close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Процедура взаимодействия Подрядных организаций с

код для вставкиСкачать
Д О Г О В О Р №__________
г. Москва " " 20___ г.
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________, действующего на основании__________, с одной стороны, и_______________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице , действующего на основании_______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и на основании отдельных Заказов Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы и работы по пуско-наладке систем видеонаблюдения в подъездах жилых домов, дворовых территориях в рамках проекта по оказанию услуг ДИТ Правительства Москвы по передаче видеоизображений в единый центр хранения данных системы обеспечения безопасности города Москвы.
1.2. Заказ становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания Сторонами.
1.3. Строительно-монтажные работы выполняются на основании разработанных и согласованных в ОАО МГТС типовых проектов по подключению систем видеонаблюдения (Приложение №5 к Договору).
1.4. Оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, поставляемое Заказчиком:
* видеокамеры, * оборудование обработки и трансляции видеосигнала, * каналообразующее оборудование и блоки питания,
* кабель UTP, разъемы RJ45.
1.5. Остальные материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, приобретаются Подрядчиком. Их стоимость включена в стоимость работ. Все приобретаемые телекоммуникационные шкафы, кабельные изделия, монтажные материалы и инструменты должны быть разрешены к применению в ОАО МГТС и иметь соответствующие сертификаты. 1.6. Получение допуска для производства работ выполняется Подрядчиком.
2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость Заказа рассчитывается исходя из стоимости выполнения работ по одному объекту (Приложение №4 к Договору) и используется для определения авансового платежа.
2.2. Сроки выполнения работ определены в соответствующем Заказе.
2.3. Оплата производится следующим образом: * аванс в размере 30% от общей стоимости работ по соответствующему Заказу, перечисляется Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета Заказчиком. Счет выставляется Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней от даты подписания Заказа. Подрядчик выставляет счет-фактуру на авансовый платеж в течение 3-х рабочих дней от даты получения аванса.
* Окончательный расчет по соответствующему Заказу производится Заказчиком поэтапно по факту выполнения работ на Объектах законченного строительства, на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 3.3. настоящего Договора.
Оплата производится с учетом произведенного авансирования в размере 30% от стоимости фактически выполненных работ.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
2.5. Строительно-монтажные работы, прекращенные по решению Заказчика, оплачиваются по фактически произведенным затратам Подрядчика, при этом стоимость работ не может быть больше указанной в Договоре. Все затраты Подрядчика должны быть обоснованы и документально подтверждены.
2.6. Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы считаются полностью выполненными и подлежат оплате при наличии отметки "Трансляция" в БД "Спецпроект ВН" (Приложение №7). 2.7. Общая стоимость работ по Договору, включая НДС- 18%, не превысит сумму: ( ), в том числе НДС 18% - руб. ( ).
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, определены в соответствующем Заказе.
3.2. Подрядчику предоставляется право досрочного выполнения работ по настоящему Договору.
3.3. Заказчик принимает работы на основании Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). 3.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Договора, обязан подписать и направить их Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, а также в случае обнаружения в ходе приемки в эксплуатацию линий связи недостатков и дефектов Стороны составляют двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором Стороны предусматривают необходимость их устранения за счет Подрядчика в течение 15 дней. 3.6. Все расходы, связанные с устранением недостатков, относятся за счет Подрядчика.
3.7. Риск случайной гибели и случайных повреждений результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
3.8. В случае нарушения Заказчиком сроков выдачи оборудования и необходимых исходных данных, указанных в п. 4.1.2.-4.1.4 настоящего Договора Подрядчик имеет право на соответствующее продление сроков окончания работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 4.1.1. Обеспечить Подрядчику допуск бригад на объекты Заказчика при наличии у них допусков и пропусков, оформленных в порядке, установленном Заказчиком.
4.1.2. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику по акту оборудование, планируемое к установке на Объектах.
4.1.3. В течение 5-ти дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику данные о точках подключения оборудования к каналам связи с единым центром хранения данных, а также данные о необходимых настройках сетеобразующего оборудования, устанавливаемого на Объектах.
4.1.4. Принять результаты выполненных работ и своевременно производить их оплату при надлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком или субподрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.
4.2.2. Приостановить производство Работ при обнаружении грубых отступлений от технической документации или СНиП.
4.2.3. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству и срокам выполнения Работ, направив Подрядчику письменное уведомление и произведя расчет в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Договора.
4.2.4. В случае отсутствия документов, указанных в п. 4.3.3 настоящего Договора, не допускать Подрядчика к выполнению работ.
4.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
4.3.1. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.
4.3.2. Доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ. 4.3.3. При выполнении работ по настоящему Договору использовать материалы, оборудование, комплектующие изделия, которые обязаны иметь: - соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические паспорта, технические свидетельства; - иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и удостоверяющие их качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, возможность использования их при выполнении работ по настоящему Договору. 4.3.4. Предоставить Заказчику до начала производства работ по настоящему Договору надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 4.3.3. настоящего Договора. 4.3.5. Производить сдачу строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на прием, переработку или размещение отходов;
4.3.6. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов выполненных им работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента сдачи объекта Заказчику по акту выполненных работ. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период Сторонами составляется двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором Стороны предусматривают необходимость их устранения за счет Подрядчика, а также сроки устранения выявленных недостатков. Срок устранения недостатков в гарантийный период составляет 15 рабочих дней. 4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Самостоятельно организовывать свою работу;
4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц (субподрядчиков), имеющих "Сертификат доверия ОАО МГТС", после получения предварительного письменного согласия Заказчика. 4.5. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также о смене единоличного исполнительного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанного события.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.
5.2. За нарушение установленных сроков выполнения работ, в том числе по каждому этапу и/ или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Заказа за каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 5.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Подрядчика. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.5. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения договорной цены, обязан выполнить работы по цене, определенной в настоящем Договоре.
5.6. Подрядчик не несет ответственности за задержку выполнения работ на срок, в течение которого не был обеспечен доступ на объекты для выполнения работ, за исключением случая, предусмотренного п. 4.2.4. настоящего Договора.
5.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении пунктов 4.3.3. и 4.3.4. настоящего Договора: 5.7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовать полного возврата оплаченных денежных средств, а Подрядчик обязан вернуть все оплаченные Заказчиком денежные средства на основании письменного обращения Заказчика; 5.7.2. Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Договора. 5.8. Ответственность за действия своих работников, вызвавших аварии и повреждения инженерных коммуникаций при выполнении ими работ по настоящему Договору, несет Подрядчик. 5.9. Ответственность за соблюдение Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при работах на кабельных линий связи и проводного вещания (радиофикации) и других действующих нормативных актов по охране труда и технике безопасности при производстве работ по настоящему Договору несет Подрядчик.
5.10. При предъявлении третьими лицами Заказчику претензий на возмещение убытков, связанных с просрочкой выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику указанные убытки за все время отсутствия связи.
5.11. Подрядчик несет ответственность за сдачу отходов специализированным организациям и обязательное представление сдаточных документов Заказчику после сдачи отходов.
5.12. В случае наложения штрафа на ОАО МГТС уполномоченными органами по охране окружающей среды за несвоевременный вывоз всех отходов с территории либо за несанкционированное размещение отходов на территории объектов работ, по вине Подрядчика, последний возмещает понесенные ОАО МГТС убытки, связанные с уплатой штрафа. 5.13. Требование уплаты пени является правом Сторон. 5.14. Уплата санкций не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.15. В случае, если выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору зависит от предоставления Заказчиком какой-либо дополнительной информации, то Подрядчик должен самостоятельно письменно запросить такую информацию у Заказчика. Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие указанной информации как на основание освобождения его от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если указанная информация отсутствует по причине не предоставления Заказчику такого запроса Подрядчиком. 5.16. Оборудование Заказчика передается Подрядчику по акту передачи оборудования в работоспособном состоянии. В случае передачи оборудования в неисправном состоянии Подрядчик возвращает это оборудование Заказчику. С момента передачи оборудования Подрядчику до момента подписания акта выполненных работ ответственность за сохранность и работоспособность несет Подрядчик.
5.17. В случае наложения штрафа на ОАО МГТС уполномоченными органами за нарушение правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве от 07.12.2004г. № 857-ПП по вине Подрядчика, последний возмещает понесенные ОАО МГТС убытки, связанные с уплатой штрафа.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, и других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, наступление которых находится вне разумного контроля Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего договора. 6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему договору и срок исполнения обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне свидетельство компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы. 6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.4. В случае, когда обстоятельства обстоятельств непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения обязательств по договору и достижения соответствующей договоренности.
7. СПОРЫ
7.1. Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то все разногласия и споры передаются для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 8.2. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения Договора в случаях: - нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ; - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ; - аннулирования и/или прекращения разрешений на право производства работ по настоящему Договору; - издания актов органов государственной власти, лишающих Подрядчика права на производство работ.
8.5. При расторжении настоящего Договора Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные им работы на основании подписанных обеими Сторонами документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Договора. 8.6. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору с предупреждением об этом Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней.
9. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
10.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-Ф3 "О коммерческой тайне" каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей при выполнении условий настоящего Договора, от несанкционированного использования, разглашения, распространения или публикации.
10.2.Условия защиты конфиденциальной информации изложены в Соглашении о конфиденциальности (Приложение №1).
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, следующим категориям лиц:
- государственным и муниципальным служащим; военнослужащим;
- кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы;
- членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности государства ( в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или государственных служащих;
- политическим партиям и их членам;
- международным общественным организациям и членам их органов управления;
- супругам и близким родственникам указанных лиц.
11.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 11.1. настоящего раздела, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает Подрядчику убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
Приложения к договору:
- приложение № 1 - Соглашение о конфиденциальности - приложение № 2 - Требования к размещению видеокамер и к занесению данных в БЭИ
- приложение № 3 - Описание строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
- приложение № 4 - Локальные сметы
- приложение № 5 - Типовые проекты
- приложение № 6 - Форма заказа на выполнение строительно-монтажных работ
- приложение №7 - Процедура взаимодействия Подрядных организаций с ОАО МГТС при: предоставлении данных по выполненным СМР и ПНР, внесения информации в БД "Спецпроект ВН", предоставление отчетности
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
ОАО МГТСПодрядчик: ООО " " Место нахождения: 119017, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр1.
Почтовый адрес: 119991, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр1.
ИНН 7710016640, КПП 997750001
Р/с 40702810300000000640 в ОАО "МТС-Банк", г.Москва
К/с 30101810600000000232
БИК 044525232, ОКВЭД 64.20, ОКПО 04856548, ОКАТО 45286560000.
Тел.:8(495) 950-00-00
Факс:8(495) 950-06-18
ОГРН: 1027739285265
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №1
к договору №
от 2012г.
Соглашение о конфиденциальности № _________ 1. Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение условий охраны, передачи, получения и использования Сторонами конфиденциальной информации, полученной друг от друга в процессе сотрудничества, проведения переговоров, заключения и исполнения договоров.
2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении
2.1. Передающая сторона - Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся обладателем конфиденциальной информации, которая передает эту информацию Получающей стороне.
2.2. Получающая сторона - Сторона по настоящему Соглашению, которая получает от Передающей стороны конфиденциальную информацию.
2.3. Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;
2.4. К Конфиденциальной информации относятся:
- сведения, содержащие взаимные обязательства сторон и существенные условия договоров;
- технические данные учета по линейно-кабельным сооружениям.
Не являются конфиденциальной информацией сведения, которые:
а) уже находятся на законных основаниях во владении Получающей стороны;
б) являются или становятся публично известными в результате любых действий Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны, в результате которых такие сведения стали публично известны;
в) легально получены от третьего лица без ограничений на их использование;
г) получены из общедоступных источников с указанием на эти источники;
2.5. Режим охраны конфиденциальной информации - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем конфиденциальной информации (Передающей стороной) меры по охране ее конфиденциальности.
2.6. Доступ к конфиденциальной информации - ознакомление определенных лиц с конфиденциальной информацией с согласия ее обладателя (Передающей стороны) или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. Работники допускаются к конфиденциальной информации в случае производственной (служебной) необходимости, в части их касающейся, после ознакомления под расписку с перечнем сведений, составляющих конфиденциальную информацию и об обязательствах Сторон по данному Соглашению. Работники, допущенные к конфиденциальной информации, принимают на себя обязательства по ее неразглашению. Доступ к конфиденциальной информации Третьих лиц осуществляется по предварительному письменному согласию другой Стороны.
2.7. Передача конфиденциальной информации - передача конфиденциальной информации Передающей стороной Получающей стороне в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением, включая условие о принятии Получающей стороной установленных настоящим Соглашением мер по охране ее конфиденциальности.
2.8. Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации (Передающей стороны) либо вопреки трудовому договору или настоящему Соглашению.
2.9. Носители информации - материальные объекты (документы), на которых хранится конфиденциальная информация в виде символов, технических решений и/или процессов.
2.10. Конфиденциальная информация должна содержать гриф "Коммерческая тайна" или "Для служебного пользования", нанесенный на носители информации (и/или сопроводительные документы) с помощью печати (штампа), либо иным способом с указанием полного наименования и места нахождения (реквизитов) обладателя конфиденциальной информации. 3. Порядок передачи конфиденциальной информации
3.1. Передача и получение конфиденциальной информации осуществляется (на материальном носителе и/или электронном виде по защищенным каналам связи, и/или путем допуска к информационным ресурсам) и оформляется Актом приема - передачи конфиденциальной информации (форма Акта приведена в Приложении №1 к настоящему Соглашению) работниками, ответственными за передачу/получение конфиденциальной информации.
1. Права и обязанности Сторон
4.1. Передающая сторона имеет право:
4.1.1. Самостоятельно относить имеющуюся у неё информацию к конфиденциальной информации и определять перечень и состав такой информации. 4.1.2. Изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними нормативными актами и настоящим Соглашением.
4.1.3. Применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.
4.1.4. Направлять Получающей стороне в случае нарушения ею условий настоящего Соглашения требования в письменной форме: а) о незамедлительном прекращении использования конфиденциальной информации;
б) о возврате носителей с конфиденциальной информацией;
в) о незамедлительном уничтожении носителей с конфиденциальной информации.
4.1.5. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования Получающей стороной либо третьими лицами по вине Получающей стороны конфиденциальной информации.
4.1.6. Осуществлять иные права обладателя конфиденциальной информации, предусмотренные действующим законодательством. 4.2. Передающая сторона обязана:
4.2.1. Принимать меры по охране конфиденциальной информации, в том числе в рамках гражданско-правовых и трудовых отношений, в соответствии с действующим законодательством и своими локальными нормативными актами.
4.2.2. В случае принятия решения об изменении или отмене режима охраны в отношении конфиденциальной информации, письменно уведомить об этом Получающую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. 4.2.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Получающей стороны уведомления о фактах, перечисленных в пункте 4.4.7 настоящего Соглашения, направить Получающей стороне письменное указание о соответствующих действиях.
4.2.4. До окончания срока действия настоящего Соглашения и в течение трех лет со дня его окончания, или в течение иного срока, если такой срок установлен действующим законодательством, не разглашать конфиденциальную информацию, переданную Получающей стороне, а также в одностороннем порядке не прекращать охрану ее конфиденциальности.
4.3. Получающая сторона имеет право:
4.3.1. Самостоятельно определять способы защиты конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, с учетом особенностей настоящего Соглашения.
4.3.2. Предоставлять конфиденциальную информацию, полученную от Передающей стороны, третьим лицам, в том числе лицам, указанным в подпункте "а" пункта 4.4.7 настоящего Соглашения, по предварительному письменному разрешению Передающей стороны, если это не противоречит действующему законодательству.
4.4. Получающая сторона обязана:
4.4.1. Принимать меры по охране конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, в том числе в рамках гражданско-правовых и трудовых отношений, в соответствии с действующим законодательством, своими локальными нормативными актами и условиями настоящего Соглашения.
4.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Передающей стороны, а также факт ее получения (включая дату, способ и другие условия передачи).
4.4.3. Использовать полученную от Передающей стороны конфиденциальную информацию, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
4.4.4. Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Получающей стороной либо ставшем известном Получающей стороне факте разглашения, угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
4.4.5. Не копировать и не воспроизводить другими способами конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения целей предусмотренных настоящим Соглашением. К копиям должны применяться те же требования по соблюдению конфиденциальности, что и к оригиналам.
4.4.6. По письменному требованию Передающей стороны, направленному в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в зависимости от содержания требования Передающей стороны:
а) незамедлительно прекратить использование конфиденциальной информации;
б) возвратить носители с конфиденциальной информацией, Передающей стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения вышеуказанного требования Передающей стороны либо в иной срок, указанный в нем;
в) незамедлительно уничтожить носители с конфиденциальной информацией.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Передающей стороны письменного требования о выполнении вышеуказанных действий направить Передающей стороне подтверждение в письменной форме об их выполнении.
4.4.7. Незамедлительно уведомить, если это не противоречит закону, Передающую сторону любым видом связи в случаях:
а) поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания о передаче конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;
б) изъятия (выемки, ареста) в установленном законом порядке конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;
в) повреждения, утраты, хищения и других случаях неправомерного выбытия из владения конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;
г) в других случаях, когда возникла необходимость либо целесообразность передачи конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, третьим лицам.
4.5. Каждая из Сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения назначает для контактов с другой Стороной ответственных лиц (ответственное лицо), уполномоченных на передачу и получение материальных носителей конфиденциальной информации, а также сообщает номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и почтовый адрес, необходимых для обмена информацией между Сторонами, о чем незамедлительно письменно уведомляет вторую Сторону. Стороны могут изменить контактных лиц по настоящему Договору со своей стороны путем письменного уведомления другой Стороны, содержащего фамилию, имя, отчество, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и почтовый адрес вновь назначенного контактного лица в течение 5 (пяти) рабочих дней после назначения.
4.6. В целях охраны конфиденциальной информации каждая из Сторон обязана:
4.6.1. ознакомить под расписку работника, доступ которого к конфиденциальной информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются Стороны;
4.6.2. ознакомить под расписку работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, с установленным режимом конфиденциальности и с мерами ответственности за его нарушение;
4.6.3. создать работникам, имеющим доступ к конфиденциальной информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного режима конфиденциальности.
4.6.4. обеспечить получение от работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, при прекращении или расторжении трудового договора с ними имеющихся в пользовании работников всех носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию.
4.7. При обработке сведений об абонентах каждая из Сторон обязана обеспечить конфиденциальность сведений об абонентах и безопасность сведений об абонентах при их обработке.
2. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. В случае разглашения с нарушением условий настоящего Соглашения и требований законодательства конфиденциальной информации, в том числе вследствие действий (бездействия) работников Получающей стороны, Получающая сторона обязана возместить Передающей стороне убытки в полном объеме.
5.3. Не является нарушением условий настоящего Соглашения, если конфиденциальная информация, полученная Получающей стороной от Передающей стороны: а) стала общеизвестной либо известной определенному лицу (кругу лиц) иначе, чем в результате нарушения Получающей стороной условий настоящего Соглашения;
б) была изъята у Получающей стороны в случаях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4.4.7 настоящего Соглашения, при условии, что Получающая сторона (в тех случаях, когда это не противоречит закону) незамедлительно известит Передающую сторону об этом в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.7 настоящего Соглашения;
в) передана Получающей стороной третьим лицам, в том числе лицам, указанным в подпункте "а" пункта 4.4.7 настоящего Соглашения, по предварительному письменному разрешению (в тех случаях, когда это не противоречит закону) Передающей стороны.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры по настоящему договору Стороны будут решать путем переговоров.
6.2. При не достижении согласия посредством переговоров спор передается заинтересованной Стороной на разрешение в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. Срок действия Соглашения. Изменение и прекращение Соглашения 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует бессрочно.
7.2. Изменение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон, которое должно быть совершено Сторонами в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
7.5. При прекращении настоящего Соглашения (по любым основаниям, за исключением случаев ликвидации одной из Сторон) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения Получающая сторона возвращает Передающей стороне носители конфиденциальной информации, если в тот же срок Передающей стороной не будет дано письменного указания Получающей стороне об уничтожении носителей конфиденциальной информации. В этом случае в тот же срок с даты получения такого указания Получающая сторона должна направить Передающей стороне подтверждение в письменной форме о выполнении указания Передающей стороны.
8. Условия охраны конфиденциальной информации в случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон
8.1. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон (по решению учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами) реорганизуемая или ликвидируемая Сторона обязана незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о начале и окончании этих процедур (в том числе с указанием правопреемников реорганизуемой Стороны), с приложением соответствующих решений учредителей, органов управления. 8.2. В случае реорганизации (по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда) или ликвидации (по решению суда) Получающей стороны Передающая сторона направляет соответствующему органу (лицу), осуществляющему реорганизацию либо ликвидацию Получающей стороны, письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 8.3. В период реорганизации одной из Сторон условия охраны конфиденциальной информации остаются такими же, как до начала реорганизации, если Передающая сторона не направит соответствующему органу (лицу), осуществляющему реорганизацию Получающей стороны, письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения.
8.4. После реорганизации Получающей стороны условия охраны конфиденциальной информации обеспечиваются правопреемником Получающей стороны в таком же режиме, как до реорганизации, если Передающая сторона не направит правопреемнику Получающей стороны письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения.
8.5. После реорганизации Передающей стороны условия охраны конфиденциальной информации остаются такими же, как до реорганизации, если правопреемник Передающей стороны не направит Получающей стороне письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 8.6. В период ликвидации Получающей стороны (как в добровольном, так и в принудительном порядке) Передающая сторона направляет соответствующему органу (лицу), осуществляющему ликвидацию Получающей стороны, письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 8.7. В период ликвидации Передающей стороны (как в добровольном, так и в принудительном порядке) Получающая сторона обязана по письменному требованию соответствующего органа (лица), осуществляющего ликвидацию Передающей стороны, совершить действия, предусмотренные пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 9. Другие условия Соглашения 9.1. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №1
к Соглашению о конфиденциальности
от ___________ 201__ №______
Образец формы Акта
приема - передачи Конфиденциальной информации
г. Москва "___"_______201__г.
Для передачи на бумажном носителе:
Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила в бумажном виде следующие конфиденциальные документы:
1.Название документа, исх. №___, экз. №____, на ____ листах, гриф "Коммерческая тайна" (или "Для служебного пользования"), реквизиты организации - обладателя конфиденциальной информации (наносится на носитель информации и/или сопроводительные документы).
2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Для передачи на электронном носителе:
Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила в электронном виде на ___________ (указывается вид электронного носителя), следующие конфиденциальные документы:
1.Название документа, исх. №___, экз. №____, на ________ (указывается вид электронного носителя), объемом ____ (указывается объем полученной информации), гриф "Коммерческая тайна" (или "Для служебного пользования"), реквизиты организации - обладателя конфиденциальной информации (наносится на носитель информации и/или сопроводительные документы).
2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Для передачи по каналам связи:
Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила по каналам связи в электронном виде следующие конфиденциальные документы (информацию):
1. Наименование документа (информации) в электронном виде по каналам связи (указывается по каким каналам и с какой защитой) объемом______ (указывается объем полученной конфиденциальной информации), время_____ и дата передачи ________, гриф "Коммерческая тайна" (или "Для служебного пользования"), реквизиты организации - обладателя конфиденциальной информации (наносится на сопроводительные документы).
2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Для предоставления доступа к информационным ресурсам:
Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила доступ к следующим информационным ресурсам (указывается название информационных ресурсов, степень доступа к этим ресурсам):
1. Предоставлен доступ к информационным ресурсам (указывается название информационных ресурсов, степень доступа к этим ресурсам, количество рабочих мест по каждому адресу (местонахождению) для обработки информации (указывается какой конфиденциальной информации)
2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №2
к Договору №
от 2012г.
Требования к размещению видеокамер
1. Наружные видеокамеры должны иметь возможность размещения с внешней стороны дома таким образом, чтобы их сцена обзора перекрывала пространство перед входной дверью в подъезд дома. При этом открывание подъездной двери не должно перекрывать или ограничивать обзор входящих в подъезд или выходящих из подъезда людей. Расположение и выбор фокусного расстояния (угла обзора) выбирается исходя из требований: обеспечения ракурса "анфас" изображения лица подходящего/входящего в подъезд человека среднего роста (175 см) с отклонением от оптической оси видеокамеры не более чем на 10 градусов, а также, чтобы при обработке (увеличении) видеоизображения с этой камеры обеспечивалось выполнение целевой задачи различения лица человека.
2. Конструкция и параметры обзорных IP-видеокамер должны позволять размещать их во дворах жилых домов и формировать панорамные или детальные сцены обзора, включающие в себя:
- все въезды/выезды (пути возможных подъездов к объекту видеонаблюдения), а так же основные пути пешего подхода (пешеходные дорожки, арки и пр.);
- дворовая территория перед домом и за ним, детские игровые площадки, комплексы и пр., а так же места массового скопления граждан в пределах дворовой территории;
- - допускается использование нескольких камер в случае необходимости одновременного контроля нескольких направлений (или из-за геометрических особенностей контролируемой территории).
Требования к занесению данных в БЭИ 1. Подрядчик обязан представить план-график работ по заполнению БЭИ данными по каждому из объектов видеонаблюдения согласно адресным спискам мест формирования услуг. 2. Вносимые в БЭИ данные должны быть согласованы Подрядчиком с Заказчиком по каждому из объектов видеонаблюдения, согласно адресным спискам мест формирования услуг.
3. Подрядчик обязан предоставить полностью заполненную согласованными данными БЭИ по всем объектам видеонаблюдения согласно адресному списку мест формирования услуг в виде листа согласования и уникально идентифицируемых оптических носителей информации не позднее 60 дней с момента заключения контракта.
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №3
к Договору №
от 2012г.
Описание строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
1. Согласовать с представителем Заказчика места размещения оборудования.
2. Выполнить монтаж видеокамер для мест дворового и подъездного видеонаблюдения, приведенном в Заказе, и требованиями к размещению видеокамер (п. 1 Приложения №2 к Договору).
3. Выполнить монтаж шкафов телекоммуникационных с установкой каналообразующего оборудования и оборудования электропитания.
4. Выполнить работы по прокладке кабеля от вновь монтируемых камер до вновь устанавливаемого каналообразующего оборудования.
5. Выполнить электропитание и заземление всего вновь устанавливаемого оборудования.
6. Выполнить подключение вновь смонтированных видеокамер к вновь устанавливаемому каналообразующему оборудованию ОАО МГТС в объеме, предусмотренном Заказами к настоящему Договору.
7. Выполнить работы по прокладке кабеля UTP от ТШ ОАО МГТС до ТШ стороннего оператора в рамках отдельного Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8. Выполнить работы по занесению данных в БЭИ (база эталонных изображений - база данных, содержащая взаимоувязанную информацию об установленных источниках изображения в виде стоп-кадра сцены обзора в формате JPEG или видеоизображения маршрута патрулирования) в объеме, приведенном в Приложении №4 к Договору, и требованиями к занесению данных в БЭИ (п. 2 Приложения №2 к Договору).
9. Представить Заказчику исполнительную документацию по выполненным работам на объекте.
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ ожение №4
к Договору №
от 2012г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
подъездного видеонаблюдения (ПВН), дворового видеонаблюдения (ДВН) № п/пНименование работКол-воЕд.изм.Цена, руб.Стоимость, руб.Примечание
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №5
к Договору №
от 2012г.
Типовые проекты
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №6
к договору № _____ от ____________
Форма заказа на выполнение строительно-монтажных работ
"Заказ на строительно-монтажные работы №_____
к Договору № от 2012г.
г. Москва " " 2012г.
Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" (ОАО МГТС), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ________ (________), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Заказ о нижеследующем: В рамках Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы и работы по пуско-наладке систем видеонаблюдения в подъездах жилых домов и дворовых территориях, в соответствии с адресным списком (Приложение №1), в рамках проекта по оказанию услуг ДИТ Правительства Москвы по передаче видеоизображений в единый центр хранения данных системы обеспечения безопасности города Москвы.
СТОИМОСТЬ РАБОТ
1. Общая стоимость поручаемых Подрядчику работ по данному Заказу к Договору составляет сумму в размере: ____ (в том числе НДС 18% -____). Цена Заказа является твердой и не подлежит изменению. 2. Стоимость работ по установке одной системы подъездного видеонаблюдения - 20 650 руб. с НДС.
3. Стоимость работ по установке одной системы дворового видеонаблюдения - 41 300 руб. с НДС.
4. Оплата производится в соответствии с условиями настоящего Заказа следующим образом
* аванс в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему Заказу, составляет сумму в размере: ________ руб. (________.), в том числе НДС 18% - ________ руб. (________.), перечисляется Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета Заказчиком. Счет выставляется Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней от даты подписания Заказа. Подрядчик выставляет счет-фактуру на авансовый платеж в течение 3-х рабочих дней от даты получения аванса.
* Окончательный расчет по соответствующему Заказу производится Заказчиком поэтапно по факту выполнения работ на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 3.3. Договора № _____ от ______. Оплата производится с учетом произведенного авансирования в размере 30% от стоимости фактически выполненных работ.
1. Сроки выполнения работ по настоящему Заказу:
начало ______________________
окончание ____________________.
2. Работы по настоящему заказу выполняются в соответствии с Типовыми проектами, приведенными в Приложении №5 к Договору и локальными сметами, приведенными в Приложении №2 к настоящему Заказу.
3. Список объектов с адресами в Приложении №1 к Заказу.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Заказом, Стороны руководствуются положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение к Заказу:
Приложение №1 - Список объектов с адресами.
Приложение №2 - Локальные сметы
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №1
к Заказу №__ к договору №____ от ________
Адресный список
систем подъездного видеонаблюдения
Итого видеокамер подъездного видеонаблюдения - Адресный список
систем дворового видеонаблюдения
Итого видеокамер дворового видеонаблюдения - Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение 2
к Заказу №__
от 2012г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ
подъездного видеонаблюдения (ПВН)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ дворового видеонаблюдения (ДВН)
Генеральный директор
ОАО МГТС
________________ Ершов А.В.Генеральный директор ООО " " __________________ Приложение №7
к договору № _____ от ____________
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель генерального директора - Технический директор ОАО МГТС
______________ А.С.Захаров "____" ___________ 2012 г.
Процедура взаимодействия Подрядных организаций с ОАО МГТС при: предоставлении данных по выполненным СМР и ПНР,
внесения информации в БД "Спецпроект ВН", предоставление отчетности.
Для подрядных организаций по монтажу систем видеонаблюдения.
Проект "Видеонаблюдения ДИТ" второй этап.
Версия 1.3
"СОГЛАСОВАНО":
Директор ДРПП ТБП.Е. МогилевскийДиректор ДЭСД ТБР.С. КириченкоДиректор ДЭТС ТБМ.В. ОбодниковДиректор ДСПС ТБА.Н. БолдышевДиректор ДВК БВАКК.В. Луковкин
23
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
31
Размер файла
294 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа