close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приложение4 Проект договора с Приложением 1 и 2

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №
на выполнение проектных и изыскательных работ
г.Нижневартовск " " ___________ 2010г
ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Майера Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется разработать Рабочий проект (Проект) согласно Техническому заданию Заказчика: проект "Волоконно-оптическая линия связи и передачи данных", (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить.
1.2. Технические, экономические и другие требования к результату Работ устанавливаются действующим законодательством, регулирующим порядок и результаты выполнения проектных работ, а также Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и качественно выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, приложений и дополнений к нему и передать их результат Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором, приложениями и дополнениями к нему. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании.
2.1.2. Своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору все лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения Работ по настоящему Договору.
2.1.3. Строго соблюдать правила и требования действующего законодательства, регулирующего порядок проведения проектных работ.
2.1.4. Выполнить Работы лично, за исключением случаев, установленных п.2.2.1. настоящего Договора.
2.1.5. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, а также Результат Работ третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов
2.1.6. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
2.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности проведения Работы.
2.1.8. В случае необходимости обеспечить использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам.
2.1.9. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
2.1.10. Возместить убытки Заказчика в связи с невыполнением условия, указанным в п.2.1.9. Договора.
2.1.11. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Привлекать для выполнения Работ третьих лиц только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение Исполнителем конкретного третьего лица для выполнения Работ. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этим третьим лицом как за свои собственные действия.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Передать Исполнителю имеющуюся у него необходимую для выполнения Работ информацию после подписания Договора. 2.3.2. Своевременно принять и оплатить результат Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.3.3. Исполнять иные обязанности в соответствии с условиями настоящего Договора
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.
2.4.2. Использовать переданные Исполнителем результаты Работ по своему усмотрению.
3. Срок исполнения обязательств
3.1. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, срок выполнения Работ сдвигается соразмерно сроку просрочки в исполнении обязательств Заказчиком.
3.2. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе принять их в порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора. 3.3. Датой исполнения обязательств по выполнению Работ по Договору в целом считается дата утверждения Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ по последнему этапу Работы.
4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Исполнитель в течении 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Работ направляет Заказчику результат выполненных Работ и подписанные уполномоченным представителем Исполнителя и заверенные печатью Исполнителя 2 оригинала надлежащим образом оформленного Акта приемки-сдачи выполненных Работ.
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов Акта приемки-сдачи работ обязан рассмотреть их и направить Исполнителю подписанный уполномоченным представителем Заказчика Акт приемки-сдачи работ, либо мотивированный отказ от его подписания с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков выполненных Работ. В случае направления Заказчиком в адрес Исполнителя мотивированного отказа от подписания Акта приемки-сдачи работ Исполнитель обязан осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый Акт приемки-сдачи работ. Заказчик обязан при получении от Исполнителя нового Акта сдачи-приемки работ рассмотреть его, при отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр Акта сдачи-приемки работ Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. 4.3. Заказчик, принявший Работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). В случае если Стороны подписали Акт сдачи-приемки работ, но Заказчиком выявлен факт невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ, то Работы считаются не выполненными в целом. При этом Заказчик вправе прекратить Договор в одностороннем порядке путем уведомления Исполнителя и потребовать возврата всех ранее уплаченных сумм. При этом Заказчик обязан вернуть все материалы/оборудование, полученные от Исполнителя, а если при выполнении Работ использовались материалы/оборудование Заказчика, то Исполнитель обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы/оборудование, либо возместить их стоимость, если их возврат невозможен. В этом случае возврат денежных средств, уплаченных в качестве аванса осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
4.4. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы 4.5. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
* наименование документа;
* дату составления документа;
* наименование организации, от имени которой составлен документ;
* содержание хозяйственной операции;
* измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
* лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
* личные подписи указанных лиц.
4.6. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.
4.7. Оригиналы первичных учетных документов (счета, Акты и пр.) должны направляться Заказчику по адресу: Российская Федерация, 628634, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, ул.Энергетиков, дом 1.
5. Стоимость Работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость Работ определена в Приложении № 2.
5.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 5.3 Оплата Работ производится Заказчиком в течение _______ календарных дней после предоставления счета и счета-фактуры (если применимо), выставленных на основании подписанного Акта приема-сдачи выполненных работ по каждому этапу.
5.4. Требования к оформлению счетов-фактур: 5.4.1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась.
5.4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры, а также предоставить образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц. 5.4.3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
5.4.4. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
5.4.5. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 5.4.6. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
5.4.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
6. Возможность уступки прав по Договору
6.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
7. Ответственность Сторон
7.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки выполнения как отдельных этапов Работ, так и Работы в целом по вине Исполнителя, последний уплачивает штрафную неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно исполненного объема Работ, но не более 10% от стоимости Договора.
7.3. В случае просрочки оплаты отдельных этапов Работ и Работы в целом Заказчик уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченных Работ, но не более 10 % от стоимости Договора. 7.4. В случае отказа Исполнителя от выполнения обязательств по Договору Исполнитель уплачивает неустойку Заказчику в размере 10% от стоимости Договора.
7.5. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель уплачивает неустойку Заказчику в размере 10% от стоимости Договора.
7.6. В случае не устранения Исполнителем собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе: - за свой счет устранить недостатки выполненных Работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Исполнителя; - потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости Работ; - расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в соответствии с п. 7.2, 7,4, 7,5. настоящего Договора.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 8.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств. 8.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.
8.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
8.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
9. Права Сторон на результаты Работ
9.1. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ Исполнитель передает, а Заказчик приобретает в полном объеме исключительные права на информационные объекты, результаты интеллектуальной деятельности, созданные или приобретенные в процессе выполнения Работ Исполнителем, без выплаты дополнительного вознаграждения Исполнителю или третьим лицам. 9.2. Заказчик как правообладатель вправе распоряжаться и использовать такой информационный объект, результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 9.3. Авторские и имущественные права на привлекаемые и адаптируемые для Работы программные средства Заказчику не передаются, за исключением неисключительных прав (лицензий), которые необходимы для реализации переданных Заказчику исключительных прав на результаты Работ. 9.4. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика представить документы, подтверждающие наличие или переход к нему прав на результаты интеллектуальной деятельности в объеме, необходимом Заказчику для использования результатов Работ по настоящему Договору.
10. Особые условия
10.1. Если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в десятидневный срок после приостановления Работ. В этом случае Заказчик обязан в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и условиях продолжения Работ.
11. Срок действия договора
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до "__" декабря 2011г., а по взаимным расчетам до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12. Порядок и основания изменения и расторжения Договора
12.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон.
12.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующими законодательством РФ, а также настоящим Договором.
12.3. Сторона, имеющая намерение расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения Договора.
13. Разрешение споров
13.1.При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
13.2.В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон Договора вправе обратиться в арбитражный суд.
14.Требования к оформлению Договора
14.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме.
14.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
14.3. Требования к подписи:
14.3.1.Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.
14.3.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.
14.4. Стороны договорились, что при оформлении актов, дополнительных соглашений, изменений и приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
14.5. Приложения к договору:
Приложение №1: Техническое задание;
Приложение №2: Календарный план. 15.Заключительные положения
15.1.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов и телефаксов, платежных реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.
15.2.В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
16. Реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Адрес: ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"
Местонахождение:
628634, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, ул.Энергетиков, дом 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 628634, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район, поселок Излучинск, ул.Энергетиков, дом 1.
Адрес: Банковские реквизиты:Банковские реквизиты:ИНН 8620016950ИНН КПП 862001001КПП р/с 40702810100100001168р/с в филиале Ханты-Мансийского Банка ОАО в г.Нижневартовск в к/с 30101810900000000745к/с БИК 047169745БИК ОКВЭД 64.20.11, 45.21, 51.15.42, 64.20.22ОКВЭД ОКПО 12512780ОКПО 18.Подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор _________ А.В. Майер
Приложение № 1 к Договору № ______
от "____" ______________20___г.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Генеральный директор
ОАО Нижневартовские электрические сети ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ" ___________________В.В.Мочалов ___________________А.В. Майер "______"________________2010г. "______"________________2010г. Задание на проектирование
на разработку рабочего проекта
"Волоконно-оптическая линия связи и передачи данных"
1Наименование объекта1.1"Волоконно-оптическая линия связи и передачи данных"2Основание для проектирования
2.1Протокол технического совещания по капитальному строительству на 2011-2012гг.
3Назначение объекта
3.1Увеличение пропускной способности. Организация соединительных линий в сетях телефонной связи, передачи данных, телематических служб, предоставление каналов на территории Ханты-Мансийский автономный округ-Югра4Заказчик проекта4.1ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"5Вид строительства5.1Новое строительство 6Район строительства6.1Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район.7Срок начала строительства7.12011г.8Источник финансирования8.1Собственные средства ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"9Требования к ВОЛС 9.1Одномодовое оптическое волокно, на участке г. Нижневартовск, 2П мкр-н, ул.Декабристов 14 а - п. Излучинск, ул. Балыкина 1. (ПС "Южная" - ПС "Эмтор" - ПС "Гидронамыв")10Основные технические показатели проектируемого объекта
10.1Протяженность ВОЛС - ориентировочно 25 км.
Способ строительства: монтаж самонесущего ВОК на опорах ВЛ-110 кВ, с прохождением действующих ПС "Южная", ПС "Гидронамыв" с отпайкой на ПС "Восток" от ПС "Эмтор".
Количество волокон ПС "Южная" - ПС "Гидронамыв" - 16, ПС "Эмтор" - ПС "Восток" - 8.
Тип кабеля - ОКСН.11Стадийность проектирования11.1Одностадийное: рабочий проект12Состав рабочего проекта
12.1Согласно Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", сметная документация в текущем уровне цен на дату выдачи.13Объем работ
13.1Определить схему прокладки ВОК.
Выполнить обследование существующих опор ВЛ-110 кВ.
Определить места размещения кроссов.14Выделение очередей и пусковых комплексов14.1Не требуется
15Намечаемый срок ввода в эксплуатацию объекта15.12011г 16Количество экземпляров16.14 экз. на бумажном носителе.
Предоставить проект в электронном виде на оптическом носителе (CD/DVD). 17Дополнительные условия 17.1Выкопировка трассы в системе Mapinfo Экспертиза в уполномоченный организации
Проектно-сметная документация
Выполнить технические условия "ОАО энергетики и электрификации Нижневартовские электрические сети"18Указания о необходимости согласований проектной документации18.1Выполняются проектной организацией в соответствии с установленным порядком.19Корректировка задания19.1Пункты данного задания на проектирование могут уточняться по согласованию сторон.
Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями. Приложение № 2 к Договору № ______
от "____" ______________20___г.
г. Нижневартовск "___" ________________2010г.
ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Майера Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________ , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящее приложение к Договору о нижеследующем:
Календарный план
№ этапаНаименование и содержаниеНачало работОкончание работСтоимость работ, рублей без НДССумма НДС, руб.Стоимость работ, рублей с учетом НДСПримечаниеИТОГО:
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор _________ А.В. Майер
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
31
Размер файла
108 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа