close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор подряда № _____

код для вставкиСкачать
Договор подряда №
«___»_________ 2012 г.
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
________________________________________________
действующ___
на
основании
____________________________, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Барышев Виталий
Иванович, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице Барышева В.И., действующий на основании Свидетельства,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется за свой риск выполнять работу по изготовлению ювелирных изделий из золота в
ассортименте по заданию-заявке Заказчика, с использованием его же Материала: в виде лома золотых
ювелирных изделий, золота в виде гранул, полосы, монет (далее «Металл»), а Заказчик обязуется принимать
работу и оплачивать ее на условиях настоящего договора. При выполнении работы Подрядчик использует
лигатурный сплав золота 586 или 751 пробы соответственно.
1.2. Заказчик направляет металл в адрес уполномоченного Грузополучателя. Грузополучатель: ИП Барышев В.И. по
адресу: г. Кострома, ул. Боровая, д. 4 (далее «Грузополучатель»).
1.3. Срок изготовления заказа составляет 45 дней с момента принятия Подрядчиком металла
на складе
Подрядчика и получения заявки от Заказчика.
1.4. Заказчик предоставляет Подрядчику металл в весе не менее 500 грамм, при этом минимальный заказ изделий
по каждому артикулу не должен быть менее 5 штук.
1.5. После получения металла на складе Подрядчика, Подрядчик информирует Заказчика соответствующим
письмом с приложением документов (акт приема-передачи, реестр передачи транспортной службой).
1.6. Заказчик направляет металл в адрес Грузополучателя с учетом того что, приемка металла на складе
Грузополучателя происходит в период с 1 по 5 число и с 20 по 25 число каждого месяца. Передача металла
Грузополучателем Подрядчику происходит в вышеуказанные даты.
1.7. Транспортные расходы за поставку металла и за возврат металла осуществляются силами и за счет Заказчика,
транспортные расходы за поставку готовых изделий осуществляются силами и за счет Подрядчика.
1.8. В случае не совпадения пробы после регенерации, Подрядчик направляет официальное письмо Заказчику. В
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения выше указанного письма Заказчик обязан письменно
проинформировать Подрядчика об изготовлении ювелирных изделий из данного металла, либо о возврате
переданного металла. В случае неполучения Подрядчиком ответа от Заказчика в установленный срок,
Подрядчик приступает к выполнению работ по изготовлению ювелирных изделий из металла, полученного от
Заказчика.
1.9. В случае возврата металла по инициативе Заказчика, металл передается Заказчику в пробе не менее 999,4 после
регенерации. Регенерация в данном случае оплачивается силами Заказчика из расчета 16 рублей за 1 грамм.
1.10. При передаче Подрядчиком Заказчику лома ювелирных изделий, окончательный вес переданного металла
определяется после процесса предварительной подготовки материала.
1.11. Безвозвратные потери металла при изготовлении ювелирных изделий устанавливаются в Протоколе
согласования условий договора (Приложение № 1).
1.12. Стоимость работ согласуется сторонами дополнительно в Протоколе согласования условий договора
(Приложение № 1).
1.13. При изготовлении ювелирных изделий Подрядчик использует следующие свои материалы: лигатуру,
ювелирные вставки, воск, резиновые пресс-формы, формомасу, бирки и другие материалы и расходные
инструменты.
1.14. Если предоставленного Заказчиком Металла не хватило для изготовления ювелирных изделий, Подрядчик с
письменного согласия Заказчика может использовать собственный металл для выполнения работ, с
последующим возмещением Заказчиком затраченного металла.
1.15. В случае несогласия Заказчика с использованием в работе металла Подрядчика (п.1.14.), Подрядчик вправе
затребовать от Заказчика недостающее количество Металла. В этом случае срок выполнения Работ соразмерно
увеличивается, и Подрядчик не несет ответственность за нарушение сроков.
1.16. Если Заказчик откажется от предоставления недостающего количества давальческого материала по запросу
Подрядчика. согласно п.1.15. настоящего договора, Подрядчик вправе передать Заказчику изготовленные
изделия в меньшем количестве (изделия, на изготовления которых хватило Металла Заказчика). В этом случае
Подрядчик не несет ответственность за изготовление ювелирных изделий в меньшем количестве, чем это было
предусмотрено в Заказе - заявке.
1.17. Стороны подтверждают, что имеют соответствующие разрешения на работу с драгоценным металлом.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется передавать Подрядчику необходимый Металла как давальческое сырье отдельными
партиями в период и сроки действия настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется предоставить заказ- заявку на изготовление ассортимента за 5(пять) дней до поставки
Металла.
2.3. Количество Металла и готовых ювелирных изделий, передача которого состоялась, фиксируется в
соответствующем Акте приемки-передачи ( Акт выполненных работ) и накладной, подписанных Сторонами.
2.4. Каждый Протокол после оформления сторонами становится неотъемлемыми частями настоящего договора.
2.5. Подрядчик обязан произвести опробование и клеймения готовых ювелирных изделий.
2.6. Обязанности по упаковке, опломбированию готовых ювелирных изделий возлагаются на Подрядчика.
2.7. Право собственности на готовые ювелирные изделия, как и на материал, принадлежит Заказчику. Переход
право собственности в процессе исполнения настоящего Договора не происходит.
3. РАСЧЕТЫ СТОРОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Заказчик производит оплату выполненной работы в течение 2 (двух) дней в валюте Российской Федерации
(рубли) на основании выставленного счета, отгрузка товара Подрядчиком в адрес указанный Заказчиком или
передача товара со склада Подрядчика, Заказчику производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
оплаты выполненной работы в полном объеме.
Срок приёмки изделий по качеству и количеству составляет не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения
готовых ювелирных изделий Заказчиком.
При приеме работы у Подрядчика частями Заказчик оплачивает ее в те же сроки.
3.2. За каждый день просрочки оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере
0,5% от просроченной
суммы за каждый день просрочки. Штрафные санкции применяются в случае выставления претензии
Подрядчиком.
3.4. Качество произведенных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативных документов и
отраслевых стандартов Российской Федерации.
3.5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов при приеме-сдаче работы, а также при последующем выявлении
производственного брака в течение 6 (шести) месяцев с момента получения изделий, Подрядчик за свой счет в
течение 40 (сорока) рабочих дней обязан произвести ремонт забракованных ювелирных изделий или
осуществить их замену. При возврате брака Заказчик обязан прикладывать соответствующие документы,
подтверждающие производственный брак.
3.6. Стороны производят сверку по остаткам металла два раза в год по состоянию на 01.01 и на 01.07.
4. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе
любой вопрос в отношении его существования, действительности и прекращения, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде г.
Москвы.
4.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены
сторонами в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Срок действия настоящего Договора – с момента подписания и до «____»__________________ 201___года.
Договор будет считаться продленным на прежних условиях, если ни одна из сторон не менее чем за один месяц
до окончания срока его действия не известит другую сторону о желании расторгнуть договорные отношения.
5.2. В случае расторжения договора Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней передать Заказчику
готовые ювелирные изделия, остаток материала, неоконченные производством полуфабрикаты, а также отходы
производства с содержанием драгоценных металлов.
5.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные
соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего договора, теряют
юридическую силу.
5.4. Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, сообщая об это
письменном виде в течение 3 (трех) дней.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
5.6. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме.
Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по
телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с
получением под расписку соответствующими должностными лицами.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
Подрядчик:
______________________________________
Индивидуальный предприниматель Барышев В.И.
______________________________________
156003, РФ,г. Кострома, ул.Боровая, д.28, кв.102
______________________________________
ОГРНИП 308440107400058
______________________________________
ИНН 440104528419
______________________________________
Р/с № 40802810500000000779
______________________________________
ООО«Костромаселькомбанк»
______________________________________
г. Кострома
______________________________________
К/с 301018102000000000720
_______________________________________
БИК 043469720
от Заказчика:
от Подрядчика:
______________________________________
/должность/ / ФИО /
______________ Барышев В.И.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
85
Размер файла
176 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа