close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № - СНТ - Новоропшинское

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № 50/05-14
г. Санкт Петербург " 15 " мая 2014г.
СНТ "Новоропшинское", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя правления Готлиб Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и ООО "ЭПК", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Дяченко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленный срок по Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям (временно на период строительства) к заявке №14-10174 от 11.04.14г. к Договору №ОД-ГтЭС-15580-11/31617-Э-10 от 21.12.2011г., выданным филиалом ГтЭС ОАО "Ленэнерго", выполнить проектные и электромонтажные работы по присоединению к электрическим сетям земельного участка СНТ "Новоропшинское" по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Ропшинское СП", п. Новая Ропша, сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
1.2 Работы выполняются Исполнителем, и оплачивается Заказчиком по этапам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору. 1.3 Характеристики, сроки выполнения, цена каждого вида работы определены в сметном расчете (Приложение №2) и в Перечне этапов, стоимости и сроков выполнения работ (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Заказчик обязан:
2.1.1. Принять и оплатить работу согласно условиям Договора.
2.1.2. Осуществлять в установленные Договором сроки проверку выполнения работ по объему и качеству.
2.2 Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3 Заказчик обязан предоставить Исполнителю пакет документов для заключения договора продажи электричества с ОАО "ПСК", а именно: - копию Устава
- копию свидетельства ЕГРЮ
- копию свидетельства ОГРН
- протокол собрания о назначении председателя
- свидетельство о регистрации права на земельный участок
Все копии документов должны быть заверены Исполнителем. 2.4 Заказчик обязан оказывать Исполнителю содействие в случаях, когда таковое необходимо.
2.5 Заказчик обязан выдать уполномоченным представителю (представителям) Исполнителя соответствующую нотариально заверенную доверенность (доверенности) на совершение действий, необходимых для надлежащего выполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, за исключением случаев, когда таковая не требуется.
2.6 Исполнитель обязан:
2.6.1. Передавать Заказчику объем выполненных работ в количестве и надлежащего качества в сроки, предусмотренные Договором, при соблюдении Заказчиком его условий.
2.6.2. Передача объема выполненных работ осуществляется Исполнителем в месте ее проведения.
2.7 Исполнитель начинает выполнение работ после исполнения Заказчиком своих обязательств, являющихся необходимым условием для начала выполнения работ.
2.8 Срок выполнения работ указывается в Приложении №1 и устанавливается с момента поступления аванса на расчётный счёт Исполнителя. 2.9 При нарушении Заказчиком сроков оплаты и (или) сроков предоставления необходимых исходных материалов, срок исполнения заказа согласовывается Сторонами дополнительно.
2.10 Заказчик имеет право внести изменения в настоящий договор и исходные материалы в том случае, если он согласует их с Исполнителем в письменной форме до начала выполнения работ или этапа работ. Соответствующие изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением.
2.11 При исполнении обязательств по Договору Стороны обязуются не нарушать имущественные права третьих лиц.
2.12 Заказчик несет ответственность за соблюдение прав на интеллектуальную собственность (объекты авторского, смежного, патентного права, и прочее) при использовании предоставленных Исполнителю исходных материалов.
3. КАЧЕСТВО РАБОТ
3.1 Работа, выполняемая по Договору (дополнительному соглашению), должна соответствовать утвержденным Заказчиком Техническим Заданием.
3.2 Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ, и порядка проведения Работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ
4.1 Цена выполняемых работ является договорной, определена в Приложении №1 к настоящему договору и изменению не подлежит.
4.2 Оплата за выполненные работы производится по этапам, указанным в Приложении №1.
4.3 До начала работ Заказчик производит выплату аванса в размере 70% от стоимости поставки материалов и электромонтажных работ (этапы II, III, IV) на расчётный счёт Исполнителя, а именно 776 300 (семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек. 4.4 После выполнения электромонтажных работ Заказчик производит выплату остатка в размере 25% от стоимости этих этапов, а именно 277 250 (двести семьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
4.5 После заключения договора с ОАО "ПСК" Заказчик производит выплату остатка в размере 5% от стоимости электромонтажных работ, а именно 55 450 (пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
4.6 Окончательная оплата за выполненные этапы работ производится Заказчиком после подписания сторонами Акта выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), в течение 5 (пяти) банковских дней.
4.7 Моментом исполнения обязанностей Заказчика по оплате работ считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.8 В случае внесения Заказчиком исправлений и дополнений после подписания настоящего договора, существенно изменяющих объем и структуру выполняемых работ Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком увеличить стоимость работ на сумму расходов, связанных с изменившимися условиями, что оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1 Датой начала работ является зачисление аванса на расчетный счет Исполнителя. 5.2 Сдача и приемка выполненных работ производится по этапам, согласно Приложения №1, с оформлением Акта выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
5.3 Заказчик, в течение 3 (трёх) рабочих дней, обязан подписать "Акт выполненных работ" либо передать Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки выполненных работ.
5.4 При обнаружении недостатков выполненных работ, претензии принимаются Исполнителем не позднее гарантийного срока, с обязательным предоставлением Исполнителю письменной Претензии с указанием вида и объема недостатков.
5.5 В случае не предъявления Заказчиком письменных претензий в порядке и сроки, оговоренные в настоящем разделе Договора, считается, что работы выполнены Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, работы приняты Заказчиком по количеству, качеству в момент подписания документов.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1 Гарантийный срок эксплуатации результата Работ устанавливается 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.
6.2 В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ составляется двухсторонний акт. Для составления акта Исполнитель обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Исполнителю.
6.3 Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.
6.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Исполнителем при выполнении работ, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и дополнительного соглашения, которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, такие как правительственные меры, стихийные бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, иные природные явления), забастовки, восстания, социальные конфликты и другие, препятствующие выполнению договорных обязательств.
7.2 Сторона при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана немедленно информировать об этом другую Сторону в письменной форме в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента их возникновения с приложением соответствующих документов. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку сроков истечения их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору. В случае несвоевременного извещения Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основании для невыполнения своих обязательств по Договору.
7.3 О прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна немедленно сообщить другой Стороне, при этом она должна указать срок, в который предполагает полностью исполнить свои договорные обязательства.
7.4 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5 В случае если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют более 3 (трех) месяцев, Стороны проводят переговоры с целью определения целесообразности и порядка дальнейшего исполнения договорных обязательств.
8. САНКЦИИ
8.1 В случае задержки выполнения этапов работ по настоящему Договору по причинам, целиком зависящим от Исполнителя, при этом не форс-мажор, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы работ за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости просроченного этапа работ. 8.2 В случае нарушения сроков оплаты этапов работ, установленного настоящим Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день, но не более 5% от суммы просроченного платежа по этапу выполненных работ. 8.3 Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные законодательством или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, письменной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушений и заявляемые в связи с нарушениями требования.
8.4 Начисление неустойки, предусмотренной Договором, для целей налогового учета, производится исключительно по факту и на дату признания указанных санкций виновной Стороной. Под признанием санкций виновной Стороной понимается либо оплата виновной Стороной неустойки, на основании предоставленной второй Стороной претензии, либо вступившее в силу решение суда.
8.5 Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по этапу и Договору в полном объеме.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке.
9.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой были допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его Приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
9.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с обязательным последующим предоставлением оригинала документа.
9.4 При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех обязательств, указанных в настоящем Договоре.
10.2 Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3 Изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны от имени обоих Сторон уполномоченными на то лицами.
10.4 При заключении Договора Стороны определяют своих представителей, уполномоченных направлять Заявки, оформлять Заказы к исполнению, подписывать дополнительные соглашения и принимать выполненную работу.
10.5 Прекращение срока действия Договора не влечет за собой прекращение обязательств обеих Сторон до полного их исполнения и не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
10.6 Стороны обязаны письменно информировать друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней об изменении наименования, адресов и банковских реквизитов, прекращении полномочий представителей Сторон.
10.7 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение №1 - Перечень этапов, стоимости и сроков выполнения работ
Приложение №2 - Сметный расчет 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО "ЭПК"
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, лит. А, пом. 3-Н
ИНН 7810837632 КПП 781001001
р/с 40702810506000000125 в Санкт-Петербургский ф-л ОАО "Промсвязьбанк" г. Санкт-Петербург
к/с 30101810000000000920 БИК 044030920
Заказчик:
СНТ "Новоропшинское"
188514, г. Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинская волость, п. Новая Ропша, массив садоводств Новая Ропша
ИНН 4720016253 КПП 472001001
р/с 40703810855140103880 в Северо-Западном Банке ОАО "Сбербанк России"" ОСБ №1892 к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:Заказчик:
Генеральный директорПредседатель правления ООО "ЭПК"СНТ "Новоропшинское"
_______________ /_Дяченко В.Н._/ ________________ /_Готлиб А.А._/
м.п.м.п. Приложение №1 к Договору № 50/05-14
от " 15 " мая 2014г. Перечень
этапов, стоимости и сроков выполнения работ
Этапы работНаименование работСтоимость работ с НДССроки выполнения работIПроектные работы015 рабочих днейIIПоставка материалов684 658 руб. 00 коп.10 рабочих днейIIIСтроительство ВЛз-10 кВ, согласно Приложения №2
395 522 руб. 00 коп.15 рабочих днейIVРеконструкция РУ-0,4 кВ МТП-250/10/0,4 кВ, согласно Приложения №228 820 руб. 00 коп.2 рабочих дняVОформление документации:
- исполнительная документация
- акт проверки выполнения заявителем технических условий и осмотра узла учета
- справка о выполнении технических условий
- Акты раздела эксплуатационной и балансовой принадлежности сторон
- паспорт - протокол
- акт технологического присоединения
- - формирование пакета документов для заключения договора с ОАО "ПСК", ОАО "Оборонэнерго" 015 рабочих днейI - V Итого:1 109 000 руб. 00 коп.57 рабочих дней
Общая стоимость работ по договору составляет: 1 109 000 (один миллион сто девять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС: 169 169 (сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 коп.
Примечание:
Период, с момента сдачи документов Исполнителем в ОАО "Ленэнерго" для выполнения Акта технологического присоединения, до его получения, не включается в срок выполнения работ по оформлении документации. Протокол испытаний электроустановок и акт допуска объекта в эксплуатацию Ростехнадзора Заказчик выполняет самостоятельно и предоставляет Исполнителю. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные работы по этапам свыше 5 (пяти) банковских дней после предоставления счёта и счёта-фактуры Исполнителем Заказчику, Исполнитель в праве задержать соответственно срок выполнения последующих этапов работ.
Исполнитель:Заказчик:
Генеральный директорПредседатель правления ООО "ЭПК"СНТ "Новоропшинское"
_______________ /_Дяченко В.Н._/ ________________ /_Готлиб А.В._/
м.п.м.п. ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________ ЗАКАЗЧИК ______________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
240
Размер файла
86 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа