close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №___________

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА №___________
г. Ижевск "__" ___________2014 г.
Настоящий Договор заключен между ОАО "Удмуртнефть", c местом нахождения по адресу: Российская Федерация, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182 (именуемым в дальнейшем "Заказчик"), в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №292 от 30.12.2013г., и _____________________, c местом нахождения по адресу: ________________________(именуемым в дальнейшем "Подрядчик"), в лице________________________________, действующего на основании_______________, именуемыми в дальнейшем как "Сторона" или "Стороны". Стороны настоящим договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Подрядчик" обязуется выполнить работы: "Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1. Подготовка площадки", а "Заказчик" обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. "Подрядчик" обязуется выполнить все работы по строительству объекта, указанного в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН), сдать земельный участок (участки) землепользователю (землепользователям) после завершения работ по технической рекультивации с оформлением соответствующих двухсторонних документов и сдать результат работ "Заказчику".
1.3. "Подрядчик" обязуется завершить строительство и сдать законченный строительством объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.4. "Подрядчик" осуществляет деятельность на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ________________________ выданного саморегулируемой организацией.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора следующие слова и термины имеют значения, указанные ниже, за исключением иных случаев, прямо следующих из контекста:
2.1. "Договор" означает настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу в течение срока его действия, со всеми приложениями, а также последующими изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть внесены в договор в период его действия на основе согласованного и подписанного Сторонами соглашения.
2.2. "Стороны" физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве "Заказчика" и "Подрядчика".
2.3. "Дата окончания" означает дату, обозначенную в Акте сдачи-приемки законченного строительством Объекта, в которую происходит завершение работы над Объектом. 2.4. "Договорная стоимость" означает сумму, оговоренную в Разделе 3 "Стоимость работ". Договорная стоимость должна быть оплачена "Заказчиком" "Подрядчику", и может быть изменена только на основании дополнительного соглашения к Договору.
2.5. "Заказчик" означает ОАО "Удмуртнефть", созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое поручает "Подрядчику" выполнение работы по настоящему Договору, принимает и оплачивает ее результат. 2.6. "Подрядчик" означает _________________, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в обусловленный Договором срок выполнить работу по заданию "Заказчика" в соответствии с условиями настоящего Договора и которое несет ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств, нормативных и правовых актов, строительных норм и правил (СНиП), действующих в Российской Федерации, при выполнении работ по настоящему Договору.
2.7. "Представитель Заказчика" означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое "Заказчиком". Представитель "Заказчика" действует на основании соответствующей доверенности.
2.8. "Представитель Подрядчика" означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое "Подрядчиком". Представитель "Подрядчика" действует на основании соответствующей доверенности. 2.9. "Объект" - Объект строительства, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.
2.10. "Акт приемки скрытых работ" означает документ, подписанный Сторонами, соответствующий действующими в Российской Федерации СНиП о выполнении "Подрядчиком" работ, закрываемых при выполнении последующих работ.
2.11. "Гарантийный срок" означает период, в течение которого "Подрядчик" гарантирует достижение Объектами строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объектов, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), выявленных в установленный договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.
2.12. "Строительная площадка" обозначает предоставленные "Заказчиком" места, где должны выполняться Работы и куда должны доставляться материалы и оборудование. Передается по акту "Заказчиком" "Подрядчику" на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным планом.
2.13. "Работы" означает все работы, подлежащие выполнению "Подрядчиком" в соответствии с условиями настоящего Договора и включающие строительные, монтажные и пусконаладочные работы, а также работы, связанные с устранением дефектов.
2.14. "Техническое задание" означает подборку документов, выданных "Подрядчику" "Заказчиком", которые дают подробное описание работ и Объекта, а также требования, которым должен следовать "Подрядчик" при выполнении работ.
2.15. "Субподрядчик" означает любое лицо, которое "Подрядчик" привлекает для выполнения работы (или отдельных работ) по настоящему Договору. 2.16. "Место проведения работ" означает фактическое место, определенное "Заказчиком" для выполнения работ "Подрядчиком" и/или его Субподрядчиками по настоящему Договору.
2.17. "Временные сооружения" означает здания и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), построенные на время строительства объекта, необходимые для организации и выполнения работ, которые "Подрядчик" после завершения работ обязан разобрать и вывезти в место, согласованное Сторонами.
2.18. "Проектная документация" означает предварительный проект, проект и прочая проектная документация, разработанная с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам, технические условия и описания по материалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, а также другая документация, непоименованная выше, но необходимая для выполнения работ и для эксплуатации Объекта.
2.19. "Исполнительная документация" означает комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами.
2.20. "Акт о приемке выполненных работ", "форма №КС-2" - документ, подписанный Сторонами и оформляющий приемку работ, выполненных "Подрядчиком". 2.21. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", "форма №КС-3" - документ, применяемый для расчетов "Заказчика" с "Подрядчиком" за работы, выполненные "Подрядчиком". 2.22. "Акт приемки законченного строительством Объекта", "форма №КС-11" - документ, подписанный Сторонами и определяющий завершение "Подрядчиком" работ по настоящему Договору и передачу Объекта "Заказчику".
2.23. "Акт приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией, "форма №КС-14" - документ, подписанный Сторонами, участниками строительства и уполномоченными органами государственного контроля и надзора по завершении строительства.
2.24. "Участники строительства" - Стороны по настоящему Договору, Технадзор, субподрядчики, Ген.проектировщик, органы государственного надзора.
2.25. "Этап строительства (этап, законченный этап)" - предусмотренная настоящим Договором, проектно-сметной документацией и зафиксированная в Графике производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №3 к настоящему Договору), определенная, завершенная часть строительных работ по созданию отдельных элементов строительства, имеющих вещественную форму или результат технологического процесса, который может быть осмотрен и принят "Заказчиком"
2.26. "Информация, составляющая Коммерческую тайну" - научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны;
2.27. "Носители информации" - материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;
2.28. "Режим Коммерческой тайны" - правовые, организационные технические и иные принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;
2.29. "Гриф конфиденциальности" - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.
2.30. "Общий журнал работ" форма КС-6 - документ, применяется для учета выполнения строительно-монтажных работ. Является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору является предельной, определяется Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1) и составляет_____________ (_________), в том числе НДС 18% __________ (______________________).
3.2. Расчет стоимости работ строительства прилагается к настоящему Договору (Приложение №2).
3.3. Стоимость Договора может быть изменена только в соответствии с корректировками проектно-сметной документации, на основании изменений, внесенных в Техническое задание, и появлении дополнительных работ путем заключения дополнительного соглашения, при этом индексы перевода в текущие цены (Приложение №2 к договору) остаются неизменными. Стоимость работ по каждому этапу в текущих ценах определяется на основании проектно-сметной документации, составленной в ценах 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены, согласованных "Заказчиком". 3.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ "Подрядчик" приступает к выполнению только после получения согласия от "Заказчика", на основании подписанного обеими сторонами Акта на дополнительные работы и утвержденных смет.
3.5. "Подрядчик", не предупредивший "Заказчика" о необходимости в проведении дополнительных работ и выполнивший их без согласия "Заказчика", считать, что выполнил дополнительные работы за свой счет.
3.6. Изменение стоимости Договора в случае изменения производственной программы производится только по дополнительному соглашению Сторон к данному Договору.
3.7. По инициативе "Заказчика" стоимость работ/услуг по договору может быть пересмотрена путем заключения дополнительного соглашения.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по этапам (Приложение №3).
4.2. В случае если возникнет необходимость внесения изменений в График производства строительно-монтажных работ по законченным этапам, сроки поставки материалов и оборудования "Заказчика", такие изменения должны вноситься на основании Дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами.
4.3. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная стоимость работ в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязательства "Подрядчика":
Для выполнения работ по настоящему Договору "Подрядчик" принимает на себя обязательство:
5.1.1. Представить свидетельство на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ и Приказ о назначении ответственного за производство работ и их качество в момент заключения Договора.
5.1.2. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результаты отдельных этапов работ и Объект строительства "Заказчику" в установленные настоящим Договором сроки.
5.1.3. Обеспечить:
* производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства строительно-монтажных работ по этапам (Приложение №3), строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора;
* качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
* своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
* сдачу объекта в сроки, предусмотренные Приложением № 4.
5.1.4. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.
5.1.5. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в настоящем Договоре, все временные здания и сооружения, необходимые для производства работ "Подрядчиком".
5.1.6. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с "Заказчиком", а также установить временное освещение.
5.1.7. "Подрядчик" обязуется соблюдать "Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании", иные ЛНД Заказчика, изложенные в Приложениях №5, №6 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения "Подрядчиком", "Заказчик" имеет право отказаться от исполнения договора.
5.1.8. Самостоятельно и за свой счет производить платежи за природопользование (выбросы в атмосферу, размещение отходов, сбросы сточных вод).
5.1.9. Предоставлять Заказчику, по его запросу, необходимые документы и сведения, подтверждающие соблюдение требований промышленной, экологической и пожарной безопасности при оказании услуг ОАО "Удмуртнефть". 5.1.10. Осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.11. Немедленно известить "Заказчика" и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
* непригодности или недоброкачественности приобретенных у "Заказчика" либо по его указанию материалов и оборудования, * непригодности или недоброкачественности полученной от "Заказчика" технической документации;
* возможности неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
* иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
* необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе строительства, не учтенных в технической документации;
* возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства.
5.1.12. Нести ответственность перед "Заказчиком" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. "Подрядчик" письменно согласовывает с "Заказчиком" привлечение субподрядных организаций в порядке, предусмотренном разделом 16.
5.1.13. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие "Подрядчику" строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.
5.1.14. По завершению работ по отдельному этапу предоставлять "Заказчику" в срок не позднее 20 числа отчетного месяца окончания этапа первичные документы:
* акт о приемке выполненных работ в формате программного продукта "Гранд-смета" (форма КС-2), согласно приложения №9, с выделенными отдельным разделом материалами Заказчика и работами по монтажу оборудования поставки Заказчика в 3-х экземплярах; * акт о приемке выполненных работ по этапу "Техническая рекультивация" подлежит приемке "Заказчиком" при условии предоставления оригинала Акта возврата прежним землепользователям земель, переданных ОАО "Удмуртнефть" в краткосрочную аренду (субаренду), согласно приложения № 17;
* справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (форма КС-3 (по этапу)) в 3-х экземплярах, согласно приложения №10;
* оригинал счета-фактуры в 3-х экземплярах;
* Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15), согласно приложения №11;
* Исполнительную документацию в соответствии с "Методическими указаниями Компании "Формирование приемо-сдаточной документации на объектах Компании";
* Сертификаты на применяемые материалы.
* Расчет по перевозке рабочих и МТР, согласно приложения №12;
* Транспортные схемы, согласованные Заказчиком для подтверждения расчета по перевозке рабочих и МТР;
* Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35), согласно приложения №16;
* Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного сооружения) (форма КС-8), согласно приложения № 18;
* Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений (форма КС-9), согласно приложения №19;
* Требование-накладная (форма М-11), согласно приложения №20.
5.1.15. Обеспечить прием, выгрузку на приобъектных складах и хранение материалов и оборудования, а также их целевое использование.
5.1.16. Не продавать и не передавать строящийся или построенный объект (отдельные его части), а также проектную документацию на строительство объекта или отдельных его частей, третьей стороне без письменного разрешения "Заказчика".
5.1.17. Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.1.18. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого природоохранными органами при перемещении автомобильной (тракторной) техники "Подрядчика" и субподрядчиков вне границ временных проездов, вне зоны отвода вдольтрассовых проездов, вне выделенных зон водных переходов. 5.1.19. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемых природоохранными органами при несанкционированной добыче охотничьих и рыбных ресурсов персоналом "Подрядчика" и субподрядчиков.
5.1.20. Получить все необходимые для выполнения Договора разрешения, согласования и/или лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации, получение которых не входят в обязанности "Заказчика".
5.1.21. Возмещать затраты "Заказчика", связанные с тушением пожаров, возникших по вине "Подрядчика" и (или) привлеченных субподрядчиков и (или) их работников, на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам "Подрядчика", и (или) привлеченных им агентов, субподрядчиков и (или) их работников при условии оказания вышеперечисленных услуг за счет "Заказчика.
5.1.22. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории "Заказчика" в течение всего срока производства работ (включая и время проживания в вахтовых общежитиях "Заказчика").
5.1.23. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.
5.1.24. Использовать на объектах "Заказчика" работников, только при наличии у них регистрации по месту выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые "Подрядчиком" на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.
В отношении российских граждан "Подрядчик" предварительно представляет "Заказчику" информацию согласно настоящему пункту. "Заказчик" оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру работника, представленного "Подрядчиком" для согласования.
В отношении иностранных работников и работников без гражданства "Подрядчик" обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию работников, согласовать с "Заказчиком" кандидатуры указанных работников. В этих целях, "Подрядчик" представляет "Заказчику" в отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации. При осуществлении работ в районах с суровыми климатическими условиями для всех категорий работников должны быть представлены медицинские заключения о пригодности работы в данных условиях, при этом возраст работника не должен превышать 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.
Факт нахождения на объектах "Заказчика" работников "Подрядчика", работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом "Заказчика", с участием представителя "Подрядчика" или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя "Подрядчика" от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка.
5.1.25. Для обеспечения допуска на объекты ОАО "Удмуртнефть" оформить у "Заказчика" пропуска на работников и технику 5.1.26. Вести постоянный технический контроль за производством строительно-монтажных работ и поступающих МТР.
5.1.27. Обеспечить страхование Работ и Объекта в соответствии с настоящим Договором.
5.1.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.1.29. Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе производственной деятельности "Подрядчика" при оказании услуг "Заказчику", являются собственностью "Подрядчика".
5.1.30. Перед выездом на дороги федерального, республиканского и муниципального значения производить очистку транспортных средств от грязи.
5.1.31. "Подрядчик" ежедневно до 17.00 обязан представлять "Заказчику" сводку посредством телефонной связи на телефонный номер (3412)60-50-75 либо на адрес электронной почты ASEmelyanov@udmurtneft.ru:
- об объеме выполненных работ в течение дня;
- о количестве работников;
- о задействованной технике и оборудованию.
5.1.32. Осуществляет контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, обязательного наличия исправного искрогасителя на глушителе автомобиля при его нахождении на территории УПН Заказчика.
5.1.33. . В соответствии с программой проведения проверок органами государственного строительного надзора, Подрядчик самостоятельно уведомляет за 10 календарных дней до даты проверки, установленной программой проверки органами государственного строительного надзора, представителей органов государственного строительного надзора о сроке завершения работ по этапу, подлежащему проверке. В случае смещения сроков производства работ по этапу, подлежащему проверке органами государственного строительного надзора в соответствии с программой проверки, независимо от причины смещения, Подрядчик обязан известить орган (органы) государственного строительного надзора и Заказчика об изменении сроков окончания работ по этапу, подлежащему проверке, за 10 календарных дней до даты окончания работ по этому этапу.
5.1.34. Обеспечить своевременное устранение замечаний выявленных в ходе поверки объектов органами государственного надзора. 5.1.35. Представлять "Заказчику" в срок не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем оформленные акты формы КС-11 по законченным объектам.
5.1.36. В течение 7 рабочих дней после ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию предоставлять в Управление землепользования и маркшейдерских работ (далее - УЗиМР) исполнительные съемки, выполненные подрядными организациями, для ведения дежурных маркшейдерских планов по месторождениям ОАО "Удмуртнефть".
5.1.37. Обеспечить своевременное устранение предписаний, выявленных в ходе проверки объектов специалистами независимой строительной организации, осуществляющей контроль на объектах строительства ОАО "Удмуртнефть".
5.1.38. При изменении стоимости выполненных работ в результате изменения согласованной цены или количества, "Подрядчик" выставляет "Заказчику" корректировочную счет-фактуру. При этом "Подрядчик" направляет "Заказчику" соответствующее уведомление об изменении любым способом, фиксирующим дату получения уведомления (в т.ч. по электронным каналам связи). Если в течение 5-дневного срока с момента получения уведомления "Заказчик" не выразил письменного несогласия (в т.ч. по электронным каналам связи) с такими изменениями, считается, что "Заказчик" уведомлен и согласен с изменением. В этом случае "Подрядчик" выставляет "Заказчику" корректировочную счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством.
В случае если изменение стоимости является следствием какой-либо ошибки, в т.ч. при оформлении документов, "Подрядчиком" в документы вносятся соответствующие исправления и составляется исправленная счет-фактура в соответствии с налоговым законодательством.
5.1.39. Обеспечить наличие лицензии на право обращения с отходами I - V классов опасности.
5.1.40. Обеспечить наличие персонала обученного по обращению с отходами I - V классов опасности.
5.1.41. Выполнить работы по технической рекультивации земельного участка предусмотренной проектной документацией и настоящим договором сроки. По результатам сдать земельный участок землепользователю (землепользователям) с оформлением соответствующих двухсторонних документов.
5.2. Обязательства "Заказчика"Для реализации настоящего Договора "Заказчик" принимает на себя обязательство:
5.2.1. До начала строительных работ на площадке передать "Подрядчику" по Акту, подписанному "Подрядчиком" и "Заказчиком", на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
5.2.2. До начала строительных работ передать "Подрядчику" проектно-сметную документацию на строящиеся объекты, утвержденную "Заказчиком" к производству работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.2.3. "Заказчик" принимает акты выполненных работ (КС-2) от "Подрядчика" при наличии визы организации осуществляющей независимый строительный контроль на объектах строительства ОАО "Удмуртнефть".
5.2.4. Передать "Подрядчику" Разрешение на строительство, Акт приема-передачи площадки и прочие документы о разрешении производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах магистралей и коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти и других заинтересованных организаций.
5.2.5. В срок не позднее чем за 5 (пять) дней до начала производства работ уведомить землепользователя (землепользователей) земельного участка (участков), на котором производится выполнение работ, в письменном виде указав производителя работ и наделении его полномочиями по сдаче и оформлению актов приема-передачи земельного участка (участков) землепользователю после завершения работ по технической рекультивации земельного участка (участков).
5.2.6. Произвести приемку и оплату работ, выполненных "Подрядчиком", в порядке, предусмотренном в разделах 6.1, 7.1 настоящего Договора.
5.2.7. "Заказчик" в праве в одностороннем порядке уменьшить объем работ/услуг по договору или расторгнуть договор, письменно уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней.
5.2.8."Заказчик" вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных "Подрядчиком" материалов и оборудования, а также правильного использования "Подрядчиком" материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность "Подрядчика".
5.2.9. Передать "Подрядчику" программу проведения проверок органами государственного строительного надзора объектов капитального строительства.
5.2.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
5.4. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
5.5. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
* предоставление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* и иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
5.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
5.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
5.8. Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
5.9. В целях проведения антикоррупционных проверок "Подрядчик" обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего договора, а также в любое время в течение действия настоящего договора по письменному запросу "Заказчика" предоставить "Заказчику" информацию о цепочке собственников "Подрядчика", включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №13 к настоящему договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация).
В случае изменений в цепочке собственников "Подрядчика", включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах "Подрядчик" обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию "Заказчику".
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес "Заказчика" путем почтового отправления с описью вложения.
Датой предоставления Информации является дата получения "Заказчиком" почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
5.10. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
5.11. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
5.12. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. "Заказчик" по истечении 60, но не более 92 календарных дней с даты предоставления полного комплекта оригиналов документов, указанных в п. 5.1.14 договора, а по последнему этапу строительства объекта только при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) оформленного и подписанного обеими сторонами в течение срока действия Договора, оплачивает "Подрядчику" стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с положениями настоящего Раздела". 6.2. "Подрядчик" обязуется ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным предоставлять "Заказчику" акты сверок по выполненным работам и взаиморасчетам.
6.3. Оплата может производиться денежными средствами либо зачетом встречных требований Заказчика, возникающих в процессе реализации Сторонами положений пунктов 9.1, 9.3, 9.8 настоящего Договора".
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. "Подрядчик" назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с "Заказчиком" осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки соответствующих этапов (по форме КС-2), с обязательным предоставлением Заказчику в течение 10 дней после заключения договора с сопроводительным письмом копии документов (доверенностей) на должностных лиц, имеющих право подписывать финансовые документы (справки КС-3,счета фактуры, акты сверок взаимных расчетов и т.д.).
7.2. Приемка результатов завершенных этапов работ, осуществляется в установленном порядке, в сроки, установленные Договором, с предоставлением "Подрядчиком" "Заказчику" всей необходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе строительства.
7.3. "Заказчик" вправе отказаться от приемки выполненных "Подрядчиком" работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, переданной "Подрядчику". В этом случае Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их устранения. Указанные недостатки должны быть устранены за счет "Подрядчика". После устранения недостатков сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с п.7.2
7.4. "Заказчик", принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
7.5. При сдаче работы "Заказчику" "Подрядчик" обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого "Заказчика" и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.6. Сдача этапа работ по акту КС-2 (КС-3) не освобождает "Подрядчика" от выполнения обязательств по охране Объекта, которые возлагаются на "Подрядчика" до подписания акта сдачи законченного строительством Объекта.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантии исполнения обязательств по Договору на эксплуатационный период.
8.1.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта (Очереди Объекта) и входящих в него конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта приемки готового к эксплуатации объекта
8.1.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта (Очереди Объекта) обнаружатся дефекты, то "Подрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с "Заказчиком" сроки, за исключением случаев, когда дефекты возникли по вине Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения "Заказчика". Гарантийный срок на неисправное оборудование или часть сооружения в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе "Подрядчика" от устранения дефектов, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности "Подрядчика" устранить дефекты в заявленные сроки, "Заказчик" вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим возмещением затрат "Подрядчиком".
8.2. Гарантии исполнения обязательств по функциональным гарантиям оборудования.
8.2.1. Если по причинам, зависящим от "Подрядчика", достижение минимального уровня Функциональных гарантий не обеспечивается либо вообще, либо частично, "Подрядчик" за свой счет должен произвести все необходимые изменения, исправления и/ или добавления к установкам или любой их части, чтобы обеспечить достижение минимального уровня этих гарантий. По завершении необходимых изменений, исправлений и/или добавлений "Подрядчик" должен направить уведомление "Заказчику" и попросить "Заказчика" провести повторные Гарантийные испытания так, чтобы было обеспечено достижение минимального уровня гарантий. Если и после этого "Подрядчик" не может обеспечить достижение минимального уровня Функциональных гарантий, "Заказчик" может рассмотреть вопрос о расторжении Договора в соответствии с п. 24.2.2. Договора.
8.2.2. Если по причинам, зависящим от "Подрядчика", достижение функциональных гарантий не обеспечиваются либо вообще, либо частично, но при этом минимальный уровень функциональных гарантий достигнут, "Подрядчик" по выбору "Заказчика", должен либо: - за свой счет произвести все необходимые изменения, исправления и /или добавления к Объектам или любой части, чтобы обеспечить достижение Функциональных гарантий, и попросить "Заказчика" провести повторные гарантийные испытания, либо
- выплатить "Заказчику" неустойку за невыполнение Функциональных гарантий.
8.2.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении квалифицированной экспертизы, с обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению строительства Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и ведомостью поставки товарно- Материальных ценностей между "Заказчиком" и "Подрядчиком" (Приложение №7). 9.2. В ведомостях поставки ТМЦ предусмотрены основные позиции материалов и оборудования, которые могут подлежать уточнению в ходе реализации договора путем заключения дополнительного соглашения по инициативе одной из сторон. Сроки выполнения работ при уточнении номенклатуры и цен на материалы не изменяются.
9.3. Материально-технические ресурсы, поставляемые "Заказчиком", приобретаются "Подрядчиком" на основании договоров купли-продажи и вывозятся "Подрядчиком" на объект строительства.
9.4. "Подрядчик" поставляет за свой счет необходимое для выполнения работ оборудование, соответствующие проектным спецификациям, государственным стандартам, техническим паспортам и другим техническим условиям, действующим в Российской Федерации, удостоверяющих их качество. 9.5. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
9.6. "Подрядчик" несет ответственность за сохранность всего поставленного и переданного ему по акту в монтаж ОС-15 для реализации настоящего договора оборудования до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
9.7. "Подрядчик" несет ответственность за соответствие поставляемых и используемых материалов и оборудования, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
9.8. Договор купли- продажи МТР заключается одновременно с договором СМР, действует на период его выполнения и является взаимосвязанным с настоящим Договором".
9.9. В месяце, предшествующем планируемому месяцу возникновения строительной готовности к приему оборудования поставки "Заказчика", "Подрядчик" письменно извещает об этом "Заказчика", указывая ожидаемый срок строительной готовности объекта к приему оборудования.
9.10. За 15 дней до наступления ожидаемой даты строительной готовности, "Подрядчик" письменно подтверждает ранее направленное "Заказчику" уведомление (вторичное уведомление).
9.11. На основании поступившего вторичного письменного уведомления от "Подрядчика", "Заказчик" организовывает доставку оборудования на объект строительства.
10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
10.1. "Заказчик" одновременно с копией акта приема-передачи строительной площадки передает "Подрядчику" разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель.
10.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью "Заказчика", который не менее, чем за пятнадцать календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает "Подрядчику" по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
10.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности "Подрядчика".
10.4. Если при производстве работ на строительной площадке "Подрядчик" обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то "Подрядчик" немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя "Заказчика" для составления акта на дополнительные работы.
10.5. "Подрядчик" направит своего уполномоченного представителя для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки площадки.
10.6. Руководство "Заказчика" или любое лицо, уполномоченное в письменной форме "Заказчиком", будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем частям работ и строительной площадке в любое время производства работ.
11. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
11.1. "Заказчик" за свой счет обеспечивает разработку всей проектно-сметной документации, чертежей, спецификаций, дефектных ведомостей, актов о выявленных дефектах, локальных смет на строительство объекта, которые являются интеллектуальной собственностью "Заказчика".
11.2. Вся проектная документация разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП).
11.3. Проектная документация должна быть разработана с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам.
11.4. "Заказчик" передает "Подрядчику" 3 экземпляра проектной документации, чертежей и спецификаций, утвержденных "К производству работ".
11.5. По согласованию с "Подрядчиком" и в соответствии с Графиком работ "Заказчик" может выдавать рабочие чертежи не единовременно, а в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по этапам (Приложения №3).
11.6. Один из 3 переданных "Заказчиком" "Подрядчику" экземпляров чертежей должен постоянно храниться в офисе "Подрядчика" на объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Технадзора "Заказчика".
11.7. Проектная документация принимается "Подрядчиком" после прохождения необходимых экспертиз в органах надзора и при наличии в рабочих чертежах штампа "К производству работ".
При отсутствии экспертизы, штампа, подписи считаются недействительными и приравниваются к их отсутствию.
11.8. "Подрядчик" приступает к практической работе на объекте лишь после утверждения "Заказчиком" соответствующей проектной документации или письменного разрешения "Заказчика".
11.9. По завершению строительно-монтажных работ и проведения испытания объекта "Подрядчик" передает "Заказчику" 2 (два) комплекта исполнительной документации с учетом изменений, внесенных в процессе строительства.
11.10. "Подрядчик" признает, что вся проектная документация, переданная ему "Заказчиком", является конфиденциальной информацией и не может быть передана третьим лицам или опубликована без согласия "Заказчика".
12. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
12.1. С момента начала работ и до завершения "Подрядчик" ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована "Заказчиком", "Подрядчиком", соответствует форме №КС-6, согласно приложения №14. Каждая запись в журнале подписывается "Подрядчиком" и представителем "Заказчика".
12.2. Если "Заказчик" не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями "Подрядчика", то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. "Подрядчик" в течение указанного срока исполняет указания представителя "Заказчика", о чем "Подрядчик" обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем "Заказчика". "Подрядчик" приступает к выполнению последующих работ только после приемки "Заказчиком" скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. "Подрядчик" в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя "Заказчика" о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель "Заказчика" не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то "Подрядчик" составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с "Подрядчика" не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию "Заказчика" производится за его счет.
13.2. В случае, если представителем "Заказчика" внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться "Подрядчиком" без письменного разрешения "Заказчика". Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя "Заказчика" (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то "Подрядчик" за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем "Заказчика", согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается представителями "Заказчика" и "Подрядчика" актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.
14. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
14.1. После окончания работ по объекту, входящего в объем обязательств "Подрядчика" по строительству Объекта, производится сдача Объекта "Заказчику", согласно Приложению №4, с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта, по форме КС-11, согласно приложения №15.
14.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится согласно Градостроительному кодексу РФ" №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.
14.3. "Подрядчик" передает "Заказчику" за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному "Заказчиком" "Подрядчику", в соответствии с обязательствами "Заказчика" по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
14.4. Приемка осуществляется "Заказчиком", в сроки обозначенные в графике приемки объектов в эксплуатацию.
14.5. В случае если во время приемки объекта "Заказчиком" будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, "Подрядчик" устранит их за свой счет в срок, согласованный с "Заказчиком". При невыполнении "Подрядчиком" этой обязанности в согласованный срок, "Заказчик" вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от "Подрядчика" возмещения понесенных расходов и других убытков.
14.6. "Подрядчик" после оформления приемки объекта "Заказчиком" не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
15.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
15.2. "Подрядчик" в случае нарушения договорных обязательств в праве предъявить "Заказчику":
- за задержку начала приемки законченного строительством или подлежащего консервации Объекта - неустойку (пеню) в размере 0,01% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки со дня назначенного "Заказчиком" срока проведения приёмочной комиссии, но не более 10% от цены Договора;
- за задержку расчетов за выполненные строительно- Монтажные работы (этапы работ) на срок не свыше 30 дней от срока окончания обязательства по оплате- неустойку (пеню) в размере 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней - 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
15.3. "Заказчик", в случае нарушения договорных обязательств, в праве предъявить "Подрядчику" следующие штрафные санкции:
- за нарушение срока окончания строительных работ "Подрядчиком", "Заказчик" вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 5 % от договорной стоимости объекта. - за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ) "Подрядчиком", "Заказчик", на свое усмотрение, вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 10% от стоимости этапа работ или уплаты штрафа в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения.
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества штраф в размере 50 000 руб.
- за невыполнение пункта 5.1.30 договора "Подрядчику" начисляется штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения.
- за невыполнение обязанности, п.5.1.31 "Подрядчику" начисляется штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай.
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 5.1.33. настоящего Договора, "Подрядчику" начисляется штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения.
- за невыполнение обязанности, п.5.1.34 "Подрядчику" начисляется штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай.
- за невыполнение обязанности, п.5.1.35 "Подрядчику" начисляется штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай.
- за невыполнение пункта 5.1.36 договора "Подрядчику" начисляется штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения.
- -за невыполнение обязанности, п.5.1.37 "Подрядчику" начисляется штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай.
- в случае предоставления не полного пакета документов (оригинала счета-фактуры и иных первичных документов), считается, что Подрядчик не выполняет обязательство п. 5.1.14, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 25 000 рублей;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период гарантийной эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки "Подрядчика" - односторонним актом - штраф в размере 100 000 руб.;
- в случае установления факта нахождения работника "Подрядчика" на территории объектов "Заказчика" в нарушение требований п.5.1.24 настоящего Договора, "Подрядчик" выплачивает "Заказчику" штраф в размере 50 000 руб. за каждый случай обнаружения такого работника.
- в случае не предоставления "Подрядчиком" письменных подтверждений строительной готовности объекта к приему оборудования, "Заказчик" имеет право начислить штраф в размере 0,05% от стоимости оборудования за каждый случай.
15.4. В случае нарушения договорных обязательств "Заказчик" предъявляет "Подрядчику" претензию по основаниям, указанным в настоящем Разделе. Письменное согласие "Подрядчика" является основанием для проведения данного штрафа по учету.
15.5. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору "Подрядчик" возмещает "Заказчику" все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду и компенсацию в связи переносом сроков окончания производства работ, и возникновения у "Заказчика" убытков, включая, но, не ограничиваясь платежами "Заказчика" по продлению договора (договоров) аренды земельного участка (участков), на котором производились работы Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора.
15.6. "Подрядчик" возместит убытки, защитит и освободит от ответственности "Заказчика" и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений "Подрядчика", его субподрядчиков, агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных комитетом по охране окружающей среды или другими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
15.7. В случае установления Сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными Разделом 22 настоящего Договора, Стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ.
15.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств. 15.9. В случае отказа "Подрядчика" от предоставления Информации, согласно п. 5.9. настоящего договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем договоре, или предоставления недостоверной Информации "Заказчик" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления о прекращении договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
15.10. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации, указанной в форме (Приложение № 13 к настоящему договору) "Заказчик" направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 5.9. настоящего договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации "Заказчик" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного уведомления о прекращении договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
16. СУБПОДРЯДЧИКИ
16.1. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора "Подрядчик" обязан согласовывать с "Заказчиком" все субподрядные организации, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями работ на объектах "Заказчика".
16.2. "Заказчик" обязан в течение 10 рабочих дней с даты представления полной информации о кандидатуре субподрядчика либо согласовать его, либо направить мотивированный отказ. В этом случае "Подрядчик" обязан представить на рассмотрение "Заказчика" альтернативную кандидатуру субподрядчика. 16.3. Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур субподрядчиков, включено в общие сроки выполнения работ и никаким образом не влияет на общий график выполнения работ. "Подрядчик" несет полную ответственность за своевременность представления субподрядчиков в рамках общего графика независимо от каждого частного заключения "Заказчика" по той или иной кандидатуре.
16.4. В случае неисполнения п.16.1 настоящего Договора "Подрядчик" обязан уплатить "Заказчику" штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает "Подрядчика" от обязательств по согласованию кандидатуры субподрядчика в соответствии с положениями настоящего раздела. 16.5. "Подрядчик" несет ответственность перед "Заказчиком" за работы, выполняемые субподрядчиками. "Подрядчик" должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу "Заказчика" "Подрядчик" должен в любое время представить список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы.
16.6. "Подрядчик" должен обеспечить, чтобы на собственность "Заказчика" не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. "Подрядчик" должен по запросу "Заказчика" предоставлять свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены.
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
17.1. "Подрядчик" хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом "Заказчиком", либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ за исключением:
* информации, которая является или становится общедоступной не по вине "Подрядчика";
* информации, в отношении которой "Подрядчик" может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед "Заказчиком" или любой ее родственной организацией.
17.2. "Подрядчик" не должен без предварительного письменного согласия "Заказчика" использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
17.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную "Подрядчиком" до заключения настоящего Договора.
17.4. "Заказчик" вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу "Подрядчика". В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами "Заказчика" и "Подрядчика".
Передача Конфиденциальной информации между "Заказчиком" и "Подрядчиком" осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами "Заказчика" и "Подрядчика".
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих "Заказчика" и "Подрядчика", запрещена.
17.5. "Подрядчик" обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия "Заказчика", предоставившей такую Конфиденциальную информацию.
17.6. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением "Заказчика".
17.7. Конфиденциальная информация остается собственностью "Заказчика". "Заказчик" вправе потребовать от "Подрядчика", который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив "Подрядчику" уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления "Подрядчик" должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
17.8. В течение 3-х лет с даты окончания работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) "Подрядчик" не будет разглашать полученную им от "Заказчика" Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
"Подрядчик", допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные "Заказчиком" и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
17.9. "Заказчик" вправе проводить проверки у "Подрядчика" на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной "Подрядчику". При этом "Заказчик" должен предварительно письменно уведомить "Подрядчика" о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.
18. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
18.1. "Подрядчик" соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные "Подрядчиком" в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью "Заказчика".
"Подрядчик" предоставляет "Заказчику" все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу "Заказчика". "Подрядчик" может, при наличии предварительного письменного согласия "Заказчика", сохранить одну архивную копию документов. "Подрядчик" хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с разделом 16.1 настоящего Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения "Заказчика".
18.2. Если "Подрядчик" или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые "Изобретения"), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности "Подрядчика" по настоящему Договору, "Подрядчик" незамедлительно сообщает "Заказчику" о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между "Заказчиком" и "Подрядчиком" и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим "Подрядчик" соглашается переуступить "Заказчику" все требуемые "Заказчику" документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться работникам "Подрядчика" за передачу изобретений, производится исключительно за счет "Подрядчика".
19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ
19.1. "Подрядчик" не должен без предварительного письменного согласия "Заказчика":
* использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки "Заказчика" или родственных организаций "Заказчика" ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ по настоящему Договору;
* выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;
* делать любые снимки, видеo и другие записи имущества "Заказчика". "Подрядчик" обеспечивает выполнение этих требований своими субподрядчиками. 20. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
20.1. "Подрядчик" поддерживает и хранит и заставляет всех субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по настоящему Договору, а также ко всем расходам на любые подарки или развлечения, понесенные "Подрядчиком" или его субподрядчиками и имеющим отношение к выполнению работ по настоящему Договору.
20.2. В любое разумное время "Подрядчик" предоставляет и обязывает своих субподрядчиков предоставить работникам и агентам "Заказчика" доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками "Подрядчика" и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо "Заказчику" для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций "Подрядчиком" и субподрядчиками, и соблюдения подрядчиками условий настоящего Договора. 20.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, "Подрядчик" незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает "Заказчику". 21. СТРАХОВАНИЕ
21.1. "Подрядчик", не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, застрахует за свой счет, согласно Приложению № 8 в страховой компании ОАО "СОГАЗ" Работы и Объект от всех рисков, включая строительно- монтажные риски и гражданскую ответственность перед третьими лицами. Страхование должно действовать с момента начала работ до сдачи законченного строительством Объекта, с продлением на период послепусковых гарантийных обязательств. Стоимость страхования строительных рисков определяется в размере до 1% от стоимости строительно-монтажных работ по настоящему Договору и включается в стоимость работ по настоящему Договору в составе прочих затрат. "Заказчик" возмещает "Подрядчику" затраты по страхованию в объемах выполненных работ (форма КС-2) на основании представленных ему копий страхового полиса и платежных поручений по оплате страховых взносов.
21.2. "Заказчика" необходимо указывать в качестве Выгодоприобретателя во всех страховых полисах, оформляемых "Подрядчиком" по настоящему Договору, за исключением страхования ответственности перед третьими лицами. По запросу "Заказчика" "Подрядчик" должен обеспечить представление субподрядчиками такого же подтверждения страхования, какое требуется от "Подрядчика".
21.3. Без наличия полиса страховой компании ОАО "СОГАЗ" "Подрядчик" к производству работ не допускается.
21.4. "Заказчик" вправе приостановить производство работ в случае, если "Подрядчик" не оформит страхование строительных рисков в течение 30 с дней с момента заключения настоящего Договора или не обеспечит сохранение его в силе на весь период действия настоящего Договора.
21.5. Страхование не освобождает "Подрядчика" от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 22. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
22.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
22.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то "Подрядчик" и "Заказчик" обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.
23. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
23.1. Договором предусмотрены следующие формы первичных документов:
* счет-фактура,
* акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), * справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
* Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11),
* Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15),
* Акт о приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств (форма №ОС-3), * Журнал производства работ (форма №КС-6),
* Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма М-35),
* Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного сооружения) (форма КС-8), * Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений (форма КС-9),
* Требование-накладная (форма М-11), согласно приложения №20.
24. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
24.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.
24.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
24.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
24.2.2. В одностороннем порядке по инициативе "Заказчика":
* в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ);
* если "Подрядчик" выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
* если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный "Заказчиком" срок "Подрядчик" не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
* если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены "Подрядчиком" в установленный "Заказчиком" разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
* если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
* в случае аннулирования лицензий "Подрядчика" на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих "Подрядчика" права на производство Работ.
24.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
24.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.
24.4. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:
* в случае изменения договора по соглашению Сторон - с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;
* в случае изменения или расторжения договора по решению суда - с момента вступления в законную силу решения суда;
* в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон - с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора.
* в случае регулярной задержки "Подрядчиком" (более 3 раз в год, на срок более 2-х месяцев) выплаты заработной платы работникам предприятия. 24.5. Если настоящий Договор расторгается по вине "Подрядчика", "Заказчик" оплачивает "Подрядчику" только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных "Подрядчиком" по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков "Заказчика", связанных со срывом "Подрядчиком" Графика работ и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора.
24.6. Если настоящий Договор расторгается по инициативе "Заказчика", "Подрядчику" выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от "Подрядчика" материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала "Подрядчика", занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями настоящего Договора.
25. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
25.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде УР.
25.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии.
26. ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА
26.1. Настоящим Стороны определяют, что кроме переписки посредством почтовой, факсимильной связью в рамках исполнения настоящего Договора Стороны согласовывают переписку с использованием средств электронной связи (электронная почта). 26.1.1. Официальными электронными адресами для осуществления договорной переписки определяются:
Электронный адрес Заказчика: refzgd_po_kapstr@udmurtneft.ru.
Электронный адрес Подрядчика: _______________________
26.1.2. При этом Сторонами определяется, что Стороны обеспечивают бесперебойную работу и получение почтовых сообщений своего почтового ящика, указанного выше. 26.1.3. Сторонами также презюмируется, добросовестным выполнением обязательств Стороны информирующей другую Сторону будет являться направление с вышеуказанного (для каждой из Сторон имеется в виду свой почтовый адрес) почтового адреса сообщения в адрес другой Стороны. 26.1.4. Фактом отправки считается отправка почтового сообщения с почтового сервера отправителя. Другая Сторона, в данной ситуации, при обсуждении вопроса исполнения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) договорных обязательств может ссылаться в качестве уважительной причины по неисполнению (ненадлежащему исполнению) только на объективную (независимо от воли этой Стороны) невозможность получения электронного сообщения другой Стороны. 26.1.5. Стороны определяют, что в прикрепленном файле (формат сканированного документа *.PDF) сообщения должны содержаться однозначные и понятные требования Стороны, направляющей электронные сообщения.
27. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
27.1. "Стороны настоящим согласовали, что Заказчик имеет право привлечь третье лицо для осуществления независимого строительного контроля на объектах строительства по настоящему Договору. В функции данного третьего лица входят:
* проверка готовности подрядчика к выполнению работ по реализации целей проекта, по результатам проверки оформляется заключение (Приложение №21);
* проверка и согласование организационно-технологической документации подрядчика на объект строительства (ППР, ППРК, ТК);
* проверка наличия у подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и деятельности лаборатории неразрушающего контроля;
* контроль соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;
* контроль соответствия выполняемого подрядчиком:
- операционного контроля соответствия нормативным требованиям последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
* контроль наличия и правильности ведения подрядчиком исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
* контроль исполнения подрядчиком предписаний выданных третьим лицом (независимым строительным контролем), органом государственного надзора и местного самоуправления;
* контроль за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных в процессе строительства;
* извещение "Заказчика" обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;
* оценку (совместно с подрядчиком) соответствия выполненных работ требованиям законодательства, проектной и нормативной документации;
* контроль за выполнением подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания двухсторонних актов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства, проектной и нормативной документации;
* заключительную оценку (совместно с подрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации;
* проводить 10% дублирующий контроль качества сварных соединений физическими методами неразрушающего контроля в соответствии организационно-технологической документации по Объекту строительства (при необходимости, обоснованной независимым строительным контролем по результатам строительного контроля, проведения дублирующего контроля сварных соединений требование дополнительно прописывается в ТЗ путем заключения дополнительного соглашения, Приложение №9);
* контроль деятельности служб качества подрядных организаций;
* контроль за соблюдением подрядными организациями, выполняющими работы на объекте, требований пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда, в том числе изложенных в стандартах в Политике и Стандартах ОАО "НК "Роснефть" в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
27.2. Привлекаемая для осуществления независимого строительного контроля организация имеет право выдавать предписания Подрядчику по устранению выявленных нарушений в ходе проведения вышеуказанных проверок, в которых фиксируется нарушение со стороны Подрядчика и срок его устранения.
27.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
27.4. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору может быть передано третьему лицу только с согласия должника.
27.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации.
27.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
27.7. На период действия настоящего Договора "Подрядчик" составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его "Заказчиком".
27.8. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров. 27.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.
27.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
* Приложение № 1 "Протокол соглашения о договорной цене";
* Приложение № 2 "Расчет стоимости работ строительства";
* Приложение №3 "График производства строительно-монтажных работ по этапам";
* Приложение № 4 "График приемки объектов в эксплуатацию";
* Приложение № 5 "Требования ОАО "Удмуртнефть" в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды к подрядным организациям, привлекаемым к работам на объектах ОАО "Удмуртнефть";
* Приложение № 6 "Акт приема-передачи ЛНД ОАО "Удмуртнефть", относящийся к открытой информации;
* Приложение № 7 "Ведомость поставки ТМЦ между Заказчиком и Подрядчиком";
* Приложение № 8 "Условия страхования".
* Приложение № 9 "Форма акта о приемке выполненных работ".
* Приложение № 10 "Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат";
* Приложение № 11 "Форма акта о приемке-передаче оборудования в монтаж";
* Приложение № 12 "Форма расчета затрат по перевозке рабочих на объекты";
* Приложение № 13 Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (Образец);
* Приложение № 14 "Форма общего журнала работ";
* Приложение № 15 "Форма акта приемки законченного строительством Объекта".
* Приложение № 16 "Форма акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений";
* Приложение №17 "Форма акта о возврате прежним землепользователям земель, переданных ОАО "Удмуртнефть" в краткосрочную аренду (субаренду)";
* Приложение №18 "Форма акта о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного сооружения)";
* Приложение №19 "Форма акта о разборке временных (нетитульных) сооружений";
* Приложение №20 "Форма требование-накладная";
* Приложение №21 "Заключение о готовности строительного подрядчика к реализации целей проекта".
28. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
28.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 29. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК ОАО "Удмуртнефть"
ИНН 1831034040;
КПП 997150001. Юридический адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182
Почтовый адрес: 426057, г. Ижевск ул. Красноармейская, 182
Тел. (3412) 48-73-49
Факс (3412) 48-71-25
Банковские реквизиты: р/с 40702810800000000916
в АКБ "Банк Китая (ЭЛОС)" г. Москва к/с 30101810700000000213
БИК 044525213_____________________
ИНН: __________
КПП: ______________
Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел _______________
Факс ______________
Реквизиты банка:
БИК _________
к/с _____________________
р/счет: __________________
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) 1. Приложение №1
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Мы, нижеподписавшиеся,
"Заказчик": ОАО "Удмуртнефть"
в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству М.Н. Баранова, действующего на основании доверенности №292 от 30.12.2013г.,
с одной стороны, и
"Подрядчик": _____________________ в лице генерального директора ________________,
действующего на основании______________,
с другой стороны,
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение об ориентировочной величине договорной цены по выполнению работ по объекту "Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1. Подготовка площадки" составляет в сумме _____________ (сумма прописью), в том числе НДС 18% ___________(сумма прописью).
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) Приложение №2
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВАНаименование объекта: "Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1. Подготовка площадки""Заказчик": ОАО "Удмуртнефть" "Генподрядчик": Договорная стоимость в ценах 2014 г.: руб. с НДС
№ этапаНаименование работ и затратСтоимость работ (этапа), руб.НДС - 18%Стоимость работ (этапа) с учетом НДС, руб. 2345 Всего: кроме того: Временные здания и сооружения Итого с ВЗиС Зимнее удорожание Снегоборьба Затраты, связанные с перевозкой, командированием и проживанием рабочих Ежедневная перевозка рабочих свыше 3-х км Страхование строительных рисков Всего Непредвиденные затраты - 1,5% Всего ПНР Всего с учетом всех затрат в том числе: СМР без материалов приобретаемых Подрядчиком у Заказчика по договорам купли-продажи в том числе: материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно у поставщиков Кроме того: Материалы приобретаемые Подрядчиком у Заказчика по договорам купли-продажиПримечание:
Стоимость этапов определена в текущем уровне цен на сновании проектных смет, является ориентировочной и подлежит уточнению по факту выполнения работ. Плановая стоимость этапа является базой для расчета штрафных санкций за неисполнение условий договора.
2. Порядок определения стоимости работ и индексы удорожания:
"Расчет стоимости выполнен в базе ТЕР с применением индексов пересчета в текущий уровень цен к ФОТ -____; ЭММ -____. Накладные расходы по видам работ в соответствии с МДС 81-34.2004 с коэффициентом 0,85; уровень сметной прибыли - по видам работ с коэффициентом 0,8. Расчет стоимости ПНР выполнен в базе ТЕРп с применением индекса пересчета в текущий уровень цен______" 3. Порядок возмещения лимитированных и прочих затрат:
3.1. Заказчик возмещает затраты по страхованию строительных рисков на основании предоставленных копий страхового договора и платежных поручений по оплате строительных взносов в пределах лимита по договору.
3.2. Возмещение прочих затрат (перебазировка техники, перевозка рабочих, перевозка и содержание вахт) на основании предоставленных расчетов и подтверждающих документов в пределах лимита по договору.
3.3. Затраты по статье временные здания и сооружения оплачиваются заказчиком по фактическим затратам, на основании расчётов, с учётом обосновывающих первичных документов в пределах лимита по договору.
4. Затраты по зимнему удорожанию рассчитаны на основании первого раздела ГСН-81-05-02-2007 для 4 температурной зоны. Нормы среднегодовых зимних затрат не применяются только в следующих случаях:
- для работ, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях (согласно п. 3 технической части ГЭСНр 81 -05-02-2001);
- при производстве всего комплекса работ только в летний период.
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) Приложение №3
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО ОБЪЕКТУ: "Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1. Подготовка площадки"
№ этапаНаименование этапа объекта строительства, физический объемед.изм Количество (физ. объем)Дата начала производства работДата окончания производства работ2014 год2015 годIII кварталII кварталIII кварталСтоимость работ в текущих ценах (тыс. руб. с НДС)августсентябрьмайавгуст12345.15.26789Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 В том числе:Подготовка площадки под бурение1. Техническая рекультивация - снятие растительного грунтам3435331.08.1415.09.142. Устройство площадки под бурением22387210.09.1430.10.143. Завоз материалов и устройство площадки под буровое оборудованием363605.10.1410.10.144. Площадка жилгородка. Дорожная одеждам2180010.09.1415.09.145. Устройство шламового амбарашт115.09.1430.09.146. Ликвидация шламового амбарашт101.08.1515.08.157. Устройство шламового амбара с перемычкойшт115.09.1430.09.148. Ликвидация шламового амбара с перемычкойшт101.08.1515.08.15КТПК(ВК)-250-10-0.49. КТПК(ВК)-250-10-0.4шт115.05.1520.05.1510. Фундамент КТПК(ВК)шт110.05.1515.05.1511. Заземление КТПК(ВК)-250-10-0.4компл120.05.1525.05.15Пункт распределительный ПР112. Стойка См1 для крепления ПРшт110.05.1515.05.1513. Пункт распределительный.Сети электроснабжениям8010.05.1515.05.1514. Пункт распределительный. Оборудованиешт115.05.1520.05.15ВЛ-10кВ15. ВЛ-10кВ до куста 1.Опорышт4931.08.1430.10.1416. ВЛ-10кВ до куста 1.Проводам221001.09.1430.10.1417. ВЛ-10кВ до куста 1.Оборудованиешт315.09.1430.10.1418. Техническая рекультивация ВЛм21500015.09.1430.10.14Автодорога. Первоочередные участкиАвтодорога с ПК0+16 по ПК1+7019. Устройство футляра на нефтепровод д.89мм ОАО "Белкамнефть"м2631.08.1415.09.1420. Сигнальный знак на пересечении с нефтепроводом на 1 штшт231.08.1405.09.1421. Автодорога (земляные работы) от ПК0+16 до ПК1+70м31 89831.08.1420.09.1422. Дорожная одежда Тип.2 от ПК0+16 до ПК1+70м271331.08.1430.10.1423. Обочины автодороги от ПК0+16 до ПК1+70м21 18531.08.1430.10.1424. Водоотводные сооружения автодороги от ПК0+16 до ПК1+70м22 72831.08.1425.10.1425. Примыкание к дороге на куст 12 ОАО "Белкамнефть" (земляные работы)м3103,031.08.1410.10.1426. Дорожная одежда Тип1 примыкания к дороге на куст 12 ОАО "Белкамнефть"м2185,331.08.1415.10.1427. Обочины примыкания к дороге на куст 12 ОАО "Белкамнефть" м210031.08.1415.10.1428. Водоотводные сооружения примыкания к дороге на куст 12 ОАО "Белкамнефть"м230731.08.1415.10.1429. Дорожные знаки на примыкании к дороге на куст 12 ОАО "Белкамнефть"шт331.08.1430.10.1430. Сигнальные столбики на 1штшт1231.08.1430.10.14Автодорога с ПК18+33 по ПК18+8331. Устройство футляра на нефтепровод д.530мм ОАО "Транснефть"м2431.08.1415.10.1432. Опознавательный знак на пересечении с нефтепроводом на 1 штшт210.09.1415.10.1433. Устройство футляра на кабель связи ОАО "Транснефть"м3031.08.1415.10.1434. Предупредительный знак сетей связи на 1 штшт210.09.1415.10.1435. Автодорога (земляные работы) от ПК18+33 до ПК18+83м31 17031.08.1415.10.1436. Дорожная одеджа Тип.2 от ПК18+33 до ПК18+83м223005.09.1415.10.1437. Обочины автодороги от ПК18+33до ПК18+83м217505.09.1415.10.1438. Водопропускная труба Ф1.м на ПК18+96 на 1шт.(и на ПК28+72)шт131.08.1415.10.1439. Сигнальные столбики на 1штшт210.09.1415.10.14Автодорога с ПК20+00 по ПК30+4740. Водопропускная труба Ф1.м на ПК25+43.5шт105.09.1430.10.1441. Водопропускная труба Ф1.м на ПК18+96 на 1шт.(и на ПК28+72)шт105.09.1430.10.1442. Сигнальные столбики на 1штшт420.09.1430.10.14Техническая рекультивация43. Техническая рекультивация -автодорога с ПК0+16 по ПК1+70м31264,831.08.1430.10.1444. Техническая рекультивация -автодорога с ПК18+33 по ПК18+83м320931.08.1430.10.1445. Техническая рекультивация -автодорога с ПК20+00 по ПК30+47м321,305.09.1430.10.14Пусконаладочные работы46. ПНР ВЛ-10кВ.компл120.09.1430.10.1447. Пусконаладочные работы КТПК(ВК)компл125.05.1530.05.1548. Пусконаладочные работы КТПК(ВК).Заземлениекомпл125.05.1530.05.1549. ПНР шкаф ПРкомпл125.05.1530.05.1550. ПНР шкаф ПР.Заземлениекомпл125.05.1530.05.15ИТОГО:Примечание: график является ориентировочным и может подлежать уточнению в части сроков и состава отдельных этапов работ после выбора победителя.
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №4
к договору №_____-2014 от ___.04.2014г.
ГРАФИК ПРИЕМКИ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПО ОБЪЕКТУ: "Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1. Подготовка площадки"
№ п/пНаименование объектов вводаДата начала работ2014 - 2015 Дата окончания работДата приемки объекта в эксплуатацию
(число, месяц, год)кв.1234561. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ИТОГО (тыс. руб. с НДС): "ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №5
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТАМ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Стандарте Компании применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:
ЗАКАЗЧИК - ОАО "НК "Роснефть", ДО (в том числе ДО, арендующие объекты ОАО "НК "Роснефть") заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах ОАО "НК "Роснефть", ДО и арендованных Дочерним обществом у ОАО "НК "Роснефть", а также другие юридические лица, уполномоченные ОАО "НК "Роснефть" заключать данного рода договоры.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) - структурное подразделение ОАО "НК "Роснефть" с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.
АРЕНДАТОР - физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Компании (арендуемые Компанией) средства производства, имущество.
АРЕНДОДАТЕЛЬ - Компания или лицо, уполномоченное Компанией сдавать имущество Компании в аренду. ПОДРЯДЧИКИ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК) - физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).
ОБЪЕКТ - производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.
ПРОИСШЕСТВИЕ - любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ - это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: * Легкие.
* Тяжелые.
* Смертельные.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.
АВАРИЯ - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.
ИНЦИДЕНТ - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: * разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;
* неконтролируемого взрыва, пожара;
* неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;
* травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).
ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА - временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ - утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.
ПОЖАР - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ДАЛЕЕ - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА - структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.
2ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
КОМПАНИЯ - ОАО "НК "Роснефть", дочерние общества ОАО "НК "Роснефть" и дочерние общества дочерних обществ ОАО "НК "Роснефть".
ДО - дочерние общества ОАО "НК "Роснефть" и дочерние общества дочерних обществ ОАО "НК "Роснефть". ПБОТОС - промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.
БГ - блок гребенок;
АГЗУ - автоматизированная групповая замерная установка;
ЛЭП - линия электропередач;
ПЛА - план ликвидации аварий;
ПЛАС - план ликвидации аварийных ситуаций;
ИТР - инженерно-технический работник;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
ТО - технический осмотр;
ДТП - дорожно-транспортное происшествие.
3ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором). Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.
Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
3.1.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1.1.Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.
3.1.2.В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика - ф. и. о., должности.
3.1.3.Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
3.1.4.Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.1.5.Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб. 3.1.6.Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик. 3.1.7.Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.
3.1.8.Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.
3.1.9. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).
Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.
3.1.10.Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:
* Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
* Трудовым кодексом РФ;
* Федеральным законом от 10.01.02г. №7 "Об охране окружающей среды";
* Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
* "Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.
3.1.11.Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.
3.1.12. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.
В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.
Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).
3.1.13.О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере 100 тыс. руб.
3.1.14.В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.
3.1.15.На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.
3.1.16.При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и диспетчерскую службу Заказчика.
В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.
3.1.17.Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания. 3.1.18.Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.
3.1.19.Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.
3.1.20.Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).
Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
3.1.21.На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.
3.1.22.В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.
3.1.23.Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
3.1.24.Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.
3.1.25.Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.
3.1.26.Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.
3.1.27.В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.
3.1.28.Представителям Подрядчика запрещается:
* провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;
* находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);
* освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;
* отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
* пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;
* курить вне отведенных для этого местах;
* самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
* самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;
* допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;
* при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;
* самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.).
3.1.29.Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических - в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы. Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты.
3.1.30.Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.
3.1.31.При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА (ПЛАС), действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.
3.1.32. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).
3.2ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.2.1.Заказчик обязан:
3.2.1.1.В составе договора ознакомить Подрядчика с:
* "Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды" № П4-05;
* Стандартом Компании № П4-05 С-009 "Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды";
* Стандартом Компании №П4-05 С-070 "Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности" и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений";
* Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах огневых и по организации безопасного проведения газоопасных работ;
* Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;
* Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества;
* Положением о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке;
3.2.1.2.Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.
3.2.1.3.Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.
3.2.1.4.Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).
3.2.1.5.Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).
3.2.1.6.Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).
3.2.1.7.Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана).
3.2.1.8.При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (ПЛАС) и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.
3.2.2.Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
4 ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС К ПОДРЯДЧИКАМ И АРЕНДАТОРАМ
4.1ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. ДОПУСК.
4.1.1.Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.
4.1.2.Заказчик обязуется:
* Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик. * После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика.
* Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.
4.1.3.Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:
* по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору", утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).
* по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 4.1.4.Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).
4.1.5.Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.
4.1.6.Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.
4.1.7.Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.
4.2СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
4.2.1.Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. "Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" и требованиями норм и правил. 4.2.2.Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.
Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.
4.3ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА
4.3.1.Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:
* Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;
* Аптечкой первой помощи;
* Огнетушителем;
* Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);
* Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);
4.3.2.Подрядчик должен обеспечить:
* Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);
* Проведение регулярных ТО транспортных средств;
* Использование и применение транспортных средств по их назначению;
* Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
* Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).
4.3.3.Подрядчик обязан:
* Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;
* Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов);
* Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;
* Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;
* Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.
4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.
4.4ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
4.4.1.Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.
4.4.2.При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:
* выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;
* за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;
* внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;
* обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.
4.4.3.Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
4.4.4.Запрещается:
* сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;
* использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:
* гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;
* инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
* использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти).
Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.
4.4.5.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.
Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.
4.4.6.Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами.
4.4.7.Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Заказчика.
4.5ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.
4.5.1.Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.2. настоящего Стандарта, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.
4.5.2.При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.
При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.
4.5.3.В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт.
4.5.4.Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.
4.6ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.6.1.Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее: * все случаи производственного травматизма; * все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания; * все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Компании;
* факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;
* информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды, о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.
Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании.
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА "АКТА О СОСТОЯНИИ РАБОТНИКА, ОТСТРАНЕННОГО ОТ РАБОТЫ"
АКТ
о состоянии работника, отстраненного от работы
1. Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________ 2. Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________ 3. Место составления акта: __________________________________________________ 4. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:
o Запах алкоголя изо рта
o Неустойчивость позы
o Нарушение речи
o Выраженное дрожание пальцев рук
o Резкое изменение окраски кожных покровов лица
o Поведение, не соответствующее обстановке
o Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:
___________________________________________________________________________
(подпись / дата)
9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________ 10. Подписи лиц, составивших акт: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись / дата)
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) Приложение №6
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
А К Т
приема-передачи локальных нормативных документов ОАО "Удмуртнефть", относящихся к открытой информации
г. Ижевск "__" _______2014 г.
Мы, нижеподписавшиеся, ОАО "Удмуртнефть", зарегистрированного по адресу: Российская Федерация, УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 182, в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №292 от 30.12.2013г., с одной стороны, и _____________________, зарегистрированного по адресу: __________________________________,в лице________________________, действующего на основании______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что ОАО "Удмуртнефть", передала _____________________ (именуемой далее Получатель) локальные нормативные документы ОАО "Удмуртнефть" в соответствии с заключенным Договором от ___.___.2013г. №_____-2013.
Получатель осведомлен, что данная информация является интеллектуальной собственностью ОАО "Удмуртнефть" и передается исключительно для служебного использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам, а также иным работникам Получателя, в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору.
Перечень передаваемых локальных нормативных документов:
№ П/П ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ЛНДНОМЕР ЛНД, ВЕРСИЯРЕКВИЗИТЫ УТВЕРЖДАЮЩЕГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА1. Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании№П4-05 СД-021.01 версия 1.01Пр. №119 от 29.02.2008 г.
2. Политика Компании в области промышленной
безопасности, охраны труда, и охраны окружающей средыП4-05 версия 3.00№042 от 02.02.20093. Стандарт Компании "Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды"П4-05 С-009
версия 4.00№206 от 14.04.2014
4. Стандарт Компании "Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности" и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений"№ П3-05 С-0001
версия 2.00Пр. № 299 от 01.07.2013г.
5. Инструкция ОАО "Удмуртнефть" "По организации безопасного ведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах ОАО "Удмуртнефть"ИБТ-О-014-2013
Версия 4.00
Пр. №206 от 14.04.2014г.6. Инструкция ОАО "Удмуртнефть" "По промышленной безопасности и охране труда при проведении газоопасных работ на производственных объектах"ИБТ-О-015-2013
Версия 3.00Пр. №186 от18.04.20137. Перечень газоопасных работ на производственных объектах ОАО "Удмуртнефть"8. Инструкция ОАО "Удмуртнефть" "О мерах пожарной безопасности"ВН № ИПБ-001-2012Пр. №762 от 27.11.2012 г.9. Политика ОАО "Удмуртнефть" в области промышленной безопасности, охраны труда, и охраны окружающей среды№254 от 13.05.2010г.10. Стандарт ОАО "Удмуртнефть" "Руководство по Интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды"№ П3-05 С-0009 ЮЛ-062 версия 4.00Пр. №275 от 11.06.2013 г.
11. Методические указания по организации работы и допуску персонала СМО и организаций, производящих лесосечные работы, при работах в охранной зоне
воздушных линий электропередачУтверждено заместителем директора ООО "Удмуртэнергонефть"
И.Л.Беляевым 12.01.2011г.12. Положение Общества О порядке взаимодействия между ОАО "Удмуртнефть" и сервисными, подрядными, субподрядными организациями по организации и производству работ на одном объекте№П3-05 Р-0089 ЮЛ-062
Пр. №543 от 24.08.2012г.13. Перечень работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасностиПр. №340 от 26.07.2013 г.14. Типовые мероприятия по организации безопасного производства подрядными организациями строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и других видов работ на территории объектов ОАО "НК "Роснефть" в условиях действующего производства Пр. №433 от 24.08.2009г.15. Положение о порядке технического расследования инцидентов на опасных производственных объектах№ П3-05 С-0025 ЮЛ-062 Пр. №5761 от15.11.2013г.16. Инструкцию промышленной безопасности и охране труда при работах вблизи ЛЭП на производственных объектах ИБТ-ВР-088-2013
Версия 2.00Пр. №186 от 18.04.2013г.17. Положение по одновременному ведению работ на кусте"№П2-10 СЦ-0005 ЮЛ-062 версия 2.00Пр. №573 от 31.08.12г.18. Инструкция ОАО "Удмуртнефть" "Обеспечение сохранности воздушных линий электропередач на производственных объектах Общества"№ П2-04 И-1074 ЮЛ-062Пр. №575 от 30.09.2010г.19. Методические указания Компании "Формирование приемо-сдаточной документации на объектах строительства компании"№П2-01 М-0036 версия 1.00Пр. 167 от 08.04.2013г.20. Методических указаний "Требования к размещению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудования на месторождениях Компании (включая временные здания и сооружения)"№ П1-01.04 М-0008 версия 1.00Пр.588 от 27.11.2013г.21. Памятка "Горячая линия безопасности"Пр. 610 от 03.12.2013г.22. Положение ОАО "Удмуртнефть" О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах ОАО "Удмуртнефть"№П3-05 Р-0229 ЮЛ-062 версия 1.00
Пр. №004 от 10.01.2014 г.
Данная информация передана на следующих носителях информации: (нужное отметить)
* бумажных;
* магнитных;
* оптических;
> средствами электронной связи (e-mail и т.п.).
* флэш-карте, USB-накопителе, карте памяти.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. "ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) Приложение №7
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
ПО ОБЪЕКТУ: "Западно-Погребняковское н/м. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1. Подготовка площадки"
Объект: "Западно-Погребняковское нм. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 (скв. 1253Р,4410).""Подготовка площадки под бурение. ОСР 2-1"№ п/пНаименование товарно-материальных ценностейЕд. измеренияПоставщикЗаказчикПодрядчикКол-воЦена за ед.Сумма, рубКол-воЦена за ед.Сумма, руб123456789 Материалы - позиции сметы1Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/шт 208 767,80175 355,932Полог амбарный из ткани ППпрЛГЗА размером 18х22м шт 224 386,6748 773,343Смесь песчано-гравийная природнаят 1132,16508,47575 674,584Щебень шлаковый фракция 20-40мм (самовывоз)т 437,58550,85241 039,83 ИТОГО 1 040 843,68 Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика 20 816,87 Транспортные расходы материалов Подрядчика учтены СД МТР в составе расценок 1 913,50 ИТОГО 1 063 574,05 НДС 18% 191 443,33 ВСЕГО 1 255 017,38
Объект: "Западно-Погребняковское нм. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 (скв. 1253Р,4410).""Устройство и ликвидация шламового амбара. Подготовка площадки под бурение. СР 2-1.1"№ п/пНаименование товарно-материальных ценностейЕд. измеренияПоставщикЗаказчикПодрядчикКол-воЦена за ед.Сумма, рубКол-воЦена за ед.Сумма, руб123456789 Материалы - позиции сметы1Полог амбарный из ткани ППпрЛГЗА размером 18х32мшт 235 471,5270 943,042Ткань полипропиленовая ламинированная ППпрЛГЗА размером 3х18м шт 13 325,463 325,463Портландцемент тампонажный: бездобавочныйт 23,86 200,00147 560,00 ИТОГО 221 828,50 Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика 4 436,57 Транспортные расходы материалов Подрядчика МТР в составе расценок 131,25 ИТОГО 226 396,31 НДС 18% 40 751,34 ВСЕГО 267 147,65
Объект: "Западно-Погребняковское нм. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 (скв. 1253Р,4410).""КТПК(ВК)-250-10/0,4. Подготовка площадки под бурение. СР 2-1.2"№ п/пНаименование товарно-материальных ценностейЕд. измеренияПоставщикЗаказчикПодрядчикКол-воЦена за ед.Сумма, рубКол-воЦена за ед.Сумма, руб123456789 Материалы - позиции сметы1Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)м3 0,77522 711,862 102,242Блоки бетонные стен подвалов сплошные: ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг-.шт 22 518,645 037,293Плиты дорожные: ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 84,99 кг/ шт28767,7966117535,59 4Полотно иглопробивное для дорожного строительства: "Дорнит-2"м2 23,544,071 035,595Смесь песчано-гравийная природнаят 14,8133376508,477 532,216Сталь полосовая 40х4т 0,062827 542,371 729,667Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (доставка до г.Ижевск)т 0,99872847,46846,379Материалы в составе расценок 335,25173,25 ИТОГО материалы 17 535,59 18 283,36 Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика 365,67 Транспортные расходы материалов Подрядчика учтены СД МТР в составе расценок 2 809,91 ИТОГО 17 535,59 21 458,94 НДС 18% 3 156,41 3 862,61 ВСЕГО 20 692,00 25 321,55
Объект: "Западно-Погребняковское нм. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 (скв. 1253Р,4410).""Пункт распределительный ПР. Подготовка площадки под бурение. СР 2-1.3"№ п/пНаименование товарно-материальных ценностейЕд. измеренияПоставщикЗаказчикПодрядчикКол-воЦена за ед.Сумма, рубКол-воЦена за ед.Сумма, руб123456789 Материалы - позиции сметы1Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)м3 0,152 898,31434,752Кабель силовой АВБбШв -5х70-1,0 кВм 80251,8820 150,513Лист стальной г/к толщ.4ммт 0,000922 457,6320,214Муфта концевая термоусаживающая 1КВТп-5х(70-120).шт 2587,911 175,815Песок природный для строительных: работ средний (для постели)т 8,775279,662 454,036Сталь полосовая 40х5т 0,015727 542,37432,427Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 ммт 0,211522 796,614 821,488Трубы стальные э/с 114х4,5т 0,036623 135,59846,769Уголок стальной г/к 50х5т 0,005424 915,25134,54 ИТОГО материалы 30 470,51 Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика 609,41 Транспортные расходы материалов Подрядчика учтены СД МТР в составе расценок 5 647,70 ИТОГО 36 727,62 НДС 18% 6 610,97 ВСЕГО 43 338,59
Объект: " Западно-Погребняковское нм. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 (скв. 1253Р,4410).""ВЛ-10 кВ. Подготовка площадки под бурение. ОСР №4-1"№ п/пНаименование товарно-материальных ценностейЕд. измеренияПоставщикЗаказчикПодрядчикКол-воЦена за ед.Сумма, рубКол-воЦена за ед.Сумма, руб123456789 Материалы - позиции сметы1Зажим аппаратный А2А-70-2шт 12205,082 461,022Зажим натяжной НБ-2-6Ашт 24272,036 528,813Зажим плашечный ПА-2.шт 5055,082 754,244Зажим плашечный ПС-2шт 5366,363 516,865Изолятор подвесной ПС-70шт 24355,978 543,396Изолятор штыревой ШФ-20Гшт 170232,8639 586,957Опорно-анкерная плита: П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/шт 8577,704 621,638Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 70/11 мм2м 670033,64225 415,259Серьга СРС-7-16шт 2473,811 771,5310Скоба СК-7-1Ашт 2499,152 379,6611Сталь полосовая 40х5т 0,094227 542,372 594,4912Стальные конструкции для опор ж/б,АР-2, ОАР-2 (по сериям 3.407.1-143.2.6; 3.407.1-143.2.8;; 3.407.1-143.2.9; 3.407.1-143.2.10; 3.407.1-143.2.17; 3.407.1-143.2.19)т 1,0574 576,2778 305,0813Стойка опоры: СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/шт 538 805,08466 669,4914Ушко однолапчатое У1-7-16шт 24146,613 518,64 Оборудование15Пункт коммерческого учета 10кВ ПКУ-10-010У1 (в составе: высоковольтный модуль; низковольтный модуль; соединительный кабель; монтажный комплект на опору; устройство передачи информации; счетчик Альфа А1805-RAL-P4GB-DW)компл 1206 664,41206 664,4116Разъединитель РЛК-10.IV/400 УХЛ1 в комплекте с приводом ПР02-7УХЛ1, кронштейнами и соединительной тягой компл 229 013,5258 027,03 Итого оборудование 264 691,44 ЗСР 3 176,30 Транспортные расходы материалов Подрядчика учтены СД Итого оборудование 267 867,74 ИТОГО матераилы 848 667,05 Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика 16 973,34 Транспортные расходы материалов Подрядчика учтены СД МТР в составе расценок 53 051,02 ИТОГО 918 691,41 Всего 1 186 559,15 НДС 18% 213 580,65 ВСЕГО 2 318 831,20
Объект: "Западно-Погребняковское нм. Обустройство на период пробной эксплуатации. Куст 1 (скв. 1253Р,4410)""Автодорога. Первоочередные участки. ОСР №5-1"№ п/пНаименование товарно-материальных ценностейЕд. измеренияПоставщикЗаказчикПодрядчикКол-воЦена за ед.Сумма, рубКол-воЦена за ед.Сумма, руб123456789 Материалы - позиции сметы1Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)м3 0,182 796,61503,392Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)м3 19,78863 220,3463 726,003Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 ммт 0,363623 389,838 504,544Грунт строительныйт 3280,95152,54500 483,905Звено трубы ж/б Т100.50-3 L=5мшт 721 445,76150 120,346Знак дорожный (2.3.2)шт 1550,00550,007Знак дорожный (2.3.3)шт 1550,00550,008Знак дорожный (2.4)шт 1550,00550,009Канат полипропиленовый тросовой свивки д. 4ммм 305,08152,5410Лента сигнальная м 305,37161,1211Манжета герметизирующая для рабочего трубопровода д. 89 мм и защитного кожуха д. 325 мм, армированная (А), конусная (тип II), разъемная (Р) со стяжными хомутами и крепежом (в к-те 2шт.)компл. 111 000,0011 000,0012Манжета герметизирующая для рабочего трубопровода д. 530 мм и защитного кожуха д. 820 мм, армированная (А), конусная (тип II), разъемная (Р) со стяжными хомутами и крепежом (в к-те 2шт.)компл. 119 000,0019 000,0013Мастика огнезащитная МГКПкг 3173,73521,1914Мастика битумно-полимернаякг 585,6109,7464 262,1615Опознавательный знак, в т.ч.:т *винт 2-4х1,5х20.01.016кг 0,0000096107,580,00 *лист стальной г/к толщ. 3ммт 0,0013622 627,1230,77 *лист стальной оц толщ. 0,8ммт 0,0022631 779,6671,82 *труба НКТ б/у 73х5,5 т 0,0512211 016,95564,2916Опорно-направляющее предохранительное изолирующее диэлектрическое кольцо "Спейсер" на трубопровод диам. 89 ммкомпл. 113 074,0033 814,0017Опорно-направляющее предохранительное изолирующее диэлектрическое кольцо "Спейсер" на трубопровод диам. 530 ммкомпл. 105 737,0057 370,0018Песок природный для строительных: работ среднийт 0,315279,6688,0919Сигнальный знак, в т.ч.:т *винт 2-4х1,5х20.01.016кг 0,0096107,581,03 *лист стальной г/к толщ. 3ммт 0,0008822 627,1219,91 *лист стальной оц толщ. 1ммт 0,001631 186,4449,90 *труба НКТ б/у 73х5,5 т 0,045811 016,95504,5820Сигнальный знак, в т.ч.:т *винт 2-4х1,5х20.01.016кг 0,0096107,581,03 *лист стальной г/к толщ. 1ммт 0,0018823 983,0545,09 *лист стальной г/к толщ. 3ммт 0,0016222 627,1236,66 *труба стальная электросварная 89х3 т 0,034423 050,85792,9521Смесь песчано-гравийнаят 909,9248508,47462 673,6322Стенка откосная СТ4л(п) по сер. 3.501.1-144шт 1210 595,17127 142,0323Стенка портальная П10.14.3 по сер. 503-7-015.90шт 612 340,3974 042,3424Стойки металлические, в т.ч.:т *стойка СКМ 1.35шт 31 038,143 114,41 *анкер (уголок стальной г/к 63х5)т 0,0115524 915,25287,7725Столбики сигнальные дорожные пластиковыешт 18254,244 576,2726Тимофеевкакг 29,95293,222 792,1427Труба гибкая двустенная гофрированная ПНД/ПВД, д.50мм, IP55 ДКС код 121950м 6054,503 270,0028Труба стальная водогазопроводная 150х4,5т 0,049999223 728,811 186,4229Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 8 мм с наружной весьма усиленной изоляциейм 26,13 249,0884 800,9330Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38кгс/мм2, наружный диаметр: 820 мм, толщина стенки 10 ммт 4,8151873 686,44354 813,4831Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ 89/325 для рабочего трубопровода диам. 89 мм и защитного кожуха диам. 325 мм компл. 28 898,3117 796,6132Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ 530/820 для рабочего трубопровода диам. 530 мм и защитного кожуха диам. 820 мм компл. 220 100,0040 200,0033Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм (доставка до г. Ижевск)т 25,87456847,4621 927,5934Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм (доставка до г. Ижевск)т 43,63216847,4636 976,4135Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (доставка до г. Ижевск)т 326,53616847,46276 725,5636Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм (доставка до г. Ижевск)т 296,61984847,46251 372,7537Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 1200, фракция 5(3)-10 мм (доставка до г. Ижевск)т 2,9648847,462 512,5438Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 1200, фракция 10-20 мм (доставка до г. Ижевск)т 4,448847,463 769,4939Щебень из природного камня (гранитный) для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (доставка до г. Ижевск)т 93,392847,4679 145,76 ИТОГО 2 762 601,42 Заготовительно-складские расходы материалов Подрядчика 55 252,03 Транспортные расходы материалов Подрядчика учтены СД МТР в составе расценок 234 759,11 ИТОГО 3 052 612,56 НДС 18% 549 470,26 ВСЕГО 3 602 082,82
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №8
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Условия страхования
ОАО "Удмуртнефть", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Генерального директора по капитальному строительству Баранова Михаила Николаевича, действующего на основании доверенности №292 от 30.12.2013г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании__________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", согласовали следующие Условия страхования:
1. "Подрядчик" обязуется за свой счет заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, включающий дополнительно следующие условия:
- страхование ответственности перед третьими лицами при производстве строительно-монтажных работ;
- страхование принятого от "Заказчика" имущества (материалов и оборудования), необходимого "Подрядчику" для выполнения Работ, на случай любых повреждений или утраты, произошедших по любой причине в период действия Договора, включая процесс транспортировки имущества на рабочую площадку;
2. В заключенном "Подрядчиком" договоре страхования строительно-монтажных рисков "Подрядчик" обязан указать "Заказчика" в качестве Выгодоприобретателя и получателя страхового возмещения (за исключением условий страхования ответственности перед третьими лицами);
3.По условиям заключенного "Подрядчиком" договора страхования строительно-монтажных рисков страховая сумма по разделу страхования полученного от "Заказчика" имущества должна соответствовать его восстановительной стоимости;
4.Договор(ы) страхования заключаются "Подрядчиком" на весь период Договора от __.0_.2014г. №0____-2014;
5."Подрядчик" обязуется заключать Договор(ы) страхования с страховой компанией, предварительно согласованной с "Заказчиком";
6.Во всех договорах страхования должно быть предусмотрено условие отказа страховой компании от права регресса/суброгации в отношении "Заказчика";
7."Подрядчик" обязан предоставить "Заказчику" копию договора страхования в течение 10 рабочих дней с даты его заключения;
8.Соблюдение вышеназванных Требований Стороны признают существенным условием Договора. В случае если "Подрядчик" не оформит страхование в течение 30 (тридцати) дней с момента заключения Договора или не обеспечит сохранение его в силе на весь период действия Договора, "Заказчик" в праве расторгнуть Договор в одностороннем порядке;
9.Страхование не освобождает "Подрядчика" от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
"ЗАКАЗЧИК":"ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись)(М.П.) (подпись) Приложение №9
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма акта о приемке выполненных работ
Форма №КС-2
КодИнвестор - по ОКПО Заказчик (Генподрядчик) - по ОКПО Подрядчик (Субподрядчик) - по ОКПО Стройка - Объект - Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)номер дата Вид операции Номер документаДата составленияОтчетный периодспоО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Февраль 2012г.Смета №Основание - Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ___________________________0,000тыс.руб.Средства на оплату труда ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________0,000тыс.руб.Сметная трудоемкость ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________0чел.часТрудозатраты механизаторов ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________0чел.часНомерОбоснованиеНаименованиеЕд. изм.Кол.
на ед./
всегоСтоимость единицы, руб.Общая стоимость, руб.Т/з осн.раб. (на ед./ всего)Т/з мех. (на ед./ всего)по порядкупоз. по сметеВсегоВ том числеВсегоВ том числеОсн.З/пЭк.Маш.З/пМех.Осн.З/пЭк.Маш.З/пМех.12345678910111213141516ИТОГИ ПО АКТУ:Итого прямые затраты по акту в текущих ценах Итоги по акту: Итого В том числе: Итого НДС 18% ВСЕГО по акту Сдал (должность)(подпись)(расшифровка подписи)М.П.Принял (должность)(подпись)(расшифровка подписи)М.П.
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №10
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Форма № КС - 3Код Инвестор по ОКПО(организация, адрес, телефон, факс) Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО(организация, адрес, телефон, факс) Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПО(организация, адрес, телефон, факс) Стройка по ОКПО(наименование, адрес)Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)номер дата Вид операции Номер документаДата составленияОтчетный периодспоСПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТНо-
мер
по по-
рядкуНаименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затратКодСтоимость выполненных работ и затрат,
руб.с начала проведения работс начала годав том числе за отчетный период123456 Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Итого Сумма НДС Всего с учетом НДС Заказчик (Генподрядчик) (должность)(подпись)(расшифровка подписи)М.П.Подрядчик (Субподрядчик) (должность)(подпись)(расшифровка подписи)М.П.
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №11
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма акта о приемке-передаче оборудования в монтаж
Код Организация-заказчик по ОКПО (наименование) (наименование структурного подразделения заказчика) номер Основание для составления акта (наименование документа)дата Счет, субсчет, код аналитического учета Номер документаДата составленияДата сдачи в монтаж АКТ сдачи впо договору о приемке-передаче оборудования в монтажэксплуатациюфактическая Место составления акта по ОКПО Организация-изготовитель по ОКПО (наименование) Организация-поставщик по ОКПО (наименование) (маркировка) Монтажная организация по ОКПО (наименование)1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в (наименование здания, сооружения, цеха) ОборудованиеПоступление на склад заказчикаКоличество, шт.Стоимость, руб.Примечаниенаименованиеномеркой схемедата номер акта приемкиединицывсегозаводской (номенклатурный)паспорта (маркировка)позиции по технологической схеме1234567891011 При приеме оборудования в монтаж установлено:оборудованиесоответствует проектной специализации или чертежу (если не соответствует,не соответствуетуказать в чем несоответствие) Оборудование переданокомплектно (указать состав комплекта и технической документации,некомплектнопо которой произведен прием) Дефекты при наружном осмотре оборудованияне обнаружены (если обнаружены, подробно их перечислить)обнаружены Примечание. Дефекты, обнаруженные при приеме, монтаже, наладке и испытанииоборудования, оформляются актом о выявленных дефектахоборудования (форма №ОС-16)Заключение о пригодности к монтажу: СдалПринялПредставитель организации-заказчикаПредставитель монтажной организации (должность)(подпись)(расшифровка подписи)(должность)(подпись)(расшифровка подписи)М.П.М.П.Указанное оборудование принято на ответственное хранениеМатериально ответственное лицо (должность)(подпись)(расшифровка подписи)"____"___________________ 20___г.
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №12
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма расчета затрат по перевозке рабочих на объекты
Расчет стоимости ежедневных перевозок
Исходные данныеОбъект строительстваИТОГО1Марка автобуса-вахты 2Вместимость автобуса-вахты чел. 3Средняя скорость движения автобуса км/ч 4Расстояние до вахтового поселка км 5Трудоемкость СМР (осн. рабочие + механизаторы) чел-ч. 6Количество рабочих часов в году ч. 7Количество месяцев в году 8Среднее количество календарных дней в месяце 9Количество рейсов в день 10Стоимость 1 машино-часа руб. Расчет затрат Затраты на ежедневную перевозку свыше 3 км 12Расстояние до объекта и обратностр4*2км 13Продолжительность рейса в оба концастр12/стр3ч. 14Стоимость транспорта в течение рейсастр13*стр10руб. 15Стоимость транспортировки 1 рабочегостр14/стр2руб. 16Стоимость перевозки 1 рабочего в годстр15*стр9*стр8*стр7руб. 17Количество лет строительства на 1 рабочегостр5/стр6 18Стоимость ежедневной возкистр17*стр16руб. Расчет стоимости перевозки вахтИсходные данныеОбъект строительстваИТОГО1Марка автобуса-вахты 2Вместимость автобуса-вахты чел. 3Средняя скорость движения автобуса км/ч 4Расстояние до вахтового поселка км 5Трудоемкость СМР (осн. рабочие + механизаторы) чел-ч. 6Количество рабочих часов в году ч. 7Количество месяцев в году 8Среднее количество вахт в месяц 9Количество рейсов в день 10Стоимость 1 машино-часа руб. Расчет затрат Затраты на перевозку вахты 12Расстояние до объекта и обратностр4*2км 13Продолжительность рейса в оба концастр12/стр3ч. 14Стоимость транспорта в течение рейсастр13*стр10руб. 15Стоимость транспортировки 1 рабочегостр14/стр2руб. 16Стоимость перевозки 1 рабочего в годстр15*стр9*стр8*стр7руб. 17Количество лет строительства на 1 рабочегостр5/стр6 18Стоимость перевозки вахтыстр17*стр16руб. "ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №13
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(по состоянию на "__" ___________ 2014 г .)
№ п/пНаименование контрагента
(ИНН и вид деятельности)Договор//Контракт (реквизиты,
предмет, цена, срок действия и
иные существенные условия)Информация о цепочке
собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том
числе конечных) (ФИО, паспортные
данные, ИНН)Подтверждающие документы
(наименование, реквизиты)12345
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
2014 г. ___________________________________________________________
(подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента)
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №14
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма общего журнала работ
ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №____________Коды Дата составления Специализированная строительная организация по ОКПОАдрес по строительству объекта предприятие, здание, сооружение и т. п. Адрес объекта Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за объекта и ведение общего журнала работ _________ Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество руководителя (представителя технического надзора) Начало работ: по договору (контракту) фактически Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту) фактически В настоящем журнале пронумерованных и прошнурованных страниц.Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего журнал Дата выдачи, печать организацииОсновные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ) Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта) Субподрядные организации и выполняемые ими работы Организации, разработавшие проектно-сметную документацию Отметки об изменениях в записях на титульном листе Раздел 1. Список инженерно-технического персонала,занятого на строительстве объектаФамилия, имя, отчество,занимаемая должность,участок работыДата начала работ на строительстве объектаОтметка о получении разрешения на право производства работ или о прохождении аттестации.Дата окончания работ на строительстве объекта1234 Раздел 2. Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкцийи освидетельствования скрытых работНомер по порядку Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)Дата подписания акта, фамилии, инициалы и должности подписавших123 Раздел 3. Ведомость результатов операционного контроляи оценки качества строительно-монтажных работДатаНаименование конструктивных частей и элементов, места их расположения со ссылкой на номера чертежей с указанием отметок и осейРезультаты контроля и оценки качестваДолжности и подписи лиц, оценивающих качество работ в порядке контроля и надзора1234 Раздел 4. Перечень специальных журналов работНаименование специального журнала и дата его выдачиОрганизация, ведущая журнал, фамилия, инициалы и должность ответственного лицаДата сдачи-приемки журнала и подписи должностных лиц123 Раздел 5. Сведения о производстве работДатаКраткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений);должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лицаДолжность и подпись ответственного лица, контролирующего ведение журнала123 Раздел 6. Замечания контролирующих органов и службДата Замечания контролирующих органов или ссылка на предписание, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Должность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лицаОтметки о принятии замечаний к исполнению и о проверке их выполнения123 "ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №15
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма акта приемки законченного строительством объекта
АКТ № приемки законченного строительством объекта"_____"_____________________ 20___г.Коды Дата составления по ОКПО Организация Код вида операции строительной организации участкаобъекта Заказчик в лице должность, фамилия, имя, отчествос одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице с другой стороны,должность, фамилия, имя, отчестворуководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.1.Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке наименование объекта и вид строительства расположенные по адресу 2.Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным наименование органа, выдавшего разрешение3.В строительстве принимали участие наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком наименование организации и ее реквизитывыполнившим наименование частей или разделов документациии субподрядными организациями наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении 5.Исходные данные для проектирования выданы наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении 6.Проектно-сметная документация утверждена наименование научно-исследовательских, изыскательских проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)"_____"_______________________ 20______ года №_________________________7.Строительно- Монтажные работы осуществлены в сроки:Начало работ месяц, годОкончание работ месяц, год8.Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)Предъявленный исполнителем работ к приемке наименование объектаимеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности,,протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п. Показатель (мощность, производительность и т. п.)Еденица измеренияПо проектуФактическиобщая с учетом ранее принятыхв том числе пускового комплекса или очередиобщая с учетом ранее принятыхв том числе пускового комплекса или очереди123456 Вариант Б (для жилых домов)Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:Показатель Единица измеренияПо проекту Фактически Общая (площадь застройки) м2 Количество этажей этаж Общий строительный объем м3 в том числе подземной части м3 Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2 Всего квартир шт. общая площадь м2 жилая площадь м2 в том числе: однокомнатных шт. общая площадь м2 жилая площадь м2 двухкомнатных шт. общая площадь м2 жилая площадь м2 трехкомнатных шт. общая площадь м2 жилая площадь м2 четырех- и более комнатных шт. общая площадь м2 жилая площадь м2 9.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __________________________)10.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __________________________)11.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):Работы Единица измеренияОбъем работСрок выполнения1234 12.Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документацииВсего руб. коп.в том числе:стоимость строительно-монтажных работ руб. коп.стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.13.Стоимость принимаемых основных фондов руб. коп.в том числе:стоимость строительно-монтажных работ руб. коп.стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.14.Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении_________________(в соответствии с прило-жением 3 Временного положения).15.Дополнительные условия пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.Объект сдал должностьподписьрасшифровка подписиОбъект принял должностьподписьрасшифровка подписиИсполнитель работЗаказчик(генеральный подрядчик,подрядчик)
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ ________________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №16
к договору №0________-2013 от_____.10.2013.
Форма акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений
Форма №М-35
УТВЕРЖДАЮ должность подписьрасшифровка подписи" " 20 АКТ № об оприходовании материальных ценностей,полученных при разборке и демонтажезданий и сооруженийКоды Организация по ОКПО Заказчик по ОКПО Подрядчик по ОКПО С привлечением оценочных организаций ДатаКод видаСтруктурноеВид составленияоперацииподразделениедеятельности Корреспондирую-МатериальныеЕдиницаПолучено приПередается подрядчику для щий счетценностиизмеренияразработке иповторного использования демонтаже счет,коднаименование,номенк-наимено-кодколи-коэффи-коли-цена,сумма, субсчетаналити-сорт, марка,латур-вание чествоциентчестворуб. коп.руб. коп. ческогоразмерный годности учета номер 123456789101112 Оборотная сторона формы № М-35.1Корреспондирую-МатериальныеЕдиницаПолучено приПередается подрядчику для щий счетценностиизмеренияразработке иповторного использования демонтаже счет,коднаименование,номенк-наимено-кодколи-коэффи-коли-цена,сумма,субсчетаналити-сорт, марка,латур-вание чествоциентчестворуб. коп.руб. коп. ческогоразмерный годности учета номер 123456789101112 Итого х х ЗаказчикПодрядчикМ. П.М. П. должностьподписьрасшифровка подписидолжностьподписьрасшифровка подписи должностьподписьрасшифровка подписидолжностьподписьрасшифровка подписи должностьподписьрасшифровка подписидолжностьподписьрасшифровка подписи
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________/ М.Н. Баранов __________________/ _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись)
Приложение №17
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
А К Т № возврата прежним землепользователям земель, переданных ОАО "Удмуртнефть" в краткосрочную аренду (субаренду)
акт возврата отдельно на трассу 537-ГЗУ-88
А К Т № возврата прежним землепользователям земель, переданных ОАО "Удмуртнефть" в краткосрочную аренду (субаренду)
акт возврата отдельно на трассу 537-ГЗУ-88
"____" _________ 20 г.
Мы, нижеподписавшиеся: Арендатор земельного участка в лице ________________________________, и
Субарендатор - ОАО "Удмуртнефть" в лице уполномоченного представителя Подрядчика ________________________________________________________________________________, - составили настоящий акт о нижеследующем:
Осмотрели в натуре земельный участок, переданный ОАО "Удмуртнефть" в краткосрочную субаренду с _______. по _________ по объекту: - ___________________
Общая площадь возврата ___ га (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения)
Установили, что осмотренные земельные участки по технической рекультивации на площади ____га приведены в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве.
Решили: осмотренные земельные участки передать прежнему землепользователю _________________ площадью ____ га. (
Сдал: Уполномоченный представитель Подрядчика____________
Принял:
Арендатор земельного участка____________ ВЫКОПИРОВКА с плана земель _____________________ района УР ____________________месторождение нефти
"ЗАКАЗЧИК":"ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись)(М.П.) (подпись) Приложение №18
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма акта о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного сооружения)
Форма № КС-8Коды Организация по ОКПО наименование, адрес, телефон, факс Структурное подразделение наименование Объект (сооружение) наименование Вид деятельности по ОКДПДоговор подряда (контракт)номер дата Вид операции Номер документа Дата составленияАКТ О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО) СООРУЖЕНИЯПлощадь______________м²Объем______________м²Фактическая себестоимость объекта (сооружения) руб.Ожидаемый возврат материалов руб.Ответственное лицо за возврат материалов должностьподписьрасшифровка подписиОжидаемые расходы по разборке руб.Срок полезного использования руб.Председатель комиссии должностьподписьрасшифровка подписиЧлены комиссии: должностьподписьрасшифровка подписи должностьподписьрасшифровка подписи должностьподписьрасшифровка подписиМатериалы, подлежащие возвратуНомер по порядку Наименование материаловЕденица измеренияКоличествоПроцент годности Цена, руб. Сумма, руб. 1234567 Итого XX Объект на ответственное хранениепринял должностьподписьрасшифровка подписиМ. П.Объект оприходован за учетным № "___"___________________________ _____года Главный бухгалтер подписьрасшифровка подписи "___"___________________________ _____года "ЗАКАЗЧИК":"ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись)(М.П.) (подпись) Приложение №19
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма акта о разборке временных (нетитульных) сооружений
Форма № КС-9Коды Организация по ОКПО наименование, адрес, телефон, факс Структурное подразделение наименование Объект (сооружение) наименование Вид деятельности по ОКДПДоговор подряда (контракт)номер дата Вид операции Номер документа Дата составленияАКТ О РАЗБОРКЕ ВРЕМЕННЫХ (НЕТИТУЛЬНЫХ) СООРУЖЕНИЙПосле разборки оприходованию подлежат следующие материалы:Номер Наименование материаловЕдиница измеренияПредполагаемый возврат Фактический возвратОбъяснение расхождения в возвратепо порядкуноменклатурныйколичествопроцент годностиколичествопроцент годностицена, руб. сумма, руб 1234567891011 Председатель комиссии должностьподписьрасшифровка подписиЧлены комиссии: должностьподписьрасшифровка подписи должностьподписьрасшифровка подписи должностьподписьрасшифровка подписиПеречисленные материалы на хранение принятыМатериально-ответственное лицо должностьподписьрасшифровка подписи
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) Приложение №20
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
Форма требование-накладная.
Форма № М-11ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ №Коды Организация по ОКПО Дата составленияКод вида операцииОтправительПолучательКорреспондирующийУчетная единица выпуска продукции (работ, услуг)счетструктур-ное подразделениевид деятель-ностиструктур-ное подразделениевид деятельностисчет,код аналити-ческого учетасубсчет Через кого Затребовал Разрешил КорреспондирующийМатериальные ценностиЕдиница измеренияКоличествоЦена,Сумма без учета НДС,Порядковый номер по складской картотекесчетруб.коп.руб.коп.счет,код анали-наименованиеноменкла-коднаименованиезатребованоотпуще-но субсчеттического учетатурный номер 1234567891011 Отпустил Получил должностьподписьрасшифровка подписидолжностьподписьрасшифровка подписи
"ЗАКАЗЧИК": "ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись) (М.П.) (подпись) Приложение №21
к договору №________-2014 от ___.__.2014г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____ о готовности подрядной строительно-монтажной организации к выполнению работ по реализации проекта на объектах капитального строительства, реконструкции ОАО "Удмуртнефть"
"___" _______ 201__ г.__________________
(дата) (место проверки готовности)
На основании Технического задания "Заказчика" проведена проверка готовности строительно-монтажной (пуско-наладочной) организации: _______________________________________________________________
(наименование строительно-монтажной организации)
к выполнению работ ________________________________________________
(этап и вид работ указывается при необходимости проверки готовности не на полный цикл работ)
по реализации проекта: ______________________________________________
(наименование проекта, объекта и местонахождение объекта)
________________________________________________________________
представителем: ____________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей строительный контроль на объекте)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя организации, осуществляющей строительный контроль)
в присутствии ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя строительно-монтажной организации)
в присутствии представителя ___________________________________________
(наименование Дочернего общества ОАО "НК "Роснефть" - ОАО "Удмуртнефть")
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя Дочернего общества ОАО "НК "Роснефть" - ОАО "Удмуртнефть")
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о готовности строительно-монтажной
(пуско-наладочной) организации к выполнению работ по реализации проекта на объекте капитального строительства (реконструкции) по результатам проверки независимого строительного контроля со стороны "Заказчика":
№ П/ППЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ, ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВОТМЕТКА О СООТВЕТСТВИИПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ12341Контракт (Договор) на выполнение СМР2Контракт (Договор) на выполнение работ по видам с субподрядными организациями (в том числе на лабораторный контроль)3Свидетельство, выдаваемое саморегулируемой организацией, о допуске к работам установленного перечня видов работ4Проектная документация, прошедшая экспертизу и утверждённая в установленном порядке. п.п. 4.4, 5.4 СП 48.13330.20115Акт независимой экспертизы промышленной безопасности проекта, утвержденный в Ростехнадзоре.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 8, п.п.1, 4, статья 136Наличие ППР, утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной организации, согласованного (утвержденного) заказчиком.7Наличие в ППР пояснительной записки, включая разделы п. 5.7.5 СП 48.13330.20117.1Контроль качества работ (карты (схемы) на контроль качества работ).
п.п. 6.2, 6.9 МДС 12-81.2007, п.6.1.6 СНиП 12-01-2004 7.2График производства работ (календарный план производства работ по объекту)7.3Стройгенплан (ситуационный план)7.4График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования7.5График движения рабочих кадров по объекту7.6График движения основных строительных машин по объекту7.7Технологические карты на основные виды работ предусмотренные рабочим проектом в т.ч. на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ7.8Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов).
п.п. 5.2, 7.4.4 СНиП 12-03-017.9Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР8Проект производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), утверждённый руководителем подрядной организации. п.п. 1.2, 1.17 РД-11-06-20079Наличие экспертизы ППРк.
п. 1.5 РД-11-06-200710Регистрация Заключение экспертизы ППРк вместе с ППРк в территориальном органе Ростехнадзора.
п. 1.6 РД-11-06-200711Акт-допуск при выполнении строительно-монтажных работ с применением грузоподъемных машин на территории организации.
п. 1.21 РД-11-06-200712Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации13Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами.
п. 9.4.3 ПБ 10-382-0014Акт-допуск
п.4.6, приложение В СНиП 12-03-0115Список лиц, участвующих в производстве работ.
п.2.4.2, форма 1.1 ВСН 012-88 ч.II16Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении за работами, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.1, статья 917Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства18Наличие удостоверений и заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ, п.2, статья 919Наличие заверенной копии Свидетельства об аттестации в НАКС сварочных материалов.
РД 03-613-0320Наличие заверенной копии Свидетельства об аттестации в НАКС сварочного оборудования.
РД 03-614-0321Наличие заверенной копии Свидетельства о производственной аттестации в НАКС технологии сварки (наплавки) с приложением: Области распространения; заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки). РД 03-615-0322Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень технических средств, устройств и оборудования для осуществления строительно-монтажных работ, документальное подтверждение их наличия в соответствии с ППР и технической исправности, наличие разрешений на применение.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 9; п.7.2.2, СНиП 12-03-200123Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ статья 924Утверждённый главным инженером подрядной организации перечень и наличие нормативной документации в соответствии с рабочим проектом.
Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ п.1, статья 925Список сварщиков и приказ о присвоении клейм и бригадного клейма.
п.2.4.9,ф.2.3 ВСН 012-88, ч.II26Журнал авторского надзора.
п.5 СП 11-110-9927Журнал учета работ и регистрации визуального и измерительного контроля.
Раздел VIII, приложение Ж РД 03-606-0328Журнал замечаний и предложений по ведению СМР.
п.2.4.5, форма 1.5 ВСН 012-88, ч.II29Журнал сварочных работ.
ВСН 478-86, форма 5 (при наличии в проекте технологического оборудования и трубопроводов). Форма 2.6, 2.6а ВСН 012-88, ч.II30Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений.
Форма 7 ВСН 478-8631Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений. Форма 3.5 ВСН 012-88, ч.II32Журнал термической обработки сварных соединений.
Форма 8 ВСН 478-8633Журнал входного контроля34Общий журнал работ.
Приложение 1 РД 11-05-200735Журнал работ по монтажу строительных конструкций. Приложение №1 СНиП 3.03.01-87 36Журнал сварочных работ (сварка несущих и ограждающих конструкций).
Приложение № 2 СНиП 3.03.01-87 37Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений. Приложение № 3 СНиП 3.03.01-87 38Журнал замоноличивания монтажных стыков. Приложение № 4 СНиП 3.03.01-87 39Журнал бетонных работ. Раздел 2 СНиП 3.03.01-8740Журнал учета качества сварочных материалов, защитных газов для сварки и дефектоскопических материалов41Журналы на каждый метод неразрушающего контроля42Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции. Форма 2.14 ВСН 012-88, ч.II43Журнал учета выполненных работ КС-6а
Заключение о соответствии:
Строительно-монтажная (пуско-наладочная) организация ____________________________
(наименование строительно-монтажной, пуско-наладочной организации)
к выполнению работ____________________________________________________________
(наименование этапа и вида работ)
по реализации проекта _________________________________________________________
(наименование проекта, объекта и местонахождение объекта)
_____________________________________________________________________________
(ГОТОВА / НЕ ГОТОВА)
Подписи:
Представитель организации по СК _________________________(________________)
М П (фамилия И.О.)
Представитель строительно-монтажной организации___________ (________________) (фамилия И.О.)
Представитель - ОАО "Удмуртнефть"____(________________) (фамилия И.О.)
Копии настоящего Заключения направлены:
1. - в орган СК (наименование органа СК, дата, время и вид отправки);
2. - в проверенную подрядную организацию (наименование организации, дата, время и вид отправки);
3. - в структурные подразделения "Заказчика": представителю ОКС УКС на объекте (руководителю рабочей группы ОКС); в ОТН УКС; начальнику УКС (наименование адресатов, дата, время и вид отправки).
"ЗАКАЗЧИК":"ПОДРЯДЧИК":
__________________ / М.Н. Баранов __________________ / _______________
(М.П.) (подпись)(М.П.) (подпись) в случае, если оборудование составляет более 50% от полной стоимости объекта - стоимость страхования составляет до 2% от стоимости СМР. Для договоров на строительство кустовых площадок, гидронамыва песка, отсыпок площадок стоимость страхования составляет до 0,5% от стоимости СМР
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
"Заказчик" 45 "Подрядчик"
"Заказчик" 63 "Подрядчик"
"Заказчик" 81 "Подрядчик"
"Заказчик" 88 "Подрядчик"
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
145
Размер файла
2 022 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа