close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

договор на разработку проектной документации, договор на

код для вставкиСкачать

ДОГОВОР ПОДРЯДА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИг. Москва№ ______ "___" ___________ 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"" (ООО "Ромашка"), именуемое в дальнейшем "Заказчиккого ьевич ять ", в лице Генерального директора Иванова И.И. и Общество с ограниченной ответственностью "Мастер" (ООО "Мастер"), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Петрова П.П.., действующей на основании устава, и допусков само регулируемой организации (Свидетельство о допуске № СРО-П-083..................................... от 00.11.2012г.) на осуществление деятельности по техническому обследованию объектов капитального строительства и проектированию зданий и сооружений, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор подряда (далее - "Договор") о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектно-изыскательских работ по выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническом сопровождению согласования данной проектной документации в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту, перепланировке и переоборудованию (с устройством входной группы) нежилых помещений подвала ,1-5 этажей, чердака здания, принадлежащих Заказчику и расположенных по адресу: г. Москва, ЦАО, р-н "Замоскворечье", ул. Прямая, д. 30 (далее - Объект). Полный перечень проектно-изыскательских работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении № 1 к данному договору. 1.2.Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и г. Москвы в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта, а также утвержденному Заказчиком Техническим заданиям на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и технической документации, представленным в приложениях № 3 и № 4 к данному договору.
1.3.Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию, архивную техническую документацию по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении № 4 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика. 1.4. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: разработанная и надлежащим образом оформленная следующая проектная и техническая документация: - Отчет о результатах обследования технического состояния конструкций объекта (для оценки их фактического состояния и объема работ по усилению данных несущих конструкций объекта) - в 3-х экземплярах;
- Отчет об инженерно-геологических изысканиях земельного участка размещений объекта - в 3-х экземплярах;
-Эскизный (предпроектный) альбом - буклет (с указанием проектных планировок и архитектурных решений объекта) - в 3-х экземплярах;
- Задание на разработку Рабочего проекта объекта- в 3-х экземплярах;
- Рабочий проект на капитальный ремонт, перепланировку и переоборудование (с устройством входной группы), согласованный в установленном порядке- в 3-х экземплярах; - Проект производства работ;
- Ордер ОАТИ г. Москвы на производство работ на объекте.
1.6.Подрядчик приступает к выполнению работ по данному договору с даты поступления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении № 2 к данному договору, что является датой начала выполнения работ по договору. Срок передачи проектной и технической документации Заказчику в полном объеме - не позднее 500 () календарных дней с даты начала выполнения работ. В случае, если Заказчик в течении десяти рабочих дней с момента подписания данного договора обоими сторонами, не осуществит перевод на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении № 2 к данному договору, отношения Сторон по договору не возникают и его действие прекращается, данный договор считается расторгнутым сторонами. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.Не позднее пяти рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п. 1.3 данного договора.
2.1.2.Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.
2.1.4.Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Москвы.
2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта;
2.3.5. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора.
2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии (замечаний) относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.
2.3.7. Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком. 2.3.8. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты прекращения Договора.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по данному договору, утверждена сторонами на условия взаимной договоренности (является договорной) и составляет ( ) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в размере ( ) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом: 3.2.1.Сумма в размере ( ) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством, и составляющий ( ) рублей 00 копеек, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика авансовым платежом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
3.2.2. Сумма в размере ( ) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством, и составляющий ( ) рублей 00 копеек, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания утвержденного альбома-буклета и задания на разработку Рабочего проекта, указанных в приложениях № 1,2 к данному договору. 3.2.3. Сумма в размере ( ) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством, и составляющий ( ) рублей 00 копеек, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания утвержденного Заказчиком Рабочего проекта, указанного в приложениях № 1,2 к данному договору. 3.2.4. Сумма в размере ( ) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством, и составляющий ( ) рублей 00 копеек, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления Заказчику положительного Заключения негосударственной экспертизы по конструктивной части проекта, указанного в приложениях № 1,2 к данному договору. 3.2.5. Окончательный расчет за выполненные работы по договору, в размере, указанном в Приложении № 2 к данному договору, и составляющем ( ) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством, и составляющий ( ) рублей 00 копеек, производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после представленных Подрядчиком по акту приема-передачи надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 1.4. данного договора.
3.3. Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города Москвы и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору. Суммы данных платежей ориентировочно указаны в Приложениях № 1,2 к данному договору.
3.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5.Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.
4.СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
4.1.Проектная и техническая документация должна быть разработана Подрядчиком, и передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в п.1.6. настоящего Договора по Акту сдачи-приемки разработанной документации (Акту сдачи-приемки выполненных работ), подписываемому Сторонами.
4.2. Подрядчик считается надлежащим образом исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документации, указанной в п. 1.4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ по договору или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.
4.5.Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать 10 (Десяти) рабочих дней.
4.6.С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 "Гражданского Кодекса Российской Федерации".
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.
5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации Подрядчик имеет право потребовать, а Заказчик в случае получения указанного требования обязан выплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы долга.
5.4. При нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации Заказчик может потребовать, а Подрядчик в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости соответствующего этапа работ, указанного в Приложении № 2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от цены настоящего Договора.
5.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
Статья 7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств. 7.2.Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 7.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия.
7.4.Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:
-задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на 15 дней;
-задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более 15 (пятнадцати) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
-аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
7.5.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.
7.6.В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации (приостановки) работы в 5-дневный срок с момента их приостановления.
7.7.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной. 7.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.
7.9.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
Статья 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
Приложение №1: Расчет стоимости и сроков выполнения работ по договору
Приложение №2: График оплаты Заказчиком выполнения работ по договору
Приложение № 3: Техническое задание на выполнение работ по техническому обследованию объекта Приложение № 4: Техническое задание на выполнение работ по разработке эскизного альбома - буклета
Статья 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
"ПОДРЯДЧИК":
ООО "Мастер"
Юр. адрес: ОГРН ИНН КПП Р/сч в ОАО "Промсвязьбанк" г. Москва
К/с БИК ОКАТО ОКПО "ЗАКАЗЧИК":
ООО "Ромашка"
Юр. адрес: ОГРН ИНН КПП ОКПО Р/сч в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
к/с БИК
"Подрядчик":
Генеральный директор ООО "Мастер" __________________/ П.П. Петров
М.П."Заказчик":
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
________________ / И.И. Иванов
М.П.
Приложение № 3 к договору № ________
от "__"___________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обследованию объекта:
1.Адрес объекта обследования: 1.1. Назначение здания: 5-ти этажное жилое здание с нежилыми помещениями простой прямоугольной конфигурации с подвалом и скатной вальцевой кровлей 2. Предполагаемая к обследованию часть здания, строения: подвал, 1- 5 этажи и чердак.
2.1 Габариты (в осях) предполагаемого к обследованию здания прямоугольной формы общей: общая площадь помещений - около ________кв.м.
2.2. В указанных габаритах обследованию подлежат (да, нет):
а) основание и фундаменты, да, инструментально, визуально
б) стены (наружные, ограждающие) да, инструментально, визуально
в) внутренние отдельно стоящие опоры, колонны да, инструментально, визуально
г) кровля да, инструментально, визуально
д) оконные и дверные проемы и заполнение да, инструментально, визуально
3. Принимаемые нормативные технологические нагрузки:
а) существующие - по СНиП для нежилых (административных) помещений зданий
4. Состав работ:
4.1. Подготовительные работы: ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами архивных фондов (данные предоставляет Заказчик);
4.2. Предварительное (визуальное) обследование конструкций здания, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фотофиксация;
4.3. Работы по обмеру необходимых геометрических параметров обследуемой части здания, конструкций части здания, их элементов и узлов с выпуском планов (обмерочных чертежей) с фактическим расположением конструкций, разрезов и фасадов;
4.4. Детальное (инструментальное) обследование:
4.5. Инструментальное определение фактических размеров (габаритов) и параметров обследуемой части здания;
4.6. Определение прочностных характеристик наружных стен обследуемой части здания, её материалов;
4.7. Камеральная обработка и анализ результатов обследования, выдача рекомендаций по капитальному ремонту с усилением необходимых конструкций;
4.8. Оценка соответствия технических характеристик обследуемой части здания требованиям действующих строительных норм и правил РФ и г. Москвы; 4.9. Оценка соответствия обследуемой части здания требованиям действующих строительных норм и правил РФ и г. Москвы по условиям безопасности ее эксплуатации; 4.10. Составление Технического отчета с выводами и рекомендациями по результатам обследования.
4.10.1. состав Технического отчета:
* описание объекта, обмерочные чертежи;
* результаты обследования и определения прочности конструкционных элементов и материалов обследуемой части здания;
* общие выводы и рекомендации.
4.10.2. По результатам выполненных работ Исполнитель передает Заказчику Технический отчет в трех экземплярах.
"Подрядчик":
Генеральный директор ООО "Мастер" __________________/ П.П. Петров
М.П."Заказчик":
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
________________ / И.И. Иванов
М.П.
Приложение № 4 к договору № ________
от "__"___________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке эскизного предпроектного альбома - буклета № п./п.
Перечень основных требований
Содержание требований1231. Общие данные1.1Основание для проектирования Задание собственника объекта - ООО "Ромашка"1.2Сведения о месте размещения объекта
5-ти этажное жилое здание с нежилыми помещениями простой прямоугольной конфигурации с подвалом и скатной вальцевой кровлей по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект является объектом постоянной охраны ФСО РФ, архитектурные изменения объектов, расположенных на Кутузовском проспекте рассматриваются регламентной комиссией Архитектурного совета Москомархитектуры. Общая площадь всего здания - ______________ кв.м.
Общая площадь помещений здания, принадлежащих заказчику на праве собственности ________________ кв.м. (в т.ч.: кв.м., указанна в свидетельстве о государственной регистрации права №
Общая площадь помещений здания, подлежащих капитальному ремонту, перепланировке и переоборудованию - около кв.м.1.3Сведения об участке размещения объекта
Земельный участок размещения объекта предоставлен по договору аренды земельного участка площадью около кв.м. № от г.на срок ______ лет с назначением: 1.4Назначение объекта Жилое с нежилыми помещениями1.5Планируемые работы на объектеКапитальный ремонт, перепланировка и переоборудование помещений левого крыла здания с устройством входной группы включает:
- усиление фундаментов (восстановление несущей способности)
- полная замена стяжки пола подвала на новую ж/б-стяжку
- усиление несущих конструкций (кирпичные стены)
- замена деревянных перекрытий на ж/б-стяжки по профлисту на швеллерах
- замена деревянных элементов стен на бетонные (перемычки)
- полная замена материалов кровли на идентичные с приведение уклона кровли в соответствие с современными климатическими нагрузками.
- полная замена устаревшего инженерного оборудования (водоснабжение, канализование, теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование, электроснабжение)
- выполнение требований действующего законодательства по обеспечению условий для маломобильных граждан (устройство пандусов)
- замена деревянного заполнения оконных и дверных проемов современными материалами.
- перепланировка помещений подвала, 1-го этажей под размещение розничного магазина непродовольственных товаров со складскими помещениями магазина, высоту потолка предусмотреть не менее 3 м;
- перепланировка помещений 2-го этажа под размещение буфета-кафе (без кухни) для сотрудников из помещений 1-5 этажей;
- перепланировка помещений 3-5-го этажа под размещение офисных помещений;
- устройство легкого пассажирского лифта для 1-5 этажей (проектную документацию на лифт в полном объеме разрабатывает и согласовывает с Ростехнадзором организация-поставщик лифта);
- перепланировка чердачного пространства под размещение инженерных систем;
- устройство дверного проема и входной группы в здание со стороны главного фасада здания, выходящего на ул. - перепланировка помещений 3-5-го этажей под размещение административных помещений (офисов).
- косметический ремонт и отделка помещений - наружная отделка ограждающих стен - по технологии "мокрый фасад" (оштукатуривание и окраска).1.6Технико - экономические показатели объектаОбщая площадь, строительный объем здания, высотные отметки, габариты и параметры наружных стен - остаются без изменения.1.7Указания о стадийности проектных работВ одну стадию проектирования - эскизный предпроектный буклет1.8Сроки начала и окончания проектных работ2013 г.1.9Источник финансирования Финансирование строительных работ осуществляется за счет средств (полностью) заказчика - ООО "Ромашка"1.10Категория сложности объекта.Объект не относится к уникальным, технически сложным и особо опасным объектам (Постановление Правительство РФ № 145 от 05 марта 2007г.). Объект не является памятником культурного наследия. 1.11Исходно-разрешительная документация.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект (нотариально заверенная копия)
2. Документы БТИ на объект: поэтажные планы, технический паспорт здания, экспликации (нотариально заверенная копия)
3. Договор аренды земельного участка размещения объекта площадью около кв.м. № г. (нотариально заверенная копия)
4. Техническое заключение о состоянии конструкций всего здания, выполненное МосЖилНИИПроект в 20__г.
2. Основные требования к проектным решениям2.1Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянки.Требуется, в М 1:500 на геоподоснове. 2.2Архитектурно-планировочные решения Архитектурно-строительная часть проектной документации разработать в соответствии с требованиями Москомархитектуры (Приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП и Распоряжение Москомархитектуры от 17 июля 2008 г. N 133)33Указания о необходимости согласований проектной документации.Проектную документацию согласовать с Заказчиком.
"Подрядчик":
Генеральный директор ООО "Мастер" __________________/ П.П. Петров
М.П."Заказчик":
Генеральный директор
ООО "Ромашка"
________________ / И.И. Иванов
М.П.
От Заказчика ___________ От Подрядчика __________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
133
Размер файла
135 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа