close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор на монтаж оконных конструкций

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _______________
г. Челябинск "__" ________ 2011г.
Общество с Ограниченной Ответственностью "Центр управления проектами", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Фаттаховой С.С., действующего на основании доверенности №56/ЦУП от 01.12.2010г. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "______", именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ____., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика, обязуется выполнить "под ключ" работы по изготовлению, поставке и монтажу оконных и балконных блоков ПВХ в соответствии с Проектной документацией (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2), Сводкой затрат (Приложение №3), Актом качества (Приложение №4) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Челябинск, микрорайон 34, жилой дом № 17 и передать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, включая доставку оборудования, механизмов, комплектующих их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ. В рамках выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик, своими силами и за свой счет, осуществляет регулярную уборку и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате выполнения Подрядчиком работ.
1.3. Срок выполнения работ - Начало: "09" марта 2011г. Окончание: "30" июня 2011г., в т.ч. по этапам:
этап №1 - Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных блоков ПВХ 1 - 5 этажей в осях 1-3: с 09.03.2011г. по 21.03.2011г.
этап №2 - Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных блоков ПВХ 6 - 10 и технический этажей в осях 1-3: с 22.03.2011г. по 04.04.2011г.
этап №3 - Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных блоков ПВХ 1 - 5 этажи в осях 4-6: с 05.04.2011г. по 17.04.2011г.
этап №4 - Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных блоков ПВХ 6 - 10 и технический этажей в осях 4-6: с 18.04.2011г. по 30.04.2011г.
этап №5 - Установка подоконных досок и откосов: с 01.05.2011г. по 31.05.2011г. этап №6 - Установка декоративных уголков, заглушек, фурнитуры, регулировка окон - по официальному извещению Заказчика ( с 15.06.2011г. по 30.06.2011г.)
1.4. Понятия, применяемые в настоящем договоре, означают следующее:
"Стороны": Заказчик и Подрядчик.
"Договор": настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные заказчиком и подрядчиком.
"Работы": работы, подлежащие выполнению подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.
"Общая стоимость работ": стоимость самой работы плюс стоимость доставки материалов, оборудования, механизмов, плюс прочее, необходимое для выполнения работ.
"Проектная документация": проект, пояснительная записка, технические условия.
"Исполнительная документация": комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и др. документы, удостоверяющие качество материалов, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и др. документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.
"Представитель Заказчика": уполномоченное Заказчиком лицо, имеющее право производить приемку работ, подписывать акты формы КС-2 и КС-3, направлять мотивированный отказ от приемки работ, а так же осуществлять все необходимые действия, связанные с приемкой работ, на основании доверенности, выданной Заказчиком.
"Комиссия Заказчика": группа лиц, уполномоченных единоличным исполнительным органом Заказчика, наделенных Заказчиком правами осуществлять контрольную проверку принятых представителем Заказчика объемов работ. Комиссия Заказчика может состоять как из лиц, являющихся работниками Заказчика, так и из лиц, являющихся работниками иных хозяйствующих субъектов.
2.Стоимость работ и порядок расчетов:
2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору в текущих ценах составляет_____(______) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 18%.
2.2. Оплата производится Заказчиком по мере выполнения промежуточных работ: Этап №1 - 21%
Этап №2 - 21%
Этап №3 - 21%
Этап №4 - 21%
Этап №5 - 11%
Этап №6 - 5%
2.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских с даты подписания обеими сторонами Акта, удостоверяющего выполнение промежуточных работ и выставления подрядчиком счета-фактуры, производит расчет с подрядчиком в соответствии с п.п2.2 настоящего договора.
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляется путем безналичных перечислений денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не запрещенным законодательством способом по дополнительному соглашению сторон.
2.5. В течение 5 дней после выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан передать Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000 года.
3. Обязанности сторон:
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. приступить к работам по настоящему договору с "09" марта 2011г. и выполнить их в течение общего срока, предусмотренного п. 1.3. договора, строго придерживаясь при этом промежуточных сроков, предусмотренных п.2.2.
3.1.2. обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденной проектной документацией, строительными нормами и правилами, ГОСТами и техническими регламентами.
3.1.3. обеспечить Заказчику возможность беспрепятственно осуществлять контроль и технический надзор за работами, выполняемыми Подрядчиком;
3.1.4. обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите, технике безопасности в период выполнения работ;
3.1.5. поставить за свой счет на объект необходимые материалы, в том числе детали, конструкции или оборудования, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование;
3.1.6. принять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов, оборудования, механизмов, переданных ему Заказчиком;
3.1.7. нести ответственность за порчу имущества Заказчика при выполнении работ по настоящему договору;
3.1.8. осуществлять систематическую уборку места производства работ от строительного и бытового мусора, вывезти в срок три рабочих дня со дня окончания работ по договору принадлежащие ему оборудование, инструменты и инвентарь;
3.1.9. по окончании выполнения промежуточных работ, всего результата работ сообщить Заказчику о готовности к сдаче промежуточных работ или результата выполненных работ;
3.1.10. предоставить Заказчику комплект исполнительной документации как на промежуточные работы, так и на весь результата выполненных работ в составе, определенном Заказчиком;
3.1.11. обеспечить высокое качество работ с гарантией 5 лет с момента подписания приемо-сдаточного акта (КС-2, КС-3) о выполнении всего результата работ;
3.1.12. от начала работ до приемки законченного строительством объекта нести полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, механизмов и т.п., приобретенных им для выполнения работ. Подрядчик также несет полную ответственность (ст. 714 ГК РФ) за обеспечение сохранности имущества, переданного Заказчиком. Хранение имущества Заказчика осуществляется Подрядчиком безвозмездно. В случае причинения в период выполнения работ ущерба приобретенным или переданным Заказчиком для работы материалам и механизмам, их утраты или недостачи, Подрядчик обязан за свой счет устранить причиненный ущерб, возместить утрату или недостачу. В случае складирования имущества на территории объекта Подрядчик обязан соблюдать требования по запрету складирования в местах общего пользования Объекта.
3.1.13. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;
3.1.14. Подрядчик обязуется оплатить затраты Заказчика, в соответствии с показаниями счетчиков, на временное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, согласно П.3.2.5. договора, не позднее 10 банковских дней со дня выставления счета-фактуры. Заказчик вправе при оплате работ Подрядчика провести зачет встречного требования, в соответствии со ст. 410 ГК РФ, в части суммы затрат на временное электроснабжение, согласно п. 3.2.5 настоящего договора, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. принять по акту приема-передачи выполненную Подрядчиком работу в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче, или предоставить мотивированный отказ в приемке работ;
3.2.2. сообщить Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней по обнаружению об отступлениях от условий договора и иных недостатках в работе, выполненной Подрядчиком, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее принятия;
3.2.3. произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном договором;
3.2.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.2.5. Заказчик обязуется обеспечить своими или привлеченными силами на объекте временное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также электроснабжение бригадных домиков (других временных зданий и сооружений) Подрядчика при условии установления Подрядчиком электросчетчика на каждый подключаемый бригадный домик. Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение бригадных домиков Подрядчика, производятся только на основании письма Подрядчика, в сроки, указанные в Письме, если эти сроки не превышают сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
4. Приемка выполненных работ:
4.1. Приемка промежуточных работ осуществляется Заказчиком исключительно с целью проведения расчетов с Подрядчиком и осуществления контроля за сроками выполнения работ. Подписанные сторонами промежуточные акты по форме КС-2, КС-3 не являются актами предварительной приемки результата отдельного этапа работ. Риск последствий гибели или повреждения промежуточных работ несет Подрядчик до момента передачи Заказчику всего результата работ.
4.2. Приемка работ по настоящему договору осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи работ по формам КС-2 и КС-3. Срок приемки работ составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента предоставления Заказчику исполнительной документации, акта формы КС-2, КС-3 и документов, удостоверяющих качество использованных материалов (паспорта и сертификаты качества). В указанный срок Заказчик обязан подписать предъявленный акт и один экземпляр вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Подрядчик не приложит к акту документы, удостоверяющие качество использованных материалов, Заказчик приостанавливает приемку и оплату работ на срок до момента предоставления указанных документов.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны обязуются в срок не более 10 (десяти) рабочих дней собрать совместную комиссию из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика, провести совместную приемку и составить акт выявленных дефектов, с указанием сроков их устранения.
4.4. Работы считаются выполненными после предоставления комплекта исполнительной документации, подписания акта приема-передачи всего результата выполненных работ (формы КС-2 и КС-3) полномочными представителями обеих сторон.
4.5. Комиссия Заказчика имеет право, в любое время, провести контрольную перепроверку принятых представителем Заказчика подрядных работ:
* на соответствие объёмов подрядных работ, указанных в переданных Застройщику актах как выполненные, с фактически выполненными объёмами работами;
* на соответствие качества выполненных работ условиям договора подряда и техническим регламентам.
В случае обнаружения факта подписания объемов работ, фактически не выполненных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в 5-ти кратном размере от стоимости фактически не выполненных, но представленных к сдаче работ (указанных в акте КС-2, КС-3).
В случае обнаружения факта подписания некачественно выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 процентов от стоимости некачественно выполненных, но подписанных Подрядчиком работ (указанных в акте КС-2, КС-3). По результатам проведения перепроверки составляется Акт, фиксирующий выявленные нарушения.
Сумма штрафа удерживается Заказчиком в безакцептном порядке с суммы, подлежащей оплате Подрядчику по договору. В том случае, если обязанность по оплате работ Заказчиком уже исполнена, Подрядчик обязан уплатить сумму штрафа Заказчику в течении 10 календарных дней с момента получения претензии. Кроме того, при выявлении указанного факта Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику об этом уведомление по адресу, указанному в договоре. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления, либо с момента возврата корреспонденции с отметкой почтовой организации об отсутствии адресата по указанному адресу. 5. Гарантии качества:
5.1. Подрядчик гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования соответствующее ГОСТам и СНиПам.
5.2. По окончании работ Подрядчик обязуется одновременно с актом приема-передачи работ (формы КС-2,КС-3) передать Заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.
5.3. Гарантийный срок на результаты работ, предусмотренные настоящим договором, устанавливается 5 (Пять) лет и начинается с момента сдачи результата работ Заказчику.
6.Ответственность сторон:
6.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае обнаружения дефектов, недостатков работ в период действия гарантийного срока, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления претензии устранить их за свой счет, либо Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков собственными силами или привлеченными третьими лицами. При нарушении установленных сроков по устранению недостатков работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. 6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ от суммы просрочки за каждый день до момента исполнения обязательства. 6.4. Кроме предусмотренных настоящим договором санкций за неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду.
6.5. Уплата пени и штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в порядке и размерах, предусмотренных законодательством РФ.
7. Особые условия:
7.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.
7.2. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьим лицам, возлагаются на стороны в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации меры по минимизации нанесенного ущерба.
7.3. На момент заключения договора вся проектная документация, необходимая для выполнения работ, передана Заказчиком Подрядчику в полном объеме.
7.4. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на произведенные работы или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
7.5. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения договора, разрешаются путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигли договоренности, разрешаются в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал", при этом стороны договорились, что:
- решение третейского суда является окончательным и не подлежит оспариванию и пересмотру;
- решение вопроса о выборе третейских судей остается на усмотрение Председателя третейского суда;
- положение "О постоянно действующем третейском суде при Некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал", список судей, положение "О третейском сборе и расходах сторон в третейском суде при Некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал", регламент третейского суда при Некоммерческом партнерстве "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный Урал" им известны.
7.7. Любые уступки прав по настоящему договору совершаемые Подрядчиком в порядке, предусмотренном ст.382-390 Гражданского Кодекса РФ, допускаются только с письменного согласия Заказчика.
8. Срок действия договора:
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
9.Обстоятельства непреодолимой силы:
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.Расторжение договора:
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению обеих сторон, либо в других случаях, предусмотренных настоящим договором
10.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке следующих случаях:
* задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
* задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, становится явно невозможным;
* если во время выполнения работы станет очевидным, что Подрядчиком нарушаются условия договора, что ведет к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией;
* аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.
10.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:
* при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;
* при неспособности Заказчика оплачивать работы по настоящему договору.
10.4. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за десять дней до расторжения договора.
10.5. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею прямые убытки.
10.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
10.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:
Проектная документация (Приложение № 1)
Техническое задание (Приложение № 2)
Сводка затрат (Приложение № 3)
Акт качества (Приложение № 4)
11. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Застройщик: ООО "Центр управления проектами"
454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 5.
ИНН 7447081450, КПП744701001
Р/с 40702810007250003075
в Тракторозаводском ф-ле ОАО "Челиндбанк"
к/c 30101810400000000711 БИК 047501711
Управляющий проектами
________________ С.С.Фаттахова
По доверенности №56/ЦУП от 01.12.2010г.
Подрядчик: ООО " "_________________________
Директор____________________________
Приложение №2 к договору №__________ от "____"_______2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на изготовление, поставку и монтаж оконных и балконных блоков из ПВХ.
Жилой дом № 17 в 34 микрорайоне Центрального района г.Челябинска.
Особые условия:
Условия изготовления:
1. Блоки оконные, двери балконные из поливинилхлоридных профилей с тройным остеклением с подоконными досками 250 мм и откосами из сэндвич-панели ПВХ, водоотливами - цвет белый.
1.2. При изготовлении изделия использовать профиль: VEKA Euroline, KBE Эталон, Thyssen Bautec, Exprof Practica, SALAMANDER 2D, RENAU Basic, Montblank Eco 60, Gealan S3000, Alaplast Ideal 2000 или профиль с аналогичными эксплуатационными показателями ГОСТ 30673-99 .
1.3. При монтаже окон руководствоваться приложением по устройству монтажных стыков СТО 99243877-3-7.1-2008 .
2. Использовать фурнитуру: MACO, ROTO, WINKHAUS, SIGENIA-AUBI или фурнитуру с аналогичными эксплуатационными показателями по ГОСТ 30777-2001 и ГОСТ 538-2001.
3.Стеклопакеты 2-х камерные отвечающие требованиям ГОСТ 24866-99.
4.Изготовление окон согласно требованиям ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99.
5.Предусмотреть: на подоконных досках торцевые заглушки; на откосах - декоративные уголки.
6.Монтаж окон производить согласно требованиям ГОСТ 30971-2002
7.Конструкция изделий должна предусматривать проветривание помещений при помощи створок с поворотно-откидным регулируемым механизмом (режимом микропроветривания). 8.Установить оцинкованные водоотливы не менее 250мм (в т.ч. на окнах с балконными блоками).
9. Особые требования к монтажному узлу:
- монтаж конструкций оконных и балконных блоков по четырем сторонам предусмотреть через переходные пластины
- в качестве пароизоляционного внутреннего слоя монтажной пены применять Сазиласт-11 или его аналог с аналогичными эксплуатационными показателями (внутри помещения), в качестве наружного гидроизоляционного защитного слоя монтажного шва (вилатерма) применять СТИЗ-А или его аналог с аналогичными эксплуатационными показателями и сверху нащельник. Требования по толщине слоев по СТО 99243877-1-7.1-2008. - низ балконных дверей: снаружи - смонтировать нащельник, внутри - порог из подоконной доски - на оконных блоках лестничной клетки откосы не выполнять - во время установки фурнитуры снять защитную пленку с профиля и подоконной доски 10.Документация на изготовление оконных и балконных блоков из ПВХ профилей (паспорта) предоставляется на каждое изделие с нумерацией квартир и помещений и должна содержать следующие данные: * способы и схемы открывания окон;
* типы и размеры применяемых усиленных вкладышей в зависимости от размеров створок, рам, импостов;
* чертежи расположения отверстий для отвода воды, осушения фальцев остекления, с указанием их числа и размеров;
* количество и расположение запирающих приборов;
* сведения о физико-механических характеристиках и долговечности ПВХ профилей;
* схема установки прокладок под остекление;
* тип и места расположения переходных монтажных пластин;
* условия регулировки приборов запирания петель;
* рекомендации по уходу за изделиями;
* реквизиты подрядчика;
* гарантийный обязательства.
Условия монтажа: Работы выполнить "под ключ".
1.Монтаж окон выполнять в соответствии с проектом Шифр 254.17.34.ЦР-10 АС по СТО 99243877-3-7.1-2008..
2.Представить на согласование Заказчику схемы монтажных узлов по монтажу оконных и балконных дверных блоков из ПВХ профилей.
3.Заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения.
4.Конструкция узлов примыкания должна обеспечивать отвод дождевой воды и конденсата наружу.
Подрядчик обязан обеспечить и нести ответственность за выполнение необходимых мероприятий по противопожарной защите и технике безопасности в период выполнения работ.
До начала работ предоставить: приказ на ответственного производителя работ; списки работников, занятых на монтаже конструкций с указанием ответственного лица и контактного телефона; доверенность на ответственного на право подписания документов, связанных с производством работ на объекте (актов, протоколов и других документов, кроме финансовых).
Перед изготовлением изделий произвести контрольные замеры оконных и балконных проемов, подоконных досок.
Перед предъявлением Заказчику актов выполненных работ сдать работы представителю Заказчика в лице инженера по управлению качеством ООО "Инженерный центр" Тадина А.Ю. (т. 8 965 856 38 62) с подписанием актов на скрытые работы. К формам КС-2; КС-3 должны прикладываться подписанные укты на скрытые работы и Акт качества для каждого этапа отдельно. Застройщик: Управляющий проектами
___________________С.С.Фаттахова (дов. №56/ЦУП от 01.12.2010г.)
Исп.Л.Н.Рязанова
90634613241
Подрядчик: Директор___________
________________________________
Приложение №3 к договору №__________ от "____"_______2011г.
СВОДКА ЗАТРАТ
На остекление оконных и балконных блоков ПВХ ж.д.17 в 34 микрорайоне
№ п/пПозицияГабариты,ммКонструктивВсего, шт.S издел., м2S общая, м2Цена, руб, Итого:7401 142,71О-11500 х 1350Две створки: одна - поворотная, вторая - поворотно-откидная3002,025607,5 2О-21500 х 600Одна створка поворотно-откидная1800,9162,0 3ДБ-12200 х 700
Балконная дверь: поворотная (низ - сэндвич утепленный)1801,54277,2 4Окна подъездные800 х 1500Две поворотные створки801,296,0 Заказчик:
Управлюший проектами С.С.Фаттахова
Подрядчик:
Директор
Исп.: Л.Н.Рязанова
Менеджер по управлению
инвестициями в строительство
8 963 461 32 41
Приложение № 4
к договору №____________ от "____"_____________ 2011 г.
АКТ №___
приёмки работ по качеству
Объект - Жилой дом № 17 в микрорайоне 34 Центрального района г.Челябинска(строительный номер) и место расположения объекта (микрорайон)Подрядчик(наименование организации, выполняющей работы на строительстве)(№ договора, дата и наименование)(Наименование этапа работ)
"_____"______________ 2010 г.
Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ (Подрядчика):
______________________________________________________________________________________________________________ (фамилия, инициалы, организация, должность)Ответственный представитель технического надзора (Инженер)
(фамилия, инициалы, организация, должность)
Ответственный представитель авторского надзора (в случае если на объекте осуществлялся авторский надзор) (фамилия, инициалы, организация, должность)а также лица, дополнительно участвующие в приемке: (фамилия, инициалы, организация, должность) (фамилия, инициалы, организация, должность) составили настоящий акт о нижеследующем: 1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)
(перечень и краткая характеристика конструкций)
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации (наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора) 3. При выполнении работ применены (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)
4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)
_______________________________________________________________________________________________________
(указываются виды скрытых работ и N актов их освидетельствования) 5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций и систем, в том числе: а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций (даты, номера, фамилия исполнителя) б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона (даты, номера, фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ) в) документы о контроле качества сварных соединений г) журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ _________________________________________________________________________________________________ 6. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации и нормативов
__________________________________________________________________________________________________ (при наличии отклонений указывается, кем согласованы, N чертежей и дата согласования) 7. Даты: начала работ _______________201_ г. окончания работ _______________ 201_ г. 8. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми /не принятыми (не нужное зачеркнуть). 9. На основании изложенного: а) разрешается использование конструкций по назначению ______; или разрешается/не разрешается (не нужное зачеркнуть) использование конструкций по назначению б) разрешается производство последующих работ: (наименование работ и конструкций)Ответственный представитель исполнителя работ (Подрядчик)
(подпись)
Ответственный представитель технического надзора (Инженер)
(подпись)
Дополнительные участники:
Фамилия, инициалы (подпись)
Фамилия, инициалы (подпись) 10. Дополнительная информация:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
11.К настоящему акту прилагаются:
_________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________
ЗаказчикПодрядчик
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
235
Размер файла
150 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа