close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: _________________________________
г. Хабаровск "___"_________ 2012г.
ОАО "Хабаровская горэлектросеть" (далее ОАО "ХГЭС"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Соколова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _____________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте "Нежилое помещение", Рывкина Л.В., г. Хабаровск, ул. Горького, 57А лит. В, согласно техническим условиям __________________ от ________________________, являющимся приложением № 1 к настоящему договору.
Подрядчик осуществляет:
* _____________________________________________________________________.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, собственными силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 12 настоящего договора. 1.3. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ: с "___" _____________ 2012г. по "__" _________ 2012г. 2.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
2.3. Условия и порядок внесения изменений установлены в разделе 12 настоящего договора. 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
По настоящему договору Подрядчик обязуется:
3.1. Обеспечить: ­ готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные договором, а также создание условий для производства последующих работ; ­ качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями; ­ своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта; ­ в ходе выполнения работ на строительной площадке проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию территории строительства. 3.2. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком и строительными нормами и правилами.
3.3. Выполнять работы в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, в строгом соответствии с требованиями к проведению работ средств и сооружений связи, с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности и условий охраны труда при работе с энергооборудованием, с опасными производствами, с любыми установками, приборами, оборудованием, являющимися источниками повышенной опасности, а также обеспечить наличие у своих работников соответствующих допусков, иных разрешительных документов для выполнения работ, связанных с возможностью причинения вреда здоровью.
3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение поставок и работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
3.5. Передать Заказчику всю исполнительную документацию (Приложение № 4 к настоящему договору), касающуюся эксплуатации и использования объекта в сроки, установленные в настоящем договоре.
3.6. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
­ возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
­ иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
­ иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
3.7. По письменным запросам Заказчика предоставлять информацию и обосновывающие документы не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления запроса.
3.8. Перед началом работ, в случае необходимости, обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ.
3.9. После подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 дней возвратить демонтированное имущество Заказчику.
3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.
3.11. Получить разрешение на производство специальных работ, на выполнение которых требуется согласие соответствующих организаций, за пять дней до начала работ, и копию разрешений представить Заказчику.
3.12. Подрядчик может привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору субподрядные организации, имеющие необходимые разрешения и квалификацию персонала для выполнения работ только по письменному согласованию с Заказчиком.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
По настоящему договору Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику в десятидневный срок с даты подписания настоящего договора проектно-сметную документацию, являющуюся приложением № 2 к настоящему договору. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.
4.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 6 и 10 настоящего договора. 4.3. В случае внесения изменений в переданную подрядчику проектно-сметную документацию Заказчик обязан не позднее чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации передать подрядчику уточненную документацию в двух экземплярах. 4.4. Нести ответственность перед подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по договору подряда. 4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящегодоговора. 5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется сметой на выполнение работ (Приложение № 3 к настоящему договору), которая составляет _____________ руб. (сумма прописью), кроме того НДС составляет _______________ руб. (сумма прописью) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Всего с НДС стоимость работ по настоящему договору составляет __________________ руб. (сумма прописью). Стоимость работ по договору является не окончательной и может корректироваться дополнительными соглашениями на основании настоящего договора.
5.2. К дополнительному соглашению формируется уточненный локальный сметный расчет.
5.3. Об изменениях счетов в банке и адресов стороны немедленно уведомляют друг друга.
6. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
6.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере до 30% от стоимости работ по договору (п. 5.1 настоящего договора) в течение 25 дней после подписания договора на основании выставленного счета.
6.2. Заказчик не позднее чем через 30 дней после подписания им акта сдачи-приемки работ и получения полного пакета исполнительной документации (приложение № 4 к настоящему договору) обязуется оплатить Подрядчику 50% от стоимости работ по договору на основании выставленного счета.
6.3. Оставшуюся часть стоимости работ по настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 10 дней после подачи напряжения на объекте.
6.4. Расчеты по настоящему договору осуществляются в соответствии с платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
6.5. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующими дополнительными соглашениями Сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него оборудования, материалов и работ устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан по письменному согласованию с Заказчиком устранить дефекты за свой счет и в согласованные сроки либо возместить Заказчику затраты на их устранение. 7.4. При выявлении дефекта Подрядчик должен: ­ обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) дня с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; ­ выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение пяти (пяти) дней. Устранение дефектов должно быть осуществлено в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления дефекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
8.1. Подрядчик выполняет работы по настоящему договору собственными силами и материалами и (или) давальческими материалами Заказчика, согласно Приложению № 7 к настоящему договору.
8.2. В случае обнаружения дефектов оборудования в процессе его монтажа или испытаний Подрядчик обязан в пятидневный срок устранить дефекты или заменить оборудование. 8.3. Все поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за десять дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 8.4. Сторона, использующая оборудование под монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа. 8.5. Каждая сторона несет ответственность за: ­ соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; ­ обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. 9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ
9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Форма журнала должна соответствовать типовой межотраслевой Форме № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а. Журнал должен храниться непосредственно на объекте производства работ и немедленно предъявляться представителю Заказчика по его требованию.
9.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, последующие работы не должны выполняться без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
9.3. Заказчик в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора назначает ответственных лиц на объекте, согласно Приложению № 6 к настоящему договору, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, и письменно уведомлять об этом Подрядчика. Подрядчику сообщаются контактный почтовый, электронный адрес и телефоны представителей контролирующей службы Заказчика для оперативной связи. В свою очередь Подрядчик официально сообщает почтовый и электронный адрес своей службы, ответственной за предоставление данных и учет по выполненным работам.
9.4. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
9.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. 9.6. Подрядчик за свой счет обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему договору. 9.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
10. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
10.1. Заказчик приступает к приемке выполненного этапа работ в течение трех дней после получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. 10.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ с участием Подрядчика. 10.3. Подрядчик передает Заказчику за десять дней до начала приемки результата полностью выполненных им работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (Приложение № 4). 10.4. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и их приемка оформляются актом сдачи-приемки работ (КС-2, КС-3), подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде. 10.5. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 10.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком.
11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 11.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: ­ за задержку предоставления подрядчику проектно-сметной документации, указанной в п. 4.1, настоящего договора, - штраф в размере 0,001% от полной стоимости работ за каждые 10 дней, а за задержку более чем на один месяц 0,002% от полной стоимости работ в текущих ценах до фактического исполнения обязательства; ­ за задержку начала приемки законченных работ, выполненных по настоящему договору, свыше 10 календарных дней со дня получения извещения подрядчика о предъявлении их к сдаче - штраф в размере 0,001% от договорной цены этих работ за каждый день просрочки, но не более 0,005% договорной цены;
11.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: ­ за окончание обусловленных договором работ после установленного срока по вине подрядчика - штраф в размере 0,001% от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 10 календарных дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,001 % договорной цены за каждый день просрочки; ­ за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей за каждый день просрочки; ­ за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей за каждый день просрочки. 11.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду. В том числе, если невыполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме. 11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
12. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1 Любые изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.
12.2 В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, Стороны вносят изменения в договор.
12.3 Исполнение настоящего договора может быть приостановлено по письменному соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. 12.4 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 12.5 В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для подрядчика, с указанием: ­ увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в договор
­ исключить некоторую указанную работу; ­ изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы; ­ выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
12.6 Превышение договорной цены не более 10%, вызванное дополнительными работами в результате внесения Заказчиком изменений в техническую документацию, не меняющих характера работ, оформляется дополнительным соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора, при этом стороны пересматривают стоимость работ.
12.7 Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора
12.8 Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
­ возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
­ остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней.
Условия расторжения договора
12.9. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях: ­ задержки Подрядчиком начала работ более чем на пять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика; ­ систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 15 календарных дней; ­ систематического несоблюдения подрядчиком требований по качеству работ; ­ если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в течение пяти рабочих дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми; Порядок расторжения договора 12.11. При расторжении Заказчиком настоящего договора по причинам, изложенным в п. 12.9, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и другое имущество или возместить их стоимость, а также причиненные убытки. 12.12. При расторжении договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
13.2 Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.
13.3 Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
13.4 Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь, следующее:
а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему договору к исполнению настоящего договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
13.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
14.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
14.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
14.3 В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15.ОСОБЫЕУСЛОВИЯ 15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Подрядчиком. 15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 15.4. Любое уведомление по данному договору отправляется получателю в виде заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому адресу. Уведомление считается данным на момент получения отправителем уведомления о вручении письма получателю. 16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
16.2 Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
16.3 После истечения срока действия договора обязательства сторон по настоящему договору прекращаются, а в части расчетов действует до полного исполнения сторонами обязательств. 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1 Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, т.д.), переданных по факсимильной (электронной) связью, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предоставления факсовой (электронной) копии документа.
17.2 При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
17.3 Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.4 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
18. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
№ п/пНаименование документа.1.Технические условия __________ от _______________.
2.Проектно-сметная документация: проект № 3. Смета на выполнение работ.4Исполнительная документация.5.График выполнения работ подрядной организации по этапам.6.Распоряжение по предприятию о назначении ответственных лиц со стороны Заказчика, контролирующих строительство объекта.7Ведомость потребности давальческих материалов.
19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
19.1. Заказчик: ОАО "Хабаровская горэлектросеть"
680030, Российская Федерация, г. Хабаровск, пер. Облачный,3
ИНН 2702032110; КПП 2722301001
р/с 40702810208010104528
в ОАО "HOMOС-РЕГИОБАНК" г. Хабаровск
к/с 30101810500000000737 БИК 040813737
19.2. Подрядчик: _________________________
Адрес: _______________________
ИНН/КПП ____________________
р/с ____________________________
в _____________________________
к/с ____________________________
БИК ________________
Заказчик Подрядчик
________________ А.Ю. Соколов _______________ _____________
"____"_________ 20__ г. "____"_________ 20__ г.
м.п. м.п. 9
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
150
Размер файла
148 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа