close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № - АГЕНТСТВО ИСТ ВЕСТ

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № на производство электромонтажных работ
г. Калининград " " 200 г.
ПБЮЛ Куликов Кирилл Борисович, действующий на основании Свидетельства индивидуального предпринимателя № 305391312800016 от 08.05.2005 года, именуемый (ая ) в дальнейшем "Подрядчик", и "_________________________________________", именуемый (ая ) в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется провести электромонтажные работы на объекте Заказчика, находящегося по адресу : .................................................................................................................................... своими силами, инструментами, механизмами и материалами (ели это предусмотрено договором) , с соблюдением действующих технических условий. 1.2 Перечень и стоимость проводимых в вышеуказанном объекте работ, а при необходимости и строительных, отделочных и расходных материалов, (здесь далее по тексту - "материалов") приводятся в Приложениях к настоящему Договору и могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.
2. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
2.1. Указанные в п. 1.2. Приложения к Договору заверяются сторонами, имеют равную с ним юридическую силу и являются основанием: а) для Подрядчика - к выполнению только тех видов работ, которые указаны в Приложении № 1 (локальный сметный расчет №.................), а также к закупке и доставке только тех материалов, которые указаны в Приложении № 2 (локальный сметный расчет №................), причем стоимость материалов указывается без учета инфляции и Подрядчик не несет ответственности за изменение их реальной рыночной стоимости за период действия данного договора; б) для Заказчика - к приемке и оплате указанных видов работ и необходимых для их производства материалов. В случае 100% предоплаты стоимости материалов в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора Заказчик не несет ответственности за увеличения рыночной стоимости материалов по причине инфляции, в любых других случаях Заказчик доплачивает разницу в ценах по фактически предоставленным документам. в) если при производстве работ выявляется необходимость проведения дополнительных рабочих операций, не предусмотренных Приложением №1, или необходимость в закупке дополнительных материалов, не предусмотренных в Приложении №2 , Стороны утверждают Дополнение к Договору, в котором указывается: перечень дополнительных работ и материалов, их стоимость, сроки проведения и условия оплаты.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется: начать работы не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения денежных средств согласно п. 5.1. Договора. 3.2. Закончить работы и сдать объект Заказчику не позднее чем через ..... (......................................) рабочих дней после начала работ, о чем составляется и подписывается сторонами "Акт приемки- сдачи работ". В случае проведения дополнительных работ по Договору, срок окончания работ продлевается на суммарное количество дней, указанных в дополнительных сметах на работы. 3.3. Приемка- сдача выполненных Подрядчиком работ осуществляется поэтапно, после выполнения Подрядчиком определенных видов работ, о чем составляется и подписывается Сторонами Промежуточный "Акт приемки - сдачи". В случае отказа от подписания акта одной из сторон другая сторона делает на нем отметку и одновременно подписывает акт. Если Заказчик в течении трех дней со дня его письменного уведомления Подрядчиком об окончании срока выполненных работ, безосновательно отказывается от подписания акта приемки-сдачи, выполненная работа считается сданной и Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
Подрядчик _____________ Заказчик ____________
3.4. В случае не соблюдения Подрядчиком сроков окончания работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику претензии и взыскать с него сумму неустойки в размере 0,1% за каждый день просрочки от Сметной стоимости не завершенных работ, но не более 5% стоимости этих работ.
3.5. Подрядчик не несет ответственности за соблюдение сроков выполнения работ в случаях: а) просрочки Заказчиком текущих платежей по Договору за выполненные Подрядчиком объемы работ; б) несвоевременной оплаты или поставки Заказчиком необходимых для производства работ материалов, в случае приобретения материалов Заказчиком; в) предоставление Заказчиком непригодных, либо не соответствующих технологии работ материалов, в случае приобретения материалов Заказчиком.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется качественно и в сроки, оговоренные в п. 3.1. и п.3.2. Договора выполнить весь объем работ, указанный в Приложении №1 . 4.2. Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика: а) о непригодности или недоброкачественности материалов, полученных от Заказчика, в случае приобретения материалов Заказчиком; б) о том, что соблюдение указаний Заказчика не соответствует технологии выполнения работ, что может повлиять на качество; в) о наличии иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут повлиять на качество выполняемых работ, а именно затопления соседей верхних этажей, высокая влажность помещения в результате неисправности систем коммунального хозяйства, в результате чего происходит деформация материала а следовательно и ухудшение качества работ; действия третьих лиц и прочие обстоятельства не зависящие от Подрядчика;
4.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор и взыскать причиненные убытки, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Подрядчика, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал (в случае приобретения материалов Заказчиком), не изменит указаний о способе выполнения работ либо не устранит иных обстоятельств, влияющих на качество и сроки выполняемых работ. 4.4. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся на объекте Заказчика мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно- технического оборудования, стекол и другого имущества Заказчика, если таковое имеется. 4.5. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ, с последующим расторжением Договора, в случае задержки текущих платежей по Договору (согласно п.5.2.) , на срок более 3(трех) банковских дней. 4.6.Рабочие подрядчика обязаны соблюдать санитарные правила приема пищи и устранения пищевых отходов.
4.6. Заказчик обязуется: а) взять на себя решение всех вопросов по согласованию проведения ремонтно-строительных работ в необходимых государственных органах в случае их необходимости; б) подготовить объект для производства работ: убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента, материалов и вещей Подрядчика; в) обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика на объект Заказчика; г) обеспечить сохранность инструмента и вещей работников Подрядчика, в период их отсутствия на объекте Заказчика; исключить привлечение к работам по Договору, или иным работам на объекте Заказчика, третьих лиц или сторонних организаций, без согласования с Подрядчиком; Подрядчик _____________ Заказчик ____________
д) принять и оплатить выполненный Подрядчиком объем работ, на условиях и в сроки, оговоренные в п.5. Договора. 4.7. Заказчик имеет право расторгнуть Договор, если им были обнаружены существенные нарушения качества выполняемых Подрядчиком работ. 4.8. В случае расторжения Заказчиком Договора по объективным для него причинам, но не по вине Подрядчика, он оплачивает Подрядчику стоимость за фактически выполненные работы, и возмещает ему прямые убытки, понесенные при расторжении Договора, если таковые имеются.
4.9.В случае простоя Подрядчика по вине Заказчика, Заказчик обязуется возместить простой Подрядчику в размере 0,5% от сметной стоимости договора , за каждый день простоя.
5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА
5.1. Все расчеты по Договору за выполняемые Подрядчиком работы и приобретенные им материалы производятся согласно их стоимости, указанной в Приложениях №1 и №2. Перед началом работ Заказчик в течении трех рабочих дней с момента подписания договора, вносит аванс в размере ................... % от сметной стоимости работ и .................. % от сметной стоимости материалов. 5.2. Оплата производимых Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком поэтапно, в соответствии с промежуточными "Актами приемки-сдачи" выполненных работ. Оплата производится за фактически выполненные объёмы работ. Объёмы выполненных работ могут считаться, как в единицах измерения указанных в смете, так и в процентном отношении: объём выполненных работ к общему объёму работ по смете. а) После каждого подписания сторонами "Акта приемки-сдачи", в котором указывается сумма к оплате, Заказчик в течение 3(трех) банковских дней производит оплату указанной суммы. б) Окончательная оплата производится в день завершения работ. В случае просрочки Заказчиком платежей по Договору на срок более 3 (трех) банковских дней, он выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от задержанной к оплате суммы за каждый день просрочки. в) Аванс в размере 30% от стоимости работ учитывается при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком по каждому этапу выполняемых работ. г) Расчёт по статье "Другие расходы" производится по мере расчётов между Заказчиком и Подрядчиком по этапам, в процентном отношении, как за объем выполненных работ, так и за купленные на данный момент материалы. 5.3. При расчетах в безналичной форме фактом получения средств от Заказчика является непосредственное зачисление соответствующей суммы на расчетный счет Подрядчика.
6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в течение 12 месяцев со дня подписания Сторонами "Акта приемки - сдачи" выполненных работ, при условии правильной эксплуатации объекта. 6.2. При обнаружении дефектов в выполненной работе Заказчик вправе требовать устранение таковых. 6.3. Требования, установленные в п.6.2. , могут быть предъявлены в ходе выполнения работ или при приемке ее результата, а если дефекты невозможно обнаружить при приемке работ, то в течение гарантийного срока. 6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на те виды работ, которые были произведены с нарушением технологии - по инициативе Заказчика. Об этих видах работ составляется и утверждается Сторонами "Акт уведомления". В случае отказа со стороны Заказчика утвердить данный документ, Подрядчик имеет право приостановить выполнение работ в плоть до расторжения Договора в одностороннем порядке. Подрядчик _____________ Заказчик ____________
6.5. Подрядчик не производит устранение недостатков в следующих случаях: а) после истечения гарантийного срока; б) если недостатки вызваны неправильной эксплуатацией объекта; в) при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий; г) если недостатки вызваны некачественными строительными материалами предоставленными Заказчиком, если таковые имеются; 6.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенных работ Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплачивает экспертизу сторона, против которой вынесено решение экспертизы. 6.7. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах: для Заказчика, и для Подрядчика. Все дополнения, приложения, акты, соглашения и другие документы, составленные и подписанные Сторонами со ссылкой на Договор, имеют равную с ним юридическую силу и являются обязательными для исполнения Сторонами.
6.8. Споры возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Калининградской области в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:ЗАКАЗЧИК:
ПБЮЛ Куликов К.Б.
(ксерокопия паспорта и др. документы прилагаются)
Св-во 578 от 12.01.2001г.
ЕГРНИП № 305391312800016 от 08.05.2005г.
ИНН 391000077748
236015 Россия г. Калининград, а/я 289
СБЕРБАНК РОССИИ №8626/01727
БИК 042748634 ИНН 7707083893 КПП 390602001
К/с 30101810100000000634
Р/с 42307810020010136775
ОКВЭД 45.31, 60.21.14, 63.11, 63.30, 63.40, 70.30, 74.11,
ОКОНХ 71500, 91620, 91800, ОКПО 61878136
Тел (4012) 778374, 761545, моб. +79062155546
http://www.coewg.narod.ru/el_ops.htm
http://www.coewg.narod.ru/resume_ops.htm
____________________ Куликов К.Б.
М.П.
.
Пример заполнения платежного поручения:
0401060Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № Дата Вид платежа Сумма прописьюДвенадцать тысяч сто рублей 00 копеекИНН3907042311 КПП390601001 Сумма Сч.№ Плательщик Филиал № 3938 ЗАО ВнешторгбанкБИК Сч. № Банк плательщикаСБЕРБАНК РОССИИ №8626/01727БИК042748634Сч. №Банк получателяИНН7707083893КПП 390602001Сч.№42307810020010136775ПБЮЛ Куликов К.Б. ЕГРНИП № 305391312800016 от 08.05.2005г. Вид оп. Срок плат. Наз. пл. Очер. плат. ПолучательКод Рез. поле Назначение платежа
Услуги (работы) согласно договора № ___ от " ___ " ______________ 2009
Подписи Отметки банка М.П. Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.01.2000 №46СЧЁТ-ФАКТУРА № ________________ ОТ ________________________ 200___ гПоставщик АГЕНТСТВО ИСТ ВЕСТПБЮЛ Куликов К.Б. ЕГРИП № 305391312800016 от 08.05.2005Адрес: 236015 Калининград а/я 289Тел/факс (4012) 778374, 761545 E-Mail: coewg@mail.ruИдентификационный номер поставщика (ИНН) 391000077748Грузоотправитель и его адрес: Он жеГрузополучатель и его адрес: _________________________________________________________К платёжно-расчётному документу № ________________ от ________________________________Покупатель: ________________________________________________________________________Адрес: _____________________________________________________________________________Телефон __________________ Факс ___________________ e-mail: ___________________________Идентификационный номер покупателя (ИНН) __________________________Дополнение (условия оплаты по договору(контракту), способ отправления и т.д. ___________________________СБЕРБАНК РОССИИ №8626/01727 БИК 042748634 ИНН 7707083893к/сч 30101810100000000634 р/сч 42307810020010136775 Куликов Кирилл БорисовичВ платежном поручении в поле назначения платежа указать:
Р/с 42307810020010136775
Услуги (работы) согласно договора № ___ от " ___ " ______________ 2009
Услуга / товар измеренияКол- во ЦЕНА СУММА Ставка Сумма Всего НДС НДС с НДС Всего к оплате Руководитель организации ________________________________ / Куликов К.Б. /Главный бухгалтер _______________________________________ / _____________________________ /Выдал ____________________________________________________________ (подпись ответственного лица от поставщика) М. П. М.П.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
28
Размер файла
270 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа