close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___________

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г.Москва " " 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью "РесурсНерудСбыт", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "__________________________________", именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить нерудные материалы - щебень гранитный, щебень гравийный,(далее Продукция) надлежащего качества в количестве, ассортименте и сроках указанных в предварительных заявках Покупателя (являющихся неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить Продукцию в порядке и сроках установленных настоящим договором.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Наименование и цена за единицу Продукции указывается в Приложении №1 (Протоколе согласования цены Продукции), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
Количество Продукции подлежащей к поставке на условиях настоящего договора определяется в соответствии с объемом, предварительно оплаченным Покупателем на условиях 100% предоплаты Продукции.
В случае изменения цены на Продукцию, поставщик уведомляет Покупателя за 10 дней до даты изменения цены. В случае несогласия Покупателя с изменением цены, выраженным в письменной форме, Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до согласования цены.
Цена на предварительно оплаченную Продукцию изменению не подлежит.
2.2. Продукция оплачивается предварительно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в соответствии с выставленным счетом на предварительную оплату Продукции.
В случае отгрузки Продукции Поставщиком без предварительной оплаты, Покупатель обязан оплатить Продукцию в течение 2-х банковских дней с даты отгрузки.
Поставщик вправе отказаться от поставки Продукции, не оплаченной Покупателем предварительно.
Дополнительным соглашением Сторон может быть определена иная форма и порядок расчетов.
2.3. Цена Продукции поставляемой по настоящему договору включает в себя НДС 18%, транспортные расходы по доставке товара до Покупателя, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора.
2.4. Стороны обязуются проводить ежемесячную выверку расчетов за поставленную Продукцию не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. Результаты сверки оформляются актом сверки взаимных расчетов.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком централизованно автомобильным транспортом Покупателю или Грузополучателю, указанному Покупателем в отгрузочной разнарядке.
3.2. Периодом поставки по настоящему договору является календарный месяц. В течение месяца Продукция поставляется на основании отгрузочных разнарядок Покупателя.
3.3. В отгрузочной разнарядке указывается:
- наименование и количество
- реквизиты фактического Грузополучателя
3.4. Датой поставки считается дата штампа на товарно-транспортной накладной в пункте назначения.
3.5. Продукция, поставленная досрочно или в количестве, превышающем установленный размер партии, и принятая Грузополучателем засчитывается в счет количества Продукции, подлежащей отгрузке в следующем периоде поставке.
3.6. Качество поставляемой по настоящему договору Продукции должно соответствовать документам (паспорт качества, гигиеническое заключение и сертификат соответствия - ГОСТ 8267-93) которые передаются Грузополучателю на каждую отгруженную партию Продукции.
Песок-ГОСТ 8736-93
Щебень-ГОСТ 8267-93
3.7. Количество поставляемого гравия, щебня и песка определяют по объему или массе в соответствии с ГОСТ-9757-93 непосредственно на месте приемке груза. Объем поставляемого гравия, щебня и песка определяют обмером его в автомобиле, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при транспортировании. Коэффициент уплотнения принимается равным 1.15.
3.8. Приемка Продукции производится в порядке, предусмотренном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.
При получении некачественной Продукции или недостачах Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления акта в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки Продукции ПТН по качеству №П-7 от 25.04.66 и количеству №П-6 от 15.06.65 г.
3.9. По согласованию Сторон отгрузка материала может производиться на самовывоз, с погрузкой в автотранспорт Покупателя.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Обязанности "Покупателя" (Грузополучателя):
- Содержать в исправности подъездные пути до места разгрузки, допускающие беспрепятственную работу автомашинами повышенного тоннажа с прицепом и без прицепа.
- Обеспечить нахождение ответственных за приемку Продукции на объектах и правильное и четкое оформление товарно-транспортных документов, заверяя их штампом.
- Зоны опасные для движения автотранспорта и пешеходов ограждать, выделять в помощь водителю работника специально проинструктированного для подачи сигнализации, когда автомобиль движется задним ходом.
- Во избежание возмещения ущерба исключить непроизводительный простой и прогон автотранспорта.
- При всех изменениях в поставке Продукции уведомлять об этом в письменном виде Поставщика.
Покупатель при заключении настоящего договора обязан предоставить Поставщику образцы штампов, которыми отмечаются транспортные накладные при поступлении груза от Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение и ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик имеет право требовать уплаты штрафных санкций от Покупателя в размере 0,2% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной продукции.
5.3. При нарушении Продавцом условий поставки Товара, Покупатель вправе (но не обязан) потребовать от Продавца неустойку в размере 0,2% от оплаченной суммы, за каждый день просрочки, от общей суммы, не поставленного и (или) недопоставленного Товара, но не более 10%
5.4.Датой начисления сумм неустойки стороны договорились считать дату признания должником своих обязательств по уплате неустойки или дату вступления в законную силу решения суда.
5.5. Споры, возникшие в случае ненадлежащего выполнения Сторонами условий настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение связано с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств любой из договаривающихся Сторон, как то: наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия или изменения законодательства РФ, если они оказали непосредственное влияние на возможность исполнения Сторонами их обязательств по данному Договору.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.3. Сторона, которая лишена возможности исполнить свои обязательства в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана в 3-х дневный срок известить другую сторону о возникших препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют более 3 (трех) месяцев стороны принимают решение о прекращении обязательств по настоящему договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются Соглашениями или Приложениями, являющимися неотъемлемой частью Договора и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. В случае, если двусторонние документы подписываются уполномоченными лицами, то к документам прилагается оригинал доверенности на право подписи документа.
7.3. Документы, переданные Сторонами по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу только после их подписания уполномоченными представителями Сторон или представления оригиналов.
7.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении организационно-правовой формы, юридических и почтовых адресов, платежных и отгрузочных реквизитов, предусмотренных настоящим Договором не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента совершения указанных изменений. В случае неуведомления, или несоблюдения сроков уведомления указанных изменений неизвещенная Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до урегулирования ситуации.
7.6. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2009 г., но вплоть до осуществления окончательных расчетов между сторонами. В случае если не менее чем за десять дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не уведомила другую сторону о нежелании пролонгировать настоящий договор, он автоматически пролонгируется на следующие двенадцать месяцев. 7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
р/счет № ______________________________
в _____________________________________
БИК _________________________________
к/счет № ______________________________
ОКПО ________________________________
ОКВЭД _______________________________
Юридический адрес: _________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________
Тел. +7 (495) 7451621
Генеральный директор
ООО "РесурсНерудСбыт"___________________/_____________________/
М.П.
ПОКУПАТЕЛЬ
М.П.
Приложение №1 к договору поставки №-- Протокол согласования цены Продукции
от 2008 г.
Мы нижеподписавшиеся, от лица Поставщика генеральный директор ООО "РесурсНерудСбыт" _______________________________________, и от лица Покупателя директор__________________________________________, удостоверяем, что Стороны достигли соглашения о величине договорной цены на Продукцию:
№ п\п
Наименование ПродукцииЕд. изм.Цена без НДСНДС 18%Стоимость м.куб продукции итого с НДС 1
2
3
5
6
71.Песок мытый речной м.куб
.2.Щебень гранитный фракция 5х20ммм.куб.
Условия о транспортных и прочих расходах
Цена Продукции включает в себя НДС 18%, транспортные расходы по доставке на склад Покупателя, иные расходы Поставщика связанные с выполнением условий настоящего договора.Количество поставляемой Продукции
По Заявкам согласованным с Покупателем
Дополнительные условия
Цена на Продукцию является фиксированной на период до 31 августа 2009 года, при условии 100 % предоплаты всего заявленного объема поставляемой Продукции.
Цена Продукции согласована Сторонами на условиях осуществления доставки ежедневно в период с 20-00 часов до 08-00 часов.
Грузополучатель
Адрес доставки
Поставщик Покупатель
/________________________//___________________________/
М.П. М.П.
5
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
90
Размер файла
70 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа