close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____

код для вставкиСкачать
 ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________
г. Иркутск "___" ________ 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью "_____________", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "____________", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________, действующее__ на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется, поставить Покупателю товар - ________________________________, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, далее по тексту "Товар", а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2 Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, предоставить комплект сопроводительной документации к поставляемому Товару в полном объеме.
1.3 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, под арестом не состоит и не обременен правами третьих лиц.
1.4 Поставка по настоящему Договору осуществляется путем выборки товара Покупателем в месте нахождения Поставщика, по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная 2А.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Товар поставляется в рамках настоящего договора на условиях и по маршруту, согласованному сторонами.
2.2. В течение 1 (одного) дня с момента поступления товара на склад Поставщика в г. Иркутске, Поставщик обязуется уведомить об этом Покупателя посредством факсимильной, телефонной, либо интернет связи, а Покупатель, после получения данного уведомления, обязуется забрать товар в течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.3. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара признается дата, передачи товара Покупателю, указанная в Акте приемки- передачи товара. В случае уклонения Покупателя от приемки товара, после его надлежащего уведомления в соответствии с п. 2.2, Поставщик считается исполнившим свои обязательства в полном объеме.
2.4. Право собственности на товар и риск случайной гибели и повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи товара Покупателю, в соответствии с п. 2.3. При уклонении Покупателя от выборки товара, риск случайной гибели переходит на Покупателя после истечения срока, установленного в п. 2.2. 2.5. Поставщик, по требованию Покупателя, передает документы на товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Стоимость товара согласуется сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору. Общая стоимость Товара складывается из стоимости самого товара, стоимости доставки товара, размера таможенных платежей, стоимости услуг по работе с китайским производителем, стоимости услуг по декларированию партии.
3.2. В случае если доставка товара будет осуществляться Поставщиком к месту нахождения Покупателя, Покупатель дополнительно оплачивает доставку в размере фактически понесенных затрат Поставщиком. 3.3. Окончательная стоимость партии товара может изменяться в зависимости от фактического веса товара и курса доллара США на день оформления Декларации на товары. 3.4. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях. Счета, выставляемые Поставщиком, включают в себя НДС 18%.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель производит оплату по настоящему Договору в течение 3 календарных дней после выставления соответствующего счета, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.
4.2. Оплата стоимости товара, поставляемого по настоящему Договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.3. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по согласованию сторон. Оплата производится в рублях.
4.4. Оплата производится путем 100% предоплаты до передачи товара Покупателю, если сторонами не согласован иной порядок оплаты.
5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Надлежащим качеством товара в настоящем договоре стороны признают качество, соответствующее техническим условиям, установленным на заводах-изготовителях. Качество поставляемого товара должно соответствовать сертификатам заводов-изготовителей. За качество товара отвечает завод-производитель. 5.2. Поставщик несет ответственность за сохранность и целостность товара во время доставки. 5.3. Товар упаковывается в соответствии с требованиями, установленными на заводах-изготовителях. 6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется Покупателем в течение 1 (Одного) дня с момента получения Товара; а по количеству Товара внутри каждого места - не позднее 3 (Трех) дней с момента получения Товара. Факт произведенной приемки по количеству тарных мест и качеству тарной упаковки подтверждается фактом подписания акта приемки-передачи. 6.2. Приемка товара производится по количеству тарных мест. В случае выявления нарушение целостности заводской упаковки ее вскрытие при приемке является обязательным, а Покупатель обязан осуществить приемку данного товара с поврежденной упаковкой по качеству, осмотрев на наличие явных недостатков, а также произвести пересчет единиц товара внутри данной упаковки. 6.3. При обнаружении несоответствия количества или качества Товара сопроводительным документам Покупатель составляет Акт с соблюдением порядка действий и в соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража СССР о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15.06.65) и качеству (№ П-7 от 25.04.66) с последующими дополнениями и изменениями, в присутствии представителя Перевозчика и Поставщика. Инструкции действуют и применяются сторонами в части, не противоречащей Гражданскому Кодексу Российской Федерации и настоящему Договору. 6.4. Претензии по количеству товара и по качеству внутритарной упаковки могут быть предъявлены не позднее 3 (трех) дней с момента получения Товара. К претензии прикладывается соответствующий Акт (п.6.3 настоящего Договора) и другие необходимые документы.
6.5. При получении Товара, Покупатель обязан указать в Акте приемки-передачи должность, фамилию и инициалы лица, получившего Товар, указать дату, поставить печать и приложить оформленную в установленном порядке доверенность на право получения данной партии Товара данным лицом, с заверенным образцом его подписи.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За нарушение сроков поставки товара Поставщик обязан уплатить по требованию Покупателя неустойку в размере 0,01% от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы не поставленного товара
7.3. За нарушение сроков оплаты товара Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить неустойку в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки до полного исполнения соответствующего обязательства. 7.4. В случае неисполнения Покупателем обязательств по выборке товара в установленный срок, с Покупателя взимается штраф в размере 5% от цены товара, оплата за хранение поставщиком товара в сумме 1% от цены товара и пеня в размере 0,1% от цены товара за каждый день просрочки.
7.5. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательств по договору, уплата неустойки за его неисполнение не освобождает виновную сторону от исполнения обязательств по договору.
7.6. В случае если просрочка поставки товара произошла по вине Завода-изготовителя либо Покупателя, а Поставщик, в соответствии с настоящим договором выполнил свои обязательства надлежащим образом, ответственность за просрочку поставки товара у Поставщика не наступает.
7.7. Поставщик вправе задерживать передачу товара Покупателю в случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате в соответствии п. 3 и п. 4 настоящего договора, до полного исполнения Покупателем обязательств по оплате.
7.8. Все санкции, пени и штрафы взимаются только по письменному требованию одной из сторон.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное исполнение Договора одной из Сторон, а именно: стихийное бедствие, объявленная или фактическая война, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств соразмерно продлеваются на время действия этих обстоятельств.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение шести месяцев, то любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону. Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые ТПП или надлежаще уполномоченными органами государственной власти.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны соглашаются соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всей коммерческой информации, относящейся к настоящему Договору и не будут раскрывать никакую информацию третьим лицам без согласия на это другой стороны. Под конфиденциальной коммерческой информацией понимаются условия настоящего Договора, включая все приложения к нему, а также любая иная информация о коммерческой деятельности стороны, полученная другой стороной в ходе исполнения своих обязательств по Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Вся документация, относящаяся к исполнению Сторонами настоящего Договора, переданная по факсу, электронной почте и иным видам связи, имеет юридическую силу и является его неотъемлемой частью до получения сторонами необходимых оригиналов.
10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "31" декабря 2013 г. В случае, если за 30 дней до окончания действия договора ни одна сторона не выразит желания расторгнуть договор, то его действие продляется на 1 год на тех же условиях. В людом случае договор действует до исполнения сторонами своих обязательств.
10.4. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка. В случае не достижения согласия сторон все разногласия и споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области. 10.5. При предъявлении претензий стороны обязуются рассматривать их в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения. 10.6. Стороны настоящего Договора допускают применение факсимильной, электронной и телефонной связи. Документы и заявки, полученные с использованием данного вида связи, принимаются Сторонами и являются юридически действительными, с их обязательным досылом в оригинале.
10.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО ""
Директор:
_____________________/ ____/
М.П.Покупатель: ОО О "_____________"
3
Поставщик _________________Покупатель ______________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
35
Размер файла
72 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа