close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект договора

код для вставкиСкачать

ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА
на проектирование, инжиниринг, поставку,
строительство комплекса Объектов "под ключ"
в рамках реализации проекта
***
№ __________________ от ___________________
г. Москва
2013 год
СОДЕРЖАНИЕ
Статья 1.Термины и определения4
Статья 2.Толкование текста Договора12
Статья 3.Неисключительность прав13
Статья 4.Раздельность положений Договора13
Статья 5.Независимый Подрядчик13
Статья 6.Экземпляры Договора14
Статья 7.Уведомления14
Статья 8.Представитель Заказчика15
Статья 9.Представитель и персонал Подрядчика16
Статья 10.Интеллектуальные права17
Статья 11.Конфиденциальность18
Статья 12.Общие заявления и гарантии Сторон; принятие рисков19
Статья 13.Разрешение споров. Применимое Право. Язык Договора.22
Статья 14.Объем работ22
Статья 15.Обязательства Заказчика24
Статья 16.Обязательства Подрядчика25
Статья 17.Организация Подрядчика. Основной персонал30
Статья 18.Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика31
Статья 19.Банковские гарантии31
Статья 20.Субподрядчики34
Статья 21.Инженер, Технический и Авторский надзор35
Статья 22.Контроль за ходом Работ37
Статья 23.Проектирование Объекта (Объектов)40
Статья 24.Объем Проектных Работ41
Статья 25.Задание на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию42
Статья 26.Инженерные Изыскания43
Статья 27.Требования к Технической Документации44
Статья 28.Исправление Дефектов в Технической Документации45
Статья 29.Порядок передачи и утверждения Технической Документации45
Статья 30.Предоставление Материалов и Оборудования46
Статья 31.Предоставление Материалов46
Статья 32.Поставка Оборудования47
Статья 33.Контроль качества Оборудования в процессе производства48
Статья 34.Транспортировка и импорт оборудования48
Статья 35.Упаковка и маркировка Оборудования и Материалов49
Статья 36.Осмотр Оборудования50
Статья 37.Переход права собственности на Оборудование51
Статья 38.Обеспечение сохранности Оборудование и Материалов51
Статья 39.Не применяется51
Статья 40.Внесение изменений в утвержденную Техническую Документацию51
Статья 41.Начало строительных и монтажных работ51
Статья 42.Государственный строительный надзор52
Статья 43.Строительная площадка52
Статья 44.Разметка Строительной Площадки53
Статья 45.Оборудование Подрядчика54
Статья 46.Исполнительная документация. Журнал производства работ.54
Статья 47.Скрытые Работы55
Статья 48.Аварийные работы55
Статья 49.Индивидуальные испытания Оборудования и функциональные испытания систем Объекта (Объектов); Рабочая приемка56
Статья 50.Сроки проведения Комплексного Опробования56
Статья 51.Проведение Комплексного Опробования57
Статья 52.Гарантийное испытание58
Статья 53.Результаты Гарантийного испытания58
Статья 54.Ежемесячная приемка; Государственная приемка; Существенное Завершение; Финальное Завершение и Окончательная приемка Объекта (Объектов)59
Статья 55.Начало коммерческой эксплуатации60
Статья 56.Обучение персонала Заказчика60
Статья 57.Сроки выполнения Работ60
Статья 58.не используется61
Статья 59.Основной График Выполнения Договора61
Статья 60.Обновление Графика. Соответствие Графику. Отклонения от Графика63
Статья 61.Продление сроков выполнения Работ64
Статья 62.Распоряжение о Приостановке65
Статья 63.Консервация незавершенного Объекта (Объектов)65
Статья 64.Право собственности66
Статья 65.Содержание и уход за Объектом (Объектами)66
Статья 66.Риски66
Статья 67.Форс - мажор66
Статья 68.Страхование68
Статья 69.Обязательство уплаты Договорной цены69
Статья 70.Определение и достаточность Договорной Цены69
Статья 71.Порядок уплаты Договорной Цены71
Статья 72.Гарантийный Период74
Статья 73.Уведомление о невыполнении обязательств76
Статья 74.Ответственность Подрядчика в ходе проведения Работ77
Статья 75.Ответственность Подрядчика за Недостижение Гарантированных Производственных Показателей.79
Статья 76.Ограничение ответственности Подрядчика79
Статья 77.Ответственность Заказчика79
Статья 78.Изменения Объема80
Статья 79.Прекращение Договора84
Статья 80.Передача прав и обязательств по данному Договору86
Статья 81.Прочие условия86
Статья 82.Приложения87
Статья 83.Адреса и банковские реквизиты Сторон88
Настоящий Договор заключен в г. Москва "__" ______ 2013 года между: "___", юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице _______, действующего на основании _______,
и
"____", юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, именуемым в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________, действующего на основании ________,
ПОСКОЛЬКУ:
1) Заказчик реализует проект по строительству ***_________, далее по тексту - "Проект", в состав которого входит Объект (Объекты) (как это определено ниже);
2) В связи с указанным Проектом Заказчик желает назначить Подрядчика для выполнения определенных работ, необходимых для проектирования и строительства Объекта (Объектов) на условиях "под ключ", что более подробно описано в настоящем Договоре;
3) Подрядчик является специализированной строительно-инженерной организацией, обладающей необходимым ресурсами, технологиями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области управления строительством энергетических объектов;
4) Заказчик осуществляет строительство Объектов по настоящему Договору в целях надлежащего исполнения обязательств Заказчика по Договору генерального подряда (Контракту) № ***________ от ________ г., заключенному ***_____ в качестве "Заказчика" с компаниями ***_______, акционерное общество, зарегистрированное в соответствии с законодательством _____________, и ***___________, общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в соответствии с законодательством Нидерландов, в качестве "генерального подрядчика" (далее обе компании именуются - "Консорциум ***________"). Принимая во внимание указанное выше, Заказчик и Подрядчик пришли к соглашению о заключении настоящего Договора на нижеследующих условиях.
РАЗДЕЛ I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Термины и определения
В настоящем Договоре следующие термины, начинающиеся с заглавной буквы, будут иметь значения, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное вытекает из содержания соответствующей Статьи или Пункта: Авансовый платежАвансовый платеж - платеж, подлежащий оплате Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 71.3. настоящего Договора.Акт готовности к проведению Комплексного Опробования Документ, подписываемый Заказчиком в соответствии со Статьей 50, подтверждающий готовность Объекта (Объектов) к Комплексному опробованию.Акт Существенного ЗавершенияСм. определение в Статье 54 Акт Финального ЗавершенияСм. определение в Статье 54 Внешняя ИнфраструктураЭлектрические сети, газопровод, трубопровод, водопроводные линии, канализация, коммуникационные кабели, иные источники снабжения, инженерные сети, дороги и линии за пределами границ Строительной площадки, необходимые для обеспечения нормального функционирования Объекта (Объектов). Гарантийное ИспытаниеИспытание, проводимое в соответствии со Статьей 52, в целях определения, может ли Объект (Объекты) обеспечить Гарантированные Производственные Показатели. Гарантийный Период См. определение в Статье 72.Гарантированные Производственные ПоказателиПоказатели Объекта (Объектов), установленные в: 1) Приложении №1 настоящего Договора; 2) Рабочей документации, а также; 3) Проектной Документации. В случае обнаружения какого-либо несоответствия между Гарантированными Производственными Показателями, предусмотренными указанными документами, порядок приоритетности ((1) - (3)) должен применяться таким образом, что Гарантированные Производственные Показатели, установленные в Подпункте (1) соответствует наивысшему уровню приоритета, а в Подпункте (3) - наименьшему. Гарантированные Производственные Показатели с наивысшим приоритетом имеет преимущественную силу при определении несоответствия.Гарантия возврата авансового платежа См. определение в Пункте 19.3.Гарантия гарантийного периодаСм. определение в Пункте 19.4.Гарантия периода строительстваСм. определение в Пункте 19.2.Государственный орган властиЛюбой орган власти, федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, министерство, департамент, комиссия, палата, бюро, ведомство, служба, орган исполнительной, судебной или административной власти, расположенный в каждом конкретном случае на территории Российской Федерации, и наделенный компетенцией на основании Применимого Права в отношении Строительной Площадки, Работ, Материалов, Оборудования, Объекта (Объектов) или его частей. Готовность к проведению Комплексного ОпробованияМомент, в который выполнены либо признаны выполненными требования, установленные в Подпунктах 50.1.1), 50.1.2) и 50.1.3) Пункта 50.1, а также в который Подрядчик представил Уведомление с указанием готовности Объекта (Объектов) для проведения Комплексного Опробования в соответствии со Статьями 50 и 51. График исполнения ДоговораГрафик выполнения Работ, установленный в Приложении №5.Дата Заключения ДоговораДата подписания Договора представителями обеих Сторон, надлежащим образом уполномоченными на заключение Договора. Более позднее подписание отдельных Приложений к Договору (невключающих существенные условия Договора) не отражается на факте и моменте заключения Договора.Дата начала работДата, в которую Подрядчик должен начать выполнение Работ в соответствии с Пунктом 57.1. Дата Существенного ЗавершенияДата, в которую достигнуто Существенное Завершение. Дата Перехода РискаСм. определение в Пункте 66.1. Дата Финального ЗавершенияДата, в которую достигнуто Финальное Завершение.ДефектЛюбая ошибка, дефект, упущение или неисправность в Объекте (Объектах), Оборудовании, Материалах, Работах, допущенные или возникшие по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик, или неисполнение Подрядчиком по его вине какого-либо обязательства либо, в каждом конкретном случае, его части, приводящая к тому, что Объект (Объекты), данное Оборудование, Материалы, Работы или исполнение данного обязательства не соответствуют требованиям настоящего Договора, при условии, что понятие "Дефект" исключает последствия естественного износа.Договор Настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, включая все упомянутые Приложения к нему, а также неупомянутые Приложения и иные дополнения к Договору при условии, что такие Приложения и дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует то, что они составляют часть настоящего Договора.Договор субподряда Договор, подписанный между Подрядчиком и каким-либо Субподрядчиком (включая каждый Договор на поставку Основного оборудования).Договорная Цена Твердая цена, выплачиваемая Подрядчику за выполнение всех Работ и определяемая в соответствии со Статьей 69 и 70 и Приложением №4.ЗаймодавцыСм. определение в Пункте 16.18.Задание на Инженерные ИзысканияСм. определение в Статье 26.Запрещенные к использованию материалыСм. определение в Пункте 16.20.Изменение ОбъемаСм. определение в Статье 78.ИнженерСм. определение в Пункте 21.1. Инженерные ИзысканияРаботы, осуществляемые Подрядчиком в соответствии со Статьей 26.Интеллектуальная собственностьСм. определение в Пункте 10.4.Исполнительная документацияСм. определение в Статье 46.Ключевой персоналСм. определение в Пункте 9.6.Комплексное ОпробованиеИспытание, проводимое в соответствии со Статьями 50 и 51 в целях проверки совместного функционирования устройств, соединение, систем и Оборудования Объекта (Объектов).Комплекс РаботСтруктурно обособленная часть Работ, предусмотренная в Основном Графике выполнения Договора.Контрольная ДатаДата, в которую Подрядчик должен обеспечить завершение конкретного Комплекса Работ в соответствии с Графиком Исполнения Договора (Приложение №5 к настоящему Договору), Основным Графиком Выполнения Договора. Перечень Контрольных Дат приведен в Приложении №10 к Договору. В указанные даты Подрядчик обязан обеспечить возможность подачи (приемки) соответствующей технологической среды и\или электроэнергии в соответствии с описанием соответствующей Контрольной Даты, как она описана в Приложении № 10 к Договору. Для достижения Контрольной Даты Подрядчику будет дано право использования (по согласованию с Заказчиком,) временных схем подачи (приемки) среды и\или электроэнергии, без ухудшения качества соответствующей технологической среды.Расходы Во всех случаях, когда в Договоре используется термин "расходы", для целей их компенсации Заказчиком Подрядчику в связи с периодами задержки по причинам, за которые отвечает Заказчик, то термин "расходы" означает: Обоснованные и документально подтвержденные Подрядчиком расходы, непосредственно возникшие у Подрядчика из-за задержки выполнения Работ по вине Заказчика, при этом право на компенсацию таких расходов должно быть условием Договора или применимо в силу Применимого Права.МатериалыВещи всех видов (за исключением Оборудования), которые в соответствии с Технической Документацией и настоящим Договором подлежат включению на постоянной основе в Объект (Объекты), а также расходные материалы и оборудование на срок до ввода Объекта (Объектов) в эксплуатацию. Незавершенная работаРаботы (элемент Работ), имеющие несущественные Дефекты (несущественные недостатки), не влияющие на возможность эксплуатации Заказчиком Объекта (Объектов) и не препятствующие вводу Объекта (Объектов) в эксплуатацию.Неустойка за Недостижение Гарантированных Производственных ПоказателейНеустойка, установленная в качестве таковой в Приложении № 2.Неустойка за Недостижение Основных контрольных ДатНеустойка, установленная в качестве таковой в Приложении № 2.ОборудованиеУстройства, машинная техника и транспортные средства, включая оборудование, поставляемое Подрядчиком, которые в соответствии с Технической Документацией и настоящим Договором, должны быть включены на постоянной основе в Объект (Объекты), технические характеристики которых указаны в Приложении №1. Оборудование Подрядчика Любое строительное оборудование, технологическое оборудование и иное оборудование, используемое Подрядчиком или каким-либо Субподрядчиком для выполнения Работ, но не предназначенное для включения в Объект (Объекты). Объект 1________Объект 2 ______Объект 3 _____________Объект 4 _____________Объект 5 ________Объект 6 _____________ОбъектыВключают Объект 1, Объект 2, Объект 3, Объект 4, Объект 5, Объект 6. Объект Каждый (или любой) из Объектов 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обязательные Технические ПравилаВключают (a) строительные кодексы, строительные нормы и правила (СНиП), (b) руководящие документы (РД), (с) правила проектирования и строительства (СП); (d) технические процедуры, государственные стандарты (ГОСТы); (e) санитарные и гигиенические правила, требования промышленной и пожарной безопасности; (f) иные регулятивные, правовые и технические акты, относящиеся к Работам и Объекту (Объектам); и (g) стандарты и процедуры, действующие в области здравоохранения и безопасности в отношении персонала Подрядчика и Субподрядчиков, в каждом конкретном случае, указанном в пунктах (a) - (f), в той степени, что установлена Применимым Правом (включая приказы или требования Государственных органов власти, выданные в соответствии с Применимым Правом), и применение которых Подрядчиком обязательно при выполнении Работ.Ожидаемая дата Существенного ЗавершенияДата, указанная в Пункте 57.1.Ожидаемая дата Финального Завершения Дата, указанная в Пункте 57.1.Основной График Выполнения ДоговораСм. определение в Пункте 59.1.Основная Контрольная ДатаКонтрольная Дата, за несоблюдение которой Подрядчик должен заплатить Заказчику неустойку в соответствии со Статьей 74 настоящего Договора. Перечень Основных Контрольных Дат приведен в Приложении №10 настоящего Договора.Отложенный платежСм. определение в Пункте 71.7.Опасные материалыСм. определение в Пункте 16.20.Отказ от ДоговораВнесудебный отказ от исполнения Договора в соответствии со статьей 310 и частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. При заявлении Стороной Отказа от Договора в тех случаях, когда такое заявление допускается Договором, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении или при его отсутствии с момента получения заявления об Отказе от Договора другой Стороной.План по безопасностиСм. определение в Пункте 16.8.План по качествуСм. определение в Пункте 22.8.Порядок работы с опасными материаламиСм. определение в Пункте 16.20.Принципы Добросовестной Производственной Деятельности
В какой-либо конкретный момент времени принципы, методы, действия, стандарты безопасности и производительности (которые могут изменяться время от времени), используемые опытными подрядными организациями, специализирующимися на проектировании, строительстве в энергетике, привлекаемыми для реализации аналогичных проектов в аналогичных условиях и обстоятельствах, которые на основании обоснованного суждения в свете фактов, известных на момент вынесения суждения, рассматриваются в качестве надлежащих, безопасных и целесообразных принципов, соответствующих стандартам безопасности, производительности, надежности, эффективности.Предварительное Уведомление об Изменении См. определение в Пункте 78.3.ПредставительПредставитель Заказчика и/или Представитель Подрядчика (в соответствии с контекстом). Представитель ЗаказчикаЛицо, уполномоченное Заказчиком в качестве такового в порядке, установленном Статьей 8.Представитель ПодрядчикаЛицо, уполномоченное Подрядчиком в качестве такового в порядке, установленном Статьей 9.ПриложенияПриложения к настоящему Договору, указанные в Статье 82.Применимое ПравоПраво Российской Федерации, включая все законодательство Российской Федерации, все нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, вступившие в силу международные договоры Российской Федерации, законодательство субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления и любые иные нормативные правовые акты, в том числе Обязательные Технические Правила (в той части, в которой Обязательные Технические Правила являются нормативно-правовыми актами).Проектная ДокументацияДокументация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта (Объектов) и/или его (их) частей. Во избежание сомнений, Проектная Документация должна включать, но не должна ограничиваться документами, указанными в Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".Прямые подрядчикиСм. определение в Пункте 16.19.Проектные РаботыЧасть Работ, выполняемая Подрядчиком в соответствии с Разделом III ("Проектные Работы").РаботыВесь объем работ, услуг и поставок, выполнение которых требуется или может потребоваться от Подрядчика по Договору, включая поставку Оборудования и Материалов в соответствии с Договором и Приложениями к нему, в том числе работы по исправлению Дефектов, а также любые иные работы, необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, вне зависимости от того, предусмотрены ли такие работы Договором или нет.Рабочая ДокументацияДокументация, разработанная на основании Проектной Документации и являющаяся непосредственным руководством при производстве Работ на Объекте. (Объектах). Рабочая комиссияСм. определение в Пункте 49.2.Рабочий день День, в который банки открыты для осуществления обычной деятельности одновременно в стране регистрации Заказчика и стране регистрации Подрядчика.РазделПронумерованный раздел настоящего Договора.РазрешениеЛюбое разрешение, лицензия, согласие или утверждение, требуемое от какого-либо Государственного органа власти.Разрешение на СтроительствоРазрешение, указанное в Пункте 2 Приложения № 12 ("Список Разрешений, получаемых Заказчиком").Разрешение на Ввод Объекта (Объектов) в ЭксплуатациюРазрешение, относящееся к Пункту 3 Приложения № 12 ("Список Разрешений, получаемых Заказчиком").Распоряжение об измененииСм. определение в Пункте 78.2.Распоряжение о ПриостановкеУведомление от Заказчика с указанием Подрядчику приостановить выполнение Работ или их части в соответствии со Статьей 62. Сертификат Выполнения Договора Документ, выдаваемый Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 72.9 по форме, установленной в Приложении №7.Скрытые РаботыСм. определение в Пункте 47.1.СпорСм. определение в Пункте 13.1.СтатьяПронумерованная статья настоящего Договора. СторонаЗаказчик или Подрядчик, в соответствии с требованиями контекста. СтороныЗаказчик и Подрядчик совместно. Строительная площадкаМесто или места, на которых и под которыми будут выполняться Работы по каждому Объекту (Объектам), и на которые будут поставляться Оборудование и Материалы, указанные в Приложении №14.Субподрядчик Физическое или юридическое лицо, нанятое Подрядчиком в качестве субподрядчика для выполнения Работ.Существенное Завершение Означает одновременно, что в отношении каждого Объекта (Объектов): a) Комплексное Опробование успешно пройдено (если применимо в соответствии с Приложением №1);
b) Гарантийное Испытание подтвердило достижение Объектом (Объектами) Гарантированных Производственных Показателей (если применимо в соответствии с Приложением №1), или Подрядчик выплатил неустойку за недостижение Гарантированных Производственных Показателей в соответствии с Пунктом 53.1;
c) Подрядчик предоставил комплект Эксплуатационной Документации в соответствии с Пунктом 51.1, а также Исполнительную Документацию в соответствии с Пунктом 46.2, в соответствии с условиями Договора;
d) Подрядчик получил все Разрешения, необходимые для эксплуатации Объекта (Объектов), за исключением Разрешений, получение которых является обязательством Заказчика в соответствии с Приложением №12;
e) Подрядчик завершил обучение персонала Заказчика в соответствии со Статьей 56;
f) Подрядчик произвел предоставление интеллектуальных прав на Интеллектуальную собственность в соответствии с Пунктом 10.4;
g) Подрядчик произвел уступку всех гарантий производителей, срок которых превышает Гарантийный Период, в соответствии с Пунктом 72.1;
h) Рабочая комиссия провела рабочую приемку Объекта (Объектов) в соответствии с Применимым Правом и подписала акт рабочей приемки (с приложением к нему перечня Незавершенных Работ, если таковые имеются);
i) Подрядчик и Заказчик подписали Акт Существенного Завершения (с приложением к нему перечня Незавершенных Работ, если таковые имеются).Технический ИнспекторСм. определение в Пункте 21.4.Технический надзорСм. определение в Пункте 21.4.Техническая ДокументацияПроектная Документация и Рабочая Документация. Техническое задание Технические требования Заказчика и Техническое предложение Подрядчика, представленные в Приложении №1.УведомлениеСм. определение в Пункте 7.1. Уведомление о начале работПисьменное уведомление, составляемое по форме, установленной в Приложении №7, и выдаваемое в соответствии со Статьей 58.Утвержденный страховщикЛюбой страховщик, указанный в Приложении №3 ("Утвержденные субподрядчики") или иным образом согласованный Сторонами, осуществляющий страхование в соответствии с требованиями к страхованию, указанными в Приложении №8 ("Требования к страхованию").Утвержденный субподрядчикЛюбая организация, указанная в Приложении №3 ("Утвержденные субподрядчики") или иным образом согласованная Сторонами в соответствии со Статьей 20. Участники ПроектаСм. определение в Пункте 16.14.Финальное ЗавершениеМомент времени, когда в отношении всех Объектов: a) Существенное Завершение успешно достигнуто; и
b) Подрядчик очистил Строительную Площадку и убирал с нее все Оборудование Подрядчика, лишние Материалы, металлолом, мусор, временные строения и объекты Подрядчика в соответствии с Пунктом 43.7; и c) Подрядчик: либо (1) выполнил все Работы, указанные в перечне Незавершенных работ, составленном на дату Существенного Завершения; либо (2) согласовал с Заказчиком и выплатил ему единовременную (полную) компенсацию в отношении оставшихся Незавершенных работ.Эксплуатационная документацияДокументы, содержащие данные, достаточные для обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации и технического обслуживания Объекта в течение его срока службы (включая технологические схемы).
Статья 2. Толкование текста Договора
2.2. В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное: 1) Слова, используемые в одном из родов, включают и другие роды; 2) Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста; 3) Положения Статей, включающие слово "согласовать", "согласовано" или "соглашение" требуют, чтобы такое соглашение было оформлено в письменной форме и подписано надлежаще уполномоченными представителями Сторон; 4) Термин "письменный" или "в письменной форме" обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено уполномоченным представителем Стороны с электронного адреса, согласованного Сторонами; 5) Слова "разрешить", "утвердить", "заверить", "подтвердить", "согласовать", "удостоверить", "гарантировать", "определить" и иные аналогичные слова означают разрешение, утверждение, согласие, подтверждение, Уведомление, гарантию, свидетельство, определение или иное аналогичное действие, которое должно быть совершено в письменной форме;
6) Слова "включая", "включительно", "среди прочего" и иные аналогичные слова не являются ограничивающими;
7) Слова "день", "месяц" и "год" означают календарный день, месяц и год соответственно;
8) Если иное прямо не указано в Договоре, отсутствие одобрения Заказчика в течение определенного в Договоре, Применимом Праве или иного разумного срока в ответ на запрос или иную предоставленную Подрядчиком документацию не является одобрением такой документации или запроса;
9) Любые обязательства Подрядчика по Договору выполняются Подрядчиком в счет Договорной Цены за исключением случаев, когда иное прямо указано в Договоре.
2.3. Заголовки разделов и Статей используются исключительно для удобства. Они не составляют и не изменяют условий Договора и не должны учитываться при его толковании.
2.4. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста настоящего Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно и принцип толкования "против составившей текст Стороны" в отношении Договора применяться не будет.
2.5. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения, связанные с ним, составляются и толкуются на русском языке. При толковании любого документа, составленного одновременно на русском и иностранном языке, текст на русском языке имеет преимущественную силу, текст на иностранном языке носит характер перевода содержания договора на русском языке. 2.6. Настоящий Договор представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами в отношении его предмета и заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения в отношении указанного предмета, имевшие место до Даты вступления в силу Договора.
2.7. В случае обнаружения расхождений или противоречий между условиями Договора (за исключением Приложений) и каким-либо Приложением, условия Договора (за исключением Приложений) имеют приоритет, кроме случаев, когда в Приложении содержится прямое указание на то, что текст данного Приложения пользуется приоритетом.
Статья 3. Неисключительность прав
3.1. Права, предоставленные каждой Стороне настоящим Договором или проистекающие из него, являются дополнительными правами и не заменяют прав, предоставленных каждой Стороне согласно Применимому Праву. При наличии расхождений или конфликте между правами, предоставленными по Применимому Праву, и правами, предоставленными по настоящему Договору или проистекающими из него, условия настоящего Договора имеют преимущественную силу в той степени, в которой это не противоречит императивным нормам Применимого Права.
Статья 4. Раздельность положений Договора 4.1. Если какое-либо положение настоящего Договора признано недействительным в соответствии с Применимым Правом, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений настоящего Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны добросовестно договориться о внесении соответствующих изменений в Договор, которые будут максимально точно отражать первоначальные коммерческие намерения Сторон.
Статья 5. Независимый Подрядчик 5.1. Подрядчик является независимым лицом, выполняющим Договор. Договор не создает никаких посреднических, партнерских или иных совместных отношений между его Сторонами и не ведет к созданию простого товарищества или другого совместного образования между ними. 5.2. Если Подрядчик является простым товариществом или консорциумом, в состав которого входят два или несколько участников, все такие участники несут солидарную ответственность перед Заказчиком за выполнение положений Договора и должны назначить одного из таких участников лидером, имеющим полномочия принимать обязательства от имени этого совместного предприятия или консорциума. Состав или структура консорциума не могут быть изменены без предварительного согласия Заказчика.
Статья 6. Экземпляры Договора
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Каждая из Сторон получает один оригинальный экземпляр Договора, составленный на русском языке и подписанный обеими Сторонами. Статья 7. Уведомления
7.1. Любые уведомления, указания, инструкции, требования, предложения, утверждения, согласования, корреспонденция и иные сообщения (именуемые в дальнейшем "Уведомления") или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны:
1) Быть оформлены в письменном виде;
2) Быть составлены на русском языке;
3) Иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) справочный номер и дату составления; и
4) Быть удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью данной Стороны. 7.2. Направление Уведомления или документов другой Стороне может осуществляться по адресу другой Стороны, указанному в настоящей Статье любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что Уведомление исходит от Стороны, и при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо вручаться лично под расписку.
7.3. Без ущерба для действительности документов, переданных с помощью факсимильной или электронной связи, не позднее 3 (трех) дней после совершения такого отправления оригинал документа на бумажном носителе должен быть выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-адресата авиапочтой, курьерской почтой, либо вручен "из рук в руки" Представителем Стороны-отправителя Представителю Стороны-адресата с письменным подтверждением получения оригинала документа. При этом Проектная Документация, Рабочая Документация, а также документы, являющиеся основанием для совершения платежей, документы подтверждающие приемку или завершение Работ или их части должны вручаться Сторонами друг другу исключительно под роспись. Любое сообщение, направленное по телеграфу, телексу, факсу или электронной почте, считается доставленным в день получения адресатом письменного оригинала соответствующего документа. Если сообщения доставлено адресату после окончания Рабочего дня, либо в выходной или праздничный день, такое сообщение будет считаться доставленным на следующий Рабочий день.
7.4. Любое Уведомление, направляемое посредством курьерской службы или вручаемое лично, считается доставленным в момент фактического вручения адресату. Уведомление, переданное "из рук в руки", считается полученным посредством проставления штампа Стороны-адресата и подписи уполномоченного представителя данной Стороны на копии оригинала Уведомления (документа).
7.5. При получении информации и в случае отсутствия указанных ниже в настоящем Пункте 7.5 ошибок Сторона-адресат подтверждает Стороне-отправителю ее получение путем совершения телефонного звонка представителю Стороны-отправителя или отправления сообщения по электронной почте. Сторона, обнаружившая ошибку в различных формах (форматах) документа (сообщения), в том числе при несовпадении информации в различных формах (форматах) документа (сообщения), передаваемого одновременно несколькими способами, незамедлительно уведомляет об ошибке другую Сторону путем совершения телефонного звонка уполномоченному представителю Стороны-отправителя или отправления сообщения по электронной почте. Во избежание сомнений, Сторона-адресат не обязана проверять полученную информацию на предмет ошибок и осуществление или неосуществление такой проверки не освобождает Сторону-отправителя от ответственности и рисков, связанных с направлением информации. Сторона, допустившая ошибку, после получения уведомления об ошибке незамедлительно направляет другой Стороне исправленные данные, либо дополнительное подтверждение переданных данных. Стороны имеют право запросить повторную передачу информации путем совершения телефонного звонка Представителю соответствующей Стороны или отправления сообщения по электронной почте. Сторона по запросу другой Стороны незамедлительно направляет запрашиваемую информацию.
Адреса для контактов с Заказчиком:
Почтовый адрес: ______
Тел.:+________
Факс:+____________
Адрес электронной почты (e-mail): _.ru
Вниманию: ___Адрес для контактов с Подрядчиком:
Почтовый адрес: ________
Тел.:+___________
Факс:+7 ________
Адрес электронной почты (e-mail): _.ru
Вниманию: _______________ Статья 8. Представитель Заказчика
8.1. В течение 10 (Десять) дней с Даты Заключения Договора Заказчик назначает одного или нескольких Представителей Заказчика, уполномоченных действовать от имени Заказчика по всем вопросам, связанным с настоящим Договором, и на основании доверенности наделяет их соответствующими полномочиями. Имя Представителя Заказчика и его контактная информация предоставляются Подрядчику в письменном виде. Заверенная копия доверенности на имя Представителя Заказчика должна быть представлена Подрядчику в течение 3 (Три) Рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего требования Подрядчика.
8.2. Представитель Заказчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Заказчика права, принадлежащие Заказчику в соответствии с настоящим Договором или в силу норм Применимого Права.
8.3. Представитель Заказчика обязан доводить до сведения Подрядчика все информационные материалы, инструкции и решения Заказчика, оформленные согласно положениям Договора. Все уведомления, информационные материалы, инструкции и решения, исходящие от Представителя Заказчика, считаются исходящими от самого Заказчика и имеющими для него обязательную силу.
8.4. Заказчик имеет право в любое время заменить Представителя Заказчика, направив соответствующее письменное Уведомление Подрядчику за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой даты замены Представителя Заказчика. К уведомлению прилагается заверенная копия доверенности на имя нового Представителя Заказчика и его контактная информация.
8.5. В течение 10 (Десять) дней с Даты Заключения Договора в целях своевременного разрешения любых вопросов, возникающих в связи с исполнением Работ непосредственно на Строительной площадке, Заказчик назначает лицо, уполномоченное действовать от имени Заказчика непосредственно на Строительной площадке, и на основании доверенности наделяет такое лицо необходимыми полномочиями. Заказчик имеет право в любое время заменить данное лицо, направив соответствующее письменное Уведомление Подрядчику за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой даты замены данного лица. К Уведомлению прилагается заверенная копия доверенности данного лица.
Статья 9. Представитель и персонал Подрядчика 9.1. В течение 10 (Десять) дней с Даты Заключения Договора Подрядчик с предварительного письменного согласия Заказчика назначает Представителя Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Подрядчика по всем вопросам, связанным с настоящим Договором, и на основании доверенности наделяет Представителя Подрядчика необходимыми полномочиями. Имя Представителя Подрядчика и его контактная информация предоставляются Заказчику в письменном виде. Оригинал доверенности на имя Представителя Подрядчика или ее нотариально заверенная копия должны быть представлена Заказчику в течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.
9.2. Представитель Подрядчика должен быть надлежащим образом квалифицирован, обучен и иметь опыт в соответствующих областях деятельности или профессии. Заказчик может потребовать от Подрядчика заменить (или обеспечить замену) любого лица, нанятого для выполнения Работ, включая Представителя Подрядчика, который, по мнению Заказчика:
1) Допускает неправомерное поведение или не проявляет должной степени заботливости и осмотрительности при выполнении Работ;
2) Некомпетентно или небрежно исполняет свои обязанности в связи с выполнением Работ;
3) Не соблюдает какие-либо положения Договора, или 4) Допускает поведение, неблагоприятным образом сказывающееся на безопасности Работы Объекта (Объектов) и/или людей, здоровье людей или защите окружающей среды.
Такое требование Заказчика является обязательным для Подрядчика и в течение 14 (Четырнадцать) дней с даты получения такого требования Подрядчик назначает (или обеспечивает назначение) подходящего нового Представителя, кандидатура которого должна быть предварительно письменно одобрена Заказчиком.
9.3. Представитель Подрядчика в рамках предоставленных полномочий вправе осуществлять от имени Подрядчика права, принадлежащие Подрядчику в соответствии с настоящим Договором или в силу норм Применимого Права. 9.4. Представитель Подрядчика обязан доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все уведомления, информационные материалы, документы и решения, исходящие от Представителя Подрядчика, считаются исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
9.5. Подрядчик не вправе заменять Представителя Подрядчика без предварительного письменного согласования с Заказчиком кандидатуры нового Представителя Подрядчика не менее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой даты замены Представителя Подрядчика
9.6. В течение 10 (Десять) дней с Даты Заключения Договора в целях своевременного разрешения любых вопросов, возникающих в связи с исполнением Работ непосредственно на Строительной площадке, с предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик назначает лицо (которое должно уметь изъясняться как устно, так и письменно на русском языке), уполномоченное действовать от имени Подрядчика непосредственно на Строительной площадке. Заказчик имеет право в любое время потребовать замены любого лица из состава персонала Подрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной в Пункте 9.2.
Статья 10. Интеллектуальные права
10.1. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает какие-либо интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные права.
10.2. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ интеллектуальные права, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. а также оформил надлежащим образом возможность передачи таких интеллектуальных прав, в т.ч. авторских и/или патентных прав, Заказчику в счет Договорной Цены. В случае передачи Подрядчиком Заказчику прав пользования интеллектуальными правами, в т.ч. авторскими и/или патентными правами, на основании возмездного лицензионного договора (т.е. на условиях иных чем предусмотрено Пунктом 10.4 настоящего Договора), то Договорная Цена уменьшается на цену такого лицензионного договора. При этом подписание Заказчиком лицензионного договора и подписание Сторонами дополнительного соглашения о соответствующем уменьшении Договорной Цены осуществляется одновременно.
10.3. Если Заказчику будут предъявлены претензии, связанные с тем, что при создании Объекта (Объектов) были нарушены по вине Подрядчика интеллектуальные права третьих лиц, Подрядчик за свой счет переделает или заместит часть Работ, в отношении которых предъявлены обоснованные, признанные Сторонами или решением суда претензии третьих лиц, таким образом, чтобы устранить нарушение, а также полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими претензиями, включая расходы на юридических консультантов. В случае если Подрядчик передал Заказчику интеллектуальные права, в т.ч. авторские и патентные права, надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик по своей вине нарушил интеллектуальные права Подрядчика, третьих лиц, в том числе авторские и патентные права, то Заказчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать Споры, иски и претензии, предъявленные Заказчику третьими лицами, уплатить соответствующие суммы в возмещение убытков и расходов третьих лиц, вызванные таким нарушением Заказчиком интеллектуальных прав третьих лиц оградить Подрядчика от каких-либо исков, претензий, выплат любых убытков, вызванных данным нарушением, а также нести ответственность перед Подрядчиком в соответствии с Применимым Правом в случае нарушения Заказчиком интеллектуальных прав Подрядчика, третьих лиц.
10.4. Интеллектуальные права на произведения, в том числе программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся Применимым Правом объектами интеллектуальных прав (здесь и далее - "Интеллектуальная собственность"), создаваемые либо используемые Подрядчиком, создаваемые либо используемые Субподрядчиками в процессе выполнения Договора, возникают и/или продолжают принадлежать у Подрядчика/Подрядчику либо у Субподрядчиков/Субподрядчикам соответственно.
Подрядчик настоящим предоставляет (либо, если это невозможно на момент заключения Договора, обеспечит предоставление в будущем) Заказчику безотзывно, на срок, достаточный для нормальной и безопасной эксплуатации Заказчиком Объекта (Объектов) с учетом его(их) последующей модернизации и/или реконструкции (а если такой срок невозможно установить, то на срок 99 (Девяносто девять) лет), и без дополнительной платы (в счет Договорной цены) на неисключительной основе интеллектуальные права на использование (простую (неисключительную) лицензию) вышеуказанной Интеллектуальной Собственности, а также приобретет и передаст Заказчику на неисключительной основе и в счет Договорной Цены принадлежащие третьим лицам исключительные права на использование Интеллектуальной Собственности (простую (неисключительную) лицензию), необходимые для выполнения Работ и/или эксплуатации Объекта (Объектов). Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в соответствующей форме и способом, необходимым и достаточным для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения Объекта (Объектов) или любой их части на всей территории, на которой могут осуществляться перечисленные действия. Стороны отмечают, что Интеллектуальная собственность не предназначается для использования на других установках Заказчика кроме Объекта, либо для использования на Объекте (Объектах) при выполнении работ, не предусмотренных Договором. Подрядчик не несет никакой ответственности за убытки, возникшие вследствие использования или в связи с использованием Интеллектуальной Собственности на иных установках Заказчика, помимо Объекта (Объектов).
Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим Пунктом, в соответствии с Применимым Правом потребуется регистрация каких-либо объектов Интеллектуальной Собственности, либо регистрация договора о передаче прав на Интеллектуальную Собственность, либо выполнение каких-либо иных действий/формальностей, Стороны обязуются добросовестно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить скорейшее выполнение необходимых действий/формальностей и обеспечить тем самым реализацию положений, установленных настоящим Пунктом. При этом все расходы по такой регистрации или выполнению иных формальностей несет Подрядчик в счет Договорной цены, а такая регистрация или выполнение иных формальностей должны быть завершены до Даты Существенного Завершения.
Статья 11. Конфиденциальность
11.1. Вся информация и документация, связанная с исполнением настоящего Договора, включая ход и результаты его исполнения, а также любая дополнительная информация, передаваемая Сторонами или от их имени в связи с настоящим Договором, признается конфиденциальной информацией Сторон. Не является нарушением условий конфиденциальности такая передача одной из Сторон аффилированному лицу.
11.2. Информация и документы не считаются конфиденциальными, а Стороны не связываются обязательствами, указанными в данной Статье, если данные документы и информация являются или становятся общедоступными по каким-либо причинам, не связанным с неправомерными действиями Стороны, либо если они разрешены для разглашения на основании письменного согласия противоположной Стороны без обязательства по неразглашению конфиденциальной информации или не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания в Применимом Праве. 11.3. В течение срока действия настоящего Договора и до истечения 5 (Пять) лет с Даты Существенного Завершения Договора каждая Сторона обязана и обеспечивает выполнение соответствующего требования со Стороны своего персонала, хранить в тайне любую конфиденциальную информацию и документацию, полученную от другой Стороны; принимать меры, направленные на сохранение конфиденциальности и безопасного хранения (в том числе, меры защиты от пожара, кражи, повреждения, несанкционированного копирования и разрушения) данной конфиденциальной информации и документации; не допускать разглашение данной конфиденциальной информации и документации, а равно их использование для целей иных, нежели надлежащее исполнение настоящего Договора. После прекращения действия настоящего Договора на основании требования передающей Стороны получающая Сторона обязана вернуть конфиденциальную информацию и документацию передающей Стороне, предварительно уничтожив все их письменные и электронные копии (за исключением любой конфиденциальной информации и документов, удерживаемых для целей регулирования или проведения внутреннего аудита, а также при условии, что данная информация и документы хранятся способом, соответствующим данной Статье). 11.4. Конфиденциальная информация и документация могут быть получены и использованы только теми сотрудниками, подрядчиками (включая Субподрядчиков и консультантов) и должностными лицами Стороны, для которых данная информация и документация необходимы в целях исполнения настоящего Договора. Сторона информирует каждое подобное физическое или юридическое лицо, которому предоставляется доступ к данной конфиденциальной информации или документации, о конфиденциальном характере данной информации и документации и требует от данных физических или юридических лиц хранить данную информацию и документацию в тайне.
11.5. Подрядчик не имеет права использовать конфиденциальную информацию или документацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, коммюнике или публикациях без предварительного письменного согласия Заказчика. Перед изданием или опубликованием Подрядчик направляет Заказчику черновые варианты подобных официальных бюллетеней, пресс-релизов, коммюнике или публикаций на рассмотрение.
11.6. В случае нарушения какой-либо Стороной ее обязательств, указанных в данной Статье, виновная Сторона обязана возместить противоположной Стороне документально подтвержденный реальный ущерб, вызванный данным нарушением.
Статья 12. Общие заявления и гарантии Сторон; принятие рисков 12.1. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику, что на Дату Заключения Договора и в течение всего времени его действия:
1) Подрядчик является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны регистрации;
2) Подрядчик вправе самостоятельно заключать и исполнять договоры вообще и настоящий Договор, в частности;
3) Подрядчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников и пр.;
4) Для Подрядчика не требуется каких-либо дополнительных (помимо уже полученных) приказов, согласий, утверждений, лицензий, разрешений со стороны любого органа управления, Государственного органа власти в отношении (a) заключения Договора, и (b) законности или действительности Договора;
5) Заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Подрядчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания; 6) Подрядчик является платежеспособным и состоятельным. Термины "платежеспособный и состоятельный" для целей настоящей Статьи означает, (a) что чистые активы лица составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала; (b) такое лицо способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению; (c) такое лицо не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых оно не могло бы осуществить надлежащим образом; (d) в отношении лица не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства; (e) Подрядчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении лица заявление о признании такого лица банкротом;
7) Подрядчик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области управления строительством энергетических объектов, необходимыми для успешного строительства и эксплуатации Объекта (Объектов);
8) вся письменная и устная информация представленная Подрядчиком Заказчику, равно как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация.
12.2. Заказчик заявляет и гарантирует Подрядчику, что на Дату Заключения Договора:
1) Заказчик является юридическим лицом, надлежащим образом зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) Заказчик вправе самостоятельно заключать и исполнять договоры вообще и настоящий Договор, в частности;
3) Заказчик выполнил все необходимые внутренние процедуры и согласования относительно заключения и исполнения Договора, а также иных связанных с ним сделок и иных юридических действий, включая получение всех необходимых решений органов управления, вышестоящих организаций, учредителей, участников и проч.;
4) Для Заказчика не требуется каких-либо дополнительных (помимо уже полученных) приказов, согласий, утверждений, лицензий, разрешений со стороны любого органа управления, Государственного органа власти в отношении (a) заключения и (b) законности или действительности Договора; 5) Заключение и исполнение Договора не противоречит и не представляет собой нарушения какого-либо иного обязательства Заказчика, проистекающего из какой-либо сделки или иного основания;
6) Заказчик является платежеспособным и состоятельным. Термины "платежеспособный и состоятельный" для целей настоящей Статьи означает:
a) что чистые активы лица составляют положительную величину, превышающую размер его уставного капитала,
b) такое лицо способно надлежащим образом исполнять свои обязательства по мере того, как такие обязательства становятся обязательными к исполнению,
c) такое лицо не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых оно не могло бы осуществить надлежащим образом,
d) в отношении лица не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуру наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства,
e) Заказчик не располагает сведениями о факте подачи кредитором или намерении кредитора подать в отношении лица заявление о признании такого лица банкротом;
7) Вся письменная и устная информация представленная Заказчиком Подрядчику, равно как информация, предоставляемая впоследствии, является и будет являться достоверной и точной во всех существенных аспектах на ту дату, которой датирована информация.
12.3. Если из-за какого-либо заверения или гарантии, указанных в данной Статье, Стороне будет причинен ущерб или это повлечет неблагоприятные последствия, Сторона, предоставившая такие заверения и гарантии, обязана компенсировать документально подтвержденный реальный ущерб, вызванный данным нарушением при условии, что пострадавшая Сторона полагалась добросовестно на заверения и гарантии, представленные другой Стороной.
12.4. Подрядчик настоящим подтверждает, что он:
1) Внимательно изучил всю представленную ему документацию об Объекте (Объектах), убедился в характере и содержании Работ и обязательств Подрядчика по Договору;
2) Посетил Строительную Площадку, принял во внимание общие и местные условия, а именно: грунтовые, климатические, водные и погодные условия расположения Объекта (Объектов), а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход Работ; 3) Оценил корректность и адекватность Договорной Цены,
и принял на себя связанные с вышеперечисленными обстоятельствами риски. В случае материализации каких-либо рисков в связи с вышеперечисленными обстоятельствами (например, рисков обнаружения непредвиденных почвенных условий на Строительной площадке, необходимости проведения работ, прямо не предусмотренных настоящим Договором, но необходимых для возведения готового к эксплуатации Объекта (Объектов) и проч.), Подрядчик не может выдвигать связанные с данными рисками претензии Заказчику, включая требование о продлении Графика исполнения Договора или увеличении Договорной цены.
12.5. Риск изменений в Применимом Праве, Обязательных Технических Правилах, каких-либо спецификациях, стандартах, инструкциях или кодах какой-либо технической организации или Государственного органа власти или учреждения после заключения Договора в той части, в которой указанные изменения являются обязательными и вступают в противоречие с правилами, которыми Подрядчик был обязан руководствоваться до их вступления в силу, лежит на Заказчике. В случае таких изменений Подрядчик имеет право требовать Изменений в Объеме Работ в соответствии со Статьей 78.
12.6. Без ограничения Пункта 12.4, риск обнаружения любых археологических артефактов, риск неблагоприятных наземных или подземных геологических условий (только в случае, когда такие наземные или подземные условия существуют в месте, в которое Подрядчик получил указания перенести часть Работ, когда подобные указания не являются результатом виновных действий Подрядчика, и Подрядчик не получил возможности сначала исследовать эти условия путем подачи запроса на Изменение Объема), риск искусственных помех, включая любые вредные Материалы, которые попали на Площадку не по вине Подрядчика или его Субподрядчиков и о которых Подрядчику не было известно к моменту подписания Договора и которые Подрядчик не мог обнаружить при проведении надлежащего обследования Строительной Площадки, лежит на Заказчике. В случае таких изменений Подрядчик имеет право требовать Изменений в Объеме Работ в соответствии со Статьей 78.
Статья 13. Разрешение Споров. Применимое Право. Язык Договора.
13.1. Стороны обязуются добросовестно прилагать все разумные усилия для разрешения любого Спора или разногласия, возникающего из или в связи с настоящим Договором ("Спор") посредством переговоров между собой. В случае неразрешения какого-либо Спора в соответствии с данной Статьей в течение 30 (Тридцать) дней с даты направления какой-либо Стороной уведомления противоположной Стороне с указанием данного Спора (данный период может быть продлен по взаимному согласию Сторон), данный Спор передается на рассмотрение Арбитража в соответствии с данной Статьей.
13.2. Вне зависимости от иных противоречащих положений Договора все Споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, при недостижении договоренности между Сторонами и невозможности разрешения таких Споров в порядке, предусмотренном Пунктом 13.1, подлежат передаче для разрешения в Арбитраж. Арбитражем является арбитражный суд города Москвы, действующий в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 13.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, существование какого-либо Спора, включая разрешение данного Спора Арбитражем, не дает Подрядчику право на приостановление Работ.
13.4. Настоящий Договор исполняется и толкуется, а Споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, разрешаются в соответствии с Применимым Правом.
13.5. Договор составлен на русском языке.
РАЗДЕЛ II.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Статья 14. Объем работ 14.1. В сроки и в порядке, предусмотренные Договором, Подрядчик обязан выполнить весь объем Работ и передать Заказчику завершенные строительством, полностью оборудованные, смонтированные, прошедшие испытания, подключенные к Внешней Инфраструктуре, обеспечивающие достижение Гарантируемых Производственных Показателей, вместе со всей относящейся к ним документацией, в соответствии с условиями Договора, Техническими Требованиями Заказчика (Приложение №1 к Договору), Технической Документацией, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Договорную Цену.
14.2. Описание Объекта (Объектов) приведено в Приложении №1. Объем Работ, выполняемых Подрядчиком, включает в себя, без ограничения приведенным перечнем: 1) Выполнение инженерно-изыскательских Работ, в том числе, проверка, подтверждение и приемка любых отчетов (расчетов, изысканий) и иных документов, выполненных третьими лицами по результатам проведенных ими инженерно-изыскательских Работ; 2) Разработка Технической Документации, в том числе, экспертиза и согласование (утверждение) Технической Документации в Государственных органах власти и иных организациях; 3) Строительно-монтажные Работы, включая общестроительные, специальные и иные строительные работы, а также Работы по подключению Объекта (Объектов) к Внешней Инфраструктуре; 4) Пусконаладочные Работы, включая испытания, предусмотренные настоящим Договором и Обязательными Техническими Правилами, и сдача Объекта (Объектов) Заказчику;
5) Поставка Оборудования (включая запасные части) и Материалов, включая их приобретение, транспортировку, погрузочно-разгрузочные Работы, хранение, сертификацию, установку;
6) Участие в приемке Объекта (Объектов); 7) Подготовка, предоставление всех необходимых документов для целей надлежащей приемки Объекта (Объектов);
8) Обеспечение обучения персонала Заказчика, который будет задействован в эксплуатации Объекта (Объектов) в соответствии с Приложением № 9 к Договору;
9) Работы, связанные с устранением Дефектов.
14.3. Объем и виды Работ, подлежащих выполнению, определяются Договором, Технической Документацией, а также Обязательными Техническими Правилами. Подрядчик обязан в счет Договорной Цены выполнить также Работы, которые хотя прямо и не обозначенные в Договоре, в Технической Документации и/или в Обязательных Технических Правилах, однако являются необходимыми или обычно производятся для обеспечения непрерывности или для завершения или безопасной и надежной эксплуатации Объекта (Объектов). Любые такие работы считаются включенными в состав Работ.
14.4. Если для устранения Дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Подрядчика если иное не предусмотрено условиями Договора. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло по вине Подрядчика возникновение убытков у Заказчика, такие убытки должны быть возмещены Подрядчиком.
14.5. Во избежание сомнений Стороны отмечают, что Подрядчик должен передать Заказчику готовый к вводу в эксплуатацию Объект (Объекты). Объект (Объекты) должен обеспечивать достижение всех Гарантируемых Производственных Показателей (если применимо) (или, в случаях, установленных Договором, при условии возмещения Подрядчиком убытков и уплаты Неустойки за Недостижение Гарантированных Производственных Показателей).
Статья 15. Обязательства Заказчика
15.1. Заказчик предоставляет Подрядчику право законного беспрепятственного доступа в отношении всех частей Строительной площадки (a) с даты, наступающей по истечении 3 (Три) дня с момента предоставления Подрядчиком уведомления Заказчику, подтверждающего необходимость в получении первоначального доступа на Строительную площадку; и (b) до Даты Существенного Завершения. Заказчик также обеспечивает доступ на Строительную площадку с Даты Существенного Завершения до даты выдачи Сертификата о Выполнении Договора в соответствии с Пунктом 72.9. Подрядчик предоставляет Заказчику разумное содействие по предоставлению любой документации или информации, запрашиваемой Заказчиком в целях предоставления указанного законного беспрепятственного доступа на Строительную площадку.
15.2. Заказчик получает за свой счет Разрешения, указанные в Приложении №12, которые отмечены как входящие в сферу ответственности Заказчика. По требованию Заказчика, Подрядчик оказывает разумное содействие Заказчику в получении любого подобного Разрешения. Подрядчик предоставляет Заказчику любую техническую информацию, в т.ч. документы, запрашиваемые Заказчиком в целях подачи заявления на получение Разрешений, ответственность за получение которых Заказчик несет в соответствии с Приложением №12. Срок предоставления технической информации, документов устанавливается Заказчиком. В случае непредоставления Подрядчиком запрашиваемой информации и документации и невозможности по этой причине своевременного получения Заказчиком Разрешений, Подрядчик не вправе и не может выдвигать Заказчику претензии связанные с указанными обстоятельствами, включая требование об изменении Графика исполнения Договора или Договорной Цены. 15.3. В течение периодов строительства, пуско-наладочных работ, запуска, ввода в эксплуатацию и испытания Объекта (Объектов), Заказчик при наличии технической возможноcти обеспечивает Подрядчику по письменному запросу Подрядчика, в котором указываются объемы потребности Подрядчика, присоединение к эксплуатационным сетям:
1) электроснабжения;
2) канализации, и
3) снабжения сырой водой, -
в точках присоединения, указанных Заказчиком.
В случае отсутствия у Заказчика технической возможности обеспечения Подрядчика присоединением к эксплуатационным сетям: электроснабжения; канализации и снабжения сырой водой, Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности по электроснабжению, канализационным стокам, снабжению сырой водой. При этом Заказчик компенсирует Подрядчику разницу между: (1) включенным в Договорную Цену размером расходов на присоединение и эксплуатацию к эксплуатационным сетям электроснабжения; канализации и снабжения сырой водой и (2) размером расходов Подрядчика на альтернативное самостоятельное обеспечение себя электроснабжением, канализацией и снабжением сырой водой.
15.4. Точки присоединения к эксплуатационным сетям, указанным в Пункте 15.3, будут указаны Заказчиком не позднее, чем через 30 дней после предоставления первоначального доступа Подрядчику на Строительную площадку в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик обеспечивает присоединение к данным точкам присоединения самостоятельно за свой счет в присутствии представителей Заказчика. Стоимость потребленной электроэнергии, воды, услуг пользования канализацией компенсируется Подрядчиком Заказчику. Размер компенсации определяется на основе показаний измерительных приборов, при отсутствии измерительных приборов - расчетным путем согласно применимым методикам, но в любом случае не ниже цены, уплаченной за такие товары и услуги Заказчиком третьим лицам.
15.5. Если Заказчик отказывается, не обеспечивает присоединение к действующим эксплуатационным сетям, указанным в Пункте 15.3, в ходе осуществления строительства (во избежание сомнений, кроме подключения к сетям топливо- и электроснабжения для целей пуско-наладочных работ, запуска, испытаний и ввода Объекта (Объектов) в эксплуатацию), а именно, если Заказчик не обеспечивает присоединение к эксплуатационным сетям в течение 60 (Шестьдесят) дней после предоставления первоначального доступа Подрядчику на Строительную площадку в соответствии с настоящим Договором, или если в течение срока действия Договора такой доступ к эксплуатационным сетям будет прекращен по какой-либо причине и не возобновлен в течение 30 (Тридцать) дней после такого прекращения, Подрядчик самостоятельно обеспечивает присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации. При этом Подрядчик имеет право на Изменение Объема в соответствии со Статьей 78 ("Изменение Объема").
15.6. Заказчик обеспечивает надлежащее количество квалифицированного операционного и вспомогательного персонала для исполнения всех Работ по вводу в эксплуатацию и испытаний Объекта (Объектов), при этом при выполнении Работ по испытаниям и вводу в эксплуатацию Объекта (Объектов) Подрядчик управляет персоналом Заказчика. Заказчик оказывает Подрядчику содействие в проведении испытаний, указанных в настоящем Договоре.
15.7. За исключением тех периодов, когда персонал Заказчика действует под управлением Подрядчика и во исполнение его указаний, Заказчик во всякое время остается ответственным за свой персонал, предоставленный в соответствии с Пунктом 15.6. 15.8. Заказчик также исполняет все свои иные обязательства, установленные в:
1) Приложении №12; и
2) настоящем Договоре.
15.9. Настоящим Заказчик обязуется предоставлять Подрядчику информацию, предоставление которой зависит от Заказчика и которая необходима для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Запрашиваемая Подрядчиком информация должна предоставляться в разумно короткие сроки, но не позднее 10 (Десять) дней с даты получения Заказчиком соответствующего запроса от Подрядчика.
Статья 16. Обязательства Подрядчика
16.1. Подрядчик за свой счет получает все необходимые Разрешения, связанные с его деятельностью и обязательствами по настоящему Договору, предусмотренные для получения от его собственного имени Подрядчиком (или от имени Субподрядчиков) в соответствии с Применимым Правом, а также любые другие Разрешения, необходимые для того, чтобы построить и передать Заказчику готовый к эксплуатации Объект (Объекты), в том числе предусмотренные Применимым Правом как Разрешения, получаемые Заказчиком (в коем случае Заказчик должен выдать доверенность Подрядчику на получение таких Разрешений), за исключением какого-либо Разрешения, предусмотренного для получения Заказчиком в соответствии с Приложением №12. Подрядчик настоящим принимает на себя риски, связанные с неполучением или не получением в срок указанных Разрешений, за исключением указанных в Приложении № 12 к Договору, и не может выдвигать Заказчику претензии связанные с указанными обстоятельствами, включая требование об изменении Графика исполнения Договора или Договорной Цены. За исключениями, прямо указанными в настоящем Договоре и Применимом Праве, Подрядчик самостоятельно определяет перечень документов, заблаговременно уведомляет Заказчика о перечне документов, зависящих от Заказчика. 16.2. В случае непредоставления Заказчиком документов, необходимых для получения Подрядчиком Разрешения, Подрядчик не несет ответственность за неполучение в порядке п. 16.1 Договора соответствующего Разрешения, получение которого зависело от предоставления Заказчиком документов. Если какое-либо подобное Разрешение будет признано ничтожным, недействительным или иным образом утратит силу, Подрядчик направляет Заказчику соответствующее Уведомление и обязан получить в течение разумного периода времени, не препятствующего выполнению Работ; при этом обязанность по уведомлению не исполняется Подрядчиком в том случае, если Заказчик получил соответствующее Уведомление от компетентного государственного органа. Подрядчик не несет ответственности за неправомерные, не обоснованные задержки в выдаче Разрешений уполномоченными государственными органами при условии, что Подрядчик подготовил в соответствии с Применимым Правом, надлежащим образом все необходимые документы и выполнил все необходимые действия для получения такого Разрешения.
16.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение его собственным персоналом и персоналом его Субподрядчиков всех применимых требований пожарной безопасности на основании Применимого Права, включая наличие пожарного оборудования в достаточном количестве и в надлежащем состоянии, а также обеспечение обучения персонала.
16.4. В отношении порядка обеспечения безопасности Подрядчик обязан: 1) Соблюдать все требования безопасности, предусмотренные Применимым Правом, а также требования, изложенные в Приложении №16; 2) Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на Строительной Площадке;
3) Прилагать все необходимые усилия для того, чтобы освобождать Строительную Площадку и Работы от любых ненужных нагромождений во избежание опасности в отношении указанных лиц;
4) Обеспечивать ограждение, освещение и охрану Работ и Строительной Площадки до Даты Существенного Завершения;
5) Принять все требуемые Применимым Правом и иные разумные меры по охране окружающей среды (как на Строительной Площадке, так и за ее пределами), а также все требуемые Применимым Правом и иные разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства Работ;
6) Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
16.5. При выполнении Работ Подрядчик обязан удерживать уровень выбросов в атмосферу, поверхностных стоков и канализационных стоков с территории Строительной Площадки в диапазоне, установленном Применимым Правом. 16.6. Без ограничения иных положений настоящего Договора, при производстве всех Работ по настоящему Договору Подрядчик должен соблюдать все требования в отношении охраны окружающей среды, техники безопасности, и охраны труда на площадке, установленные действующим законодательством, строительными нормами и правилами и настоящим Договором. Подрядчик несет ответственность за убытки каким-либо иным лицам в результате действий Подрядчика в нарушение таких требований, относящихся к охране окружающей среды, технике безопасности и охране труда на площадке, включая, но не ограничиваясь этим, ответственность перед Заказчиком за приостановку Работ в связи с нарушением данных требований.
16.7. В случае нарушения требований, установленных в Пунктах 16.5-16.7 Заказчик может известить Подрядчика о необходимости прекращения Работ, во время которых такие требования были нарушены, до устранения данных нарушений. Подрядчик не вправе требовать отсрочки по Графику исполнения Договора или дополнительной оплаты в связи с приостановками Работ, вызванными нарушением Пунктов 16.5-16.7.
16.8. В течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания настоящего Договора Подрядчик должен подготовить и представить Заказчику план по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды в отношении Работ. Такой план должен включать разделы об охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с правилами и положениями, принятыми в России, и положениями настоящего Договора ("План по безопасности").
16.9. Подрядчик должен обеспечить, чтобы его персонал, персонал его Субподрядчиков и иные лица, допускаемые на Строительную площадку, были ознакомлены с Планом по безопасности в касающейся их части, и обеспечить контроль входа/выхода таких лиц и персонала на Строительную площадку и со Строительной площадки.
16.10. Подрядчик назначает из числа своих работников ответственного за обеспечение безопасности и предотвращение несчастных случаев на Строительной площадке. Данное лицо должно быть аттестовано в установленном Применимым Правом порядке, иметь соответствующую квалификацию для выполнения этой работы, а также полномочия по даче указаний и принятию мер по предотвращению несчастных случаев и нарушений установленных правил безопасности.
16.11. Подрядчик обязан в течение всего срока Договора обеспечить наличие материальных и технических ресурсов для выполнения Плана по безопасности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом, а также персоналом нанятых им Субподрядчиков всех Применимых Правил промышленной безопасности, санитарной безопасности и техники безопасности, включая правила по профилактике несчастных случаев. Подрядчик обязан обеспечить условия для контроля уполномоченными лицами Заказчика за соблюдением Подрядчиком и его Субподрядчиками Плана по безопасности (включая, без ограничений, представлять сведения об учете въезда/выезда, входа/выхода и ввоза/вывоза на Строительную площадку и со Строительной площадки), при этом, во избежание сомнений, ответственность за контроль за соблюдением Плана по безопасности лежит на Подрядчике. После заключения настоящего Договора Стороны обязуются согласовать срок предоставления Подрядчиком сертификата соответствия работ по охране труда.
16.12. Без ограничения вышесказанного, Подрядчик обязан предпринять все действия, необходимые для обеспечения сохранности и безопасности Строительной площадки, Материалов, Оборудования и результатов Работ в течение всего срока действия Договора и проводить проверку въезда/выезда транспорта и ввоза/вывоза материальных средств на и со Строительной площадки. Без ограничения иных положений настоящего Договора, стоимость работ, предусмотренных в настоящей Статье 16, считается включенной в Договорную Цену.
16.13. Подрядчик предоставляет (если он в состоянии предоставить без дополнительных для себя расходов) разумное содействие Заказчику в связи с предоставлением подробной информации в отношении международных технических стандартов, имеющих отношение к Договору.
16.14. Подрядчик извещен о том, что Заказчик в ходе реализации проекта может привлечь по отдельному договору консультантов по проектированию, прямых подрядчиков, консультантов, Технического инспектора, финансового консультанта и иных специалистов (все они вместе далее совместно именуются "Участники Проекта"). С учетом остальных положений настоящего Договора, Подрядчик обеспечивает координацию деятельности на Строительной площадке Участниками Проекта по всем вопросам, относящимся к Работам.
16.15. В течение всего срока действия настоящего Договора Подрядчик должен круглосуточно, 7 (Семь) дней в неделю координировать деятельность различных Участников Проекта и Государственных органов власти на Строительной площадке. В случае каких-либо Споров или разногласий между Подрядчиком и Участниками Проекта, вызванных или связанных с указанным обязательством Подрядчика по координации, Подрядчик обязуется предпринять любые необходимые и разумные действия для предотвращения остановки или создания помех деятельности на Строительной площадке и немедленно известить Заказчика о таких Спорах и разногласиях.
16.16. Подрядчик понимает, что в интересах эффективного и скорейшего завершения всех Работ необходима должная координация услуг и работ, осуществляемых Участниками Проекта. Стороны соглашаются провести добросовестные переговоры о внесении изменений в настоящий Договор (i) во избежание несоответствия между условиями настоящего Договора и условиями тех контрактов и договоров, которые были или могут быть впоследствии заключены Заказчиком с другими лицами, или (ii) во исполнение требований Займодавцев, выдвигаемых как условие предоставления финансирования или в соответствии с договорами Займодавцев с Заказчиком.
16.17. Подрядчик обязуется сотрудничать и обеспечить сотрудничество со стороны Субподрядчиков с Заказчиком, другими Участниками Проекта, а также иными лицами и компаниями, назначенными Заказчиком в связи с Работами, выполняемыми Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик совместно с Заказчиком соглашается провести встречу и обеспечить проведение встречи Субподрядчиками со всеми вышеуказанными лицами и компаниями в сроки, разумно установленные Заказчиком, для обеспечения непрерывного процесса анализа поставленных вопросов, скорейшего принятия решений и получения одобрений, необходимых в период действия настоящего Договора, и обеспечения проектирования, строительства и завершения Работ по Графику исполнения Договора. Настоящим Подрядчик обязуется предоставлять любую имеющуюся в распоряжении Подрядчика информацию и документацию относительно выполнения Работ по настоящему Договору, Оборудования и Материалов, как по требованию Заказчика, так и по требованию Консорциума ***. Запрашиваемая информация и документация должна предоставлять в разумно короткие сроки, но не позднее 5 (Пять) дней с даты запроса. 16.18. Подрядчик настоящим ясно понимает и подтверждает, что Заказчик может прямо или косвенно осуществлять финансирование Работ за счет займодавцев ("Займодавцы"), и, в соответствии с договорами с такими Займодавцами, и/или в качестве условия предоставления такого финансирования, Займодавцы могут иметь право (a) посещать время от времени или постоянно присутствовать на Строительной площадке для проверки выполнения Работ, (b) проверять документы Подрядчика, относящиеся к проектированию, закупке товаров, работ и услуг, строительным и иным Работам. В этой связи, Подрядчик настоящим обязуется, в той степени, в какой это не оказывает существенного неблагоприятного воздействия на объем Работ Подрядчика по настоящему Договору и не возлагает на Подрядчика дополнительного финансового бремени, без дополнительного вознаграждения содействовать Заказчику в предоставлении Займодавцам документов, которые они могут обоснованно запросить, обеспечить Займодавцам доступ на Строительную площадку и принимать участие в совещаниях, организуемых Займодавцами.
16.19. Настоящим Подрядчик признает и дает свое согласие на то, что в любое время в течение срока действия настоящего Договора Заказчик может, без необходимости согласования с Подрядчиком, заключать договоры на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и иные договоры с третьими лицами в части работ, услуг и товаров, не включенных в объем Работ Подрядчика по настоящему Договору ("Прямые подрядчики"). Подрядчик должен координировать деятельность и Работы Прямых подрядчиков как в отношении их действий на Строительной площадке, так и в отношении совместимости результата их работ с результатом Работ Подрядчика, совместимости рабочих графиков и программ и пр., провести анализ, оценку подготовленной Прямыми подрядчиками проектной и рабочей документации и пр. Вознаграждение Подрядчика за такую координацию и контроль считается включенным в Договорную Цену.
16.20. Материалы ("Запрещенные к использованию материалы"), перечисленные в Приложении №6 к настоящему Договору, не должны использоваться Подрядчиком. Другие опасные Материалы могут быть использованы при производстве Работ в строгом соответствии с настоящим Договором, строительными нормами и правилами и применимым законодательством. Запрещенные к использованию Материалы и иные опасные Материалы далее именуются "Опасные материалы". Подрядчик несет ответственность за организацию Работ, хранение, обращение и вывоз со Строительной площадки всех Опасных материалов, завезенных Подрядчиком на Строительную площадку для производства Работ, которые должны быть вывезены по окончании Работ, и Опасных материалов и Запрещенных к использованию материалов, расположенных в иных местах на Строительной площадке, если они мешают производству Работ. Стоимость вывоза таких Опасных и Запрещенных к использованию Материалов включена в Договорную Цену. Подрядчик обязан обеспечить, чтобы Рабочая Документация включала порядок по организации работы, обращению и вывозу вышеуказанных Опасных материалов во время производства Работ на Строительной площадке ("Порядок работы с опасными материалами"). Подрядчик обязуется в отношении Опасных материалов (a) привлечь только тех Субподрядчиков, которые обладают квалификацией, знаниями и умениями, необходимыми для работы в соответствии с Порядком работы с опасными материалами, (b) привлечь только тех Субподрядчиков, которые знакомы с законодательством, регулирующим или иным образом относящимся к работе в соответствии с Порядком работы с опасными материалами, (c) обеспечить, чтобы работа, обращение и вывоз Опасных материалов осуществлялись в строгом соответствии с Порядком работы с опасными материалами, (d) обеспечить, чтобы Порядок работы с опасными материалами выполнялся в соответствии с добросовестной и рациональной профессиональной практикой и в строгом соответствии с указанным порядком и (e) обеспечить, чтобы к работе в соответствии с Порядком работы с опасными материалами были допущены только осмотрительные, квалифицированные, опытные, лицензированные, зарегистрированные или сертифицированные в соответствии с законодательством Субподрядчики, компетентные в своей соответствующей области. Подрядчик должен своевременно получить или подать все разрешения, одобрения и уведомления любого характера, необходимые в соответствии с Применимым Правом в связи с исполнением Порядка работы с опасными материалами, и должен незамедлительно представлять копию всех таких разрешений, одобрений и уведомлений Заказчику. Подрядчик и его Субподрядчики обязуются исполнять Порядок работы с опасными материалами в соответствии с Применимым правом, правилами, положениями и постановлениями Государственных органов власти, включая, без ограничения, требования к лицензированию, регистрации и сертификации, законодательство об охране окружающей среды, технике безопасности и охране труда, а также трудовое законодательство и требования, установленные в настоящем Договоре.
16.21. По требованию Заказчика Подрядчик должен принять участие в совещании с Заказчиком и Консультантами Заказчика, а также иными Участниками Проекта для обсуждения и принятия решений в отношении разработки эффективной программы управления рисками, включая страховой пакет Заказчика.
16.22. Подрядчик представляет свои рекомендации Заказчику по таким вопросам, как повышение производительности, увеличение срока эксплуатации, снижение затрат на техобслуживание и энергоснабжение, операционные затраты и по иным вопросам.
16.23. Подрядчик также обязан исполнять все иные свои обязательства, установленные настоящим Договором в соответствии с Применимым Правом.
16.24. Подрядчик несет ответственность за достаточность и непрерывность всех Работ на Строительной Площадке, всех методов строительства и всех Работ.
16.25. В течение 60 (Шестьдесят) дней после Даты заключения Договора Подрядчик должен в сотрудничестве и по консультации с Заказчиком и иными соответствующими Участниками Проекта (a) выявить и составить перечень всех органов власти, которым подведомственна, поднадзорна Работа по Договору или которые имеют заинтересованность в проектировании, производстве строительных и иных Работ по настоящему Договору, а также любые иные Государственные органы власти, которые могут участвовать в процессе исполнения Работ в части выдачи согласований, разрешений, заключений, проведения сертификаций, испытаний и иные организации, которые могут быть заинтересованы в работе по настоящему Договору; (b) определиться в отношении существующего зонирования, требований к охране окружающей среды и других требований указанных Государственных органов власти, включая заключение в отношении целесообразности или необходимости особых одобрений и (или) разрешений (если таковые будут) и возможного их влияния на Работу по настоящему Договору.
Статья 17. Организация Подрядчика. Основной персонал
17.1. В течение 14 (Четырнадцать) дней с Даты Заключения Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику предлагаемую организационную схему, разработанную Подрядчиком для выполнения Работ. В схеме должны быть обозначены ключевые должности, приведены биографические данные основных сотрудников, которые уполномочены осуществлять контроль и надзор за проведением Работ и проверку качества Материалов, конструкций и Оборудования, принимать скрытые и законченные Работы. К таким ключевым должностям (ключевому персоналу) относятся, как минимум, руководитель проекта, главный инженер проекта, руководитель проекта на Строительной Площадке и лица, ответственные за выполнение Проектных Работ и поставку Оборудования на Строительную площадку.
17.2. В случаях, предусмотренных Применимым Правом, Подрядчик должен за свой счет обеспечить регистрацию в компетентных Государственных органах власти указанных основных сотрудников, либо иных сотрудников Подрядчика или Субподрядчиков в качестве лиц, ответственных за проведение Работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований контролирующих органов государственной власти/местного самоуправления.
17.3. Подрядчик не вправе вносить в организационную схему какие-либо исправления или изменения без предварительного письменного согласия Заказчика о кандидатурах ключевого персонала не менее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до предполагаемой даты исправления или изменения организационной схемы.
Статья 18. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика 18.1. Если Подрядчик полагает, что: 1) Выполнение указаний Заказчика, Технического инспектора, лица, осуществляющего авторский надзор, или Инженера; или 2) Исполнение Распоряжения Заказчика об Изменении Объема, может негативно повлиять на качество, сроки, стоимость или ход Работ (или части Работ), либо может привести к невозможности достижения Существенного Завершения к Ожидаемой Дате Существенного Завершения, Финального Завершения к Ожидаемой Дате Финального Завершения, Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае, до того, как приступить к выполнению соответствующих указаний или распоряжения об Изменении Объема, уведомить об этом Заказчика.
18.2. Подрядчик, направивший Заказчику Уведомление в соответствии с Пунктом 18.1, не должен приступать к выполнению указаний или распоряжения об Изменении Объема до получения от Заказчика соответствующих инструкций.
18.3. Заказчик должен ответить на Уведомление Подрядчика, направленное в соответствии с Пунктом 18.1, в разумно минимальный срок, но не позднее 10 (Десять) дней с момента получения Уведомления от Подрядчика. 18.4. Если Подрядчик:
1) Не предупредил Заказчика об обстоятельствах, указанных в Пункте 18.1; или 2) После направления какого-либо Уведомления в соответствии с Пунктом 18.1, приступил к выполнению или продолжил выполнение Работ или части Работ, не дожидаясь истечения срока, указанного в Пункте 18.3, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ или части Работ, то Подрядчик не вправе при предъявлении Заказчиком к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Статья 19. Банковские гарантии
19.1. Подрядчик предоставляет банковские гарантии, предусмотренные в настоящей Статье. Все банковские гарантии, подлежащие предоставлению в соответствии с настоящей Статьей, должны отвечать следующим требованиям:
1) Гарантия выдается банком, который согласовывается с Заказчиком;
2) Гарантия является безотзывной, безусловной гарантией, предусматривающей выплату по первому требованию;
3) Гарантия должна быть составлена в форме и содержанию, согласованным с Заказчиком.
19.2. Подрядчик предоставляет банковскую гарантию исполнения Договора на период строительства ("Гарантия периода строительства") в размере 10 % (Десять процентов) от Договорной Цены, составленную по форме и содержанию согласованным с Заказчиком Подрядчик предоставляет Гарантию периода строительства Заказчику в течение 45 (Сорок пять) дней с Даты Заключения Договора. Подрядчик обеспечивает действительность гарантии и возможность принудительного взыскания по Гарантии периода строительства до 30 октября 2011 года. В случае непредоставления Подрядчиком Гарантии периода строительства в срок, указанный в настоящей статье, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке.
Предоставленная Подрядчиком Гарантия периода строительства обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, в связи с чем Заказчик вправе предъявить требование по Гарантии периода строительства в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Договоре. В целях настоящего Договора под недостатками понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине Подрядчика любого обязательства по настоящему Договору.
Подрядчик гарантирует, что Гарантия периода строительства будет оставаться в силе и действовать пока Подрядчик не закончил все Работы по Договору и пока не исправил все Дефекты и/или недостатки до Даты Финального Завершения. В случае задержки выполнения работ не по вине Подрядчика Подрядчик продлевает срок действия Гарантии периода строительства на срок такой задержки. В этом случае Подрядчик имеет право на компенсацию Заказчиком банковских расходов на продление действия Гарантии Периода Строительства. В случае задержки выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется продлить срок действия Гарантии периода строительства на срок такой задержки за счет Подрядчика.
Заказчик не имеет права предъявлять претензии, покрываемые за счет указанной в настоящем пункте Договора Гарантии периода строительства, за исключением сумм, на которые в соответствии с Договором Заказчик имеет право в следующих случаях:
1) В случае непродления Подрядчиком срока действия Гарантии периода строительства, в соответствии с настоящим Договором, - в этом случае Заказчик может затребовать всю сумму Гарантии периода строительства;
2) В случае неуплаты Подрядчиком суммы, которую он должен уплатить в результате согласования с Заказчиком, или в результате решения, принятого в соответствии с настоящим Договором, или в результате наличия у Заказчика права на получение выплат по настоящему Договору, в течение 30 (Тридцать) дней после такого согласования, решения или возникновения права;
3) Неустранения Подрядчиком по его вине Дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в течение 30 (Тридцать) дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием устранить недостаток, если Сторонами в настоящем Договоре специально не оговорен иной срок устранения таких Дефектов (недостатков, недоделок и т.п.);
4) Неисполнения Подрядчиком по его вине обязательства, предусмотренного настоящим Договором;
5) Когда Заказчик расторгает настоящий Договор по вине Подрядчика.
Заказчик уведомляет Подрядчика о намерении предъявить требования о взыскании суммы по Гарантии периода строительства за 15 (Пятнадцать) дней до направления соответствующего требования в банк-эмитент Гарантии периода строительства.
19.3. Подрядчик предоставляет банковскую гарантию возврата авансового платежа ("Гарантия возврата авансового платежа") в размере Авансового платежа, составленную по форме и содержанию, согласованным с Заказчиком. Подрядчик предоставляет Гарантию возврата авансового платежа Заказчику в течение 45 (Сорок пять) дней с Даты Заключения Договора, но в любом случае до уплаты Заказчиком первого авансового платежа. Подрядчик обеспечивает действительность гарантии и возможность принудительного взыскания по Гарантии возврата авансового платежа до 30 сентября 2011 года.
Заказчик имеет право предъявлять требования (претензии), покрываемые за счет указанной в настоящем пункте Договора Гарантии возврата авансового платежа, в следующих случаях:
1) В случае невыполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком работ по Договору по вине Подрядчика, - в этом случае Заказчик может предъявить требование по Гарантии возврата авансового платежа в объеме стоимости уплаченных Заказчиком авансовых платежей, но не выполненных Подрядчиком работ по Договору на указанную сумму аванса;
2) В случае досрочного расторжения (прекращения действия) настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора и/или законодательства РФ, когда такое досрочное расторжение (прекращение действия) настоящего Договора было вызвано ненадлежащим исполнением (неисполнением) Подрядчиком обязательств из настоящего Договора по причинам, за которые Подрядчик отвечает, и невозврата Подрядчиком суммы незачтенного авансового платежа при досрочном расторжении (прекращении действия) настоящего Договора;
3) В случае невозврата Подрядчиком суммы аванса, которую он должен уплатить в результате согласования с Заказчиком, или в результате наличия у Заказчика возникшего из иных законных оснований права на получение суммы аванса по настоящему Договору, в течение 15 (Пятнадцати) дней после такого согласования или возникновения права на получение суммы аванса;
4) Неисполнения Подрядчиком по причинам, за которые тот отвечает, обязательства, предусмотренного настоящим Договором и/или законодательством РФ, в соответствии с которым Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму авансового платежа.
Сумма Гарантии возврата авансового платежа периодически снижается, но не чаще чем один раз в квартал на сумму зачтенных в отчетном квартале авансовых платежей (без учета НДС). Уменьшение суммы Гарантии возврата авансового платежа производится в следующем порядке: в течение 2 (Два) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, Заказчик выдает письменное Уведомление Подрядчику, в котором указывается сумма зачтенного аванса в отчетном квартале для целей уменьшения Гарантии возврата авансового платежа, после чего Подрядчик обеспечивает направление в банк-эмитент извещения об уменьшении суммы, в котором указывается размер суммы, подлежащий снижению, который должен быть равен сумме зачтенного аванса в отчетном квартале, указанной Заказчиком в уведомлении Подрядчику. В случае если Подрядчик уменьшит сумму Гарантии возврата авансового платежа не в соответствии с Уведомлением Заказчика, то Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с отнесением убытков в результате такого расторжения на Подрядчика.
Заказчик уведомляет Подрядчика о намерении предъявить требования о взыскании суммы по Гарантии возврата авансового платежа за 15 (Пятнадцать) дней до направления соответствующего требования в банк-эмитент Гарантии возврата авансового платежа.
19.4. Подрядчик предоставляет банковскую гарантию ("Гарантия гарантийного периода") в размере 5% (Пять процентов), составленную по согласованной с Заказчиком по форме и содержанию. Подрядчик предоставляет Гарантию гарантийного периода Заказчику не позднее, чем за 10 (Десять) Рабочих дней до Даты Финального Завершения. Подрядчик обеспечивает действительность и возможность принудительного взыскания по Гарантии гарантийного периода вплоть до 29 июля 2013 года.
19.5. Заказчик имеет право на взыскание по Гарантии гарантийного периода, предоставленной Подрядчиком, в отношении сумм, которые причитаются Заказчику на основании настоящего Договора, в следующих случаях:
1) Просрочки Подрядчиком по его вине согласованного Сторонами срока устранения Дефектов на срок более 30 (Тридцать) дней;
2) Заказчик намерен осуществить право на возмещение ущерба, причиненного Подрядчиком.
Заказчик уведомляет Подрядчика о намерении предъявить требования о взыскании суммы по Гарантии гарантийного периода за 15 (Пятнадцать) дней до направления соответствующего требования в банк-эмитент Гарантии гарантийного периода.
19.6. Заказчик обязуется возмещать Подрядчику убытки и освобождать его от ответственности в отношении всех убытков и расходов (включая судебные затраты и расходы), возникающих в результате требования Заказчика на основании какой-либо банковской гарантии, предоставленной Подрядчиком, в той степени, в которой Заказчик был не вправе предъявлять требования по такой банковской гарантии.
19.7. Заказчик возвращает Подрядчику:
1) Гарантию периода строительства - в первый Рабочий день, следующий за датой истечения срока действия данной гарантии;
2) Гарантию авансового платежа - по истечении срока действия Гарантии авансового платежа; и
3) Гарантию гарантийного периода - по истечении срока действия Гарантии гарантийного периода.
Статья 20. Субподрядчики
20.1. Подрядчик имеет право нанимать Субподрядчиков, надлежащим образом лицензированных и обладающих необходимым опытом, навыками и разрешениями. Подрядчик продолжает нести ответственность перед Заказчиком за деятельность Субподрядчиков. Выбор Субподрядчиков - поставщиков Основного Оборудования, осуществляется с учетом требований, установленных Статьей 32 ("Поставка Оборудования").
20.2. Субподрядчики, которым Подрядчик передает часть работ по Договору перечислены в Приложении №3 и не подлежат согласованию с Заказчиком при заключении субподрядных договоров Подрядчиком. При этом Подрядчик не имеет права передавать все Работы или большую их часть (т.е. стоимость которых превышает 50 (Пятьдесят) процентов Договорной Цены) одному и тому же субподрядчику без предварительного письменного согласия Заказчика.
20.3. Подрядчик при заключении договора субподряда должен добросовестно предпринимать усилия по отражению прав Заказчика и требований настоящего Договора в отношении Субподрядчиков. Форма Договора Субподряда предполагает включение следующих условий:
1) Возможность уступки/перевода прав и/или обязанностей по Договору Субподряда в пользу Заказчика, при этом должно отмечаться, что Субподрядчик самим фактом заключения Договора Субподряда считается выразившим свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика и что для того, чтобы такая уступка/перевод считались состоявшимися достаточно уведомления со стороны Заказчика в адрес Подрядчика и Субподрядчика. С момента совершения указанного уведомления Заказчик становится на место Подрядчика в договоре с Субподрядчиком, а Подрядчик считается освобожденным от обязательств перед Субподрядчиком по указанному Договору Субподряда;
2) Возможность его немедленного расторжения в случае прекращения Договора или приостановки его действия в случае приостановки исполнения Договора.
Статья 21. Инженер, Технический и Авторский надзор
21.1. Заказчик имеет право в любой момент времени назначить Инженера ("Инженер") для осуществления надзора за выполнением Работ.
21.2. Заказчик уведомляет Подрядчика о назначении любого Инженера.
21.3. Инженер не имеет права предоставлять какое-либо Уведомление или иное указание Подрядчику. 21.4. Технический надзор:
1) Технический надзор за Работами, предусмотренный Применимым Правом, осуществляется Заказчиком или консультантом, привлеченным Заказчиком ("Технический Инспектор"). Заказчик информирует Подрядчика о привлечении указанного консультанта. 2) Технический Инспектор должен осуществлять все операции Технического Надзора (далее - "Технический Надзор"), которые должен осуществить Технический Инспектор в соответствии с Применимым Правом включая, без ограничения:
3) Изучение и окончательное одобрение относящейся к Работам документации, для одобрения которой в соответствии со строительными нормами и правилами и Применимым Правом необходим Технический Надзор;
4) Изучение и подписание всех актов выполненных Работ и актов приемки Работ, для одобрения которых в соответствии со строительными нормами и правилами и Применимым Правом необходим Технический Надзор;
5) Изучение и подписание всех актов, касающихся физических объемов выполненных Работ и Скрытых Работ;
6) Рассмотрение Рабочей Документации, Работы и оборудования и материалов, использованных Подрядчиком и Субподрядчиками с целью проверки их соответствия Договору, строительным нормам и правилам и Применимому Праву;
7) Подписание актов в отношении качества работ для которых Технический Надзор необходим в соответствии со строительными нормами и правилами и Применимым Правом; 8) Уведомление Заказчика о Дефектах в Работе, обнаруженных Техническим Инспектором; 9) Рассмотрение Запросов об Изменении и их оценок, предоставленных Подрядчиком, с предоставлением рекомендаций Заказчику; 10) Рассмотрение документации, относящейся к качеству Работ, оборудования и материалов (включая сертификаты качества, отчеты о лабораторных исследованиях, и т.п.) использованных и закупленных Подрядчиком и Субподрядчиками; 11) Участие в проведении испытаний и сдаче в эксплуатацию; и
12) рассмотрение счетов, представленных Подрядчиком Заказчику.
21.5. Авторский надзор:
Для выполнения Авторского надзора за Работами, предусмотренного Применимым Правом Заказчик заключил с ЗАО ____________ Договор на осуществление Авторского надзора по Объекту (Объектам). Для выполнения Подрядчиком Авторского надзора за Работами, предусмотренного Применимым Правом, Подрядчик, Заказчик и ЗАО __________________ подпишут соглашение о перемене лиц в обязательстве (ОАО ***______ заменяется на ООО ________________-) по Заключенному Заказчиком Договору № ***_____ г. на осуществление Авторского надзора по Объекту (Объектам) в течение 10 (Десять) дней с даты заключения настоящего Договора. В случае если Подрядчик по своей вине и/или инициативе не подпишет указанное соглашение о перемене лиц в обязательстве, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении от Заказчика. В течение 10 (Десять) дней после подписания Сторонами и ЗАО Фирма "_______" вышеуказанного соглашения Цена Договора подлежит обязательному увеличению (путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения) на сумму стоимости услуг по ведению авторского надзора, установленную Договором № ***4/09/305 от 07.10.2009. При этом Заказчик возмещает Подрядчику затраты на проезд, предусмотренные пунктом 5.4. Договора № *** от _ г., на основании документов, подтверждающих факт и размер понесенных ЗАО Фирма "_______" расходов на проезд.
21.6. Обязательство Подрядчика сотрудничать с группами Технического Надзора:
1) Подрядчик должен сотрудничать и обеспечивать сотрудничество со стороны Субподрядчиков с Техническим инспектором, _____________, консультантами и другими лицами в связи с исполнением Техническим инспектором и лицом, осуществляющим Авторский надзор своих обязательств. 2) Подрядчик понимает и подтверждает, что услуги Технического инспектора и ______ предоставляются исключительно в пользу Заказчика, и ни одно из положений настоящего Договора не имеет целью перенести на Заказчика или Технического инспектора или ________ какие-либо из обязанностей, обязательств и ответственности Подрядчика в отношении Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору. Если Технический Инспектор или _____________ не обнаружат или не сообщат о каких-либо Дефектах в Работе или иным образом не исполнят своих обязательств по настоящему Договору или по своим договорам с Заказчиком, такое неисполнение не освобождает Подрядчика от каких-либо обязанностей или обязательств за его Работу по настоящему Договору. 3) Без ограничения общего обязательства Подрядчика в отношении сотрудничества Подрядчик обязуется:
4) Обеспечить Технического Инспектора и ______________ всей документацией, относящейся к Техническому Надзору и авторскому надзору, включая, без ограничения, все отчеты, акты и свидетельства, обоснованно запрашиваемые Техническим Инспектором и ________________;
5) Предоставить Техническому Инспектору и _________ для рассмотрения все документы, относящиеся к проектированию и строительству, которые должны быть подготовлены и храниться Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, строительными нормами и правилами и Применимым Правом; 6) Быть готовым предоставить объяснения и комментарии Техническому Инспектору и ___________ в связи с осуществлением ими Технического Надзора и авторского надзора;
7) Не производить Работ, которые, в случае их производства, сделают невозможным проведение Техническим Инспектором изучения физических объемов выполненных и Скрытых Работ, при этом такая приостановка не должна давать право Подрядчику требовать изменения Графика исполнения Договора; 8) Не использовать и незамедлительно заменять Оборудование и Материалы, относительно которых Технический Инспектор установит, что они не соответствуют настоящему Договору, строительным нормам и правилам, Применимому Праву. Если Подрядчик не соглашается с Техническим Инспектором относительно использования или замены Материалов и Оборудования, Подрядчик должен незамедлительно уведомить Заказчика о таком разногласии и, до получения указаний Заказчика, должен воздержаться от использования и имеет право приостановить замену спорных Материалов и Оборудования, при этом такое воздержание от использования или приостановка не дает право Подрядчику требовать изменения Графика исполнения Договора. Указания Заказчика о замене или запрет использования таких Материалов и Оборудования является обязательным для Подрядчика.
Статья 22. Контроль за ходом Работ 22.1. Представитель Заказчика, Инженер, а также любое лицо, назначенное Заказчиком, во всякое разумное время имеет право доступа (a) на Строительную площадку в целях проведения контроля за ходом Работ и качеством Работ на Строительной площадке либо, в соответствии с требованиями настоящего Договора, в любое иное место, где выполняются Работы; и (b) на Строительную площадку или в иное место, где выполняются Работы, в целях осуществления какого-либо из его прав, прямо установленных в настоящем Договоре, принимая во внимание требования Договора (в том числе, право осмотра, инспектирования и испытания). Любое иное лицо, назначенное Заказчиком, имеет право доступа на Строительную площадку посредством направления предварительного уведомления в разумный срок представителю Подрядчика на Строительной Площадке (либо его заместителю). Никакое действие Заказчика, осуществляемое в соответствии с настоящей Статьей, не освобождает Подрядчика от какого-либо обязательства или обязанности по настоящему Договору.
22.2. Подрядчик оказывает Представителю Заказчика, а также любому лицу, назначенному Заказчиком, разумное содействие (включая право доступа, средства, разрешения и средства безопасности, как указано в настоящем Договоре) в целях осуществления прав, установленных настоящей Статьей. 22.3. Заказчик обеспечивает, чтобы Представитель Заказчика и любое иное лицо, назначенное Заказчиком, при исполнении своих прав в соответствии с настоящей Статьей, соблюдали все требования по охране труда и безопасности, порядок, действующий на Строительной площадке, а также требования и указания Подрядчика и персонала Подрядчика. Подрядчик не имеет права запрещать Представителю Заказчика или назначенным им лицам заходить на Строительную площадку без достаточных оснований.
22.4. Начиная с Даты начала работ и до 2 (Два) Рабочего дня каждой недели, Подрядчик будет предоставлять Заказчику еженедельный отчет на русском языке с указанием сводной информации по всем Работам, проведенным на Строительной площадке, и с детализацией информации в отношении Работ, выполненных на прошлой календарной неделе (то есть до момента закрытия работ на Строительной площадке в пятницу предыдущей календарной недели). Состав данных, включаемых в еженедельный отчет, приведен в Приложении № 15.
Формат предоставления еженедельного отчета - в бумажном виде и в электронном виде в формате MS Word. Табличные формы, входящие в еженедельный отчет, предоставляются также в формате MS Excel..
22.5. Начиная с Даты начала работ и до 10 (Десятm) Рабочего дня каждого месяца Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячный отчет на русском языке с указанием каждого пункта (наименования), установленного в Приложении №15, или иных пунктов (наименований), которые могут быть согласованы Сторонами на тот или иной момент времени. Первый ежемесячный отчет, подлежащий предоставлению в соответствии с данным Пунктом, должен содержать Основной График исполнения Договора "второго уровня", рассчитанный на первые три месяца Работ. Формат предоставления ежемесячного отчета - в бумажном виде и в электронном виде в формате MS Word. Табличные формы, входящие в еженедельный отчет, предоставляются также в формате MS Excel..
22.6. Представители Заказчика и Подрядчика и/или назначенные ими лица собираются ежемесячно на Строительной площадке или в ином месте, согласованном Сторонами в целях обсуждения хода Работ и исполнения настоящего Договора. Каждая Сторона имеет право потребовать у другой Стороны присутствовать на других собраниях в целях обсуждения дополнительных специальных вопросов, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора. В случае запроса проведения данного собрания, Стороны оговаривают время, место и повестку дня данного собрания. 22.7. Данный Пункт действует в отношении всех испытаний, указанных в настоящем Договоре, за исключением Комплексного Опробования, Гарантийного Испытания и любых испытаний, осуществляемых после Даты Существенного Завершения.
Подрядчик предоставляет все устройства, содействие, документы и иную информацию, Оборудование и расходные материалы, инструменты, Материалы, а также надлежащим образом квалифицированный и опытный персонал, необходимые для эффективного выполнения указанных испытаний. Подрядчик согласовывает с Заказчиком время и место проведения указанного испытания любого Оборудования, Материалов и иных частей Работ.
Заказчик может изменять место или детали указанных испытаний, либо указывать Подрядчику проводить дополнительные испытания, если они предусмотрены Применимым Правом. В случае проведения дополнительных испытаний, не предусмотренных Применимым Правом, по указанию Заказчика Подрядчик имеет право на Изменение Объема (в пределах фактически понесенных затрат) в соответствии со Статьей 78 за исключением случаев, когда дополнительные испытания показывают, что тестируемое Оборудование, Материалы или Работы не соответствуют условиям Договора.
Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к началу проведения испытаний на основании утвержденной Заказчиком программы соответствующих испытаний не позднее чем за 72 (Семьдесят два) часа до начала соответствующих испытаний. Заказчик направляет Подрядчику Уведомление не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа с указанием намерения Заказчика присутствовать при проведении испытания. Если Заказчик отсутствует в установленный срок в установленном месте проведения испытаний, Подрядчик может приступить к проведению испытаний в отсутствие Заказчика, если иное не будет указано Заказчиком.
Если Подрядчик сталкивается с задержкой и/или несет какие-либо затраты, убытки или расходы, подвергается какому-либо ущербу в результате проведения измененных или дополнительных испытаний, либо в результате задержки по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик, Подрядчик имеет право (кроме случаев, когда измененные или дополнительные испытания обнаружили Дефекты в Работах, Оборудовании или Материалах) на Изменение Объема в соответствии со Статьей 78 ("Изменение Объема").
Подрядчик незамедлительно направляет Заказчику надлежащим образом заверенные отчеты о проведении данных испытаний. После проведения указанных испытаний успешно, Заказчик подписывает акты проведения испытаний, предоставленные Подрядчиком. Успешным прохождением испытаний является отсутствие у Заказчика замечаний к результатам поведенных испытаний. В случае наличия замечаний Заказчика к результатам поведенных испытаний Заказчик должен предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта проведения испытаний.
22.8. Подрядчик настоящим подтверждает наличие у Подрядчика корпоративной системы обеспечения качества, соответствующей требованиям BS EN ISO 9001. Технический контроль Материалов и Оборудования до поставки осуществляется в соответствии с планом по качеству, который должен быть подготовлен Подрядчиком и предоставлен Заказчику на одобрение в течение 30 (Тридцать) дней после Даты заключения Договора ("План по качеству"), и подробными указаниями спецификации на поставку, и все Оборудование должно пройти заводские испытания, а слаботочные системы также должны пройти тесты на функциональность до их отправки с завода. Настоящим установлено и согласовано, что рассмотрение или одобрение Заказчиком указанного Плана по качеству не должно считаться или толковаться в качестве одобрения или указания Заказчика в отношении строительных средств, методов, технологии или последовательности выполнения Работ и не перекладывает с Подрядчика на Заказчика ответственность за выполнение Работ в строгом соответствии с Технической Документацией и всеми действующими правилами, указами, нормативно-правовыми актами, положениями, Применимым Правом и Договором.
22.9. Технический контроль проводится по усмотрению Заказчика (по методической системе проверок, приемлемой для Заказчика), обеспечивающей полный охват, и по его результатам составляется перечень недостатков, подлежащих устранению Подрядчиком по каждой части Работы с последующей отдельной проверкой. Перечень недостатков представляется Заказчиком Подрядчику по завершении каждой проверки вместе с предложениями или актами необходимых для принятия мер и сроками устранения недостатков. Все материалы по техническому контролю хранятся вместе с соответствующим перечнем недостатков, и результаты проверок устранения недостатков также фиксируются и хранятся вместе с материалами первоначальной проверки. 22.10. Если в результате рассмотрения, инспекции, измерения или испытания какое-либо "Оборудование, Материалы, конструкция или исполнение признано неисправными или иным образом несоответствующим настоящему Договору (признано наличие Дефекта в Оборудовании), Заказчик может отклонить Оборудование, Материалы, конструкцию и исполнение посредством направления уведомления Подрядчику с указанием причин. Подрядчик после этого в сроки обеспечивающие достижение Подрядчиком Контрольных Дат, Даты Существенного Завершения, Даты Финального Завершения по настоящему Договору исправляет Дефект и приводит отклоненные компоненты в соответствие с требованиями Договора. Если Заказчик требует провести повторное испытание данного дефектного Оборудования, Материалов, конструкции или исполнения, испытания проводятся еще раз за счет Подрядчика на основании аналогичных условий. Если в результате отклонения и проведения повторных испытания Заказчик несет дополнительные расходы, Подрядчик обязан возместить их Заказчику.
22.11. Если Подрядчик не устраняет Дефекты или повреждения в разумный срок, Заказчик вправе назначить дату, к которой Дефекты или повреждения должны быть устранены, и уведомить Подрядчика заблаговременно. Если Подрядчик не устраняет Дефекты или повреждения к этой дате и необходимость в такой Работе вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего Договора, Заказчик вправе (по своему усмотрению):
1) Выполнить Работу собственными силами или привлечь другие организации в надлежащем порядке и за счет и на риск Подрядчика. Затраты Заказчика по устранению недостатков или повреждений удерживаются Заказчиком с Подрядчика;
2) Определить и произвести соответствующее уменьшение Договорной Цены; либо
3) Если Дефекты и повреждение в значительной мере лишают Заказчика пользы от Работ или части Работ, расторгнуть Договор в той части Работ, которая не может быть использована по назначению или расторгнуть Договор полностью, в коем случае Заказчик вправе взыскать всю сумму, выплаченную за эту часть Работ, а также затраты на разборку таковых, расчистку Строительной площадки и возврат материалов Подрядчику, а также любые иные убытки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением и расторжением Договора.
РАЗДЕЛ III.ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
Статья 23. Проектирование Объекта (Объектов) 23.1. Проектная Документация и Рабочая Документация по Объекту (Объектам) передается Заказчиком Подрядчику на Строительной площадке в объеме, существующем у Заказчика на Дату Заключения Договора, на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде по Акту приема-передачи в течение 10 (Десять) дней с Даты Заключения Договора в соответствии с условиями заключаемого в порядке Пункта 24.1 настоящего Договора соглашения о перемене лица в обязательстве по Договору № от, заключенному между Заказчиком и ЗАО Фирма "_______". Подрядчик несет ответственность за изготовление Проектной и Рабочей Документации, ее достаточность и удовлетворительность для выполнения Работ по Договору и достижения результата Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь достижением Гарантированных Производственных Показателей). Если, по мнению Подрядчика, переданная Заказчиком Проектная Документация и/или Рабочая Документация не достаточна и/или содержит недостатки препятствующие выполнению Работ по Договору и достижения результата Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь этим достижение Гарантированных Производственных Показателей), а также требует доработки/переработки в соответствии с Техническим предложением Подрядчика, Техническими требованиями Заказчика (Приложении №1 к настоящему Договору), то Подрядчик имеет право устранить данные недостатки и/или разработать дополнительную документацию за свой счет без влияния на Договорную Цену, Дату Существенного Завершения и Дату Финального Завершения". 23.2. не используется
23.3. Подрядчик несет единоличную и полную ответственность за выполнение Проектных Работ, соответствие Технической Документации, а также построенных на основе такой Технической Документации Объекта (Объектов), требованиям, установленным Договором, включая достижение Объектом (Объектами) Гарантированных Производственных Показателей, Применимым Правом, включая Обязательные Технические Правила.
23.4. Без ограничения иных положений настоящего Договора, Техническая Документация и информация, предусмотренная для предоставления Заказчику на утверждение, указаны в Приложении №11.
Статья 24. Объем Проектных Работ
24.1. Для выполнения Проектных работ Заказчик заключил с ЗАО Фирма "_______" Договор № /*** от _ на выполнение Проектных работ по Объекту (Объектам). Для выполнения Подрядчиком Проектных Работ Подрядчик Заказчик и ЗАО Фирма "_______" заключат соглашение о перемене лиц в обязательстве (ОАО "***-" заменяется на ООО "****") по заключенному Заказчиком и ЗАО Фирма "_______" Договору № ***от _ г. в течение 10 (Десять) дней с Даты Заключения Договора. В случае если Подрядчик по своей вине и/или инициативе не подпишет, указанное соглашение о перемене лиц в обязательстве, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении от Заказчика. В течение 10 (Десять) дней после подписания Сторонами и ЗАО Фирма "_______" вышеуказанного соглашения Договорная Цена подлежит обязательному увеличению (путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору) на сумму стоимости проектных работ, установленную Договором № *** от _.
24.2. В случае необходимости внесения изменений в Проектную Документацию Подрядчик обязан на основании (a) Технического задания, указанного в Приложении №1, (b) результатов Инженерных Изысканий; и (с) иных требований настоящего Договора: 1) Разработать Задание на внесение изменений в Проектную Документацию, и 2) На основании Задания на внесение изменений в Проектную Документацию, утвержденного Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, разработать Проектную документацию по Объекту (Объектам) в соответствии со Статьей 27 настоящего Договора. 24.3. В случае необходимости внесения изменений в Рабочую Документацию, переданной Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1., Подрядчик обязан на основании (a) Технического задания, указанного в Приложении №1, (b) результатов Инженерных Изысканий; и (с) иных требований настоящего Договора: 1) Разработать Задание на внесение изменений в Рабочую Документацию,
и
2) На основании Задания внесение изменений в Рабочую Документацию, утвержденного Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, разработать Рабочую документацию по Объекту (Объектам) в соответствии со Статьей 27 настоящего Договора.
24.4. На основании соответствующей разработанной Проектной Документации, за исключением Рабочей Документации, переданной Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1., Подрядчик разрабатывает Рабочую Документацию по Объекту (Объектам) в соответствии со Статьей 27. Рабочая Документация разрабатывается на таком уровне детализации, который достаточен для Подрядчика для исполнения его обязательств по настоящему Договору (в том числе, в той степени, в которой данная документация запрашивается каким-либо Субподрядчиком в целях выполнения его работ на основании какого-либо Договора Субподряда).
24.5. Внесение изменений в Проектную Документацию, переданной Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1., и Рабочую Документацию, переданной Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1., Подрядчик производит за свой счет (в счет Договорной Цены). Проведение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию не влияет на сроки выполнения Работ или Этапов Работ.
24.6. Если помимо предусмотренной Договором Технической Документации для обеспечения непрерывности или для завершения или безопасной и надежной эксплуатации Объекта (Объектов) или для реализации мероприятий, предусмотренных Проектом Организации Строительства (ПОС) требуется разработка Технической Документации, не указанной в Договоре, либо разработка дополнительных детальных проработок проектных решений по отдельным частям Объекта (Объектов), Разделам или вопросам Подрядчик также разработает такую дополнительную документацию в счет Договорной Цены.
24.7. Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику:
1) Исполнительную документацию в соответствии со Статьей 46; и
2) Эксплуатационную Документацию в соответствии с Пунктом 51.1.
Статья 25. Задание на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию
25.1. Задание на внесение изменений в Проектную Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, и Рабочую Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, разрабатывается Подрядчиком в соответствии с требованиями, установленными в данном Разделе III ("Проектные Работы"), и предоставляется Заказчику на рассмотрение и утверждение.
25.2. Заказчик рассматривает Задание на внесение изменений в Проектную Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, и Рабочую Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, в течение 14 (Четырнадцать) Рабочих дней с даты его получения от Подрядчика. В ходе рассмотрения Заказчик имеет право уведомлять Подрядчика о наличии какого-либо Дефекта (с разумно подробным указанием сущности данного Дефекта) в Задании на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию. Если Задание на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию содержит какой-либо подобный Дефект, Задание на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию подлежит исправлению, повторному предоставлению на проверку Заказчику и, при необходимости, утверждению в соответствии с данной Статьей за счет Подрядчика.
25.3. В случае отсутствия каких-либо Дефектов в Задании на внесение изменений в Проектную Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, и Рабочую Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, Заказчик обязан в течение срока, указанного в Пункте 25.2, утвердить Задание на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию посредством скрепления его печатью с надписью "Утверждено"; и подписью Представителя Заказчика на экземпляре Задания на внесение изменений в Проектную Документацию и Рабочую Документацию и посредством возврата данного экземпляра Подрядчику. 25.4. Стороны понимают и признают, что любое утверждение, рассмотрение, выдвижение или невыдвижение претензий в отношении Дефектов и/или согласование со стороны Заказчика Задания на внесение изменений в Проектную Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, и Рабочую Документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в соответствии с Пунктом 23.1, не освобождают Подрядчика от ответственности за Дефекты в Задании на внесение изменений в Проектную Документацию, Работах или Объекте (Объектах).
Статья 26. Инженерные Изыскания
26.1. Инженерные Изыскания предоставляются Заказчиком Подрядчику в соответствии с Техническим Заданием к Договору. Настоящим Подрядчик признает достаточными и удовлетворительными предоставленные Заказчиком Инженерные Изыскания для выполнения Работ по Договору и достижения результата Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь достижение Гарантированных Производственных Показателей). Если, по мнению Подрядчика, предоставленные Заказчиком Инженерные Изыскания не достаточны и/или неудовлетворительны для выполнения Работ по Договору и достижения результата Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь достижение Гарантированных Производственных Показателей), то Подрядчик производит за свой счет (в счет Договорной Цены) дополнительные Инженерные Изыскания в порядке, изложенном ниже в п.п. 26.2 - 26.9 Договора. Проведение дополнительных Изысканий не влияет на сроки выполнения Работ или Этапов Работ.
26.2. В сроки, установленные Основным Графиком Выполнения Договора, Подрядчик в счет Договорной цены разработает задание ("Задание на Инженерные Изыскания"), в котором будут указаны виды Изысканий, которые необходимо осуществить для последующей разработки Технической Документации. 26.3. Подрядчик включает в Задание на Инженерные Изыскания и выполняет такие Инженерные Изыскания (включая геологические, экологические и геотехнические Инженерные Изыскания, локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод и т.д.), которые необходимы для выполнения Работ. 26.4. Задание на дополнительные Инженерные Изыскания, в случае необходимости, представляется Заказчику на рассмотрение и утверждение. Заказчик обязан рассмотреть задание на дополнительные Инженерные Изыскания в срок 10 (Десять) рабочих дней.
26.5. Заказчик рассматривает Задание на Инженерные Изыскания в течение 14 (Четырнадцать) Рабочих дней с даты его получения от Подрядчика. В ходе рассмотрения Заказчик имеет право уведомлять Подрядчика о наличии какого-либо Дефекта (с разумно подробным указанием сущности данного Дефекта) в Задании на Инженерные Изыскания. Если Задание на Инженерные Изыскания содержит какой-либо подобный Дефект, Задание на Инженерные Изыскания подлежит исправлению, повторному предоставлению на рассмотрение Заказчику и, при необходимости, утверждению в соответствии с данной Статьей за счет Подрядчика.
26.6. В случае отсутствия каких-либо Дефектов в Задании на Инженерные Изыскания Заказчик обязан в течение срока, указанного в Пункте 26.5, утвердить Задание на Инженерные Изыскания посредством скрепления его печатью с надписью "Утверждено" и подписью Представителя Заказчика на экземпляре Задания на Инженерные Изыскания и вернуть один экземпляр Подрядчику.
26.7. Если в процессе разработки Технической Документации Подрядчик выявит необходимость проведения дополнительных Изысканий (не указанных в Задании на Инженерные Изыскания), такие дополнительные Изыскания Подрядчик должен будет выполнить за свой счет. Проведение дополнительных Изысканий не влияет на сроки выполнения Работ или Этапов Работ.
26.8. Если согласно Применимому Праву результаты Инженерных Изысканий должны быть подвергнуты государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности, любым другим экспертизам или согласованиям, Подрядчик должен в счет Договорной Цены обеспечить получение положительного заключения соответствующих экспертиз и/или согласований (Разрешений) в Государственных органах власти или иных компетентных организациях. Если в процессе рассмотрения результатов Изысканий компетентными Государственными органами власти и/или организациями потребуется внесение каких-либо изменений, уточнений или исправлений в результаты Изысканий, Подрядчик без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечит внесение таких изменений, уточнений или исправлений в результаты Изысканий. При этом к таким изменениям, исправлениям и уточнениям применяется требование об одобрении Заказчиком аналогично требованию об одобрении Заказчиком результатов Изысканий.
26.9. Стороны понимают и признают, что утверждение, выдвижение или невыдвижение претензий в отношении Дефектов и/или рассмотрение Заказчиком Задания на Инженерные Изыскания не освобождает Подрядчика от ответственности за Дефекты в Задании на Инженерные Изыскания, в результатах Инженерных Изысканий, Работах или Объекте (Объектах).
Статья 27. Требования к Технической Документации 27.1. Стороны договорились, что Техническая Документация должна соответствовать: 1) Градостроительному Кодексу РФ;
2) Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
3) СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (утв. Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. № 18-64); и
4) СНиП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" (утв. Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. № 18-63),
при условии, что данное соблюдение не должно противоречить условиями настоящего Договора или требованиям Применимого Права. В случае какого-либо расхождения между требованиями, предусмотренными настоящим Пунктом, порядок приоритетности ((1) - (4 )) должен применяться таким образом, что требования, установленные в Подпункте (1) соответствует наивысшему уровню приоритета, а в Подпункте (4) - наименьшему. Требование с наивысшим приоритетом имеет преимущественную силу при определении несоответствия.
27.2. Без ограничения Пункта 27.1, Проектная Документация и Рабочая Документация подготавливаются на таком уровне детализации, который необходим для Подрядчика в целях исполнения его обязательств по настоящему Договору.
Статья 28. Исправление Дефектов в Технической Документации 28.1. Дефекты Технической Документации, вне зависимости от согласования и/или утверждения Заказчиком, исправляются Подрядчиком за его собственный счет в кратчайшие сроки, но не позднее 14 (Четырнадцать) дней с даты обнаружения или сообщения о любом подобном Дефекте Подрядчику, если иной срок не будет установлен посредством дополнительного соглашения между Сторонами. 28.2. Ничто в данной Статье не может быть истолковано как освобождающее Подрядчика от ответственности по настоящему Договору за Дефекты в Технической Документации или лишающее Заказчика иных средств правовой защиты, установленных настоящим Договором.
Статья 29. Порядок передачи и утверждения Технической Документации 29.1. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование График выдачи Технической Документации в срок не позднее 60 (Шестьдесят) дней после подписания Договора. Подрядчик предоставляет Техническую Документацию Заказчику 2 (Два) экземпляра на бумажном носителе и 1 электронная копия на рассмотрение в соответствии с Графиком выдачи Технической Документации. В той степени, в какой Приложение №11 или иные положения настоящего Договора предусматривают утверждение какой-либо Технической Документации, Заказчик рассматривает Техническую Документацию в течение 18 (Восемнадцать) Рабочих дней с даты получения Технической Документации от Подрядчика. В ходе рассмотрения Заказчик может направить обоснованное Уведомление Подрядчику с указанием любых Дефектов в Технической Документации. Любые Дефекты, указанные Заказчиком, исправляются Подрядчиком. После исправления всех Дефектов, выявленных Заказчиком в рамках данного первоначального процесса предоставления комментариев, данная Техническая Документация подлежит повторному рассмотрению и утверждению Заказчиком в порядке, установленном настоящей Статьей. Исправление Технической Документации в соответствии с данной Статьей не предоставляет Подрядчику право на Изменение Объема и осуществляется за счет Подрядчика. 29.2. Если Техническая Документация не содержит никаких Дефектов, Заказчик обязан в течение периода времени, установленного в Пункте 29.1, утвердить Техническую Документацию посредством скрепления ее печатью со словом "Утверждено" и подписью Представителя Заказчика на экземпляре Технической Документации и возвратить 1 (Один) экземпляр Подрядчику. 29.3. В тех случаях, когда согласно Применимому Праву Техническая Документация должна быть согласована, сертифицирована или утверждена в компетентных Государственных органах власти и/или организациях, Подрядчик обязан в счет Договорной Цены и без продления Графика исполнения Договора обеспечить получение необходимых согласований, сертификатов, утверждений (Разрешений) в отношении Технической Документации.
29.4. Если в процессе рассмотрения Технической Документации компетентными Государственными органами власти и/или организациями потребуется внесение каких-либо изменений, уточнений или исправлений в Техническую Документацию, Подрядчик без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечит внесение таких изменений, уточнений или исправлений в Техническую Документацию. При этом к таким изменениям, исправлениям и уточнениям применяется требование об одобрении Заказчиком аналогично требованию об одобрении Заказчиком Технической Документации.
29.5. Если для получения заключения государственной экспертизы, согласований, утверждений или сертификатов Подрядчику потребуется содействие Заказчика, Заказчик по просьбе Подрядчика окажет необходимое разумное содействие при условии, что такое содействие не является необоснованно обременительным для Заказчика и что в случае неоказания или не оказания в срок такого содействия Подрядчик не может претендовать на увеличение Договорной Цены или продление Графика исполнения Договора.
29.6. Стороны понимают и признают, что рассмотрение или утверждение Технической Документации Заказчиком, а также оказание ему содействия Заказчиком не освобождают Подрядчика от его ответственности по настоящему Договору за какие-либо Дефекты в Технической Документации, Работах или завершенном Объекте (Объектах) впоследствии. 29.7. Подрядчик не может приступить к выполнению любых Работ до получения утверждения какой-либо части Технической Документации в отношении соответствующих Работ в соответствии с настоящим Договором или Применимым Правом, если иное не установлено соглашением Сторон.
РАЗДЕЛ IV.МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Статья 30. Предоставление Материалов и Оборудования 30.1. Подрядчик обязуется поставить все Материалы и Оборудование для выполнения Работ в соответствии с данным Разделом IV, Технической Документацией и требованиями иных положений настоящего Договора.
30.2. До размещения заказа на поставку любых Материалов и Оборудования Подрядчик должен получить согласование Заказчика на использование таких Материалов или Оборудования в Работах, в случаях если это Оборудование и Материалы на были определены в Рабочей или Проектной документации. Если в ходе выполнения Работ выявится необходимость использования других Материалов и/или поставки иного Оборудования, то Подрядчик должен своевременно сообщить об этом Заказчику и получить его согласие на использование таких Материалов или Оборудования. Любые риски и расходы, связанные с приобретением, доставкой, хранением и использованием Материалов и Оборудования, предварительно не согласованных с Заказчиком, ложатся на Подрядчика и не относятся к Работам.
Статья 31. Предоставление Материалов
31.1. Подрядчик обеспечивает и поставляет Материалы, необходимые для строительства Объекта (Объектов) в соответствии с условиями Договора. Подрядчик обеспечивает, чтобы на момент поставки на Строительную площадку все Материалы, предоставленные Подрядчиком, являются новыми и не бывшими в использовании до этого, с датой изготовления не ранее 2009 года.
31.2. Подрядчик проводит осмотр Материалов по получении на Строительной площадке, данный осмотр включает проверку следующего: 1) Наличие соответствующих сертификатов; 2) Наличие и надлежащее заполнение документа, подтверждающего качество, и соответствие данных, содержащихся в нем, спецификациям, установленным в нормативно-правовом документе, регулирующем техническое требования в отношении соответствующей продукции; 3) Наличие маркировки, надлежащее состояние упаковки, наличие и надлежащее состояние защитных и красочных покрытий; 4) Правильность расположения и хранения; 5) Проверка срока годности.
31.3. Подрядчик предоставляет (если иное не предусмотрено настоящим Договором, за свой счет) Заказчику все документы, прямо предусмотренные и обязательные для предъявления в соответствии с положениями Применимого Права (в том числе, (a) в отношении Материалов, поставленных не с территории Российской Федерации, сертификат ГОСТ-Р, или (b) любой иной документ в отношении качества, безопасности и применения поставленных Материалов, включая паспорта, сертификаты качества, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, а также документы, подтверждающие пожарную безопасность, промышленную безопасность, санитарно-гигиеническую безопасность и иные виды безопасности).
31.4. Подрядчик несет ответственность за транспортировку Материалов до Строительной площадки и в ее пределах.
31.5. Стороны подтверждают, что объем Работ включает доставку Материалов на условиях DDP до Строительной площадки в соответствии с Инкотермс 2000.
31.6. Подрядчик выступает в качестве таможенного декларанта в отношении всех Материалов, ввозимых на территорию России. Подрядчик несет риск и ответственность за все таможенные и импортные формальности в отношении Материалов в целях получения документа о прохождении таможенной очистки от Государственного органа власти, ответственного за таможню и импорт. Данные формальности должны быть урегулированы Подрядчиком с тем, чтобы избежать задержки в ходе выполнения Работ. Все налоги, таможенные и импортные пошлины, а также сборы в связи с прохождением данных таможенных и импортных формальностей, требуемых в целях получения указанного документа о прохождении таможенной очистки, подлежат уплате за счет Подрядчика в счет Договорной цены. Любая задержка с таким прохождением таможенных и импортных формальностей вне зависимости от причины такой задержки не является основанием для Подрядчика требовать продления Графика исполнения Договора или изменения Договорной цены.
31.7. Право собственности на Материалы переходит к Заказчику в соответствии со Статьей 64.1 Договора. Несмотря на то, что право собственности на Материалы перешло к Заказчику, как указано в настоящем пункте Договора, Подрядчик несет все риски утраты, повреждения Материалов, бремя содержания Материалов, причинения вреда третьим лицам такими Материалами, их имуществу, окружающей среде, иных любых рисков, связанных с использованием Материалов до даты, определенной в Статье 66.1 Договора. Статья 32. Поставка Оборудования
32.1. Подрядчик обязуется поставить все Оборудование, необходимое для строительства Объекта (Объектов) в соответствии с условиями Договора.
32.2. В отношении поставщиков Оборудования Подрядчик выполнит все требования, установленные Статьей 20 ("Субподрядчики"), а также требования, предусмотренные Пунктами 32.6.
32.3. Подрядчик несет ответственность за транспортировку Оборудования до Строительной площадки и в ее пределах.
32.4. Все Оборудование должно быть новым и не использоваться ранее на момент поставки его на Строительную площадку, с датой изготовления не ранее 2009 года.
32.5. Стороны подтверждают, что объем Работ включает доставку Оборудования на условиях DDP до Строительной площадки в соответствии с Инкотермс 2000.
32.6. Выбор Оборудования осуществляется с учетом требований, предусмотренных Приложением №1.
32.7. Подрядчик предоставляет (если иное не предусмотрено настоящим Договором, в счет Договорной Цены) Заказчику все документы, прямо предусмотренные и обязательные для предъявления в соответствии с положениями Применимого права (в том числе, (a) в отношении Оборудования, поставляемого не с территории Российской Федерации, сертификат ГОСТ-Р, разрешения на применение технических устройств, документы, подтверждающие прохождение технического освидетельствования и их регистрации в Ростехнадзоре или (b) любой иной документ в отношении качества, безопасности и применения поставленного Оборудования, включая паспорта, сертификаты качества, разрешенные к использованию на территории Российской Федерации; сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, а также документы, подтверждающие пожарную безопасность, промышленную безопасность, санитарно-гигиеническую безопасность и иные виды безопасности).
32.8. Оборудование и программное обеспечение, включенное в Оборудование, должны быть снабжены интерфейсом (внешней визуальной частью программного обеспечения, непосредственно связанной с пользователем) на русском языке.
32.9. Оборудование поставляется в комплекте с запасными частями, необходимыми для пусконаладки, проведения Комплексного Опробования и в течение периода ввода Объекта (Объектов) в эксплуатацию. 32.10. В случае применения какого-либо гарантийного периода, установленного производителем, в отношении Оборудования, и если данный Гарантийный Период выходит за пределы Гарантийного периода, Подрядчик уведомляет Заказчика о данном гарантийном периоде и передает Заказчику все права в отношении гарантийного периода производителей Оборудования, выходящего за пределы Гарантийного Периода, после истечения Гарантийного Периода по настоящему Договору.
32.11. Если в ходе проведения Работ возникает обоснованное сомнение относительно того, считается ли тот или иной компонент Материалом или Оборудованием, Стороны согласовывают между собой, к какой категории его отнести - Материалам или Оборудованию.
Статья 33. Контроль качества Оборудования в процессе производства 33.1. Подрядчик осуществляет контроль качества в отношении Оборудования.
33.2. Подрядчик обеспечивает возможность (посредством включения соответствующих условий в Договор субподряда с производителем или продавцом Основного оборудования или иным образом) своего присутствия, а также присутствия Представителя Заказчика и/или иного назначенного Заказчиком лица при проведении контроля качества в соответствии с настоящей Статьей; при условии, что данное присутствие при проведении контроля качества (a) запрашивается не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до того момента, когда Представитель Заказчика и/или иное назначенное лицо должны прибыть для присутствия в период проведения контроля качества; и (b) предусматривает соблюдение любых разумных ограничений и условий, возлагаемых производителем или продавцом данного Оборудования. 33.3. Затраты и расходы, связанные с деловыми поездками Представителя Заказчика и/или иного назначенного Заказчиком лица для присутствия при проведении контроля качества в соответствии с настоящей Статьей, оплачиваются Заказчиком.
Статья 34. Транспортировка и импорт оборудования 34.1. Подрядчик несет ответственность за транспортировку Оборудования на Строительную Площадку и по самой Строительной Площадке. Подрядчик уведомляет Заказчика обо всех схемах транспортировки Основного Оборудования (включая подробные сведения обо всех возможных альтернативных маршрутах, которые рассматривает Подрядчик). Заказчик вправе представить свои замечания на предложенные схемы транспортировки. Подрядчик должен рассмотреть все замечания Заказчика и предложить исправленный проект схем транспортировки.
34.2. Подрядчик является таможенным декларантом Оборудования, ввозимого на территорию России. Подрядчик несет ответственность за все формальности и риски, связанные с таможенным досмотром и импортом Оборудования, получением таможенного разрешения от Государственных органов власти, отвечающих за таможенный контроль и импорт. Вышеупомянутые формальности должны быть выполнены Подрядчиком таким образом, чтобы не создавалась задержка в выполнении Работ. Все налоги, таможенные и импортные пошлины, а также оплаты, связанные с таможенным оформлением, и необходимые для получения Разрешения на выпуск в свободное обращение, оплачивает Подрядчик в счет Договорной Цены. Любая задержка с таким прохождением таможенных и импортных формальностей вне зависимости от причины такой задержки не является основанием для Подрядчика требовать продления Графика исполнения Договора или изменения Договорной цены.
34.3. При отправке каждой партии Оборудования Подрядчик направляет Заказчику Уведомление с описанием Оборудования и указанием места отправления и способа поставки, а также приблизительного времени и места прибытия Оборудования в Российскую Федерацию и на Строительную Площадку. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех транспортных документов. Статья 35. Упаковка и маркировка Оборудования и Материалов
35.1. Оборудование и Материалы должны поставляться в упаковке производителя. Упаковка должна полностью защищать Оборудование и Материалы от повреждений любого характера во время их транспортировки и хранения. Надписи на упаковке должны быть выполнены на русском языке, а для импортного Оборудования - на русском и английском языках. На упаковке должны быть указаны следующие сведения:
1) Вес и размер грузов; 2) Центр тяжести; 3) Условия хранения; и
4) Маркировка, указывающая место закрепления для подъема груза. 35.2. Если Материалы и Оборудование поставляются без упаковки, маркировка с указанием мест закрепления для Материалов и Оборудования должна наноситься на Материалы и Оборудование, а Оборудование большого веса должно иметь зацепы для закрепления. 35.3. Условия хранения и маркировка для Материалов и Оборудования, на которые не наносится маркировка, должны указываться на метках, прикрепленных к Материалам и Оборудованию. 35.4. На упаковке Материалов и Оборудования или на каждой метке должны указываться следующие сведения: 1) Соответствующий номер контракта на поставку, название грузополучателя; 2) Вес брутто и нетто Материалов и Оборудования; 3) Место назначения Материалов и Оборудования; 4) Название грузополучателя Материалов и Оборудования; 5) Соответствующие номера и общее количество грузов; 6) Адрес грузоотправителя Материалов и Оборудования;
7) Указания по обращению с грузом, такие как "Не кантовать", "Не бросать", и т.п. 35.5. С каждой отправляемой партией Материалов и Оборудования должны отправляться две копии упаковочного листа. Одна копия упаковочного листа должна быть помещена вовнутрь ящика или упаковки, вторая копия должна быть размещена снаружи ящика или упаковки, в водонепроницаемом конверте, который должен быть закреплен таким образом, чтобы он не оторвался или не был утерян во время транспортировки. Статья 36. Осмотр Оборудования
36.1. Не менее чем за 10 (Десять) дней до поступления партии Оборудования на Строительную Площадку Подрядчик должен сообщить Заказчику предположительную дату ее поступления, и, если Оборудование к тому времени уже было отправлено, должен предоставить ему копию упаковочного листа на это Оборудование и/или товарно-транспортной накладной (коносамента).
36.2. Подрядчик должен с участием представителя Заказчика проверить внешнее состояние контейнеров и упаковок с Оборудованием, чтобы установить наличие внешних повреждений, а также должен проверить количественное соответствие отправленных и полученных на Строительной Площадке единиц Оборудования, согласно данным, указанным в документации об отправке и в настоящем Договоре.
36.3. Проверка содержимого ящиков должна проводиться на Строительной Площадке с участием представителей Заказчика и Подрядчика; Подрядчик должен вскрывать все поврежденные ящики в каждой партии Оборудования.
36.4. Подрядчик за 3 (три) дня до вскрытия ящиков в письменной форме уведомляет Заказчика о планируемой дате вскрытия ящиков (которая должна быть назначена на такое время, чтобы Оборудование, содержащееся в этих ящиках, могло быть использовано для проведения Работ), чтобы проверить соответствие между содержимым ящиков и данными, указанными в упаковочных листах и/или товарно-транспортных накладных (коносаментах). На основании результатов проверки содержимого ящиков. Стороны составляют и подписывают акты о приемочном контроле или акты о рекламациях (если таковые есть), в которых должны быть указаны следующие данные: 1) Дата и место составления акта; 2) Соответствующий номер и дата заключения настоящего Договора; 3) Описание Оборудования; 4) Состояние ящиков/упаковок и их сохранность; 5) Соответствующие номера грузов, в которых была обнаружена недостача и/или Дефекты; 6) Количество мест в полной партии Оборудования; 7) Описание обнаруженных Дефектов и повреждений, с приложенными фотографиями дефектов (в случае составления рекламационных актов).
36.5. Если во время совместного контроля Оборудования на Строительной Площадке между Представителями Сторон возникают разногласия относительно содержания акта приемки, то любая из Сторон может предъявить Оборудование независимой экспертной организации или независимому эксперту на повторную проверку. Свидетельство, выдаваемое этой организацией или экспертом, будет являться основанием для рекламации. Затраты по привлечению независимой экспертной организации или независимого эксперта относятся на виновную Сторону.
36.6. Во избежание сомнений, участие Заказчика в Осмотре Оборудования в соответствии с настоящей Статьей 36 и в контроле качества в соответствии со Статьей 33 не освобождают Подрядчика от ответственности по настоящему Договору за какие-либо Дефекты в Оборудовании, Работках или завершенном Объекте (Объектах) впоследствии.
Статья 37. Переход права собственности на Оборудование
37.1. Оборудование переходит в собственность Заказчика в момент его прибытия на Строительную Площадку. Заказчик принимает Оборудование по акту приема - передачи (товарно-транспортной накладной). Моментом прибытия Оборудования на Строительную Площадку считается дата, указанная в акте приема - передачи (товарно-транспортной накладной). Подрядчик отвечает за недостатки в Оборудовании, даже если такие недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке Оборудования от Подрядчика и не были оговорены в акте приема-передачи (товарно-транспортной накладной). 37.2. Заказчик передает Оборудование Подрядчику в монтаж по акту формы ОС-15 или для использования на Объекте (Объектах) одновременно с приемкой этого Оборудования на Строительной Площадке в соответствии с Пунктом 37.1. Без ограничения иных положений настоящего Договора, если какое-либо Оборудование не соответствует требованиям Договора, Подрядчик имеет право, на свое усмотрение:
1) заменить несоответствующее Оборудование за счет Подрядчика или;
2) устранить Дефекты Оборудования за счет Подрядчика при условии обеспечения надлежащего качества этого Оборудования. 37.3. Подрядчик использует Оборудование, переданное ему Заказчиком, только для выполнения Работ в соответствии с настоящим Договором.
37.4. Несмотря на то, что право собственности на Оборудование перешло от Подрядчика к Заказчику, как сказано в настоящей статье, Подрядчик несет все риски случайной гибели и случайного повреждения Оборудования, в том числе бремя содержания оборудования, причинения вреда третьим лицам таким Оборудованием, их имуществу, окружающей среде в процессе исполнения обязательств по Договору, иных любых рисков, связанных с использованием Оборудования до даты, определенной в пункте 66.1 Договора. Статья 38. Обеспечение сохранности Оборудование и Материалов
38.1. Во время транспортировки, хранения, монтажа, испытаний, Оборудования и Материалов Подрядчик должен обеспечить сохранность Оборудования и Материалов, в том числе принять меры, установленные Обязательными Техническими Правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности, правилами техники безопасности согласно требованиям Применимого Права.
Статья 39. Не применяется
Раздел V.СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Статья 40. Внесение изменений в утвержденную Техническую документацию
40.1. Если Подрядчик хочет внести изменения в Техническую документацию, которая ранее была утверждена Заказчиком, Подрядчик должен заранее уведомить об этом Заказчика, после чего Подрядчик отправляет Заказчику соответствующую измененную документацию согласно процедуре, установленной в Статье 29.
Статья 41. Начало строительных и монтажных работ
41.1. В случаях, когда того требует Применимое Право, Заказчик должен направить Уведомление о начале строительных и монтажных работ соответствующим Государственным органам власти, и предоставить копию этого уведомления Подрядчику. Статья 42. Государственный строительный надзор
42.1. Если при выполнении Работ в соответствии с Применимым Правом необходимо осуществление государственного строительного надзора, Подрядчик выполнит все необходимые мероприятия с тем, чтобы соответствовать требованиям Применимого Права.
Статья 43. Строительная площадка
43.1. Заказчик передает Строительную Площадку Подрядчику до начала строительно-монтажных работ (СМР). При этом возможна передача Строительной площадки частями для целей выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком по мере необходимости их производства. Передача Строительной площадки (ее части) осуществляется Заказчиком до дат начала соответствующих СМР, указанных в Графике Исполнения Договора (Приложение №5 к Договору). В случае если Подрядчик фактически не готов к началу производства СМР Заказчик вправе продлить срок передачи Строительной площадки (ее части) на соответствующий срок. Передача Строительной Площадки должна быть оформлена соответствующим актом приема-передачи. В случае необходимости производства работ по Договору на территории Строительной площадки, ранее переданной третьему лицу (другому подрядчику Заказчика), Заказчик обеспечивает допуск Подрядчика на территорию такой Строительной площадки, что является надлежащей передачей Строительной площадки Подрядчику Заказчиком. Подрядчик заблаговременно: (1) за 2 (Два) недели до начала производства Подрядчиком работ по Договору на территории Строительной площадки, ранее переданной третьему лицу, уведомляет Заказчика о необходимости допуска Подрядчика на такую территорию с указанием предварительной даты допуска; (2) за 5 (Пять) рабочих дней до начала производства Подрядчиком Работ по Договору на территории Строительной площадки, ранее переданной третьему лицу, направляет Заказчику письменную заявку о необходимости допуска Подрядчика на такую территорию с указанием окончательной даты допуска. При этом Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменной заявки о допуске с окончательной датой предоставляет Подрядчику трехсторонний допуск (за подписью Заказчика и третьего лица, которому площадка была ранее передана) для производства работ на такой площадке. При этом Подрядчик обязан обеспечивать взаимодействие с другими подрядчиками Заказчика, Участниками Проекта на такой Строительной площадке и согласовывать свои действия с ними без ущерба срокам производства работ по Договору.
43.2. Строительная площадка включает также любую и всю внеплощадочную инфраструктуру, такую как инженерные коммуникации и подъездные пути, в том числе расположенные вне границ указанных в Приложении №14 земельных участков. В течение срока действия Договора Заказчик может расширить Строительную площадку путем включения в пределы Строительной площадки прилегающих территорий или иным образом для строительства объектов и коммуникаций, предусмотренных настоящим Договором. Такое расширение Строительной площадки не должно рассматриваться как Изменение Объема Работ и Подрядчик не получает права на дополнительную компенсацию или увеличение Договорной Цены исключительно в результате такого расширения Строительной площадки.
43.3. Подрядчик готовит Строительную площадку для проведения строительных и монтажных Работ. Подрядчик не имеет обязательств и не несет ответственности, а также не принимает на себя рисков при обнаружении какого-либо загрязнения почвы на Строительной Площадке, обоснованно не позволяющего Подрядчику выполнять работы на Строительной Площадке.
43.4. Подрядчик в счет Договорной Цены строит временные здания, монтирует строения и коммуникации в тех местах на Строительной Площадке, где это необходимо для проведения Работ и хранения Оборудования и Материалов. Заказчик, совместно с Подрядчиком, выбирает и утверждает места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. Расходы за устранение и вывоз таких грунта, мусора, насаждений и материалов включены в Договорную цену. Расходы на складское хранение Оборудования и Материалов, включая стоимость использования специальных мест для их хранения, относятся на Подрядчика.
43.5. Подрядчик обязан ограничивать свои действия и действия нанятых им Субподрядчиков территорией Строительной Площадки, а также, только в случае согласования с Заказчиком, дополнительными участками, которые могут предоставляться Подрядчику по согласованию с Заказчиком в качестве рабочих зон. Если согласование выделения какого-либо из таких дополнительных участков проходит после заключения Договора, такие участки будут составлять часть Строительной Площадки. Подрядчик должен предпринять необходимые меры для того, чтобы его персонал и Оборудование находились в пределах Строительной Площадки, и должен обеспечить максимальную эффективность использования инфраструктуры, расположенной на Строительной Площадке. 43.6. Оборудование и лишние Материалы Подрядчика должны храниться на Строительной Площадке надлежащим образом, либо такое Оборудование и лишние Материалы должны быть удалены со Строительной Площадки. Подрядчик должен следить за тем, чтобы на Строительной Площадке не было мусора или неиспользуемых временных строений и объектов. Собственником мусора и отходов является Подрядчик, если по указанию Заказчика определенные Заказчиком отходы не остаются в собственности Заказчика.
43.7. До подписания и как условие подписания акта Существенного Завершения, а также Акта Финального Завершения Подрядчик очищает Строительную Площадку и убирает с нее все Оборудование Подрядчика, лишние Материалы, металлолом, мусор, а также временные строения и объекты Подрядчика. Подрядчик должен оставить Строительную Площадку чистой и безопасной. Тем не менее, на протяжении Гарантийного Периода Подрядчик может хранить на Строительной Площадке в местах, согласованных с Заказчиком, такие предметы и/или Оборудование, которые необходимы Подрядчику для выполнения его обязательств в течение Гарантийного Периода, указанных в настоящем Договоре, не создавая при этом неудобств в использовании Объекта (Объектов) для Заказчика.
43.8. Подрядчик должен в счет Договорной цены обеспечить круглосуточную охрану Строительной Площадки вплоть до Даты Существенного Завершения. Статья 44. Разметка Строительной Площадки 44.1. Подрядчик выполняет Работы по разметке Строительной Площадки и привязке Объекта (Объектов) к геодезическим знакам, координатам, уровням, а также созданию геодезической разбивочной основы для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям Обязательных Технических Правил. 44.2. На основании результатов разметки Строительной Площадки, Подрядчик составляет план размещения на территории зданий и строений, а также каталоги координат и высот геодезических знаков.
44.3. Подрядчик несет ответственность за проведение корректной и правильной геодезической разметки Объекта (Объектов) по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих Работ Подрядчик исправляет за свой счет.
44.4. После завершения строительных и монтажных Работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных Работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
Статья 45. Оборудование Подрядчика 45.1. Подрядчик должен доставить на Строительную Площадку Оборудование Подрядчика в количестве, необходимом для надлежащего выполнения Работ. 45.2. Все Оборудование Подрядчика должно быть в хорошем состоянии, должно подходить для соответствующих типов Работ и иметь все необходимые сертификаты, документы о проверках, либо другие документы, подтверждающие качество, возможность использования в соответствии с требованиями Применимого Права. 45.3. Заказчик может потребовать замены любой единицы Оборудования Подрядчика, которая не соответствует требованиям Пункта 45.2. В таком случае Подрядчик должен незамедлительно заменить соответствующее Оборудование Подрядчика. Статья 46. Исполнительная документация. Журнал производства работ. 46.1. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Договора и Обязательных Технических Правил должен подготовить и обновлять полный комплект Исполнительной Документации, включая общий и специальные журналы, в которых описывается ход Работ; исполнительные диаграммы, инструментальные съемки смонтированных на Объекте (Объектах) элементов, рабочие чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или правомерно внесенным в них изменениям (далее - "Исполнительная документация"), обеспечивая достоверность и полноту фактических сведений о выполненных Работах и Объекте (Объектах). 46.2. Исполнительная документация должна храниться на Строительной Площадке и использоваться только в указанных в настоящем Договоре целях. 2 (Две) копии проекта Исполнительной документации должны быть предоставлены Заказчику до начала индивидуальных испытаний Оборудования. Стороны признают и подтверждают, что проект Исполнительной документации, предоставленный до начальных индивидуальных испытаний, будет проходить дальнейшее рассмотрение, исправление и корректировку на протяжении периода таких испытаний. 2 (Две)копии Исполнительной документации должны быть представлены Заказчику до Даты Существенного Завершения. Объект (Объекты) не считается завершенным и готовым к Существенному Завершению, пока Заказчику не будет предоставлена Исполнительная документация. Стороны признают и подтверждают, что Исполнительная документация, предоставленная в соответствии с настоящим Пунктом перед Датой Существенного Завершения, будет являться откорректированной версией, с исправлениями, внесенными от руки. Тем не менее, во всех иных отношениях такая Исполнительная документация будет полной и точной применительно к ее объему и содержанию. Окончательная Исполнительная документация предоставляется Заказчику в течение 90 (Девяноста) дней с Даты Существенного Завершения. 46.3. Общий и специальные журналы (далее в тексте: "Журналы"), являющиеся частью Исполнительной документации, должны соответствующим образом храниться Подрядчиком, и должны отражать весь процесс выполнения Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с ведением Работ и имеющие значение для отношений между Заказчиком и Подрядчиком. По завершении работ Журналы в объеме Исполнительной документации передаются Заказчику.
46.4. Подрядчик по требованию Заказчика должен без промедления предоставить Заказчику Журналы. 46.5. Если Заказчик недоволен качеством Работ, используемых при выполнении Работ Материалов или же записями, которые ведет Подрядчик в Журналах, Заказчик имеет право записать в Журнал свои обоснованные замечания. 46.6. Отсутствие критических замечаний Заказчика в Журнале не освобождает Подрядчика от его ответственности и не считается одобрением его действий со стороны Заказчика. Статья 47. Скрытые Работы 47.1. Подрядчик и Заказчик согласовывают перечень Работ (включая конструкции и сборные части), которые Подрядчик должен закрыть в процессе выполнения Работ, и которые должны пройти проверку Заказчика перед их закрытием ("Скрытые Работы"). В ходе выполнения Работ представители Заказчика и Подрядчика на Строительной Площадке согласовывают между собой все другие элементы, которые будут закрыты (скрыты) Подрядчиком в ходе выполнения Работ, и которые должны пройти проверку Заказчика перед их скрытием. Эти скрытые элементы также будут считаться Скрытыми Работами. Подрядчик должен заранее, но не позже чем за 5 (Пять) Рабочих Дней до соответствующего закрытия, в письменной форме уведомить Заказчика о том, что скрываемые работы готовы к закрытию. Готовность таких Скрытых Работ к их закрытию должна быть проверена и подтверждена актом, подписываемым каждой из Сторон. В случае если в течение 5 (Пять) дней Заказчик не приступает к приемке Скрытых Работ, Подрядчик получает право на перенос сроков Работ и вправе приостановить Работы, выполнение которых зависит от скрытия с обязательным Уведомлением Заказчика в день приостановки. Такая задержка является задержкой по вине Заказчика и у Подрядчика возникает право на продление сроков и компенсацию Расходов, вызванных такой задержкой. Подрядчик не вправе до приемки Скрытых Работ Заказчиком скрывать работы.
47.2. Если какие-либо Скрытые Работы скрываются без согласия со стороны Заказчика, тогда по требованию Заказчика Подрядчик должен открыть любую часть Скрытых Работ, а затем после проведения контроля этих работ Заказчиком соответствующим образом закрыть такие Скрытые Работы за свой счет.
47.3. Если Заказчик требует последующего открытия любой части Скрытых Работ, а затем их последующего скрытия, Подрядчик должен выполнить все эти работы, а связанные с ними расходы и затраты выплачиваются Подрядчику в порядке, установленном для Изменения Объема. В случае если при последующем открытии на таких Скрытых Работах будет обнаружен какой-либо Дефект, Подрядчик должен устранить этот Дефект за свой счет, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика дополнительной оплаты своих расходов в связи с открытием и последующим закрытием таких Скрытых Работ.
47.4. Стороны понимают и признают, что приемки со стороны Заказчика Скрытых Работ не освобождают Подрядчика от ответственности за Дефекты в Скрытых Работах или Объекте (Объектах).
Статья 48. Аварийные работы 48.1. Если по причине аварийной ситуации, возникшей в связи или в процессе выполнения Договора, необходимо срочное принятие каких-либо защитных или исправительных мер в целях предотвращения ущерба Объекту (Объектам), жизни людей, окружающей среде или имуществу Заказчика, Подрядчик должен, обеспечивая то же самое со стороны Субподрядчиков, предпринять такие меры, которые разумно необходимы в таких обстоятельствах.
48.2. Если Подрядчик не может незамедлительно принять такие меры, Заказчик вправе, но не обязан, самостоятельно принять или обеспечить принятие таких мер в той степени, в какой Заказчик считает это необходимым для предотвращения ущерба Объекту (Объектам), окружающей среде или какому-либо лицу. В этом случае Заказчик должен в кратчайшие сроки после возникновения такой аварийной ситуации направить Подрядчику письменное Уведомление об аварийной ситуации, проделанной работе и ее документальном обосновании. Все расходы, понесенные Заказчиком в связи с такой работой, возмещаются Заказчику Подрядчиком при условии, что аварийная ситуация возникла по причинам, не зависящим от Заказчика или материализации рисков, принятых на себя Подрядчиком по настоящему Договору. Статья 49. Индивидуальные испытания Оборудования и функциональные испытания систем Объекта (Объектов); Рабочая приемка
49.1. Подрядчик должен провести индивидуальные испытания Оборудования, а также функциональные испытания систем Объекта (Объектов) в соответствии с (a) Обязательными Техническими Правилами и (b) планом проведения испытаний, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.
49.2. Заказчик и Подрядчик учреждают рабочую комиссию на Строительной Площадке ("Рабочая комиссия"). Состав Рабочей комиссии согласовывается Сторонами, в соответствии с требованиями Обязательных технических правил. В обязанности Рабочей комиссии входит приемка всех испытаний, указанных в Статьях 49-52, в порядке, установленном Обязательными техническими правилами, и рабочая приемка Объекта (Объектов) в соответствии с Применимым Правом. Подрядчик предоставляет Рабочей комиссии для проведения ее деятельности всю документацию, которая должна быть представлена согласно требованиям Обязательных технических правил.
49.3. Комплексное Опробование Объекта (Объектов) проводится на всем Объекте (Объектах) в совокупности после индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний систем Объекта (Объектов) в соответствии со Статьями 50 и 51.
49.4. По завершении работы (включая, во избежание сомнений, Комплексное Опробование и Гарантийное испытание) Рабочая комиссия подписывает акт рабочей приемки, который является основанием для Заказчика подписать Акт Существенного Завершения при условии наступления иных условий Существенного Завершения.
Статья 50. Сроки проведения Комплексного Опробования
50.1. Когда Подрядчик убедился, что:
1) Он завершил все необходимые для безопасного и полного проведения Комплексного Опробования Работы, в соответствии с Обязательными техническими правилами включая (если применимо): (1) достижение механического и конструкционного завершения Объекта (Объектов) (2) проведение испытаний, указанных в Статье 49, (3) организацию обучения эксплуатационного и ремонтного персонала Заказчика, (4) получение всех разрешений, необходимых для проведения Комплексного Опробования, (5) подготовку комплекта Эксплуатационной документации в соответствии со Статьей 51 и (6) индивидуальную очистку, проверку на утечки, смазку и проверку соединений всего Оборудования, на основании которых было установлено, что все это Оборудование и рабочие системы смонтированы верно и правильно, корректно отвечают на все искусственные сигналы, передаваемые во время Индивидуальных испытаний Оборудования и функциональных испытаний систем, и они готовы к проведению Комплексного Опробования.;
2) Комплексное Опробование может быть проведено без нанесения какого-либо ущерба Оборудованию, рабочим системам и Объекту (Объектам); 3) Он завершил все Работы по присоединению Объекта (Объектов) к Внешней инфраструктуре согласно требованиям, указанным в Приложении №1. Подрядчик должен направить Заказчику письменное Уведомление, сообщающее, что Объект (Объекты) готов к проведению Комплексного Опробования, не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня проведения Комплексного Опробования. После получения вышеупомянутого уведомления от Подрядчика Заказчик должен либо представить Акт готовности к проведению Комплексного Опробования, подтверждающий согласие Заказчика с тем, что Объект (Объекты) готов к проведению Комплексного Опробования в день, указанный в полученном от Подрядчика уведомлении, или в письменной форме уведомить Подрядчика о любом невыполнении требований, указанных в Пункте 50.1, с обоснованным описанием причин.
Дата проведения Комплексного Опробования определяется в Графике исполнения Договора и должна учитывать срок проведения Комплексного Опробования по Договору генерального подряда (Контракту) № ***от _ г. между Заказчиком и Консорциумом ***. Заказчик вправе продлить запланированный срок проведения Комплексного Опробования в соответствии с Графиком выполнения Работ по Договору. Продление Заказчиком в одностороннем порядке срока проведения Комплексного Опробования влечет продление сроков выполнения Подрядчиком Работ по Договору на срок продления проведения Комплексного Опробования без применения мер ответственности к Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ по Работ по Договору. При этом продление Заказчиком в одностороннем порядке срока проведения Комплексного Опробования предоставляет Подрядчику право на продления Даты Финального Завершения и компенсацию Заказчиком расходов Подрядчика в соответствии со статьей 71.8.
Статья 51. Проведение Комплексного Опробования 51.1. Целью Комплексного Опробования Объекта (Объектов) является проверка совместной работы агрегатов, инженерных систем, а также Оборудования под нагрузкой. Началом Комплексного Опробования считается включение Объекта (Объектов) в сеть или под нагрузку. До момента проведения Комплексного Опробования Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект Эксплуатационной Документации. 51.2. Комплексное Опробование считается успешным, если агрегаты, инженерные системы и Оборудование Объекта (Объектов) работают нормально и беспрерывно в течение 72 (Семьдесят два) часов при номинальной нагрузке. 51.3. Контрольно-измерительные приборы, блокирующие устройства, устройства сигнализации и удаленного контроля, устройства защиты и автоматического контроля, указанные в Технической Документации и необходимые для нормальной работы Объекта (Объектов), должны быть включены на время проведения Комплексного Опробования. 51.4. Если Обязательные Технические Правила устанавливают обязательные требования к проведению Комплексного Опробования, то Комплексное Опробование должно проводиться в соответствии с такими Обязательными техническими правилами. Подрядчик во время проведения Комплексного Опробования управляет персоналом Заказчика и несет ответственность за ущерб, нанесенный эксплуатационным персоналом Заказчика, за исключением случаев, когда такой ущерб вызван умышленными действиями эксплуатационного персонала Заказчика. После завершения Комплексного Опробования Стороны составляет акт Комплексного Опробования. Если проведение Комплексного Опробования обнаружило несоответствие Объекта (Объектов) требованиям Договора, то Комплексное Опробование необходимо повторить для подтверждения соответствия Объекта (Объектов) указанным требованиям.
51.5. В ходе Комплексного Опробования вода, топливо, электричество, эксплуатационный персонал предоставляются Заказчиком для их использования Подрядчиком/Субподрядчиком в соответствии с Договором, остальные ресурсы, включая масла, катализаторы, химикаты и расходные материалы, предоставляются Подрядчиком. Статья 52. Гарантийное испытание 52.1. Гарантийное испытание проводится Подрядчиком. Во время проведения Гарантийного испытания присутствует персонал Заказчика и, если это необходимо, персонал Субподрядчиков. Подрядчик должен в кратчайшие возможные сроки предоставить Заказчику все сведения относительно проведения и результатов Гарантийного испытания, которые Заказчик может обоснованно затребовать.
52.2. Гарантийное испытание должно проводиться во время, назначенное Подрядчиком, оно может проводиться одновременно или после Комплексного Опробования. При проведении Гарантийного испытания, Подрядчик должен придерживаться всех действующих требований поставщиков Основного Оборудования, чтобы избежать любого нарушения гарантийных условий поставщиков Основного Оборудования. Гарантийное испытание должно проводиться в соответствии с программой испытаний.
52.3. В ходе Гарантийного Испытания вода, топливо, электричество, эксплуатационный персонал предоставляются Заказчиком для их использования Подрядчиком/Субподрядчиком в соответствии с Договором, остальные ресурсы, включая масла, катализаторы, химикаты и расходные материалы, предоставляются Подрядчиком. Подрядчик во время проведения Гарантийного испытания управляет эксплуатационным персоналом Заказчика и несет ответственность за ущерб, нанесенный эксплуатационным персоналом Заказчика, за исключением случаев, когда такой ущерб вызван умышленными действиями эксплуатационного персонала Заказчика.
Статья 53. Результаты Гарантийного испытания
53.1. Если при проведении Гарантийного испытания обнаруживается, что Объект (Объекты) не соответствует Гарантированным Производственным Показателям или одному из Гарантированных Производственных Показателей Заказчик вправе по своему собственному усмотрению:
1) Потребовать от Подрядчика устранения Дефектов и проведения повторных Гарантийных Испытаний в указанные Заказчиком сроки. При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за недостижение Существенного Завершения к Ожидаемой Дате Существенного Завершения. При неуспешности повторных Гарантийных Испытаний Подрядчик будет обязан следовать указаниям Заказчика, а Заказчик, кроме того, будет иметь права, предусмотренные подпунктом (b) настоящего Пункта ниже; или
2) Потребовать от Подрядчика, по выбору Заказчика:
a) уплатить Неустойки за Недостижение Гарантированных Производственных Показателей согласно Статьи 75 настоящего Договора и предоставить Заказчику или нанятому им третьему лицу доступ на Строительную площадку и полное содействие (за свой счет) в устранении ими Дефектов, при этом, без ограничения иных положений настоящего Договора и иных мер защиты Заказчика по Договору и Применимому Праву, Подрядчик должен компенсировать Заказчику убытки в связи с таким самостоятельным устранением Дефектов или привлечением третьих лиц, либо b) расторгнуть Договор и потребовать возмещения всех связанных с недостижением Гарантированных Производственных Показателей и расторжением Договора убытков.
53.2. Несмотря на любые иные положения Договора за Недостижение Гарантированных Производственных Показателей во всех случаях Заказчик вправе взыскать убытки, сверх указанных Неустоек, за исключением косвенных убытков и упущенной выгоды.
53.3. Все расходы на проведение повторных Гарантийных испытаний несет Подрядчик.
Статья 54. Ежемесячная приемка; Государственная приемка; Существенное Завершение; Финальное Завершение и Окончательная приемка Объекта (Объектов)
54.1. Ежемесячная приемка фактически выполненных в соответствующем месяце Работ (в том числе использованных Материалов) осуществляется по формам КС-2 и КС-3, приемка поставленного Оборудования осуществляется на основании товарно-транспортных накладных в состоянии "как есть". Заказчик в день приемки поставленного Оборудования передает Подрядчику в монтаж Оборудование в состоянии "как есть" по форме ОС-15.
Ежемесячная сдача-приемка фактически выполненных в соответствующем месяце Работ, поставленного Оборудования не влечет переход к Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения Объекта (Объектов), Работ (результата работ), использованных при выполнении Работ Материалов и Оборудования, указанные риски остаются на Подрядчике. Риск случайной гибели или случайного повреждения Работ, в том числе Работ, принятых в ходе ежемесячной приемки, поставленного Оборудования переходит к Заказчику только в дату, определенную в Пункте 66.1 Договора.
54.2. Подрядчик должен предоставить Заказчику документы по Объекту (Объектам), необходимые для надлежащего ввода Заказчиком Объекта (Объектов) в эксплуатацию. В случае обнаружения уполномоченными государственными органами недостатков в таких документах Подрядчик устраняет выявленные недостатки..
54.3. Подрядчик направляет Заказчику Уведомление не менее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до Даты Финального Завершения, сообщая, что Объект (Объекты) в указанный день будут готовы к Окончательной приемке. Окончательная приемка Объекта (Объектов) осуществляется только если подтверждено достижение Объектом (Объектами) Финального Завершения.
54.4. Заказчик после получения уведомления, указанного в Пункте 54.3, приступит к Окончательной приемке Объекта (Объектов) в день, указанный в уведомлении как день предлагаемого Финального Завершения согласно нормам, установленным в Обязательных технических правилах и в настоящем Договоре.
54.5. При достижении Существенного Завершения Стороны составляют и подписывают Акт Существенного Завершения по форме, установленной в Приложении №7 ("Акт Существенного Завершения"), в котором указывается Дата Существенного Завершения. При достижении Финального Завершения Стороны составляют и подписывают Акт Финального Завершения по форме, установленной в Приложении №7 ("Акт Финального Завершения"), в котором указывается Дата Финального Завершения. 54.6. Если допустимо в соответствии с Технической документацией, Применимым Правом возможна по предварительному согласованию с Заказчиком приемка каждого Объекта в отдельности или нескольких Объектов одновременно. В этом случае к такой приемке каждого Объекта или нескольких Объектов подлежат применению Пункты 54.2-54.5 Договора с оформлением Акта (Актов) Существенного Завершения для каждого Объекта, нескольких Объектов. При этом днем Существенного Завершения будет являться день приемки последнего Объекта (Объектов) с оформлением соответствующего Акта Существенного Завершения.
Статья 55. Начало коммерческой эксплуатации
55.1. Заказчик вправе начать коммерческую эксплуатацию Объекта (Объектов) в Дату Существенного Завершения.
55.2. При достижении Существенного Завершения Стороны составляют Акт Существенного Завершения, по форме, установленной в Приложении №7, в котором указывается Дата Существенного Завершения.
55.3. При наступлении Даты Существенного Завершения:
1) Объект (Объекты) переходит во владение Заказчика, а эксплуатацию Объекта (Объектов) осуществляет персонал Заказчика;
2) Заказчик принимает на себя ответственность за обеспечение всеми запасными частями и расходными материалами, необходимыми для эксплуатации Объекта (Объектов), включая топливо, смазочные масла, химикаты;
3) Сторонами согласовывается перечень Незавершенных работ;
4) Риск случайной гибели или повреждения Объекта (Объектов) переходит к Заказчику; 5) Начинается течение Гарантийного Периода.
55.4. Если после Даты Существенного Завершения Подрядчик хочет или должен провести на Объекте (Объектах) какие-либо Работы (включая завершение Незавершенных работ и устранение Дефектов), то Подрядчик должен согласовать с Заказчиком объем таких Работ и действия, необходимые для их выполнения, не менее чем за 3 (Три) дня до планируемого момента их начала.
55.5. Если Подрядчик выполняет какие-либо Работы в соответствии с Пунктом 55.4, Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный действиями своего персонала, персонала Заказчика, находящегося под управлением Подрядчика (кроме случаев умысла со стороны персонала Заказчика) и за все повреждения Объекта (Объектов), вызванные действиями его персонала, персонала Заказчика, находящегося под управлением Подрядчика (кроме случаев умысла со стороны персонала Заказчика).
Статья 56. Обучение персонала Заказчика
56.1. Подрядчик в счет Договорной цены до наступления Даты Существенного Завершения должен обеспечить обучение ремонтного и эксплуатационного персонала Заказчика с участием технических представителей производителей Оборудования.
56.2. Количество и категории персонала, который должен пройти обучение, процедуры программы обучения, вопросы, связанные с организацией обучения, а также последующей сертификацией, описаны в Приложении №9.
ГЛАВА VI.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Статья 57. Сроки выполнения Работ
57.1. Подрядчик начинает выполнение Работ в Дату Начала Работ и обеспечит производство Работ непрерывно и без задержек таким образом, чтобы Существенное Завершение было достигнуто в Ожидаемую Дату Существенного Завершения с достижением Контрольных Дат и Основных Контрольных Дат. Дата начала работ наступает в Дату Заключения Договора.
В случае если не по вине Подрядчика происходит задержка подписания соглашения о перемене лиц в обязательстве по Договору № от _, заключенному между Заказчиком и ЗАО Фирма "_______", и Заказчик не воспользовался своим правом на одностороннее внесудебное расторжение Договора согласно Пункту 24.1 настоящего Договора, то Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения Работ по Договору на период такой задержки.
Ожидаемая дата Существенного Завершения по Объекту (Объектам), за исключением Объекта 5, отстоит от Даты Заключения Договора на 18 (Восемнадцать) месяцев 20 (Двадцать) дней. Ожидаемая дата Финального Завершения по Объекту (Объектам), за исключением Объекта 5, отстоит от Ожидаемой Даты Существенного Завершения на 3 (Три) месяца, в течение которых Подрядчик обязан устранить Дефекты, указанные в Акте Существенного Завершения. Контрольные Даты, которые должны быть достигнуты Подрядчиком, представлены на Графике Исполнения Договора (Приложение №5 к настоящему Договору). График исполнения Договора представляет собой график "1-го Уровня" и подлежит детализации в соответствии со Статьей 59 настоящего Договора.
57.2. Исправления Дефектов, за которые Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору, не служат причиной для продления срока выполнения Работ и не дают Подрядчику права на Изменение Объема. Исправления Дефектов, которые произошли по причинам за которые отвечает Заказчик, служат причиной для продления срока выполнения Работ на период такого исправления и дают Подрядчику право на Изменение Объема в соответствии со Статьей 78 настоящего Договора.
57.3. Подрядчик настоящим принимает на себя обязательство вести Работы на круглосуточной основе 7 (Семь) дней в неделю. Подрядчик настоящим соглашается, что такая круглосуточная Работа 7 (Семь) дней в неделю была учтена им при расчете Договорной Цены и составлении графиков Работ по настоящему Договору и Подрядчик обязуется не требовать изменения графиков Работ или увеличения Договорной Цены исключительно на основе того, что Работы должны осуществляться круглосуточно 7 (Семь) дней в неделю.
57.4. Подрядчик настоящим ясно соглашается, что в интересах своевременной и экономически целесообразной реализации Работ Заказчик имеет намерение осуществить проект по ускоренному графику таким образом, чтобы Рабочая комиссия и государственная комиссия по Объекту (Объектам) состоялась в запланированные сроки, в связи с чем сроки выполнения Работ будут сжатыми. Подрядчик также соглашается, что как следствие ускоренного графика одни виды Работ могут также пересекаться с другими видами Работ. Таким образом, Подрядчик прямо соглашается, что расходы в связи с вышеуказанным считаются включенными в Договорную Цену и соглашается (i) подготовить всю документацию и выполнить все Работы на ускоренной основе без дополнительной компенсации; и (ii) руководствоваться приоритетами Заказчика в отношении своевременной подготовки и порядка следования документации и Работы.
Статья 58. не используется
Статья 59. Основной График Выполнения Договора
59.1. Подрядчик обязуется в течение 90 (Девяноста) дней от Даты Начала Работ предоставить на согласование Заказчику график выполнения Работ ("Основной График Выполнения Договора"). Основной График Выполнения Договора должен однозначно определять каждый Комплекс Работ и каждую Контрольную Дату. Основной График Выполнения Договора представляет собой график "2-го Уровня", должен содержать 250 - 400 видов Работ в разрезе Объектов и следующих направлений работ:
1) Работы, которые, согласно обоснованным требованиям Подрядчика, Заказчик должен выполнить свои обязательства по Договору, чтобы дать возможность Подрядчику выполнить Договор в соответствии с Основным Графиком Выполнения Договора. В случае если Заказчик не согласен с положениями Основного Графика Выполнения Договора в отношении сроков выполнения обязательств Заказчика, Заказчик обязан уведомить Подрядчика, и Подрядчик обязан в течение 7 (Семь) дней осуществить корректировку Основного Графика Выполнения Договора;
2) Работы по выполнению Проектных Работ, строительно-монтажные Работы, Работы по изготовлению и доставке оборудования и основных конструкций на строительную площадку, пусконаладочные Работы;
3) Контрольные Даты, Основные Контрольные Даты, точки подключения: вехи с указанием дат готовности для подключения и подачи рабочей среды.
59.2. Для каждой Работы Основного Графика Выполнения Договора в графике должны быть указаны следующие данные:
1) Идентификатор Работы. Не подлежит изменению до Даты Финального Завершения;
2) Название Работы;
3) Продолжительность в рабочих днях (план/факт/остаток);
4) Вид Работы: проектные, строительные (общестроительные, инженерные сети и т.п.), монтажные по типам оборудования, электротехнические, связь и сигнализация, КИПиА и АСУТП, пусконаладочные, изготовление, доставка и т.п.;
5) Технологические зависимости: предшественники и последователи;
6) Статус Работы;
7) Сроки выполнения Работ (план/факт/прогноз);
8) Для строительно-монтажных Работ - характеристические физические объемы (план/факт/остаток).
59.3. В Основном Графике Выполнения Договора должна будет соблюдена следующая детализация Работ:
1) Строительные, монтажные и пусконаладочные Работы - до вида работ;
2) Подготовка Проектной Документации - до документов и комплектов чертежей;
3) Изготовление и доставка оборудования на строительную площадку - до комплектов и единиц оборудования. Для основного оборудования должны быть отдельно указаны сроки изготовления и доставки;
4) Доставка основных конструкций - до Работ, необходимых для начала соответствующих строительных Работ, указанных в Основном Графике Выполнения Договора.
59.4. Общие сроки выполнения работ по Основному Графику Выполнения Договора должны находиться в рамках сроков, указанных в Статье 57 договора.
59.5. Основной График Выполнения Договора отображает (а) достижение Даты Существенного Завершения к Ожидаемой Дате Существенного Завершения и (b) достижение Даты Финального Завершения к Ожидаемой Дате Финального Завершения.
59.6. Основной График Выполнения Договора передается Заказчику:
1) В бумажном виде с подписью руководителя со стороны Подрядчика. При наличии замечаний к графику со стороны Заказчика Подрядчик устраняет их в течение 3-х рабочих дней и передает откорректированную версию Заказчику. После подписания графика Заказчиком данный график принимает статус Директивного;
2) В электронном виде в формате ПО Primavera (5.0 и выше) в виде файла с расширением "xer";
59.7. Подрядчик обязуется предоставлять график "3-го Уровня" по требованию Заказчика. 59.8. Персонал Заказчика вправе полагаться на Основной График Выполнения Договора при планировании своей деятельности. 59.9. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать задержку Ожидаемой Даты Существенного Завершения или какой либо Контрольной Даты от изначально запланированных в Директивном Основном Графике Выполнения Договора. В данном случае или в случае, если Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что Основной График Выполнения Договора не соответствует настоящему Договору или фактическому выполнению Работ или намерениям Подрядчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику измененный вариант Основного Графика Выполнения Договора в течение 10 рабочих дней с даты уведомления. 59.10. При этом любые корректировки, изменения по вине Подрядчика Основного Графика Выполнения Договора в соответствии с условиями настоящей статьи Договора не дают Подрядчику право изменения сроков выполнения Работ, определенных в пункте 57.1 Договора и Основных Контрольных Дат.
Статья 60. Обновление Графика. Соответствие Графику. Отклонения от Графика
60.1. Подрядчик обязан еженедельно вводить фактические данные в Основной График Выполнения Договора на основании текущего статуса работ, при необходимости корректировать прогнозные даты и еженедельно предоставлять сформированный таким образом актуализированный Основной График Выполнения Договора Заказчику. Фактические и прогнозные данные вводятся по показателям, определенным в п. 59.2 Договора.
60.2. Формат предоставления актуализированного Основного Графика Выполнения Договора Заказчику - в электронном виде в формате ПО Primavera (5.0 и выше) в виде файла с расширением xer и в формате PDF с подписью Руководителя со стороны Подрядчика.
60.3. На совещаниях, проводимых на Строительной площадке, и в ежемесячных отчетах Подрядчик обязан информировать Заказчика о: 1) Возникших нарушениях сроков, указанных в Основном Графике Выполнения Договора; и 2) Обстоятельствах, дающих разумные основания полагать, что сроки выполнения Работ, установленные Основным Графиком Выполнения Договора, будут или могут быть нарушены.
60.4. Если в какой-либо момент времени по вине Подрядчика:
1) Фактический ход Работ не будет позволять достичь Контрольных Дат, Основных Контрольных Дат, Существенного Завершения к Ожидаемой Дате Существенного Завершения и/или
2) Ход Работ отстает (или будет отставать в будущем) от Основного Графика Выполнения Договора, Заказчик вправе дать указание Подрядчику подготовить и представить Заказчику пересмотренный вариант Основного Графика Выполнения Договора, и сопроводительную записку, описывающую предлагаемые Подрядчиком действия, которые возможно предпринять в целях ускорения хода Работ так, чтобы достигнуть Контрольных Дат, Основных Контрольных Дат, Существенного Завершения к Ожидаемой Дате Существенного Завершения.
60.5. Если Заказчиком не оговаривается иное, Подрядчик предпримет любые действия, указанные в Пункте 60.4., включая увеличение продолжительности рабочего времени и/или числа персонала Подрядчика и/или Оборудования и Материалов. Все связанные с этим риски и расходы несет Подрядчик. Если такие действия влекут дополнительные расходы для Заказчика, Подрядчик возмещает данные расходы Заказчику в дополнение к суммам, подлежащим уплате согласно Статье 74.
60.6. Если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет достичь Существенного Завершения по вине Подрядчика в течение 30 (Тридцать) дней после наступления Ожидаемой Даты Существенного Завершения, Заказчик имеет право заявить Отказ от Договора и требовать компенсации убытков, связанных с нарушением и расторжением Договора.
60.7. В случае необоснованного нарушения (необоснованный задержки) на срок 30 (Тридцать) дней Заказчиком порядка и сроков оплаты, предусмотренных условиями Статьи 69, 70 и 71, Подрядчик по истечении указанного 30 (Тридцать) дневного срока уведомляет Заказчика о приостановке Работ на Объекте (Объектах), по которому имеет место необоснованная просрочка оплаты, за 30 (Тридцать) дней до приостановки. В названных обстоятельствах Подрядчик, без ущерба применению Подрядчиком иных способов правовой защиты, предусмотренных настоящим Договором и Применимым Правом, получает право на продление сроков исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, включая право на перенос соответствующих Контрольных Дат, Основных Контрольных Дат, Даты Существенного Завершения с соответствующей корректировкой Основного Графика Выполнения Договора на срок, равный периоду задержки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Статьями 69, 70 и 71
Статья 61. Продление сроков выполнения Работ
61.1. Контрольные Даты, Основные Контрольные Даты, Ожидаемая дата Существенного Завершения и Ожидаемая дата Финального Завершения могут быть отодвинуты только в тех случаях и с соблюдением условий, которые указаны в Статье 78 ("Изменения Объема").
61.2. Принимая во внимание тот факт, что Стороны заинтересованы в максимально быстром завершении Работ, Стороны приходят к соглашению, что ни одно из обстоятельств, за исключением прямо указанных в настоящем Договоре, не может считаться причиной продления сроков выполнения Работ для Подрядчика, вне зависимости от того, указано ли в настоящем Договоре, что те или иные условия и обстоятельства не должны влечь право Подрядчика требовать продления сроков выполнения Работ. Данное положение не влияет на права каждой из Сторон предъявления претензий и требований в соответствии со Статьей 13.
Статья 62. Распоряжение о Приостановке
62.1. Заказчик в любой момент может дать Подрядчику Распоряжение ("Распоряжение о Приостановке") о Приостановке Работ полностью или частично. С момента получения Распоряжения о Приостановке Подрядчик обязан обеспечить приостановку выполнения соответствующей части Работ. Выполнение Работ, не затронутых Распоряжением о Приостановке, должно быть продолжено.
62.2. Заказчик может в любой момент дать Подрядчику распоряжение на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в кратчайшие сроки после получения уведомления.
62.3. Если приостановка Работ продолжается более 180 (Сто восемьдесят) дней, Подрядчик имеет право затребовать от Заказчика разрешения на продолжение Работ. Если в течение 28 (Двадцать восемь) дней с момента получения запроса от Подрядчика Заказчик не дает ответа, Подрядчик вправе требовать согласования возможности исключения из объема Работ по Договору приостановленной части Работ.
62.4. Период приостановки Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, не считается просрочкой со стороны Подрядчика. Подрядчик имеет право на продление сроков Работ на период такой приостановки Работ по процедуре Статьи 78 ("Изменения Объема") и право на компенсацию Расходов в связи с такой приостановкой. Никакие проценты, пени, штрафы и убытки Подрядчику не начисляются.
Положения настоящего Пункта 62.4 не применяются к случаям, когда приостановка Работ вызвана неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
Статья 63. Консервация незавершенного Объекта (Объектов)
63.1. В случае приостановки Работ в соответствии со Статьей 62 на срок более 6 (Шесть) месяцев Заказчик вправе дать Подрядчику распоряжение о консервации незавершенного Объекта. Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан законсервировать Объект (Объекты), т.е. выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности незавершенного Объекта (Объектов) в течение продолжительного времени с тем, чтобы впоследствии имелась возможность возобновить строительство Объекта (Объектов). Процедуры, временные параметры, затраты на консервацию Объекта (Объектов) оговариваются Сторонами в дополнительном соглашении.
63.2. В течение времени, предусмотренного Договором, и в соответствии с его условиями, Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость Работ, выполненных на момент консервации и принятых Заказчиком, а также в течение согласованного Сторонами срока возмещает разумные, документально подтвержденные и согласованные с Заказчиком Расходы, связанные с прекращением Работ и консервацией незавершенного Объекта (Объектов).
63.3. Если Заказчиком выдано Подрядчику распоряжение о консервации незавершенных Объекта (Объектов), то Стороны рассмотрят изменения к Договору с соблюдением условий, которые указаны в Статье 78 настоящего Договора ("Изменения Объема").
ГЛАВА VII.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
Статья 64. Право собственности 64.1. Право собственности на Материалы переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ (в т.ч. по форме КС-2), в которых указаны объемы и стоимость Работ с использованием соответствующих Материалов.
64.2. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику согласно Статье 37. Право собственности на Оборудование Подрядчика остается за Подрядчиком на постоянной основе.
64.3. Объект (Объекты) во всякое время (в том числе и до Окончательной Приемки) является собственностью Заказчика.
64.4. Право собственности на результат Работ переходит к Заказчику с момента подписания Актов приемки выполненных Работ в соответствии со Статьей 71 настоящего Договора.
Статья 65. Содержание и уход за Объектом (Объектами)
65.1. Подрядчик несет ответственность за содержание Объекта (Объектов) вплоть до наступления одного из указанных событий:
1) Даты Существенного Завершения; или
2) Даты прекращения Договора согласно Статье 79.
Статья 66. Риски 66.1. Несмотря на положения Статьи 64, начиная с Даты Начала Работ и вплоть до более ранней из следующих дат (такая более ранняя дата считается "Датой Перехода Риска"): 1) Даты Существенного Завершения; или
2) Даты прекращения Договора согласно Статье 79, -
Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и риски случайной гибели и повреждения Объекта (Объектов), Работ, Оборудования и Материалов. С Даты Перехода Риска вся ответственность за обеспечение сохранности и риски случайной гибели и повреждения Работ, Оборудования и Материалов переходит к Заказчику.
66.2. Если утрата или ущерб Работам, Объекту (Объектам), Оборудованию или Материалам был нанесен в тот период, когда ответственность за сохранность и риск утраты и повреждения лежит на Подрядчике согласно настоящей Статье, Подрядчик обязуется устранить утрату или ущерб, покрыв все расходы самостоятельно, с целью обеспечения соответствия Работ, Объекта (Объектов), Оборудования и Материалов настоящему Договору, за исключением случаев, когда утрата или ущерб Работам на Объекте (Объектах), Оборудованию и Материалам был нанесен Заказчиком, его персоналом (работниками), включая субподрядчиков (Инженера) Заказчика (их работников).
Статья 67. Форс - мажор
67.1. Под обстоятельствами форс - мажора понимаются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые возникают не по воле и праву Сторон настоящего Договора, и наступление и последствие которых Стороны не смогли бы разумно предвидеть, используя средства, которые Стороны, повергшиеся воздействию форс-мажорных обстоятельств, могли бы использовать в специфической ситуации в соответствии с разумными требованиями и ожиданиями. Следующие обстоятельства считаются форс-мажорными обстоятельствами (исключительный перечень):
1) Ураганы, грозы, циклоны, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия; 2) Пожары и взрывы; 3) Война или военные действия, объявленные или не объявленные, восстание, революция, мятеж, террористические акты или угрозы террористических актов; 4) Ионизирующая радиация или радиоактивность, получаемая от ядерного топлива или ядерных отходов, возникших в результате взрыва ядерного топлива; радиоактивные токсичной взрывчатки или другие опасные вещества, включающие взрывоопасную ядерную составляющую;
5) Объявленные государством чрезвычайное положение, эмбарго.
67.2. Следующие события не могут считаться форс - мажорными обстоятельствами: 1) Невозможность осуществления платежа согласно настоящему Договору на дату осуществления данного платежа (кроме случаев, когда событие форс-мажора непосредственно влияет на возможность осуществить платеж - ограничения валютных платежей, сбои в банковских системах и иные подобные обстоятельства);
2) Забастовки, скрытые забастовки (работа "строго по правилам"), снижение производительности труда или другие трудовые конфликты, которые имеют отношение к Подрядчику, Субподрядчику и/или осуществляются его сотрудниками (за исключением, если такие забастовки, скрытые забастовки (работа "строго по правилам") или снижения производительности труда являются общенациональными или широко распространенными);
3) Любая просрочка, неисполнение (прямое или косвенное) в отношении получения Оборудования или Материалов Субподрядчиком, поставщиком или продавцом или для или от указанных лиц, за исключением, и в той степени, в которой такая просрочка или неисполнение вызваны событиями форс-мажора. 67.3. Ни Заказчик, ни Подрядчик не будут считаться нарушившими свои обязательства, если невыполнение таких обязательств обусловлено форс-мажорными обстоятельствами.
67.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно, но не позднее 14 (Четырнадцать) дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить сертификаты (справки), выдаваемые Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо органом местной власти. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащее Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них, как на причину освобождения от ответственности за невыполнение стороной её обязательств.
67.5. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорного обстоятельства, обязуется приложить все усилия для уменьшения последствий форс-мажора, включая осуществление разумных платежей Стороной, подвергшейся воздействию форс-мажорного обстоятельства, или по ее поручению. 67.6. Никакие штрафные санкции не начисляются за задержку. Форс-мажорные обстоятельства освобождают от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, но не освобождает от исполнения соответствующих обязательств.
67.7. Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства длятся непрерывно в течение более 180 (Сто восемьдесят) дней, Сторон проведут переговоры о возможном расторжении Договора.
Статья 68. Страхование
68.1. Страхование Строительно-монтажных работ, Окружающей собственности и Перевозки грузов (Оборудования и Материалов) по Проекту "Создание замещающей мощности на базе ПГУ- филиала "****" ОАО "***-" осуществлено Заказчиком по договору №*/***от и № /***от г. Подрядчик и его риски застрахованы перечисленными договорами как риски совместно застрахованной Стороны. Заказчик обязан ознакомить Подрядчика с условиями вышеназванных договоров, а Подрядчик обязан следовать (выполнять) их условия, как если бы эти договоры были им заключены самостоятельно, за исключением условий по уплате страховой премии.
68.2. Подрядчик в счет Договорной цены должен оформить у Утвержденного Страховщика и сохранять в силе или обеспечить оформление и сохранение в силе страховки, перечисленные ниже и в соответствии с условиями, изложенными в Приложении №8. Перед приобретением страховки Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком условия страхования.
Подрядчик должен обеспечить следующие виды страхования:
1) Страхование повреждения и/или утраты Оборудования Подрядчика на Строительной Площадке;
2) Другие виды страхования, которые могут быть согласованы сторонами настоящего документа, перечислены в вышеупомянутом Приложении №8 ("Требования к страхованию").
68.3. Заказчика необходимо указывать в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя во всех страховых полисах, оформляемых Подрядчиком, за исключением страхования повреждения и/или утраты Оборудования Подрядчика на Строительной площадке.
68.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии страховых полисов, как подтверждение того, что необходимые полисы действительны и имеют полную юридическую силу. Данные полисы должны предусматривать, что в случае аннулирования или существенного изменения договора страхования страховщики предварительно уведомляют Заказчика о подобных изменениях не позднее, чем за 21 (двадцать один) день. Подрядчик обязан соблюдать условия, изложенные в каждом страховом полисе. Подрядчик не имеет права вносить существенные изменения в Договор страхования без согласования с Заказчиком. После осуществления страхового платежа Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию платежного документа, подтверждающего факт осуществления платежа. 68.5. В случае если Подрядчик не может оформить страхование и предоставить полисы или платежные документы, подтверждающие уплату страховых взносов, соответствующие положениям настоящей Статьи, Заказчик вправе заключить Договор страхования для покрытия соответствующих рисков, которые не были застрахованы вследствие такого неисполнения обязательств Подрядчиком, и делать подлежащие уплате страховые взносы, что не ограничивает какого-либо иного права или способа защиты Заказчика. Данные платежи должны быть компенсированы Подрядчиком Заказчику и могут быть вычтены Заказчиком из любой суммы, которую он обязан выплатить Подрядчику. 68.6. Ничто в настоящей Статье не ограничивает обязанности или ответственность Подрядчика или Заказчика в рамках других положений настоящего Договора. Риски Сторон, не застрахованные в соответствии с настоящей Статьей, распределяются между Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
Глава VIII.ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПЛАТЕЖИ
Статья 69. Обязательство уплаты Договорной цены
69.1. Общая стоимость всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по всем Объектам (Договорная Цена) составляет рублей, без учета налога на добавленную стоимость (НДС), и состоит из:
1) Общей стоимости всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по Объекту * рублей, без учета налога на добавленную стоимость;
2) Общей стоимости всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по Объекту *, - рублей, без учета налога на добавленную стоимость;
3) Общей стоимости всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по Объекту *, - рублей, без учета налога на добавленную стоимость;
4) Общей стоимости всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по Объекту *, - рублей, без учета налога на добавленную стоимость;
5) Общей стоимости всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по Объекту *, - рублей, без учета налога на добавленную стоимость;
6) Общей стоимости всего объема Работ по Договору, включая Оборудование и Материалы, по Объекту *, - рублей, без учета налога на добавленную стоимость.
Укрупненная детализация Договорной Цены по Комплексам Работ и видам Работ приведена в Приложении №4 ("Договорная Цена и платежи"). 69.2. Заказчик должен уплатить Подрядчику Договорную Цену Договора в порядке и сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором.
Статья 70. Определение и достаточность Договорной Цены 70.1. Договорная Цена является фиксированной и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Применимым Правом. Подрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости отдельных элементов, материалов, оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Применимым Правом. Без ущерба для положений Пункта 70.2 Подрядчик должен уплатить все налоги, пошлины и взносы, которые он должен уплатить согласно Применимому Праву, и Договорная Цена не подлежит корректировке в связи с такими расходами. 70.2. Настоящая Договорная Цена указана без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС должен уплачиваться Заказчиком в дополнение к Договорной Цене в сумме, указанной в Приложении №4. 70.3. Стороны особо отмечают, что на момент заключения Договора Приложение №4 ("Договорная Цена и платежи") содержит укрупненную детализацию составляющих Договорной Цены по Комплексам Работ и видам Работ. В процессе выполнения Договора Стороны детализируют составляющие Договорной Цены в порядке, указанном в настоящем Пункте.
Первую детализацию Договорной Цены Стороны выполнят при подготовке Основного Графика Выполнения Договора в соответствии со Статьей 59. При этом Подрядчик вместе с Основным Графиком Выполнения Договора, но не позднее 90 (Девяноста) дней с Даты Начала Работ должен разработать и передать на утверждение Заказчику проект изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и платежи"), который будет содержать более подробную детализацию (разбивку) составляющих Договорной Цены по Комплексам Работ и видам Работ. Такая разбивка Договорной Цены согласно Применимому Праву должна быть отражена Подрядчиком в формах "КС-2", "КС-3", актах приемки услуг и иных отчетных документах. Количество позиций Работ по Комплексам Работ и видам Работ, указанных в проекте изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и Платежи") должно быть равно количеству позиций Работ по Комплексам Работ и видам Работ, указанных в Основном Графике Выполнения Договора. Заказчик в течение 10 (Десять) Рабочих дней рассмотрит представленный Подрядчиком проект изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и Платежи"), и при своем согласии утвердит данный проект. В случае несогласия Заказчик сообщит об этом Подрядчику, и Подрядчик внесет в проект изменений к Приложению №4 (Договорная Цена и платежи") необходимые изменения. С момента утверждения проекта изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и платежи") Заказчиком Приложение №4 ("Договорная Цена и платежи") будет действовать в измененном виде.
Вторую детализацию Договорной Цены Стороны выполнят после подготовки Рабочей Документации в соответствии со Статьей 27. При этом Подрядчик не позднее 10 (Десять) Рабочих дней с момента завершения подготовки Рабочей Документации разработает и передаст Заказчику на утверждения проект изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и платежи"), который будет содержать еще более подробную детализацию составляющих Договорной Цены по Комплексам Работ и видам Работ по каждому из разделов Рабочей Документации. Заказчик в течение 10 (Десять) Рабочих дней рассмотрит предложенный Подрядчиком проект изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и платежи"), и при своем согласии утвердит данный проект. В случае несогласия Заказчик сообщит об этом Подрядчику, и Подрядчик внесет в проект изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и платежи") необходимые изменения. С момента утверждения проекта изменений к Приложению №4 ("Договорная Цена и платежи") Заказчиком Приложение №4 ("Договорная Цена и платежи") будет действовать в измененном виде.
Стороны особо отмечают, что: (а)детализация Договорной Цены, осуществляемая в соответствии с настоящим Пунктом, не может повлечь увеличения Договорной Цены в целом, а также (кроме случаев, когда Стороны придут к соглашению об ином) стоимости Комплекса Работ и видов Работ, определенных Сторонами по итогам предшествующей детализации Договорной Цены, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и Применимым Правом, когда Стороны придут к соглашению об ином; (b) детализация Договорной Цены, осуществляемая в соответствии с настоящим Пунктом, не может повлечь уменьшения Договорной Цены в целом, а также (кроме случаев, когда Стороны придут к соглашению об ином) стоимости Комплекса Работ и видов Работ, определенных Сторонами по итогам предшествующей детализации Договорной Цены, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и Применимым Правом, когда Стороны придут к соглашению об ином. В случае, если после завершения всего Комплекса Работ Подрядчиком по настоящему Договору, после подписания Акта Финального Завершения, при надлежащем выполнении Работ Подрядчиком, между суммой оплаченных Работ Заказчиком Подрядчику и Договорной Цены (за вычетом "Отложенного платежа") имеется разница, возникшая в результате того, что сумма оплаченных Работ Заказчиком Подрядчику меньше Договорной Цены (за вычетом "Отложенного платежа"), такая разница считается экономией Подрядчика и подлежит выплате Заказчиком Подрядчику.
70.4. Договорная Цена подлежит корректировке только в случаях и в порядке, предусмотренных для Изменения Объема, в соответствии со Статьей 78 вне зависимости от того, указано ли в иных положениях настоящего Договора, что то или иное обстоятельство не влечет увеличения Договорной Цены. Формулировка "в счет Договорной Цены" в настоящем Договоре означает, что соответствующая Работа осуществляется в счет Договорной Цены, указанной в Пункте 70.1, и Подрядчик не имеет права требовать увеличения Договорной Цены в связи с данной Работой.
Статья 71. Порядок уплаты Договорной Цены
71.1. Договорная Цена должна уплачиваться в порядке, указанном в настоящей Статье. 71.2. Уплата Договорной Цены и всех прочих сумм, подлежащих уплате одной из Сторон в пользу другой Стороны в соответствии с настоящим Договором, должна осуществляться путем банковского перечисления денежных средств на счет или счета, указанные Стороной, получающей такой платеж. Какие-либо банковские сборы или комиссии, уплачиваемые в связи с такими платежами, уплачиваются Сторонами самостоятельно. Оплата платежа считается надлежащим образом исполненной с момента зачисления такого платежа на корреспондентский счет банка Стороны, являющейся получателем платежа.
71.3. В течение 20 (Двадцать) дней с Даты Заключения Договора, но не ранее даты предоставления Подрядчиком Гарантии Авансового Платежа, Заказчик должен уплатить Подрядчику Авансовый Платеж в сумме, указанной в Приложении №4.
71.4. Подрядчик имеет право на получение ежемесячных выплат на основании надлежащим образом оформленных, подписанных и утвержденных Заказчиком документов в соответствии с Пунктом 71.6 и предусмотренных Пунктом 71.5., сумма которых включает: (a) стоимость произведенных за этот период Работ (включая стоимость использованных Материалов), (b) стоимость доставленного в этот период на Строительную Площадку Оборудования . Стоимость произведенных в соответствующий период Работ определяется исходя из стоимости соответствующих Комплексов Работ и видов Работ, указанных в Приложении №4 (с учетом детализаций Договорной Цены, выполненных в соответствии с Пунктом 70.3) и объема фактически выполненных в соответствующий период Работ.
71.5. До 5 (Пятого) числа месяца, следующего за расчетным, Подрядчик представляет Заказчику надлежащим образом оформленные документы на фактически выполненные в соответствующем месяце Работы и поставленное Оборудование, а именно:
1) По проектно-изыскательским работам - акты приемки-сдачи работ;
2) По строительно-монтажным работам - акты о приемке выполненных Работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3*) (во избежание сомнений, подписание и принятие Заказчиком актов приемки, уплата сумм по таким актам сохраняет за Заказчиком право заявить о Дефектах в Работе в соответствии с настоящим Договором; приемка Работы должна производиться в соответствии с положениями настоящего Договора, относящимися к испытаниям, сдаче в эксплуатацию и другими соответствующими положениями);
3) По поставленному Оборудованию, - товарные накладные на Оборудование;
4) По иным работам и услугам - акты приемки-сдачи работ;
5) Счет и счет-фактуру*;
6) Отчет Подрядчика, по согласованной Сторонами форме.
71.6. В течение 15 (Пятнадцать) дней после получения документов, указанных в Пункте 71.5, Заказчик обязан рассмотреть их и, при отсутствии мотивированных возражений со стороны Заказчика, Заказчик обязан подписать их и утвердить к оплате Подрядчику сумму ежемесячного платежа, указанную в счете Подрядчика. Уплата ежемесячного платежа производится в течение 30 (Тридцать) дней после утверждения Заказчиком документов представленных Подрядчиком в соответствии с Пунктом 71.5. В случае если в течение 15 (Пятнадцать) дней с момента получения документов Заказчик не утвердил их и Подрядчик не получил мотивированный отказ в их утверждении, документы считаются утверждёнными и подлежащими оплате.
71.7. Авансовый Платеж засчитывается в счет оплаты Работ по мере их выполнения до его полного погашения. Из сумм ежемесячного платежа Заказчик удерживает: (a) сумму Авансового Платежа, (b) 5 (Пять) процентов от суммы каждого ежемесячного счета (до удержания части Авансового платежа), удерживаемые в качестве отложенного платежа ("Отложенный платеж") и, (c) любые иные суммы, которые Подрядчик должен уплатить Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора к дате такого ежемесячного платежа.
71.8. В течение 5 (Пять) дней после подписания Сторонами Акта Финального Завершения Подрядчик выставляет Заказчику финальный счет на уплату оставшихся не уплаченными заработанных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором сумм ПЛЮС вся накопленная сумма Отложенного платежа (во избежание сомнений, Отложенный платеж представляет собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, не является удерживаемой Заказчиком принадлежащей Подрядчику суммой, и Подрядчик получает право на выплату Отложенного платежа только после подписания Акта Финального Завершения, в связи с чем на сумму Отложенного платежа не начисляются проценты) МИНУС любые иные суммы, которые Подрядчик должен уплатить Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, не уплаченные к дате такого финального счета. Финальный счет оплачивается в порядке, предусмотренном в Пункте 71.6.
В случае достижения Подрядчиком фактической готовности к Комплексному Опробованию Объекта (Объектов), о чем Подрядчик уведомляет Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, и неготовности Заказчика к проведению указанного Комплексного Опробования Объекта (Объектов): 1) Заказчик направляет Подрядчику в срок за 30 (Тридцать) дней до наступления даты Комплексного Опробования Объекта (Объектов), указанной в Графике Исполнения Договора, письменное требование: (1) о продлении срока действия Гарантии периода строительства, предусмотренной п. 19.2 настоящего Договора, на срок по указанию Заказчика, но не более чем на 6 (Шесть) месяцев; (2) о поддержании готовности Объекта (Объектов) к Комплексному Опробованию в течение срока по указанию Заказчика, но не более чем на 6 (Шесть) месяцев. Такое требование Заказчика о продлении срока действия Гарантии периода строительства должно содержать информацию о дате, на которую Заказчик переносит Комплексное Опробование Объекта (Объектов) в качестве обоснования требования Заказчика о продлении Подрядчиком срока действия Гарантии периода строительства;
2) Заказчик компенсирует Подрядчику: (1) банковские расходы за продление Гарантии периода строительства на указанный Заказчиком срок; (2) расходы Подрядчика на поддержание персоналом Подрядчика готовности Объекта (Объектов) к Комплексному Опробованию в течение срока, указанного Заказчиком. Компенсация расходов Подрядчика на поддержание персоналом Подрядчика готовности Объекта (Объектов) к Комплексному Опробованию в течение указанного Заказчиком периода осуществляется Заказчиком в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Подрядчика. При этом Стороны заключат Дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее общую сумму расходов Подрядчика на поддержание готовности Объекта (Объектов) к Комплексному Опробованию, подлежащую выплате Заказчиком;
3) Подрядчик вправе продлить Дату Существенного Завершения и Дату Финального Завершения по настоящему Договору на период задержки Комплексного Опробования по вине Заказчика;
4) Учитывая, что Гарантия периода строительства открывается Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора на срок,указанный в Пункте 19.2 настоящего Договора, то Подрядчик обязуется в течение 45 (Сорок пять) дней с даты получения от Заказчика письменного требования о продлении срока действия Гарантии периода строительства продлить Гарантию периода строительства на срок, указанный Заказчиком в требовании, но не более чем на 6 (Шесть) месяцев.
При этом допускается как продление действующей Гарантии периода строительства, так и выдача новой Гарантии периода строительства до окончания срока действия действующей Гарантии периода строительства, но со сроком вступления ее в силу на день, следующий за датой окончания срока действия действующей Гарантии периода строительства. Период продления срока действия продленной Гарантии периода строительства или вновь выданной Гарантии периода строительства должен быть равен периоду задержки даты начала Комплексного Опробования Объекта (Объектов) при условии срока действительности продленной Гарантии периода строительства или вновь выданной Гарантии периода строительства до даты Финального завершения плюс 40 (Сорок) дней.
Заказчик выплачивает Подрядчику Отложенный платеж в размере 5% (Пяти процентов) от Договорной Цены, предусмотренный Пунктом 71.7 настоящего Договора, при условии продления Подрядчиком Гарантии периода строительства в соответствии с требованиями настоящего пункта, и если Комплексное Опробование не наступило по вине Заказчика в течение 2 (Двух) месяцев с даты получения Заказчиком от Подрядчика сообщения о готовности к проведению Комплексного Опробования Объекта (Объектов).
В случае если Подрядчик не продлит Гарантию периода строительства на срок, указанный Заказчиком в письменном требовании о продлении срока действия Гарантии периода строительства, в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения от Заказчика письменного требования о продлении срока действия Гарантии периода строительства, то Заказчик вправе по действующей Гарантии периода строительства взыскать сумму в размере 5% (Пять процентов) от Договорной Цены.
Сумма в размере 10% (Десять процентов) от Цены Договора, состоящая из: (1) взысканной Заказчиком по Гарантии периода строительства суммы в размере 5% (Пять процентов) от Договорной Цены и (2) суммы Отложенного платежа в размере 5% (Пять процентов) от Договорной Цены, - будет являться суммой гарантийных удержаний и согласованным способом обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору. Данная сумма гарантийных удержаний в размере 10% (Десять процентов) от Договорной Цены подлежит выплате Заказчиком Подрядчику в течение 45 (Сорок пять) дней с даты подписания Акта Финального Завершения или даты признания Акт Финального Завершения считается подписанный в порядке Статьи 54 настоящего Договора.
71.9. При наличии у Заказчика мотивированных возражений, Заказчик вправе задержать оплату, предоставив соответствующие письменные обоснования с указанием части Работ, которая должна быть завершена Подрядчиком. При этом задержка оплаты осуществляется на период устранения Подрядчиком обоснованных замечаний Заказчика к Работам. После того как Подрядчик придет к заключению о том, что часть Работ, указанная Заказчиком, была успешно завершена, Подрядчик направит Заказчику повторное заявление о завершении соответствующей части Работ в соответствии с положениями настоящей Статьи. За исключением положений настоящего Договора, предусматривающих иное, в случае возникновения Спора в связи с платежами или иным образом Подрядчик во время рассмотрения Спора продолжает исполнение своих обязанностей и обязательств по настоящему Договору в соответствии с распоряжениями Заказчика и придерживается Договорной Цены и Графика исполнения Договора, и исполняет все остальные обязательства, которые должны быть исполнены им по настоящему Договору, как если бы Спора не возникло. Во время рассмотрения такого Спора и за исключением положений настоящего Договора, предусматривающих иное, Подрядчик имеет право на получение оплаты от Заказчика только в счет сумм за статьи, не являющиеся предметом добросовестного Спора, и оплаты в счет сумм за статьи, являющиеся предметом Спора, в размере, не превышающем суммы Спора, а выплата спорной суммы откладывается до окончательного разрешения Спора. Подрядчик понимает, что оплата, полученная Подрядчиком в счет сумм за бесспорные статьи, и оплата в счет сумм за спорные статьи никоим образом не считается отказом со стороны Заказчика от своих прав по настоящему Договору или по законодательству в отношении спорных статей.
71.10. Не используется
71.11. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета - фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 НК РФ только при соблюдении требований, предъявляемых к счет-фактуре. При несоблюдении указанных требований, счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 ст.1107 ГК РФ.
Глава IX.КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 72. Гарантийный Период
72.1. Гарантийный срок для Объекта (Объектов) ("Гарантийный Период") составляет 24 (двадцать четыре) месяца, начиная с Даты Существенного Завершения. Если производители Оборудования установили более продолжительные гарантийные сроки на такое Оборудование, Подрядчик должен переуступить все права по таким гарантиям от производителей Оборудования Заказчику, если такие гарантии превосходят Гарантийный Период по данному Договору и если они могут быть переуступлены, при этом такая уступка вступает в силу после истечения Гарантийного Периода. Подрядчик должен использовать все возможности для включения положения о переуступке такой гарантии Заказчику во все Договоры Субподряда с поставщиками Оборудования. Если указанные гарантии производителей не могут быть уступлены, Гарантийный Период в отношении указанного Оборудования продлевается до истечения срока гарантии производителя.
72.2. Подрядчик должен выполнять все Работы по устранению каких-либо Дефектов, о которых Заказчик может сообщить в дату или до даты истечения Гарантийного Период по Работам. Если был обнаружен Дефект, Заказчик должен известить Подрядчика, соответствующим образом, указав в таком извещении детальную информацию о соответствующем Дефекте. При этом, однако, неизвещение Заказчиком Подрядчика об обнаруженном Дефекте не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за данный Дефект.
72.3. Не позднее 2 (Два) Рабочих дней с даты получения какого-либо уведомления от Заказчика в соответствии со Пунктом 72.2, в котором сообщается о факте обнаружения Дефекта, Подрядчик должен отправить своего представителя для расследования такого Дефекта. В течение 5 (Пять) дней (или иного срока, согласованного Сторонами) с момента получения уведомления о каком-либо Дефекте Подрядчик должен определить вероятную причину Дефекта и предоставить Заказчику информацию по порядку и мерам устранения такого Дефекта. Такие согласованные меры должны в максимально возможной степени минимизировать влияние такого Дефекта на деятельность Заказчика. В течение 10 (Десять) дней с момента получения уведомления о каком-либо Дефекте Подрядчик должен начать Работы по устранению Дефекта. Подрядчик устраняет Дефект в сроки, согласованные с Заказчиком.
72.4. Если какая-либо деталь подверглась ремонту или была заменена в соответствии с Пунктами 72.2, 72.3, то: (a) Гарантийный Период в отношении отремонтированной детали должен быть продлен на период ремонта этой детали; (b) Гарантийный Период в отношении замененной детали должен быть продлен на 24 (Двадцать четыре) месяца с даты проведения такой замены.
72.5. Все Работы, указанные в настоящей Статье, должны производиться Подрядчиком за свой счет, если работа может быть отнесена к Дефекту. Если работа относится к любой иной причине, Заказчик должен сообщить об этом Подрядчику и Подрядчик не имеет права отказаться от осуществления указанной работы, однако такая работа должна быть оплачена по согласованной Сторонами цене.
72.6. Если какой-либо Дефект не может быть устранен оперативно на Строительной Площадке, и Заказчик дает свое согласие, Подрядчик может произвести устранение Дефекта вне пределов Строительной Площадки. В этом случае Подрядчик предоставляет по согласованию с Заказчиком обеспечение устранения Дефекта на полную восстановительную стоимость дефектных частей, либо другого подходящего Заказчику Оборудования.
72.7. До выдачи Сертификата Выполнения Договора Подрядчик должен иметь право доступа ко всем частям Работ и Объекта (Объектов) и к записям производства Работ и работы Объекта (Объектов), кроме случаев, которые могут привести к нарушению разумных ограничений, установленных Заказчиком в целях обеспечения требований безопасности.
72.8. Выполнение обязательств Подрядчика будет считаться завершенным в момент выдачи Заказчиком Сертификата Выполнения Договора с указанием даты полного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
72.9. По истечении Гарантийного Периода (такой срок может быть продлен в отношении любой части Объекта (Объектов) в соответствии с Пунктом 72.4) и исполнения всех обязательств Подрядчиком по настоящему Договору Заказчик должен выдать Сертификат Выполнения Договора.
72.10. Если ремонт или замена какой-либо дефектной части (детали) имеет такой характер, который может снизить эксплуатационные характеристики любой части Объекта (Объектов), Заказчик может отправить Подрядчику извещение с требованием провести за свой счет Работы по завершению устранения Дефектов или ремонта и испытания дефектной части Объекта (Объектов), и Подрядчик должен на основании данного извещения провести такие устранение Дефектов, ремонт и испытания в течение согласованного с Заказчиком обоснованного периода времени в порядке, установленном в Пункте 22.7. 72.11. Если после ремонта или замены такой части Объекта (Объектов) не может работать на том же эксплуатационном уровне, на котором он работал до обнаружения соответствующего Дефекта, Подрядчик должен в сроки, согласованные с Заказчиком, обеспечить дальнейший ремонт или замену детали для того, чтобы Объект (Объекты) смог работать на эксплуатационном уровне, на котором они работали до обнаружения соответствующего Дефекта. Требования, предъявляемые к каким-либо испытаниям в соответствии с настоящим Пунктом, должны быть согласованы Заказчиком и Подрядчиком. 72.12. Если Подрядчик не смог устранить какие-либо Дефекты в соответствии с требованиями настоящей Статьи, Заказчик имеет право на устранение таких Дефектов самостоятельно или на привлечение другого подрядчика для устранения таких Дефектов. Все документально подтвержденные расходы и издержки, понесенные Заказчиком и уплаченные третьим сторонам за выполнение таких ремонтно-восстановительных работ, должны оплачиваться Подрядчиком. В таком случае Подрядчик соглашается с тем, что Гарантийный Период по какой-либо отремонтированной или замененной части (детали) должен продолжаться в соответствии с требованиями настоящей Статьей. Если Подрядчик не смог устранить какие-либо Дефекты в соответствии с требованиями настоящей Статьи или не может оплатить стоимость таких ремонтно-восстановительных работ, Заказчик имеет право снять средства с Гарантии Гарантийного Периода в соответствии с требованиями Гарантии Гарантийного Периода. 72.13. Подрядчик не несет ответственность за ремонт, замену или другое устранение любого Дефекта Объект (Объектов), случившегося в результате ненадлежащего использования или ненадлежащего обслуживания Объекта (Объектов) Заказчиком, кроме случаев, когда такие обстоятельства стали последствиями неполной или неадекватной информации, содержащейся в Эксплуатационной Документации. Статья 73. Уведомление о невыполнении обязательств
73.1. Если одна из Сторон обосновано считает, что вторая Сторона не выполняет свои обязательства по данному Договору, то первая Сторона должна не позднее 30 (Тридцать) дней с момента получения сведений о таком невыполнении отправить Уведомление о невыполнении обязательств нарушившей Стороне. Однако если иное прямо не установлено настоящим Договором, ненаправление извещения о нарушении в указанный выше срок не освобождает нарушившую Сторону от ответственности.
73.2. Во избежание сомнений, Стороны соглашаются с тем, что если Подрядчик считает, что невыполнение обязательств, действие/бездействие со стороны Заказчика препятствуют должному выполнению Подрядчиком своих обязательств или делают такое выполнение невозможным, Подрядчик должен немедленно (в любом случае, не позднее 30 (Тридцать) дней с момента получения сведений о таком действии/бездействии Заказчика) отправить Уведомление об этом Заказчику. Если такое Уведомление не было отправлено, или если оно было отправлено за пределами сроков, установленных в настоящим Пунктом, Подрядчик не может больше ссылаться на невыполнение обязательств, действие/бездействие со стороны Заказчика как на причину, по которой Подрядчик освобождается от ответственности за невыполнение/ненадлежащее выполнение своих обязательств по данному Договору. Если иное прямо не указано в настоящем Договоре, невыполнение обязательств одной из Сторон не является основанием освобождения другой Стороны от исполнения своих обязательств. Стороны соглашаются, что в случае если исполнение обязательств Заказчика по настоящему Договору зависит, в соответствии с условиями Договора, от исполнения соответствующих обязательств Подрядчиком, и Подрядчик не исполнил данные обязательства, тогда Заказчик не несет ответственность за такую задержку работ, вызванной невозможностью исполнения Заказчиком своих обязательств. В случае если исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору зависит, в соответствии с условиями Договора, от исполнения соответствующих обязательств Заказчиком, и Заказчик не исполнил данные обязательства, тогда Подрядчик не несет ответственность за такую задержку работ, вызванной невозможностью исполнения Подрядчиком своих обязательств.
73.3. Независимо от каких-либо положений данного Договора, свидетельствующих о противоположном, но без ограничения иных прав, принадлежащих Заказчику по настоящему Договору или Применимому Праву, Заказчик может, до Даты Существенного Завершения, дать указание Подрядчику с определением сроков выполнения о следующем: 1) Убрать со Строительной площадки и заменить любое Оборудование или Материалы, которые не соответствуют Договору;
2) Убрать или повторно выполнить любую иную Работу, которая не соответствует Договору, и 3) Выполнить любую работу, которая экстренно необходима для безопасности Работ, или в связи с чрезвычайным происшествием, непредвиденным событием, или в связи с чем-либо подобным. Если Подрядчик не может выполнить любое из таких указаний в течение приемлемого времени, Заказчик имеет право привлечь к выполнению такой Работы третье лицо, а Подрядчик должен возместить Заказчику все расходы, понесенные последним вследствие такого привлечения третьего лица.
Статья 74. Ответственность Подрядчика в ходе проведения Работ 74.1. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение Контрольных Дат, указанных в Приложении №10 настоящего Договора. За несоблюдение и/или недостижение Подрядчиком по его собственной вине любой Основной Контрольной Даты, указанной в Приложении №10 к настоящему Договору, Подрядчик должен заплатить Заказчику неустойку. Размер такой неустойки за несоблюдение любой из Основных Контрольных Дат указан в Приложении №2. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение и/или недостижение Контрольных Дат и Основных Контрольных Дат, указанных в Приложении № 10 настоящего Договора. За несоблюдение и/или недостижение Подрядчиком по его собственной вине любой Основных Контрольных Дат, указанных в Приложении № 10 к настоящему Договору, Подрядчик должен заплатить Заказчику неустойку. Размер такой неустойки за несоблюдение любой из Основных Контрольных Дат указан в Приложении № 2. Условием освобождения Подрядчика от выплаты Неустойки за недостижение Основных Контрольных Дат является письмо Консорциума ***, выполняющих Работы по Договору генерального подряда (Контракту) № ***от г., в адрес ОАО "***-" об отсутствии претензий к Заказчику в связи с просрочкой достижения Основных Контрольных Дат и об отсутствии влияния такой просрочки достижения на срок завершения работ и цену Договора генерального подряда (Контракту) № ***от г.
В случае если имело место несоблюдение и/или недостижение по вине Подрядчика нескольких Основных Контрольных Дат, то Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты неустойки за недостижение только той Основной Контрольной Даты, период просрочки достижения которой явился самым длительным и оказал влияние на предъявление Консорциумом *** требований к Заказчику о продлении срока завершения работ по Договору генерального подряда (Контракту) № ***от г. и о компенсации дополнительных расходов Консорциума *** в связи с таким продлением срока завершения работ по Договору генерального подряда (Контракту) № ***от г. из-за недостижения Основных Контрольных Дат. Заказчик обязуется в течение 30 (Тридцать) дней с Даты Заключения Договора провести с участием Подрядчика и Консорциума *** совещание с целью выявления фактической потребности Консорциума *** в установленных Договором Контрольных Датах и Основных Контрольных Датах и возможности пересмотра Контрольных Дат и Основных Контрольных Дат в зависимости от причин установления Контрольных Дат и Основных Контрольных Дат и фактической потребности Консорциума *** в получении сред и/или электроэнергии в Контрольные Даты и Основные Контрольные Даты. В случае если Консорциум *** откажется от участия в совещании или от изменения Контрольных Дат и Основных Контрольных Дат, то применимыми остаются Контрольные Даты и Основные Контрольные Даты, установленные настоящим Договором на дату его заключения.
74.2. Заказчик, при условии направления Подрядчику предварительного письменного уведомления, имеет право без ущерба для любого иного способа взыскания неустойки взыскать неустойку, которая подлежит уплате Подрядчиком в соответствии с настоящей Статьей, предъявив требования по Гарантии периода строительства или по Гарантии Гарантийного Периода в соответствии с условиями соответствующей гарантии. Выплата или удержание суммы такой неустойки не должно освобождать Подрядчика от выполнения своих обязательств по завершению Работ или от любых других обязательств по Договору.
74.3. Стороны отмечают, что Заказчик вправе взыскать убытки в полной сумме, сверх неустойки, предусмотренной настоящим Договором, за исключением упущенной выгоды, возникшие вследствие неисполнения Подрядчиком по его вине обязательств по настоящему Договору.
74.4. Подрядчик должен нести всю ответственность по своим обязательствам за какой-либо ущерб, нанесенный какой-либо третьей стороне Подрядчиком.
74.5. При нарушении Подрядчиком или его Субподрядчиками, а также работниками Подрядчика или его Субподрядчика правил и норм по охране труда, в том числе необеспечение и/или не правильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. В случае выявления фактов нарушений Подрядчиком и/или его Субподрядчиками, указанных норм и правил Заказчик должен направить в адрес Подрядчика предписание с перечнем выявленных нарушений и сроком их устранения. В случае невыполнения требований предписания Подрядчиком, либо выявления повторного аналогичного нарушения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждое нарушение.
Статья 75. Ответственность Подрядчика за Недостижение Гарантированных Производственных Показателей.
75.1. Подрядчик несет ответственность за Недостижение по его вине Гарантированных Производственных Показателей в соответствии с условиями настоящего Договора. Перечень Гарантированных Производственных Показателей, к которым применяется неустойка по настоящему Договору, указан в Приложении №2 настоящего Договора. Размер Неустойки за Недостижение Гарантированных Производственных Показателей, к которым применяется неустойка по настоящему Договору, указан в Приложении №2.
75.2. Заказчик имеет право без ущерба для любого иного способа взыскания неустойки взыскать Неустойку, которая подлежит уплате Подрядчиком в соответствии с настоящей Статьей, предъявив требования по Гарантии периода строительства или по Гарантии Гарантийного Периода в соответствии с условиями соответствующей гарантии.
Статья 76. Ограничение ответственности Подрядчика
76.1. Общая консолидированная ответственность Подрядчика перед Заказчиком, возникающая из или в связи с данным Договором по любому основанию, предусмотренному настоящим Договором и/или Применимым Правом, не может превысить Договорной Цены. Общая консолидированная ответственность за недостижение Подрядчиком Гарантированных Производственных Показателей и за нарушение Подрядчиком Основных Контрольных Дат по Договору перед Заказчиком ни при каких обстоятельствах не должна превышать 15% (Пятнадцать процентов) от Договорной Цены. При этом убытки, за исключением упущенной выгоды, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика, взыскиваются сверх суммы неустойки. Во избежание сомнений, упущенная выгода не подлежит возмещению одной Стороной другой Стороне ни при каких обстоятельствах.
Статья 77. Ответственность Заказчика
77.1. Заказчик должен выплатить неустойку Подрядчику за задержку в оплате любых сумм, которые Заказчик должен уплатить Подрядчику и которые не были уплачены до даты истечения срока платежа в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату начисления неустойки. Неустойка рассчитывается по формуле простых процентов с даты, когда соответствующий платеж должен был быть осуществлен в соответствии с настоящим Договором до даты фактического его осуществления. Если какое-либо крупное событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению Заказчиком какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные в соответствии с законными или незаконными актами Государственных Органов Власти, и случаи сбоев в банковской системе, Заказчик не обязан выплачивать неустойку в соответствии с настоящей Статьей.
77.2. Общая консолидированная ответственность Заказчика перед Подрядчиком, возникающая из или в связи с данным Договором, не может быть ограничена, иначе как в случаях, предусмотренных в Договоре и/или Применимом Праве.
77.3. Заказчик утрачивает право на ограничение ответственности, если будет доказано, что убытки, причиненные Подрядчику в результате нарушения настоящего Договора Заказчиком, явились результатом его собственного действия или бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности
Глава X.ИЗМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
Статья 78. Изменения Объема
78.1. Стороны договорились считать, что Объект (Объекты) и/или Работы будут подлежать исправлениям или детализации время от времени, и что Подрядчик не вправе требовать дополнительных сумм (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и Применимым Правом) за осуществление исправлений или детализаций (в том числе любых исправлений или детализаций, относящихся к Изысканиям или Проектным Работам), которые согласно Договору прямо рассматриваются или подразумеваются как включенные в состав Работ или риск которых Подрядчик принял на себя, и такие исправления или детализации не будут составлять Изменение Объема. Любые такие исправления и детализации возможны только с предварительного согласия Заказчика.
78.2. Любые Изменения Объема должны быть оформлены Распоряжением об Изменении ("Распоряжение об изменении"), и только Заказчик вправе издавать Распоряжения об Изменении. В случае издания Распоряжения об Изменении одно или несколько из следующих условий Договора - Договорная Цена и порядок ее уплаты, Ожидаемая дата Существенного Завершения, Ожидаемая Дата Финального Завершения, Контрольные Даты, Гарантированные Производственные Показатели могут быть изменены соответственно (при необходимости) в порядке, предусмотренном настоящей Статьей ниже.
78.3. Процедура издания Распоряжения об Изменении будет состоять в следующем:
1) Если Подрядчик добросовестно полагает, что имеет место какое-либо из обстоятельств, которое выразится в Изменении Объема и что в соответствии с Пунктом 78.4 Подрядчик имеет право на направление Запроса об Изменении, Подрядчик направит Запрос об Изменении Заказчику. Все Запросы об Изменении должны представляться Заказчику с приложением документов, которые бы позволили Заказчику: (a) оценить факторы, которые влекут необходимость Изменения Объема; (b) оценить правомерность представления Запроса об Изменении, исходя из положений Пункта 78.4; (c) оценить вероятное воздействие предлагаемого Изменения Объема на Ожидаемую Дату Существенного Завершения, Ожидаемую Дату Финального Завершения, Контрольные Даты; (d) оценить вероятное воздействие предлагаемого Изменения Объема на Гарантированные Производственные Показатели; (e) любую другую информацию и документы, которые Заказчик может разумно затребовать в связи с таким Изменением Объема для определения вышеуказанных факторов, воздействий и условий (в том числе, по отношению к Изменениям Объема, затрагивающим изменения цен согласно Подпунктом 3 и Подпунктом 4 Пункта 78.5 - информацию о стоимости материалов и рабочей силы);
2) Если Заказчик желает издать Распоряжение об изменении, в ответ на Запрос об Изменении или по иной причине, в том числе, по собственной инициативе, Заказчик направит Подрядчику Уведомление с указанием предполагаемого Изменения Объема (далее - "Предварительное Уведомление об Изменении"). Подрядчик изучит в указанные Заказчиком сроки Предварительное Уведомление об Изменении и сообщит Заказчику способы реализации предлагаемого Изменения Объема (включая, по возможности, любые способы, которые позволяют избежать увеличения сроков выполнения Работ), а также информацию о том, как отразится каждый из таких способов на Договорной Цене, порядке уплаты Договорной Цены, Ожидаемой Дате Существенного Завершения, Ожидаемой Дате Финального Завершения, Контрольных Датах, Гарантированных Производственных Показателях. Такая информация будет включать детализацию по видам работ, услуг, материалов, оборудования и иных товаров. Заказчик вправе, но не обязан, на основе информации, полученной от Подрядчика, издать Распоряжение об изменении в отношении предлагаемого Изменения Объема, в этом случае условия, представленные Подрядчиком в ответ на Предварительное Уведомление об Изменении, будут обязательны для Сторон; 3) Несмотря на любое положение настоящей Статьи, никакие Распоряжения об Изменении не будут издаваться и никакие изменения Договорной Цены, порядка уплаты Договорной Цены, Ожидаемой Даты Существенного Завершения, Ожидаемой Даты Финального Завершения, Контрольных Дат, Гарантированных Производственных Показателей не будут производиться в связи с устранением ошибок, упущений, Дефектов в Работах или любым иным неисполнением Подрядчиком по его вине своих обязательств по Договору и Применимому Праву.
78.4. Подрядчик имеет право оформить Запрос об Изменении в следующих случаях и порядке:
1) В случае и в той степени, в какой, событие форс-мажора (за исключением изменения Применимого Права, которые отдельно описаны в Пункте (2) ниже) непосредственно влияет на возможность Подрядчика выполнять Работы в соответствии с Ожидаемой Датой Существенного Завершения, Ожидаемой Датой Финального Завершения, Контрольными Датами. В этом случае соответствующие изменения могут быть произведены в отношении одной или нескольких из указанных дат, а также в Основном Графике Выполнения Договора;
2) В случае и в той степени, в которой изменения в Применимом Праве (как это описано в Пункте 12.5), обстоятельства, указанные в Пункте 12.6, имеют место после вступления Договора в силу и влекут необходимость Изменения Объема. Однако положения настоящего Пункта не будут применяться в случае (a) изменения налогового или таможенного законодательства; (b) несоблюдения Подрядчиком или Субподрядчиком любого уровня требования Применимого Права;
3) В случае и в той степени, в которой задержка, помеха или препятствие, вызванные действиями или бездействием (включая неисполнение установленных Договором обязанностей) Заказчика или других подрядчиков Заказчика , которым предоставлен доступ на Строительную Площадку непосредственно влияет на возможность Подрядчика выполнять Работы в соответствии с Ожидаемой Датой Существенного Завершения, Ожидаемой Датой Финального Завершения, Контрольными Датами. Положения настоящего Пункта не применяются в том случае, если указанные задержка, помеха или препятствие имеют место вследствие правомерного использования Заказчиком своих прав, предусмотренных Договором и/или Применимым Правом или вызвана действиями или бездействием Подрядчика или его Субподрядчиков;
4) В случае и в той степени, в которой Распоряжение о Приостановке Работ, изданное Заказчиком, непосредственно влияет на возможность Подрядчика выполнять Работы в соответствии с Ожидаемой Датой Существенного Завершения, Ожидаемой Датой Финального Завершения, Контрольными Датами;
5) В случае, предусмотренном Пунктом 78.9.
78.5. Увеличение или уменьшение Договорной Цены (при наличии), которое следует из Изменения Объема, указанного в Распоряжении об Изменении, изданном в соответствии с настоящей Статьей, будет определяться, по соглашению Сторон, одним из следующих методов:
1) Путем согласования твердой (паушальной) цены (детализированной и с представлением дополнительной информации, достаточной для того, чтобы произвести анализ и оценку такой цены);
2) На основании единичных расценок;
3) На основании затрат Подрядчика и его наценки, либо на основании затрат и фиксированного вознаграждения Подрядчика; 4) Если ни один из вышеуказанных методов не может быть добросовестно согласован Сторонами, Подрядчик представит Заказчику договоры, счета, сметы и иные документы, с помощью которых Заказчик сможет установить, к своему разумному удовлетворению, размер расходов или экономии, понесенных/достигнутых Подрядчиком вследствие Изменения Объема. Любое Оборудование, Материалы, рабочая сила, Оборудование Подрядчика будут приобретаться или, в необходимых случаях, - арендоваться, на конкурентной основе. Заказчик после проверки предложенных Подрядчиком расходов или экономии, вызванных Изменением Объема, соответствующим образом изменит Договорную Цену (без премии/наценки Подрядчика).
78.6. Несмотря на наличие Спора относительно размера затрат Подрядчика в связи с Изменением Объема, указанного в Распоряжении об Изменении, Подрядчик без промедления приступит к исполнению Распоряжения об Изменении после получения такого Распоряжения об Изменении от Заказчика. Во избежание сомнений, Подрядчик не может отказаться от проведения дополнительных работ в рамках Распоряжения об Изменении, если только проведение таких работ не входит в профессиональную сферу Подрядчика.
78.7. Любые требования Подрядчика об изменении одного или нескольких из следующих условий Договора - Договорной Цены, порядка уплаты Договорной Цены, Ожидаемой Даты Существенного Завершения, Ожидаемой Даты Финального Завершения, Контрольных Дат, Гарантированных Производственных Показателей, должны сопровождаться документами, разумно необходимыми для Заказчика с целью определения точности и правильности изменений, включая, где применимо, счета Субподрядчиков, сведения о времени, затраченном работниками Подрядчика, в той степени, в какой такие счета и сведения относятся к используемому методу изменения Договорной Цены из числа, предусмотренных в Пункте 78.5.
78.8. Если Подрядчик обнаружит возможность для необязательного улучшения Объекта (Объектов), которое может привести к сокращению эксплуатационных, ремонтных расходов, расходов на сервисное обслуживание и/или к улучшению эксплуатационных характеристик Объекта (Объектов) Подрядчик вправе направить Заказчику Запрос об Изменении с указанием такой возможности. После добросовестного изучения Запроса об Изменении, представленного Подрядчиком в соответствии с настоящим Пунктом, Заказчик вправе, но не обязан, направить Подрядчику Предварительное Уведомление об Изменении. Подрядчик максимально быстро изучит Предварительное Уведомление об Изменении и сообщит Заказчику способы реализации предлагаемого Изменения Объема, последствия реализации такого Изменения Объема, а также любую иную информацию, которую может запросить Заказчик. Подрядчику будут возмещены разумные расходы, понесенные Подрядчиком в связи с ответом на Предварительное Уведомление об Изменении, направленное в соответствии с настоящим Пунктом. Заказчик вправе, но не обязан, издать Распоряжение об изменении в отношении такого Изменения Объема в порядке, предусмотренном Пунктом 78.3.
78.9. В случае обнаружения на Строительной Площадке Опасных Веществ, в отношении которых Применимым Правом или Разрешением Государственного органа власти установлена обязанность по очистке или их удалению со Строительной Площадки, Подрядчик должен будет предпринять действия, требуемые в соответствии с Применимым Правом или Разрешением Государственного органа власти, включая, без ограничения, очистку, транспортировку, хранение и утилизацию отходов (далее - Действия По Устранению Опасных Веществ). В случае если появление Опасных Веществ обусловлено виной Подрядчика, то Подрядчик осуществляет Действия По Устранению Опасных Веществ своими силами за свой счет. В случае если появление Опасных Веществ не обусловлено виной Подрядчика, то Подрядчик имеет право на Изменение Объема в соответствии с настоящим Договором и изменение Договорной Цены.
78.10. Настоящим Подрядчик признает и принимает на себя риск возможных ошибок и упущений и соглашается, что он не вправе требовать увеличения или корректировки Договорной Цены, порядка уплаты Договорной Цены, Даты Существенного Завершения, Даты Финального Завершения, Контрольных Дат, Гарантированных Производственных Показателей либо иных условий Договора вследствие ошибок или упущений Подрядчика и/или его Субподрядчиков любого уровня.
78.11. Без ограничения иных положений настоящего Договора, Подрядчик до заключения Договора надлежащим образом изучил всю документацию, предоставленную ему Заказчиком, посетил Строительную Площадку, и настоящим подтверждает, что Подрядчик способен выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора. Подрядчик подтверждает и соглашается, что любые сложности или дополнительные расходы, с которыми он может столкнуться при выполнении Работ, не будут предоставлять Подрядчику права требовать увеличения или корректировки Договорной Цены либо порядка ее уплаты, Ожидаемой Даты Существенного Завершения, Ожидаемой Даты Финального Завершения, Контрольных Дат, Гарантированных Производственных Показателей либо иных условий Договора.
78.12. Заказчик имеет право вносить изменения в Техническую Документацию Договора при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 10% (Десять процентов) общей стоимости строительства (Договорной Цены) и не меняют характера предусмотренных в Договоре работ. Такой пересмотр Технической Документации и требование Заказчика о выполнении дополнительных работ не будет являться Распоряжением об Изменении.
Подрядчик вправе требовать пересмотра стоимости работ по Договору в случае превышения стоимости дополнительных работ, вызванных изменением Технической Документации Заказчиком, более чем на 10% (Десять процентов) от общей стоимости строительства (Договорной Цены). Таким образом, Подрядчик и Заказчик должны согласовать и составить дополнительное соглашение к Договору в случаях, если дополнительные работы будут произведены в большем объеме, чем 10% (Десять процентов) от общей стоимости строительства (Договорной Цены). При этом Заказчик оплачивает увеличение стоимости работ из расчета компенсации за каждый процент превышения, начиная с 10% (Десять процентов) от общей стоимости строительства (Договорной Цены).
Статья 79. Прекращение Договора
79.1. Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными органами и/или представителями последней из Сторон. 79.2. Данный Договор действует до более раннего из следующих моментов: 1) Прекращение действия Договора Заказчиком в соответствии с Пунктом 79.3;
2) Прекращение действия Договора Подрядчиком в соответствии с Пунктом 79.4; или
3) Надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (момент выдачи Сертификата о Выполнении Договора).
79.3. Помимо иных случаев, прямо указанных в настоящем Договоре, Заказчик имеет право в одностороннем не судебном порядке прекратить действие (отказаться от исполнения) Договора, если Подрядчик: 1) Не предоставил банковские гарантии в соответствии с условиями Статьи 19 по истечении 60 (Шестьдесят) дней с момента, когда соответствующая гарантия должна была быть представлена;
2) Прекращает и/или не выполняет Работы по вине Подрядчика: явно демонстрирует намерение не продолжать выполнение своих обязательств по данному Договору или осуществляет ненадлежащее исполнение и/или неисполнение своих обязательств по Договору. При этом прекращением Работ будет являться неосуществление по вине Подрядчика всего комплекса Работ или более 30 (Тридцать) процентов запланированных к осуществлению на соответствующие даты Работ в течение более чем 10 (Десять) дней;
3) Передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности другому лицу без необходимого согласия Заказчика; или 4) Признается банкротом в соответствии со вступившем в силу судебным решением, либо если в отношении Подрядчика вводится процедура наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, либо если компетентный орган Подрядчика или его акционер/учредитель обращается с заявлением о признании Подрядчика банкротом;
5) Подрядчик иным образом по своей вине нарушает свои обязательства по данному Договору;
6) В иных случаях, прямо указанных в настоящем Договоре и Применимом Праве;
7) Непредоставление Подрядчиком сертификата соответствия работ по охране труда в согласованные Сторонами сроки.
Заказчик обязан уведомить Подрядчика о прекращении действия Договора в срок не позднее 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, за исключением прекращения Договора в соответствии с Подпунктом 4) настоящего Пункта. В случае Подпункта 4) настоящего Пункта Заказчик обязан уведомить Подрядчика о прекращении действия Договора в срок не позднее 3 (Три) дней до даты предполагаемого прекращения Договора. Уведомление о прекращении Договора вступает в силу в дату, указанную в таком уведомлении, но не ранее сроков, установленных настоящим абзацем Пункта 79.3.
79.4. Подрядчик имеет право прекратить действие данного Договора, если:
1) Заказчик необоснованно не осуществляет платежи в пользу Подрядчика в соответствии с условиями Статьи 71 любого текущего ежемесячного платежа на период более 90 (Девяноста) дней;
2) По причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик не направляет Подрядчику Уведомление о Начале Работ в соответствии со Статьей 57 по истечении 90 (Девяноста) дней с Даты Заключения Договора;
3) Заказчик признается банкротом, либо если в отношении Заказчика вводится процедура финансового оздоровления, внешнего управления, либо если компетентный орган Заказчика или его акционер/учредитель Заказчика обращается с заявлением о признании Заказчика банкротом;
4) Заказчик иным образом существенно нарушает свои обязательства по данному Договору.
79.5. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о прекращении действия Договора в срок не позднее 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого прекращения Договора, за исключением прекращения Договора в соответствии с Подпунктами 79.4.3) Пункта 79.4. В случае Подпункта 79.4.3) Пункта 79.4 Подрядчик обязан уведомить Заказчика о прекращении действия Договора в срок не позднее 3 (Три) дней до даты предполагаемого прекращения Договора. Уведомление о прекращении Договора вступает в силу в дату, указанную в таком уведомлении, но не ранее сроков, установленных настоящим абзацем Пункта 79.5.
79.6. После прекращения действия данного Договора в соответствии с Пунктами 79.3 и 79.4 и п. 79.8. Подрядчик должен покинуть Строительную Площадку и передать Заказчику все несмонтированное Оборудование и Материалы, всю Техническую Документацию и Исполнительную Документацию, разработанную на момент прекращения действия Договора. Кроме того, Подрядчик должен по указанию Заказчика совершить переуступку и/или перевод прав и/или обязанностей по Договорам Субподряда на Заказчика.
79.7. В течение 30 (Тридцать) дней с момента прекращения действия Договора Стороны обязаны провести сверку взаиморасчетов на дату прекращения Договора, подписать акт об определении размера взаимных денежных обязательств и перечислить имеющуюся у Сторон взаимную задолженность. При этом, если стоимость надлежащим образом выполненных Работ, определенная в соответствии с Договором, превышает сумму денежных средств, поступивших от Заказчика к Подрядчику, Заказчик в течение 7 (Семь) Рабочих дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта (Объектов) уплатит Подрядчику сумму, составляющую разницу между двумя указанными величинами. Если сумма денежных средств, поступивших от Заказчика к Подрядчику, превышает стоимость надлежащим образом выполненных Работ, то Подрядчик в течение 7 (Семь) Рабочих дней с момента передачи незавершенного строительством Объекта (Объектов) вернет Заказчику излишек денежных средств. При определении общей величины поступивших от Заказчика денежных средств в расчет включается Авансовый Платеж и все произведенные ежемесячные платежи. Во избежание сомнений, при расторжении Договора Заказчик обязан выплатить Подрядчику удержанную к моменту такого расторжения сумму Отложенного платежа, но не должен компенсировать никакие убытки Подрядчика, вызванные таким расторжением.
79.8. Заказчик имеет право прекратить действие данного Договора по своему усмотрению, предоставив Подрядчику в срок, не позднее 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора, письменное Уведомление.
79.9. После прекращения действия Договора в соответствии со Пунктами 79.4 или 79.8, Заказчик должен немедленно после совершения Подрядчиком действий, предусмотренных в Пункте 79.6:
1) Вернуть Подрядчику банковские гарантии, предоставленные Подрядчиком в соответствии со Статьей 19;
2) возместить Подрядчику реальный ущерб в виде документально доказанных произведенных разумных расходов, понесенных Подрядчиком в связи с исполнением и прекращением Договора. Общая сумма, подлежащая уплате Заказчиком, ограничивается разницей между Договорной Ценой и частью Договорной Цены, уже уплаченной Подрядчику.
79.10. При прекращении действия Договора Заказчик вправе дать Подрядчику указания о консервации незаконченных строительством Объектов в соответствии со Статьей 63.
Статья 80. Передача прав и обязательств по данному Договору
80.1. Подрядчик не имеет права передавать свои права и/или обязанности по данному Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика. Нарушение данного Пункта дает Заказчику право прекратить действие настоящего Договора в соответствии со Статьей 78.
80.2. Заказчик имеет право уступить свои права по данному Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Подрядчика. Однако перевод обязанностей Заказчика третьей стороне допускается только с согласия Подрядчика.
Статья 81. Прочие условия
81.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию друг друга, ставшую известной им при исполнении настоящего Договора, а также принимать все зависящие от них меры к защите ставшей известной инсайдерской информации и недопущении неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия противной Стороны. Подрядчик с Положением об инсайдерской информации Заказчика ознакомлен и признает обязательность требований для своих работников Положения об инсайдерской информации Заказчика. Подрядчик обязуется исполнять обязанности, обеспечивающие неразглашение инсайдерской информации, предусмотренные вышеуказанным Положением.
81.2. В соответствии с Положением ОАО "***-" о соблюдении Принципов Глобального договора ООН Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального Договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение ОАО "***-" о соблюдении Принципов Глобального договора ООН опубликовано на сайте ОАО "***-": www.****.ru. Подрядчик с Положением ОАО" о соблюдении Принципов Глобального договора ООН ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
Статья 82. Приложения 82.1. Документы, перечисленные в данной Статье, должны считаться неотъемлемой частью данного Договора: 1. Приложение № 1. Технические требования Заказчика.
2. Приложение № 2. Испытания и Гарантированные Производственные Показатели, Неустойка.
3. Приложение № 3. Утвержденные Субподрядчики.
4. Приложение № 4. Договорная Цена и Платежи. 5. Приложение № 5. График выполнения Работ.
6. Приложение № 6. Запрещенные материалы 7. Приложение № 7. Формы документов.
8. Приложение № 8. Требования к страхованию.
9. Приложение № 9. Обучение персонала.
10. Приложение № 10. Контрольные Даты и Основные Контрольные Даты
11. Приложение № 11. Список документации для утверждения Заказчиком и информирования Заказчика. 12. Приложение № 12. Список Разрешений, получаемых Заказчиком.
13. Приложение № 13. Не используется.
14. Приложение № 14. Описание Строительной Площадки. 15. Приложение № 15. Пункты, которые необходимо включить в еженедельные и ежемесячные отчеты.
16. Приложение № 16. Основные правила по ОТОСТБ.
Статья 83. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
.
Подрядчик:
Подписи Сторон:
От Заказчика
Генеральный директор
_________________ От Подрядчика
Генеральный директор
________________ Формы документов утверждены Применимым Правом.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
88
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
148
Размер файла
1 028 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа