close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № ____/09 - Тюменская энергосбытовая компания

код для вставкиСкачать
 ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
г. ________________ "__" _____ 20__г.
Открытое акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________________________________, действующей на основании Доверенности ____________________________________, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Прибор учета электрической энергии (прибор учета) - электроизмерительный прибор, предназначенный для учета потребленной электроэнергии.
1.2. Объект - комплектная трансформаторная подстанция, мощностью до 1000кВа, принадлежащая Заказчику. 1.3. Оборудование - комплекс технических средств измерения, автоматики, защиты и материалы.
2. Предмет договора
2.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется, в соответствии с Календарным планом-графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору), выполнить комплекс работ по установке приборов учета электрической энергии на Объектах Заказчика, согласно "Перечня объектов" (Приложение № 2 к настоящему Договору) и наладке дистанционного сбора данных с установленных приборов учета (далее - Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и оплатить стоимость Работ в размере и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Подрядчик выполняет Работы поэтапно в соответствии с Календарным планом-графиком (Приложение №1 к настоящему Договору).
2.3. Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления предоплаты по настоящему Договору, в соответствие с п. 3.3. настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ, в соответствии с Расчетом договорной стоимости работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), составляет ___________ (_________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% в сумме _________ (________________________________) рубля ___ копеек.
3.2. Заказчик осуществляет предоплату по Договору в сумме ________ (_____________________________) рублей ___ копейка, в том числе НДС в размере 18% в сумме ______ (________________________________) рублей ___ копеек в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления Подрядчиком счета.
3.3. Заказчик осуществляет окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору в течение 5 (пяти) банковских дней, с даты выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с даты поступления на расчетный счет Подрядчика полной оплаты стоимости за выполненные Работы по настоящему Договору. 4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Оплатить стоимость Работ в размерах и сроки, установленные настоящим Договором.
4.1.2. В случае возникновения дополнительных (скрытых) работ (расходов) на Объектах принять их и оплатить стоимость.
4.1.3. Для оперативного взаимодействия с Подрядчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами назначить Ответственное лицо, уполномоченное выступать от имени Заказчика по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора. При этом Заказчик имеет право заменить Ответственное лицо, предварительно направив Подрядчику письменное уведомление об этом.
4.1.4. Предоставить Подрядчику все данные (информацию, документы и т.п.), необходимые Подрядчику для выполнения определенных настоящим Договором Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения Заказчиком от Подрядчика соответствующего письменного требования.
4.1.5. В целях выполнения Работ по настоящему Договору своевременно оказывать Подрядчику необходимую консультативную, информационную и иную поддержку. 4.1.6. Обеспечить Исполнителю беспрепятственные подходы, подъезды к месту производства Работ.
4.1.7. Допустить персонал Подрядчика на Объекты Заказчика к месту выполнения работ по настоящему Договору.
4.1.8. В день выполнения электромонтажных работ по установке приборов учета электрической энергии организовать отключение подачи электроэнергии на Объекты, в которых проводятся Работы, при необходимости согласовать отключение электроэнергии с сетевой организацией.
4.1.9. Предоставить Исполнителю персональный компьютер с операционной системой фирмы Microsoft (Windows XP SP 3, 32 bit или Windows 7, 32 и 64 bit) для установки и настройки программного обеспечения "______________________________________________".
4.1.10. Предоставить Подрядчику для наладки дистанционного сбора данных с приборов учета действующие сим-карты оператора сотовой связи (по выбору Заказчика), в количестве __ (___) штук, в функции которой входит: услуга передачи данных и факсов по голосовому каналу связи (SCD) и функция передачи данных по GPRS-каналу.
4.1.11. Предоставить список персонала Заказчика (не более 3 (трех) человек) для обучения с программным обеспечением "______________________________________________".
4.1.12. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.13. Оказывать содействие Подрядчику при исполнении обязательств.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика качественного и своевременного выполнения Работ.
4.2.2. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.2.3. Получать техническую поддержку по вопросам функционирования программного обеспечения "______________________________________________" от производителя программного обеспечения.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Для оперативного взаимодействия с Заказчиком в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора обеими Сторонами назначить Ответственное лицо, уполномоченное выступать от имени Подрядчика по всем вопросам, касающимся исполнения настоящего Договора. При этом Подрядчик имеет право заменить Ответственное лицо, предварительно направив Заказчику письменное уведомление об этом.
4.3.2. Выполнить Работы качественно в согласованный с Заказчиком срок.
4.3.3. В день установки приборов учета оформить на каждый установленный прибор учета и передать на подпись Заказчику Акт замены/установки приборов учета (Приложение № 4 к настоящему Договору).
4.3.4. Передать Покупателю Лицензионное соглашение на программное обеспечение "______________________________________________"/
4.3.5. По окончании Работ оформить и предоставить Заказчику Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).
4.3.6. Направить Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (ст.169 НК РФ) в сроки, установленные законодательством.
4.3.7. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и удорожания по этой причине стоимости Работ, письменно уведомить об этом Заказчика. В случае возникновения выполнения дополнительных работ Стороны заключают Дополнительное соглашение на выполнение таких работ. 4.3.8. Незамедлительно известить Заказчика о приостановлении Работ при обнаружении:
- обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- обстоятельств, которые могут повлечь за собой изменение сроков, качества или стоимости выполняемых Работ.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Привлекать субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему Договору путем заключения договоров субподряда.
4.4.2. Требовать на условиях, указанных в настоящем Договоре, оплату выполненных Работ.
4.4.3. Приостановить Работы при выявлении необходимости выполнения дополнительных (скрытых) работ, не учтенных настоящим Договором, до согласования с Заказчиком стоимости дополнительных (скрытых) работ и сроков их оплаты. 4.4.4. Не приступать к выполнению Работ в случае задержки перечисления предоплаты в соответствие с п.3.3. настоящего Договора. В случае задержки предоплаты по Договору сроки выполнения Работ, указанные в Календарном плане-графике (Приложение № 1 к настоящему Договору) соразмерно сдвигаются на время задержки оплаты. 4.4.5. Выполнить предусмотренные условиями настоящего Договора Работы досрочно.
5. Сдача-приемка работ
5.1. По окончании Работ по настоящему Договору Подрядчик информирует Заказчика о дате сдачи-приемки Работ.
5.2. Сдача-приемка Работ по Договору оформляется Актом о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справкой о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).
5.3. Заказчик обязан в установленную Подрядчиком дату сдачи-приемки Работ осмотреть и принять результат выполненных Работ и в течение 5(пяти) рабочих дней с даты сдачи-приемки работ и получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости Работ (форма КС-3) рассмотреть и подписать указанные документы, либо сообщить Подрядчику о своем мотивированном отказе от приемки результата Работ.
5.4. В случае, если Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справка о стоимости Работ (форма КС-3) не будут переданы Подрядчику в указанный срок или в тот же срок не будет предоставлен мотивированный отказ, то данные документы, подписанные только Подрядчиком, имеют силу двухсторонних.
5.5. Необоснованный отказ от подписания Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) и задержка в подписании документов не допускается.
5.6. В целях оперативного оборота указанных документов Стороны предварительно пересылают их факсимильной связью с обязательным последующим обменом оригиналами. Подрядчик после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3) выставляет счет-фактуру на оплату выполненного объема Работ по настоящему Договору.
5.7. В случае направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки результата Работ Сторонами подписывается акт доработок с указанием срока и порядка их устранения. Доработки, необходимость проведения которых возникла по вине Подрядчика, производятся Подрядчиком своими силами и за свой счет. Доработки выполняются Подрядчиком в согласованный с Заказчиком срок. После устранения Подрядчиком недоработок, Подрядчик направляет Заказчику новый Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных Работ (форма КС-3), которые должны быть подписаны Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения от Подрядчика.
6. Право собственности
6.1. Право собственности на смонтированное Оборудование наступает у Заказчика с даты его установки Подрядчиком. 6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования до его установки несет Подрядчик.
6.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования после его установки несет Заказчик.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора и которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами и способами. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев подряд любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления в адрес другой Стороны соответствующего уведомления. В указанных случаях настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты получения такого уведомления другой Стороной, если в уведомлении не указан иной срок.
7.3. За просрочку оплаты за выполненные Работы в сроки, установленные настоящим Договором Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства по оплате.
7.4. Уплата пеней и штрафов производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной соответствующего требования.
7.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и сохраняет свое действие до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.2. Заказчик подтверждает, что Подрядчик предоставил ему исчерпывающую информацию о Работах, выполняемых по настоящему Договору, а также об используемых материалах и оборудовании при производстве Работ.
8.3. Гарантия на смонтированное оборудование устанавливается заводом-изготовителем оборудования.
8.4. Гарантия на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты выполнения Работ.
8.5. Программное обеспечение "______________________________________________" является объектом авторского права и охраняется законами Российской Федерации. Техническая поддержка по вопросам функционирования программного обеспечения "______________________________________" обеспечивается производителем программного обеспечения.
8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые должны быть подписаны обеими Сторонами.
8.7. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой Стороне не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 8.8. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между сторонами и\или направления претензий. Срок ответа на претензию - 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. 8.9. В случае не достижения согласия путем переговоров и направления претензий, споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде ХМАО-Югры в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.10. Переход возникших из настоящего договора прав требований к Подрядчику без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований к Подрядчику оформляется трехсторонним договором.
8.11. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Приложения к договору
9.1. Приложение № 2 - "Календарный план-график". 9.2. Приложение № 1 - "Перечень объектов".
9.3. Приложение № 3 "Расчет договорной стоимости работ".
9.4. Приложение № 4 - "Акт замены/установки приборов учета" (Форма)
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Подрядчик:
ОАО "Тюменская энергосбытовая компания"
Юридический и фактический адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, Нижневартовское шоссе, 3, сооружение 7.
ИНН/КПП 8602067215/ 862450001
БИК 044599132 Центральный филиал АБ "Россия", п. Газопровод Московская область
р/с № 40702810770010005039 к/с № 30101810400000000132
тел. (3462) 77-77-77Заказчик:
___________________________________
___________________________________
Фактический адрес: _________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
ИНН КПП БИК Банк
р/с к/с тел. (____)________, факс (____) _______
Подписи сторонот Подрядчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20___г.от Заказчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20___г.
Приложение №1 к договору подряда
№ __________ от ____20__г.
Календарный план-график выполнения Работ№п/пНаименование этапа работДата выполнения работСрок выполнения, календарных дней1Предварительное обследование Объектов Заказчика2Поставка Оборудования, материалов, программного обеспечения 3Электромонтажные работы4Пусконаладочные работы, в том числе:4.1.Проверка правильности включения прибора учета: проверка цепей напряжения и цепей тока (снятие векторной диаграммы)4.2.Установка и настройка программного обеспечения "______________________" на персональный компьютер Заказчика4.3.Наладка дистанционной связи с прибором учета, внесение данных прибора учета4.4.Обучение персонала Заказчика работе с программным обеспечением "_______________________________"
от Подрядчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20__ г.от Заказчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20__ г.
Приложение №2 к договору подряда
№ __________ от ______20__ г.
Перечень Объектов
№ п/пНаименование Объекта Адрес нахождения ОбъектаКоличество приборов учета к установке1234
от Подрядчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20__ г.от Заказчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20__ г.
Приложение №3 к договору подряда
№ __________ от ____20__г.
Расчет договорной стоимости работ
№ п/пНаименованиеЕдиница измеренияКоличество Цена за ед.изм., руб.Стоимость, руб.1.Предварительное обследование Объектов Заказчика2.Оборудование, материалы, Программное обеспечение3.Электромонтажные работы по демонтажу установленного оборудования в электроустановке (КТПП) мощностью до 1000 кВА и последующей установке трехфазных приборов учета электрической энергии трансформаторного включения в электроустановке (КТПП) мощностью до 1000 кВА 4.Пуско-наладочные работы ИТОГО руб. без НДС НДС 18% ИТОГО С НДС
от Подрядчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20__ г.от Заказчика:
________________________
_________________ ФИО
МП "____" ___________ 20__ г.
Приложение №4 к договору подряда
№ __________ от ____20__г.
ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик
________________________________
________________________________
_________________ ФИО
М.П. "____" ___________ 20__г.ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик
_____________________________
_____________________________
_____________________ФИО
М.П. "____" ____________ 20__г.
(ФОРМА)
АКТ №________
замены/установки приборов учета
г. __________ "___" _________ 20__ г. Заказчик: _________________
Подрядчик: ________________
Адрес объекта: ______________
Место установки: _____________
Информация об установленном оборудовании: Тип прибора
учета
Заводской
номерРабочий токКласс
точностиПоказанияДата гос.поверкипервичнаявторичнаяДо заменыПосле замены
Визуальный осмотр прибора учёта:
Пломба гос.поверки_____________________, корпус прибора учёта____________________повреждений.
(повреждена, не повреждена) (имеет, не имеет)
Схема подключения прибора учёта___________________________ требованиям завода-изготовителя.
(соответствует, не соответствует)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Прибор учёта______________ использоваться в качестве коммерческого.
(может, не может)
Установлены пломбы: 1. На_____________№ _______________________________
2. На_____________№ _______________________________
Демонтированные приборы учета, один экземпляр настоящего Акта и паспорта на установленные приборы учета получил:____________________"____"___________20__ г.
(Ф.И.О., подпись Заказчика)
Подписи членов комиссии:
Представитель Заказчика (собственника объекта/энергопринимающего устройства) _______________________ ___________________ _____________ (Должность) (Ф.И.О) (подпись) Представитель Подрядчика _______________________ ___________________ _____________ (Должность) (Ф.И.О) (подпись) Представитель Субподрядчика _______________________ ___________________ _____________ (Должность) (Ф.И.О) (подпись) 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
67
Размер файла
154 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа