close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Проект договора на электромонтажные работы в помещениях

код для вставкиСкачать

ДОГОВОР № _________
Санкт-Петербург "___" _______________ 2011 г.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства" (ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Первого заместителя генерального директора И.А.Тянутова, действующего на основании Доверенности № 134-Д от 01.08.2012 г., с одной стороны, и _____________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы по реконструкции на электроустановке Объекта (под электроустановкой понимается система электроснабжения помещений, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, д. 105, литер А) расположенной по адресу: Санкт - Петербург, набережная р. Фонтанки, д. 105, литер А: ГРЩ-1 - помещение 18Н (ч.п. 8) (№ 101): ГРЩ-2 - помещение 11Н (ч.п. 10) (столярная мастерская) (далее по тексту - "Объект"), согласно Приложению № 1 к Договору (Локальная смета):
1.1.1. Электромонтажные работы по реконструкции ГРЩ1 (Р =70 кВА) на основании Проекта реконструкции ГРЩ 1 (Р= 70 кВА) (далее по тексту - рабочий проект), разработанного по договору № 13/05-11 от 13 мая 2011 г с ООО "ЭМПИ".
1.1.2. Электромонтажные работы по реконструкции ГРЩ2 (Р = 54 кВА) на основании Проекта реконструкции ГРЩ 2 (Р= 54 кВА) (далее по тексту - рабочий проект), разработанного по договору № 13/05-11 от 13 мая 2011 г с ООО "ЭМПИ".
1.1.3. Электромонтажные работы по ревизии существующих электрощитов.
1.1.4. Электромонтажные работы по реконструкции электрической сети Объекта (выполнение Технических условий Адмиралтейского РЖА № 216 от 28.02.2011 г. (Приложение № 3 к настоящему Договору, полученные в соответствии с п.2.2 Технических условий ОАО "Ленэнерго" от 31.05.2011 на основании договора № ОД-СПб-7749-11/28000-Э-10 от 04.08.2011).
1.1.5. Пусконаладочные и электроизмерительные работы на электроустановке Объекта.
1.2. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора (выполнения работ, получения необходимых согласований или сдачи результатов работ в надзорные инстанции) возникнет необходимость внесения изменений в проектную или исполнительную документацию, проведение дополнительных электромонтажных или электротехнических работ на основе измененной документации, то внесение данных изменений и осуществление на их основе дополнительных работ и связанные с этим последующие согласования в надзорных инстанциях, осуществляется с использованием материалов Подрядчика, а стоимость таких работ - включена в общую стоимость настоящего Договора.
1.3. Работы по Договору будут выполняться собственными силами с использованием материалов Подрядчика, имеющие сертификаты, удостоверяющие их качество.
1.4. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ и Санкт-Петербурга предусмотренные настоящим Договором монтажные работы подтверждается следующими документами:
- Свидетельство № _______________________ о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Некоммерческим саморегулируемым партнёрством организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство "Региональное строительное объединение".
- Свидетельство о регистрации электролаборатории № __________________________.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стороны договорились, что общая стоимость работ по настоящему Договору, в соответствии с Локальной сметой, составляет ______________________________.
2.2. Указанная в п.2.1 стоимость работ определена на весь срок действия настоящего Договора и может быть изменена только в случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ. 2.3. Оплата по данному Договору осуществляется в следующем порядке: 2.3.1. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком счёта от Подрядчика Заказчик должен перечислить на расчётный счёт Подрядчика 40 (Сорок) % стоимости работ по Договору, что составляет ________________________, в том числе НДС 18 % - ______________________________.
2.3.2. Завершающий платёж в размере 60-ти (Шестидесяти) % от стоимости работ по Договору, что составляет _____________________________, осуществляется Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней после завершения полного объёма работ и подписания обеими Сторонами Актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также получение Заказчиком от Исполнителя Акта допуска в эксплуатацию электроустановки в МТУ Ростехнадзора по СЗФО, документов, подтверждающих сдачу электроустановки в ОАО "ПСК", переоформленных в ОАО "ПСК" приложений к договору № 24213 от 01.01.2005 с ОАО "ПСК", касающихся увеличения разрешенной мощности, и всех необходимых для этого документов, а также документов, указанных в п.3.2 Договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по Договору:
3.1.1. Датой начала выполнения работ является дата перечисления на расчётный счёт Подрядчика авансового платежа.
3.1.2. Срок выполнения работ, согласно Календарному графику производства работ (Приложение № 2 к Договору), составляет: 6 месяцев с начала выполнения работ.
В случае задержки Заказчиком перечисления авансового платежа Подрядчику срок выполнения работ продлевается соразмерно этому периоду.
3.2. Подрядчик сообщает Заказчику о факте окончания выполнения работ и передает Заказчику на подписание в 2-ух (Двух) экземплярах Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также по Акту приема-передачи следующие отчётные документы:
- исполнительная документация по реконструкции ГРЩ1 (Р =70 кВА) - 4 экземпляра;
- исполнительная документация по реконструкции ГРЩ2 (Р =54 кВА) - 4 экземпляра;
- Протокол испытаний электроустановки - 2 экземпляра.
- Акт допуска в эксплуатацию электроустановки в МТУ Ростехнадзора по СЗФО, - документы, подтверждающих сдачу электроустановки в ОАО "ПСК".
- переоформленные в ОАО "ПСК" приложений к договору № 24213 от 01.01.2005 с ОАО "ПСК", касающихся увеличения разрешенной мощности, и всех необходимых для этого документов.
3.3. Заказчик в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 и отчётной документации проверяет результаты выполненных работ на их соответствие условиям настоящего Договора. Если результат выполненных работ удовлетворяет Заказчика, то Заказчик подписывает Акт о приёмке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат и возвращает Подрядчику по одному экземпляру указанных документов. 3.4. Если результат выполненных работ не удовлетворяет Заказчика, то Заказчик излагает свои мотивированные возражения с соответствующими обоснованиями в письменном виде с отказом от подписания Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3 и предоставляет свои мотивированные возражения Подрядчику. В этом случае Заказчик и Подрядчик подписывают Акт об устранении недостатков, в котором указывают перечень недостатков в результатах выполненных работ и срок устранения каждого недостатка. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет. По окончании устранения недостатков производится повторная сдача-приемка результатов выполненных работ. 3.5. Если в течение установленного в пункте 3.4. настоящего Договора срока Заказчик не возвратит Подрядчику подписанный со своей стороны экземпляр Акта по форме КС-2 и Справки по форме КС-3 или не предоставит указанные письменные мотивированные возражения, то результаты выполненных работ считаются принятыми Заказчиком, Акт по форме КС-2 и Справка по форме КС-3 - подписанными Заказчиком, а стоимость работ подлежит оплате Заказчиком.
3.6. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему Договору устанавливается равным 12 (двенадцати) месяцам.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, с даты подписания Акта по форме КС-2, Справки по форме КС-3, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.
Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить работы, определенные настоящим Договором, в соответствии с технической документацией, техническими условиями, СНиП и в сроки, установленные настоящим Договором. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:
* Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85;
* Естественное и искусственное освещение СНиП 23-05-95;
* СНиП 3.04.01-87 "Изоляция и отделочные покрытия" Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. №280;
* ГОСТ 12.1.04-91 "Пожарная безопасность. Общие требования";
* СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" приняты и введены в действие с 1 января 1998г. постановлением Минстроя России от 13.02.97г. №18-7;
* СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" утверждены постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991г. №26 от 30 апреля 1993г. N18-12 и изменением N3, утвержденным постановлением Госстроя России от 26 января 1999г. №4;
* Федеральный Закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности";
* СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №80;
* Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра "Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге".
4.2. При производстве работ нести ответственность за обеспечение и соблюдение требований охраны труда, норм техники безопасности (согласно Правилам техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах, утвержденных Министерством специального строительства и монтажных работ СССР 24 мая 1990г.), пожарной безопасности, электробезопасности, природоохранного законодательства, санитарных норм и правил и иных нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ.
4.3. Обеспечить присутствие на Объекте своего полномочного представителя на весь срок проведения работ по настоящему Договору. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен Подрядчиком.
4.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.5.Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность.
4.6. В случае обнаружения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, незамедлительно сообщить об этом Заказчику. 4.7. В случае, если в ходе взаимодействия с надзорными инстанциями, указанными в п. 2.3.2 Договора, возникнет необходимость внесения соответствующих изменений в проектные или исполнительные документы, проведение дополнительных работ на основе измененной документации, то внесение данных изменений и осуществление на их основе дополнительных работ осуществляется из материалов и за счет Подрядчика.
4.8. Содержать рабочие места, подходы и проезды к ним в чистоте и порядке, своевременно очищать от мусора, не загромождать складируемыми материалами и конструкциями.
4.9. Обеспечить бесперебойность электроснабжения с учетом графиков отключений и применением временных схем и устройств за счет собственных средств.
Подрядчик вправе:
4.10. Не приступать к производству работ, а начатые работы приостановить, а также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по Договору: внести авансовый платеж, принимать результаты выполненных работ, оказывать содействие по исполнению Договора.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
5.1. Своевременно производить выплаты, согласно разделу 2 Договора. 5.2. В период выполнения работ назначить приказом своих представителей на Объекте и ответственных лиц за осуществление контроля и технического надзора за выполнением работ, о чем письменно сообщить Подрядчику с указанием об их назначении, полномочиях и правах на подписание документов. Для осуществления контроля и технического надзора за производством работ представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения. 5.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ. 5.4. В процессе выполнения работ давать распоряжения Подрядчику в отношении:
- замены некачественных материалов или оборудования, обнаруженных при производстве работ либо во время проверки или испытаний;
- устранения дефектов, повреждений и недостатков в производстве работ;
- соблюдения санитарных и противопожарных правил, а также соблюдения порядка и техники безопасности на Объекте, в соответствии с актом-допуском и графиком совмещённых работ (если таковые будут). 5.5. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.6. Предоставить место для размещения временных сооружений Подрядчика.
Заказчик вправе:
5.8. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, при условии, что своими действиями он не будет вмешиваться в деятельность Подрядчика и создавать препятствия для выполнения работы.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых они не несут ответственность, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, военные действия любого характера, издание органами государственной власти и местного самоуправления нормативных актов, затрагивающих интересы сторон по настоящему договору и препятствующие выполнению предмета настоящего Договора.
6.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана в течение 7-ми (Семи) дней с момента наступления подобных обстоятельств информировать другую Сторону, а также при необходимости предоставить документ, удостоверяющий наличие таких обстоятельств непреодолимой силы, выданный уполномоченным органом.
6.4. Если выполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, невозможно вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы более 3-Х (Трех) месяцев, то Стороны имеют право вступить в переговоры для внесения изменений в условия настоящего Договора для устранения подобных обстоятельств, либо расторгнуть настоящий Договор.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик при наличии письменной претензии Заказчика, обязан уплатить Заказчику пени, исчисляемые в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены невыполненных в установленный срок работ. При этом общая сумма пени не может превышать 10-ти (Десяти) % от стоимости работ по Договору.
7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, предусмотренного п. 2.3.2 Договора, Заказчик при наличии претензии от Подрядчика, оформленной в письменно виде, обязан уплатить Подрядчику пени, исчисляемые в размере 0,1% за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа. При этом общая сумма пени не может превышать 10-ти (Десяти) % от стоимости работ по Договору. 7.3. Уплата пени не освобождает Стороны от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Информация, ставшая доступной Сторонам в процессе исполнения настоящего Договора является информацией ограниченного доступа, в том числе к ней относится:
* информация о данном Договоре и о результатах работы по нему;
* информация о технических и программных возможностях Сторон;
* информация о кредитно-финансовом положении Сторон;
* информация о документообороте Сторон;
* нормативно-технологическая документация Сторон;
* персональные данные.
8.2. Сторона, получившая доступ к информации ограниченного доступа, обязана использовать эту информация только в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить конфиденциальность и безопасность этой информации в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего раздела о конфиденциальности в течение всего срока действия Договора и после его истечения.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением или толкованием настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
10.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- нарушения Подрядчиком срока начала работ более чем на 30 (Тридцать) суток по причинам, не зависящим от Заказчика;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
10.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:
- нарушения Заказчиком сроков оплаты работ более чем на 30 (Тридцать) суток по причинам, не зависящим от Подрядчика; - в иных случаях, установленных действующим законодательством.
10.3. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой Стороне за 5 (Пять) рабочих дней до даты расторжения. 11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-ух (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания Договора вся предварительная переписка и другие договоренности между Сторонами утрачивают силу.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они исполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
Приложения: № 1.: Локальная смета.
№ 2.: Календарный график производства работ № 3.: Технические условия Адмиралтейского РЖА № 216 от 28.02.2011.
ЗАКАЗЧИК:
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство":191011, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3
ИНН 7825402384 / КПП 783450001 Р/сч. 40602810535000002097 ОАО "Банк Санкт-Петербург", доп. офис Инвестрбанк
ОКПО 49015740 ОГРН 1027809228116
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ПОДРЯДЧИК: Первый заместитель генерального директора
ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство"
_______________ И.А.Тянутов _________________ /_______________/
7
ЗАКАЗЧИК: _________________ ПОДРЯДЧИК: ___________________
ПРОЕКТ
ЗАКАЗЧИК: ________________ ПОДРЯДЧИК: __________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
209
Размер файла
124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа