close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор на поставку кондиционеров

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
на поставку и монтаж кондиционеров
г. Самара "___" _________ 201___ г. ОАО "Самаранефтехимпроект", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Копасевой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется произвести поставку и монтаж кондиционеров (далее - "оборудование") в помещениях Заказчика по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), а Заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость. 2. Стоимость и порядок расчётов
2.1. Стоимость оборудования и его монтаж, включая инсталляционные материалы, согласно Спецификации составляет _________ (_________________________________________) руб. в том числе:
стоимость оборудования - _____________(____________________________________________) руб.;
стоимость инсталляционных материалов - _____________(_______________________________) руб.;
стоимость монтажа - ___________ (____________________________________________) руб.
2.2. Расчёты с Подрядчиком осуществляются следующим образом:
- в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ в размере 100 % стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 3. Сроки поставки и выполнения работ по монтажу
3.1. Сроки поставки оборудования по договору: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Сроки выполнения работ по монтажу оборудования: в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента поставки оборудования.
3.2. Дата окончания работ может быть изменена сторонами в зависимости от срока предоставления Заказчиком помещения для выполнения работ, а также создания условий для работы путем подписания Дополнительного соглашения.
3.3. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно подключить мощности Подрядчика к инженерным сетям с целью производства монтажных работ.
4.1.2. Предоставить бытовые помещения для складирования материалов.
4.1.3. Своевременно произвести расчет с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Своевременно поставить и произвести качественный монтаж оборудования.
4.2.2. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также в период гарантийного срока.
4.2.3. Соблюдать требования Стандарта ОАО "НК "Роснефть" "Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании" №П4-05 СД-021.01, введенного в действие в ОАО "Самаранефтехимпроект" Приказом №624 от 31.12.2009г., изложенного в Приложении №2 к настоящему договору. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
4.2.4. Соблюдать требования Стандарта ОАО "Самаранефтехимпроект" "Порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов" №ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-059, введенного в действие Приказом №281 от 29.06.2010г., изложенного в Приложении №3 к настоящему договору. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.
4.2.5. В течение 5 дней с момента подписания товарной накладной ТОРГ-12, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, выставить Заказчику оригинал счета-фактуры на поставленное оборудование, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ №914 от 02.12.2000 г. 4.2.6. В течение 5 дней с момента подписания Акта выполненных работ, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, выставить Заказчику оригинал счета-фактуры на выполненные работы, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ №914 от 02.12.2000 г.
5. Приёмка оборудования и выполненных работ
5.1. Приемка оборудования производится по товарной накладной ТОРГ-12. 5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче работ по монтажу, обязан в течение 3-х дней произвести приёмку выполненных работ.
5.3. Сдача-приемка выполненных работ производиться по Акту сдачи-приёмки работ. При обнаружении недоделок или плохого качества предъявленных к приёмке работ Заказчик в течение 3 рабочих дней должен предъявить Подрядчику письменно мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки работ. Подрядчик устраняет изложенные в мотивированном отказе недостатки в течение 5 рабочих дней с момента его получения. 5.4. Заказчик, обнаруживший после приёмки выполненных работ отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружению. 5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из сторон настоящего договора должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора и причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несёт сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами договора, обе стороны поровну. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.
5.6. В случае, если после подписания Акта о приёмке выполненных работ (п.5.4 настоящего Договора) и в течение гарантийного срока (п.6.1 настоящего Договора) Заказчиком будут обнаружены недостатки в выполненных работах либо выход из строя оборудования, то Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами устранить выявленные недостатки в течение 15 календарных дней.
6. Гарантия
6.1. Подрядчик предоставляет гарантию: - на поставляемое оборудование - 3 года с момента монтажа оборудования и подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ в соответствии с гарантийным талоном завода-изготовителя; - на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки работ.
7. Ответственность сторон
7.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения, причинённых ей этой стороной, убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чьё право нарушено, произвела или произведёт для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы её права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). При этом на невиновной стороне лежит бремя документального доказательства размера понесённого ущерба и упущенной выгоды.
7.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.3. Подрядчик несёт имущественную ответственность за повреждение или порчу имущества Заказчика.
7.4. В случае, если Подрядчик не выполнит свои обязательства в сроки, предусматриваемые сторонами в настоящем договоре Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пеню в размере 0,1% (ноль целых одну десятую) от стоимости не поставленного оборудования или невыполненного объёма работ за каждый день просрочки.
7.5. В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по срокам оплаты работ, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% (ноль целых одну десятую) от стоимости выполненного, но не оплаченного объёма работ за каждый день просрочки.
7.6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и (или) настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом, в случае если в результате нарушений одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объёме. 8. Порядок решения споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться решить в досудебном порядке: путём переговоров, обмена письмами, выставления претензий и др. Срок рассмотрения претензий 10 рабочих дней с момента получения. 8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в Арбитражном суде Самарской области.
9. Изменения и/или дополнение договора
9.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
9.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если она оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон
10. Срок действия договора
10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения сторонами договора своих обязательств.
11. Возможность и порядок расторжения договора
11.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор во всякое время, оплатив Подрядчику стоимость поставленного оборудования и выполненных работ на момент расторжения данного договора.
11.2.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор путем подписания Сторонами Соглашения о расторжении.
12. Прочие условия
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.
12.2. Приложения к настоящему Договору:
12.2.1. Приложение №1 - Спецификация.
12.2.2. Приложение №2 - Стандарт ОАО "НК "Роснефть" "Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании" №П4-05 СД-021.01.
12.2.3. Приложение №3 - Стандарт ОАО "Самаранефтехимпроект" "Порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов" №ПЗ-11.01 С-0013 ЮЛ-059.
12.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 5-ти дневный срок уведомить об этом друг друга.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: ОАО "Самаранефтехимпроект"
Российская Федерация, 443110, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 11
ИНН 6316012356/КПП 631601001
Р/с 40702810600000001966 В ОАО "Всероссийском Банке Развития Регионов"
К/С 30101810900000000880, БИК 044525880
ОКПО 00149995, ОКВЭД74201
Подрядчик: ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО "Самаранефтехимпроект"
__________________Л. А. КопасеваПОДРЯДЧИК
____________________ 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
181
Размер файла
69 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа