close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

код для вставкиСкачать
 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ г. Астрахань "_____" _________2008г. ООО "АстраханьЭкопродукт", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Годюкс Л.Н. действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице_________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующим: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется произвести и поставить Покупателю, а Покупатель - принять и оплатить сельскохозяйственную продукцию для переработки в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 1.2. Ассортимент и количество поставляемой сельскохозяйственной продукции указаны в Приложении к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.3. Поставка сельскохозяйственной продукции осуществляется отдельными партиями в сроки, указанные в Приложении к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1 Цена поставляемой сельхозпродукции, стоимость каждой партии определяется Покупателем и указывается в накладных. 2.2 Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату продукции. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 3.1 Поставщик обязан: 3.1.1. Произвести и поставить сельхозпродукцию согласно ассортименту и количеству, указанном в Приложении являющемся неотъемлемой частью данного договора. 3.1.2. Строго соблюдать выполнение основных агротехнических рекомендаций агронома. 3.1.3. Следить за качеством поставляемой продукции, которая должна соответствовать требованиям НТД (нормативно-технической документации) приведенном в Приложении являющемся неотъемлемой частью данного договора. Продукция, не соответствующая указанным требованиям по качеству, Покупателем не принимается. 3.1.4. Строго соблюдать сроки поставки сельхозпродукции указанные в Приложении. Все изменения касающиеся сроков и объемов поставки сельхозпродукции заранее (за 10 дней) согласовываются с Покупателем. 3.2 Покупатель обязан: 3.2.1 Принять продукцию и оплатить ее стоимость. 3.2.2. Осуществлять проверку продукции по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы. 3.2.3. Поставщик имеет право: вносить изменения в Приложение и основные пункты договора только после предварительного согласования с Покупателем. 3.2.4 Покупатель имеет право контролировать выполнение основных положений договора на производство и поставку сельхозпродукции. 4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ. 4.1. Все расходы по транспортировке и погрузке несет Поставщик. 4.2. Расходы по разгрузке продукции и погрузке порожней тары несет Покупатель. 4.3 Отгрузка продукции осуществляется в количестве и ассортименте, которые указаны в накладных. 4.4 Приемка сельхозпродукции по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи на склад Покупателя. 4.5. Поставщик, в случае недопоставки сельхозпродукции в отдельном периоде поставки, обязан выполнить недопоставленное количество продукции в течении 3 дней. 4.6 Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке сельхозпродукции считаются выполненными с момента ее передачи Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной. 4.7 Риск случайной гибели несет собственник продукции в соответствии с действующим гражданским законодательством России. 5. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ. 5.1 Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции. 5.2 Нестандартная продукция оплачивается в размере 50% от согласованной суммы. 5.3 Покупатель вправе отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена на 7 дней. 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
6.1 Оплата стоимости продукции производится согласно ценам, указанным в накладных. 6.2. Покупатель обязуется оплатить продукцию в течении 10 банковских дней с момента ее получения. 6.3 Предоплата поставляемой сельхозпродукции возможна по взаимному согласованию Сторон. 6.4. Расчеты за поставленную продукцию производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетных счет Поставщика. 6.5 Обязательство Покупателя считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика. 6.6 В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставить Поставщику копию платежного поручения. 7.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ТАРЫ.
7.1 Поставщик отгружает Покупателю продукцию в возвратной таре, состоящей из _________________________________________ и обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке при условии бережного с ней обращения. 7.2 Указанная в п. 7.1. настоящего Договора тара оплачивается Покупателем при первоначальной покупке продукции, исходя из себестоимости, указанной в накладных и счетах - фактурах. 7.3 Покупатель вправе при последующих закупках сельхозпродукции повторно использовать возвратную тару. 7.4 При отсутствии у Поставщика тары, Покупатель предоставляет ему собственную возвратную тару, при этом стоимость поставляемой сельхозпродукции соответственно уменьшается. 7.5 Покупатель, допустивший поломку или деформацию возвратной тары, производит ее замену собственными силами. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 8.2 За просрочку поставки заявленной продукции согласно приложению Покупатель оставляет за собой право начислить Поставщику пеню в размере 0,5% от суммы стоимости просроченного объема продукции за каждый день просрочки. 8.3 За просрочку оплаты Поставщик оставляет за собой право начислить Покупателю пеню в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. 8.4 За недопоставку заявленной продукции в соответствии с Приложением настоящего Договора, Покупатель оставляет за собой право начислить Поставщику неустойку в размере 50% от суммы стоимости недопоставленной продукции. 8.5 В случаи отказа от приемки продукции надлежащего качества, соответствующей требованиям Приложения, предъявленной Поставщиком к сдаче в необходимый срок, в соответствии с Приложением настоящего Договора, Поставщик оставляет за собой право начислить Покупателю неустойку в размере 50% от суммы стоимости продукции. 8.6 При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, неблагоприятные погодные условия и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течении которого действуют эти обстоятельства. 8.7 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимый силы. 8.8 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 9.1Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 9.2 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Астраханской области. 9.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 9.4 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении затруднений, которые могут привести к невыполнению настоящего договора в целом или его отдельных условий. 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 10.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года. 10.2 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 10.3 Изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями, подписываемые Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
" ПОСТАВЩИК" "ПОКУПАТЕЛЬ" ООО "АстраханьЭкопродукт" 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
33
Размер файла
48 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа