close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА

код для вставкиСкачать
Договор подряда № ________
г. Москва "____" ________ 2014г.
Открытое акционерное общество "Московское городское энергосбытовое предприятие" (ОАО "Мосгорэнерго"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя Генерального директора - главного инженера Сомова Алексея Александровича, действующего на основании Доверенности № 766 от 31.01.2014г, с одной стороны, и ______________________ "______" (___________"__________"), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________ ____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие виды работ (далее - Работы):
- Проведение поверки АИИС КУЭ, предусматривающей экспериментальные исследования по определению метрологических характеристик, экспертизу и оформление результатов поверки АИИС КУЭ, с выдачей свидетельства о поверке АИИС КУЭ (по _____ точкам учета) (Приложение №2 к Договору);
- Подготовка документов в соответствии с требованиями Приказа №366 от 21.05.2012г. Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии, рекомендаций, разработанных ФГУП" ВНИИМС" и утвержденным Федеральным агентством Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии 10.10.2010г., а также в соответствии с МИ 2999-11, МИ 3286-2010, документы, кроме бумажного носителя, должны быть представлены в редактируемом формате на электронном носителе,
а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.
2. Права и обязанности сторон 2.1 Обязанности Подрядчика
2.1.1 Выполнить Работы, указанные в разделе 1 Договора, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.
2.1.2 Выполнять Работы с применением собственных материалов и оборудования, согласованных с Заказчиком.
2.1.3 Нести ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 2.1.4 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов Работ либо не позволяющих завершить их в установленный срок. 2.1.5 В случае выполнения Работ с отступлениями от Договора, ухудшившими результат Работ или с иными недостатками, в течение срока, указанного в требовании Заказчика, но не более десяти рабочих дней, безвозмездно устранить недостатки.
2.1.6 В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ немедленно письменно уведомить Заказчика. 2.1.7 Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных),
с приложением подтверждающих документов по форме и в соответствии с Приложением 3, прилагающимся к настоящему Договору.
2.1.8 В случае, если после заключения Договора у Подрядчика будет изменена цепочка собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или)
в исполнительных органах, то контрагент обязуется предоставить Обществу информацию о таких изменениях по адресу электронной почты info@mosgorenergo.ru
в течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
2.2 Права Подрядчика
2.2.1 В течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Договора передать Заказчику свидетельство о поверке АИИС КУЭ, указанные в Приложении №2 к Договору.
2.2.2 Требовать оплаты выполненных Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 2.2.3 Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
2.3 Обязанности Заказчика
2.3.1 Оплатить Работы и Оборудование (материалы) в соответствии с разделом 3 Договора.
2.3.2 Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ.
2.3.3 Осмотреть и принять выполненные Работы (результат Работ), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшивших результат Работ или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.4 Письменно в течение 3 (трех) дней известить Подрядчика в случае обнаружения после приемки Работ отступлений от Договора или иных скрытых недостатков.
2.3.5 Нести ответственность по Договору только при наличии вины.
2.3.6 Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ на объекты Заказчика, для выполнения Работ указанных в настоящем Договоре.
2.4 Права Заказчика
2.4.1 В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2 В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлениями от Договора или с иными недостатками, по своему выбору требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения цены Работ. 2.5 В случае расторжения настоящего Договора или при обоюдном согласии Сторон в любой момент времени, но не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря, Стороны производят выверку взаиморасчетов с подписанием акта сверки по настоящему договору. Акт сверки оформляется в течение 10 дней с момента его получения от контрагента.
3. Стоимость Работ и порядок расчетов
3.1 Стоимость настоящего Договора составляет _______________ (________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18%) - ________________ (_____________________________) рублей ____ копеек и определяется на основании Расчета стоимости (Приложение №1 к Договору).
3.2 Заказчик оплачивает работы по факту выполнения работ Подрядчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, указанных в разделе 4 настоящего Договора, счета выставленного Подрядчиком, после передачи Подрядчиком счета-фактуры.
3.3 Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.4 Счета-фактуры должны быть оформлены в срок, предусмотренный п.3 ст.168 Налогового кодекса РФ в соответствии с требованиями п.5 и п.6 ст. 169 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137. При несоблюдении указанных условий счет-фактура считается не выставленной, НДС - не предъявленным к уплате.
4. Срок выполнения и приемка выполненных Работ
4.1 Работы по настоящему договору выполняются в следующие сроки:
- начало Работ: "___" _________ 2014 года;
- окончание Работ: "___" _________ 2014 года. 4.2 Подрядчик обязуется представить не позднее "___" _________ 2014 года, для подписания Заказчику подписанные со своей стороны Акты выполненных работ в двух экземплярах и свидетельство о поверке средств измерений АИИС КУЭ. Заказчик обязан рассмотреть предоставленные документы и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения представить Подрядчику один подписанный Заказчиком экземпляр документов, либо свои мотивированные замечания. 4.3 В случае уклонения Заказчика от принятия выполненных Работ, Подрядчик вправе обратиться в суд за защитой своих прав. Последствия, предусмотренные п. 6 ст. 720 Гражданского кодекса РФ не применяются.
4.4 Право собственности на результаты выполненных Работ переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Акта.
5. Качество Работ и гарантийный срок
5.1 Качество Работ указанных в разделе 1 настоящего Договора должно соответствовать условиям Договора, требованиям, установленным ГОСТР, ОСТ, СНИП, проектной документации, а также требованиям иных нормативно-правовых актов.
5.2 Гарантийный срок на результаты Работ настоящего Договора составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
5.3 Заказчик обязан в случае обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при приемке Работ письменно сообщить Подрядчику о таком недостатке или несоответствии. Подрядчик обязуется прибыть для составления Акта о недостатках не позднее 5 дней с момента получения письменного извещения. При неявке представителей Подрядчика Акт о недостатках составляется без участия Подрядчика. Подрядчик обязан устранить несоответствие или недостаток в срок, указанный в Акте о недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
6. Ответственность сторон
6.1 Ответственность Сторон ограничена возмещением реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
6.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору предусматривается применение следующих санкций:
6.2.1В случае задержки выполнения работ по настоящему Договору по вине Подрядчика он уплачивает Заказчику неустойку в размере 1,1% от суммы договора за каждый день просрочки. 6.2.2В случае задержки оплаты стоимости выполненных Подрядчика работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% от суммы договора, в соответствии с п.3.2 Договора, за каждый день просрочки. 6.3Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1 Все споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
7.2 До передачи спора в Арбитражный суд города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления претензии.
7.3 Предъявление Сторонами штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору производится письменно, путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. 7.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, а именно: стихийные бедствия, пожары, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению настоящего Договора.
8.2 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1., Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, вследствие действия непреодолимой силы, обязана в течение 1 (Одного) рабочего дня известить другую Сторону об указанных обстоятельствах. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность неисполнения Стороной своих обязательств по Договору.
8.3 В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 8.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.4 Если наступившие обстоятельства, указанные в пункте 8.1., и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
9. Прочие условия
9.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2 Заказчик вправе досрочно прекратить действие Договора в одностороннем порядке, оплатив стоимость фактически выполненных работ, если Подрядчик не выполняет своих обязательств по договору, о чем не позднее, чем за 10 (Десять) дней до расторжения Договора должен письменно уведомить другую Сторону. 9.3 Недействительность части Договора не влечет недействительности прочих его частей.
9.4 Условия настоящего Договора являются конфиденциальной информацией для Сторон.
9.5 Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.7 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Расчет стоимости (Приложение № 1 к Договору)
- План-график выполнения работ по поверке АИИС КУЭ объектов потребителей ОАО "Мосгорэнерго Приложение № 2 к Договору)
- Инструкция по формированию Информации о собственниках контрагента (Приложение № 3).
- Перечень точек учета (Приложение № 4 к Договору)
10. Адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: ОАО "Мосгорэнерго"
Адрес: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, 34, Телефон/телефакс: (495) 730-53-12 / (499) 747-07-61
Платежные реквизиты:
Р/счет: № 40702810738050108616
Московский банк ОАО "Сбербанк России",г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН № 7743628060, КПП 774301001. Заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО "Мосгорэнерго"
___________ /Сомов А.А./
м.п.
"___"__________2014г.
Подрядчик: ___________________
Юридический адрес: _______________
Почтовый адрес: __________________
Телефон. _________________________
Факс. _____________________________ Платежные реквизиты:
БИК ___________
ИНН ___________
КПП ___________
р/с _______________________ в ____________________________
к/с _______________________
_______________ /____________/
м.п.
"___"__________2014г.
Приложение №1
к Договору №_____________________ от "____" _______________ 2014 г.
Расчет стоимости
№п/пНаименование работСтоимость за одну точку учета, руб. с НДСКоличество точек измеренийОбщая стоимость договора, руб. с НДС1Проведение поверки АИИС КУЭ ОАО "Мосгорэнерго" с выдачей свидетельства о поверке АИИС КУЭ по ____ точкам учета.________________________,00ИТОГО
_________________,00 Заказчик: Заместитель Генерального директора - главный инженер Сомов А.А.
___________ /__________________/
м.п.
"___"__________2014г.Подрядчик: _______________________________
_________________________________
_______________ /____________/
м.п.
"___"__________2014г.
Приложение №2
к Договору №_____________________ от "____" _______________ 2014 г.
ПЛАН-ГРАФИК
выполнения работ по поверке АИИС КУЭ объектов потребителей ОАО "Мосгорэнерго"
№ этапа Наименование работСрок выпол-нения
Объект (1)
5 т.уСрок выпол-нения
Объект (2)
19 т.у.Срок выпол-нения
Объект (3) 38 т.у..Срок выпол-нения
Объект (4) 27 т.у.Срок выпол-нения
Объект (5)
4 т.у.Срок выпол-нения
Объект (6)
12 т.у.Срок выпол-нения
Объект (7)
311 т.у.Срок выпол-нения
Объект (8)
33 т.у.123456789101Экспериментальные исследования и поверка АИИС КУЭ, предусматривающие экспериментальные исследования по определению метрологических характеристик, экспертизу и оформление результатов поверки АИИС КУЭ2Подготовка документов в соответствии с требованиями Приказа №366 от 21.05.2012г. Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии, рекомендаций, разработанных ФГУП ВНИИМС и утвержденным Федеральным агентством Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии 10.10.2010г., а также в соответствии с МИ 2999-11, МИ 3286-2010.3ИТОГО4Требуемые сроки на выполнение комплекса работ не более:2-х недель2-х недель3-х недель3-х недель2-х недель2-х недель1,5 месяца3-х недельЗаказчик: ОАО "Мосгорэнерго"
Заместитель Генерального директора -
главный инженер
___________ /Сомов А.А./
м.п.Подрядчик: _______________________
______________/________________/
м.п. Приложение №3
к Договору №_____ от "____" _______ 2014 г.
Инструкция
по формированию Информации о собственниках контрагента
1. Информация о собственниках контрагентов по договорам, заключенным соответствующим обществом, представляется в редактируемом формате Microsoft Office Excel с обязательным заполнением всех граф (в том числе в них указывается информация, составляющая коммерческую тайну) и обязательным приложением подтверждающих документов в формате "*.pdf". 2. Подтверждающими документами являются:
- для подтверждения данных о руководителе организации - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;
- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (участников), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выписки со счета ДЕПО, устав, решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства РФ);
- в качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на интернет-сайтах ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе "Информация о подтверждающих документах" указывается адрес интернет-сайта соответствующей организации и наименование документа.
3. Требования к заполнению Информации о собственниках контрагента:
- не допускается заполнение таблицы со ссылками на то, что информация (часть информации) будет представлена позже;
- в столбце "цена (млн. руб.) необходимо указывать цену договора с учетом НДС;
- если данные о цепочке собственников раскрываются в порядке, установленном для акционеров, владеющих менее 5 процентами акций, необходимо указывать общее количество таких акционеров;
- в цепочке собственников по каждому юридическому лицу, помимо данных о собственниках, указывается информация о руководителе, а также о членах коллегиального исполнительного органа;
- информация о том, в каком качестве выступает лицо, упоминаемое в соответствующей строке, указывается в столбце "Руководитель/участник/акционер/бенефициар";
- информация о бенефициарах должна в обязательном порядке содержать данные, позволяющие их идентифицировать (ИНН, паспортные данные и т.п.);
- информация должна представляться с соблюдением требований действующего законодательства об обработке и охране персональных данных и конфиденциальной информации контрагентов.
4. Особенности: - в отношении контрагентов, являющихся зарубежными публичными компаниями1 мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих более 5 процентами акций;
- в отношении контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами2, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров и их бенефициаров раскрывать не требуется.
1 Зарубежной публичной компанией мирового уровня, занимающей лидирующие позиции в соответствующих отраслях является компания, отвечающая следующим критериям:
- публичность - ценные бумаги (акции или облигации) компании обращаются на фондовом рынке, при этом компания соблюдает обязательства, предусмотренные законом и требованиями бирж, в части раскрытия информации о себе;
- компания является транснациональной, т.е. осуществляет свою деятельность на территории двух и более стран;
- компания занимает лидирующие позиции в сфере своей деятельности и входит в число крупнейших мировых компаний в соответствующей отрасли. 2 Публичным акционерным обществом является компания, являющаяся открытым акционерным обществом ценные бумаги (акции или облигации) которой обращаются на фондовом рынке, при этом компания соблюдает обязательства, предусмотренные законом и требованиями бирж, в части раскрытия информации о себе.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
- 10 -
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
26
Размер файла
126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа