close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____________

код для вставкиСкачать

Договор подряда №______ между ОАО "НК "Роснефть"
и
__________________
по объекту "Многофункциональный комплекс ОАО "НК "Роснефть"
" " _________ 201__ года СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛНАИМЕНОВАНИЕСТР.1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА4
2.ОПРЕДЕЛЕНИЯ5
3.СТОИМОСТЬ РАБОТ7
4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ8
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН9
6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ14
7.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ15
8.ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК16
9.ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ16
10.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ18
11.СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА18
12.ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ19
13.СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ19
14.ПРИЕМКА РАБОТ19
15.ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ20
16.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН20
17.СУБПОДРЯДЧИКИ22
18.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ22
19.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ23
20.ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ25
21.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ25
22.АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА25
23.СТРАХОВАНИЕ26
24.ПЕРСОНАЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА26
25.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ27
26.ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА27
27.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ29
28.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ29
29.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА30
30.ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН30
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. План земельного участка.
Приложение №2. Расчет стоимости Договора с разбивкой на этапы реализации строительства.
Приложение №3. Спецификации оборудования.
Приложение №4. График выполнения работ по законченным этапам.
Приложение №5. График финансирования работ.
Приложение №6. График сдачи-приемки выполненных работ по законченным этапам.
Приложение №7. Особые условия.
Приложение №8. Перечень субподрядных организаций, привлекаемых по настоящему Договору.
Приложение №9. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).
Приложение №10. Ежемесячный план-задание (форма).
Приложение №11. Отчет по исполнению ежемесячного плана-задания (форма).
Приложение №12. Задание на проектирование (форма).
Приложение №13. Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору (форма)
Приложение №14 Акт сдачи-приемки проектных работ (форма).
Приложение №15 Накопительная ведомость смонтированного оборудования (форма).
Приложение №16 Порядок формирования стоимости и оплаты работ по проектированию и строительству объекта.
Приложение №17 Акт о приемке выполненных работ №КС-2(форма).
Приложение №18 Справка о стоимости выполненных работ и затрат №КС-3 (форма).
ДОГОВОР ПОДРЯДА №___________
г. Москва "____"__________201__ г.
Настоящий Договор заключен между Открытым акционерным обществом "Нефтяная Компания "Роснефть", c местом нахождения по адресу: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Софийская наб.,26/1 (именуемым в дальнейшем "Заказчик"), в лице ____ и _____,(именуемым в дальнейшем "Подрядчик"), в лице _______, действующего на основании Устава, именуемыми в дальнейшем как "Сторона" или "Стороны". Стороны настоящим договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Подрядчик" по заданию "Заказчика" обязуется выполнить по объекту "Многофункциональный комплекс ОАО "НК "Роснефть" (далее "Объект"), имеющий адресные ориентиры: г. Москва, следующие Работы:
1.1.1. оформление прав ОАО "НК "Роснефть" на земельный участок, градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ) под строительство "Объекта", в том числе:
- сопровождение процесса получения земельного участка, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору (далее Земельный участок), имеющего адресные ориентиры: г. Москва, в соответствии со ст.ст. 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, включая следующие стадии: оформление акта выбора земельного участка, принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта, принятия решения о предоставлении "Заказчику" земельного участка под строительство "Объекта", межевание земельного участка и постановку его на кадастровый учет; - оформление договора аренды Земельного участка под строительство "Объекта" в соответствии с планом Земельного участка (Приложение №1);
- сопровождение процесса получения документации по планировке территории (включая ГПЗУ) в отношении "Объекта", согласно которой объем разрешенного строительства нежилого фонда составит не менее ______ кв.м.
1.1.2. подготовка проектно-изыскательской и рабочей документации, в том числе:
- получение всех необходимых для функционирования объекта технических условий, в том числе, при необходимости, специальных технических условий;
- разработку и согласование с заинтересованными организациями проектной, изыскательской и рабочей документации на строительство "Объекта";
- прохождение и обеспечение получения положительного заключения государственной экспертизы разработанной проектной документации;
- подготовка необходимого пакета документов для получения в установленном порядке разрешения на строительство "Объекта", а также сопровождение получения указанного разрешения;
1.1.3. выполнение работ подготовительного периода, для обеспечения начала строительства "Объекта", включая подготовку строительной площадки, демонтаж существующих сооружений и вывоз мусора (включая строительный), перенос сетевых коммуникаций, препятствующих строительству Объекта. 1.2. "Заказчик" уполномочивает "Подрядчика" осуществлять от имени "Заказчика" и по его поручению функции Технического Заказчика при заключении договоров, подписанию документов, осуществлению иных функций, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, необходимых для выполнения указанных в п. 1.1. Договора работ.
1.3. "Подрядчик" обязуется за счет средств "Заказчика", осуществлять юридические и иные действия по выполнению функций Технического заказчика на всех этапах реализации данного договора.
1.4. "Подрядчик" при заключении договоров от имени "Заказчика" и по его поручению согласовывает форму и содержание с "Заказчиком" и обеспечивает соблюдение применимых закупочных процедур "Заказчика".
1.5. Если иное прямо не оговорено в настоящем Договоре, при совершении сделок с третьими лицами по поручению "Заказчика" в рамках данного Договора "Подрядчик" обязуется указывать в преамбуле ссылку на то, что действует в качестве Технического заказчика от имени, в интересах и за счет ОАО "НК "Роснефть" на основании настоящего Договора.
1.6. "Подрядчик" обязуется выполнить все работы по согласованию проектированию, изготовлению, поставке оборудованию и материалов, а также выполнению работ подготовительного периода по строительству "Объекта", собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с заданием на проектирование (ЗП), техническим заданием (ТЗ), проектной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами и ведомственными строительными нормами (ВСН), действующими нормами и правилами РФ и сдать результат работ "Заказчику".
1.7. "Подрядчик" обязуется завершить работы в установленном порядке в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 1.8. "Подрядчик" обязуется получить все необходимые свидетельства о допуске к работам и предоставить их "Заказчику" в срок не позднее, чем за месяц до начала выполнения работ, требующих наличие таких свидетельств. В любом случае "Подрядчик" обязан передать "Заказчику" все необходимые свидетельства о допуске для выполнения Работ не позднее, чем за месяц до даты начала выполнения проектно-изыскательских работ согласно Графика выполнения Работ. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Договора следующие слова и термины имеют значения, указанные ниже, за исключением иных случаев, прямо следующих из контекста:
2.1. "Договор" означает настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу в течение срока его действия, со всеми приложениями, а также последующими изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть внесены в договор в период его действия на основе согласованного и подписанного Сторонами соглашения.
2.2. "Стороны" юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве "Заказчика" и "Подрядчика".
2.3. "Дата окончания" означает дату, обозначенную в Акте сдачи-приемки работ по Договору (форма в Приложении 13). 2.4. "Договорная цена" означает сумму, оговоренную в Разделе ‎3 "Стоимость работ". Договорная стоимость может быть уточнена на основании дополнительного соглашения к Договору.
2.5. "Заказчик" означает ОАО "НК "Роснефть", созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое поручает "Подрядчику" выполнение работы по настоящему Договору, принимает и оплачивает ее результат. 2.6. "Подрядчик" означает указанное в преамбуле к настоящему договору юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в обусловленный Договором срок выполнить Работу по заданию "Заказчика" в соответствии с условиями настоящего Договора и которое несет ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств, нормативных и правовых актов, строительных норм и правил (СНиП), действующих в Российской Федерации, при выполнении работ по настоящему Договору.
2.7. "Представитель Заказчика" означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое "Заказчиком". Представитель "Заказчика" действует на основании соответствующей доверенности.
2.8. "Представитель Подрядчика" означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое "Подрядчиком". Представитель "Подрядчика" действует на основании соответствующей доверенности. 2.9. "Объект" - Объект, указанный в п. ‎1.1 настоящего Договора.
2.10. "Оборудование" означает оборудование, технику, приборы и всевозможные предметы, которые "Подрядчик" должен предоставить и задействовать в Объекте согласно Договору.
2.11. "Акт освидетельствования скрытых работ" означает документ, подписанный Сторонами, соответствующий действующим в Российской Федерации законодательным и нормативным документам, о выполнении "Подрядчиком" работ, закрываемых при выполнении последующих работ.
2.12. "Гарантийный срок" означает период, в течение которого "Подрядчик" гарантирует за свой счет выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Акте сдачи-приемки работ по Договору
2.13. "Работы" означает все услуги и работы, подлежащие выполнению "Подрядчиком" в соответствии с условиями настоящего Договора и включающие проектные, строительные, монтажные и пусконаладочные работы, а также работы, связанные с устранением дефектов.
2.14. "Субподрядчик" означает любое лицо, которое "Подрядчик" привлекает для выполнения работы (или отдельных работ) по настоящему Договору. 2.15. "Место проведения работ" означает фактическое место, определенное "Заказчиком" для выполнения работ "Подрядчиком" и/или его Субподрядчиками по настоящему Договору.
2.16. "Временные сооружения" означает здания и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), построенные на время строительства объекта, необходимые для организации и выполнения работ, которые "Подрядчик" после завершения работ обязан разобрать и вывезти.
2.17. "Задание на проектирование" - означает Задание на проектирование и/или Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, Задания на разработку ТЭО документы, утверждаемые "Заказчиком", в которых устанавливаются состав содержание, технические, экономические и другие требования к проектно-изыскательским работам и технической документации, и которым должен следовать "Подрядчик" при выполнении работ.
2.18. "Проектная документация" - Проектная документация, Рабочая документация, отдельные разделы, мероприятия и сметы, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., и разрабатываемые "Подрядчиком" в соответствии с Заданием на проектирование. 2.19. "Исполнительная документация" означает комплект рабочих чертежей на выполненные работы с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты об освидетельствовании отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами, руководящими документами.
2.20. "Акт о приемке выполненных работ", "форма №КС-2" - документ (типовая межотраслевая форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. №100), подписанный Сторонами и оформляющий приемку работ, выполненных "Подрядчиком". Указанный Акт составляется в соответствии с данными Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) (по форме Приложения №17).
2.21. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", "форма №КС-3" - документ (типовая межотраслевая форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. №100), применяемый для расчетов "Заказчика" с "Подрядчиком" за работы, выполненные "Подрядчиком" (по форме Приложения №18). 2.22. "Акт сдачи-приемки работ по Договору", - документ, подписанный Сторонами и определяющий завершение "Подрядчиком" работ по настоящему Договору. 2.23. "Акт сдачи-приемки работ по этапу" - документ, подписанный Сторонами и определяющий завершение "Подрядчиком" этапа работ по настоящему Договору.
2.24. "Акт приемки оказанных услуг" - документ, подписанный Сторонами и подтверждающий факт оказания "Подрядчиком" услуг по настоящему Договору.
2.25. "Участники строительства" - Стороны по настоящему Договору, "Подрядчик", "Заказчик", технический надзор "Заказчика", субподрядчики, авторский надзор, органы государственного надзора.
2.26. "Этап работ (этап, законченный этап)" - предусмотренная настоящим Договором и зафиксированная в Графике выполнения работ по законченным этапам (Приложение ‎4 к настоящему Договору), определенная, завершенная часть работ, которая может быть принята "Заказчиком".
2.27. "Информация, составляющая Коммерческую тайну" - научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны;
2.28. "Носители информации" - материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;
2.29. "Режим Коммерческой тайны" - правовые, организационные технические и иные принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;
2.30. "Гриф конфиденциальности" - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации.
2.31. "Дефекты" - недоделки, несоответствия выполненных Работ (в том числе поставленных Подрядчиком материалов, изделий, конструкций, оборудования) требованиям действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, ГОСТ, Проектной документации и условиям Договора.
2.32. "День" - рабочий день согласно трудовому законодательству Российской Федерации при 5-ти дневной рабочей неделе, если об ином прямо не указано в настоящем Договоре.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Предельная максимальная стоимость выполнения Работ по Договору, а также поставляемых материалов и оборудования, составляет ___. Окончательная стоимость работ выполняемых "Подрядчиком" работ по настоящему Договору, определяется по соглашению Сторон по каждому из этапов Работ, в том числе на основании разработанной "Подрядчиком" и утвержденной "Заказчиком" проектно-сметной документации. 3.2. Точная стоимость Работ, указанных в пункте 1.1.1., определяется сторонами в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора путем подписания Протокола договорной стоимости услуг по пункту 1.1.1. Договора;
Точная стоимость Работ, указанных в пункте 1.1.2., согласовывается Сторонами при согласовании Задания на проектирование (что оформляется Сторонами путем подписания Протокола договорной стоимости проектно-изыскательских работ);
Точная стоимости Работ, указанных в пункте 1.1.3., согласовывается Сторонами при согласовании проектно-сметной документации (что оформляется Сторонами путем подписания Протокола договорной стоимости строительно-монтажных работ).
3.3. Стоимость использованных в ходе строительства материалов и оборудования предварительно согласуется с "Заказчиком", включается в объем выполненных работ и оплачивается "Заказчиком" на основании предъявленных "Подрядчиком" соответствующих первичных документов с приложением перечня оборудования. В случае нарушения "Подрядчиком" обязательства по предварительному согласованию оборудования, "Заказчик" вправе не оплачивать подрядчику стоимость данного оборудования.
3.4. Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ (пункты 1.1.2. и 1.1.3. Договора) определяется согласно порядку формирования стоимости объекта (Приложение №16), согласованному "Заказчиком" и "Подрядчиком, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и с учетом стоимости остальных Работ не может превышать размер, указанный в п.3.1 настоящего Договора.
3.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, в том числе в связи с внесением изменений "Заказчиком" в Проектную документацию, существенным удорожанием стоимости оборудования и материалов, услуг третьих лиц, существенном превышении в связи с этим определенной настоящим Договором стоимости работ, "Подрядчик" обязан письменно известить "Заказчика" об этом не менее чем за тридцать дней до начала выполнения таких работ. Стороны условились, что изменение Стоимости Договора по основаниям указанным в настоящей статье в любом случае не может превышать 20 (двадцать) процентов от стоимости Договора, определенной в соответствии с п.3.1. настоящего Договора. 3.6. В случае несогласия с превышением указанной в настоящем Договоре стоимости работ, "Заказчик" решает вопрос о целесообразности продолжения работ по настоящему Договору и вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора.
3.7. "Подрядчик", не предупредивший "Заказчика" о необходимости превышения указанной в настоящем Договоре стоимости в сроки, предусмотренные пунктом 3.5. Договора, обязан выполнить работы по стоимости, определенной настоящим Договором. 3.8. Изменение стоимости Договора может производиться только по Дополнительному соглашению Сторон к данному Договору.
3.9. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), Стоимость работ по Договору будет изменена (уменьшена или увеличена) соответственно от даты изменения ставки налога, о чем Сторонами настоящего Договора подписывается соответствующее Дополнительное соглашение. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Календарные сроки выполнения работ по строительству "Объекта" по настоящему Договору:
начало работ - с даты подписания настоящего Договора. Все Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в течение _____ месяцев с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения Работ, указанных в пункте 1.1.1. настоящего Договора, не могут превышать 1 год с даты подписания настоящего Договора. Точные сроки начала и окончания отдельных этапов Работ определяются поэтапным Графиком выполнения работ по законченным этапам (Приложение №‎4) и Детализированными графиками выполнения работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. ‎5.1.45).
4.2. Работы должны быть завершены и сданы "Заказчику" в срок, указанный в п. ‎4.1 настоящего Договора. Сроки начала и окончания этапов работ, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.
4.3. В случае если возникнет необходимость внесения изменений в График выполнения работ по законченным этапам, сроки поставки материалов и оборудования, такие изменения должны вноситься на основании Дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами.
4.4. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная стоимость работ в этом случае уточняются Сторонами в Дополнительном соглашении.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязательства "Подрядчика":
Для выполнения работ по настоящему Договору "Подрядчик" принимает на себя обязательство:
5.1.1. Представить копии Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и копию Приказа о назначении ответственных за проектно-изыскательские, а также строительно-монтажные работы и их качество в момент заключения Договора.
5.1.2. Выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1.1. Договора, в том числе подготовить комплект документации для оформления ГПЗУ в соответствии перечнем документов, регламентированных ППМ №229 от 25.05.2011 "О Порядке подготовки, утверждения и выдачи градостроительных планов земельных участков".
5.1.3. В соответствии с условиями настоящего Договора представляет "Заказчику" гарантии, указанные в Разделе ‎8 настоящего Договора. 5.1.4. По запросу "Заказчика" предоставлять информацию о ходе выполнения работ. 5.1.5. Не приступать к выполнению работ по п.п. 1.1.2 и 1.1.3 Договора до полного оказания и приемки "Заказчиком" услуг по п. 1.1.1 настоящего Договора.
5.1.6. В случае возникновения у "Заказчика" соответствующей потребности, согласовать с "Заказчиком" стоимость материалов и оборудования, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору и поставить их на "Объект". Выполнить все работы по проектированию и строительству в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результаты отдельных этапов работ "Заказчику" в установленный срок.
5.1.7. Выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов сбор исходных данных (в том числе произвести все необходимые изыскания), разработку, рассмотрение, согласование, утверждение проектно-сметной документации с заинтересованными организациями.
5.1.8. Согласовать с "Заказчиком" проектную документацию по "Объекту" на строительство "под ключ", отвечающую требованиям, предъявляемым Заданием на проектирование, а также обеспечить её согласование с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
5.1.9. Осуществить комплекс подготовительных работ, в том числе подготовку земельного участка или строительной площадки для выполнения работ, перенос сетевых коммуникаций, препятствующих строительству "Объекта".
5.1.10. Осуществить организацию использования земельных и лесных участков, водных объектов, а также оформление правоустанавливающих документов на земельные и лесные участки, решений о предоставлении водных объектов для строительства и последующей государственной регистрации права собственности на объекты (указанные ниже права реализуются "Подрядчиком" только при наличии предварительного согласия на это со стороны "Заказчика"), в том числе:
5.1.10.1. От имени "Заказчика" выступает заявителем и обеспечивает выбор и предоставление земельных и лесных участков на праве аренды, собственности или иных видах вещных прав для строительства, организует подготовку и согласование необходимой документации.
5.1.10.2. По отдельному письменному поручению "Заказчика" от имени и за счет средств "Заказчика" заключает (изменяет) договоры аренды (субаренды) земельных и лесных участков, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств "Заказчика" в размере ______, а также оформляет и подает в установленном законодательством и условиями указанных договоров порядке документацию, в том числе акты приема-передачи, акты сверки, проекты освоения лесов, лесные декларации, отчеты по использованию, защите и воспроизводству лесов.
5.1.10.3. От имени и за счет средств "Заказчика" по его поручению заключает (изменяет) договоры купли-продажи земельных участков при условии получения соответствующих корпоративных одобрений "Заказчика" на совершение сделок.
5.1.10.4. От имени и за счет "Заказчика" обеспечивает государственную регистрацию заключенных договоров аренды земельных и лесных участков, прав собственности или иных вещных прав на земельные и лесные участки, обременений (ограничений) этих прав.
5.1.10.5. От имени "Заказчика" и на основании его решения выступает заявителем о возникновении права аренды и о приемке арендуемых земель арендодателем.
5.1.10.6. От имени "Заказчика" выступает заявителем и обеспечивает получение решений о предоставлении водных объектов или их частей в пользование для строительства причалов, создания стационарных и (или) плавучих платформ, строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных или подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов, организует подготовку и согласование необходимых для этого материалов.
5.1.11. Осуществить вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, а также границ стройплощадки.
5.1.12. Обеспечить:
- производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком выполнения работ по законченным этапам (Приложение №‎4), строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.1.13. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку строительной площадки по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.
5.1.14. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в настоящем Договоре, все временные здания и сооружения, необходимые для производства работ "Подрядчиком".
5.1.15. При выполнении проектных работ неукоснительно соблюдать условия и положения Задания на проектирование и требования Действующего Законодательства, в случае возникновения противоречий между ними незамедлительно письменно известить об этом "Заказчика"; "Подрядчик" вправе отступить от Задания на проектирование только с письменного согласия "Заказчика"; 5.1.16. Обеспечить проведение всех предусмотренных Действующим Законодательством согласований, экспертиз Проектной документации в целях получения положительных заключений, разрешений, согласований или одобрений экспертными и разрешительными организациями и органами местного самоуправления, устранить все замечания, полученные в период прохождения экспертиз до получения положительных заключений, а также обеспечить приведение Проектной документации и Стоимости договора в соответствие с заключением независимой экспертизы определения достоверности сметной стоимости строительства Объекта;
5.1.17. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и самостоятельно заключить договоры на пользование услугами электро-, водо- и газоснабжения. 5.1.18. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта - нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 5.1.19. Обеспечить соблюдение положений, установленных действующим законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
5.1.20. При необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
5.1.21. Осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.22. Немедленно известить "Заказчика" и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе строительства, не учтенных в технической документации;
- возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства.
5.1.23. Нести ответственность перед "Заказчиком" за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. "Подрядчик" письменно согласовывает с "Заказчиком" привлечение субподрядных организаций в порядке, предусмотренном разделом ‎17.
5.1.24. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта сдачи приемки работ по договору за пределы строительной площадки принадлежащие "Подрядчику" строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.
5.1.25. Представлять "Заказчику" в срок не позднее 20 числа текущего месяца заявку о потребности в финансировании выполненных работ на следующий календарный месяц (составляется в произвольной форме).
5.1.26. Представлять "Заказчику" в срок не позднее 25 числа отчетного месяца окончания этапа первичные документы, подтверждающие выполнение работ по этапу:
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (тип. форма КС-3 (по этапу));
- акт приемки оказанных услуг;
- акт сдачи-приемки выполненных работ (акт сдачи-приемки работ или тип. форма КС-2 (по этапу));
- счет-фактуры;
- копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов и оборудования (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), договоров на закупку/изготовление материалов, бухгалтерских накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) "Подрядчику");
- акт сдачи-приемки проектно-сметной документации;
- 1 (Один) комплект Исполнительной документации на бумажном и электронном носителях;
- накопительные ведомости смонтированного оборудования (по форме Приложения №15) 5.1.27. Нести ответственность за сохранность материалов, оборудования и другого имущества в соответствии с условиями настоящего Договора, а также результата выполненной работы до приемки работ "Заказчиком".
5.1.28. Обеспечить прием, выгрузку на приобъектных складах и хранение материалов и оборудования, а также их целевое использование.
5.1.29. Не продавать и не передавать строящийся или построенный "Объект" (отдельные его части), а также проектную документацию на строительство объекта или отдельных его частей, третьей стороне без письменного разрешения "Заказчика".
5.1.30. Обеспечить охрану строительной площадки, а также находящихся на строительной площадке материалов и оборудования.
5.1.31. Зарегистрироваться в налоговом органе по месту проведения работ. До момента представления "Подрядчиком" копий документов о постановке на учет в налоговом органе по месту проведения работ по настоящему Договору, или документов, подтверждающих отсутствие необходимости регистрации по месту выполнения работ, акты выполненных работ к рассмотрению "Заказчиком" не принимаются.
5.1.32. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого природоохранными органами при перемещении автомобильной (тракторной) техники "Подрядчика" и субподрядчиков вне границ временных проездов, вне границ временных проездов. 5.1.33. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемых природоохранными органами.
5.1.34. Получить все необходимые для выполнения Договора разрешения, согласования и/или лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации.
5.1.35. Возмещать затраты "Заказчика", связанные с тушением пожаров, возникших по вине "Подрядчика" и (или) привлеченных субподрядчиков и (или) их работников, на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам "Подрядчика", и (или) привлеченных им агентов, субподрядчиков и (или) их работников при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений "Заказчика".
5.1.36. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории "Заказчика" в течение всего срока производства работ (включая и время проживания в вахтовых общежитиях "Заказчика").
5.1.37. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.
5.1.38. Использовать на объектах "Заказчика" работников, только при наличии у них регистрации по месту выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства РФ (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые "Подрядчиком" на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.
В отношении российских граждан "Подрядчик" предварительно представляет "Заказчику" информацию согласно настоящему пункту. "Заказчик" оставляет за собой право отклонить любую кандидатуру работника, представленного "Подрядчиком" для согласования.
В отношении иностранных работников и работников без гражданства "Подрядчик" обязан предварительно, перед тем, как использовать данную категорию работников, согласовать с "Заказчиком" кандидатуры указанных работников. В этих целях, "Подрядчик" представляет "Заказчику" в отношении каждого отдельного такого работника следующую информацию: дата и место рождения, страна и адрес проживания, трудовая деятельность, а также подтверждение права пребывания на территории Российской Федерации. Факт нахождения на объектах "Заказчика" работников "Подрядчика", работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом "Заказчика", с участием представителя "Подрядчика" или протоколом органов внутренних дел. В случае отказа представителя "Подрядчика" от подписания указанного акта, в нем делается соответствующая отметка.
5.1.39. Обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной организации на период проведения работ на объектах "Заказчика" или при проживании в вахтовом городке (общежитии) "Заказчика", документом (пропуск-паспорт), обосновывающим нахождение данного работника на объекте "Заказчика". Данный документ должен содержать следующие сведения:
- Ф.И.О. работника, - адрес регистрации, телефон,
- принадлежность предприятию,
- место нахождения предприятия, работником, которого он является, - наименование предприятия-заказчика,
- цель пребывания на территории, - основание производства работ (номер, дата и наименование договора),
- ФИО лица, ответственного за соблюдение трудовой и производственной дисциплины подрядного или субподрядного предприятия, при производстве работ на объектах "Заказчика",
- номер и дата приказа о назначении ответственного лица.
5.1.40. "Подрядчик" обязан перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
"Подрядчик" обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников "Подрядчика" (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на объектах или в вахтовых общежитиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или в отношении которых был установлен факт употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
"Подрядчик" обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта.
Фиксация факта употребления работником веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на объектах или в вахтовых общежитиях веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение для целей настоящего Договора и отношений между "Заказчиком" и "Подрядчиком" может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками "Заказчика" и/или "Подрядчика" (Субподрядчика), письменными объяснениями работников "Заказчика" и/или "Подрядчика" (Субподрядчика), другими способами.
В случае привлечения субподрядных организаций "Подрядчик" обязан включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям, предусмотренные настоящим Договором.
5.1.41. При установлении факта употребления работником веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, или нахождения работников "Подрядчика", либо работников, работающих на субподряде у "Подрядчика", в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на объекте или в вахтовых общежитиях "Заказчика", "Подрядчик" обязан немедленно отозвать работника с объекта "Заказчика" и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на объектах "Заказчика".
5.1.42. Вести постоянный строительный контроль за производством строительно-монтажных работ и поступающих МТР.
5.1.43. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания "Заказчика" и/или его Представителей в случае, если они не противоречат условиям настоящего Договора, утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам (СНиП), ведомственным строительным нормам (ВСН) и нормативно-правовым актам Российской Федерации. 5.1.44. Обеспечить страхование Работ и результата работ в соответствии с настоящим Договором.
5.1.45. В течение 30 (тридцати) дней с даты заключении Договора разработать и представить на утверждение "Заказчику" Детализированный график выполнения работ. "Заказчик" в 20-дневный срок согласует Детализированные графики производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.
5.1.46. Разрабатывать ежемесячные и квартальные планы-задания (форма - Приложение №10 к Договору) на выполнение работ в соответствии с Графиком выполнения работ по законченным этапам, учитывающие текущее состояние работ (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться объемы по каждой работе.
5.1.47. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала планируемого периода, представлять на согласование проекты ежемесячных и квартальных планов-заданий. На регулярной основе представлять отчет (форма - Приложение №11 к Договору) по исполнению графиков (еженедельно) и планов-заданий (для месячных - ежедневно, для квартальных - еженедельно).
5.1.48. В 30-дневный срок после заключения Договора назначить специалистов, ответственных за ведение графика и предоставления отчетности по нему.
5.1.49. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.1.50. Для осуществления расчетов по настоящему Договору открыть расчетный счет в Банке ОАО "Всероссийский Банк Развития Регионов".
5.1.51. Осуществлять предмонтажную ревизию, а в случае необходимости испытания оборудования, либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.
5.2. Обязательства "Заказчика"
Для реализации настоящего Договора "Заказчик" принимает на себя обязательство:
5.2.1. Выдать "Подрядчику" соответствующую доверенность (доверенности) на осуществление функций по настоящему Договору. 5.2.2. Рассмотреть представленную "Подрядчиком" проектно-сметную документацию, при отсутствии замечаний осуществить ее утверждение. 5.2.3. В 5-дневный срок после заключения Договора назначает специалистов, в адрес которых "Подрядчик" направляет планы-задания, графики и отчетность указанные в п. 5.1.45 - 5.1.47 Договора.
5.2.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных "Подрядчиком", в порядке, предусмотренном в разделе ‎6 настоящего Договора.
5.2.5. "Заказчик" вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных "Подрядчиком" материалов и оборудования, а также правильного использования "Подрядчиком" материалов и оборудования, в порядке и объеме, предусмотренном законодательством и нормативными актами РФ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность "Подрядчика".
5.2.5. "Заказчик" вправе на любом этапе выполнения работ инициировать проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости строительства "Объекта".
5.2.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. "Заказчик" в течение 60 банковских дней с даты подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ по законченным этапам (при условии представления "Подрядчиком" документов, указанных в п.‎ 5.1.26.) оплачивает "Подрядчику" стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с Графиком сдачи-приемки выполненных работ по законченным этапам (Приложение №‎6) в соответствии с положениями настоящего Раздела денежными средствами. Оплата услуг по оформлению прав на земельный участок, ГПЗУ под строительство "Объекта" производится на основании подписанного Акта приемки оказанных работ (услуг) по форме Приложения №13. Оплата проектно-изыскательских работ производится на основании подписанного акта сдачи-приемки проектных работ по форме Приложения №14. Оплата выполненных строительно-монтажных работ осуществляется на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых "Заказчику" в 3 экземплярах. 6.2. "Заказчик" в течение 15 банковских дней с даты подписания настоящего Договора, предоставления "Подрядчиком" счета, перечисляет аванс в сумме _________.
6.3. Предоставление аванса "Подрядчику" может производиться только при условии предоставлении "Подрядчиком" банковской гарантии возврата аванса, (наименование банка и текст банковской гарантии согласовываются "Заказчиком", основание для раскрытия гарантии - по первому требованию "Заказчика"), действующей в течение срока погашения аванса согласно согласованному графику выполнения Работ плюс два календарных месяца. Расходы на получение такой гарантии несет "Подрядчик". "Подрядчик" обязан в течение 5-ти календарных дней с момента зачисления денежных средств на расчетный счет "Подрядчика" выставить и передать "Заказчику" счет-фактуру на аванс. В случае внесения изменений Сторонами в График выполнения работ по законченным этапам (Приложение №‎4), которые могут повлиять на продолжительность строительства, срок действия гарантии на возврат аванса продлевается "Подрядчиком" на новый срок за свой счет.
Возврат аванса осуществляется посредством удержания "Заказчиком" сумм аванса из платежей, причитающихся "Подрядчику" за выполненные работы. 6.4. Погашение выданного аванса производится "Заказчиком" в счет стоимости работ выполненных в первую очередь согласно согласованного Сторонами графика выполнения Работ (до полного погашения суммы выданного аванса). После погашения суммы аванса оплата осуществляется по факту выполнения работ в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Договора. "Подрядчик" представляет "Заказчику" отчет по законченному этапу работ об использовании авансовых средств с приложением подтверждающих документов.
6.5. В случае если "Подрядчик":
- не приступил к выполнению работ в установленные настоящим Договором сроки, то он обязан возвратить "Заказчику" 100% аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанного в п. ‎4.1 настоящего Договора;
- не выполнил работы, предусмотренные этапом работ, то он в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по этапу, обязан возвратить "Заказчику" остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанные "Заказчиком" в счет погашения аванса по платежам за выполненные объемы работ.
"Подрядчик" обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения Договора вернуть "Заказчику" остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанную "Заказчиком" в счет погашения аванса по платежам за выполненные объемы работ, за исключением случая расторжения договора согласно пп. м) п. 26.2.2 настоящего Договора, при котором "Подрядчик" обязан возвратить "Заказчику" 100% полученного аванса.
Обеспечением исполнения обязательств по возврату аванса "Подрядчиком" является банковская гарантия.
6.4. "Подрядчик" представляет "Заказчику" отчет об использовании авансовых средств с приложением подтверждающих документов.
6.5. На основании предоставленного "Подрядчиком" отчета об использовании авансовых средств с приложением подтверждающих документов (КС-2, КС-3, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акт выполненных проектных работ, исполнительная документация и т.п.) не позднее последнего числа месяца Стороны подписывают акт сверки по выполненным работам, поставленному оборудованию и материалам, являющийся основанием для уменьшения размера банковской гарантии.
6.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится "Заказчиком" не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ по Договору.
6.7. "Подрядчик" обязуется ежемесячно предоставлять "Заказчику" акты сверок по выполненным работам и взаимозачетам.
6.8. По дополнительным объемам работ "Заказчик" и "Подрядчик" заключают дополнительное соглашение к Договору с указанием объемов дополнительных работ, сроков выполнения и цены дополнительных работ. При этом "Заказчик" не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если "Подрядчик" приступает к их выполнению без согласования с "Заказчиком" в соответствии с пунктом 3.5 Договора.
6.9. Оплата этапов работ стадии "Проектная документация", производится с удержанием суммы в размере 10% от стоимости этапа. Полная оплата выполненных этапов стадии "Проектная документация" производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. На основании уведомления "Подрядчика" о готовности выполненных Работ к приемки, которое должно быть получено "Заказчиком" на позднее чем за три рабочих дня до даты приемки, "Заказчик" назначает своего представителя, который от его имени совместно с "Подрядчиком" осуществляет приемку выполненных Работ по акту приемки оказанных услуг, по акту сдачи-приемки проектных работ (Приложение №14) или акту приемки по форме КС-2 соответствующих этапов, с приложением справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
7.2. Приемка результатов завершенных этапов Работ, осуществляется в соответствии с "Графиком сдачи-приемки выполненных работ по законченным этапам" (Приложение №‎6) в установленном порядке, действовавшим на дату его подписания, с предоставлением "Подрядчиком" "Заказчику" всей необходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе строительства.
7.3. "Заказчик" вправе отказаться от приемки выполненных "Подрядчиком" работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации.
7.4. "Заказчик", принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
7.5. При сдаче Работы "Заказчику" "Подрядчик" обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого "Заказчика" и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.6. Сдача этапа работ по акту КС-2 не освобождает "Подрядчика" от выполнения обязательств по охране Объекта и не является основанием для перехода рисков случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на "Подрядчика" до подписания Акта сдачи-приемки работ по Договору.
7.7. Подтверждением выполнения "Подрядчиком" Работ, указанных в пункте 1.1.1. Договора будет являться договор аренды Земельного участка, арендатором которого будет выступать "Заказчик" (при этом в качестве целевого назначения земельного участка должно быть строительство многофункционального комплекса), а также наличие градостроительного плана земельного участка в отношении Земельного участка, предусматривающего возможность строительства не менее _____ кв.м. на Земельном участке. Указанные документы должны быть результатом прохождения всех порядков и процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
8.1. Гарантии выполнения "Подрядчиком" принятых на себя обязательств.
8.1.1. Гарантийный срок на выполненные работы и входящие в них конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, материалы устанавливается не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по договору.
В течение указанного срока "Подрядчик" обязан осуществлять бесплатное гарантийное устранение недоделок/дефектов работ, а также входящих в нее инженерных систем, оборудования, установок, материалов.
8.1.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине "Подрядчика", то "Подрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с "Заказчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения "Заказчика". Гарантийный срок на неисправное оборудование или часть сооружения в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе "Подрядчика" от устранения дефектов, допущенных по вине "Подрядчика", в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности "Подрядчика" устранить дефекты в заявленные сроки, "Заказчик" вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес "Подрядчика".
9. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. "Подрядчик" разрабатывает и согласовывает с "Заказчиком" проектную документацию, чертежи и спецификации на строительство Объекта.
9.2. Вся проектная документация разрабатывается в объеме Проектной и Рабочей документации, в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Для разработки проектной документации "Заказчик" передает "Подрядчику" исходные данные.
9.3. Разработка рабочей документации должна осуществляться в соответствии с корпоративными требованиями и стандартами ОАО "НК "Роснефть", в том числе ИТ-стратегией, процедурами и регламентами рассмотрения и согласования проектной документации.
9.4. Проектная документация должна быть разработана с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам.
9.5. В течение 20 (двадцати) дней с момента подписания настоящего Договора, "Подрядчик" разрабатывает и направляет на согласование "Заказчику" Задание на проектирование по форме Приложения №12. "Заказчик" в течение 30 (тридцати) дней с момента получения от "Подрядчика" Задания на проектирование согласует его или передает в адрес "Подрядчика" перечень замечаний. Замечания должны быть устранения и измененное Задание на проектирование должно быть направлено "Заказчику" в течение 7 дней с момента получения замечаний "Подрядчиком". 9.6. В соответствии с Графиком выполнения работ по законченным этапам (Приложение №‎4), Детализированными графиками выполнения работ по законченным этапам, "Подрядчик" разрабатывает и представляет по накладной "Заказчику" 2 (два) предварительных ("сигнальных") экземпляра Проектной документации, оформленной должным образом, для предварительного рассмотрения и согласования.
9.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента представления предварительных ("сигнальных") экземпляров Проектной документации, Стороны обязаны подписать протокол согласования, в котором указывается перечень и описание доработок, выполняемых "Подрядчиком", а также сроки их выполнения, которые не могут превышать 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения "Подрядчиком" соответствующего уведомления.
9.8. "Подрядчик" по замечаниям "Заказчика" обязан за свой счет устранить недостатки, возникшие по причинам, зависящим от "Подрядчика". Сроки устранения замечаний не могут превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты получения "Подрядчиком" соответствующего уведомления "Заказчика".
"Подрядчик" обеспечивает получение положительного заключения экспертизы предварительно согласованной "Заказчиком" проектной документации, в сроки, определенные графиком выполнения работ (Приложение №4)
9.9. "Подрядчик" не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за отчетным передает "Заказчику" по накладной Проектную документацию, а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ (этапов работ) с сопроводительным письмом. Проектная документация представляется в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде на CD. По просьбе "Заказчика", "Подрядчик" выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры Проектной документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора. Представление "Подрядчиком" отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным, либо экспресс почтой.
9.10. "Заказчик" осуществляет приемку проектной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее представления. При отсутствии замечаний, "Заказчик" не позднее установленного Договором срока для приемки результатов работ принимает Проектную документацию, подписывает и направляет "Подрядчику" надлежащим образом оформленный акт сдачи-приемки работ (этапов работ). Приемка Проектной документации "Заказчиком" без замечаний, в установленные договором сроки, свидетельствует о завершении того или иного этапа работ.
9.11. Работа считается выполненной после подписания "Заказчиком" акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.12. "Подрядчик" приступает к практической работе на объекте лишь после утверждения "Заказчиком" проектной документации. 9.13. По завершению строительно-монтажных работ подготовительного периода "Подрядчик" передает "Заказчику" 2 (два) комплекта исполнительной документации с учетом изменений, внесенных в процессе строительства на бумажном и электронном носителях.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
10.1. "Подрядчик" обязуется осуществить поставку материалов и оборудования на "Объект" в соответствии со Спецификацией на поставку установок и оборудования (Приложение №‎3) к настоящему Договору с правом досрочной отгрузки и отгрузки оборудования партиями.
10.2. Сроки поставки материалов и оборудования определяются при согласовании Проектной документации и отражаются в Графике выполнения работ по законченным этапам (Приложение №‎4) путем его корректировки и уточнения.
10.3. Маркировка поставляемых материалов и оборудования должна соответствовать маркировке фирмы-производителя.
10.4. "Заказчик" имеет право принимать участие в приемке материалов и оборудования, осуществляемой "Подрядчиком". При обнаружении во время приемки материалов и оборудования фактов недопоставки или повреждения упаковки, внешнего вида, нарушения комплектности и т.п., "Заказчик" может уведомить об этом "Подрядчика" и указать перечень недопоставленных (поврежденных) частей материалов и оборудования. Поврежденные при транспортировке или недопоставленные материалы и оборудование должны быть соответственно заменены или поставлены "Подрядчиком" без изменения стоимости Договора в сроки, указанные в рекламационном акте, но не превышающие 30 (Тридцати) рабочих дней с момента направления уведомления "Подрядчику".
10.5. Оборудование поставляется вместе с комплектом технической документации, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.
10.6. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). "Подрядчик", должен представить "Заказчику" другой копии таких сертификатов или других документов до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
10.7. Оборудование, поставляемое "Подрядчиком" и подлежащее монтажу, должно сопровождаться документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.
10.8. "Подрядчик" несет ответственность за соответствие материалов и оборудования, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
11. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
11.1. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью "Подрядчика". Состав и объем геодезической основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.
11.2. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности "Подрядчика".
11.3. "Подрядчик" обеспечивает получение разрешения об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.
11.4. Если при производстве работ на строительной площадке "Подрядчик" обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то "Подрядчик" немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя "Заказчика" для составления акта на дополнительные работы.
11.5. "Подрядчик" направит своего уполномоченного представителя для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки площадки.
11.6. Руководство "Заказчика" или любое лицо, уполномоченное в письменной форме "Заказчиком", будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем частям работ и строительной площадке в любое время производства работ.
12. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
12.1. С момента начала работ и до завершения "Подрядчик" ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована "Сторонами" и соответствует типовой форме по РД-11-05-2007, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7. Каждая запись в журнале подписывается "Подрядчиком" и представителем "Заказчика".
12.2. Если "Заказчик" не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями "Подрядчика", то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. "Подрядчик" в течение указанного срока исполняет указания представителя "Заказчика", о чем "Подрядчик" обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.
13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
13.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем "Заказчика". "Подрядчик" приступает к выполнению последующих работ только после приемки "Заказчиком" скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, в соответствии с типовой формой по РД-11-02-2006. "Подрядчик" в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя "Заказчика" о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель "Заказчика" не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то "Подрядчик" составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с "Подрядчика" не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию "Заказчика" производится за его счет.
13.2. В случае, если представителем "Заказчика" внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться "Подрядчиком" без письменного разрешения "Заказчика". Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя "Заказчика" (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то "Подрядчик" за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем "Заказчика", согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
13.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается представителями "Заказчика" и "Подрядчика" актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.
14. ПРИЕМКА РАБОТ
14.1. После окончания работ, входящих в объем обязательств "Подрядчика", производится сдача работ с оформлением Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
14.2. "Подрядчик" передает "Заказчику" за тридцать дней до начала приемки подготовительных работ два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному "Заказчиком" "Подрядчику", в соответствии с обязательствами "Заказчика" по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
14.3. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой "Заказчиком", в составе своего представителя, представителя проектной организации, "Подрядчика", органов государственного надзора и архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.
14.4. В случае если во время приемки объекта "Заказчиком" будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, "Подрядчик" устранит их за свой счет в срок, согласованный с "Заказчиком". При невыполнении "Подрядчиком" этой обязанности в согласованный срок, "Заказчик" вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от "Подрядчика" возмещения понесенных расходов и других убытков.
14.5. "Подрядчик" после оформления приемки объекта "Заказчиком" не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.
В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
14.6. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, "Заказчик" обязан в течение 10 (десяти) дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
15. ГАРАНТИЙНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
15.1. Перед гарантийными испытаниями Стороны назначают по одному официальному наблюдателю (представителю), которые должны иметь ясные полномочия по достижению соглашений до и во время испытаний по вопросам процедур испытаний и их результатов.
15.2. Гарантийные испытания будут проводиться на Объекте под руководством "Подрядчика" совместно с персоналом "Заказчика" и поставщика оборудования в соответствии со стандартной программой испытаний.
15.3. По результатам проводимых гарантийных испытаний при отсутствии замечаний по оборудованию подписывается Акт приемки результатов испытаний оборудования представителями трех Сторон. 15.4. После устранения замечаний проводятся повторные гарантийные испытания оборудования и подписывается Акт приемки результатов испытаний оборудования представителями обеих сторон.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
16.2. "Заказчик" в случае нарушения договорных обязательств уплачивает "Подрядчику":
- за задержку начала приемки законченных по Договору работ - неустойку (пеню) в размере 0,01% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки со дня назначенного "Заказчиком" срока проведения приёмочной комиссии, но не более 10% от цены строительно-монтажных работ;
- за задержку расчетов за выполненные работы (этапы работ) на срок не свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате - неустойку (пеню) в размере 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней - 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
16.3. "Подрядчик" в случае нарушения договорных обязательств уплачивает "Заказчику":
- за нарушение срока окончания Работ на срок до 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней, "Подрядчик" уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от цены проектных/строительных работ;
- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов Работ (срыв Графика выполнения работ) на срок не свыше 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости своевременно не выполненного этапа за каждый день задержки. При задержке выполнения отдельных этапов работ на срок свыше 30 дней "Подрядчик" уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости Договора;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку (пеню) в размере 0,05% за каждый день просрочки от цены Договора, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от цены Договора;
- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период гарантийной эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки "Подрядчика" - односторонним актом - неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;
- за нарушение требований по технике безопасности и соблюдению трудовой и производственной дисциплины работниками (п. ‎5.1.18 и п. ‎5.1.36 настоящего Договора) - выплачивать штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому факту нарушения;
- в случае установления факта нахождения работника "Подрядчика" на территории объектов "Заказчика" в нарушение требований п.‎5.1.40 настоящего Договора, "Подрядчик" выплачивает "Заказчику" штраф в размере 50 000 руб. за каждый случай обнаружения такого работника.
16.4. В случае нарушения договорных обязательств "Заказчик" предъявляет "Подрядчику" претензию по основаниям, указанным в настоящем Разделе. 16.5. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору "Подрядчик" возмещает "Заказчику" все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду.
16.6. "Подрядчик" возместит убытки, защитит и освободит от ответственности "Заказчика" и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений "Подрядчика", его субподрядчиков, агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных комитетом по охране окружающей среды или другими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
16.7. В случае установления Сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными Разделом ‎25 настоящего Договора, Стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ.
16.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
16.9. В случае отказа "Подрядчика" от предоставления Информации, согласно приложению №9 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации "Заказчик" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
16.10. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №9 к настоящему Договору) "Заказчик" направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в приложении №9 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации "Заказчик" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
17. СУБПОДРЯДЧИКИ
17.1. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора "Подрядчик" обязан согласовывать с "Заказчиком" все субподрядные организации, поставщиков оборудования и материалов, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями работ на объектах "Заказчика".
17.2. Организации, указанные в перечне субподрядчиков (Приложение №‎8), считаются одобренными и никаким дополнительным согласованиям не подлежат. Приложение №8 предоставляется "Подрядчиком" "Заказчику" для согласования и подписания в момент, когда "Подрядчик" будет готов предоставить перечень своих субподрядчиков и поставщиков.
17.3. В случае привлечения "Подрядчиком" к работам на Объекте и/или поставкам МТР организации, не указанной в Приложении №‎8, "Подрядчик" обязан заблаговременно представить кандидатуру этой организации на согласование "Заказчику". Представление должно быть направлено официальным путем и включать как минимум следующую информацию: лицензии/допуски на право осуществления деятельности по которой предполагается привлечение данной организации для работы на Объекте, информацию об опыте работы предлагаемого субподрядчика по аналогичным проектам, данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, другие информационные материалы, которые по мнению "Подрядчика" смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру. "Заказчик" вправе запросить дополнительную информацию по представленной кандидатуре, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о приемлемости кандидатуры для работы на Объекте. 17.4. "Заказчик" обязан в течение 10 рабочих дней с даты представления полной информации о кандидатуре субподрядчика либо согласовать его, либо направить мотивированный отказ. В этом случае "Подрядчик" обязан представить на рассмотрение "Заказчика" альтернативную кандидатуру субподрядчика либо выполнить соответствующие работы собственными силами. 17.5. Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур субподрядчиков, включено в общие сроки выполнения работ и никаким образом не влияет на общий график производства работ. "Подрядчик" несет полную ответственность за своевременность представления субподрядчиков в рамках общего графика независимо от каждого частного заключения "Заказчика" по той или иной кандидатуре.
17.6. В случае неисполнения п.‎17.1 настоящего Договора "Подрядчик" обязан уплатить "Заказчику" штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает "Подрядчика" от обязательств по согласованию кандидатуры субподрядчика в соответствии с положениями настоящего раздела. 17.7. "Подрядчик" несет ответственность перед "Заказчиком" за работы, выполняемые субподрядчиками. "Подрядчик" должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу "Заказчика" "Подрядчик" должен в любое время представить список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы.
17.8. "Подрядчик" должен обеспечить, чтобы на собственность "Заказчика" не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. "Подрядчик" должен по запросу "Заказчика" предоставлять свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены.
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. Для целей настоящего Договора термин "Конфиденциальная информация" означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
18.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
18.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
18.4. Для целей настоящего Договора "Разглашение Конфиденциальной информации" означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
18.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
18.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
18.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
19. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
19.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
19.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 19.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
19.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая "Сторона" обязуется уведомить другую "Сторону" в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая "Сторона" имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
19.6. В письменном уведомлении "Сторона" обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
19.7. "Стороны" настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом "Стороны" прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом "Стороны" обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения "Сторон" в коррупционную деятельность.
19.8. В целях проведения антикоррупционных проверок "Подрядчик" обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу "Заказчика" предоставить "Заказчику" информацию о цепочке собственников "Подрядчика", включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №9 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее - Информация). В случае изменений в цепочке собственников включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах "Подрядчик" обязуется в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию "Заказчику".
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес "Заказчика" путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения "Заказчиком" почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
19.9. "Стороны" признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
19.10. "Стороны" гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
19.11. "Стороны" гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 20. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
20.1. "Подрядчик" соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные "Подрядчиком" в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью "Заказчика".
"Подрядчик" предоставляет "Заказчику" все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу "Заказчика". "Подрядчик" может, при наличии предварительного письменного согласия "Заказчика", сохранить одну архивную копию документов. "Подрядчик" хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с разделом ‎19 настоящего Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения "Заказчика".
20.2. Если "Подрядчик" или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые "Изобретения"), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности "Подрядчика" по настоящему Договору, "Подрядчик" незамедлительно сообщает "Заказчику" о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между "Заказчиком" и "Подрядчиком" и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим "Подрядчик" соглашается переуступить "Заказчику" все требуемые "Заказчику" документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться работникам "Подрядчика" за передачу изобретений, производится исключительно за счет "Подрядчика".
21. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ
21.1. "Подрядчик" не должен без предварительного письменного согласия "Заказчика":
- использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки "Заказчика" или родственных организаций "Заказчика" ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ по настоящему Договору;
- выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;
- делать любые снимки, видеo и другие записи имущества "Заказчика". "Подрядчик" обеспечивает выполнение этих требований своими субподрядчиками. 22. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА
22.1. "Подрядчик" поддерживает и хранит и требует всех субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по настоящему Договору, а также ко всем расходам на любые подарки или развлечения, понесенные "Подрядчиком" или его субподрядчиками и имеющим отношение к выполнению работ по настоящему Договору.
22.2. В любое разумное время "Подрядчик" предоставляет и обязывает своих субподрядчиков предоставить работникам и агентам "Заказчика" доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками "Подрядчика" и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо "Заказчику" для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций "Подрядчиком" и субподрядчиками, и соблюдения подрядчиками условий настоящего Договора. 22.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, "Подрядчик" незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает "Заказчику". 23. СТРАХОВАНИЕ
23.1. "Подрядчик", не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему Договору, застрахует за свой счет в согласованной "Сторонами" страховой компании результаты работ и оборудование от всех рисков, включая риски от ошибок проектировщиков, строительно-монтажные риски и гражданскую ответственность перед третьими лицами. Стоимость страхования вышеуказанных рисков определяется в размере не менее 1% от общей суммы по настоящему Договору и включается в стоимость работ по настоящему Договору в составе прочих затрат. "Заказчик" возмещает "Подрядчику" затраты по страхованию в объемах выполненных работ (форма КС-2) на основании представленных ему копий страхового полиса и платежных поручений по оплате страховых взносов.
23.2. "Заказчика" необходимо указывать в качестве Выгодоприобретателя во всех страховых полисах, оформляемых "Подрядчиком" по настоящему Договору, за исключением страхования ответственности перед третьими лицами. По запросу "Заказчика" "Подрядчик" должен обеспечить представление субподрядчиками такового же подтверждения страхования, какое требуется от "Подрядчика".
23.3. Без наличия полиса страховой компании "Подрядчик" к выполнению работ не допускается.
23.4. "Заказчик" вправе приостановить выполнение работ в случае, если "Подрядчик" не оформит страхование рисков в течение 30 с дней с момента начала выполнения обязательств по пункту 1.1.2. настоящего Договора и не обеспечит сохранение его в силе до окончания выполнения "Подрядчиком" всех обязательств по настоящему Договору.
23.5. Страхование не освобождает "Подрядчика" от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 24. ПЕРСОНАЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА
24.1. "Подрядчик" несет ответственность за обеспечение своим работникам и субподрядчиками здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ на объекте. "Подрядчик" должен заботиться о здоровье и безопасности работников "Подрядчика", его субподрядчиков и "Заказчика", населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые "Подрядчиком", а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда "Подрядчик" несет ответственность и обеспечивает выполнение работ в соответствии с законом, требованиями "Заказчика" в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения работ. "Подрядчик" принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает "Заказчику" и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.
24.2. Если "Подрядчик" не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо директиву сразу после получения уведомления от "Заказчика" или государственного органа власти "Заказчик" может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению "Заказчика", необходимы для гарантии выполнения ее требований. "Заказчик" имеет право удерживать из любого платежа, причитающегося "Подрядчику", сумму, достаточную для покрытия расходов "Заказчика" на обеспечение такой гарантии.
24.3. "Подрядчик" на строительных объектах "Заказчика" в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды - Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами.
24.4. "Подрядчик" обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на объект строительства (ПОС, ППР).
24.5. "Подрядчик" на строительных объектах "Заказчика" обязуется:
24.5.1. Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий.
24.5.2. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов.
24.5.3. Рубку деревьев производить в строгом соответствии с разрешением на проведение лесопорубочных работ. Деревья, не подлежащие вырубке, но попадающие в зону производства работ, оснащать специальными защитными коробами, своевременно утилизировать порубочные остатки древесины.
24.5.4. Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом.
24.5.5. Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова.
24.6. В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды "Подрядчик" и его работники несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.
25. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
25.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
25.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и/или их последствия будут длиться более трех месяцев, то "Подрядчик" и "Заказчик" обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.
Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.
26. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
26.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.
26.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
26.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной;
26.2.2. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе "Заказчика":
а) в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 450 ГК РФ), при этом "Заказчик" обязан оплатить "Подрядчику" только стоимость фактически оказанных услуг/выполненных работ;
б) если "Подрядчик" в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
в) если "Подрядчик" выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
г) если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный "Заказчиком" срок "Подрядчик" не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
д) если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены "Подрядчиком" в установленный "Заказчиком" разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
е) если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
ж) в случае аннулирования "Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" "Подрядчика", принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих "Подрядчика" права на производство Работ.
з) если "Подрядчиком" не устранены замечания "Заказчика" к разработанным и представленным на согласование "Заказчику" Заданию на проектирование (ЗП), Техническому заданию (ТЗ). и) если "Подрядчик" более чем на 30 дней просрочил выполнение предусмотренных пунктом 28.7. Договора обязанностей по разработке, представлению и согласованию с "Заказчиком" приложений к настоящему Договору. к) в случае разработки проектной документации, не соответствующей Заданию на проектирование
л) в случае получения отрицательного заключения Главгосэкпертизы на разработанный "Подрядчиком" Проект, исключающего возможность устранения недостатков;
м) в случае если в течение одного года с момента начала работ по настоящему Договору "Подрядчик" не оказал в полном объеме услуги согласно п. 1.1.1 Договора.
26.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
26.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.
26.4. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:
- в случае изменения договора по соглашению Сторон - с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;
- в случае изменения или расторжения договора по решению суда - с момента вступления в законную силу решения суда;
- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон - с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора.
26.5. Если настоящий Договор расторгается по вине "Подрядчика" (подпункты б)-и) пункта 26.2.2. настоящего Договора), "Заказчик" оплачивает "Подрядчику" только документально подтвержденную сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных "Подрядчиком" по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков "Заказчика", связанных со срывом "Подрядчиком" Графика производства работ и необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора.
26.6. Если настоящий Договор расторгается по инициативе "Заказчика" при отсутствии вины "Подрядчика" (подпункт а) пункта 26.2.2. настоящего Договора), "Подрядчику" выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от "Подрядчика" материалов и оборудования, обоснованных документально подтвержденных затрат на вывоз строительной техники и персонала "Подрядчика", занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями настоящего Договора. 26.7. При расторжении договора по основанию, указанному в подпунктах к), л) пункта 26.2.2. настоящего Договора настоящего Договора, "Подрядчик" обязан возвратить "Заказчику" денежные средства, выплаченные за проектные работы, а также возместить "Заказчику" убытки. Вопрос о возмещении стоимости материалов и оборудования, иных затрат "Подрядчика", произведенных в точном соответствии с условиями настоящего Договора, решается по соглашению сторон, в зависимости от возможности их использования при осуществлении строительства в соответствии с вновь разрабатываемым проектом. 26.8. При расторжении договора по основанию, указанному в подпунктах м) пункта 26.2.2. настоящего Договора настоящего Договора, "Подрядчик" обязан возвратить "Заказчику" сумму внесенного аванса в полном размере, а также возместить все возникшие убытки. 27. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
27.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения "Заказчика".
27.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии.
28. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
28.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
28.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору может быть передано третьему лицу только с согласия должника.
28.3. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации.
28.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
28.5. На период действия настоящего Договора "Подрядчик" составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его "Заказчиком".
28.6. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров.
28.7. "Подрядчик" обязан в течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора подготовить, представить "Заказчику" и согласовать с ним Приложения 2, 4, 5, 6 к настоящему Договору. Указанные приложения могут изменяться Сторонами по мере уточнения объема и стоимости Работ, как это определено в п.3.2. настоящего Договора. В этом случае стороны подписывают обновленную редакцию указанных приложений. В момент подписания обновленного приложения прежнее приложения теряет силу. Приложение 12 должно быть согласовано Сторонами в порядке и сроки, указанные в пункте 9.5. Договора.
28.8. Стороны договорились, что приложения 3, 7, 8 к настоящему Договору будут подписаны Сторонами в случае возникновения в них потребности в рамках реализации настоящего Договора. 29. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
29.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
30. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:ПОДРЯДЧИК_______________ ______________
(подпись) (М.П.) (подпись) (М.П.)
1. Приложение №2
(Форма)
к договору №___ от "__"________________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА С РАЗБИВКОЙ НА ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА На объект ____________________________________________________________________
(наименование объекта)
"Заказчик": _______________________ "Подрядчик": ____________________________
Сметная стоимость в ценах 2001 г.: ПИР ___________,СМР _______________, Оборудование ___________, Прочие ______________________.
Сводная сметная стоимость в ценах 2001 г. ___________________________
Индекс договорной цены на ПИР_________, СМР _________, на МТР ________, на оборудование _______
Договорная стоимость в ценах 20___ г.: ПИР__________, СМР _______________, Оборудование ___________,
Прочие ______________________.
Расчет индекса(руб.)№№ п/пНомер сметыСтатьи затрат по смете в ценах 2001г.- Затраты на 1 млн. руб. в ценах 2001г.Коэффициент удорожания к ценам 2001г.Сумма затрат в действующих ценах ( без НДС)1234561.Зарплата2.Механизмы3. 4.в т.ч. зарплата Транспорт МатериалыИТОГО:5.НакладныеИТОГО:6.ПлановыеИТОГО:
Индекс договорной цены с МТР без МТР
Примечание:
Договорная цена объекта без НДС ________________________________
в т. ч. стоимость оборудования требующего монтажа __________________________________________
2. ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
3. 4. 5. __________________ _____________________
6. (М.П.) (Ф.И.О.) ( М.П.) (Ф.И.О.)
7. Приложение №3
к договору №___ от "__"________________
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
В данном приложении указывается перечень и стоимость поставляемого Подрядчиком оборудования, отдельно выделяется стоимость доставки на Объект.
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
_______________ __________________
(ФИО) (ФИО)
8. Приложение №4
(форма)
к договору №___ от "__"________________
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАКОНЧЕННЫМ ЭТАПАМ
тыс.руб.
№ п/пНаименование объектов строительства
(с разбивкой по этапам работ)Физический объем
этапа работДата начала/
окончания работКалендарный годСтоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)I кварталII кварталIII кварталIV кварталянв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.ноя.дек.123456781.I этап2.II этап3.III этап...
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
_________________________________
(ФИО) (ФИО)
9. Приложение №5
(форма)
к договору №___ от "__"________________
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ
тыс.руб.
№ п/пНаименование этапов работ
Стоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)Календарный годI кварталII кварталIII кварталIV кварталянв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.ноя.дек.12356781.I этап2.II этап3.III этапи т.д.ИТОГО:
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
_________________________________
10. Приложение №6
(форма)
к договору №___ от "__"________________
ГРАФИК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ЗАКОНЧЕННЫМ ЭТАПАМ
тыс.руб.
№ п/пНаименование этапов работ
Стоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)Дата начала/
окончания работКалендарный годI кварталII кварталIII кварталIV кварталянв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.ноя.дек.123456781.I этап2.II этап3.III этапит.д.ИТОГО:
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
_________________________________
11. Приложение №7
к договору №___ от "__"________________
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Особые условия (при наличии) заполняются на стадии подписания договора.
12. Приложение №8
к договору №___ от "__"________________
ПЕРЕЧЕНЬ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
13. Приложение №9
к договору подряда __________________ от "___" ______ 201__ г.
Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "___" ________ 20__ г. )№ п/пНаименование юридического лица (ИНН и вид деятельности) Договор//Контракт (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН)Подтверждающие документы (наименование, реквизиты)1234 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю."___"________2012 г. ___________________________________________________(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего информацию)
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
1. _____________________________ (подпись) (М.П.) (подпись) (М.П.)
Приложение №10
(форма)
к договору подряда ___________________ от "__" _______ 2013 г.
(Наименование объекта)
Ежемесячный план-заданиена ________ 201_ г. 1. ОБЕСПЕЧЕНОСТЬ ПЕРСОНАЛОМ№ п/пНаименованиеЕд. изм.Плановое количество1.1Основные рабочиечел.01.2Механизаторычел.01.3Линейные ИТРчел.0 ИТОГОчел.0
2. ОБЕСПЕЧЕНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ № п/пНаименованиеЕд. изм.Плановое количество2.1Строительная техникаед. ИТОГОед. 3. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ *№ п/пНаименованиеЕд. изм.Всего объем работНарастающим итогомОтчетный месяцПланФактПлан на месяц3.1Наименование этапа 3.2Вид работ * Некоторые объемы могут быть впоследствии уточнены согласно РД и ИД
От "ЗАКАЗЧИКА": От "ПОДРЯДЧИКА":
_______________ __________________
М.П. М.П.ФОРМА СОГЛАСОВАНА:От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П. Приложение №11
(форма)
к договору подряда № ________________ от "___" ________ 201__ г.
(Наименование объекта)
Отчет об исполнении ежемесячного плана-заданияна ________ 201_ г. По состоянию на __/__/__ 1. ОБЕСПЕЧЕНОСТЬ ПЕРСОНАЛОМ№ п/пНаименованиеЕд. изм.Плановое количествоФактическое количество(в том числе в дневную смену)(в том числе в ночную смену)Отклонение от плана1.1Основные рабочиечел. 0 001.2Механизаторычел. 0 01.3Линейные ИТРчел. 0 00 ИТОГОчел. 0 002. ОБЕСПЕЧЕНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ№ п/пНаименованиеЕд. изм.Плановое количествоФактическое количество(в том числе в дневную смену)(в том числе в ночную смену)Отклонение от плана2.1Строительная техникаед. 12 12 ИТОГОед. 12 12
3. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ *№ п/пНаименованиеЕд. изм.Всего объем работНарастающим итогомОтчетный месяцОтклонение от плана % выполнения от общего объема работПланФактПлан на месяцФакт за месяцпо плановому объему работ с нарастающим итогомпо месячному плану3.1Наименование этапа 3.2Вид работм210861086 58711,01 086576,4000%* Некоторые объемы могут быть впоследствии уточнены согласно РД и ИДОт "ЗАКАЗЧИКА": От "ПОДРЯДЧИКА":
_______________ __________________
М.П. М.П.ФОРМА СОГЛАСОВАНА:От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П.
Приложение №12 к договору №___________ от "___" ______________201__г.
СОГЛАСОВАНО
______________________
______________________
(Подрядчик)
"_____"____________20 г.
УТВЕРЖДАЮ
_________________________
_________________________
(Заказчик)
"_____"____________20 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ (форма)
________________________________________________________________
(Наименование объекта)
1. Основание для проектированияОрганизационно-распорядительные документы ОАО "НК "Роснефть".2. Вид строительстваНовое строительство
3. Стадия проектированияПроектная документация и рабочая документация. 4. Исходные данныеПредпроектные разработки Технические условия на проектирование (Приложение 1, 2...).
Технические условия на подключение к внешним инженерным сетям.
5. Месторасположение предприятия, здания, сооруженияУказать область (округ), район, месторождение, участок месторождения, населенный пункт. Приложить ситуационный план6. Порядок разработки документации.Проектную документацию разработать в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами ОАО "НК "Роснефть" и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические, геологические, гидрологические, метеорологические, геокриологические, экологические и др.). Программу комплексных инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.
В составе проектной документации предусмотреть разработку разделов: (при необходимости)
-Информационная безопасность;
-Комплекс инженерно-технических средств охраны;
-Эффективность инвестиций.
На первом этапе проектирования разработать основные проектные решения (ОПР). В составе ОПР представить предварительные спецификации технические требования и опросные листы на основное технологическое оборудование. ОПР представить Заказчику для согласования.
В составе каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять Перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке.
В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать нормативные графики (календарный план) строительства с поквартальным распределением капитальных затрат и объемов строительно-монтажных работ.
В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО), спецификации оборудование, не требующего монтажа. Разработать материалы, необходимые для отвода земельных участков на период строительства и эксплуатации. 7. Требования по вариантной разработкеПроработать альтернативные варианты (при необходимости).
Номенклатура основного технологического оборудования.8. Особые условия строительстваСтроительство в условиях ______________________
Природно-климатические и инженерно-геологические условия: обводненность территории, _____________
9. Основные технико-экономические характеристики и показатели объектаОсновные технико-экономические показатели определить в проектной документации, в соответствии с прилагаемыми техническими условиями на проектирование.
Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации".
Сметную документацию разработать согласно требованиям прилагаемых технических условий на проектирование.
Сводные технико-экономические показатели проектной документации представить в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования", утвержденные Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России 21.06.1999 г. № ВК477. Оборудование и технические характеристики подлежат обоснованию в ОПР.10. Особые требования к проектированиюРазработать "Основные проектные решения" с последующим согласованием их с Заказчиком.
Разработать организационную структуру предприятия (при необходимости) с учетом применения малолюдных технологий, автоматизированного управления технологическими и производственными процессами.
Обеспечить сопровождение и согласование проектной документации при экспертизе проектов.
Провести согласование перечня специального оборудования, примененного для охраны объекта.
Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, согласно требованиям прилагаемых технических условий на проектирование (Приложение ЗП-3).
Разработать альбом Дизайн-проект.11. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукцииПринятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству.
12. Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованиюТехнологические процессы производства должны быть максимально автоматизированы Режим работы предприятия круглосуточный, круглогодичный.
Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать нормам Российской Федерации.
Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню.
Предусмотреть использование малолюдных, энергосберегающих, экологически чистых технологий.
Предусмотреть применение оборудования, сертифицированных в установленном порядке, разрешенных к применению.
Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов.13. Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениямПрименять компоновочные и технические решения, минимизирующие техногенное воздействие на природную среду.
Архитектурно-строительные решения строительства зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и геокриологических условий площадок строительства.
14. Требования и условия к разработке природоохранных мероприятийРазработать в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами ОАО "НК "Роснефть" и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию":
- Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" - для площадных объектов". Дополнительно разработать: - Проект рекультивации земель; - Том "Оценка воздействия на окружающую среду".15. Автоматизация технологических процессовПроектные решения по автоматизации технологических процессов, выполнить в соответствии с действующими нормативными документами.
16. Технологическая связь
Провести анализ (при необходимости по поручению заказчика) существующих технических средств, линий и сооружений связи в районе строительства объекта.
Выполнить проработку системно-сетевых решений по обеспечению взаимной увязки проектируемых средств, линий и сооружений связи с существующими сетями с учетом резервирования трактов передачи информации, а также формирования обходных путей.
Проектные решения выполнить в соответствии с прилагаемыми Техническими условиями на разработку проекта и полученными техническими условиями.
Проектные решения в области связи, технические условия, номенклатуру и технические характеристики оборудования согласовать с Заказчиком в составе ОПР.17. ЭнергоснабжениеВыполнить анализ существующих систем энергоснабжения в районе строительства.
Провести технико-экономическое сравнение различных вариантов систем электроснабжения (внешнего, автономного, смешанного).
Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проектной документации, согласовать с Заказчиком.
18. Требования по энергосбережениюРазработать раздел "Энергосбережение" согласно требований Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов.
Предусмотреть развитие системы технической диагностики.19. Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда
Разработать требования по режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труба, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г.
№ 197-ФЗ. Раздел X. Охрана труда;
- Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;
- Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
- "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий" и другими действующими нормативными документами.
Разработать раздел "Промышленная безопасность" с учетом требований Постановления Госгортехнадзора РФ №61-А от 18.10.2002г., ПБ 03-517-2002 "Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Определить безопасный срок эксплуатации проектируемых сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами.
На объекты, попадающие под действие Приложения № 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", разработать Декларацию промышленной безопасности (в том числе провести ее экспертизу) в соответствии с действующими нормативными документами.
Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации20. Выделение очередей и пусковых комплексовПри необходимости предусмотреть выделение этапов строительства для объектов, составляющих единый технологический цикл, которые возможно ввести в эксплуатацию после завершения работ. В целях снижения объёма незавершённого строительства в процессе работ обеспечить минимизацию этапов строительства.
21. Требования по ассимиляции производства-22. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуацийВыполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами МЧС.
Разработать раздел "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта".
23. Требования по пожарной безопасностиПроект разработать в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня.
Разработать раздел "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Разработать Декларацию пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.24. Требования к системам безопасности и охране объектовРазработать проектные решения по охране объектов и оснащению объектов проектирования системами антитеррористической защиты в увязке с решениями по охранно-пожарной сигнализации. Для объектов автоматизации и связи (АСУ, ИУС, ОСОДУ и др.):
При необходимости разработать раздел "Информационная безопасность" с учетом корпоративных требований нормативных документов.25. Определение затрат на страхование Выполнить в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госстроя РФ от 18.07.2002г. № НЗ-3942/7 "О средствах на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков". 26. Генпроектировщик Наименование организации или определяется на конкурсной основе27. ЗаказчикНаименование организации 28. Субподрядные проектные организации
Определяются Генпроектировщиком по согласованию с заказчиком.29. Срок выполнения работыУказать срок начала и окончания проектирования с точностью до месяца или "согласно графика".30. Состав демонстрационных материаловПри необходимости внести в задание в следующей редакции:
* Буклет или краткий информационный документ, а также слайды для проведения презентаций. * Эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей.
31. Срок действия заданияВ течение срока проектирования. 32. Порядок сдачи работыГенпроектировщик представляет заказчику материалы проектной и рабочей документации в 5-ти экземплярах на бумажных носителях и 2-х экземплярах на электронных носителях.
Заказчик обязан получить положительное заключение экспертизы.
Генпроектировщику обеспечить техническое сопровождение проектной документации до получения положительного заключения экспертизы.33. Требования к передаче материалов на электронных носителях.Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной и рабочей документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.
В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista.
Приложения:Приложение №1. Технические требования на проектированиеПриложение № 2. Перечень исходных данных и технических условий на подключение объектаПриложение №3 Перечень исходных данных для проектирования организации строительства (ПОС) - часть1,2
От Заказчика:
От подрядчика:
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От "ЗАКАЗЧИКА" _______________ М.П. От "ПОДРЯДЧИКА"
______________ М.П.
Приложение № 1(обязательное)
к заданию на проектирование №__________________
СОГЛАСОВАНО
______________________
______________________
(Подрядчик)
"_____"____________20 г.
УТВЕРЖДАЮ
_________________________
_________________________
(Заказчик)
"_____"____________20 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
________________________________________________________________
(Наименование объекта)
1. Принятые сокращения, термины и определения.
Приводится перечень основных терминов и сокращений, используемых при разработке технических требований.
2. Общие сведения и пояснения.
* Краткая характеристика объекта;
* цель проведения работы, ожидаемый результат;
* краткая характеристика природных условий района намечаемого строительства;
* другие общие сведения и пояснения, позволяющие однозначно идентифицировать объект.
3. Исходные данные.
* Сведения о ранее выполненных и выполняемых на момент согласования задания предпроектных, проектных работах, их статус, состояние согласования, экспертиз и др. информация;
* результаты обследования действующего оборудования и технологических коммуникаций;
* входные параметры;
* другие исходные данные.
4. Требования к проектированию
* Изложить требования по учету при проектировании имеющихся исходных данных.
4.1 Требования к технологическим решениям:
* требования к технологии производства;
* требования по унификации технологических решений;
* требования к технологическим системам;
* требования к элементам технологической схемы;
* требования о необходимости измерения параметров технологического процесса;
* требования к оборудованию, в том числе:
* требование по блочно-модульной конструкции максимальной заводской готовности;
* требования к монтажу и пуску в эксплуатацию;
* требования к наличию сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности;
* требования к наличию разрешения на применение данного оборудования на опасном производственном объекте, выданному Ростехнадзором;
* требования к наличию необходимой технической документации: заводских паспортов на оборудование, инструкций завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования, технологических монтажных схем;
* требование о необходимости резервирования оборудования;
* требования о необходимости запаса реагентов, расходных материалов и ЗИП;
* требования к эксплуатационным показателям, по необходимости очистки, диагностики, обслуживанию;
* требования по контролю и управлению технологическим процессам;
* требования по безопасности при нештатных технологических и аварийных ситуациях;
* требования по применению теплоизоляционных, шумоизоляционных и др. материалов, обеспечивающих высокие технологические и эксплуатационные показатели объекта.
* требования о необходимости утилизации побочных продуктов и отходов технологических процессов;
* требования по минимизации удельных эксплуатационных затрат (вода, тепло, электроэнергия, материалы);
* другие требования.
4.2 Требования по вспомогательным объектам и объектам инфраструктуры:
* количество и номенклатура материально-технических ресурсов, необходимых для эксплуатации предприятий, с указанием срока хранения вида ресурса;
* количество и наименование автотранспорта, спецтехники, задействованного при эксплуатации предприятия;
* сведения о сервисных организациях, привлекаемых для проведения технического обслуживания и ремонта технологического, электротехнического оборудования, оборудования АСУ ТП, средств связи;
* Изложить требования по комплектации вспомогательных объектов оборудованием, в том числе о применении унифицированных решений по аналогу;
* другие требования.
4.3 Требования к инженерным сетям и системам
4.3.1 общие требования, в том числе:
* вид прокладки: подземная, на эстакадах, на опорах, раздельная, совместная;
* требование о необходимости создания аварийного запаса материалов;
* другие требования.
4.3.2 система электроснабжения:
* требование по категорированию систем и электроприемников;
* требования по подключению внешнее, ЭСН;
* требования по соблюдению технических условий уполномоченной региональной энергоснабжающей организации;
* необходимость дополнительного обследования сетей;
* требования о необходимости реконструкции, расширения, перевооружения, резервирования мощностей действующих сетей и источников электроснабжения,
* требования по применению оборудования;
* к типу распределительных устройств РУ 6кВ,
* к типу ячеек подстанционных и технологических распределительных устройств,
* к типу высоковольтных выключателей, * к системам защит и автоматики,
* к способу организации оперативного тока, предполагаемому типу ТП 6/0,4 кВ, распределительных щитов 0.4кВ,
* к системам освещения, заземления и молниезащиты,
* к предполагаемому типу аварийных дизельных электростанций, * к предполагаемому типу опор ВЛ 6 кВ.;
* требования по учету электроэнергии; * требования по энергосбережению;
* требования по утилизации тепловой энергии;
* требования по сетям переменного тока, постоянного тока;
* требования к источникам бесперебойного питания;
* другие требования;
4.3.3 система автоматизированного управления, включая программно-техническое обеспечение.
Требования к АСУ выполнить отдельным приложением по форме ТТ на создание АСУ ТП. В ТТ учесть:
* требования к виду системы управления (автоматическому, дистанционному с операторной, местному ручному);
* требования к размещению оборудования КИП, накоплению, обработке и выводу информации, размещению вторичных приборов, шкафов контроля и управления, автоматизированных рабочих мест;
* требования к составам программно-технических комплексов;
* требования к системе передачи технологической информации на верхний уровень;
* требования к системам автоматизации в части обеспечения автоматического контроля, поддержания и регулирования технологических параметров, режимов работы оборудования, реализации функций безопасности, диагностики работоспособности систем автоматизации;
* требование о многоуровневости АСУТП и территориально-распределенном структурировании, включая подсистемы:
* АСУ основным технологическим оборудованием;
* систему телемеханизации линейных объектов;
* систему противоаварийной защиты (ПАЗ), выделенную в составе АСУ ТП;
* требование о необходимости создания ИУС производственно-технологического комплекса;
* требования о необходимости управление технологическими объектами и системами из единого пункта управления с постоянным присутствием оперативного персонала, без постоянного присутствия персонала;
* необходимость организации резервного пункта управления;
* предусмотреть максимально комплектно-блочное изготовление технологического оборудования со средствами КИПиА и системами автоматического управления. Сведения о комплектно-поставляемых средствах автоматизации привести в проекте; * требования о необходимости сопряжения проектируемой АСУТП с комплектно-поставляемыми с оборудованием средствами автоматизации по открытым протоколам связи;
* требования об учете в проектных решениях по системам автоматизации учета поэтапного строительства объекта и возможности расширения систем при последующих очередях строительства;
* решения по размещению средств в операторной должны приниматься, исходя из полного развития системы (максимального количества технических средств), с учетом обеспечения поэтапного ввода;
* размещаемые во взрывоопасной зоне средства КИПиА должны иметь предпочтительный вид взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" (Exi). При невозможности обеспечить указанный вид средства КИПиА применить с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" (Exd);
* предусмотреть применение средств КИПиА, обеспечивающих возможность удаленной диагностики;
* для АСУТП и АСУЭ предусмотреть систему единого времени с получением сигналов точного времени от приемника GPS/ГЛОНАСС;
* требование о необходимости разработки АСУ разработки месторождения;
* требование по применению программно-технических средств;
* требование по интеграции проектируемой АСУ в действующие ИУС; * другие требования.
4.3.4 автоматические системы пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения и управления эвакуацией (АСПС, АСПТ и СОУЭ):
* Здания, сооружения, помещения, оборудование подлежащие защите АСПС, АСПТ и СОУЭ.
* АСПС, АСПТ и СОУЭ должна быть организована и проектироваться как распределенная система управления с центральным постом наблюдения и управления, размещаемом в помещении диспетчерского пункта, и включать ПК основных и вспомогательных технологических объектов - ПК объектов.
* Все технические средства АСПС, АСПТ и СОУЭ должны иметь Сертификаты пожарной безопасности.
* Состав и функциональность устройств предоставления информации, панелей сигнализации и управления, а также выносных пультов определяются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50800-95, НПБ 75-98, ГОСТ 12.4.009-83* и ГОСТ 12.3.046-91;
* В АСПС, АСПТ и СОУЭ должна быть обеспечена передача информации в пожарное депо по физическим линиям обобщенного сигнала "пожар" с контроллеров и приборов приемно-контрольных и управления АСПС, АСПТ и СОУЭ.
* Проектом должен быть обеспечен резерв оборудования АСПС, АСПТ и СОУЭ и тушащих средств согласно нормативным документам по пожарной безопасности.
* Для объектов с комплектно поставляемой системой автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения предусмотреть унификацию технических средств в соответствии с оборудованием АСПС, АСПТ и СОУЭ основной технологии,- интеграцию локальных систем в АСПС, АСПТ и СОУЭ.
* АСПС, АСПТ и СОУЭ должна обеспечивать пожарообнаружение, пожаротушение, оповещение о пожаре на объектах
* АСПС, АСПТ и СОУЭ должна обеспечивать выполнение следующих функций (перечислить).
* Объем параметров контроля и управления и объем обмена информацией с АСУ ТП определяются при разработке рабочей документации на АСПС, АСПТ и СОУЭ с учетом требований нормативных документов.
* АСПС, АСПТ и СОУЭ должна обеспечивать передачу информации о пожарном состоянии объектов в пожарное депо.
* В состав АСПС, АСПТ и СОУЭ должны входить:
* автоматические системы пожаротушения (АСПТ);
* автоматические системы пожарной сигнализации (АСПС);
* системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
* По АСПТ:
* способ тушения и огнетушащее вещество;
* режим работы установки пожаротушения;
* требования по составу АСПТ (в соответствии со стандартами и другими нормативными документами);
* технические характеристики оборудования на АСПТ, инерционность системы с параметрами пуска системы пожаротушения.
* По АСПС:
* АСПС должны обеспечивать выполнение всех своих функций (по пожарообнаружению, сигнализации, формированию и передаче команд в системы управления оповещением, пожаротушением, инженерным и технологическим оборудованием, по контролю состояния цепей сигнализации и т. д.) в соответствии с требованиями п. 9.1.1 НПБ 75-98.
* Тип, устройство, состав, размещение и использование технических средств АСПС, выбор проводов и кабелей, определение способов их прокладки определяются при проектировании с учетом СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, ГОСТ Р 53315-2009, ПУЭ и условий эксплуатации по контролируемым объектам (категорий, классов зон, температурных и электромагнитных полей и т.д.).
* По СОУЭ:
* Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (СОУЭ) на объектах должны обеспечивать своевременные сообщения о возникновении пожара и необходимости эвакуации людей из аварийных зон.
* Тип, устройство, состав, размещение и исполнение технических средств СОУЭ, линий связи, управления и их прокладка определяются при проектировании в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 и учетом условий эксплуатации по контролируемым объектам.
* Другие требования.
4.3.5 система водоснабжения, водоотведения;
* Требование по выбору типа источника. * Принципиальные решения по системе водоподготовки принять по СанПиН 2.1.4.1074 - 01.
* Предусмотреть установку счетчиков холодной и горячей воды на вводах в здания для учета количества и расхода воды на сетях хозяйственно-питьевого водопровода.
4.3.6 система теплоснабжения и вентиляции с выделением требований по конструкции зданий в части снижения теплоотдачи в окружающую среду;
4.3.6.1 Требования к источнику тепла:
* - основной источник теплоснабжения, - резервный (основной) источник тепла * Теплоноситель для нужд отопления и вентиляции - вода (указать параметры).
* Для системы горячего водоснабжения вода с температурой не ниже 60 °С и не выше 75 °С в точке водоразбора.
* Режим работы источника теплоснабжения круглогодичный * Регулирование отпуска тепла на нужды отопления и вентиляции качественное в источнике тепла по температурному графику.
* Тепловая схема котельной - _______________________________________.
* В источнике тепла предусмотреть установку водоподготовки, технологию обработки воды выбрать в зависимости от качества исходной воды и требований к качеству сетевой воды.
* Объем автоматизации источника тепла должен предусматривать его работу без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
* Предусмотреть приборы учета тепла, отпускаемого котельной.
* Основное топливо котельной - газ. 4.3.6.2 Требования к тепловым сетям
* Система теплоснабжения объекта двухтрубная:
* двухтрубная, закрытая, тупиковая система теплоснабжения с присоединением потребителей по независимой схеме.
* Прокладку трубопроводов тепловых сетей выполнить надземно по эстакадам совместно с технологическими трубопроводами (подземно бесканально, в проходных каналах).
* В качестве тепловой изоляции использовать (указать теплоизоляционный материал, ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ), покровный слой (указать материал покровного слоя ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ).
* Приложения:
* технические условия на подключение к существующим тепловым сетям;
4.3.6.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха
* Требования к системе вентиляции и кондиционирования ______________
* При проектировании приточных систем в зданиях технологических установок предусмотреть резервные вентиляторы.
* Дымоудаление в случае необходимости следует осуществлять через открывающиеся фрамуги окон с автоматическим, дистанционным и ручным управлением, а также через шахты дымоудаления.
* Для защиты от замораживания калориферов приточной вентиляции, обеспечивающей подачу воздуха в электропомещения (КТП, ЩСУ и т.д.) и тамбур-шлюзы помещений категории А, следует предусмотреть следующие мероприятия:
* применение медно-алюминиевых калориферов;
* установку вентиляторов и воздуховодов рециркуляции;
* установку воздухозаборных утепленных (электротэн) клапанов КВУ.
* Каждая калориферная установка снабжается отключающей арматурой на входе и выходе теплоносителя, гильзами для термометров на подающем и обратном трубопроводах, воздушниками в верхних точках и дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов.
* В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 41-01-2003. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается.
4.3.7 система технологической связи
* Объекты и сооружения связи, обеспечивающие эксплуатацию проектируемого объекта должны включать следующие положения:________
* Монтируемую емкость АТС определить проектом, выполнить расчет межстанционных соединительных линий.
* Резервную телефонную сеть, с использованием электронных коммуникаторов ручного обслуживания, сопряженную с сетью АТС по цифровым соединительным линиям.
* Предусмотреть систему абонентского радио доступа стандарта DECT. Выполнить расчет зон покрытия БС наружного размещения.
5. Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям.
* Применять компоновочные и технические решения, минимизирующие техногенное воздействие на природную среду.
* Предусмотреть применение блочного комплектного оборудования.
* Архитектурно-строительные решения строительства зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и геокриологических условий площадок строительства.
* На начальном этапе проектирования разработать карточку строительных конструкций и согласовать с заказчиком.
6. Требования к выполнению согласований.
Указать требования о необходимости представления в составе проектной документации дополнительных согласований и получения исходных данных.
7. Требования к разработке ПОС * Состав и содержание ПОС сформировать в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, СП 48.13330.2011, МДС 12-81.2007, а также в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами.
* В составе проекта организации строительства должна быть представлена транспортная схема строительства; места вывоза строительного мусора, металлического лома при подготовительных или демонтажных работах; места вывоза излишнего грунта и др.
* Транспортная схема должна быть согласована с заказчиком, владельцами автодорог, подрядчиком.
* В схеме и ведомости автодорог должна быть указана категория всех участков дорог, вошедших в транспортную схему, их принадлежность и протяженность, а также допустимая нагрузка на ось.
* Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с положениями Федерального закона от 08.11. 2007 г. № 257-ФЗ.
* В составе проекта организации строительства должны быть представлены согласования, технические условия, стоимость услуг на прием отходов промышленного строительства на захоронение.
* В соответствующем разделе проекта организации строительства должны быть отражены используемые карьеры минерального грунта, ПГС, щебня с предоставлением полного пакета документов, подтверждающего возможность использования их при строительстве.
* Размещение временных зданий и сооружений генподрядчика должно быть расположено в местах, максимально приближенных к объектам строительства. В составе проекта организации строительства должны быть указаны места размещений временных зданий и сооружений, а именно:
* основных временных производственных предприятий и баз;
* временных подъездных и объездных дорог и др.
* Необходимость выполнения работ по подготовке территории для временных зданий и сооружений должна быть обоснована в проекте организации строительства с учетом проектных объемов работ.
* Данные о возможности обеспечения площадок и временных зданий и сооружений потребными местными энергоресурсами и места водозабора должны быть подтверждены техническими условиями.
* В составе проекта организации строительства должны быть представлены следующие расчеты:
* на перебазирование техники строительной организации с одной стройки на другую (кроме строительных машин и механизмов, перебазирование которых учтено в стоимости машино-часа эксплуатации);
* затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда; * на перевозку автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;
* средневзвешенного плеча возки строительного мусора, лесорубочных остатков, а также МТР от Ж/Д станций до принятых площадок временного хранения и приобъектного склада подрядчика.
* В составе проекта организации строительства должен быть указан метод производства строительно-монтажных работ (традиционный, вахтовый или командированием) и представлен соответствующий расчет.
* В составе проекта организации строительства должны быть определены места производства сварочных работ, методы и объем проведения работ по неразрушающему контролю.
* В составе проекта организации строительства должны быть представлены: перечень, объемы и способы выполнения строительно-монтажных работ в стесненных условиях, на которые распространяются факторы их удорожания.
8. Требования к разработке сметной документации
* Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями данных рекомендаций, с учетом действующих на момент разработки сметной документации изменений и дополнений, а также регламентирующих документов и писем Минрегиона России и корпоративных требований Компании по определению отдельных видов работ и затрат в сметной документации.
* Наименования объектных смет (объектов) указывается в соответствии с наименованием в экспликации генплана (генпланов) проекта.
* Уровень фонда оплаты труда и стоимость эксплуатации машин и механизмов определяются в соответствии с действующими рекомендациями Компании.
* В состав тома сводного сметного расчета в обязательном порядке включаются:
* пояснительная записка;
* таблица с удельными показателями единичной стоимости объектов строительства;
* обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих работ и затрат;
* сводная укрупненная выборка ресурсов.
* В состав тома "Обосновывающие материалы" должны быть включены:
* расчет и калькуляции транспортных расходов и сметной стоимости оборудования и материалов согласно утвержденной транспортной схеме;
* расчет часовых ставок оплаты труда и стоимости эксплуатации машин и механизмов;
* расчет индексов пересчета от базового уровня цен базисного района строительства к текущему уровню цен фактического района строительства;
* обосновывающие материалы отпускных цен на МТР и оборудование по опросным листам, протоколам согласования цен заводов-поставщиков, другие необходимые материалы по включенным в сметную документацию затратам.
9. Требования к природоохранным мероприятиям.
* Перечень мероприятий по охране окружающей среды должен соответствовать требованиям п.п. 25 и 40 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
* Раздел проекта должен содержать результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (в соответствии с Приказом Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000 г. и письмом ФГУ Главгосэкспертизы России от 09.11.2007г. № 6-2/2722).
* Обоснование технических решений по охране окружающей среды должно сопровождаться расчетами эффективности применяемых природоохранных мероприятий.
* Инженерно-экологические изыскания в рамках подготовки проектной документации должны выполняться с учетом требований СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства" и СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и Положения Компании "Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства" №П2-01 Р-0149 версия 1.00, должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий региона, составления прогноза возможного изменения этих условий при взаимодействии с объектами строительства. Инженерно-экологические изыскания могут являться самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий в соответствии со СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" и могут выполняться как одновременно с другими видами изысканий (инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими), так и отдельно по специальному техническому заданию Заказчика.
* Отразить необходимость разработки проекта нормативов образования и размещения отходов.
10. Требования по вопросам охраны труда.
Раздел должен быть разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:
* Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Раздел X. Охрана труда;
* Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;
* Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
* Другими действующими нормативными документами.
* Технические решения по охране труда должны быть разработаны с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". "сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства" подраздел "Технологические решения" перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства должен содержать:
* Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;
* Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий)
* принципиальные решения по организации труда и управления производством;
* расчет количества рабочих мест и численности работающих;
* организация и оснащение рабочих мест;
* обслуживание рабочих мест;
* прогрессивные формы организации труда;
* режим труда и отдыха;
* охрана и условия труда работников;
* организация управления производством, предприятием;
* источники комплектования предприятия кадрами и повышение квалификации рабочих кадров;
* Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда" также излагается в разделе "Проект организации строительства".
* Степень проработки и обоснование решений по охране труда должны быть достаточными для осуществления проверки их соответствия требованиям нормативных документов, проведения проверочных расчетов, а также определения стоимости.
* Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующие разрешения на применение и соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации
* Должны быть определены сроки безопасной эксплуатации проектируемых сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами.
* Разработать раздел "Промышленная безопасность" с учетом требований Постановления Госгортехнадзора РФ №61-А от 18.10.2002 г., ПБ 03-517-2002 "Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".
* На объекты, попадающие под действие Приложения № 2 к Федеральному закону от 21.07.1997г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", разработать Декларацию промышленной безопасности (в том числе провести ее экспертизу) в соответствии с действующими нормативными документами, которая в т.ч. должна иметь:
* всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы; * анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности организации к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;
* разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасных производственных объектах.
11. Требования по обеспечению инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
* Проектные решения, изложенные в разделе, реализующие ИТМ ГОЧС, должны обеспечивать защиту населения, территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.
* Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами МЧС.
* Разработка мероприятий по ИТМ ГОЧС должна осуществляться в соответствии с требованиями СП 11-107-98 "Порядок разработки и состава раздела Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" и СП 11-113-2002 "Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений".
* Исходные данные и требования для разработки ИТМ ГОЧС могут выдаваться заказчику отдельно.
* При необходимости разработать Декларацию промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и требованиями, изложенными в утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 г. N 893 "Порядке оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений. РД-03-14-2005" и включать в себя:
а) всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы; б) анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности организации к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;
в) разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасных производственных объектах.
* Разработать раздел "Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве и эксплуатации объекта".
* Разработать раздел "Промышленная безопасность" с учетом требований постановления Госгортехнадзора РФ №61-А от 18.10.2002 г. , ПБ 03-517-2002 "Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".
* Разработка и оформление раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должны осуществляться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
* Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая разработку декларации пожарной безопасности.
12. Требования по безопасности и охране объектов.
* Разработать проектные решения по охране объектов и оснащению объектов проектирования системами антитеррористической защиты в увязке с решениями по охранно-пожарной сигнализации. * Для объектов автоматизации и связи (АСУ, ИУС, ОСОДУ и др.) разработать раздел "Информационная безопасность" с учетом локальных нормативных документов, а также рекомендаций нормативно-методического документа "Специальные технические требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации" (СТР-К)", утвержденного Приказом Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации от 30.08.2002г. № 282.
13. Требования по учету в проектной документации земельного и лесного законодательства для оформления разрешительной документации на земле- лесопользование.
* Требования по разработке исходных данных к акту выбора земельного участка составляются в соответствии со Стандартом Компании "Подготовка материалов выбора земельных и лесных участков для строительства и реконструкции объектов Компании № П2-01 СЦ-013 версия 1.00:
* Требования по разработке проекта рекультивации земельных участков:
* Проект рекультивации земель разрабатывают отдельным томом и должен соответствовать требованиям действующего законодательства. * Земельные участки, рекультивация которых не предусмотрена проектом, подлежат переводу в категорию земель промышленности и иного назначения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". * Требования по разработке схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.
* Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории оформляют на картографических материалах в электронном виде в согласованном с Заказчиком формате, позволяющем производить определение площадей земельных участков. * На картографическом материале отображают в принятой системе координат все земельные участки, согласно расчета площадей. Проект границ земельных участков оформляют на картографических материалах в электронном виде в согласованном формате, позволяющем производить определение площадей земельных участков. На картографическом материале отображают в принятой системе координат все земельные участки, согласно расчета площадей.
От Заказчика:
От подрядчика:
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П.
Приложение ЗП-2 к Заданию на проектирование
ПЕРЕЧЕНЬ (ПРИМЕРНЫЙ)
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА, выдаваемых на этапе подготовки проектной документации (с учетом Письма Госстроя РФ от 05.04.2004 г. №НК-2159/3 в части не противоречащей действующему законодательству")
3. Акт выбора земельных участков под вновь проектируемые сооружения.4. Решение районной Администрации об утверждении акта выбора земельных участков.5. Градостроительный план.6. Топографическая основа района строительства. (М 1:25000).7. Карты землепользователей. (М 1:25000).8. Разрешение на отпуск электрической мощности.9. Технические условия на подключение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям, в том числе:* на водоснабжение и канализацию;* на электроснабжение;* на теплоснабжение;* на автоматизацию, телемеханизацию и связь;* на использование существующих очистных сооружений бытовой и ливневой канализации;* на пересечение с существующими сооружениями и коммуникациями;* на примыкание к существующей автодороге.13. Исходная информация территориальных органов государственного надзора и местной Администрации:* согласование условий природопользования;* сведения, характеризующие санитарную и гигиеническую обстановку в районе строительства, а также требования по допустимым воздействиям на окружающую среду;* состав земельных угодий и почвенную характеристику участка строительства;* сведения о подземных водах, об утвержденных запасах;* сведения о наличии памятников истории и архитектуры на участке строительства и получение разрешения на застройку участка при их наличии;* сведения о наличии потенциально опасных объектов, зон затопления, ограничения хозяйственной деятельности и иных факторов, влияющих на объем мероприятий по защите территории, технические условия на строительство объектов ГО;* исходные данные для составления раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды;* наличие экологических проблем в районе строительства и уникальность природы территории;* характеристику прогнозируемого фонового загрязнения атмосферного воздуха (по данным головных организаций по установлению ПДВ). В случае отсутствия этих данных заказчик согласовывает возможность учета строящихся, проектируемых и намечаемых источников загрязнения атмосферного воздуха с местным комитетом по охране природы;* характеристика фоновых значений показателей загрязнения поверхностных и подземных вод, водоисточников, находящихся в зоне влияния объектов и сооружений хозяйственной деятельности;* характеристика фонового загрязнения почв в районе строительства, вид загрязнения, класс токсичности, особенности загрязнения, количество загрязняющих веществ в почве, их соответствие ПДК, распределение загрязняющих веществ по почвенному профилю;* радиационная характеристика территории в зоне влияния объектов и сооружений;* ТУ на проведение рекультивации нарушенных земель, разработанное землепользователем (Заказчиком проектной документации) и согласованное с Землевладельцем* ТУ территориального управления по делам ГОиЧС МЧС России
Примечание:
Примерный перечень уточняется в каждом конкретном случае пообъектно из учета необходимости.
. От Заказчика:
От подрядчика:ФОРМА СОГЛАСОВАНА:От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П.
Приложение ЗП-3 к Заданию на проектирование
СОГЛАСОВАНО
______________________
______________________
(Подрядчик)
"_____"____________20 г.
УТВЕРЖДАЮ
_________________________
_________________________
(Заказчик)
"_____"____________20 г.
Часть1. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком на условного Подрядчика для проектирования организации строительства Объект "....."
1. Наименование и адрес: - объекта строительства ____________________________
- Заказчика/Инвестора строительства_________________
- генеральной подрядной организации.________________
2. Проектируемые мощности, назначение объекта (включая подобъекты)__________
__________________________________________________________________________
3. Сроки строительства директивные, (с указанием сроков по подобъектам и очередям)___________________________________________________________________
4. Планируемый бюджет проекта ___________________________________________
5. Объем строительно-монтажных работ по генподряду (по отчетным данным) за прошедший год:______________________________________________________________
6. Среднегодовая плановая и фактическая выработки за 20ХХ год и последующие годы при условии максимально загруженного года (тыс.руб./год): плановая: ________________________________________________________________ фактическая: ___________________________________________________________
7. Намечаемые станции разгрузки стройматериалов, оборудования и расстояние до перевалочной базы, базы УПТО и КО с указанием местоположения:
а) стройматериалов ______________________________________________________________ б) оборудования _________________________________________________________________
8. Имеющиеся и намечаемые перевалочные базы, временные базы, базы УПТО и КО и т.д. для приемки и хранения материалов и оборудования с указанием кратких характеристик.
9. Расстояния от перевалочной базы, базы УПТО и КО до объекта строительства:
а) стройматериалов _______________________________________________________________________
б) оборудования _________________________________________________________________
10. Наличие постоянных и временных дорог от станции разгрузки до площадки строительства, в том числе специальных дорог для доставки КТО (крупнотоннажного оборудования) краткая характеристика дорог______________________________________
11. Наличие и местоположение баз подготовки строительства: (местоположение и расстояние до площадки)________________________
______________________________________________________________________
12. Место постоянной дислокации автотранспортной организации:_______________________________________________________________
(местоположение и расстояние до площадки)
13. Наличие существующих или вновь отводимых карьеров:
(название, местоположение и расстояние до площадки)
В случае использования открытого (сухого) карьера: мощность вскрыши _________________________________________м;
мощность полезного слоя ____________________________________м;
категория грунта ___________________________________________
14. Обеспечение материалами, изделиями, полуфабрикатами:
(поставщик, место изготовления, отгрузки, способ добычи, производства и отгрузки, вид транспорта, расстояние и т.п.)
а) песок _________________________________________________________________
б) гравий (щебень) _________________________________________________________
в) кирпич _________________________________________________________________
г) бетонная смесь и раствор _______________________________________________
д) лесоматериалы _________________________________________________________
е) асфальт, асфальтобетон, битум____________________________________________
ж) сборные ЖБИ__________________________________________________________
з) столярные изделия ______________________________________________________
и) металлоконструкции______________________________________________________
к) кислород, ацетилен ______________________________________________________ л) трубы _________________________________________________________________
15. Изготовление металлических конструкций:
- на строительной (монтажной) площадке подрядчиком - %
- заводское изготовление (поставка заводов-изготовителей, специализированные производственные базы подрядчиков) -%
16. Дальность перевозки минерального грунта (песка, торфа, суглинка): а) отвозка__________________________________________________км;
б) подвозка_________________________________________________км.
17. Наличие и возможность подключения на площадке коммуникаций для обслуживания нужд строительства (приложить ситуационную схему существующих коммуникаций, мощность сетей, в том числе на трассе):
а) воды ________________ __________________________________________________
б) канализации ___________________ _________________________________________
в) электроэнергии _______________________________________________________
г) теплоснабжения _______________________________________________________
д) связи _________________________________________________________________
18. Наличие и возможность привязки к существующим геодезическим сетям, условия _______________________________________________________________________
19. Наличие и возможность использования существующих зданий под временные сооружения на период строительства (краткая характеристика, мощность): ___________________________________________________________________________
20. Перечень предполагаемых титульных временных зданий и сооружений, необходимых для осуществления строительства, с указанием № типовых проектов и стоимости (приложить настоящий перечень).
____________________________________________________________________________
21. Списочная численность работающих на строительно-монтажных работах:
______________________ чел.
в том числе:
а) ИТР ________________________________________________________________
б) служащие ___________________________________________________________
в) МОП и охрана ________________________________________________________
Сведения о возможности обеспечения строительства местными рабочими кадрами _______________________________________________________________________
22. Доставка рабочих на объекты строительства автотранспортом на расстояние более 3 км:
а) тип автотранпортного средства _________________________________________
б) пассажировместимость автотранспорта: _________________________________
в) плата 1 автомобиле-часа за 1 км пробега: ________________________________
г) в случае аренды автотранспортного средства указать стоимость (тыс.руб./год):
_______________________________________________________________________
23. Осуществление работ вахтовым и вахтово-экспедиционным методом:
Необходимость использования для строительства объектов вахтово-экспедиционного метода (привлечение рабочих из других регионов страны) должно быть оформлено в установленном порядке (приложить разрешение на применение вахтово-экспедиционного метода).
а) объем работ по генподряду, выполняемый вахтовым методом:
________________________________________________________________________
б) объем работ по генподряду, выполняемый вахтово-экспедиционным методом:
________________________________________________________________________
в) продолжительность работы вахты (дней в месяц):
________________________________________________________________________
г) численность и наименования населенных пунктов постоянного места жительства привлекаемых рабочих:
________________________________________________________________________
д) содержание вахтового поселка на ___ чел. (тыс.руб./год): ________________________________________________________________________
е) затраты на привлечение дополнительных мастеров и др. ИТР ____ чел. (тыс.руб./год): _________________________________________________________
к) другие затраты (тыс.руб./год):
24. Командирование рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ
а) количество предполагаемых командированных рабочих и ИТР (с учетом сменяемости) при средней продолжительности ____ дней и наименования населенных пунктов постоянного места жительства:
рабочие:______________________________________________________________ ИТР: _________________________________________________________________
б) количество предполагаемых командированных машинистов управлений механизации, обслуживающих монтажные краны, при средней продолжительности ____ дней и наименования населенных пунктов постоянного места жительства:
________________________________________________________________________
в) расходы по найму жилого помещения (тыс.руб./чел.):
________________________________________________________________________
г) суточные на 1 чел. в день (руб.): __________________________________________
д) другие затраты:
________________________________________________________________________
25. Перебазировка строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую (обосновать необходимость): а) наименования начального и конечного пунктов перебазировки: б) количество работников, направляемых к новому месту работы:
________________________________________________________________________
в) предоставляет ли организация работникам перемещаемой организации средства передвижения:
________________________________________________________________________
г) наименование и количество перевозимых строительных машин, оборудования:
_______________________________________________________________________
д) затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных организаций с одной стройки на другую (Приложить утвержденный заказчиком расчет) (тыс.руб.):
26. Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (тыс.руб./год):_______________________________________ 27. Перечень механизмов и оборудования, имеющегося на балансе подрядной организации (настоящая справка должна быть приложена к техническим условиям). Указать наличие и возможность использования импортной техники
________________________________________________________________________
28. Средства на покрытие затрат строительных организаций по платежам (страховым взносам) на добровольное страхование, в том числе, строительных рисков (не более у/о от объема реализации по письму Госстроя России от 27.04.02 №НЗ-2189/7) (%):____________________________________________________________________________
29. Затраты на оплату сборов за перевозку негабаритных грузов по дорогам и мостам (тыс.руб .): _________________________________________________
30. В случае проведения демонтажных работ, для освобождения территории под строительство объектов: а) рабочая и исполнительная документация ликвидируемых объектов, подземных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, строительных конструкций, оборудования и трубопроводов;
б) топосъёмка М1: 500 площадок размещения объектов, подлежащих демонтажу;
в) исполнительная схема подключения сносимых зданий к подземным и надземным инженерным сетям и коммуникациям (пар, вода, электроэнергия, воздух, азот, канализация) с местами расположения установленных заглушек и точек отключения напряжения на кабельных линиях;
г) точки отключения коммуникаций препятствующих производству работ; д) технические паспорта демонтируемых объектов; е) имеющиеся материалы инженерно- геологических изысканий на площадках сноса; ж) локальные дефектные ведомости; з) объем строительных отходов.
31. Места временного складирования и вывоза избыточного грунта и строительного мусора, расстояние перевозки, км, ситуационный план, наименование и реквизиты организаций, занимающихся вывозом мусора и нечистот_______________________________________
32. Особые условия данного строительства, которые по мнению заказчика должны быть учтены в проекте__________________________________________________
Часть 2. Исходные данные, представляемые для разработки сметной документации, ПОС, Интегрированных и Инвестиционных проектов.
1. Основные ценовые показатели проекта:Наименование строящегося объекта Основание для разработки сметной документацииУказываются ссылки на нормативные документы, МДС, письма и постановления ФГУ ФЦЦС и т.д.Метод определения сметной стоимости, используемая сметная нормативная базаБазисно-индексный (ФЕР, ТЕР), ресурсный метод и т.д., СНБВид расценок, нормативы, использованные для разработки расценок в ценах 2001г., использованные аналогиУказывается:
Округ (регион) строительства. Районные коэффициенты и надбавки учтенные в единичной расценке 2001г.
Перечисляются сборникиПрейскуранты, данные заказчика с указанием исходящих писем которыми предоставляется информация и другие источники, использованные при определении стоимости материалов и оборудования в базисном уровне ценКак осуществляется выбор аналогов, какие коррективы вносятся в аналоги от изменения конструктивных и объемно-планировочных решений.В каких ценах (текущий уровень) пересчитана сметная документация, в том числе:Указывается:
уровень индексов, используемых для пересчета базисной стоимости 2001г. в текущий уровень цен (например: 4 кв.2010г.);источник информации, используемой по уровню индексов; средняя заработная плата рабочего 4,2 разряда в текущих ценах;индексы-дефляторы по кварталам и годам строительства (инфляционные индексы); источник информации используемой для определения уровня индексов-дефляторов по кварталам и годам строительства.Заработная плата основных рабочихУказывается
информация по затратам, учитываемым в заработной плате рабочих в ценах 2001г., в том числе:тарифная ставка рабочего 4,2 разряда;премиирайонный коэффициент;районные надбавки;вахтовые надбавки и т.д. Накладные расходыУказывается: уровень накладных расходовнормативный источникКоэффициенты, применяемые к накладным расходам Обоснование для применения коэффициентов к накладным расходамСметная прибыльУказывается: уровень сметной прибылинормативный источникКоэффициенты, применяемые к сметной прибылиОбоснование для применения коэффициентов к сметной прибылиЛимитированные затраты (временные зимние, непредвиденные)Указывается:
%, или нормативные документы для определения лимита;Требования к проектированию временных зданий и сооружений - по набору или по нормативному %, прилагается перечень необходимых временных зданий при определении стоимости по набору
Коэффициенты учитывающие условия строительстваУказывается:
Коэффициенты, учитывающие условия строительства объектов, в т.ч. сейсмические, гидрогеологические условия, стесненность и т.д.Транспортные расходыУказываются: требования к определению стоимости транспортных расходов, приводятся данные в соответствии с прилагаемой таблицей 2,3Заготовительно - складские расходы
2. Сводный сметный расчет
Наименование главПояснения (физ.объемы, единичные стоимости, кол-во, % и т.д.)Стоимость в тыс.руб.Глава I. Подготовка территории строительства Затраты по отводу земельного участкаЗатраты на перевод лесных земель в нелесныеПлата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства при отводе земель Затраты на техническую и биологическую рекультивацию земель
Глава II-VII. Основные объекты строительстваГлава Vlll. Временные здания и сооружения Временные здания и сооружения Глава lX. Дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ и прочие затраты Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время Лимит средств по снегоборьбе Вахтовый методПеревозка рабочих на расстояние свыше 3-х км Затраты на перебазировкуЗатраты, связанные с прочими техническими условиями строительстваУказываются затраты, связанные с необходимостью получения исходных данных, технических условий, например техприсоединение объектов к существующим мощностям и т.п.Затраты на проведение научно-исследовательских работ по уточнению строительных и технологических решений в связи со спецификой местных условий строительства и условий работыЗатраты на получение лицензии на выполнение специализированных работЗатраты на проведение экологического мониторинга и другие экологические и природоохранные мероприятияДобровольное страхование строительных рисков и страхованию работников от несчастных случаевДополнительные затраты на перевозку материалов и конструкций с перевалочных баз и площадокПроведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда Пуско-наладочные работыЗатраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строитель-ных, монтажных и специальных строительных работПремия за вводРазница в стоимости электроэнергииЗатраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительстваСтатическое испытание свайКамеральные работы при испытании свайЗатраты по наблюдению в ходе строительства за осадкой зданий и сооружений, возводимых на просадочных, насыпных грунтах. Прочие затраты и условияУказываются необходимые затраты и условия, не указанные в представленном перечне, но необходимые для включения по мнению заказчика в сводный сметный расчет.Глава X. Содержание службы заказчика- застройщика Содержание службы технического надзора Глава Xll. Проектные и изыскательские работыЭкспертиза предпроектной и проектной документации Авторский надзорЗа итогом вышеперечисленных глав Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
3. Данные для расчета стоимости доставки и складской переработки грузов
Наименование показателяЕд.измеренияСтоимость без НДС1Стоимость перевозки от ст.руб/тн Расходы на ст.2подача вагонаруб/вагон3уборка вагонаруб/вагон4перевод стрелокруб/вагон5пользование 36часовруб/вагон6Помывка вагонов (только для крытых вагонов)руб/вагон7Зачистка вагонов (для всех типов вагонов)руб/вагон8Услуги по раскредитовкеруб/вагон9Обработка вагонов на тупике грузополучателяруб/вагон10Средняя загруженность одного некрытого вагонатн11Средняя загруженность одного крытого вагонатн12Процент крытых вагонов % Выгрузка из ж/д вагонов 13Металл и метал.изд, груз на поддонах, пакетированый груз, ж/б изделия, сыпучие грузы в МКР, опоры технологическиеруб/тн14Трубная продукцияруб/тн15Крупногабаритный тяжеловесныйруб/тн16Щебеньруб/тн17Модульные домикируб/тн18Технологическое перемещение% от общего грузооборота19Технологическое перемещениеруб/тн20Хранениесут21Хранение на открытой площадкеруб/тн/сут22Хранение в холодном складеруб/тн/сут23Хранение в отапливаемом складеруб/тн/сут24Хранение модульных домиковруб/модуль.сут Погрузка на автомобильный транспорт 25Металл и метал.изд, груз на поддонах, пакетированный груз, ж/б изделия, сыпучие грузы в МКР, опоры технологическиеруб/тн26Трубная продукцияруб/тн27Крупногабаритный тяжеловесныйруб/тн28Щебеньруб/тн29Модульные домикируб/тн30Увязка грузаруб/авто31Средняя загруженность одного автомоб.тн32Средняя масса одного порожнего автомоб.тнТранспорт грузов33Стоимость перевозки автотранспортомруб/тн-км34Стоимость перевозки авиатранспортомруб/час35Стоимость работы автокранаруб/час36Стоимость проезда транспортных средств ч/з переправу р.руб/авто37Проезд по дорогам руб/км пробега Наименование показателяЕд.измерения38Протяженность используемых дорог км39Содержание баз хранения и обработки грузов 40Производственный участокруб/год41подбазы и склады ... руб/год42 п/б ГСМруб/год44 склад 1руб/год45 склад 2руб/год46 п/б 3руб/год
4. Расчет вахтового метода работ
Среднее количество людей в месяц (данные 20__г.) _____чел. Наименование кол-во рабочихСтоимость без НДС1Стоимость предоставления мест в общежитиях без НДС кол-во сут.в мес. Услуги общественного питания (организация питания)без НДС дог.№ руб/сут Средняя стоимость услуг Стоимость услуг на год 2Доставка рабочих на ....Тариф Стоимость проезда ж/д транспортом по маршруту: ....руб.кол-во Количество заездов на Вахту мес. Стоимость заездов на вахту Количество выездов с вахты мес. Стоимость выездов с вахты Стоимость проезда автотранспортом по маршруту: в период действия зимней автодороги Количество рабочих чел. Количество посадочных мест в а/машине мест L1- расстояние перевозки рабочих от ...до км L2- расстояние перевозки рабочих от ... до... км С-стоимость 1 маш-час работы автомобиля руб t1-время стоянки в местах посадки и высадки работников ч 2-коэффициент, учитывающий поездку в оба конца V1-средняя скорость движения автомобиля по а/дороге км/ч V2-средняя скорость движения автомобиля по зимнику км/ч П-количество рейсов в месяц рейс Расчет продолжительности транспортного цикла t=t1+2*(L1/V1+L2/V2) Расчет эксплуатации 1-й автомашины "Вахта" в месяц Расчет эксплуатации автомашины "Вахта" Время в пути в одном направлении сут 4 Размер надбавки, взамен суточных (размер установлен согласно письма ОАО "НК "Роснефть" №24-10/366 от 16.02.2009г., основание для выплаты - ст.302 ТК РФ) руб/сут 100 Размер тарифной ставки Количество рабочих чел. Количество поездок (туда+обратно) поездок ВСЕГО стоимость Проживание в гостинице г.... сутки 1 Стоимость проживания в гостинице руб/сут Количество проездов за год: 12мес. / 1 мес. (продолжительность вахты) х 2 поездки Количество рабочих чел. ВСЕГО стоимость ВСЕГО ЗАТРАТЫ ПО ВАХТОВОМУ МЕТОДУ год Факт СМР за ...г. ( с учетом МТР Заказчика) Процент вахтового метода к итогу глав 1-8 От Заказчика:_____________От подрядчика:____________ ФОРМА СОГЛАСОВАНА:От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П.
Приложение №13 к договору №___ от "__"_________20__ г.Наименование Подрядчика:Наименование заказчика:___________________________ОАО "НК "Роснефть"Адрес:________________
_____________________Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1Расчетный счет:_________________Расчетный счет: 407 02 810 6 0000 00000 80Банк: ___________________________Банк: ОАО ВБРР, г. МоскваК/с _____________________К/с 30101810900000000880БИК __________________БИК 044525880ИНН/КПП_____________________ИНН/КПП 7706107510/997150001АКТ №_______ от ___ ________ 20______ г. (ФОРМА)сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по договору №______ от "_______" _____________ 20_______г. "Объект."Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ОАО "НК "РОСНЕФТЬ", в лице ________, действующего на основании доверенности , с одной стороны, и представитель Подрядчика __________, в лице , действующей на основании _______________., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что работы по Договору № ___________(__________________) выполнены в полном объеме, стороны претензий не имеют.Наименование работЗачет авансаВыполненоК оплатеСтоимость работ: Кроме того: НДС 18 % Всего по акту: К оплате: ______________________________Работу сдал:Работу принял:Заказчик____________________ОАО "НК "Роснефть"Дата подписания акта ''____''______________г.ФОРМА СОГЛАСОВАНАПодрядчикЗаказчик________________________________________
Приложение №14 к договору №___ от "__"_________20__ г.Наименование Подрядчика:Наименование заказчика:___________________________ОАО "НК "Роснефть"Адрес:________________
_____________________Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1Расчетный счет:_________________Расчетный счет: 407 02 810 6 0000 00000 80Банк: ___________________________Банк: ОАО ВБРР, г. МоскваК/с _____________________К/с 30101810900000000880БИК __________________БИК 044525880ИНН/КПП_____________________ИНН/КПП 7706107510/997150001АКТ №_______ от ___ ________ 20______ г. (ФОРМА)сдачи-приемки проектных работ по договору №______ от "_______" _____________ 20_______г. "Объект."Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ОАО "НК "РОСНЕФТЬ", в лице ________, действующего на основании доверенности ., с одной стороны, и представитель Подрядчика __________, в лице , действующей на основании _______________., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что работы по этапу № ___________(__________________). проектная/рабочая документация) выполнены в полном объеме, стороны претензий не имеют.Наименование работЗачет авансаВыполненоК оплатеСтоимость работ: Кроме того: НДС 18 % Всего по акту: В том числе по этапу: ________________ ________________________________Этап _____________________ Кроме того: НДС 18 % Итого с налогом: К оплате: ______________________________Работу сдал:Работу принял:ГенпроектировщикЗаказчик____________________ОАО "НК "Роснефть"Дата подписания акта ''____''______________г.ФОРМА СОГЛАСОВАНАПодрядчикЗаказчик________________________________________
Приложение 15 к договору №___ от "__"________________
ОАО "НК "Роснефть"Накопительная ведомость смонтированного оборудования по объекту ___________ от _____________г. (форма ОАО "НК "Роснефть" № НТФ-244)№п/пНаименование оборудованияСальдо на 1___ __г.Смонтировано оборудования за ___________ _____г.Сальдо на 30 (31) ___ г.кол-во ед.оборуд.сумма№ и дата акта КС-2, № и дата счф подрядчика№ и дата счф.агентакол-во ед. оборуд.сумма по сч/фкол-во ед. оборуд.сумма объект ОС №1______________ ∑ ∑ ∑ в т.ч.: оборудование_____________ оборудование_____________ оборудование_____________ объект ОС №2_____________ ∑ ∑ ∑ в т.ч.: оборудование_____________ оборудование_____________ оборудование_____________ Агент________________________/исп._____________________тел.ФОРМА СОГЛАСОВАНАПодрядчикЗаказчик________________________________________ Приложение 16 к договору №___ от "__"________________
Порядок формирования стоимости и оплаты работ по проектированию и строительству объекта.
1.1. При проектировании - методическими документами по ценообразованию в проектировании, входящими в "Систему Московских региональных рекомендаций" (МРР) с применением текущих индексов, утверждаемых Комитетом г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, действующих на момент проведения тендерных процедур. 1.2. При проведении СМР - территориальными сметными нормативами для г.Москвы (ТСН-2001) с учетом коэффициентов пересчета стоимости в текущий уровень цен, утверждаемых ежемесячно Департаментом экономической политики и развития г.Москвы.
2. Допускается в расчетах применять коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы производства работ согласно МДС 81-35.2004, при обосновании этих условий в ПОС.
3. Уникальные работы допускается расценивать по отдельным калькуляциям или индивидуальным расценкам.
4. Накладные расходы определяются согласно МДС 81-33.2004, сметная прибыль определяется согласно МДС 81-25.2001 (изм. 2004). 5. Стоимость МТР и оборудования определяется по текущим ценам, сложившимся в регионе с учетом доставки до франко-приобъектного склада строительства объекта.
"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"
_______________ __________________
(ФИО) (ФИО)
Приложение 17 к договору №___ от "__"________________
Форма № КС-2Коды Инвестор по ОКПО организация, адрес, телефон, факс Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО организация, адрес, телефон, факс Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПОорганизация, адрес, телефон, факс Стройка наименование, адрес Объект наименование Вид деятельности по ОКДПДоговор подряда (контракт)номер дата Вид операции номер документадата составленияОтчетный периодАКТ споО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТСметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.Номер Наименование работНомер единичной расценкиЕдиница измеренияВыполнено работ по порядку позиция по смете количество цена за единицу, руб. стоимость, руб. 12345678 Итого X Сдал должность подпись расшифровка подписиМ. П.Принял должность подпись расшифровка подписиМ. П.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П.
Приложение 18 к договору №___ от "__"________________
Форма № КС-3Коды Инвестор по ОКПО организация, адрес, телефон, факс Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО организация, адрес, телефон, факс Подрядчик (Субподрядчик) по ОКПОорганизация, адрес, телефон, факс Стройка по ОКПОнаименование, адрес Объект наименование Вид деятельности по ОКДПДоговор подряда (контракт)номер дата Вид операции номер документадата составленияОтчетный периодСПРАВКА споО СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТНомер по порядку Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затратКодСтоимость выполненных работ и затрат, руб.с начала проведения работ с начала года в том числе за отчетный период 123456 Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Итого Сумма НДС Всего с учетом НДС Заказчик (Генподрядчик) М. П.должностьподписьрасшифровка подписиПодрядчик (Субподрядчик) М. П.должностьподписьрасшифровка подписи
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От "ЗАКАЗЧИКА" От "ПОДРЯДЧИКА"
_______________ ______________ М.П. М.П.
в случае, если оборудование составляет более 50% от полной стоимости объекта - стоимость страхования составляет до 2% от стоимости СМР. ---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
"Заказчик" 42 "Подрядчик"
90
Стр. 94 всего стр. 94
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
146
Размер файла
1 095 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа