close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № У

код для вставкиСкачать

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ДС- г. Санкт-Петербург " " 2014г.
_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "_________________________________", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик передает в собственность Покупателя продукцию - и прочее, а Покупатель обязуется принять и оплатить ее в соответствии с условиями настоящего договора.
Наименование, цена продукции указываются в спецификациях (Приложениях к договору), являющиеся неотъемлемой частью договора. Количество продукции указывается в заявках Покупателя, обязательных для исполнения Поставщиком, и (или) товарных накладных, являющихся после подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего договора. При наличии расхождений в товарной накладной и согласованной заявке, приоритет имеет заявка Покупателя.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемая продукция принадлежит ему на праве собственности, не заложена и не обременена правами третьих лиц.
1.3. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент приема продукции Покупателем по накладным, с этого момента на Покупателя переходят все риски случайной гибели или случайного повреждения продукции. 2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка продукции осуществляется отдельными партиями по заявке Покупателя. Заявка может быть направлена по факсу или электронной почте. Заявка составляется в письменной форме с указанием:
- количества и ассортимента продукции,
- способа доставки в зависимости от вида продукции, - объекта Покупателя, на который доставляется продукция (при доставке продукции автотранспортом Поставщика), - срока поставки продукции.
Подтверждение о получении и принятии к исполнению заявки Покупателя Поставщик осуществляет в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее отправки Покупателем по факсу или электронной почте. 2.2.Срок поставки отдельных партий продукции согласовывается сторонами и фиксируется в заявке Покупателя.
2.3. Поставщик извещает Покупателя о готовности к отгрузке каждой партии продукции, при этом Покупатель отправляет по факсу или электронной почте подтверждение о готовности приемки продукции в течение 3(трех) часов с момента получения подтверждения Поставщика о готовности к отгрузке каждой партии продукции. Отгрузка продукции производится после получения Поставщиком подтверждения Покупателя о готовности приемки продукции. Извещение о готовности продукции к отгрузке и подтверждение о готовности приемки продукции может быть направлено по факсу или электронной почте. 2.4. Поставщик передает Покупателю одновременно с передачей продукции сопроводительную техническую документацию: паспорта качества, сертификаты соответствия, а также всю необходимую документацию на продукцию запрашиваемую Покупателем. Если поставляется импортная продукция, то вся техническая документация должна быть на русском языке. В случае не предоставления данной документации, Покупатель оставляет за собой право не принимать продукцию, до момента, пока вышеуказанные документы не будут переданы.
2.5.При обнаружении недостатков продукции по количеству и /или ассортименту, и/ или комплектности, и / или качеству в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока продукции при соблюдении Покупателем условий хранения продукции, Покупатель извещает об этом Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения недостатков по факсу или электронной почте. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения извещения от Покупателя, для осмотра продукции и составления двухстороннего Акта о недостатках продукции.
В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок, Покупатель вправе составить Акт о недостатках продукции в одностороннем порядке, данный Акт будет иметь доказательственное значение и полную юридическую силу. В случае возникновения между сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков продукции, заинтересованная сторона вправе за свой счет провести соответствующую экспертизу. Покупатель вправе назначить товарную экспертизу качества продукции в Торгово-Промышленной Палате г. Санкт- Петербурга. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная сторона.
2.6. Поставщик обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов после даты получения Акта о недостатках продукции своими силами и за свой счет принять и вывезти продукцию, имеющую недостатки. В случае если продукция была уже оплачена Покупателем, то Поставщик обязан не позднее 3 (трех) банковских дней с момента вывоза данной продукции возвратить Покупателю все денежные средства за данную продукцию или заменить продукцию на новую. Если при передаче продукции Покупателю будет обнаружено несоответствие продукции требованиям настоящего договора, Покупатель вправе отказаться от получения такой продукции, сделав соответствующую отметку в ТН/ТТН, в этом случае Поставщик обязуется вывезти продукцию, несоответствующую требованиям настоящего договора и/ или согласованной заявки сторонами, за свой счет в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.7. Форма ТН/ТТН должна соответствовать требованиям Покупателя, а также требованиям, установленным законодательством РФ.
2.8. Отсутствие ТТН (в случае поставки продукции Поставщиком) и (или) сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке продукции Покупателем.
2.9. Поставщик считается поставившим продукцию, если Поставщик доставил продукцию в указанный срок на объект Покупателя, определенный в заявке Покупателя, и если в результате приемки было установлено полное соответствие поставленной продукции условиям заявки и настоящего договора.
2.10. Время поставки продукции согласовывается сторонами в заявке в момент приема заявки Покупателя Поставщиком.
2.11. В случае возникновения форс- мажорных обстоятельств во время доставки продукции Поставщик обязан уведомить о них Покупателя в максимально кратчайшие сроки по факсу или электронной почте.
2.12. В случае раннего прибытия - транспорт Поставщика дожидается времени, указанного в заявке, при этом Покупатель предпринимает все возможное для скорейшей разгрузки прибывшей продукции. Простои за время ожидания не рассматриваются.
2.13. В случае отсутствия на складе Поставщика какой-либо продукции, заказанной Покупателем по заявке, Поставщик извещает об этом Покупателя, и поставка (или допоставка) осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления продукции на склад Поставщика.
2.14. Согласованная сторонами заявка на продукцию Покупателя принимается Поставщиком к обязательному исполнению. Отказ Поставщика от исполнения согласованной сторонами в заявке продукции является обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.
3. ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика на объект Покупателя. Разгрузка продукции должна быть произведена не позднее, чем через 2 (два) часа с момента прибытия автотранспорта.
В случае поставки продукции на склад Покупателя, Поставщик осуществляет доставку продукции одним автотранспортным средством в соответствии с номенклатурой заявки. 3.2. Покупатель обязан обеспечить необходимые условия для разгрузки продукции, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, присутствие уполномоченного по приёмке продукции лица. 3.3. Отгрузка продукции может быть произведена грузополучателю по указанию Покупателя. Организация приемки продукции возлагается на Покупателя.
3.4. Продукция упаковывается в соответствии с требованиями Покупателя, а также требованиями ГОСТов или технических условий, упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при перевозке и хранении.
3.5. Погрузочно-разгрузочные работы на объекте Покупателя осуществляются силами и за счет Покупателя.
3.6. Приемка продукции по количеству производится путем:
* пересчета (при приемке штучной продукции)
* перевеса (при приемке весовой продукции)
3.7. Покупатель вправе отказаться принять поставку продукции, прибывшую с нарушением срока поставки, указанного в заявке Покупателя.
3.8. Приемка продукции по качеству производится путем:
* выборочной проверки качества
3.9. Покупатель вправе принять продукцию без проведения специальной проверки их качества, если продукция находится в надлежащей упаковке и у продукции отсутствуют видимые дефекты.
3.10. Покупатель приостанавливает приемку продукции (если продукция еще не принята), вносит соответствующие изменения в ТН/ТТН, заверяя их своей подписью и подписью представителя Поставщика, или составляет Акт о расхождениях, в котором указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов, в следующих случаях:
* При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, упаковки
- требованиям ГОСТов, иных стандартов, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида продукции законодательством РФ.
- требования настоящего договора и согласованной сторонами заявки.
- данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество продукции.
* При обнаружении некорректно оформленных, либо отсутствующих товаросопроводительных документов и иных документов, предусмотренных настоящим договором.
3.11. В случае осуществления поставки продукции несколькими автотранспортными средствами Поставщика, Поставщик обязан оформлять товарную накладную на каждое автотранспортное средство. 4. КАЧЕСТВО. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1. Поставляемая продукция должна быть надлежащего качества, соответствовать обязательным требованиям действующих стандартов РФ, а также требованиям Покупателя.
Качество, комплектность, маркировка, упаковка (или тара) поставляемой продукции должны соответствовать установленным техническим стандартам и подтверждаться сертификатом соответствия и требованиям Покупателя. 4.2. На передаваемую по настоящему договору продукцию, за исключением сырья и материалов, устанавливается гарантийный срок в течение двенадцати месяцев с момента передачи продукции Покупателю. 4.3. В случае обнаружения некомплектности, недогруза в момент приемки продукции Поставщик обязуется осуществить за свой счет допоставку недостающего количества в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения обоснованной претензии Покупателя.
В случае обнаружения производственных дефектов продукции в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения обоснованной претензии Покупателя, а при невозможности устранения дефектов - заменить продукцию на новую за свой счет. В случае если в установленный срок Поставщик не осуществил допоставку, доукомплектовку или устранение дефектов, Покупатель вправе приобрести недопоставленную продукцию, доукомплектовать продукцию, либо устранить выявленные дефекты самостоятельно путем заключения соответствующих договоров с другим Поставщиком с отнесением на Поставщика всех дополнительных расходов Покупателя по вновь заключенным договорам, в соответствии с ст.520 ГК РФ.
4.4. Продукция, поставляемая на поддонах, должна быть надежно закреплена. Стоимость поддонов входит в стоимость продукции.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. Цена единицы продукции определяется в спецификациях (Приложениях). Цена указывается в счетах, накладных и счетах-фактурах.
5.2. Цена продукции включает в себя доставку, упаковку, все налоги и сборы, которые были установлены на дату подачи заявки и подлежат уплате Покупателем (в том числе НДС 18%), и является оптимальной с учетом всех условий поставки на рынке строительных материалов г. Санкт-Петербурга.
5.3. Поставщик обязуется с финансовым обоснованием причины письменно известить Покупателя об изменении цены на продукцию за 15 (пятнадцать) рабочих дней. Изменение цен на продукцию согласовывается сторонами путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.
5.4. Цена продукции устанавливается в российских рублях.
5.5. Поставщик обязуется не повышать цены, указанные в спецификации, чаще, чем 1 (один) раз в квартал.
5.6. Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать продукцию, если:
* выставленный/составленный Поставщиком счет-фактура не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, а также требованиям Покупателя и /или порядка и сроков составления/выставления счет -фактур, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленного счета-фактуры.
* цены счета-фактуры отличаются от цен спецификаций, действующие на момент перехода право собственности на продукцию, до предоставления Поставщиком Покупателю надлежащим образом оформленного счета-фактуры.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Поставляемая по настоящему Договору продукция оплачивается Покупателем после приемки продукции в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения Покупателем от Поставщика надлежащим образом оформленного счета-фактуры и ТТН.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6.2. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6.3. Покупатель вправе при расчете за продукцию произвести удержание сумм обоснованно начисленных пеней и\или штрафов за нарушение обязательств Поставщика по настоящему договору, при этом Покупатель предварительно письменно извещает Поставщика об основаниях и размере удержания, в свою очередь Поставщик обязан письменно известить Покупателя о своем согласии или несогласии с удержанием данных сумм.
6.4. В случае несогласования одной из сторон суммы оплаты, стороны в течение 60 дней проводят сверку расчетов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. При этом одна из сторон, пострадавшая от действий таким неисполнением обязана предоставить другой стороне документально подтвержденные факты причинения убытков.
7.2. В случае нарушения срока оплаты полученной продукции Поставщик вправе начислить Покупателю пени в размере 0,01 % от стоимости поставленной, но не оплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченной продукции, направив Покупателю письменное уведомление.
Покупатель не несет никакой ответственности перед Поставщиком за упущенную выгоду. Покупатель несет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб в пределах _____ (____________) рублей."
7.3. В случае нарушения срока поставки продукции, в том числе по п.2.13., п.4.3. настоящего договора, Покупатель вправе начислить Поставщику пени в размере 0,5 % от стоимости заказанной в заявке, но не поставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленной продукции. При этом Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление о начислении пеней по электронной почте или факсу.
Нарушение Поставщиком срока поставки продукции полностью или частично более чем на 10 (десять) календарных дней может быть расценено Покупателем как отказ Поставщика от выполнения своих обязательств по поставке по данной заявке, что предоставляет право Покупателю отказаться от договора в одностороннем порядке. 7.4. Выплата неустойки не освобождает виновную в нарушении договора сторону от выполнения своих обязательств по договору.
7.5. Поставщик компенсирует Покупателю убытки, связанные с поставкой некачественной или несоответствующей договору продукции, которая повлекла за собой невозможность исполнения функциональных обязанностей рабочих на объекте Покупателя, а также в связи с обстоятельствами указанными в п.4.3. и 7.3. настоящего договора.
Покупатель имеет право потребовать у Поставщика возмещения затрат, связанных с заменой продукции. При этом Покупатель обязан предоставить Поставщику расчет фактических затрат и документы, подтверждающие затраты. 7.6. За каждый факт просрочки вывоза продукции ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % от стоимости не вывезенной в срок некачественной продукции за каждый день просрочки.
7.7. За каждый факт необоснованного отказа Поставщика от исполнения согласованной сторонами Заявки, Поставщик возмещает Покупателю все убытки вызванные таким отказом. При этом Покупатель, обязан предоставить Поставщику документально подтвержденные факты причинения убытков.
7.8. За каждый факт не предоставления и/или просрочки в предоставлении информации об изменении в документации о качестве и /или маркировке продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5000,00 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек).
7.9. При нарушении Поставщиком срока предоставления соответствующих документов на продукцию (п.3 ст.168 Налогового кодекса РФ), Покупатель вправе начислить Поставщику пени в размере 0,1 % от стоимости продукции, указанной в данной в сч.- фактуре и ТТН, за каждый день просрочки. 7.10. В случае несоответствия цен в ТН/ТТН, счет-фактурах по отношению к ценам в Спецификации Покупатель вправе удержать с Поставщика штраф в размере 5000,00 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек).
7.11. В случае утери Поставщиком /Покупателем оригинала договора, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф в размере 5 000,00 (пяти тысяч) рублей. Об утере оригинала договора Поставщик/Покупатель извещает Покупателя/Поставщика по электронной почте или факсу. Покупатель/Поставщик предоставляет Поставщику/Покупателю заверенную копию утерянного экземпляра договора после платы штрафа.
7.12. Покупатель, по мере выявления фактов нарушения Поставщиком условий настоящего договора, направляет Поставщику уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом, либо посредством факса, электронной почты. Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф \пени путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления Покупателя.
7.13. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии (о применении штрафных санкций), пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства служащего основанием ответственности и до момента устранения нарушения.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении указанных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию любой стороны должен быть представлен документ из Торгово-Промышленной Палаты г. Санкт-Петербурга, подтверждающий действие указанных обстоятельств. 8.3. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о наступлении/ окончании форс-мажорных обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их наступления/окончания.
8.4. Если невозможность исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору будет длиться свыше 30 (тридцати) календарных дней, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор с последующим проведением взаиморасчетов без обязанности по возмещению возможных убытков. 8.5. Под форс-мажором стороны понимают обстоятельства непреодолимой силы, определяемые как таковые в соответствии с п.3. ст. 401 ГК РФ.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и содержат прямую ссылку на настоящий Договор.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и заключён на срок до " " 2015г. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока договора ни одна из сторон в письменном виде не заявит о своем желании расторгнуть настоящий договор, его действие продлевается на тех же условиях на следующий календарный год.
Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком любого из своих обязательств по договору. Договор считается расторгнутым с момента получения письменного уведомления Покупателя Поставщиком. При этом, если продукция не поставлена, Поставщик обязан возвратить Покупателю полученный аванс (в случае его выплаты) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного отказа Покупателя от договора и оплатить пени или соответствующий штраф за нарушение обязательства, начисленные до даты расторжения договора. 9.3. Стороны руководствуются в своей деятельности по выполнению настоящего договора и несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения - в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 30-ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другая сторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотреть претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более 30ти дней. Решения комиссии оформляются протоколом. При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время, установленное в протоколе комиссии. 9.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
9.7. Отношения сторон в рамках настоящего Договора регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
9.8. В случае изменения организационно- правовой формы, адреса, банковских или иных реквизитов, стороны незамедлительно извещают друг друга о возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий договор. Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю стороны или направлено другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Банковские реквизиты также могут быть изменены по информационному письму, заверенному подписями и печатями сторон. 9.9. В случае освобождения Поставщика от исполнения обязанности плательщика НДС (18%) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента указанного освобождения. При этом Покупатель вправе:
* Расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий договор, уведомив Поставщика не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего договора.
* Приостановить приемку продукции от Поставщика, до момента пересмотра и подписания нового дополнительного соглашения к настоящему договору.
9.10. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. Стороны принимают все необходимые меры для недопущения разглашения деталей настоящего договора третьим лицам без предварительного согласия другой стороны.
К настоящему договору приложены следующие документы:
Приложение № 1 . Спецификация на продукцию.
Приложение № 2 . Коммерческие гарантии.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОСТАВЩИК: ООО " "
Генеральный директор
___________________ ПОКУПАТЕЛЬ: ООО " "
Генеральный директор
___________________
Приложение № 1 от _________2014г.
К договору поставки № ДС- от_____________ 2014г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМЦЕНА В РУБ. В Т.Ч НДС(18%), ВКЛЮЧАЯ ДОСТАВКУ12345678910
ПОСТАВЩИК: ООО " "
Генеральный директор
___________________ ПОКУПАТЕЛЬ: ООО " "
Генеральный директор
___________________
Приложение № 2 от ______2014г. К договору поставки № ДС- от ____________2014г.
Коммерческие гарантии
г. Санкт- Петербург " " 2014г.
1. Недружественное влияние для целей настоящего Договора включает, но не ограничивает, любое экономические воздействие в денежной (наличной и (или) безналичной) форме и (или) в виде передачи (обещания передачи) имущества или имущественных прав, как в рамках служебных переговоров, деловой переписки, сложившейся практики отношений Сторон, так и вне их.
2. Поставщик, безусловно и безотзывно, обязуется не предпринимать самостоятельно или с привлечением сторонних лиц, либо аффилированных (зависимых) лиц действия, направленные на оказание недружественного влияния на работников, представителей и (или) иных уполномоченных, а равно аффилированных (зависимых) лиц Покупателя с целью получения любой внутренней информации, получения любых скидок (накидок), преференций, а равно любых иных экономических преимуществ, вытекающих из гражданско-правовых отношений Сторон, создающие угрозу возникновения конфликта интересов между указанными лицами и Покупателем.
Настоящее обязательство распространяется на любые подарки и (или) иные возможные Поощрения, за исключение подарков подаренные от имени организации и/или подарки с логотипом организации. Настоящее обязательство не распространяются на допустимые ценные подарки и (или) иные возможные поощрения, вручение (предоставление) которых обусловлено сложившейся деловой практикой между Сторонами. Между тем, Поставщик обязуется в будущем информировать Покупателя о всех таких вышеуказанных в настоящем пункте ценных подарках и т.д., переданных или предоставленных работникам Покупателя, членам их семей, представителям и (или) иным уполномоченным, а равно аффилированным (зависимым) лицам Покупателя.
3. В случае совершения действий, подпадающих под термин "недружественное влияние", а также нарушение конфиденциальности условий настоящего обязательства и дополнительных соглашений к нему пострадавшей сторона вправе требовать от виновной Стороны выплаты штрафа в размере 10% от стоимости поставленной продукции за месяц, в котором было допущено нарушение, на основании письменной претензии. 4. Поставщик обязуется поставлять продукцию Покупателю на наилучших условиях. Под "наилучшими условиями" Стороны понимают оптимальную с учетом всех условий поставки закупочную цену среди Поставщиков строительных материалов г. Санкт-Петербурга.
При предоставлении на определенный период Поставщиком "специальных цен" для других Покупателей (сторонних организаций), цена для Покупателя данного договора в этот же период не может быть выше или ниже "специальных цен" предоставленных Поставщиком Покупателю.
5. В случае нарушения Поставщиком обязательства о поставке продукции на наилучших условиях, Покупатель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив Поставщику отказ от договора по почте с уведомлением о вручении. В этом случае договор будет считаться расторгнутым по истечении 20 (двадцати) дней с момента получения Поставщиком отказа, но не позднее 25 (двадцати пяти) дней с момента его направления.
6. Настоящее Приложение № 2 составлено в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
ПОСТАВЩИК: ООО " "
Генеральный директор
___________________ ПОКУПАТЕЛЬ: ООО " "
Генеральный директор
___________________
Форма Типовой Договор поставки 170414(КВН,НЛН,НМ)
9
Поставщик____________________ Покупатель ____________________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
86
Размер файла
124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа