close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор на поставку воды с авансовой системой расчетов

код для вставкиСкачать

Договор на поставку товара №___
г. Оренбург " " ____________2013г.
Индивидуальный предприниматель Шхаев Шамиль Анатольевич действующий на основании Свидетельства сер56 №002860170 от 28.10.09г, именуемый в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и _______________________________________________________именуемое в дальнейшем "Покупатель" в лице _______________________________________________________ действующего на основании _________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. "Поставщик" обязуется в установленный срок выполнить поставку товара в соответствии с Приложением № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а "Покупатель" обязуется принять его и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Цена договора и условия оплаты.
2.1 Цена товара договорная и может изменяться Поставщиком в одностороннем порядке в зависимости от повышения рыночных цен на товары, работы, услуги, сопутствующие производству и реализации Товара. Поставщик обязуется досрочно уведомить Покупателя об изменениях регламентированных настоящим пунктом. 2.2 Расчет за поставленный Товар осуществляется в форме, согласованной сторонами, не запрещенной Законодательством Российской Федерации.
2.3 Покупатель осуществляет оплату за Товар путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в качестве авансового платежа (предоплаты).
3. Сроки и условия заказа.
3.1 Отгрузка Товара Покупателю Поставщиком осуществляется на основании заявки. Заявка считается оформленной надлежащим образом, если Покупатель за 1 (одни) сутки уведомил Поставщика о количестве заказанного Товара в каждом текущем периоде поставок телефонограммой.
3.2 Поставщик осуществляет доставку Товара своим автотранспортом и за свой счет.
3.3 Поставка товара осуществляется в место назначения, согласованное Сторонами.
3.4 Датой поставки считается дата подписания товарной накладной Поставщика.
3.5 Приемка Товара по количеству осуществляется в момент получения Товара от представителя
Поставщика уполномоченным лицом Покупателя с соблюдением правил приема отгружаемого
товара - проверка соответствия указанного в отгрузочных документах количество Товара фактически отгружаемому количеству. Приемка Товара производится по отгрузочным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладной). Товар считается принятым
после подписания накладной сторонами.
3.6 Факт приемки-передачи товара по количеству, качеству подтверждается отметкой в товарно-
сопроводительной накладной (обязательно наличие отметки на накладной в виде штампа
(печати) Покупателя, подписи с расшифровкой Ф.И.О. принимающего Товар), уполномоченным
лицом Покупателя, имеющего право подписи на накладной за получение Товара. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента подписания товарной накладной уполномоченным лицом Покупателя.
3.7 Осмотр Товара Покупатель производит в момент приёмки-передачи Товара. При наличии расхождений составляется акт приёмки, в котором должно быть указано количество поступив-
ших товаров и подписи обоих сторон.
3.8 Обязательства поставщика по срокам поставки и количеству товара считаются
выполненными с момента подписания товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Обязанности Поставщика:
4.1.1 Не позднее чем через 1 (одни) сутки с момента поступления заявки от Покупателя доставить Товар установленного качества в соответствии с санитарными правилами и нормами, государственными стандартами качества и другими требованиями к продовольственным товарам.
4.1.2 Поставлять Товар покупателю только в установленной таре, соответствующей санитарно-экологическим нормам и правилам.
4.1.3 Транспортировать Товар только автомобильным транспортом, соответствующим перевозкам такого рода груза, согласно требованиям ГОСТа. 4.1.4 Своевременно уведомлять Покупателя об изменении своих реквизитов, необходимых Сторонам для сотрудничества в рамках взаимоотношений по поставке Товара.
4.1.5 Уведомлять Покупателя обо всех форс-мажорных и иных обстоятельствах, препятствующих
своевременной поставке товара.
4.2 Обязанности Покупателя:
4.2.1 Направить заявку Поставщику оформленную надлежащим образом.
4.2.2 Принять Товар в день его поступления от Поставщика.
4.2.3 Осуществить проверку при приёмке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы.
4.2.4 Своевременно производить оплату за Товар соответственно п. 2.3 настоящего договора .
4.2.5 Своевременно уведомлять Поставщика об изменении своих реквизитов, необходимых Сторонам для сотрудничества в рамках взаимоотношений по поставке Товара.
5. Гарантии
5.1. "Поставщик" устанавливает на всю продукцию, поставляемую по настоящему договору, гарантийный срок аналогичному гарантийному сроку, установленному заводом изготовителем.
6. Ответственность сторон
6.1 При недостаче Товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость недопоставленного Товара или возмещает недостачу Товара.
6.2 При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого
ущерба и неполученной прибыли.
6.3 При задержке оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости
неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа, начиная с 1 дня просрочки.
7. Форс-мажор
7.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно,
например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом и т.д. - сроки выполнения
обязательств по договору отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
7.2 Обе стороны должны немедленно известить письменно о начале и окончании обстоятельств
форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. Взаимоотношение сторон
8.1 Договор может быть изменен или расторгнут только по взаимному соглашению Сторон. В случае расторжения договора Сторона должна предупредить об этом другую Сторону за 20
(двадцать) дней до дня расторжения. Одностороннее расторжение договора не допускается.
8.2 Споры Сторон, возникающие в период исполнения настоящего договора, решаются путем
переговоров, а при разногласии рассматриваются в Арбитражном суде Оренбургской области.
8.3 Вопросы, не регулируемые настоящим договором, рассматриваются в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ. 8.4 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год.
8.5 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны и имеет
одинаковую юридическую силу. 8.6 В случае если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о расторжении договора по
истечению его срока действия, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.
9. Дополнительные условия
9.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10. Адреса и банковские реквизиты сторон:
"Поставщик": "Покупатель":
ИП Шхаев Ш.А. ____________________________________
161500, г.Соль-Илецк, ул.Сорокинская, д.91 ____________________________________
ИНН 561210841356 ____________________________________
р/с № 40802810446000001058 ____________________________________
Оренбургское ОСБ №8623 , г. Оренбург ____________________________________
К/с 30101810600000000601 ____________________________________
БИК 045354601 ____________________________________ ____________________Шхаев Ш.А ____________________________________
Приложение № 1
к договору № _____
от "___"_______ 20___г
Спецификация
на поставку товара
№ п/пНаименование продукцииколичествоЦена, рубли
1.
Питьевая вода "ЭкваЛайн" 18,9л
1шт
75 р.
ПоставщикПокупательИндивидуальный предприниматель
___________________ Шхаев Ш.А.
_____________________ 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
138
Размер файла
69 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа