированный отказ.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
Ежедневно до 8 часов 20 минут направлять Заказчику информацию о планах на выполнение работ на объектах внешнего благоустройства (ОВБ), переданных Подрядчику на обслуживание (в т.ч. по видам работ, привлеченной технике и привлеченным специалистам).
5.1.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования (при наличии), установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.3. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.1.4. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5.1.5. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Договора. Разрабатывать и предоставлять Заказчику на согласование сметы на выполнение работ, связанных с содержанием и ремонтом ОВБ. Все ремонтные работы на ОВБ выполнять после согласования с Заказчиком. 5.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику. 5.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения.
5.1.8.Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ в течение срока, установленного в акте, за свой счет.
5.1.9. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
5.1.10.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.
5.1.11. Нести ответственность за сохранность объектов, переданных на содержание (Приложение № 1 к настоящему Договору), и имущества, расположенного (устанавливаемого) на ОВБ, а также переданного на ответственное хранение по актам приема-передачи. В случае кражи или порчи имущества своевременно (в течение суток со дня обнаружения) информировать правоохранительные органы и Заказчика с составлением актов.
5.1.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.
5.2.2.Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1.При заключении настоящего Договора представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.
5.3.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.3.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.3.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.1.9. настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
5.3.5. Осуществлять контроль и технический надзор в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3.Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.
5.4.5. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.6. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.
6.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет - срок действия Договора, на работы по посадке зеленых насаждений, (деревья, кустарники, цветники, газоны и др.) - 1 год, если это предусмотрено в акте выполненных работ, а на ремонтные работы - в соответствии с действующими нормами с даты подписания Акта приемки выполненных работ.
6.3. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил. 6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки , то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 5(пяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта, от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ, на срок до 10 дней Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств на срок более 10 дней размер неустойки увеличивается до 4 (четырех) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе за каждый день просрочки.
7.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ в надлежащем объеме, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, на котором работы были выполнены не в полном объеме, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ. 7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 2 (двух) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.1.2. настоящего Договора.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
7.7. В случае нарушения Подрядчиком условий договора при выполнении работ применяются экономические санкции согласно Приложению № 3 к настоящему договору. Размер оплаты за месяц уменьшается на величину экономических санкций.
7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.9. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Чувашской Республики Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 10.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Чувашской Республики.
11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу с 01 января 2014 г. после подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2014 г.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
11.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
11.4. Изменение и дополнение настоящего Договора, не противоречащие действующему законодательству РФ, возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договора. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре контрактов в порядке, установленном в п. 11.3 Договора.
12. Обеспечение исполнения Договора
12.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Договора на сумму 7 790 550 руб.
12.2. Обеспечение исполнения Договора должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Договору, в том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.
12.3. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора выбрана безотзывная банковская гарантия, Подрядчик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в течение 10 дней с момента заключения Договора.
12.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.
12.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2 и № КС-3).
12.6. В случае, если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения Договора выбрал безотзывную банковскую гарантию и по истечении 10 дней с момента заключения Договора не предоставил оригинал безотзывной банковской гарантии, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до момента надлежащего исполнения обязательства. 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 15 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Осенью, после окончания весенне-летнего сезона Подрядчик принимает малые архитектурные формы (МАФ) на ответственное хранение с составлением двухстороннего акта (срок хранения до 01.06. следующего года) для передачи последующему Подрядчику, выигравшему конкурс и выполняющему муниципальный заказ на текущее содержание ОВБ.
13.3. Весной до начала посадки цветов производится осмотр всех автоматизированных систем полива с составлением акта осмотра, осенью выполняется консервация систем со своевременной продувкой водопровода и с составлением соответствующего акта.
13.4. Договор13.2. Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. 13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.
17. Перечень приложений
14.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение №1 - Техническое задание на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год;
Приложение № 2 - Расчет цены договора по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год; Приложение № 3 - Показатели качества работ и экономические санкции за нарушение установленных параметров.
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
МБУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" 428032, г. Чебоксары, бульвар купца Ефремова, д. 16
ИНН/КПП 2130034974 / 213001001
Финансовое управление администрации г.Чебоксары (МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства") л/с 21266БЯ0012
БИК 049706001
р/с 40701810800003000017 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г.Чебоксары
Директор МБУ "Управление ЖКХ
и благоустройства"
______________________А. Л. Павлов
М.П. Подрядчик:
М. П. Приложение № 1
к Договору № ________________________________ от " _____" __________________ 2013 г.
1. Техническое задание на выполнение работ по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год
Заказчик:
_____________________________ м.п. Подрядчик:
_____________________________
м.п
Приложение № 2
к Договору № _______________________________ от " _____" __________________ 2013 г. Расчет цены договора по текущему содержанию по текущему содержанию объектов озеленения, обустройство цветников и ремонтные работы в городе Чебоксары на 2014 год
Заказчик: Подрядчик:
____________________ ____________________
М.П. М.П.
Приложение № 3
к Договору № _______________________________ от " _____" __________________ 2013 г. Показатели качества работ и экономические санкции за нарушение установленных параметров.
Виды работ и операцийНаименование допущенных нарушенийОбъем работ выполненных с нарушениемКритерии оценки качества обслуживанияПараметры снижения основного уровня качества обслуживания и экономические санкцииТекущее содержание объектов озеленения Калининского, Ленинского районов и Заволжья г. Чебоксары Несоблюдение перечня работ по содержанию ОВБ, указанных в техническом задании:
- нарушение регламента ведения работ;
- невыполнение минимального набора агротехнических приемов, приведших к ухудшению состояния растений или отпаду;
- и др.До 25 %УдовлетворительноСнижение объема работ до 25% от объема работ по фактически выполненным замерам.Более 25 %НеудовлетворительноОбъемы к оплате не принимаются до устранения недостатков в работе за счет "Подрядчик" аНесвоевременное выполнение поручений Заказчика, срыв сроков выполнения работ согласно требованиям, предписаниям, актам контролирующих органов, наличие жалоб населения и др.За каждый случай УдовлетворительноСнижение объемов до 5% за каждый случай и каждый день просрочки от общего объема выполненных работТекущее содержание других объектов Калининского, Ленинского районов и Заволжья г. Чебоксары Несвоевременное выполнение поручений Заказчика, несвоевременное исправление поврежденных покрытий тротуаров, дорожек в скверах, несвоевременная очистка урн, некачественный ремонт садовых диванов и др.Единичный случайУдовлетворительноСнижение объемов до 5% за каждый случай и каждый день просрочки от общего объема выполненных работСистематические случаиНеудовлетворительноОбъемы к оплате не принимаются до устранения недостатков в работе за счет предприятия.
Заказчик: Подрядчик:
____________________ ____________________
М.П. М.П.
Автор
atner
atner950   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
122
Размер файла
1 052 Кб
Теги
документация, аукцион
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа