close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Государственный контракт № ____

код для вставкиСкачать
Проект
Гражданско-правовой договор № ____
г. __________ "_____"_______________г.
______________, именуемое далее "Заказчик", в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ______________, именуемое далее "Поставщик", в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Протоколом ______________ Главного управления организации торгов Самарской области от "____"______________г. № дела-заявки ______________, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в соответствии с утвержденной спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору) поставить ______________ (далее по тексту "оборудование"), выполнить его монтаж, установку, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию и обучение (инструктаж) медицинского и технического персонала Заказчика, в количестве, ассортименте, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить принятое и введенное в эксплуатацию оборудование.
1.2. Торговое наименование, модель, марка, серия, страна - изготовления, фирма - производитель, технические характеристики оборудования, комплектация, ассортимент, количество, стоимость указаны в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место поставки: ____________________________________________________________.
1.4. Под поставкой оборудования в настоящем Договоре понимается комплекс мероприятий, направленных на доставку оборудования по адресу, указанному в п. 1.3 Договора, его монтаж и установку в помещении эксплуатации Заказчика, пуско-наладку с вводом в эксплуатацию оборудования, обучение (инструктаж) медицинского и технического персонала Заказчика в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя конкретного вида оборудования.
1.5. Срок поставки, монтажа, ввода в эксплуатацию оборудования и обучения (инструктажа) медицинского и технического персонала Заказчика: в течение ______________ календарных дней со дня подписания настоящего Договора. По соглашению с Заказчиком возможна досрочная поставка оборудования.
1.6. Поставщик гарантирует, что оборудование является новым, ранее не используемым, включает все принадлежности, аксессуары, кабели и т.д., непоименованные в техническом задании и необходимые для проведения полной и качественной инсталляции и эффективной работы оборудования в течение всего срока гарантии.
2. Цена Договора и порядок расчетов, финансовое обеспечение обязательств.
2.1. Цена Договора составляет ______________ рублей, включая НДС ______________ (в части оборудования, облагаемого НДС).
Применение НДС, а также поставку оборудования, не облагаемого НДС, Поставщик должен подтвердить документально сертификатом соответствия (при его наличии в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982).
Источник финансирования по настоящему Договору: ______________.
2.2. Общая цена Договора включает стоимость поставляемого оборудования, расходы по его перевозке и доставке, разгрузке оборудования, его монтажу и установке, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, расходы по обучению (инструктажу) специалистов, по получению необходимой сопроводительной документации на поставляемое оборудование, все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, страхование и таможенное оформление (если таковое будет необходимо), затраты на обеспечение исполнения Договора, затраты на гарантийные обязательства, а также иные расходы Поставщика, необходимые ему для выполнения обязательств, указанных в Договоре. 2.3. Все налоги, таможенные пошлины и прочие сборы, а также страхование груза и таможенное оформление, если таковое будет необходимо, берет на себя Поставщик.
2.4. Оплата осуществляется по факту исполнения в полном объеме Поставщиком обязательств в соответствии с пунктами 3.1.1 - 3.1.5 Договора при предоставлении Заказчику следующих верно оформленных и подписанных документов: товарные накладные, счета (счета-фактуры), акты приема-передачи оборудования, акты ввода оборудования в эксплуатацию, акты по проведению инструктажа и обучению персонала.
2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком в российских рублях безналичным расчетом по мере поступления средств из областного бюджета, но не позднее ________.
2.6. Цена Договора, указанная в п.2.1. Договора, цена за единицу оборудования, указанная в спецификации (Приложение № 1), может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества оборудования и иных условий исполнения Договора.
2.7. При необходимости стороны производят сверку взаиморасчетов.
2.8. По настоящему Договору установлено обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере ___ процентов начальной (максимальной) цены Договора в виде ____________________________________________________________________________________, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и требованиями, установленными в настоящем пункте.
Настоящее обеспечение распространяется все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщика по Договору, в том числе:
- нарушение сроков поставки оборудования (п. 1.5. Договора);
- нарушение сроков замены некачественного или бракованного оборудования (абз. 4 п. 4.13. Договора);
- нарушение сроков доукомплектования оборудования (абз. 4 п. 4.13. Договора);
- нарушение сроков установки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию (п. 3.1.1.1. Договора);
- просрочку устранения выявленных дефектов или замены оборудования (п. 5.10. Договора).
- не предоставление необходимой документации в установленные сроки (п. 7.7. Договора);
- при досрочном расторжении государственного Договора по вине Поставщика (п. 7.8. Договора).
Поставщик гарантирует, что обеспечение исполнения настоящего Договора соответствует следующим требованиям:
- сумма обеспечения исполнения Договора ___________;
- срок действия обеспечения исполнения Договора (кроме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) - с момента заключения настоящего Договора до окончания срока надлежащего исполнения всех обязательств по настоящему Договору;
- обеспечение на установленный срок действия является безотзывным;
- обеспечение исполнения Договора покрывает все случаи неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком настоящего Договора, в том числе обязательства Поставщика о предоставлении вместе с оборудованием гарантий Производителя и Поставщика на каждое оборудование, за исключением случаев, когда освобождение от ответственности Поставщика, Гаранта прямо предусмотрено действующим законодательством РФ.
В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 7-ти (семи) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнение обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере (если по обеспечению были выплаты - то за вычетом суммы выплат).
2.9. По настоящему Договору Поставщик обязуется вместе с оборудованием предоставить Заказчику обеспечение гарантии Поставщика на оборудование в размере _____ процентов начальной (максимальной) цены Договора. Сумма гарантии Поставщика на оборудование составляет ___________.
Указанное обеспечение гарантии Поставщика на оборудование должно обеспечивать все обязательства Поставщика по Договору, касающиеся качества функционирования оборудования, своевременного и качественного гарантийного полного ремонта, сервисного обслуживания оборудования и соблюдения сроков исполнения гарантийных обязательств по Договору.
Обеспечение гарантии на оборудование предоставляется Поставщиком Заказчику, в одной из следующих форм: безотзывная банковская гарантия, передача Заказчику в залог денежных средств, депозита в размере обеспечения. Способ обеспечения гарантии Поставщика из перечисленных выше, определяется Поставщиком самостоятельно.
Обеспечение гарантии Поставщика на оборудование предоставляется сроком действия на весь период гарантийного срока, указанного в спецификации (приложение № 1).
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Доставить оборудование надлежащего качества и в надлежащей упаковке, обеспечивающей сохранность оборудования в процессе транспортировки и хранения, до места нахождения Заказчика, силами, средствами и транспортом Поставщика, передать его полномочному лицу по товарной накладной и акту приема-передачи, произвести монтаж и установку оборудования, его пуско-наладку и обучение (инструктаж) медицинского и технического персонала Заказчика в течение срока, установленного в пункте 1.5. настоящего Договора.
3.1.1.1. Собственными силами и средствами, при координации и под контролем Заказчика, осуществить следующие действия:
- предоставить Заказчику в 5-дневный срок с момента подписания настоящего Договора технические требования производителя оборудования к помещениям Заказчика для дальнейшего монтажа, установки и пуско-наладки оборудования (планировка оборудования, фундамент, инженерные коммуникации, а так же иные требования, связанные с надлежащим монтажом, установкой и пуско-наладкой оборудования);
- согласовать с Заказчиком готовность приемки и монтажа оборудования, в соответствии с требованиями производителя оборудования;
- письменно и по телефону ___________ известить Заказчика о непосредственной готовности к поставке оборудования;
- произвести разгрузку, распаковку оборудования, проверку его комплектности и функционирования на соответствие спецификации (приложение № 1), а также сборку оборудования, его монтаж, включая подъем на высоту (при необходимости) и установку в месте эксплуатации с подключением (при необходимости для нормального ввода в эксплуатацию) к системам внутренней компьютерной сети, энергоснабжения, вентиляции, канализации, водоснабжения, сигнализации и т.д. Установка, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию должен быть произведен Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования Заказчику;
- произвести пуск оборудования, включая тестирование выходных параметров для сдачи в эксплуатацию Заказчику;
- провести инструктаж технического и медицинского персонала Заказчика правилам эксплуатации, технического обслуживания, диагностики, настройки и применения соответствующего оборудования в медицинской практике в соответствии с требованиями производителя и Заказчика.
- произвести ввод в эксплуатацию оборудования с оформлением акта ввода в эксплуатацию, подписываемого Поставщиком и Заказчиком.
3.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать уполномоченному представителю Заказчика все указанные в спецификации принадлежности к оборудованию (согласно комплектации), а также следующую документацию:
1) товарные накладные;
2) счета (счета-фактуры);
3) сертификаты (декларации) соответствия (качества) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982);
4) регистрационное удостоверение медицинского изделия;
5) санитарно-эпидемиологическое заключение (при наличии);
6) гарантийный талон, оформленный в соответствии с требованиями пп. 5 п. 4.7. настоящего Договора;
7) технический паспорт (при наличии). В техническом паспорте Поставщик вносит соответствующую запись о сдаче оборудования в эксплуатацию;
8) инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке;
9) акты приема-передачи оборудования;
10) акты ввода оборудования в эксплуатацию, оформленные в соответствии с требованиями, установленными в пп. 9 п. 4.7. настоящего Договора. 11) акты по проведению инструктажа и обучению персонала.
В случае не предоставления Поставщиком всей документации, указанной в настоящем пункте Договора, поставка оборудования считается ненадлежащей и такое оборудование не подлежит приемке и оплате до момента передачи на него необходимой документации.
3.1.3. Поставить все оборудование качественным, новым, неиспользованным, без дефектов и свободным от любых прав третьих лиц, в противном случае возместить убытки, причиненные изъятием оборудования.
3.1.4. Обучить (провести инструктаж) медицинский и технический персонал Заказчика в соответствии с требованиями производителя оборудования.
3.1.5. Оказывать консультационную поддержку и сервисное (техническое) обслуживание оборудования в течение всего гарантийного срока, указанного в спецификации (приложение № 1).
3.1.6. Принять на себя в отношении Заказчика все гарантийные обязательства производителя оборудования по качеству, гарантийному полному ремонту и сервисному обслуживанию оборудования, а также все иные гарантийные обязательства, связанные с исполнением Договора.
3.1.7. Незамедлительно уведомлять Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих поставке или монтажу оборудования в установленный срок, а также принимать участие в составлении акта в случае не приемки оборудования Заказчиком.
3.1.8. В полном объеме исполнять требования Заказчика, установленные настоящим Договором.
3.1.9. Представлять по запросу Заказчику в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать оплаты за надлежащее и полное исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего и полного исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов.
3.4.3. Давать необходимые указания Поставщику по надлежащему исполнению условий настоящего Договора, а также в случае получения от него уведомления, предусмотренного п. 3.1.7. настоящего Договора.
3.4.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
3.4.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения Поставщиком обязательств по Договору.
3.4.6. При передаче Поставщиком оборудования не соответствующего условиям настоящего Договора:
- отказаться от принятия оборудования полностью;
- потребовать доукомплектования оборудования в течение 10 (десяти) дней;
- потребовать замену оборудования, не соответствующего условиям спецификации и настоящего Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.
3.5. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменении адресов, реквизитов, реорганизации, ликвидации, начале процедуры банкротства, смене лица, уполномоченного подписывать документы от имени руководителя организации.
4. Порядок поставки и приемки оборудования
4.1. Поставка оборудования осуществляется Поставщиком, его силами и средствами, путем его транспортировки, доставки и разгрузки к месту его установки на объекте Заказчика, монтажа и установки оборудования в месте его эксплуатации Заказчиком, его пуско-наладка и ввод оборудования в эксплуатацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Ответственность за выбор места размещения оборудования и хранение принятого от Поставщика оборудования на объекте Заказчик.
4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, о готовности к поставке и передаче оборудования с указанием наименований и количества оборудования. 4.3. Поставщик поставляет оборудование Заказчику по адресу, указанному в п. 1.3. 4.4. Приемка оборудования Заказчиком осуществляется по рабочим дням с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. В случае поставки оборудования в другое время, время простоя транспорта и работа сотрудников Поставщика не оплачивается.
4.5. Оборудование принимается Заказчиком на объекте в соответствии со спецификацией (приложение № 1) по количеству и ассортименту, указанным в товарной накладной и в ненарушенной упаковке Поставщика (производителя).
4.6. Приемка оборудования по комплектации, качеству и соответствию спецификации (приложение № 1) осуществляется после ввода оборудования в эксплуатацию, посредством подписания акта приема-передачи и акта ввода оборудования в эксплуатацию.
4.7. Поставщик осуществляет передачу соответствующей партии оборудования с предоставлением Заказчику:
1) товарных накладных (товарно-транспортной накладной) в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, второй - Заказчику. Перед поставкой Поставщик обязан согласовать с Заказчиком порядок оформления товарной накладной и счета-фактуры;
2) счетов (счетов-фактур) в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, второй - Заказчику;
3) копий сертификатов (деклараций) соответствия (качества) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982);
4) копий регистрационных удостоверений медицинских изделий;
5) гарантийного талона, оформленный на имя Заказчика на каждую позицию оборудования в момент сдачи оборудования в эксплуатацию (факт передачи талона Заказчику фиксируется в акте ввода оборудования в эксплуатацию).
Гарантийный талон должен, в том числе, содержать следующую информацию:
- наименование оборудования, его марку (модель), серийный номер, дату производства;
- дату сдачи в эксплуатацию оборудования (согласно акту сдачи в эксплуатацию);
- срок гарантии с указанием даты начала и даты завершения гарантии (срок гарантии устанавливается согласно условиям настоящего Договора);
- наименование и контактную информацию сервисной службы, осуществляющую гарантийный ремонт соответствующего оборудования (указывается наименование, адрес, время работы и контактный телефон/факс сервисной службы).
Гарантийный талон заверяется подписью ответственного представителя и печатью Поставщика.
6) технический паспорт (передается Заказчику при его наличии). В техническом паспорте Поставщик вносит соответствующую запись о сдаче оборудования в эксплуатацию.
8) инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке;
9) акты приема-передачи оборудования в двух экземплярах, один экземпляр Заказчику, второй - Поставщику. Акты приема-передачи оборудования должны содержать следующие данные:
- наименование Заказчика и Поставщика;
- торговое наименование оборудования, марку, модель, серийный номер каждой единицы;
- количество поставленного оборудования;
- цена за единицу и общая стоимость каждого оборудования;
- ассортимент оборудования, комплектация, наличие видимых дефектов;
- наличие или отсутствие претензий к Поставщику по ассортименту, количеству или комплектации оборудования.
10) акты ввода оборудования в эксплуатацию в двух экземплярах, один экземпляр- Заказчику, второй - Поставщику.
Акты ввода оборудования в эксплуатацию должны быть двухсторонними и содержать следующие данные:
- наименование Заказчика и Поставщика;
- торговое наименование оборудования, марку, модель, серию;
- количество введенного в эксплуатацию оборудования;
- перечислены все сопроводительные документы, указанные в настоящем пункте Договоре и переданные вместе с оборудованием;
- наличие или отсутствие претензий к Поставщику по ассортименту, количеству или комплектации оборудования.
4.8. Передачу оборудования Заказчику осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества, количества и ассортимента оборудования. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе доверенность, выданную Поставщиком, и документ, удостоверяющий личность.
4.9. Заказчик, приняв оборудование по ассортименту и количеству, при отсутствии замечаний, обязан подписать товарную накладную, заверить ее своей печатью.
4.10. После получения оборудования по ассортименту и количеству Заказчиком, Поставщик составляет акт приема-передачи в соответствии с требованиями, установленными в пп. 9 п. 4.7. настоящего Договора.
4.11. Заказчик вправе отказать Поставщику в приемке оборудования или его части в момент поставки в случае, если:
- товарно-сопроводительные документы не оформлены;
- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;
- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;
- поставка оборудования осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;
- нарушена, повреждена или неправильно осуществлена упаковка или маркировка оборудования (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости, наличие в упаковке звука характерного для боя товара и др.).
4.12. При обнаружении в момент приемки некачественного, некомплектного либо не соответствующего техническим требованием оборудования, Заказчик не принимает оборудование полностью. В этом случае Поставщик обязан произвести замену такого оборудования, оборудованием надлежащего качества, комплектности, того же наименования и соответствующего техническим требованиям и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Поставщик несет все расходы, связанные с этим. В случае невозможности устранить причину отказа в приемке оборудования на месте (в течение 2 (двух) часов), Поставщик за свой счет обеспечивает вывоз в день поставки партии оборудования с территории Заказчика, и производит повторную поставку после устранения причины отказа к установленному времени. В случае не выполнения Поставщиком данной обязанности Заказчик не несут ответственности за сохранность, утрату и повреждение указанного оборудования.
4.13. В случае выявления недостатков поставленного оборудования или несоответствующей или не полной комплектации при его приемке Поставщик и Заказчик оформляют акт с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. Акт о выявленных недостатках поставки оборудования составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.
Претензии по комплектности оборудования могут быть заявлены Заказчиком не позднее 60-ти (шестидесяти) дней с момента его доставки на объект Заказчика. Претензии по комплектности внутренних блоков и комплектующих, а также претензии по качеству и скрытым дефектам изготовления принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования.
Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию по комплектности или качеству и дать ответ по существу в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента ее получения. Некачественное или бракованное оборудование подлежит замене в течение 15-ти (пятнадцати) календарных дней, некомплектное оборудование подлежит доукомплектованию в течение 10-ти (десяти) календарных дней, если актом приемки не установлен меньший срок. Расходы, связанные с заменой, доукомплектованием и/или устранением брака, несет Поставщик.
4.14. После составления акта приема-передачи оборудования Поставщик производит установку и монтаж оборудования в соответствии с требованиями настоящего Договора и производителя данного оборудования, производит тестирование оборудования и оформляет акт ввод оборудования в эксплуатацию в двух экземплярах, подписываемых уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. В случае выявления дефектов или недостатков в работе оборудования стороны составляют акт с указанием необходимых доработок, исправлений и сроков их осуществления.
4.15. Датой приемки оборудования от Поставщика считается дата подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Заказчиком.
4.16. Поставщик по согласованию с Заказчиком в ходе исполнения Договора вправе поставить оборудование, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками оборудования, указанными в спецификации к настоящему Договору.
4.17. Доставка до Заказчика качественного оборудования вместо ранее предложенного некачественного оборудования и погрузочно-разгрузочные работы производятся Поставщиком за свой счет в течение 15-ти (пятнадцати) дней.
4.18. Заказчик имеет право провести технический контроль и/или испытание оборудования, в том числе с привлечением независимых экспертов, после его доставки для подтверждения соответствия оборудования требованиям, установленным Договором.
4.19. Риск случайной гибели, случайной порчи и утраты оборудования лежит на Поставщике и переходит к Заказчику с момента ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика.
4.20. Не позднее 2-х (двух) календарных дней с момента доставки оборудования Заказчику Поставщик направляет своих представителей на объект Заказчика для начала проведения монтажных работ по установке оборудования и его пуско-наладке.
4.21. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня доставки оборудования к Заказчику, Поставщик выполняет следующие работы:
- производит распаковку и проверку комплектности оборудования в присутствии представителей Заказчика. В случае выявления повреждений оборудования или его некомплектности составляется двухсторонний акт выявленных недостатков с подробным их описанием и указанием на виновную сторону. При этом виновная сторона обязана устранить за собственный счет выявленные недостатки в сроки, соответствующие для начала выполнения монтажных, установочных и пуско-наладочных работ;
- производит установочные, сборочные, монтажные и пуско-наладочные работы оборудования в соответствии с действующими технологическими стандартами, технической и технологической документацией и требованиями производителя, в том числе с подключением к имеющимся сетям и коммуникациям, в сроки, согласно условиям настоящего Договора. Поставщик до сдачи оборудования в эксплуатацию проводит контрольно-технические испытания с целью оценки работоспособности и сравнения полученных результатов с характеристиками, установленными в технической (эксплуатационной) документации и требованиях Договора;
- по завершении монтажных и пуско-наладочных работ проводит сдачу оборудования в эксплуатацию Заказчику, а также проводит инструктаж медицинских и технических специалистов Заказчика правилам эксплуатации, технического обслуживания, безопасности при работе с данным оборудованием, диагностики и настройки применения соответствующего оборудования в медицинской практике (не менее 2-х специалиста для каждого вида оборудования);
- не позднее дня завершения пуско-наладочных работ, до подписания акта сдачи оборудования в эксплуатацию, Поставщик обязан собственными силами и средствами обеспечить уборку и вывоз мусора (тара, упаковка, и т.д.) с места установки (размещения) оборудования.
4.22. При наличии замечаний со стороны Заказчика по выполненным работам акт сдачи оборудования в эксплуатацию не подписывается. Поставщик обязан устранить имеющиеся замечания по качеству выполненных работ в течение 3 (трех) дней. После устранения замечаний проводится повторная приемка оборудования и оформляется акт сдачи оборудования в эксплуатацию.
5. Качество, комплектность оборудования, гарантийные обязательства.
5.1. Поставляемое оборудование, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать спецификации (приложение № 1), действующим ГОСТам, ТУ. Качество оборудования подтверждается сертификатами качества и безопасности (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982), санитарно-гигиеническими заключениями (при наличии), регистрационными удостоверениями медицинских изделий.
5.2. Оборудование, поставленное в рамках настоящего Договора, должно быть новым, неиспользованным ранее. Поставщик гарантирует, что оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при использовании поставленного оборудования.
5.3. Гарантия на поставленное оборудование, а также на все составляющие его части (в том числе детали, программное обеспечение, расходные материалы и пр.) устанавливается на срок, указанный в спецификации (Приложение № 1 к Договору), но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинается со дня подписания Поставщиком и Заказчиком соответствующего акта ввода оборудования в эксплуатацию.
5.4. Поставщик обязан предоставить вместе с оборудованием гарантию производителя каждого оборудования. Дополнительно к гарантии производителя Поставщик вместе с оборудованием предоставляет свою гарантию на поставляемое оборудование, срок действия которой должен быть не менее 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного оборудования, а также обеспечение гарантии на оборудование на весь срок гарантии. Гарантийное обслуживание включает в себя полное сервисное техническое обслуживание с выявлением и устранением неисправностей, замену запасных частей, консультационную поддержку пользователя, все виды ремонтов оборудования.
5.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты ("горячая линия"), по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с оборудованием, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. "Горячая линия" должна работать ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени Заказчика на русском языке.
5.6. Поставщик должен передать Заказчику оформленные на его имя гарантийные талоны с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного периода, срок которого указан в спецификации, который должен быть не менее срока гарантии производителя данного оборудования.
5.7. При обнаружении дефектов оборудования в течение гарантийного срока Заказчик извещает об этом Поставщика по факсу или электронной почте, с обязательным уведомлением в письменной форме в течение 5-ти (пяти) дней со дня обнаружения дефектов.
5.8. В течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения обращения Заказчика, Поставщик обязан направить в место установки и монтажа оборудования своих сервисных специалистов для проведения оценки неисправности и проведения гарантийного ремонта. В случае если гарантийный ремонт не может быть проведен в месте установки и монтажа оборудования Поставщик на основании акта, подписываемого уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, собственными силами и средствами, за свой счет, забирает оборудование в сервисный центр для проведения гарантийного ремонта в условиях сервиса.
В случае возможности проведения гарантийного ремонта по месту нахождения оборудования, Поставщик за свой счет обязан устранить дефекты, поломки, неполадки и т.д., выявленные в течение гарантийного срока, или заменить оборудование (того же наименования, с теми же техническими характеристиками, соответствующими условиям настоящего Договора).
5.9. При обнаружении неисправностей Заказчик и Поставщик составляют дефектный акт в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.10. Устранение дефектов или замена оборудования производится в 15-дневный срок со дня получения Поставщиком сообщения Заказчика о выявленных дефектах. В случае, если предполагаемое устранение дефектов (ремонт) оборудования или замена его составных частей требует длительного срока (более 15-ти (пятнадцати) дней), для соблюдения непрерывности лечебно-диагностического процесса Поставщик на все время устранения дефектов/ремонта/замены должен в течение 20-ти (двадцати) дней с момента установления причины неисправности предоставить Заказчику аналогичное оборудование, включая его доставку, монтаж, установку, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию.
5.11. Все работы по устранению дефектов, ремонту оборудования или замене его составных частей, проводимые по месту нахождения Заказчика, должны осуществляться в согласованное с Заказчиком время, и не создавать препятствий для нормального течения лечебно-диагностического процесса.
5.12. По окончании монтажа и пуско-наладки, а также при выполнении гарантийных работ по месту нахождения Заказчика, Поставщик обязан своими силами и средствами, и за свой счет осуществить вывоз элементов упаковки, замененных составных частей оборудования, мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
5.13. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае ремонта дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование соответственно продлевается на срок, в течение которого оборудование не использовалось. В случае замены дефектного оборудования гарантийный срок на данное оборудование исчисляется заново.
5.14. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт или замену неисправного оборудования на новое. Гарантийный ремонт осуществляется силами сервисного центра Поставщика, или привлеченной Поставщиком на договорной основе, организацией, обладающей необходимыми лицензиями.
6. Упаковка и маркировка оборудования
6.1. Тара и упаковка оборудования должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и обеспечивать сохранность оборудования и его составных частей и комплектующих при транспортировке, разгрузке-погрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие температуры и т.д.). 6.2. Маркировка общей (внешней) упаковки наносится водо-несмываемой краской на русском и возможно других языках на двух сторонах каждой упаковки: на верхней и передней сторонах и включает наименование и адрес Производителя, Поставщика и Заказчика, наименование оборудования, место назначения, номер настоящего Договора, номер упаковки или ящика, вес брутто и нетто, температурный режим хранения, условия штабелирования. Упаковки, требующие особого обращения, должны иметь дополнительную маркировку, как то: "Верх", "Осторожно", "Не кантовать", другие маркировки, требующиеся для обеспечения надлежащего хранения и обращения с вложенным товаром. 6.3. Упаковка оборудования сопровождается упаковочным листом на русском языке. Упаковочный лист должен содержать следующие сведения:
- номер и дата настоящего Договора;
- дата упаковки;
- наименование и адреса Поставщика и Заказчика;
- подробная опись вложений с указанием наименований, количества, каталожных номеров блоков, комплектующих и запасных частей содержащихся в упаковке, со ссылкой на принадлежность к соответствующей позиции оборудования согласно спецификации к настоящему Договору (также указывается номер позиции по спецификации);
- условия и сроки хранения, транспортировки, разгрузки-погрузки товара.
Упаковочный лист должен быть подписан уполномоченным представителем Поставщика и заверен печатью организации. Упаковочный лист закрывается во влагонепроницаемый конверт и надежно крепится на верхней или боковой стороне каждой упаковки.
6.4. Маркировка индивидуальной упаковки каждого наименования оборудования (товара), должна содержать полную информацию о товаре, наименование, размер, характеристики, номер, а также наименование производителя и его адрес, страну происхождения товара, дату производства, условия хранения, порядок вскрытия упаковки. Маркировка, кроме языка страны происхождения товара, должна быть продублирована на русском языке. 6.5. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (в том числе просрочку поставки (п. 1.5. Договора), нарушение сроков замены некачественного или бракованного оборудования (абз. 4 п. 4.13. Договора), доукомплектования оборудования (абз. 4 п. 4.13. Договора), нарушение сроков установки, монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию (абз. 5 п. 3.1.1.1. Договора), просрочку устранения выявленных дефектов оборудования или замены оборудования (п. 5.10. Договора), нарушение гарантийных обязательств и иных обязательств Поставщика по Договору) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от цены непоставленного (недопоставленного, не введенного в эксплуатацию оборудования или оборудования, работе на котором не был обучен (проведен инструктаж) медицинский и технический персонал Заказчика, не исправленного по гарантии и т.п.) оборудования за каждый день просрочки, если не докажет что просрочка произошла по вине Заказчика, а также вследствие непреодолимой силы.
7.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату, произошедшую в связи с отсутствием поступления средств из бюджета Самарской области.
7.4. Уплата пени не освобождает стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
7.5. Убытки, причиненные Поставщиком неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить в полном объеме. 7.6. Неустойка взыскивается сверх сумм возмещения убытков.
7.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Заказчику технической документации, сертификатов, регистрационных удостоверений, товарной накладной и т.д., вместе с оборудованием, или счета-фактуры в срок, установленный Налоговым кодексом РФ, Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 1000 рублей за каждый день задержки по день предоставления документов. Поставщик обязан выполнить требование Заказчика в 5-дневный срок. 7.8. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, последний в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы не поставленного оборудования, предусмотренного спецификацией к Договору.
7.9. Взыскание неустоек (пеней и штрафов) и убытков производится за счет обеспечения по настоящему Договору, указанного в пункте 2.8, 2.9 Договора. Взыскание с обеспечения Договора осуществляется по требованию Заказчика, во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения Договора или неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с Поставщика в добровольном порядке либо в судебном порядке.
7.10. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии. Претензия высылается в адрес виновной стороны средствами факсимильной связи и почтой по адресу стороны, указанному в настоящем Договоре.
7.11. Все риски, связанные с исполнением Договора, несет Поставщик, в том числе риски, связанные с изменением рыночных цен в период выполнения Договора.
7.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Непреодолимая сила.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Обстоятельства непреодолимой силы - это событие, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и препятствующих его выполнению, сроки выполнения обязательств сторонами отодвигаются соразмерно сроку действия таких обстоятельств, но не более чем на 1 месяц.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления известить об этом другую сторону, указав на дату и время наступления обстоятельств, характер таких обстоятельств, возможные последствия, время их предполагаемого существования. Сторона также без промедления и не позднее 5-ти (пяти) календарных дней в письменной форме должна известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
8.5. Не оповещение или несвоевременное извещение в соответствии с п. 8.3. настоящего Договора об обстоятельствах непреодолимой силы потерпевшей стороной влечет за собой утрату права этой стороны ссылаться на данные обстоятельства. Если у другой стороны возникли сомнения по поводу существования обстоятельств непреодолимой силы в определенный период времени сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, должна предъявить достаточные этому доказательства, подтвердив их наличие соответствующими документами.
9. Срок действия Договора.
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возложенных на них в рамках настоящего Договора по его исполнению, но не позднее _________ г.
В части гарантийных обязательств, Договор действует на весь период исполнения гарантийных обязательств, указанных в спецификации (приложение № 1).
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским законодательством. При существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать в суде его расторжение в соответствии с действующим законодательством РФ. 10. Прочие условия
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами. При не достижении соглашения спор подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Поставщик должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных, патентных, авторских прав, а также прав на применение торговой марки, товарных знаков, промышленных разработок и промышленных образцов, связанных с использованием Заказчика оборудования или любой его части. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных, авторских прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процессе разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки возмещаются Поставщиком в установленном порядке.
10.3. В соответствии с условиями Договора любое уведомление, которое одна сторона направляет другой, высылается в виде письма или телеграммы, факса, по электронной почте с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в настоящем Договоре. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.7. Своей подписью на настоящем Договоре Поставщик подтверждает, что не находится в реестре недобросовестных поставщиков (Статья 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") и выражает свое согласие с техническим заданием, аукционной документацией и условиями настоящего Договора.
10.8. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1- Спецификация на оборудование.
Приложение № 2 - Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора.
11. Адреса и реквизиты сторон.
11.1. Заказчик: ____________________
Адрес: _________________________ тел. _______________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН _______________
р/с ______________________ в ______________________________________________
к/с _______________, БИК _______________
11.2. Поставщик: ____________________
Адрес: _________________________ тел. _______________
ИНН _______________, КПП _______________, ОГРН _______________
р/с ______________________ в ______________________________________________
к/с _______________, БИК _______________
12. Подписи сторон.
ПОСТАВЩИК:
_______________________________ _____________ / ______(Ф.И.О.)___________/
м.п. ЗАКАЗЧИК:
_______________________________
____________________ /___(Ф.И.О.)________/
м.п.
Приложение № 1
к Договору от _____________ №_______
Спецификация на поставку медицинского оборудования
№№
п/пТорговое наименование оборудования, марка, модель, серияСтрана происхождения в соответствии с сертификатом и регистрационным удостоверениемТехнические характеристики товараГарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, в месяцахЕд. изм.Кол-воЦена за ед., с НДС, руб.Стоимость
с НДС, руб.12345678912...Итого с НДС
Общая сумма поставки _______________________ (________________________) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС - _____________) ПОСТАВЩИК:
_______________________________ _____________ / ______(Ф.И.О.)___________/
м.п.ЗАКАЗЧИК:
_______________________________ _____________ / ______(Ф.И.О.)___________/
м.п. 154
14
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
46
Размер файла
184 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа