close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Электромонтаж

код для вставкиСкачать
 117556, г. Москва, ул. Нахимовский проспект., д. 1, корп. 2
Тел.: (495) 798-38-79 Тел./Факс: (495) 798-38-79
www.mirve.ru e-mail: mirve@yandex.ru
ДОГОВОР ПОДРЯДА № __
на проведение электромонтажных работ
г. Москва"____" ___________ 2013 г. ООО "ФОРЭЛ", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Павловского Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик в рамках настоящего договора обязуется:
- выполнить подрядные электромонтажные работы по энергоснабжению помещения (______________), расположенного по адресу_____________________________________, именуемого в дальнейшем "Объект" в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим договором оплатить и принять закупленные материалы и выполненные Подрядчиком работы.
1.3. Подрядчик несет риск повреждения или гибели материалов до момента принятия их Заказчиком. 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.
2.1.2. Осуществить оплату, в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными настоящим договором.
2.1.3. По заявке Подрядчика обеспечить отключение действующих линий и других коммуникаций по условиям правил технической безопасности.
2.1.4. Принять и обеспечить надлежащие условия хранения материалов в период от приема и до момента начала выполнения работ.
2.1.5. Присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время приема материалов и приема выполненных работ.
2.1.6. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и при отсутствии в них недостатков принять выполненные работы. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику и внести перечень выявленных недостатков в соответствующий акт.
2.1.7. Обеспечить Подрядчику свободный доступ в помещение для выполнения монтажных работ в течение всего срока выполнения работ.
2.1.8. Обеспечить Подрядчику возможность производить монтажные работы. Возможность проведения монтажных работ определяется Подрядчиком.
2.1.9. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объеме и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим договором, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения.
2.1.10. Подписать Акт о проведении Дополнительных (непредвиденных) работ, и оплатить стоимость этих работ в соответствии с условиями настоящего договора и Сметой на непредвиденные работы, в случае, если во время выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором, возникает необходимость в дополнительных (непредвиденных) работах, связанных с обстоятельствами, независящими от Подрядчика, но которые, в том числе, могут повлиять на качество и безопасность выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. При этом срок выполнения работ по настоящему договору переносится на количество дней, требуемых для оплаты и выполнения непредвиденных работ.
2.1.11. Обеспечить надлежащие условия хранения материала и инструмента Подрядчика, гарантирующие его сохранность и комплектность, в нерабочее время в период проведения электромонтажных работ.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Изменить условия настоящего договора или отказаться от договора в любой момент до подписания Акта выполненных работ, при условии возмещения Подрядчику расходов, понесенных им до момента получения от Заказчика уведомления об изменении договора или отказа от его исполнения, а также возместить понесенные Подрядчиком убытки, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
2.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Выполнить все подрядные работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать результат выполненных работ Заказчику.
2.3.2. Производить подрядные работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами.
2.3.3. Производить самостоятельно технический надзор над проведением электромонтажных работ силами отдела технического контроля.
2.3.4. Поставить на объект материалы, необходимые для выполнения подрядных работ.
2.3.5. Согласовать с Заказчиком производителей поставляемого оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий.
2.3.6. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности во время выполнения работ.
2.3.7. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые могут повлиять на качество и безопасность выполняемых работ и не зависят от Подрядчика, в том числе о необходимости проведения дополнительных (непредвиденных работ) и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами.
2.3.8. Вывезти в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ за пределы территории объекта свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.
2.4.2. Не приступать к выполнению работы, перенеся срок выполнения работы, а начатую работу приостановить, в случае если Заказчик не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательства, предусмотренные п.п. 2.1.2, 2.1.7-2.1.9 настоящего договора.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных ему затрат, в случае если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и безопасность выполняемых работ, в том числе о необходимости проведения дополнительных (непредвиденных) работ, не предпримет самостоятельных мер для их устранения или откажется от оплаты дополнительных (непредвиденных) работ, необходимых для качественного исполнения Подрядчиком условий настоящего договора.
2.4.4. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц, при этом ответственность за действия третьих лиц в рамках настоящего договора перед Заказчиком несет Подрядчик.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Черновой этап электромонтажных работ по настоящему договору должен быть закончен в течение _________________ рабочих дней с момента его начала.
3.2. Чистовой этап электромонтажных работ по настоящему договору должен быть закончен в течение __________________ рабочих дней с момента его начала.
3.3. В случае обнаружения после начала работ по монтажу необходимости в проведении дополнительных (непредвиденных) работ, возможность которых предусмотрена п. 2.1.10 настоящего договора, сроки монтажа увеличиваются на время, необходимое на их выполнение.
4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Сумма настоящего договора составляет _____________________________ руб. (____________________________________________ рублей 00 копеек) и включает в себя стоимость работ.
4.1.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит оплату в размере ____________________________,00 руб. (________________________________________ рублей 00 копеек), что составляет не менее 30% от стоимости электромонтажных работ, Подрядчику до начала производства работ.
4.1.2. После выполнения чернового этапа электромонтажных работ и на основании подписанного промежуточного Акта выполненных работ, Заказчик вносит оплату в размере 50% от стоимости электромонтажных работ, что составляет _________________________________,00 руб. (______________________________________ рублей 00 копеек)
4.1.3. Оставшуюся часть денежных средств в размере 20% от стоимости электромонтажных работ, что составляет ___________________________ руб. (_____________________________________ рублей 00 копеек) Заказчик оплачивает при подписании Акта выполненных работ.
4.1.4. В случае изменения или нарушения сроков выполнения работ, в том числе простоя в течение более 3-х (трех) рабочих дней по вине Заказчика, или по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает часть денежных средств по факту выполненных работ в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ, составленного с учетом и в объеме фактически произведенных работ.
4.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика или безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик обязан осуществить предоплату, предусмотренную п. 4.1.1 в течение 3-х (трех) банковских дней после подписания настоящего договора.
4.3. В случае безналичной оплаты Заказчик самостоятельно оплачивает услуги по безналичному перечислению денежных средств (комиссионное вознаграждение банка, и т.п.).
4.4. Обязательство Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента внесения денежных средств в кассу Подрядчика или зачисления денежных средств на его расчетный счет при безналичной форме оплаты. Факт оплаты подтверждается соответствующими документами.
4.5. В стоимость работ по настоящему договору входит доставка и разгрузка необходимых материалов.
4.6. В случае необходимости проведения Подрядчиком по согласованию с Заказчиком дополнительных (непредвиденных) работ, предусмотренных п. 2.1.10 настоящего договора, Заказчик осуществляет оплату таких работ в соответствии с подписанными сторонами актом и сметой на условиях п.п. 4.1.1-4.1.4. настоящего договора.
5. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ
5.1. В случае невозможности принять материалы в согласованные сторонами сроки, Заказчик обязан предупредить об этом Подрядчика не позднее 2-х дней до согласованной сторонами даты доставки.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Приемка материалов, доставленных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в день доставки.
6.2. С момента приемка материалов, ответственность за сохранность, целостность и комплектность всех материалов, несет Заказчик.
6.3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется Заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней после окончания работ путем подписания сторонами Акта выполненных работ .
6.4. При приеме материалов и выполненных работ Заказчик лично либо его уполномоченный представитель в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика обязан осмотреть материалы и результат выполненных работ на предмет претензий к их внешнему виду и наличия явных недостатков.
6.5. При отсутствии претензий Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять выполненные работы и подписать соответствующий акт.
6.6. В случае обнаружения недостатков, Заказчик обязан заявить Подрядчику о наличии таких недостатков и внести перечень выявленных недостатков в соответствующий акт. Устранение недостатков производится Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6.7. Заказчик, подписавший соответствующий акт без проверки, не вправе предъявлять Подрядчику претензии по недостаткам, которые могли быть установлены при обычном способе приема (явные недостатки).
6.8. В случае немотивированного отказа одной из сторон от подписания акта, в акте делается соответствующая отметка, и он подписывается другой стороной. В случае если сторона, не подписавшая Акт, в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента отказа не предоставит мотивированное обоснование своего отказа, Акт считается подписанным обеими сторонами, а обязательства по договору исполненными надлежащим образом.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.2. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
7.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты (недостатки), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 7.5. Для оценки обнаруженных дефектов (недостатков) и участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
7.6. Если в результате проверки будет установлено что дефекты (недостатки) возникли вследствие обстоятельств, за которые Подрядчик не отвечает, Заказчик обязан возместить Подрядчику расходы, согласно утвержденным расценкам.
7.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта третьими лицами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.
9.2. Наступление обстоятельств по п.9.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.
9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 (десяти) дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.
9.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия - в арбитражном суде г. Москвы.
10.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения гарантийного срока, указанного в п.7.3. 11.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.
11.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более 10 (десяти) рабочих дней.
11.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 11.2. или п. 11.3., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Подрядчик обязан предоставить документы на право выполнения работ по настоящему Договору. 12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
12.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
12.4. В течение действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик
Подрядчик
ФИО: ООО "ФОРЭЛ"ИНН: 7716575475КПП: 771801001Паспорт: серия № Выдан: Юридический адрес: 107076, г. Москва, Колодезный пер., д.2, корп. 1Банковские реквизиты: Адрес: Р/сч.: 40702810738290111609 в Московский банк Сбербанка России ОАО г. МоскваК/сч.: 30101810400000000225БИК: 044525225
_______________________ Генеральный директор _______________________ Павловский М.А.
М.П.М.П.
5
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
73
Размер файла
84 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа