close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Правила - Чулпан

код для вставкиСкачать
ПРАВИЛА КОМПЛЕКСНОГО СТРАХОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
(в редакции Приказов №46а от 18.03.2014 г.)
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.Применяемые в настоящих Правилах термины и понятия в ряде случаев специально
поясняются соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в
настоящих Правилах, распространяются и на соответствующие термины и понятия, используемые в
договорах страхования, заключаемых на основании настоящих Правил. Если значение какого-либо
наименования или понятия не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из
законодательства и нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем
обычном лексическом значении.
1.2.Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Страховщик - страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию и получившая лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном Законом порядке.
Страхователь - юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования, имеющее право требовать от Страховщика исполнения договора страхования в свою пользу.
Страховая стоимость - действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент заключения договора страхования.
Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
Срок действия договора страхования - период времени, в течение которого положения договора страхования являются обязательными для сторон. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется только на страховые события, произошедшие в период действия договора страхования.
Страховая защита (страхование) - правоотношение Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя), в силу которого имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с возможностью наступления страхового события, являются защищенными посредством возникновения обязанности Страховщика по полной или частичной компенсации причиненного ущерба в соответствии с условиями договора страхования.
Период действия страховой защиты (страхования) - период времени, в течение которого действует вышеуказанное правоотношение.
Территория страхования - территория и/или акватория, на которую распространяется действие страховой защиты (страхования). Страховые события, предусмотренные договором страхования, могут быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
Полная гибель - причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая возможность его восстановления.
Конструктивная гибель - причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление превышают 70% его действительной стоимости либо равны или превышают такую стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора страхования. Повреждение - причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление меньше его действительной стоимости в месте его нахождения на дату заключения договора страхования. Лимит возмещения - установленный договором страхования максимальный размер страхового возмещения, выплачиваемого по одному или группе Рисков, по одному или группе застрахованных объектов, на один страховой случай либо за весь срок действия договора страхования.
Строительно-монтажные работы вид материального производства, связанный с созданием новых, а также капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией существующих имущественных комплексов, в том числе зданий, сооружений, судов в постройке, комплексов оборудования производственного и непроизводственного назначения, включая пусконаладочные работы.
Пусконаладочные работы - комплекс работ (в том числе ходовые испытания), выполняющийся для доведения смонтированного оборудования до состояния, при котором обеспечивается достижение соответствия требованиям, предусмотренным проектом.
Объект строительно-монтажных работ имущественные комплексы, в т.ч. суда в постройке, отдельно стоящие здания, сооружения или группы зданий и сооружений со всеми относящимися к таким зданиям, сооружениям или группам зданий элементами обустройства (галереями, эстакадами и т.п.), оборудованием, инвентарем, подсобными и вспомогательными устройствами, с прилегающими к ним инженерными сетями и общеплощадочными работами (вертикальная планировка, благоустройство, озеленение и т.п.), в отношении которых проводятся строительно-монтажные работы.
Объект пусконаладочных работ - смонтированное оборудование, включая всю технологическую систему объекта (комплекс технологического и всех других видов оборудования и трубопроводов, электротехнических, санитарно-технических и других видов устройств, систем и устройств автоматизации, сигнализации, связи, блокировки и т.п.), на котором производятся работы по доведению его до соответствия требованиям, предусмотренным проектом. Судно в постройке - подлежащее государственной регистрации самоходное или несамоходное плавучее сооружение в процессе осуществления работ по его постройке, восстановлению или модернизации, а также пуско-наладочных работ (включая ходовые испытания), осуществляемых по определенной проектной документации, утвержденной (согласованной) в предусмотренном законодательством порядке. Ходовые испытания - пуско-наладочные работы, осуществляемые в отношении судна в постройке и включающие проверку работы машин и механизмов судна, а также соответствия иных конструкций судна требованиям проектно-сметной документации, в режиме эксплуатации при реальных нагрузках, в том числе и с выходом судна за пределы места осуществления строительно-монтажных работ (в пределах установленной договором страхования территории страхования).
Существующее имущество - имущество, расположенное на территории (акватории) строительной площадки, на котором или около которого ведутся строительно-монтажные работы, включая объекты строительства, сданные в эксплуатацию в ходе реализации всего строительного проекта.
Объект незавершенного строительства - существующее на момент заключения договора страхования имущество (результат ранее выполненных строительно-монтажных работ), на котором или в отношении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) в соответствии с условиями договора подряда обязуется выполнить строительно-монтажные работы.
Заказчик - сторона договора подряда, по заданию которой Генеральный подрядчик (Подрядчик) обязуется выполнить определенные строительно-монтажные работы. Заказчик обязан принять результаты работ и оплатить их в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора подряда.
Договор подряда - основной правовой документ, регулирующий взаимоотношения Заказчика и подрядчика. По договору подряда подрядчик принимает на себя обязательство выполнить своими или привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы в соответствии с условиями договора подряда и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик - предоставить подрядчику строительную площадку либо обеспечить фронт работ, принять работы и оплатить их. Если иное не предусмотрено договором подряда, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет подрядчик.
Генеральный подрядчик - подрядчик, привлекший в соответствии с условиями заключенного договора подряда других лиц (субподрядчиков) для исполнения своих обязательств перед Заказчиком на основании заключаемых с ними договоров субподряда. Строительная площадка - земельный участок или акватория, здания, сооружения и/или коммуникационные сети, предоставляемые Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с условиями договора подряда на весь срок их выполнения.
Проектно-сметная документация - техническая документация, определяющая объем, содержание, условия и порядок осуществления строительно-монтажных работ, а также сметы, определяющие стоимость работ.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом "Об организации страхового дела в Российской Федерации", нормативными актами о строительстве, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования возводимых объектов строительства, строительно-монтажного оборудования, техники, материалов, другого имущества, представляющего собой предмет строительства, монтажа и используемого на строительной площадке, гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ, обязательств Страхователя по гарантиям, выданным заказчику на здания, сооружения, оборудование, иные объекты, которые построены (смонтированы) Страхователем на основании контракта (договора) на территории Российской Федерации1, а также в отношении риска потери валового дохода.
Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ и обязательств Страхователя по гарантиям, выданным заказчику на здания, сооружения, оборудование, иные объекты, которые построены (смонтированы) Страхователем на основании контракта (договора) на территории Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями №№ 1 и 2, прилагаемыми к настоящим Правилам и являющимися их неотъемлемой частью.
Страхование риска потери валового дохода осуществляется Страховщиком в соответствии с Дополнительными условиями №3, прилагаемыми к настоящим Правилам и являющимися их неотъемлемой частью.
2.2. По договору страхования строительно-монтажных работ Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) произвести Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), страховую выплату в пределах установленных договором страхования страховой суммы.
2.3. Страховщик - ЗАО СК "Чулпан", осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью Лицензией.
2.4. Страхователи - юридические лица любой организационно-правовой формы и любой формы собственности, а также граждане-предприниматели без образования юридического лица, и дееспособные физические лица, выступающие заказчиками и (или) инвесторами и (или) подрядчиками (субподрядчиками)2, и (или) в ином качестве осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации строительно-монтажные работы.
2.5. Страхователь вправе заключать со Страховщиком договоры о страховании имущественных интересов физических или юридических лиц (Застрахованных лиц) в части страхования их гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных работ или в период послепусковых гарантийных обязательств. При страховании гражданской ответственности Выгодоприобретателями признаются третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред.
2.6. При страховании имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и распоряжением строительным оборудованием, материалами и иным имуществом, используемым при строительно-монтажных работах, Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не назван, то договор страхования считается заключенным в пользу Страхователя.
2.7. Договор страхования строительно-монтажных работ может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования строительно-монтажных работ, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.8. Не допускается страхование противоправных интересов.
2.9. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста договора страхования отдельные положения настоящих Правил, не относящихся к конкретному договору, закрепив это в тексте договора страхования.
2.10. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Правилах в том случае, если в договоре прямо указывается на их применение и сами Правила приложены к договору. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении договора удостоверяется записью в договоре.
2.11. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия страхования (выдержки из Правил), страховые программы к отдельному договору или отдельной группе договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. Такие Полисные условия прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
2.12. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных договоров страхования (Программы страхования и т.п.), заключаемым на основе настоящих Правил, в той мере, в какой как это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховыми рисками являются:
3.2.1. Секция А. Страхование материального ущерба: риск утраты (гибели), недостачи или повреждения объектов строительно-монтажных работ и другого имущества, используемого при выполнении строительно-монтажных работ.
3.2.2. Секция Б. Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ: риск наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации при проведении строительно-монтажных работ и (или) в период послепусковых гарантийных обязательств (страхование гражданской ответственности).
3.2.3. Секция В. Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств: риск возникновения непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, обусловленных повреждением, уничтожением или утратой объектов строительно-монтажных работ, сданных в эксплуатацию (страхование послепусковых гарантийных обязательств).
3.2.4. Секция Г. Страхование потери валового дохода: риск неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (страхование риска задержки сдачи объекта).
3.2.5. Риск возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ в результате страхового случая.
3.2.6. Риск возникновения расходов по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события.
3.3. Объектом страхования являются:
3.3.1. Секция А. Страхование материального ущерба: имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения объектов строительно-монтажных работ и другого имущества, используемого при выполнении строительно-монтажных работ (страхование строительно-монтажных работ);
3.3.2. Секция Б. Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ: имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации при проведении строительно-монтажных работ и (или) в период послепусковых гарантийных обязательств (страхование гражданской ответственности);
3.3.3. Секция В. Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств: имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, обусловленных повреждением, уничтожением или утратой объектов строительно-монтажных работ, сданных в эксплуатацию (страхование послепусковых гарантийных обязательств);
3.3.4. Секция Г. Страхование потери валового дохода: имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (страхование риска задержки сдачи объекта).
3.3.5. Имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ в результате страхового случая. 3.3.6. Имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения расходов по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события.
3.4. Страхованию по настоящим Правилам подлежат:
Секция А. Страхование материального ущерба:
3.4.1. Объекты строительно-монтажных работ, а также строительные материалы, конструкции, монтируемое оборудование, техника, и иное имущество, предусмотренное проектно-сметной документацией и используемое при осуществлении строительно-монтажных работ (страхование строительно-монтажных работ). При страховании строительно-монтажных работ застрахованной является та часть имущественного комплекса, составляющего Объект строительно-монтажных работ, которая создается при производстве строительно-монтажных работ в течение срока действия договора страхования;
3.4.2. Объекты пусконаладочных работ, а также материалы, техника, оборудование и иное имущество, используемое при осуществлении пусконаладочных работ и предусмотренное проектно-сметной документацией (страхование пусконаладочных работ);
3.4.3. Объекты незавершенного строительства, на которых в течение срока действия договора страхования проводятся строительно-монтажные работы (страхование объектов незавершенного строительства). При страховании объектов незавершенного строительства застрахованным является только имущество (Объекты незавершенного строительства), существовавшее на момент заключения договора страхования или иной указанный в договоре страхования момент;
3.4.4. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.) согласно прилагаемому к договору страхования списку и предусмотренные проектом;
3.4.5. Строительные машины и оборудование: землеройная техника и оборудование (бульдозеры, экскаваторы и др.), не допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования, дорожно-строительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.), строительная техника и оборудование для проведения строительно-монтажных работ, закрепленная на объекте строительства (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и др.), иные виды строительной техники;
3.4.6. Объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, принадлежащие заказчику, подрядчику, субподрядчику, за исключением объектов, оговоренных в п. 3.4.4.
В целях настоящих Правил, перечисленные в подпунктах 3.4.1.-3.4.6. объекты, в дальнейшем по тексту все вместе именуются как "застрахованное имущество";
Секция Б. Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ:
3.4.7. Гражданская ответственность Страхователя (Застрахованного лица) по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации при проведении строительно-монтажных работ и (или) в период послепусковых гарантийных обязательств (страхование гражданской ответственности). Дополнительные условия и особенности страхования гражданской ответственности определены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. В остальном в отношении страхования гражданской ответственности действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из существа страхования;
Секция В. Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств:
3.4.8. Расходы, которые могут быть произведены в период послепусковых гарантийных обязательств обусловленные повреждением, уничтожением или утратой объектов строительно-монтажных работ, сданных в эксплуатацию (страхование послепусковых гарантийных обязательств). Дополнительные условия и особенности страхования послепусковых гарантийных обязательств определены в Приложении № 2 к настоящим Правилам. В остальном в отношении страхования послепусковых гарантийных обязательств действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из существа страхования;
Секция Г. Страхование потери валового дохода: 3.4.9. Потеря валового дохода и непредвиденные расходы в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (страхование риска задержки сдачи объекта). Дополнительные условия и особенности страхования рисков возникновения убытков в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ определены в Приложении № 3 к настоящим Правилам. В остальном действуют положения настоящих Правил, если иное не вытекает из существа страхования.
3.4.10. Страхование расходов по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.
3.4.11. Страхование расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ в результате страхового случая. При этом застрахованными являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с увеличением стоимости восстановления либо стоимости дальнейшего строительства Застрахованных объектов вследствие изменения проектно-сметной документации по Застрахованным объектам, если такое изменение стало необходимым в результате страхового случая, произошедшего по тому же договору страхования.
3.5. Страхование может осуществляться как всех групп имущественных интересов, так и любого вида или любых видов имущественных интересов, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГОВОРКИ
4.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
При страховании строительно-монтажных работ (Секция А) страховым случаем является причинение ущерба застрахованному имуществу, произошедшее в форме повреждения, уничтожения и/или утраты застрахованного имущества вследствие любого непредвиденного и внезапного события за исключением отдельно поименованных настоящих Правилах и/или в договоре страхования событий ("страхование с ответственностью за все риски"), либо вследствие наступления отдельно поименованных в договоре страхования событий ("страхование с ответственностью за поименованные риски").
4.1.1.Непредвиденными и внезапными событиями являются такие события, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) либо не смог своевременно предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычными в современной практике строительной деятельности, либо не смог препятствовать наступлению их негативных последствий исходя из современного состояния средств и методов противодействия наступлению негативных последствий таких событий;
4.1.2.Под "повреждением имущества" понимается утрата имуществом свойств и ценности, которые возможно восстановить путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере, не превышающем его действительной стоимости на момент непосредственно перед наступлением страхового случая.
4.1.3.Под "уничтожением имущества" понимается безвозвратная утрата имуществом свойств и ценности, которые невозможно восстановить путем выполнения ремонта, или утрата свойств и ценности имуществом в такой степени, что их восстановление путем выполнения ремонта требует финансирования в размере, превышающем его действительную стоимость на момент непосредственно перед наступлением страхового случая.
4.1.4.Под "утратой имущества" понимается отсутствие у собственника (владельца) реальной возможности по своему усмотрению распоряжаться и/или пользоваться имуществом, или безвозмездное изъятие имущества у собственника (владельца).
4.2.При "страховании с ответственностью за поименованные риски", страхование может осуществляться от одного, нескольких или всех из числа следующих событий (рисков):
4.2.1. пожар, взрыв и/или удар молнии.
По риску "пожар" размер страхового возмещения определяется исходя из размера ущерба, причинённого вследствие воздействия огня, задымления, окисления, повреждения или загрязнения продуктами горения, повышения температуры, изменения давления газа или воздуха, принятия мер, направленных на тушение пожара, в том числе при нахождении очага возгорания за пределами территории страхования.
По риску "взрыв" размер страхового возмещения определяется исходя из размера ущерба, причинённого вследствие воздействия высокой температуры, ударной волны, перемещаемых ударной волной, либо обрушившихся вследствие воздействия взрыва предметов, конструкций, их фрагментов и обломков, принятия мер, направленных на ликвидацию опасных последствий взрыва.
По риску "удар молнии" размер страхового возмещения определяется исходя из размера ущерба, причинённого термическим или электрическим воздействием на застрахованное имущество заряда молнии, протекавшего непосредственно через элементы этого имущества, а также ущерба, причинённого ударной волной, вызванной молнией, вне зависимости от того, протекал или не протекал заряд молнии непосредственно через элементы этого имущества
4.2.2. опасные природные явления:
- смерч, ураган, буря, тайфун и (или) иные, указанные в договоре страхования проявления движения воздушных масс;
- сход снежных лавин, сель и (или) иные аналогичные явления, указанные в договоре страхования;
- наводнение, паводок, ливень и (или) иные аналогичные явления, указанные в договоре страхования;
- обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами и (или) иные, указанные в договоре страхования движения грунтовых масс;
- землетрясение и вулканическое извержение.
4.2.3.противоправные действия третьих лиц:
-хищение в форме кражи с незаконным3 проникновением в помещение либо иное хранилище, грабеж, разбой;
-умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества (в т.ч. путем поджога); уничтожение или повреждение застрахованного имущества по неосторожности; хулиганство; вандализм; 4.2.4. авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение);
4.2.5. обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частями;
4.2.6. механическое воздействие посторонних объектов, ударных волн;
4.2.7.столкновение, падение, опрокидывание, переворачивание;
4.2.8.разрыв тросов, строп, цепей, поломок траверс, захватов, кондукторов и др. вспомогательного оборудования;
4.2.9.непреднамеренное нарушение строительных норм и правил, требований по технике безопасности, норм и требований органов ведомственного и государственного надзора по производству строительно-монтажных и других работ на территории страхования лицами, не несущими ответственность за выполнение таких норм, правил и требований;
4.2.10.ошибки при монтаже, скрытые дефекты конструкций и материалов.
4.3. При страховании гражданской ответственности (Секция Б), страховой случай определяется в соответствие с Дополнительными условиями №1 по страхованию гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ (Приложении № 1 к настоящим Правилам).
4.4. При Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств (Секция В) страховой случай определяется в соответствие с Дополнительными условиями №2 по страхованию.
4.5. При страховании расходов по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события, расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.
4.6. При страховании расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ в результате страхового случая (Секция Г), застрахованными являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с увеличением стоимости восстановления либо стоимости дальнейшего строительства Застрахованных объектов вследствие изменения проектно-сметной документации по Застрахованным объектам, если такое изменение стало необходимым в результате страхового случая, произошедшего по тому же договору страхования. Моментом наступления страхового случая при страховании расходов, связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ, признается момент наступления страхового случая, послужившего основанием для внесения изменений в проектно-сметную документацию (страхование дополнительных расходов в связи с увеличением стоимости строительства).
4.7. Включение тех или иных событий (рисков) в объем страхового покрытия, а также определения указанных рисков отражается в конкретном договоре страхования, заключаемом между Страховщиком и Страхователем. Включение в объем покрытия по конкретному договору страхования тех рисков, страхование которых предусмотрено отдельными Особыми оговорками, возможно только при условии, что соответствующие Особые оговорки и (или) их номер, стандартно используемый в российской и международной страховой практике, прямо поименованы в договоре страхования, при этом отражены все существенные и дополнительные условия применения указанных оговорок, как это предусмотрено в Своде оговорок (Приложение 4).
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. Общие исключения:
5.1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
5.2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
5.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла или грубой неосторожности, проявленных в отношении застрахованного имущества Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным лицом и выразившихся, в частности, в нарушении им установленных законом или иными нормативными актами правил и норм пожарной безопасности, норм по безопасному ведению работ, охраны помещений и ценностей или иных аналогичных норм, за исключением случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с соответствующими органами государственного надзора.
Не признается грубой неосторожностью Страхователя нарушение норм пожарной безопасности и других аналогичных норм, допущенное его работниками, при условии, что сам Страхователь, в лице его руководителя (уполномоченного лица) или другого органа, в целях предотвращения возможных убытков выполнил все возложенные на него в связи с этим обязанности и предпринял все необходимые меры заботливости и осмотрительности в отношении застрахованного имущества (в частности, провел инструктаж по правилам пожарной безопасности, правилам производства работ, технике безопасности, оснастил территорию страхового покрытия средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативами и т.п.).
Под работниками Страхователя признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали по заданию Страхователя и под его контролем за безопасным ведением работ.
5.4. Не является страховым случаем повреждение, уничтожение либо утрата застрахованного имущества в период полного или частичного прекращения работ;
Под частичным прекращением (приостановлением) строительно-монтажных работ понимается период от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) суток, в течение которых не ведутся работы на территории страхования.
При частичном прекращении (приостановлении) строительно-монтажных работ страхование не распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение всего периода частичного прекращения (приостановления) работ.
Под полным прекращением (приостановлением) строительно-монтажных работ понимается период времени более 30 (Тридцати) суток, в течение которого не ведутся работы на территории страхования. При полном прекращении строительно-монтажных работ настоящий договор прекращает действие в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
5.5. Если иное прямо не предусмотрено договором, не является страховым случаем при страховании по Секции А. Страхование материального ущерба:
5.5.1. Возникновение косвенного убытка любого характера, включая неустойки, убытки в результате просрочек, нарушения, отмены договора, заключенного Страхователем для осуществления строительно-монтажного проекта;
5.5.2. Возникновение убытка в результате ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта;
5.5.3. Возникновение расходов по замене, ремонту или устранению дефектного материала или недостатков производства строительных и монтажных работ; однако это исключение касается только непосредственно пострадавших частей, но не распространяется на гибель или повреждение исправных частей в результате несчастного случая вследствие использования дефектного материала или недостатков производства строительных работ;
5.5.4. Повреждения, непосредственно вызванные постоянным воздействием эксплуатационных факторов (износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания) или естественных свойств застрахованного имущества, и (или) снижение качества/стоимости в результате неиспользования или действия обычных погодных условий;
5.5.5. Внутренние неисправности машин, электрического оборудования, механизмов и оборудования, возникшие в процессе эксплуатации, из-за электрической или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе, в частности из-за замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости. Однако это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутым застрахованным имуществом, но не исключает возмещения ущерба вследствие повреждения другого застрахованного имущества в результате событий, вызванных этими явлениями;
5.5.6. Гибель или повреждение папок с документами, чертежей, счетов, бумаг, денег, разного рода марок, документов, долговых обязательств, банкнот, ценных бумаг или чеков;
5.5.7.Возникновение убытков или повреждений, обнаруживаемых лишь в ходе инвентаризации;
5.5.8. Убытки возникшие в ходе экспериментальных или исследовательских работ;
5.5.9. Повреждения, которые существовали в момент заключения договора страхования и были известны Страхователю или его представителям.
5.5.10. Возникновение убытка в результате терроризма, захвата заложников или диверсии (ст. 205, 206 и 281 УК РФ);
5.5.11Повреждение, уничтожение либо утрата горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих вспомогательных расходных материалов, а также спецодежды, продуктов питания и произведенной застрахованным объектом продукции; 5.5.12.Повреждение, уничтожение либо утрата наземных транспортных средств, самоходных машин во время их эксплуатации на дорогах общего пользования.
5.5.13. Убытки возникшие в результате стихийных бедствий при объявлении до момента заключения договора страхования территории страхового покрытия зоной стихийного бедствия;
5.5.14. Убытки возникшие в результате невыполнения требований (инструкций) по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для которых оно предназначено;
5.5.15. Убытки возникшие в результате невыполнения строительных норм и правил, требований по технике безопасности, норм и требований органов ведомственного и государственного надзора по производству строительно-монтажных и других работ на территории страхования, лицами, на которых лежала ответственность за выполнение таких норм, правил и требований;
5.5.16. Убытки возникшие в результате.ошибок в конструкции, дефектов материала, предметов и их частей, ошибок, допущенных при их изготовлении или недостатков строительно-монтажных работ. Однако это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными материалами, предметами и их частями, но не исключает возмещения ущерба, причиненного правильно сооруженным структурам и частям объекта строительно-монтажных работ, который произошел в результате таких дефектов в материалах и работах;
5.5.17. Убытки возникшие в результате выполнения любых работ на территории страхования организациями или лицами, не имеющими права осуществления таких работ (допуска или соответствующего разрешения эксплуатирующей или надзорной организации на производство этих работ и др.), а также при отсутствии подтвержденной квалификации;
5.5.18. Убытки возникшие в результате использования для производства строительных работ машин, оборудования и строительных материалов, не отвечающих требованиям строительных (технических) норм, правил и регламентов, отступления от требований проектной и рабочей документации.
5.5.19. Убытки возникшие в результате событий или их последствий, произошедших до вступления договора страхования в силу и/или начала действия страхования (обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения), в результате которых были нанесены убытки после его вступления в силу и/или начала действия страхования (обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения).
5.6. Если иное прямо не предусмотрено договором, не является страховым случаем при страховании по Секция Б. Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ:
5.6.1. Возникновение расходов по выполнению работ, повторному выполнению работ, ремонту или замене того, что застраховано или может быть застраховано в рамках Секции А. Страхование материального ущерба;
5.6.2. Возникновение повреждений, причиненных предметам, земле или зданиям в результате вибрации или удаления или ослабления несущих элементов, либо телесных повреждений или имущественных убытков, вызванных или обусловленных этими повреждениями, за исключением тех случаев, которые специально предусмотрены Особыми оговорками и (или) договором страхования;
5.6.3. Возникновение ответственности за:
а) телесные повреждения или болезнь служащих или рабочих подрядчика (подрядчиков, субподрядчиков), заказчика (заказчиков, застройщиков) или иных фирм, вовлеченных в осуществление строительно-монтажных работ, которые застрахованы в полном объеме или частично в рамках Секции А. Страхование материального ущерба;
б) телесные повреждения или болезнь членов семей служащих или рабочих подрядчика (подрядчиков, субподрядчиков), заказчика (заказчиков, застройщиков) или иных фирм, вовлеченных в осуществление строительно-монтажных работ, которые застрахованы в полном объеме или частично в рамках Секции А. Страхование материального ущерба;
в) гибель или повреждение предметов, которые находятся на хранении или под контролем подрядчика (подрядчиков, субподрядчиков), заказчика (заказчиков, застройщиков) или иных фирм, которым поручено осуществление строительно-монтажных работ, застрахованных в полном объеме или частично в рамках Секции А. Страхование материального ущерба;
г) возможные обязательства по выплате возмещения или других видов компенсации, принятые Страхователем в добровольном порядке, за исключением тех случаев, в которых эта ответственность существовала и без такой договоренности.
5.7. Страховщик вправе увеличить объем исключений из страхового покрытия, если такое решение продиктовано соображениями андеррайтерской политики. При этом увеличение объема исключений из страхового покрытия влечет за собой применение (по усмотрению Страховщика) поправочных коэффициентов к базовым страховым тарифам.
5.8 Любое изменение объема и структуры страхового покрытия и иных положений настоящих Правил страхования, осуществляется по соглашению сторон, отражается в договоре страхования и допустимо в той мере, в какой такие изменения не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам.
5.9. Любой ущерб, причиненный Застрахованным объектам в результате стихийного бедствия, считается причиненным в результате одного страхового случая, если ущерб был причинен в течение не более чем ста шестидесяти восьми часов непрерывного действия факторов стихийного бедствия.
6. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ), ФРАНШИЗА, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
6.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной стоимости объекта страхования на основании документов, подтверждающих его стоимость. 6.3. Страховые суммы устанавливаются исходя из:
6.3.1. Для объектов строительных или монтажных работ - в размере полной контрактной (сметной) стоимости строительно-монтажных работ при их завершении, включая проектирование, материалы, конструкции, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы, а так же стоимость материалов, конструкций, машин и оборудования, поставляемых заказчиком за свой счет;
6.3.2. Для оборудования строительной площадки, строительных машин и оборудования, объектов, находящихся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, иного имущества - в размере их действительной стоимости на момент заключения договора страхования в месте их нахождения.
6.3.3. Страховая сумма по пунктам 3.4.7-3.4.11 устанавливается в виде лимита ответственности Страховщика (ограничения размера выплаты) и отражается отдельно от страховых сумм, устанавливаемых по пунктам 3.4.1-3.4.6, если в договоре не предусмотрено иное. 6.4. Если на момент возникновения ущерба, возникшего по пунктам 3.4.1-3.4.6 и 3.4.8-3.4.11, окажется, что страховая сумма ниже необходимой восстановительной стоимости, то Страховщик возмещает убытки в размере пропорциональном отношению страховой суммы к необходимой восстановительной стоимости в ценах на дату заключения договора страхования.
6.5. В договоре страхования по соглашению сторон также устанавливаются лимиты ответственности Страховщика (максимальные размеры страховых выплат), при этом указанные лимиты могут устанавливаться отдельно по:
а) одному страховому случаю,
б) отдельной категории убытков,
в) отдельной категории расходов,
г) всему периоду страхования (агрегатный лимит) и т.п.
6.6. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования окажется меньше действительной стоимости застрахованного объекта на момент заключения договора, сумма убытка выплачиваются пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного объекта. Соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту, или в совокупности объектов, указанных в страховом полисе.
Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит
6.7. Страхователь и Страховщик вправе достичь соглашения о включении в Договор страхования франшизы. Под "франшизой" понимается - часть убытков, которая определяется федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежащая возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования. Факт установления франшизы удостоверяется путем указания в тексте Договора страхования вида и размера франшизы. Если в Договоре страхования не указан вид франшизы, считается, что установлена безусловная франшиза.
Размер условной, безусловной или агрегатной (кумулятивной) франшизы может указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы. Размер безусловной франшизы может указываться также и в процентах от суммы возмещаемого ущерба.
6.8.Договором страхования может быть предусмотрено установление франшиз в отношении отдельных рисков, застрахованных объектов, территорий страхования, и т.п.
Договором может быть предусмотрено установление одновременно двух и более видов франшиз.
Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы, увеличивающейся для каждого последующего однотипного страхового случая ("страхование с серийной оговоркой").
Если в Договоре страхования указана условная франшиза, то страховое возмещение не выплачивается в случае, если ущерб, причинённый одним страховым случаем не превышает сумму условной франшизы. В противном случае страховое возмещение выплачивается полностью.
Если в Договоре страхования указана безусловная франшиза, то страховое возмещение не выплачивается в случае, если ущерб, причинённый одним страховым случаем не превышает сумму условной франшизы. В противном случае страховое возмещение выплачивается за вычетом суммы безусловной франшизы.
Если в Договоре страхования указана агрегатная (кумулятивная) франшиза, то страховое возмещение выплачивается исходя из размера той части ущерба, причинённого всеми страховыми случаями, наступившими в период действия договора страхования, которая превышает сумму агрегатной (кумулятивной) франшизы.
6.9. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование с валютным эквивалентом).
6.10. Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, с применением тарифных ставок и коэффициента риска, учитывающего конкретные условия страхования и факторы риска. Страховщик вправе применять к базовым тарифным коэффициент риска, исходя из рода строительно-монтажных работ, типа оборудования, региона, в котором проводиться страхование, и других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (метод строительства, опыт работы подрядчика, наличие и количество субподрядчиков). Коэффициент определяется исходя из степени риска в каждом конкретном случае путем проведения андеррайтерского расчета.
Размер коэффициента риска должен быть не менее 0,01 и не более 10.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхования по соглашению сторон.
6.11. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно либо в рассрочку в размере, в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Уплата страховой премии может производиться наличным деньгами в кассу Страховщика или по безналичному расчету на расчетный счет Страховщика.
Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре/полисе страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
6.12. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату уплаты (перечисления) страховой премии.
6.13. Обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным:
а)при уплате страховой премии наличными деньгами - в момент уплаты в кассу Страховщика или получения представителем Страховщика страховой премии (страхового взноса). Прием наличных денежных средств оформляется квитанцией по установленной форме;
б)при уплате страховой премии по безналичному расчету - в момент поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика.
Стороны вправе достичь соглашения об ином способе определения даты уплаты страховой премии.
6.14. В случае неуплаты страхователем в оговоренные сроки очередного страхового взноса все события, имеющие признаки страхового случая и произошедшие в период после наступления срока оплаты очередного страхового взноса, но не более 30 (тридцати) календарных дней, страховыми случаями не являются.
Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления срока оплаты очередного страхового взноса он будет оплачен, договор страхования продолжает свое действие с момента оплаты просроченного страхового взноса. При этом срок окончания действия договора не переноситься.
Если в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления срока оплаты очередного страхового взноса он не будет оплачен, договор считается расторгнутым с 00 часов 00 минут 31 (тридцать первого) календарного дня, ранее уплаченная по договору страховая премия возврату не подлежит.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты очередного страхового взноса (при поэтапной оплате страховой премии).
Неуплата Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором срок рассматривается Сторонами, как досрочный отказ Страхователя от договора страхования (п.2 ст.958 ГК РФ), если договором не предусмотрено иное и если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования).
6.15. В случае невозможности уплаты очередного страхового взноса, Страхователь имеет право уменьшить страховую сумму по договору страхования пропорционально уплаченному страховому взносу. В дальнейшем в соответствии с п. 6.6. Правил, сумма убытка выплачивается пропорционально соотношению уменьшенной страховой суммы и действительной стоимости застрахованного объекта. 6.16. Если страховой случай наступил в период рассрочки платежа до даты уплаты очередного страхового взноса согласно договору страхования, Страховщик вправе зачесть страховую выплату в счет очередного страхового взноса.
6.17. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое другое лицо, при этом никаких прав по договору страхования оно не приобретает. О данном поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив документальное подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет ответственность за действия такого лица.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) произвести Страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), страховую выплату в пределах установленных договором страхования страховых сумм, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию (уплачивать страховые взносы) в установленные договором страхования сроки.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления-анкеты Страхователя, содержащего необходимую информацию об объекте страхования, данные обо всех обстоятельствах, имеющих значение для определения степени риска.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
-сообщить Страховщику сведения и представить необходимые документы об объекте страхования, обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и возможной величины убытка от его наступления, определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления, приложениях к ним или в дополнительном письменном запросе;
-обеспечить по требованию Страховщика возможность проведения экспертизы и оценки объекта страхования и условий организации и осуществления строительно-монтажных работ;
-сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении объектов страхования.
В случае непредоставления Страхователем указанной информации Страховщик имеет право отказаться от заключения договора страхования, без объяснения мотивов отказа.
7.4. К договору страхования прилагается заявление-анкета, заполненное Страхователем, опись застрахованного имущества, а также, если необходимо, иные документы, отражающие существо риска, принятого на страхование, которые являются его неотъемлемой частью.
7.5. Страховщик несет обязательства по договору только в случае соблюдения Страхователем его обязанностей по настоящим Правилам, условий договора страхования, в том числе, соблюдения обязанности о сообщении соответствующих действительности и полных сведений об объекте страхования при заключении договора.
7.6. Договор страхования может заключаться путем составления одного документа, подписанного от имени Страховщика и Страхователя, либо путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным лицом. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
7.7. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования бланка договора (полиса) ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ считается недействительным, и выплаты по нему не производятся.
7.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения, то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования может быть заключен по соглашению сторон:
* на весь срок работ согласно проекту организации строительства (ПОС) и проекту производства работ (ППР); * на период действия договоров подряда или иных договоров на выполнение строительно-монтажных работ;
* на отдельные этапы строительно-монтажных работ.
Этапы строительно-монтажных работ определяются на основании локальной сметной документации, графика строительства и включают в себя: подготовительные работы (поступление строительных материалов и оборудования на строительную площадку), начало строительно-монтажных работ ("нулевой цикл"), монтаж объекта, монтаж и установка оборудования, коммуникаций, отделочные работы, подготовительные работы к сдаче объекта в эксплуатацию, пуско-наладочные работы;
* на календарный срок.
8.2. Оговорка о последствиях приостановления строительно-монтажных работ:
Если по причинам, не зависящим от Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор, строительно-монтажные работы будут временно приостановлены (отсутствие финансирования и др.), действие договора прекращается, премия за неистекший период страхования подлежит возврату в сроки, указанные в договоре, если в договоре страхования не предусмотрены иные последствия приоставновления строительно-монтажных работ.
Договор страхования, прекращенный досрочно из-за приоставновления строительно-монтажных работ, может быть возобновлен на прежних условиях на оставшийся период действия договоров на выполнение строительно-монтажных работ, при условии, что период приостановления строительно-монтажных работ не превышает 30 суток, а Страхователь уплатил страховую премию, установленную по возобновленному договору страхования, в срок и в порядке, указанном в договоре страхования.
8.3. Договор страхования вступает в силу с даты уплаты единовременной страховой премии или первого страхового взноса, если договором страхования не предусмотрено иное. 8.4. Действие договора страхования начинается с момента, указанного в договоре, однако в любом случае не ранее даты начала строительно-монтажных работ и (или) разгрузки застрахованных объектов на строительной площадке, при условии, что Страхователь надлежащим образом и заблаговременно уведомил Страховщика о начале работ и (или) разгрузке. В случае неуведомления действие договора страхования начинается с момента, указанного в договоре страхования.
8.5. Действие договора страхования прекращается по тем застрахованным объектам, которые приняты или пущены в эксплуатацию, при этом датой прекращения действия договора является дата подписания акта сдачи-приемки завершенного объекта, либо соответствующей части объекта. Данное положение распространяется и на части установки или машины (машин) в случае, если часть установки либо одна или несколько машин подвергается (подвергаются) пробному испытанию, либо вводится (вводятся) в эксплуатацию. Это положение действует кроме тех случаев, когда заключено особое соглашение о страховании послепусковых гарантийных обязательств, а в части прекращения действия покрытия при пробных испытаниях застрахованного объекта - кроме тех случаев, когда заключено особое соглашение о страховании испытаний машин и оборудования.
Представитель Страховщика имеет право участвовать в работе комиссии по приемке завершенных объектов строительства и (или) монтажа или их частей и пуска их в эксплуатацию.
8.6. В договоре страхования может быть согласована сторонами "Оговорка о промежуточной приемке объекта", основные условия которой сводятся к следующему:
а) Риски случайной гибели или повреждения готовых частей объекта, в том числе по промежуточным этапам работ, переходят от подрядчика (субподрядчиков) к заказчику по мере выполнения соответствующего этапа строительно-монтажных работ, закрепления такого выполнения соответствующими актами приемки-сдачи выполненных работ по соответствующему этапу и согласования их с Инспекцией государственного архитектурного и строительного надзора (ИГАСН). Это не относится к случаям, когда указанные риски реализовались по вине подрядчика (субподрядчиков), при этом виновными действиями признаются любые действия, которые могут быть квалифицированы виновными действиями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе (но, не ограничиваясь этим) и небрежность;
б) в любом случае объект считается сданным подрядчиком и принятым заказчиком в целом лишь в сроки и в порядке, как это предусмотрено условиями Контракта и только после подписания акта сдачи-приемки готового объекта и соответствующей приемки объекта Государственной комиссией;
в) положения, указанные выше, в равной мере применяются и при использовании оговорки о гарантийном периоде (Приложение 2), при этом гарантийный период, применяется и исчисляется - по желанию Страхователя - либо с момента сдачи-приемки соответствующего этапа работ (промежуточной сдачи-приемки), либо с момента сдачи-приемки готового объекта и соответствующей приемки объекта Государственной комиссией. Вариант применения оговорки о гарантийном периоде Страхователь вправе выбрать самостоятельно, уведомив об этом Страховщика письменно. В случае отсутствия письменного уведомления действует вариант, предусмотренный положениями полиса и Особых условий в отношении страхования гарантийного периода;
г) в любом случае при определении факта завершения строительно-монтажных работ по тому или иному этапу (промежуточному этапу) либо по объекту в целом, стороны договора страхования руководствуются положениями и требованиями соответствующих Строительных норм и правил - СНиП.
8.7. Если в результате досрочного завершения строительно-монтажных работ период страхования заканчивается ранее даты, указанной в договоре страхования, страховая премия возврату не подлежит.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. На получение страхового возмещения в размере реального ущерба в пределах страховой суммы с учетом конкретных условий, оговоренных в договоре страхования;
9.1.2. На изменение условий договора страхования в порядке, определенном п.п. 12.1-12.3 настоящих Правил;
9.1.3. На расторжение договора страхования согласно п. 12.4.9 настоящих Правил.
9.1.4. Получить дубликат полиса (договора) страхования в случае его утраты;
9.1.5. В период действия договора страхования увеличить страховую сумму (по согласованию со Страховщиком);
9.1.6. На оплату Страховщиком в пределах страховой суммы и установленных лимитов ответственности по договору понесенных претензионных расходов, если с согласия Страховщика Страхователь сам произвел урегулирование требований третьих лиц;
9.1.7. Оспорить размер убытков или искового требования в установленном законом порядке.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования информацию, необходимую для принятия решения о заключении договора, характеризующую степень риска;
9.2.2. Сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
9.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, определенные договором страхования;
9.2.4. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования действующего законодательства Российской Федерации, нормативы, принятые для соответствующих видов строительно-монтажных работ, а также рекомендации изготовителя материалов, используемых при проведении строительно-монтажных работ;
9.2.5. Известить Страховщика в течение 3 (трех) суток, если договором страхования не предусмотрен иной период для уведомления, об обстоятельствах, возникших в период действия договора страхования и существенно повышающих степень риска.
Если установлен факт увеличения степени риска, Страховщик вправе потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной страховой премии. Отказ Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии по договору страхования является основанием для прекращения договора страхования с момента увеличения степени риска. При этом страховая премия, уплаченная ранее Страхователем, и приходящаяся на неистекший период договора, возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное;
9.2.6. Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику в течение 3 (Трех) суток о частичном (с указанием сроков частичного приостановления) или полном прекращении (приостановлении) строительно-монтажных работ на территории страхования.
9.3. При наступлении страхового события Страхователь обязан: 9.3.1. Уведомить Страховщика в течение 24 часов (если договором страхования не предусмотрен иной период для уведомления), не считая выходных и праздничных дней, о наступлении страхового события посредством факса, телеграфа, телефона. В последующем (в течение 72 часов) предоставить Страховщику письменное заявление о наступлении страхового события.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
9.3.2. Принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего повреждения имущества, а также по обеспечению права регрессного иска к виновной стороне, сохранять поврежденное имущество до осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами) и составления акта осмотра (аварийного сертификата).
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
9.3.3. Сообщить в тот же срок, что и Страховщику в компетентные органы о наступлении страхового случая, а при возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц обратиться в органы внутренних дел для проведения расследования.
9.3.4. Представить поврежденный предмет страхования для осмотра представителю или эксперту Страховщика до того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы.
В случае, если это специально предусмотрено договором страхования, а также если это не нарушит общей картины произошедшего события, Страхователь, известивший Страховщика о наступлении страхового случая и представивший необходимые документы, и получивший от Страховщика официальное разрешение, вправе до проведения осмотра Страховщиком произвести ремонт мелких повреждений, причиненных застрахованному объекту. При этом, под "мелкими повреждениями" понимаются такие повреждения, стоимость устранения которых не превышает размер, установленный договором страхования.
Если представителем Страховщика не будет произведен осмотр поврежденного предмета страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного заявления о наступлении страхового события (в соответствии с п.п. 9.3.1. настоящих Правил), Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену поврежденных частей.
9.3.5. Представить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для установления факта страхового случая и оценки причиненного ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
9.3.6. Передать Страховщику все документы и принять все меры, необходимые для осуществления права требования Страхователя на возмещение ущерба к лицам, ответственным за причиненный ущерб.
Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также соблюдение Страхователем строительных норм, правил техники безопасности и условий договора страхования.
9.4.2. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 9.4.3. Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
9.4.4. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
9.4.5. При необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причину и обстоятельства наступления страхового случая.
9.5. Страховщик обязан:
9.5.1. Ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил и (или) условиями договора страхования.
9.5.2. При заключении договора страхования вручить Страхователю Правила страхования строительно-монтажных работ.
9.5.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.6. Страховщик после получения от Страхователя письменного уведомления о наступлении страхового события (п. 9.3.1 настоящих Правил) обязан:
9.6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении ущерба застрахованному имуществу направить своего представителя для осмотра поврежденного Застрахованного имущества и составления акта по ущербу, причиненному Застрахованному имуществу в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) место и время. Если Страховщик не обеспечил прибытие своего представителя для осмотра поврежденного Застрахованного имущества в согласованные со Страхователем (Выгодоприобретателем) время и место, Страхователь (Выгодоприобретатель) должен составить акт по ущербу самостоятельно, отметив в нем отсутствие при осмотре представителя Страховщика, после чего может приступить к восстановлению Застрахованного имущества; в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении ущерба застрахованному имуществу направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный запрос с перечнем необходимых документов. Направление перечня документов не лишает Страховщика права, в случае необходимости, запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные документы и информацию.
9.6.2. На основе документов, представленных Страхователем, определить размер ущерба.
9.6.3. При признании случая страховым, составить страховой акт и выплатить страховое возмещение в размере, порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
10. УСЛОВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения:
10.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.1.2. Если договор заключен после события, признаваемого страховым в соответствии с настоящими Правилами.
10.1.3. Если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
10.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейскими судами.
11.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
11.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования, на основании письменного заявления Страхователя о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт и причину наступления страхового события, характера и размер ущерба, документов, подтверждающих размер ущерба, страхового акта и калькуляции ущерба. При наступлении страхового события, Страхователь обязан незамедлительно известить об этом Страховщика, направив ему Заявление о страховом событии с приложением всех документов, в том числе от компетентных органов, которые позволяют установить факт, причину убытка и размер причиненного ущерба. Соответствующее уведомление о наступлении страхового события должно быть направлено Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение 24 часов после того, как тому стало известно о наступлении страхового события. Договором страхования может быть установлен и иной срок для уведомления о наступлении страхового события.
Страховое возмещение выплачивается:
11.2. Секция А. Страхование материального ущерба
11.2.1. Под убытками, причиненными страховым случаем по договорам страхования, заключенным на условиях Секции А, понимаются суммы расходов, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) произвёл или должен произвести для восстановления имущества в состоянии, в котором оно пребывало до наступления страхового случая - "реальный ущерб"
11.2.2.При повреждении имущества в состав реального ущерба, учитываемого при определении размера страхового возмещения, включаются:
а)расходы по оплате составления сметы ремонтных работ;
б)расходы по оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих с учётом фактического физического износа заменяемых деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов на момент непосредственно перед наступлением страхового случая (условие "старое за старое");
в)расходов по оплате перевозки деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих и/или поврежденного имущества к месту выполнения ремонтных работ, исключая оплату срочной перевозки и/или перевозки воздушным транспортом;
г)расходов по оплате ремонтных работ, включая операции по демонтажу и утилизации поврежденных элементов застрахованного имущества, исключая оплату работ по производству временного ремонта и сверхурочных работ;
д)расходов по оплате испытаний и/или сертификации восстановленного имущества.
При заключении договора страхования Стороны вправе договориться об исключении одного или нескольких видов расходов из числа перечисленных выше из состава реального ущерба, учитываемого при определении размера страхового возмещения..
11.2.3.Только в случае, если это прямо указано в Договоре страхования, в состав реального ущерба, учитываемого при определении размера страхового возмещения при повреждении имущества, могут включаться:
а)расходы по оплате приобретения деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих без учёта фактического физического износа заменяемых деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов (условие "новое за старое");
б)расходы по оплате срочной перевозки и/или перевозки воздушным транспортом деталей, узлов, агрегатов, механизмов, материалов и комплектующих и/или поврежденного имущества к месту выполнения ремонтных работ;
в)расходы по оплате временных и сверхурочных ремонтных работ;
г)расходы по оплате расчистки территории страхования от обломков и завалов до состояния, в котором возможно начало осуществления ремонтно-восстановительных работ;
д)расходы по оплате дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) имущества.
Договором страхования может быть предусмотрено, что в состав реального ущерба, учитываемого при определении размера страхового возмещения, включаются один, несколько или все виды расходов из числа перечисленных выше.
11.2.4.В случае, если сумма расходов, исчисленная в соответствии с содержанием п.п.11.2.1., 11.2.3. настоящих Правил и положений Договора страхования, превышает 70% от действительной стоимости имущества, которую оно имело в момент непосредственно перед наступлением страхового случая, такое имущество признаётся уничтоженным и сумма реального ущерба, учитываемого при определении размера страхового возмещения, в отношении такого имущества исчисляется в соответствии с содержанием п.11.2.5. настоящих Правил.
11.2.5.При уничтожении имущества реальный ущерб, учитываемый при определении размера страхового возмещения, считается равным действительной стоимости имущества за вычетом стоимости годных для реализации остатков имущества.
Стороны вправе достичь соглашения о передаче Страховщику права собственности на остатки имущества. В таком случае, после исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности по передаче Страховщику права собственности, реальный ущерб, учитываемый при определении размера страхового возмещения, считается равным действительной стоимости имущества.
11.2.6.При утрате имущества реальный ущерб, учитываемый при определении размера страхового возмещения, считается равным действительной стоимости имущества, которую оно имело в момент непосредственно перед наступлением страхового случая.
11.2.7.В состав убытков, учитываемых при определении размера страхового возмещения, в любом случае не включаются:
а)расходы по модернизации, реконструкции, либо любому иному улучшению технических и/или эксплуатационных характеристик имущества;
б)расходы по плановому ремонту и/или техническому обслуживанию имущества, осуществляемому вне связи и зависимости от наступления страхового случая;
в)ущерб, возникший вследствие естественной убыли застрахованного имущества, которая обусловлена его физико-химическими свойствами;
г)упущенная выгода, связанная с утерей имуществом товарного вида, не влекущей за собой ухудшение его технических и/или эксплуатационных характеристик;
д)расходы, связанные с перепрофилированием деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя);
е)любые виды косвенного ущерба и/или упущенной выгоды, кроме прямо указанных в Приложении №3 . настоящих Правил;
ж)ущерб, возникший вследствие умышленного неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной п. 9.3.настоящих Правил.
11.2.8.Размер страхового возмещения исчисляется Страховщиком после признания случая страховым, на основании документов, указанных в п. 11.9. настоящих Правил, исходя из страховой суммы, суммы убытков, рассчитанной в соответствии с положениями данного раздела Правил и Договора страхования, с учётом установленных лимитов страхового возмещения и/или франшиз.
11.2..9.В дополнение к сумме страхового возмещения, Страховщиком в любом случае возмещается часть расходов, произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью уменьшения ущерба от страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены по письменному указанию Страховщика, даже в случае, когда принятые меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости имущества, вне зависимости от того, что указанная часть таких расходов в сумме со страховым возмещением могут превысить страховую сумму.
11.3. Размер ущерба определяется Страховщиком путем проведения экспертизы на основе стоимости пострадавшего имущества на момент наступления страхового события, если договором не предусмотрено иное.
11.3.1. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы с оплатой за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
11.3.2. Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, несет Страхователь. Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые контакты, а также работники Страхователя и Страховщика.
Секция Б. Страхование ответственности при проведении строительно-монтажных работ.
11.4. При реализации риска ответственности при проведении строительно-монтажных работ - в размере фактически причиненного и документально подтвержденного вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц, либо ущерба, причиненного имуществу третьих лиц, как это определено в Приложении 1 к настоящим Правилам.
Секция В. Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств.
11.5. При реализации риска непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств - в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов и потерь, как это определено в Приложениях 2 к настоящим Правилам.
Секция Г. Страхование потери валового дохода. 11.6. При реализации риска неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ - в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов и потерь, как это определено в Приложениях 3 к настоящим Правилам.
11.7. При страховании дополнительных расходов в связи с увеличением стоимости строительства - убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), подлежащие полному или частичному возмещению в соответствии с условиями договора страхования, рассчитываются исходя из стоимости восстановления Застрахованных объектов по новой проектно-сметной документации до того же состояния (той же степени готовности), в котором Застрахованные объекты находились на момент страхового случая, в части превышения стоимости такого восстановления над стоимостью произведенных работ по первоначальной проектно-сметной документации, либо исходя из увеличения стоимости продолжения строительства Застрахованных объектов по новой проектно-сметной документации.
11.8. Для получения страхового возмещения, Страхователь при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в течение 72 часов со дня его наступления (если договором страхования не предусмотрен иной период для уведомления) представляет Страховщику заявление с описанием причин и обстоятельств наступления события, предполагаемого размера причиненного ущерба.
11.9. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования, а также документы, необходимые для установления факта и обстоятельств наступления страхового случая.
Документы, позволяющие установить факт наступления страхового случая:
- при пожаре, взрыве - акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности с указанием даты последнего обследования строительной площадки государственным инспектором по пожарному надзору, акты об обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на строительной площадке или в непосредственной близости от нее, аварийной службы газовой сети, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков;
- при аварии инженерных сетей - акты об обследовании оборудования, применяемого при выполнении строительно-монтажных работ и устанавливаемого на возводимом строительном объекте, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт и причину наступления события и размер причиненных убытков;
- при оседании, обвале, осыпании, сползании грунта, котлованов и скважин - акты и заключения служб геологических и геодезических изысканий, выполненные на подготовительном этапе строительства, а также после начала строительных работ, геологическая фотография объекта страхования, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт и причину наступления события и размер причиненных убытков;
- при затоплении водой из водо-, тепло-, отопительных систем - акты об обследовании тепло-, водо-, отопительных и канализационных систем объекта страхования, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт и причину наступления события и размер причиненных убытков;
- при повреждении объектов строительства строительной и иной техникой или рабочими - акты и заключения аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, подразделений МЧС и ГО;
- при противоправных действиях третьих лиц - заключения правоохранительных и следственных органов, документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны (договоры с отделами вневедомственной охраны и т.п.), иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков;
- при стихийных бедствиях - акты, заключения территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС и ГО, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
При недостаточности перечисленных документов Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных органов, специализированных и иных организаций и учреждений, располагающих информацией об обстоятельствах наступившего события, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его наступления. При этом Страховщик несет ответственность за разглашение в любой форме полученных сведений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации
11.10. Размер ущерба (убытка) определяется Страховщиком на основании полученных Страховщиком самостоятельно и предоставленных Страхователем документов. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения от Страхователя всех необходимых документов, подтверждающих обстоятельства наступления страхового события и обосновывающих и подтверждающих размер страховых требований Страховщик составляет страховой акт. В страховом акте указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения.
11.11. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая.
11.12. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах соответствующей страховой суммы и с учетом лимитов возмещения, франшиз и иных условий выплат, установленных в договоре страхования.
11.13. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут установлены причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования, составлен и утвержден страховой акт.
11.14. С даты подписания страхового акта страховое возмещение выплачивается в течение 30 рабочих дней.
11.15. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте после страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.
11.16. Если в договоре не установлено иное, после выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на размер выплаченного Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения. При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может быть увеличен до первоначального при условии внесения соответствующих дополнений в договор страхования и уплаты дополнительной страховой премии, если договором не предусмотрено иное.
11.17. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, если:
- у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
- по факту, относящемуся к наступившему страховому случаю, возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств наступления страхового случая - до вынесения процессуального акта, заканчивающего производство по уголовному делу либо - приостанавливающего производство по делу в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых или обвиняемых либо в связи с объявлением вышеуказанных лиц в розыск. 11.18. В дополнение к пунктам 5.2 и 5.3 Правил, Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель):
11.18.1. Умышленно совершил или допустил действия (бездействие), приведшие к возникновению ущерба;
11.18.2. Препятствовал Страховщику или его представителям в обследовании застрахованного имущества после наступления страхового случая, выявлении обстоятельств возникновения страхового случая, определении характера и размера ущерба;
11.18.3. Не выполнил или нарушил требования п.п.9.2 и 9.3 настоящих Правил;
11.18.4. Получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении. Если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей выплате по условию договора страхования и суммой, полученной Страхователем от третьих лиц. Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм;
11.18.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.
11.19. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.
11.20. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества он обязан вернуть Страховщику в течение 10 (десяти) дней полученное страховое возмещение за вычетом расходов по оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением имущества.
11.21. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или соответствующей его части), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
11.22. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей валюты на дату выплаты (перечисления) страхового возмещения.
При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие ограничения соответствующим образом в договоре страхования.
Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы страховой выплаты условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, если курс установленной в договоре страхования валюты не превышает максимального курса для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации на дату перечисления страховой премии, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии, если договором страхования не предусмотрено иное ограничение.
Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации, превысит максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.
12. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
12.1. Изменение или дополнение условий договора страхования возможно по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, если иное не предусмотрено договором.
12.2. Страхователь обязан письменно заявить о своем намерении изменить условия договора страхования. Если Страховщик не согласен на внесение таких изменений в договор страхования, то договор страхования продолжает действовать на прежних условиях.
12.3. В случае изменения (дополнения) условий договора страхования новые условия начинают действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено дополнительным соглашением
12.4. Договор страхования прекращается в случаях:
12.4.1. истечения срока действия;
12.4..2. выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме (с момента выполнения обязательств);
12.4.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки, если договором страхования не предусмотрено иное;
12.4.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 12.4.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
12.4.6. по соглашению сторон;
12.4.7. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 12.4.8. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай.;
12.4.9. при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
12.4.10. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.5. О намерении досрочного прекращения договора страхования в соответствии с п. п. 12.4.9., Страхователь обязан уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
12.6. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования недействительным, если после заключения договора будет установлено, что при заключении договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 12.7. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. При досрочном прекращении договора по этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
12.8. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
13. УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧАСТИ СТРАХОВОГО ВЗНОСА ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА
13.1. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пунктах 12.4.8., 12.4.10. Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 13.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 12.4.6., Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования с учетом расходов Страховщика. Размер возвращаемой части премии определяется по формуле:
Вз = (П - РВД) х N/СД, , где:
Вз - возвращаемая часть премии,
П - уплаченная Страхователем страховая премия,
N - количество дней до окончания действия договора страхования с момента его расторжения,
СД - срок действия договора страхования в днях,
РВД - расходы на ведение дела. Размер определяется в зависимости от фактических расходов Страховщика.
13.3. При отказе Страхователя от договора страхования в соответствии с п. 12.4.9. уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное; 13.4. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком правил страхования, то последний возвращает страхователю внесенные им страховые взносы полностью.
14. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
14.1.В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 3 (трех) суток, если договором страхования не предусмотрен иной период, сообщить Страховщику о любых ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора.
14.2.Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение вероятности наступления страхового случая, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
14.3.Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, либо Страхователем не была исполнена обязанность, предусмотренная п. 13.1 настоящих Правил, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением. Период действия страховой защиты (страхования) при этом прекращается с момента изменения обстоятельств, влияющих на степень риска.
15. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
15.1.Под "территорией страхования" понимается однозначно определяемый замкнутый фрагмент пространства или поверхности, внутри границ которого действует обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения. Договором страхования может быть предусмотрено установление одной или нескольких изолированных друг от друга территорий страхования.
15.2.Если имущество, находившееся на территории страхования, повреждено, уничтожено/утрачено в результате события, произошедшего вне пределов территории страхования, такой страховой случай считается произошедшим на территории страхования.
15.3.Если в Договоре страхования не указана территория страхования, считается, что имущество застраховано в пределах государственных границ Российской Федерации, за исключением территорий, имеющих на момент заключения договора страхования нижеследующие статусы:
-зона ведения боевых действий (конфликтов) и/или контртеррористических операций, оккупационная зона;
-зона действия опасного природного явления;
-зона радиоактивного и/или биологического заражения, санитарная карантинная зона;
-зона техногенной аварии;
-зона действия чрезвычайного положения.
15.4.Не является страховым случаем повреждение, уничтожение/утрата застрахованного имущества в случае, если:
а)она произошла вне территории страхования, которая определена в Договоре страхования или настоящих Правилах;
б)Страхователь (Выгодоприобретатель) на момент наступления страхового случая не имел основанного на законе, ином правовом акте или договоре права размещать застрахованное имущество на территории страхования.
15.5. Договором страхования может быть предусмотрено условие о расширении территории страхового покрытия, в частности, но, не ограничиваясь, - на склады, на которых хранятся строительные материалы и иные объекты имущества, непосредственно предназначенные для осуществления строительно-монтажного проекта и пр.
15.6. Территория страхового покрытия указывается в договоре страхования.
16. КОНТРОЛЬ СТРАХОВЩИКА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ НА ЗАСТРАХОВАННЫХ ОБЪЕКТАХ
16.1. Страховщик или его представитель имеет право в любое время инспектировать, осматривать, проверять состояние застрахованного имущества, соблюдение Страхователем строительных норм, правил техники безопасности, выполнение условий настоящего договора, а Страхователь обязан предоставить Страховщику или его представителю все существенные данные, информацию и обеспечить Страховщику или его представителю возможность беспрепятственного проведения осмотра
16.2. Допуск на объект должен быть обеспечен в срок, указанный в устном или письменном запросе Страховщика. Необеспечение Страхователем допуска представителя Страховщика на Застрахованные объекты в согласованные сроки является грубым нарушением условий договора страхования и дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения в случае любого причинения ущерба Застрахованным объектам, если в дальнейшем будет установлено, что факт отступления от проектно-сметной документации в ходе выполнения работ на Застрахованных объектах явился прямой или косвенной причиной наступления ущерба.
16.3. В случае нахождения представителем Страховщика существенных отступлений от проектно-сметной документации в ходе производства работ на Застрахованном объекте, Страховщик вправе в письменной форме предупредить Страхователя о необходимости устранения замеченных нарушений, указав срок, в течение которого данные отступления должны быть устранены.
16.4. При наличии разногласий между Страховщиком и Страхователем в отношении сроков, минимально необходимых для устранения нарушений, такой срок определяется независимой компетентной организацией, привлекаемой по инициативе Страховщика.
16.5. После получения предупреждения Страховщика Страхователь обязан либо незамедлительно приступить к устранению обнаруженных Страховщиком недостатков работ, либо в срок не более двух рабочих дней с момента получения предупреждения предоставить Страховщику свои возражения с обоснованием произведенных отступлений от проектно-сметной документации с приложением доказательств, подтверждающих обоснованность и безопасность произведенных отступлений. 16.6. При получении возражений Страхователя Страховщик вправе произвести оценку безопасности произведенных отступлений с привлечением независимой компетентной организации. О результатах такой оценки Страховщик обязан незамедлительно уведомить Страхователя. 16.7. Не признается страховым случаем любое причинение ущерба Застрахованным объектам, при производстве работ на которых были допущены отступления от проектно-сметной документации, произошедшее позже момента возникновения отступлений и до момента их полного устранения, в следующих случаях:
если Страхователем не были устранены все указанные Страховщиком отступления от проектно-сметной документации в согласованный Сторонами срок, либо, при наличии разногласий в определении необходимого срока, в минимально необходимый срок, определенный независимой компетентной организацией, привлекаемой по инициативе Страховщика. Отсчет указанных сроков начинается с момента получения Страхователем предупреждения Страховщика.
если Страхователь считает произведенные отступления от проектно-сметной документации обоснованными и безопасными, однако привлеченная Страховщиком экспертная организация не подтвердит обоснованность и безопасность произведенных Страхователем отступлений от проектно-сметной документации.
17. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)
17.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
17.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за убытки.
17.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщику перешедшего к нему права требования.
17.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения.
18. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
18.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного имущества с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать наименование других страховых компаний, застрахованное в них имущество, страховые риски и размеры страховых сумм.
18.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам на сумму, превышающую в общей сложности его страховую стоимость, Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного имущества.
18.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных этим Страховщику убытков.
19. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ ЛИЦУ
19.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на данное имущество, за исключением случаев принудительного его изъятия по основаниям, указанным в действующем законодательстве Российской Федерации, и отказа от права собственности.
19.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. В случае перехода права на застрахованное имущество к другому лицу Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования на том основании, что такой переход права к другому лицу повлек существенное увеличение степени риска, при этом, если договором страхования не предусмотрено иное, страховщик при досрочном расторжении договора страхования на этом основании возвращает премию за неистекший период страхования за вычетом понесенных расходов.
19.3. В случае, если произошел переход прав на застрахованное имущество после наступления страхового случая, но до выплаты страхового возмещения, право на получение страхового возмещения по указанному страховому случаю сохраняется за старым правообладателем.
20. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
20.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение срока исковой давности, установленной действующим законодательством.
20.2. Если после завершения собственного расследования Страховщик откажется оплатить убыток, который, по мнению Страхователя, попадает под условия договора страхования, то по требованию Страхователя спор рассматривается в компетентном судебном органе.
20.3. Страховщик и Страхователь в конкретном договоре страхования или группе договоров страхования может предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а также специальные условия подсудности споров, вытекающих из договоров страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а также международному частному праву.
Средний страховой тариф по страхованию строительно-монтажных рисков составляет от 0,02 до 1,47 в зависимости от страховых рисков и условия страхования.
Приложение 7
к Правилам комплексного страхования строительно-монтажных рисков
Образец. При заключении договора страхования в форму бланка могут быть внесены изменения не противоречащие Правилам ДОГОВОР
комплексного страхования строительно-монтажных рисков
г. Альметьевск "__"________200__г.
_________________________________ (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице ____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ________________________, (в дальнейшем по тексту - Страхователь) в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) произвести Страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), страховую выплату в пределах установленных договором страхования страховых сумм, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию (уплачивать страховые взносы) в установленные договором страхования сроки. 1.2. Настоящий договор заключен на условиях, изложенных в настоящем договоре, в Правилах комплексного страхования строительно-монтажных рисков ЗАО СК "Чулпан", утвержденных 28 июля 2008 года, в редакции от "______"_____________ г. и Дополнительных условиях №___, №__ (далее - Правила, Приложение №______ к настоящему договору), на основании Заявления-анкеты на комплексное страхование строительно-монтажных рисков от "______"_______________ г. (далее - Заявление, Приложение №______ к настоящему договору).
2. ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ СТРАХОВАНИЯ И ДОГОВОРЕ ПОДРЯДА (КОНТРАКТЕ).
2.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
2.1.1. сообщить Страховщику сведения и представить необходимые документы об объекте страхования, обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и возможной величины убытка от его наступления:
- Заявление-анкету на комплексное страхование строительно-монтажных рисков от "______"_______________ г.
- _______________________________________________________________________;
2.1.2. обеспечить по требованию Страховщика возможность проведения экспертизы и оценки объекта страхования и условий организации и осуществления строительно-монтажных работ;
2.1.3.сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении объектов страхования. 2.2. По настоящему договору страхования осуществляется на территории страхования, границы которой определены Договором ______________ и приложениями к нему (далее Контракт).
2.3. Описание работ: _______________________________________________________ .
3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ.
3.1. Территорией страхования по настоящему договору является территория непосредственного осуществления строительно-монтажных работ: ___________________.
4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Секция А. Риски материального ущерба:
4.1.1. Объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), или повреждения объектов строительно-монтажных работ и другого имущества, используемого при выполнении строительно-монтажных работ), указанного в п.4.1.2. договора.
4.1.2. Застрахованные объекты: ______________________________ (указываются объекты строительно-монтажных работ, объекты пусконаладочных работ, объекты незавершенного строительства, оборудование строительной площадки, строительные машины и оборудование и т.д., в соответствии с п.3.2.Правил и контрактом).
4.1.3. Выгодоприобретателем по настоящей Секции А является: ___________________ .
4.1.4. Страховой случай: страховым случаем является повреждение, уничтожение и/или утрата застрахованного имущества, указанного в п.4.2.1., вследствие:
- __________________________________________________________________________________ 4.1.5. Страховая сумма:
Наименование застрахованного имуществаРублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)Итого:4.1.6. Франшиза по каждому страховому случаю: Наименование (условная/безусловная)Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)______________, по всем страховым рискам4.1.7. Страховой тариф: _________ % 4.1.8. Страховая премия: по Секции А составляет _________.
4.1.9. Территория страхования: по Секции А является территория непосредственного осуществления строительно-монтажных работ - строительная площадка в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
4.2. Секция Б. Риски ответственности при проведении строительно-монтажных работ:
4.2.1. Объект страхования: не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации при проведении строительно-монтажных работ и (или) в период послепусковых гарантийных обязательст в(указывается в случае страхования обязательств в послепусковой период по Секции В) (страхование гражданской ответственности).
4.2.2. Страховой случай: является наступление гражданской ответственности лица, чья ответственность застрахована (Страхователя или Застрахованного лица), признанной им добровольно с согласия Страховщика или установленной решением суда, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в период проведения строительно-монтажных работ и в период послепусковых гарантийных обязательств (указывается в случае страхования обязательств в послепусковой период по Секции В).
Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия ряда последовательно (или одновременно) возникших событий, вызванных одной и той же причиной, рассматривается как один страховой случай. Все требования о возмещении вреда заявленные вследствие таких событий будут считаться заявленными в тот момент, когда первое из этих требований заявлено в отношении Страхователя.
4.2.3. Застрахованное лицо: ___________________________________________________
4.2.4. Выгодоприобретателями по Секции Б являются физические и юридические лица, которым может быть причинен вред при проведении строительно-монтажных работ и в период послепусковых гарантийных обязательств (указывается в случае страхования обязательств в послепусковой период по Секции В) (третьи лица), и которые имеют право на возмещение вреда в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ.
4.2.5. Страховая сумма:
Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)Гражданская ответственность за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью третьих лицКомпенсация Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам4.2.6. Лимиты страхового возмещения
Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)На один страховой случайЗа вред, причиненный жизни и здоровью третьих лицЗа вред, причиненный имуществу третьих лицПри компенсации Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам4.2.7. Франшиза по каждому страховому случаю: Наименование (условная/безусловная)Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)_______________, по причинению вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц___________, при компенсации Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам4.2.8.Страховой тариф: %Гражданская ответственность за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью третьих лицКомпенсация Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам4.2.9. Страховая премия: Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)Гражданская ответственность за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью третьих лицКомпенсация Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
Общая премия по Секции Б составляет: _________ .
4.2.10. Территория страхования: ________________
4.3. Секция В. Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств(указывается в случае страхования).
4.3.1. Объект страхования: имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, обусловленных повреждением, уничтожением или утратой объектов строительно-монтажных работ, сданных в эксплуатацию, указанных в п.4.1.2. договора. (страхование послепусковых гарантийных обязательств).
4.3.2.Выгодоприобретателем по настоящей Секции В является: ___________________ .
4.3.3. Страховой случай: страховым случаем признается документально подтвержденный факт несения Страхователем (Выгодоприобретателем) непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, вызванных повреждением, гибелью (уничтожением) сданных в эксплуатацию объектов строительства, указанных в п.4.1.2, если повреждения (гибель) произошли в результате (явились прямым следствием) недостатков, допущенных при производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации.
4.3.4.Страховая сумма:_________________________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.3.5. Франшиза по каждому страховому случаю: условная/безусловная, ______________________ (руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.3.6.Страховой тариф ___________________ %
4.3.7. Страховая премия: по СекцииВ составляет _________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.4. Секция Г. Страхование потери валового дохода.(указывается в случае страхования)
4.4.1. Объект страхования: имущественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, указанных в п.4.1.2. договора. (страхование риска задержки сдачи объекта).
4.4.2.Выгодоприобретателем по настоящей Секции Г является: ___________________ .
4.4.3. Страховой случай: возникновение убытков в результате задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ вследствие событий, предусмотренных Договором страхования из числа указанных в п. 4.1.4. Возникновение убытков является страховым случаем при условии, что в отношении события, вызвавшего указанные убытки одновременно выполняются нижеследующие условия:
-событие, которое привело к задержке сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, является страховым случаем в отношении объектов строительно-монтажных работ, указанных в договоре страхования;
-событие, которое привело к задержке сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, произошло в течение срока действия договора страхования.
4.4.4. Страховая сумма:_________________________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.4.5. Франшиза по каждому страховому случаю: условная/безусловная , ______________________ (руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.4.6. Страховая премия _____________ %.
4.4.7. Страховая премия: по Секции Г составляет _________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.5. Страхование расходов по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события.(указывается в случае страхования)
4.5.1. Страховая сумма:_________________________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.5.2. Франшиза по каждому страховому случаю: условная/безусловная, ______________________ (руб. / доллары США (цифрами и прописью)).
4.5.3. Страховой тариф_______________ %
4.5.4. Страховая премия: _________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
4.6. Страхование расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ в результате страхового случая.(указывается в случае страхования).
4.6.1. Лимит ответственности/ страховая сумма: Увеличение стоимости строительства до 10 000 000 рублейУвеличение стоимости строительства до 50 000 000 рублейУвеличение стоимости строительства до 100 000 000 рублейУвеличения стоимости строительства свыше 100 000 000 рублей4.6.5. Страховой тариф_______________ %
4.6.6. Страховая премия: _________(руб.)
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФОРМА И ПОРЯДОК УПЛАТЫ.
5.1. Общая сумма страховой премии по настоящему договору составляет ____________________ (цифрами и прописью).
5.2. Страховая премия уплачивается в следующем порядке: ________________________
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
6.1. Договор вступает в силу с__________________________________________________.
Срок действия договора с "___"________ по "_____"___________ .
(Может быть указан срок действия каждой секции в отдельности, но в рамках действия договора) 6.2. Действие договора страхования начинается с момента, указанного в п.6.1., однако в любом случае не ранее даты начала строительно-монтажных работ и (или) разгрузки застрахованных объектов на строительной площадке, при условии, что Страхователь надлежащим образом и заблаговременно уведомил Страховщика о начале работ и (или) разгрузке. В случае неуведомления, действие договора страхования начинается с момента, указанного в договоре страхования.
6.3. Договор страхования прекращается в случаях:
6.3.1. истечения срока действия;
6.3.2. выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме (с момента выполнения обязательств);
6.3.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки, если договором страхования не предусмотрено иное;
6.3.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 6.3.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке;
6.3.6. по соглашению сторон;
6.3.7. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 6.3.8. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай.;
6.3.9. при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6.3.10. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.4. О намерении досрочного прекращения договора страхования в соответствии с п. п. 12.4.9., Страхователь обязан уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
6.5. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования недействительным, если после заключения договора будет установлено, что при заключении договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 6.6. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. При досрочном прекращении договора по этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
6.7. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
7. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И/ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
7.1. Страхователь обязан письменно сообщить Страховщику в течение 3 (Трех) суток о частичном (с указанием сроков частичного приостановления) или полном прекращении (приостановлении) строительно-монтажных работ на территории страхования.
7.2. Под частичным прекращением (приостановлением) строительно-монтажных работ понимается период от 5 (Пяти) до 30 (Тридцати) суток, в течение которых не ведутся работы на территории страхования.
При частичном прекращении (приостановлении) строительно-монтажных работ страхование не распространяется на страховые случаи, произошедшие в течение всего периода частичного прекращения (приостановления) работ.
7.3. Под полным прекращением (приостановлением) строительно-монтажных работ понимается период времени более 30 (Тридцати) суток, в течение которого не ведутся работы на территории страхования. При полном прекращении строительно-монтажных работ настоящий договор прекращает действие в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего договора.
8. КОНТРОЛЬ СТРАХОВЩИКА ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РАБОТ НА ЗАСТРАХОВАННЫХ ОБЪЕКТАХ (ИНСПЕКЦИЯ РИСКОВ).
8.1. Страховщик или его представитель имеет право в любое время инспектировать, осматривать, проверять состояние застрахованного имущества, соблюдение Страхователем строительных норм, правил техники безопасности, выполнение условий настоящего договора, а Страхователь обязан предоставить Страховщику или его представителю все существенные данные, информацию и обеспечить Страховщику или его представителю возможность беспрепятственного проведения осмотра. 9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА.
9.1. Порядок действия сторон при изменении страхового риска определен условиями Раздела 14 Правил страхования.
10.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
10.1. Права и обязанности сторон, возникающие в период действия договора страхования, определены условиями Раздела 9 Правил страхования.
11.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ.
11.1. Порядок определения размера и условия осуществления страховых выплат определены условиями Раздела 11 Правил страхования.
12.ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ. ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГОВОРКИ.
12.1. Перечень нестраховых случаев и оснований для освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения указан в Разделе 4 и в соответствующих разделах Дополнительных условий Правил страхования.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
13.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение срока исковой давности, установленной действующим законодательством.
13.2. Если после завершения собственного расследования Страховщик откажется оплатить убыток, который, по мнению Страхователя, попадает под условия договора страхования, то по требованию Страхователя спор рассматривается в компетентном судебном органе.
13.3. Страховщик и Страхователь в конкретном договоре страхования или группе договоров страхования может предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а также специальные условия подсудности споров, вытекающих из договоров страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, а также международному частному праву.
14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1._________________________________________________________________________
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Заказчик: _____________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________
телефон:______________факс:________________телекс:______________
15.2. _____________________________________________________________
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
16.1. СТРАХОВЩИКА: _______________________________________________________________
(индекс) (почтовый адрес)
телефон: ___________________________ факс: ___________________ e-mail: _________________
расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
16.2. СТРАХОВАТЕЛЯ: _____________________________________________________________________________________
(индекс)(почтовый адрес)
телефон: ___________________________ факс: ___________________ e-mail: _________________
расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ
__________________/________________ __________________/________________
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.
Приложение 8
к Правилам комплексного страхования строительно-монтажных рисков
Образец. При заключении договора страхования в форму бланка могут быть внесены изменения не противоречащие Правилам в ЗАО СК "ЧУЛПАН"
от _____________________________________________
в лице__________________________________________
действующего на основании ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
на комплексное страхование строительно-монтажных рисков
1. Заявитель/ Страхователь (полное наименование юридического лица или предпринимателя
без образования юридического лица)
(фамилия, имя, отчество гражданина)
(дата рождения гражданина, гражданство) (ИНН юридического лица, гражданина)
(свидетельство о регистрации юридического (серия)(номер)
лица или предпринимателя без образования
юридического лица либо документ, удостоверяющий личность)
________________________________ ______________________________________________________________________________________
(дата регистрации / дата выдачи (место регистрации / кем выдан документ, удостоверяющий личность)
документа, удостоверяющего личность)
КПП___________ОКПО__________ОКВЭД__________ОГРН __________ ИПДЛ/РПДЛ
Адрес _________ ________________________________________________________
(индекс) (государство, республика, край, область) (район)
(населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)
Телефон для связи просит заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков
2.Сведения о бенефициарных владельцах4
2.1.
Фамилия, имя, отчествоГражданствоИПДЛ/
РПДЛ5Дата рожденияДанные документа, удостоверяющего личность/данные миграционной картыАдрес места жительства (регистрация)ИНН (при наличии)2.2.В случае если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган (указать в таблице п.2.1.) да 2.3. Отказ от предоставления сведений о бенефициарных владельцах: да ____________________________________________________________________________________________
(отказ пишется Заявителем в свободной форме, собственноручно; заверяется подписью и датой)
3. Условия страхования:
3.1. Заказчик: __________________________________________________________________ 3.2. Описание работ:____________________________________________________________ 3.3. Территория страхования: _____________________________________________________ 3.4. Страхованию подлежат:
Секция А. Риски материального ущерба:
Застрахованные объекты: ______________________________ (указываются объекты строительно-монтажных работ, объекты пусконаладочных работ, объекты незавершенного строительства, оборудование строительной площадки, строительные машины и оборудование и т.д., в соответствии с п.3.2.Правил и контрактом).
Выгодоприобретателем по настоящей Секции А является: (заполняется если не Страхователь)
_
(полное наименование юридического лица или предпринимателя
без образования юридического лица)
(фамилия, имя, отчество гражданина)
(дата рождения гражданина, гражданство) (ИНН юридического лица, гражданина)
(свидетельство о регистрации юридического (серия)(номер)
лица или предпринимателя без образования
юридического лица либо документ, удостоверяющий личность)
________________________________ ______________________________________________________________________________________
(дата регистрации / дата выдачи (место регистрации / кем выдан документ, удостоверяющий личность)
документа, удостоверяющего личность)
КПП___________ОКПО__________ОКВЭД__________ОГРН __________ ИПДЛ/РПДЛ
Адрес _________ ________________________________________________________
(индекс) (государство, республика, край, область) (район)
(населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)
Страховой случай: страховым случаем является повреждение, уничтожение и/или утрата застрахованного имущества, вследствие:
1. Страховании с ответственностью за поименованные риски: Пожар, взрыв и/или удар молнии (п. 4.2.1.)Опасные природные явления (п.4.2.2.)Противоправные действия третьих лиц (п.4.2.3. )Авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) (п. 4.2.4.)Обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими частям (п. 4.2.5.)Механическое воздействие посторонних объектов, ударных волн (п. 4.2.6.)Столкновение, падение, опрокидывание, переворачивание (п.4.2.7. )Разрыв тросов, строп, цепей, поломок траверс, захватов, кондукторов и др. вспомогательного оборудования (п.4.2.8.)Непреднамеренное нарушение строительных норм и правил, требований по технике безопасности, норм и требований органов ведомственного и государственного надзора по производству строительно-монтажных и других работ на территории страхования лицами, не несущими ответственность за выполнение таких норм, правил и требований (п. 4.2.9.)Ошибки при монтаже, скрытые дефекты конструкций и материалов (п.4.2.10.)2. Страхование с ответственностью за все риски
Страховая сумма:
Наименование застрахованного имуществаРублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)Итого:Франшиза по каждому страховому случаю: Наименование (условная/безусловная)Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)______________, по всем страховым рискамСекция Б. Риски ответственности при проведении строительно-монтажных работ:
Страховой случай: Гражданская ответственность за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью третьих лицКомпенсация Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
Застрахованное лицо: ___________________________________________________
Страховая сумма:
Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)Гражданская ответственность за вред, причиненный имуществу, жизни и здоровью третьих лицКомпенсация Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицамЛимиты страхового возмещения
Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)На один страховой случайЗа вред, причиненный жизни и здоровью третьих лицЗа вред, причиненный имуществу третьих лицПри компенсации Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицамФраншиза по каждому страховому случаю: Наименование (условная/безусловная)Рублевый эквивалент, руб. / доллары США (цифрами и прописью)_______________, по причинению вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц___________, при компенсации Страхователю судебных расходов, связанных с наступлением его гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам Секция В. Страхование непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств(указывается в случае страхования).
Риск возникновения непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных обязательств, обусловленных повреждением, уничтожением или утратой объектов строительно-монтажных работ, сданных в эксплуатацию (страхование послепусковых гарантийных обязательств)
Выгодоприобретателем по настоящей Секции В является: (заполняется если не Страхователь)
_
(полное наименование юридического лица или предпринимателя
без образования юридического лица)
(фамилия, имя, отчество гражданина)
(дата рождения гражданина, гражданство) (ИНН юридического лица, гражданина)
(свидетельство о регистрации юридического (серия)(номер)
лица или предпринимателя без образования
юридического лица либо документ, удостоверяющий личность)
________________________________ ______________________________________________________________________________________
(дата регистрации / дата выдачи (место регистрации / кем выдан документ, удостоверяющий личность)
документа, удостоверяющего личность)
КПП___________ОКПО__________ОКВЭД__________ОГРН __________ ИПДЛ/РПДЛ
Адрес _________ ________________________________________________________
(индекс) (государство, республика, край, область) (район)
(населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)
Страховая сумма:_________________________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
Франшиза по каждому страховому случаю: условная/безусловная, ______________________ (руб. / доллары США (цифрами и прописью))
Секция Г. Страхование потери валового дохода.(указывается в случае страхования)
Риск неполучения доходов, возникновения непредвиденных расходов в результате перерыва в строительстве и задержки сдачи в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ (страхование риска задержки сдачи объекта)
Выгодоприобретателем по настоящей Секции Г является: (заполняется если не Страхователь)
_
(полное наименование юридического лица или предпринимателя
без образования юридического лица)
(фамилия, имя, отчество гражданина)
(дата рождения гражданина, гражданство) (ИНН юридического лица, гражданина)
(свидетельство о регистрации юридического (серия)(номер)
лица или предпринимателя без образования
юридического лица либо документ, удостоверяющий личность)
________________________________ ______________________________________________________________________________________
(дата регистрации / дата выдачи (место регистрации / кем выдан документ, удостоверяющий личность)
документа, удостоверяющего личность)
КПП___________ОКПО__________ОКВЭД__________ОГРН __________ ИПДЛ/РПДЛ
Адрес _________ ________________________________________________________
(индекс) (государство, республика, край, область) (район)
(населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)
Страховая сумма:_________________________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
Франшиза по каждому страховому случаю: условная/безусловная , ______________________ (руб. / доллары США (цифрами и прописью))
Страхование расходов по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового события
Страховая сумма:_________________________(руб. / доллары США (цифрами и прописью))
Франшиза по каждому страховому случаю: условная/безусловная, ______________________ (руб. / доллары США (цифрами и прописью)).
Риск возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с увеличением стоимости производства строительно-монтажных работ в результате страхового случая
Увеличение стоимости строительства до 10 000 000 рублейУвеличение стоимости строительства до 50 000 000 рублейУвеличение стоимости строительства до 100 000 000 рублейУвеличения стоимости строительства свыше 100 000 000 рублей
4. Порядок уплаты страхового взноса:
(единовременно/в рассрочку) ___________________________________________________________
(наличным / безналичным) _____________________________________________________________
9. Период страхования: ________________________________________________________________
10. Прочие сведения: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Дополнительная информация: Все сообщенные сведения являются верными. С ответственностью за предоставление неверных или ложных сведений Страхователь осведомлен и согласен.
Подпись Заявителя/Страхователя:
___________________________ /....................................../ "___" ______________ _____ г.
М.П
1 Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации подрядчик (Страхователь) гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. При этом подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта. произведенного заказчиком.
Сроки гарантии устанавливаются в договоре между подрядчиком и заказчиком дифференцировано в зависимости от вида строительных работ.
2 Подрядчик - строительно-монтажная, строительная или иная организация, являющаяся стороной договора подряда, которая обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы. При этом согласно гражданскому законодательству подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет строительного подряда, до приемки данного объекта заказчиком. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчика). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
3 Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение.
4 бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") 5 РДПЛ - публичное должностное лицо РФ - лица, занимающие государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
ИПДЛ - иностранное публичное должностное лицо.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
39
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
50
Размер файла
432 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа