close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА /

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА №___/___
на ремонтно-строительные работы
г. Москва
«____» _______________ 2012 г.
ООО «ДимзоДизайн-Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________,
действующего на основании __________________________ с одной стороны, и гр. _____________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок
выполнить
ремонтно-строительные
работы
в
помещениях
Заказчика
по
адресу
_______________________________________, общей площадью по горизонту пола ______ кв.м.,
согласно смете, приведенной в приложении №4, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и
уплатить обусловленную договором цену.
1.2.
Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются
(приложение №4 к настоящему договору) и является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.
Все работы в рамках настоящего договора оказываются/производятся Подрядчиком в соответствии с
законодательством РФ, соответствующими СНИПами и другими регламентирующими актами и
документами, профессиональными общепринятыми стандартами и практикой оказания подобных услуг
при аналогичных условиях.
1.4.
Стоимость работ по настоящему договору состоит из суммы цен выполняемых работ по каждому этапу в
соответствии
с
приложением
№4
настоящего
договора
и
составляет
_____________
(_________________________________________) рублей.
1.5.
Стоимость общестроительных («черновых») материалов (согласно рассчитанной их стоимости) составляет
_____________ (_________________________________________) рублей. В данную стоимость
входят все материалы, указанные в перечне используемых материалов (приложение №1) в том объеме,
который потребуется при выполнении всех работ по настоящему договору.
1.6.
При заключении настоящего договора Заказчик оплачивает аванс за общестроительные («черновые»)
материалы в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. Оставшуюся сумму в размере _____________
(_________________________________________) рублей Заказчик оплачивает не позднее, чем
через 10 (десять) календарных дней после начала работ.
1.7.
Стоимость работ и общестроительных («черновых») материалов является договорной и изменению в
одностороннем порядке не подлежит.
1.8.
Стоимость работ и общестроительных («черновых») материалов может быть изменена в случае:
1.9.
1.8.1.
если Заказчик изменил дизайн-проект или иную проектно-техническую документацию;
1.8.2.
если есть дополнительные требования по выполнению
организации или иной эксплуатирующей организации дома;
1.8.3.
если возникают дополнительные работы,
заключения настоящего договора;
работ
со
стороны
сметой
управляющей
которые невозможно было рассчитать на этапе
В стоимость настоящего Договора входят только общестроительные («черновые») материалы, описанные
в перечне используемых материалов (приложение №1), а также доставка этих материалов на объект
Заказчика и подъем на этаж.
1.10. В стоимость настоящего Договора не входят работы и материалы, указанные в перечне неучтенных работ
и материалов (приложение №1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Данные
работы и материалы Заказчик оплачивает дополнительно по отдельным Договорам и соглашениям.
1.11. Объем каждого этапа работ в смете (приложение №4) указан с погрешностью 10% (десять процентов).
При увеличении и уменьшении объемов не более чем на данную погрешность стоимость работ остается
неизменной.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 1 из 30
1.12. Все дополнительные строительно-ремонтные работы, не указанные в приложении №4, оплачиваются
Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом стоимости работ Подрядчика на день их
фактического выполнения.
1.13. Все дополнительные услуги, предоставляемые Подрядчиком Заказчику оплачиваются Заказчиком
отдельно в соответствии с приложением №2 настоящего договора и прейскурантом стоимости работ
Подрядчика на день их фактического выполнения.
1.14. Подъем всех строительных материалов (как черновых, так и облицовочных) от входа в подъезд до
квартиры при наличии лифта (грузового или пассажирского) включен в стоимость договора. При
отсутствии лифта или при подъеме личных вещей (мебели, оборудования и т.п.) Заказчика данные работы
оплачиваются в соответствии с приложением №2 настоящего договора.
1.15. Расход облицовочных материалов (плитки, керамогранита, ламината, паркета, обоев и т.п.) на бой и
подрезку (в отходы) устанавливается в размере 10% (десяти процентов), а в случае диагональной
укладки или укладки «елочкой» – в размере 15% (пятнадцати процентов).
2.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.
Подрядчик обязуется начать выполнение работ по настоящему договору в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания настоящего договора.
2.2.
Подрядчик обязуется выполнить все работы и согласно приложению №4 настоящего договора и подписать
окончательный «Акт сдачи-приемки результата работ» (далее по тексту «Акт») по настоящему договору в
течение ___(_______________) календарных дней с момента начала работ.
2.3.
Ориентировочный план-график начала и окончания определенных этапов работ описан в приложении №5
настоящего договора. Сроки, указанные в план-графике являются примерными и их нарушение не может
являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет
право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и
последовательность выполнения данных этапов.
2.4.
Ориентировочный план-график поставки облицовочных («чистовых») материалов Заказчиком описан в
приложении №6 настоящего договора. В случаях задержек в поставках материалов Заказчиком,
повлекшие простои в работе Подрядчика, срок выполнения работ по настоящему договору продлевается
на количество дней задержек.
2.5.
При наличии дополнительных работ, указанных в соответствующих актах сдачи-приемки работ или
дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное
на выполнение данных дополнительных работ.
2.6.
Проведение встреч Подрядчика (в т.ч. прораба) с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения
(корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по
пятницу с 9:00 до 20:00 часов и в субботу с 10:00 до 18:00 часов, если данные дни не являются
общегосударственными праздниками. В воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В
случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей
Подрядчика.
2.7.
В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в т.ч. при отсутствии
материалов Заказчика, финансовых проблемах Заказчика и т.п., дальнейшее возобновление работ должно
быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые сроки окончания
работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных
работ.
2.8.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы
настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться
от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ,
пропорционально части выполненных работ.
2.9.
За просрочку срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика,
Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости
работ по настоящему договору за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может
превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.
2.10. Работы по каждому этапу считаются выполненными после подписания Сторонами промежуточных «Акта
сдачи-приемки результата работ» для соответствующего этапа, что является основанием для оплаты
согласно приложению №4 настоящего договора.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 2 из 30
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Заказчик обязуется:
3.2.
3.1.1.
Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2.
Своевременно предоставить Подрядчику помещение, подлежащее ремонту.
3.1.3.
Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ:
вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе
предметы.
3.1.4.
Обеспечить нормальные условия для проведения отделочных работ: наличие электроэнергии в
помещение, наличие водопровода с водой и подключенной канализацией. В случае отсутствия
данных условий, Заказчик обязан до начала отделочных работ либо самостоятельно
организовать данные условия для работы, либо поручить, на дополнительных условиях, эту
работу Подрядчику.
3.1.5.
В течение всего срока действия настоящего договора,
беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее ремонту.
3.1.6.
Своевременно предоставить Подрядчику материалы, необходимые для проведения ремонта в
соответствии с приложением №6 или возложить снабжение материалов на Подрядчика. В случае
если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы, он несет
ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных им
материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность
использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
3.1.7.
При наличии у Заказчика проектной документации, в т.ч. дизайн-проекта, согласовывать с
Подрядчиком все изменения и своевременно предоставлять актуализированные версии этой
документации Подрядчику и доставлять их на ремонтируемое помещение в печатном виде.
3.1.8.
Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия
обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с
настоящим договором.
3.1.9.
Осуществлять доставку материалов в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
письменной заявки согласованной сторонами.
3.1.10.
В случаях, нуждающихся в изменениях в уже выполненных Подрядчиком работах, в т.ч. при
изменении дизайн-проекта, при отсутствии претензий к качеству выполненных Подрядчиком
работ, оплатить согласованную с Подрядчиком стоимость данных работ, а так же полную
стоимость материалов, и их доставку, израсходованных на производство данных работ.
3.1.11.
В течение срока действия настоящего договора, а также в течение одного года после
прекращения действия настоящего договора не переманивать сотрудников Подрядчика для
выполнения ремонтно-строительных работ. А в случае перехода сотрудника Подрядчика на
прямую работу к Заказчику оплатить Подрядчику 30000 (тридцать тысяч) рублей за каждого
перешедшего к Заказчику сотрудника.
3.1.12.
В случаях, когда Заказчик поручает Подрядчику подбор, приобретение и поставку каких-либо
чистовых (облицовочных) материалов и оборудования (например: краски, фильтров, кранов,
плинтусов и т.д.), оплатить Подрядчику стоимость этих материалов и оборудования, а также
стоимость доставки и выезд специалиста на строительный рынок или магазин в соответствии с
приложением №2 (дополнительные услуги) настоящего договора.
3.1.13.
При необходимости осуществления подъема Подрядчиком строительных материалов Заказчика
(как черновых, так и облицовочных) от входа в подъезд до квартиры предупредить Подрядчика
за 12 (двенадцать) часов до факта доставки данных материалов.
3.1.14.
В случаях перепада уровня стен или горизонта потолка более 2 (двух) сантиметров, когда
необходимо выполнить оштукатуривание поверхностей слоем более 2 (двух) сантиметров,
оплатить Подрядчику перерасход общестроительных («черновых») материалов в соответствии с
предоставляемыми дополнительными счетами.
предоставлять
Подрядчику
Подрядчик обязуется:
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 3 из 30
3.3.
3.2.1.
Выполнить работы в полном объёме в соответствии с приложением №4 настоящего договора, при
условии содействия Заказчика;
3.2.2.
Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем Договоре;
3.2.3.
В процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные
организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий
строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику.
3.2.4.
Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, как во время
проведения работ, так и во время гарантийного срока, в случае, если эти недостатки являются
следствием работы Подрядчика.
3.2.5.
Обеспечить место проведения работ необходимым оборудованием.
3.2.6.
Принять все возможные меры по сохранности материалов Заказчика и личного имущества
Заказчика, находящегося в ремонтируемом помещении на весь срок ремонтно-строительных
работ, указанного в приложении №3 настоящего договора, и немедленно предупредить
Заказчика при возникновении обстоятельств, делающих невозможным сохранение данного
имущества и материалов. Упаковка (пленка, картон, скотч и т.п.) всего сохраняемого имущества
возлагается на Заказчика.
3.2.7.
В случае если Заказчик самостоятельно предоставляет необходимые для ремонта материалы
своевременно, формировать заявку на доставку материалов и согласовывать ее с заказчиком за
три дня до желаемой даты, исходя из того, что доставки будут осуществляться не чаще двух раз
в неделю, если иное не согласовано с Заказчиком отдельно.
3.2.8.
Устранять по требованию Заказчика и за счет Заказчика недостатки, за которые Подрядчик не
несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в
настоящем пункте в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с
предметом настоящего договора либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не
зависящим от него причинам.
3.2.9.
Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ
или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.
3.2.10.
Согласовывать результат работ с Заказчиком.
3.2.11.
Соблюдать иные обязанности,
законодательством.
предусмотренные
настоящим
договором
и
действующим
Подрядчик имеет право:
3.3.1.
Привлечь третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и
результаты работы субподрядчиков как за свои собственные.
3.3.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполняемых Работ, более
чем на 5 (пять) календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке
приостановить выполнение работ до срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате. В
этом случае срок выполнения работы, указанный в настоящем договоре, продляется соразмерно
сроку просрочки обязательств Заказчика по оплате.
3.3.3.
Отказаться от выполнения дополнительных работ в случае, если выполнение этих работ вызовет
потерю качества работ, а также в случаях невыполнения Заказчиком обязанности по оплате
дополнительных работ.
3.3.4.
Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.3.5.
Не оплачивать Заказчику его материалы, как общестроительные («черновые»), так и
облицовочные («чистовые»), в т.ч. и те, которые включены в стоимость настоящего договора
(приложение №1), если они были закуплены Заказчиком самостоятельно.
3.3.6.
Использовать фотоматериалы и видеоматериалы помещения Заказчика с производимыми в нем
работами в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени
Заказчика и адреса производимых работ.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 4 из 30
3.3.7.
3.4.
Осуществлять иные
законодательством.
права,
предусмотренные
настоящим
Договором
и
действующим
Заказчик имеет право:
3.4.1.
Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков
их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью
использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2.
Вносить изменения в смету выполняемых работ при условии, что вызываемые этим
дополнительные работы по стоимости не превысят 1% (одного процента) от суммы, указанной в
первоначальной смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в
настоящем договоре работ. Внесение в смету изменений в большем объеме осуществляется на
основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
3.4.3.
В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем
порядке,
уплатив
Подрядчику,
часть
установленной
цены
работ,
пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе
Заказчика от исполнения настоящего договора.
3.4.4.
Осуществлять иные
законодательством.
права,
предусмотренные
настоящим
договором
и
действующим
4.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1.
Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им сообщения (в т.ч.
по электронной почте Заказчика, указанной в настоящем договоре) Подрядчика о готовности к сдаче
очередного этапа работ.
4.2.
Сдача работы в целом или этапа работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом,
который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем
делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
4.3.
Акт сдачи-приемки результата работ в целом или этапа работ должен содержать, в том числе,
наименование сторон, указание о лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и
объем произведенных работ, качество их выполнения, стоимость работ.
4.4.
Оплата выполненных по настоящему договору работ (этапов работ) производится Заказчиком в размере,
предусмотренном сметой (приложение №4 настоящего Договора).
4.5.
Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения отдельного этапа работ согласно
приложению №4 настоящего договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления
Подрядчиком акта сдачи-приемки работ (в т.ч. по электронной почте Заказчика, указанной в настоящем
договоре) Заказчику.
4.6.
За все дополнительные работы, материалы и оборудование, стоимость которых не входит в стоимость
настоящего договора, Заказчик производит расчет с Подрядчиком по предоплате их полной стоимости.
4.7.
За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает
Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы, подлежащей оплате, за
каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от
суммы работ по настоящему договору.
4.8.
В случае просрочки оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик имеет право приостановить
работы по настоящему договору до фактической оплаты выполненных работ, при этом срок исполнения
настоящего договора увеличивается на срок просрочки оплаты Заказчиком.
4.9.
В случае невозможности вовремя закончить работы по конкретному этапу по вине Заказчика, Подрядчик
имеет право потребовать оплату за частичное выполнение работ по конкретному этапу в размере,
пропорциональном выполненному объему работ по данному этапу.
4.10. При отказе Заказчика от выполнения Подрядчиком конкретного этапа работ, сумма по данному этапу не
возвращается Заказчику, но Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных
строительно-ремонтных работ, не предусмотренных данным договором на сумму данного этапа.
4.11. В течение всего времени проведения ремонтно-строительных работ по настоящему договору все расходы
по коммунальным услугам (электричество, водоснабжение и т.п.), а также все расходы по услугам
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 5 из 30
управляющей компании (охрана, обустройство территории, использование лифтом, уборка территории,
вывоз мусора, изготовление пропусков, подключение временного электричества и водоснабжения,
установка пожарного гидранта и огнетушителя и т.п.) в полном объеме оплачиваются за счет Заказчика.
4.12. В случае неверного указания общей площади ремонтируемого помещения в п.1.1 настоящего договора,
записанной со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость ремонтностроительных работ и общестроительных («черновых») материалов в соответствии с тарифами
Подрядчика.
4.13. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты или поставки материалов более чем на 14 (четырнадцать)
календарный день, Подрядчик вправе расторгнуть договор.
4.14. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия и подписания промежуточного акта сдачиприемки работ, Подрядчик вправе приостановить дальнейшее выполнение работ с переносом сроков
сдачи работ по данному договору на срок остановки работ.
5.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1.
Подрядчик гарантирует высокий уровень качества выполненных работ и соответствие требованиям
Заказчика.
5.2.
Гарантийный срок устанавливается в 1 (один) год после окончания работ по настоящему договору на все
отделочные работы и 3 (три) года на все скрытые работы и инженерные коммуникации в случае покупки
Заказчиком у Подрядчика фирменного оригинального электромонтажного оборудования (электрощиты в
комплекте с автоматами и УЗО, системы «теплый пол» и т.п.) и сантехнического оборудования (краны
шаровые, фильтры для очистки воды, редукторы с манометром и регулятором давления, коллекторы для
воды, радиаторы отопления, датчики протечки воды и т.п.).
5.3.
Гарантийные обязательства и ответственность Подрядчика распространяются исключительно на работы,
перечисленные в смете (Приложение №4).
5.4.
Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильного обращения с
приборами и оборудованием, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или
привлеченными им третьими лицами.
5.5.
В соответствии с настоящим договором Подрядчик несет ответственность за качество выполненной
работы, которое должно соответствовать условиям настоящего договора. В случаях, когда работа
выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, сторона Заказчика вправе по своему
выбору потребовать от Подрядчика:
5.6.
5.5.1.
Безвозмездного устранения недостатков в течение срока действия настоящего договора;
5.5.2.
Соразмерного уменьшения установленной за работу цены, в случае если эти недостатки не были
исправлены в течение всего срока действия настоящего договора.
Согласно настоящему договору устанавливаются следующие сроки исправления всех недостатков,
связанных с гарантийными обязательствами Подрядчика:
5.6.1.
В период проведения работ по настоящему договору все недостатки устраняются Подрядчиком до
завершения всех работ по настоящему договору и всем дополнительным соглашениям.
5.6.2.
В период гарантийного обслуживания недостатки устраняются Подрядчиком в течение 20
(двадцати) рабочих дней после получения претензии от Заказчика.
5.7.
Подрядчик несет финансовую ответственность за испорченные материалы Заказчика. В случае их порчи
Подрядчик обязуется оплатить Заказчику полную стоимость исходных испорченных материалов и их
доставку, при этом Заказчик обязан представить документы, подтверждающие стоимость данных
материалов.
5.8.
Подрядчик не несет ответственность и освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях
порчи результатов выполненного ремонта, происшедших в результате непредвиденных обстоятельств, а
именно: затопления помещения, пожара, развития грибка, плесени, протекания межпанельных швов,
кровли и т.п.
5.9.
Подрядчик не контролирует и не несет ответственность за качество работы, выполненной третьими
лицами, и субподрядчиками, привлеченными Заказчиком, а также за их материалы и оборудование и
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 6 из 30
освобождается от исполнения гарантийных обязательств в случаях порчи результатов выполненного
ремонта, происшедших в результате действия третьих лиц, и субподрядчиков, привлеченных Заказчиком.
5.10. Как во время проведения строительно-ремонтных работ по настоящему договору, так и после окончания
всех работ (в т.ч. в течение всего гарантийного срока) Подрядчик не несет ответственности за
причинение материального и морального вреда Заказчику и третьим лицам, нанесенным им вследствие
неправильного обращения Заказчика с электрическими и сантехническими приборами и оборудованием.
5.11. Гарантийные обязательства
приобретенные Заказчиком.
Подрядчика
не
распространяется
на
материалы
и
оборудование,
5.12. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяется на работы, связанные с настройкой и
регулировкой сантехнических приборов и оборудования, в т.ч. регулировкой уровня давления в трубах,
спуском воздуха в трубах, очисткой труб водоснабжения и канализации, очисткой воздухопроводов.
5.13. Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяется на работы, связанные с настройкой и
использованием электроприборов Заказчика, в т.ч. заправкой кондиционеров, подключением бытовой
техники, в т.ч. плиты, духового шкафа, варочной панели, посудомоечной машины, стиральной машины и
т.п.
5.14. При отказе Подрядчика признать обоснованность претензий Заказчика к качеству выполненных работ,
обоснованность таких претензий может быть признана только в результате проведения экспертизы
качества строительно-монтажных работ независимой лабораторией, уполномоченной за надзором
качества выполняемых Подрядчиком работ центром лицензирования. Расходы на проведение экспертизы
возмещаются Заказчику только в случае признания его претензий обоснованными.
5.15. Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств.
6.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства. Претензионный порядок обязателен. Претензию необходимо отправить одновременно
на юридический адрес Подрядчика и адрес электронной почты Подрядчика, указанный в настоящем
договоре. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.
6.2.
В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в
результате исполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей
юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Решение суда будет
окончательным и обязательным для обеих сторон.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего
договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч.
перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров,
рольставней, монтаж внешних спутниковых антенн и т.п. Все прямые и косвенные затраты по
согласованию данных работ несет Заказчик.
7.2.
Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору при наличии вины. Виновная сторона обязана возместить другой
стороне причиненные убытки в полном объеме в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
7.4.
При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму,
причитающуюся Подрядчика в связи с выполнением настоящего договора, Подрядчик имеет право на
удержание принадлежащих Заказчику
оборудования, остатка неиспользованного материала и другого
оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 7 из 30
7.5.
Любая из сторон полностью освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием действия форсмажорных обстоятельств.
8.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2.
Настоящий договор действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а
также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.
8.3.
Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным
уведомлением не менее чем за одну неделю.
9.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных
условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
9.2.
Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясения,
пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также
изменения законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих
обязательств по договору.
9.3.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после
возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
9.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных недель и
не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и
Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
/продолжение договора на следующей странице/
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 8 из 30
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все приложения к настоящему договору, оформленные в соответствии с действующим законодательством
РФ, являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют
силу.
10.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
10.5. В случае изменения своих юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно
извещать друг друга в письменной форме. Сообщение Подрядчика об изменении своих банковских
реквизитов принимаются к исполнению Заказчиком для оплаты цены настоящего договора только в
случае, если такое сообщение поступит к Заказчику не позднее, чем за два рабочих дня до
предусмотренной настоящим договором даты такой оплаты.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
_________________________________
Паспорт: _____ № _________________
Выдан: ___________________________
Адрес: ___________________________
Телефоны: ________________________
E-mail: ___________________________
_________________/_______________/
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ООО «ДимзоДизайн-Строй»
Юридический адрес: г.Москва, Шоссейная ул. 58-2-37
ОГРН: 1127746615325
ИНН: 7723845059, КПП: 772301001
Код организации по ОКПО: 11362479
Р/с №****
ОАО «Сбербанк»
К/с: ***
БИК: ***
_________________/_______________/
М.П.
Подрядчик: ________________________________
стр. 9 из 30
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору подряда №___/___
г. Москва
«____» _______________ 2012 г.
1.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1.
При выполнении строительно-ремонтных работ используются следующие общестроительные («черновые»)
материалы:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.
1.1.24.
1.1.25.
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
Керамзит (керамзитовый гравий);
Цементно-песчаная смесь или наливной пол (производства PERFEKTA, UNIS, Vetonit или
аналоги);
Арматурная сетка;
Маячная рейка 6-10 мм;
Пенобетонный блок (пеноблок);
Пазогребневый блок;
Пескобетон M-300 (производства PERFEKTA, РУСЕАН или аналоги);
Алебастр;
Грунтовка «Глубокопроникающая»;
Плиточный клей (производства UNIS, PERFEKTA, Атлас или аналоги);
Гидроизоляция (Гидроизол);
Гипсокартон (в т.ч. влагостойкий) (производства KNAUF, Волма или аналоги);
Профиль металлический (производства KNAUF и аналоги);
Бетоноконтакт (по бетону перед оштукатуриванием);
Штукатурная смесь (KNAUF-Ротбанд, UNIS-Теплон, PERFEKTA);
Шпатлевка (производства Sheetrock, Vetonit, UNIS, PERFEKTA или на основе ПВА);
Малярная сетка;
Клей для обоев (для бумажных, виниловых, флезилиновых, под покраску и стеклообоев);
Утеплитель (производства ROCWELL, Пеноплэкс, ISOVER, USRA или аналоги);
Распаечные коробки;
Кабели электрические (силовые) медные необходимых сечений от 1.5 до 10 (ВВГ, NYM);
Подрозетники;
Гофрированные шланги;
Трубы металлопластиковые или полипропиленовые;
Трубы канализационные;
Клей «жидкие гвозди» (производства Макрофикс, Titebond или аналоги);
Пена монтажная (производства МAKROFLEX или аналоги)
Силиконовый герметик;
ТВ- (экранированный), Интернет (экранированный 5-й категории) и ТФ-кабели (2-4-х жильный);
Клемники электрические;
Дюбель-гвозди, саморезы;
Плёнка полиэтиленовая;
Расходные материалы (валик, кисть, ванночка, шпатель, бур, бита, наждачная бумага, креп, диск
алмазный, крестики для плитки и т.п.).
2.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕУЧТЕННЫХ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
2.1.
При составлении сметы не учтена стоимость следующих материалов:
2.1.1.
2.1.2.
Специальная подложка, паркет, ламинат, паркетная доска, массивная доска, специальный
паркетный клей, клей для массивной доски, паркетный лак, фанера, грунтовка для паркета;
Обои;
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 10 из 30
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.2.
Трубы и фитинги из сшитого полиэтилена;
Антисептик, жидкое стекло;
Напольные и потолочные плинтуса, лепнина, раскладки и порожки;
Материалы для звукоизоляции («Шуманет», ЗИПС-панели, минеральная вата или аналоги);
Стеклоблоки и прочие декоративные межкомнатные перегородки;
Кирпич (строительный, облицовочный и др.);
Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, мозаика, затирка для
швов, раскладка для плитки;
2.1.10. Краски для стен и потолков, фактурная краска, декоративная и венецианская штукатурка;
2.1.11. Оконные блоки с фурнитурой, отливы, откосы, карнизы, водостоки, подоконники;
2.1.12. Дверные блоки с фурнитурой, фиксаторы (ограничители), арочные проемы;
2.1.13. Трубопроводы отопления, радиаторы отопления, декоративные решетки для радиаторов;
2.1.14. Сантехника и сантехническая фурнитура (краны, коллекторы, гребенки, фильтры для очистки
воды, датчики давления, счетчики воды и т.д.);
2.1.15. Сантехнические лючки;
2.1.16. Вентиляторы, вентиляционные решетки и диффузоры;
2.1.17. Сантехническое оборудование (ванна, экран под ванну, унитаз, биде, гигиенический душ,
душевая кабина, умывальник, полотенцесушитель, смеситель и т.п.);
2.1.18. Фильтры очистки воды, системы подготовки и подогрева воды;
2.1.19. Электрощиты в комплекте с автоматическими выключателями (автоматами) и устройствами
защитного отключения (УЗО);
2.1.20. Электрофурнитура и осветительные приборы (лампочки, выключатели, силовые и слаботочные
розетки, рамки для розеток, диммеры, трансформаторы и т.п.);
2.1.21. Пластиковые кабель-каналы и вентиляционные короба;
2.1.22. Системы вентиляции и кондиционирования;
2.1.23. Системы «теплый пол»;
2.1.24. Системы охранной сигнализации;
2.1.25. Системы пожаротушения;
2.1.26. Домофон и видеофон;
2.1.27. Системы спутникового телевидения;
2.1.28. Системы метрового, дециметрового телевидения;
2.1.29. Системы «умный дом»;
2.1.30. Системы «домашний кинотеатр»;
2.1.31. Мебель и фурнитура индивидуального изготовления;
2.1.32. Аудио-, HDMI-кабели;
2.1.33. Натяжные и подвесные потолки, а так же средств их монтажа;
При составлении сметы не учтена стоимость следующих работ (если они не описаны в смете):
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
Демонтаж, изготовление и монтаж оконных блоков и входной двери;
Сварочные работы;
Отделка поверхностей декоративной, в т.ч. венецианской, штукатуркой;
Укладка, циклевка, лакировка и восстановление паркета;
Запиливание торцов керамической плитки и керамогранита под 45 градусов;
Изготовление ограждений ниш радиаторов;
Изготовление и монтаж многоуровневых потолков, в т.ч. из ГКЛ;
Монтаж фальшстен (обшивка вдоль существующих стен) из ГКЛ, пеноблоков или пазогребневых
блоков;
Работы по звукоизоляции помещения, в т.ч. звукоизоляции стен, потолка, пола, а так же труб;
Работы по гидроизоляции помещения (за исключением пола в санузле);
Выведение грибка и плесени;
Колерование (смешивание) красок;
Монтаж натяжных потолков;
Монтаж системы вентиляции и кондиционирования;
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 11 из 30
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.3.
Монтаж системы «теплый пол»;
Монтаж системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации и домофона;
Монтаж системы пожаротушения;
Монтаж системы спутникового телевидения;
Монтаж системы «умный дом»;
Монтаж системы «домашний кинотеатр»;
Сборка и разборка мебели, в т.ч. монтаж полок, кронштейнов и т.п., а также подгонка мебели
под отремонтированное помещение;
2.2.22. Монтаж зеркал, по одному из измерений превышающие 80 см;
2.2.23. Подключение крупной бытовой техники, такой как электроплита, духовой шкаф, варочная
панель, посудомоечная машина, стиральная машина, роутер и т.п.;
2.2.24. Отключение и слив стояков водоснабжения;
2.2.25. Уборка помещения с применением специальных (в т.ч. химических) чистящих средств;
2.2.26. Проектные работы по инженерным сетям, согласование проектов;
2.2.27. Изменения в конструкциях несущих и монолитных стен;
2.2.28. Доставка и подъем на этаж материалов (кроме черновых и чистовых), приборов и оборудования
Заказчика (в т.ч. мебели, оконных рам, входной двери и т.п.), приобретенного и доставленного
третьими лицами или организациями;
2.2.29. Уборка и вывоз мусора после работ третьих лиц или организаций, привлеченных Заказчиком, в
т.ч. после монтажа оконных блоков или входной двери;
2.2.30. Согласование проектов и работ с управляющими компаниями и коммунальными службами (ЖЭК,
ЖКУ, ТСЖ, ДЭЗ и т.п.);
На вышеперечисленные работы и материалы составляются отдельные сметы и предоставляются
Заказчику.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 12 из 30
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ)
к договору подряда №___/___
г. Москва
1.
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
«____» _______________ 2012 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Наименование работ
Объем, ед.изм.
Стоимость, руб.
Выезд прораба на рынок или магазин строительных
материалов вместе с Заказчиком для консультаций без
предоставления транспортного средства
Подбор и доставка малогабаритных материалов и
оборудования (стоимость товара оплачивается отдельно) в
пределах МКАД
Подбор и доставка крупногабаритных материалов и
оборудования (стоимость товара оплачивается отдельно) в
пределах МКАД
Доставка материалов и оборудования за МКАД
До 4 часов
2000
До 5 кг.
2000
От 6 до 2000 кг.
5000
До 2000 кг.
Монтаж полок, карнизов, кронштейнов и т.п. внутри
помещения
Монтаж светильников, прожекторов, карнизов, кронштейнов и
т.п. с фасадной части дома без привлечения услуг
промышленных альпинистов
Сборка мебели, в т.ч. кухонного гарнитура, шкафов купе,
шведских стенок и т.п.
Выезд специалиста для проведения экспертной оценки
характера неисправности, исправления этой неисправности и
консультаций Заказчика в пределах МКАД
Выезд специалиста для проведения экспертной оценки
характера неисправности, исправления этой неисправности и
консультаций Заказчика за МКАД
Подъем материалов и личных вещей (мебели, оборудования и
т.п.) Заказчика на этаж при отсутствии лифта (грузового или
пассажирского) или при отсутствии возможности им
воспользоваться, от входа в подъезд до квартиры
Подъем личных вещей (мебели, приборов, оборудования, в
т.ч. оконных рам и входной двери) Заказчика на лифте, от
входа в подъезд до квартиры
Оштукатуривание и покраска внешней стены квартиры со
стороны лестничной площадки, в т.ч. вокруг входного
дверного проема
Отключение и слив стояка, отрезка трубы, монтаж запорной
арматуры (крана)
Штробление стен и устройство отверстия в стене под
установку кондиционера
Подключение крупной бытовой техники, такой как
электроплита, духовой шкаф, варочная панель,
посудомоечная машина, стиральная машина, роутер и т.п.
Уборка и вывоз мусора после работ третьих лиц или
организаций, привлеченных Заказчиком, в т.ч. после монтажа
оконных блоков или входной двери
Консультации по выбору строительных материалов и
оборудования, а так же по выполнению текущих строительноремонтных работ по телефону с 9:00 до 20:00
Услуги дизайнера
1 отверстие
+10% за каждый 1
км от МКАД
200
1 отверстие
1000
1 метр погонный
2000
До 2 часов
4000
До 2 часов
+10% за каждый 1
км от МКАД
50 кг на 1 этаж
100
до 500 кг
2000
1 метр погонный
2000
1 точка (стояк)
8000
1 точка
(кондиционер)
1 единица
4000
10 кг
1000
Без ограничений
Бесплатно
-
По договоренности
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
1000
стр. 13 из 30
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (СОХРАНЯЕМОЕ ИМУЩЕСТВО)
к договору подряда №___/___
г. Москва
1.
«____» _______________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ СОХРАНЯЕМОГО ИМУЩЕСТВА
№
Наименование имущества
пп
1.
Пластиковые окна с подоконниками и откосами
2.
Входная дверь
3.
Межкомнатные двери
4.
Кухонный гарнитур
5.
Холодильник
6.
Ванна
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Итого: ___ пунктов.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 14 из 30
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 (СМЕТА)
к договору подряда №Ошибка! Источник ссылки не найден.____
г. Москва
1.
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
«____» _______________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
Наименование работ (этапа)
Объем
Общие работы во всем помещении, 124 кв.м.
Монтажные работы
• Монтаж межкомнатных перегородок
Устройство силовой электропроводки
• Штробление стен с заделкой
• Прокладка электропроводки в гофре
• Монтаж подрозеткников и распаячных коробок
Устройство слаботочной проводки
• Штробление стен с заделкой
• Прокладка телефонной проводки
• Прокладка телевизионного кабеля
• Прокладка интернет кабеля
• Прокладка кабеля для домофона
• Монтаж подрозеткников
Устройство распределительного электрощита
• Установка линейных автоматов и устройств защитного
отключения (УЗО)
• Сборка электрощита
• Подключение электрощита
Сантехнические работы
• Прокладка канализационных труб
• Прокладка труб водоснабжения
• Установка запорной арматуры
• Монтаж гребенок для распределения холодного и горячего
распределения воды
Сервисные и завершающие работы
• Подъем материалов на этаж
• Вынос, погрузка и вывоз строительного мусора
• Уборка ремонтируемого помещения
Ремонт в помещении «Гостиная», 35 кв.м.
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Устройство звукоизоляции стен
Замена радиаторов
• Отключение стояков
• Спуск давления в трубах
• Сварочные работы
• Демонтаж старых радиаторов
• Монтаж новых радиаторов
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
Заказчик:________________________________
Стоимость
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
до 120 электроточек
до 20 слаботочных
точек
1 шт.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
в полном объеме за
весь период ремонта
35 кв.м.
35 кв.м.
30 кв.м.
2 шт.
65 кв.м.
Подрядчик: ________________________________
стр. 15 из 30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж подоконников
Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую
отделку
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Устройство звукоизоляции потолка
Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
Монтаж гипсокартоновых потолков (3 уровня)
• Монтаж металлических направляющих
• Монтаж гипсокартоновых листов в 1 слой
Монтаж арок
• Монтаж профилей
• Монтаж гипсокартоновых листов
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
Укладка фанеры на пол
Покраска потолков (2 слоя)
Укладка подложки из вспененного полипропилена или
прессованного пробкового гранулята на пол
Укладка ламината или паркетной доски
Поклейка обоев
Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Установка карнизов для штор и занавесок
Ремонт в помещении «Спальня», 21 кв.м.
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Устройство звукоизоляции стен
Замена радиаторов
• Отключение стояков
• Спуск давления в трубах
• Сварочные работы
• Демонтаж старых радиаторов
Заказчик:________________________________
1 шт.
2 шт.
35 кв.м.
1 шт.
35 кв.м.
2 шт.
35 кв.м.
65 кв.м.
23 пог.м.
1 шт.
1 шт.
35 кв.м.
35 кв.м.
35 кв.м.
35 кв.м.
65 кв.м.
2 шт.
23 пог.м.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
1 шт.
21 кв.м.
21 кв.м.
22 кв.м.
1 шт.
Подрядчик: ________________________________
стр. 16 из 30
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
• Монтаж новых радиаторов
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж подоконников
Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую
отделку
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Устройство звукоизоляции потолка
Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
Монтаж гипсокартоновых потолков (2 уровня)
• Монтаж металлических направляющих
• Монтаж гипсокартоновых листов в 1 слой
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
Укладка фанеры на пол
Покраска потолков (2 слоя)
Укладка подложки из вспененного полипропилена или
прессованного пробкового гранулята на пол
Укладка ламината или паркетной доски
Покраска стен (2 слоя)
Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
• Установка наличников
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Установка карнизов для штор и занавесок
Ремонт в помещении «Детская», 20 кв.м.
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
Заказчик:________________________________
49 кв.м.
1 шт.
1 шт.
21 кв.м.
1 шт.
21 кв.м.
21 кв.м.
49 кв.м.
18 пог.м.
1 шт.
1 шт.
21 кв.м.
21 кв.м.
21 кв.м.
21 кв.м.
49 кв.м.
1 шт.
18 пог.м.
1 шт.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
1 шт.
20 кв.м.
20 кв.м.
Подрядчик: ________________________________
стр. 17 из 30
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Устройство звукоизоляции стен
Замена радиаторов
• Отключение стояков
• Спуск давления в трубах
• Сварочные работы
• Демонтаж старых радиаторов
• Монтаж новых радиаторов
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж подоконников
Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую
отделку
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Устройство звукоизоляции потолка
Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
Монтаж гипсокартоновых потолков (2 уровня)
• Монтаж металлических направляющих
• Монтаж гипсокартоновых листов в 1 слой
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
Укладка фанеры на пол
Покраска потолков (2 слоя)
Укладка подложки из вспененного полипропилена или
прессованного пробкового гранулята на пол
Укладка ламината или паркетной доски
Покраска стен (2 слоя)
Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
• Установка наличников
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
Заказчик:________________________________
21 кв.м.
1 шт.
48 кв.м.
1 шт.
1 шт.
20 кв.м.
1 шт.
20 кв.м.
20 кв.м.
48 кв.м.
17 пог.м.
1 шт.
1 шт.
20 кв.м.
20 кв.м.
20 кв.м.
20 кв.м.
48 кв.м.
1 шт.
17 пог.м.
1 шт.
в полном объеме,
согласно
Подрядчик: ________________________________
стр. 18 из 30
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Установка карнизов для штор и занавесок
Ремонт в помещении «Кухня», 11 кв.м.
Устройство гидроизоляции пола
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Замена радиаторов
• Отключение стояков
• Спуск давления в трубах
• Сварочные работы
• Демонтаж старых радиаторов
• Монтаж новых радиаторов
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж подоконников
Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую
отделку
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Подготовка (выравнивание) потолка
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Монтаж системы «теплый пол»
Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Укладка фартука над рабочей поверхностью из керамической
плитки (с зазорами для швов)
Укладка напольной керамической плитки или керамогранита (с
зазорами для швов)
Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
Покраска потолков (2 слоя)
Покраска стен (2 слоя)
Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
Устройство затирки между швами плитки
Заказчик:________________________________
схеме/проекту
1 шт.
11 кв.м.
11 кв.м.
11 кв.м.
1 шт.
34 кв.м.
1 шт.
1 шт.
11 кв.м.
1 шт.
11 кв.м.
34 кв.м.
13 пог.м.
8 кв.м.
1 шт.
3 кв.м.
11 кв.м.
1 шт.
11 кв.м.
34 кв.м.
1 шт.
в полном объеме,
согласно
Подрядчик: ________________________________
стр. 19 из 30
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
• Установка наличников
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Установка карнизов для штор и занавесок
Ремонт в помещении «Коридор», 12 кв.м.
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Подготовка (выравнивание) потолка
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Укладка фанеры на пол
Покраска потолков (2 слоя)
Укладка подложки из вспененного полипропилена или
прессованного пробкового гранулята на пол
Укладка ламината или паркетной доски
Покраска стен (2 слоя)
Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Ремонт в помещении «Санузел», 4 кв.м.
Устройство гидроизоляции пола
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
Заказчик:________________________________
схеме/проекту
1 шт.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
1 шт.
12 кв.м.
12 кв.м.
36 кв.м.
12 кв.м.
12 кв.м.
36 кв.м.
13
12
12
12
пог.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
12 кв.м.
36 кв.м.
13 пог.м.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
4 кв.м.
4 кв.м.
4 кв.м.
Подрядчик: ________________________________
стр. 20 из 30
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж системы «теплый пол»
Укладка настенной керамической плитки (с зазорами для швов)
Монтаж сантехнического (ревизионного) люка
Укладка напольной керамической плитки или керамогранита (с
зазорами для швов)
Монтаж реечного потолка
Устройство затирки между швами плитки
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
• Установка наличников
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение сантехнических приборов
• Установка унитаза
• Установка умывальника
• Установка смесителей
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Ремонт в помещении «Ванна», 6 кв.м.
Устройство гидроизоляции пола
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж системы «теплый пол»
Укладка настенной керамической плитки (с зазорами для швов)
Монтаж сантехнического (ревизионного) люка
Укладка напольной керамической плитки или керамогранита (с
зазорами для швов)
Монтаж реечного потолка
Устройство затирки между швами плитки
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
Заказчик:________________________________
19 кв.м.
2 кв.м.
19 кв.м.
1 шт.
4 кв.м.
4 кв.м.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
1 шт.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
6 кв.м.
6 кв.м.
6 кв.м.
24 кв.м.
4 кв.м.
24 кв.м.
1 шт.
6 кв.м.
6 кв.м.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
1 шт.
Подрядчик: ________________________________
стр. 21 из 30
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
• Установка наличников
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение сантехнических приборов
• Установка ванны (и/или душевой кабины)
• Установка умывальника
• Установка смесителей
• Установка полотенцесушителя
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Ремонт в помещении «Гардероб», 5 кв.м.
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Подготовка (выравнивание) потолка
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Укладка фанеры на пол
Покраска потолков (2 слоя)
Укладка подложки из вспененного полипропилена или
прессованного пробкового гранулята на пол
Укладка ламината или паркетной доски
Покраска стен (2 слоя)
Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
• Установка наличников
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Ремонт в помещении «Кабинет», 10 кв.м.
Заказчик:________________________________
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
5 кв.м.
5 кв.м.
21 кв.м.
5 кв.м.
5 кв.м.
21 кв.м.
8
5
5
5
пог.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
5 кв.м.
21 кв.м.
8 пог.м.
1 шт.
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
Подрядчик: ________________________________
стр. 22 из 30
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
Устройство звукоизоляции пола
Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
• Утепление керамзитом
• Установка маячных реек
• Устройство цементно-песчаной стяжки
• Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой
Устройство звукоизоляции стен
Замена радиаторов
• Отключение стояков
• Спуск давления в трубах
• Сварочные работы
• Демонтаж старых радиаторов
• Монтаж новых радиаторов
Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
• Грунтование (в т.ч. бетоноконтактом)
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж подоконников
Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую
отделку
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Устройство звукоизоляции потолка
Подготовка (выравнивание) потолка
• Грунтование
• Оштукатуривание
• Армирование штукатурной сеткой (при необходимости)
Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
• Шпатлевание
• Армирование молярной сеткой (при необходимости)
• Ошкуривание поверхности
Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
Укладка фанеры на пол
Покраска потолков (2 слоя)
Укладка подложки из вспененного полипропилена или
прессованного пробкового гранулята на пол
Укладка ламината или паркетной доски
Покраска стен (2 слоя)
Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
Монтаж межкомнатных дверных блоков
• Монтаж дверных коробок
• Установка ручек
• Врезка замков
• Установка наличников
Заказчик:________________________________
10 кв.м.
10 кв.м.
13 кв.м.
1 шт.
32 кв.м.
1 шт.
1 шт.
10 кв.м.
10 кв.м.
1 шт.
10 кв.м.
32 кв.м.
12 пог.м.
1 шт.
1 шт.
10 кв.м.
10 кв.м.
10 кв.м.
10 кв.м.
32 кв.м.
1 шт.
12 пог.м.
1 шт.
Подрядчик: ________________________________
стр. 23 из 30
184
185
• Установка доборов
• Установка порожков дверей
• Монтаж ограничителей
Подключение электроприборов
• Устройство розеток и выключателей в стенах
• Подключение люстр
• Подключение светильников
Установка карнизов для штор и занавесок
в полном объеме,
согласно
схеме/проекту
1 шт.
Итого:
Всего принято к работе 185 этапов на общую сумму: __________________ руб.
2.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик:
_________________________________
Паспорт: _____ № _________________
Выдан: ___________________________
Адрес: ___________________________
Телефоны: ________________________
E-mail: ___________________________
Подрядчик
Юридический адрес:
ОГРН:
ИНН:
, КПП:
Код организации по ОКПО:
Р/с №
К/с:
БИК:
_________________/_______________/
М.П.
_________________/_______________/
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 24 из 30
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 (ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
к договору подряда №Ошибка! Источник ссылки не найден.____
г. Москва
1.
«____» _______________ 2012 г.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало
Окончание
Наименование работ
02.01.12
11.01.12
1. Общие. Монтажные работы
14.01.12
22.01.12
2. Общие. Устройство силовой электропроводки
07.02.12
07.02.12
4. Общие. Устройство распределительного электрощита
09.02.12
9. Гостиная. Устройство звукоизоляции стен
3. Общие. Устройство слаботочной проводки
34. Спальня. Устройство звукоизоляции стен
59. Детская. Устройство звукоизоляции стен
163. Кабинет. Устройство звукоизоляции стен
23.01.12
26.01.12
5. Общие. Сантехнические работы
31.05.12
31.05.12
6. Общие. Сервисные и завершающие работы
28.01.12
28.01.12
7. Гостиная. Устройство звукоизоляции пола
32. Спальня. Устройство звукоизоляции пола
57. Детская. Устройство звукоизоляции пола
83. Кухня. Устройство звукоизоляции пола
106. Коридор. Устройство звукоизоляции пола
121. Санузел. Устройство звукоизоляции пола
134. Ванна. Устройство звукоизоляции пола
146. Гардероб. Устройство звукоизоляции пола
161. Кабинет. Устройство звукоизоляции пола
06.02.12
10.02.12
10.02.12
8. Гостиная. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
33. Спальня. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
58. Детская. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
84. Кухня. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или наливной
пол)
107. Коридор. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
122. Санузел. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
135. Ванна. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
147. Гардероб. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
162. Кабинет. Устройство пола (цементно-песчаная армированная стяжка или
наливной пол)
10. Гостиная. Замена радиаторов
35. Спальня. Замена радиаторов
60. Детская. Замена радиаторов
85. Кухня. Замена радиаторов
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 25 из 30
164. Кабинет. Замена радиаторов
12.02.12
27.02.12
11. Гостиная. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
36. Спальня. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
61. Детская. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
86. Кухня. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
108. Коридор. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
123. Санузел. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
136. Ванна. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
148. Гардероб. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
165. Кабинет. Подготовка (выравнивание) стен под чистовую отделку
27.02.12
27.02.12
12. Гостиная. Монтаж подоконников
37. Спальня. Монтаж подоконников
62. Детская. Монтаж подоконников
87. Кухня. Монтаж подоконников
166. Кабинет. Монтаж подоконников
28.02.12
05.03.12
13. Гостиная. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку
38. Спальня. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку
63. Детская. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку
88. Кухня. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку
167. Кабинет. Подготовка (выравнивание) оконных откосов, под чистовую отделку
06.03.12
06.03.12
14. Гостиная. Устройство звукоизоляции потолка
39. Спальня. Устройство звукоизоляции потолка
64. Детская. Устройство звукоизоляции потолка
168. Кабинет. Устройство звукоизоляции потолка
15.03.12
15.03.12
15. Гостиная. Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
40. Спальня. Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
65. Детская. Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
90. Кухня. Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
170. Кабинет. Монтаж гипсокартоновых коробов под стояки отопления
17.03.12
23.03.12
16. Гостиная. Монтаж гипсокартоновых потолков (3 уровня)
41. Спальня. Монтаж гипсокартоновых потолков (2 уровня)
66. Детская. Монтаж гипсокартоновых потолков (2 уровня)
24.03.12
24.03.12
17. Гостиная. Монтаж арок
26.03.12
29.03.12
18. Гостиная. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
42. Спальня. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
67. Детская. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
91. Кухня. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
110. Коридор. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
150. Гардероб. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
171. Кабинет. Финишное выравнивание потолка под чистовую отделку
30.03.12
05.04.12
19. Гостиная. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
43. Спальня. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
68. Детская. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 26 из 30
92. Кухня. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
111. Коридор. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
151. Гардероб. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
172. Кабинет. Финишное выравнивание стен под чистовую отделку
07.04.12
07.04.12
20. Гостиная. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
44. Спальня. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
69. Детская. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
93. Кухня. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
112. Коридор. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
152. Гардероб. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
173. Кабинет. Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов
08.04.12
08.04.12
94. Кухня. Монтаж системы «теплый пол»
124. Санузел. Монтаж системы «теплый пол»
137. Ванна. Монтаж системы «теплый пол»
10.04.12
21. Гостиная. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
45. Спальня. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
70. Детская. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
95. Кухня. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
174. Кабинет. Финишное выравнивание оконных откосов, под чистовую отделку
25.04.12
25.04.12
22. Гостиная. Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
46. Спальня. Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
71. Детская. Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
98. Кухня. Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
175. Кабинет. Ошкуривание и покраска труб отопления (стояков)
26.04.12
29.04.12
23. Гостиная. Укладка фанеры на пол
47. Спальня. Укладка фанеры на пол
72. Детская. Укладка фанеры на пол
113. Коридор. Укладка фанеры на пол
153. Гардероб. Укладка фанеры на пол
176. Кабинет. Укладка фанеры на пол
01.05.12
05.05.12
24. Гостиная. Покраска потолков (2 слоя)
48. Спальня. Покраска потолков (2 слоя)
73. Детская. Покраска потолков (2 слоя)
99. Кухня. Покраска потолков (2 слоя)
114. Коридор. Покраска потолков (2 слоя)
154. Гардероб. Покраска потолков (2 слоя)
177. Кабинет. Покраска потолков (2 слоя)
07.05.12
07.05.12
25. Гостиная. Укладка подложки из вспененного полипропилена или прессованного
пробкового гранулята на пол
49. Спальня. Укладка подложки из вспененного полипропилена или прессованного
пробкового гранулята на пол
74. Детская. Укладка подложки из вспененного полипропилена или прессованного
пробкового гранулята на пол
115. Коридор. Укладка подложки из вспененного полипропилена или прессованного
пробкового гранулята на пол
155. Гардероб. Укладка подложки из вспененного полипропилена или прессованного
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 27 из 30
пробкового гранулята на пол
08.05.12
178. Кабинет. Укладка подложки из вспененного полипропилена или прессованного
пробкового гранулята на пол
26. Гостиная. Укладка ламината или паркетной доски
50. Спальня. Укладка ламината или паркетной доски
75. Детская. Укладка ламината или паркетной доски
116. Коридор. Укладка ламината или паркетной доски
156. Гардероб. Укладка ламината или паркетной доски
179. Кабинет. Укладка ламината или паркетной доски
14.05.12
20.05.12
27. Гостиная. Поклейка обоев
51. Спальня. Покраска стен (2 слоя)
76. Детская. Покраска стен (2 слоя)
100. Кухня. Покраска стен (2 слоя)
117. Коридор. Покраска стен (2 слоя)
157. Гардероб. Покраска стен (2 слоя)
180. Кабинет. Покраска стен (2 слоя)
16.05.12
19.05.12
28. Гостиная. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
52. Спальня. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
77. Детская. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
101. Кухня. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
181. Кабинет. Покраска внутренних оконных откосов (2 слоя)
20.05.12
20.05.12
29. Гостиная. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
53. Спальня. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
78. Детская. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
118. Коридор. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
158. Гардероб. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
182. Кабинет. Монтаж напольных деревянных или пластиковых плинтусов
25.05.12
29.05.12
30. Гостиная. Подключение электроприборов
31. Гостиная. Установка карнизов для штор и занавесок
55. Спальня. Подключение электроприборов
56. Спальня. Установка карнизов для штор и занавесок
80. Детская. Подключение электроприборов
81. Детская. Установка карнизов для штор и занавесок
104. Кухня. Подключение электроприборов
105. Кухня. Установка карнизов для штор и занавесок
119. Коридор. Подключение электроприборов
131. Санузел. Подключение сантехнических приборов
132. Санузел. Подключение электроприборов
144. Ванна. Подключение сантехнических приборов
145. Ванна. Подключение электроприборов
160. Гардероб. Подключение электроприборов
184. Кабинет. Подключение электроприборов
185. Кабинет. Установка карнизов для штор и занавесок
22.05.12
22.05.12
102. Кухня. Устройство затирки между швами плитки
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 28 из 30
129. Санузел. Устройство затирки между швами плитки
142. Ванна. Устройство затирки между швами плитки
25.05.12
54. Спальня. Монтаж межкомнатных дверных блоков
79. Детская. Монтаж межкомнатных дверных блоков
103. Кухня. Монтаж межкомнатных дверных блоков
130. Санузел. Монтаж межкомнатных дверных блоков
143. Ванна. Монтаж межкомнатных дверных блоков
159. Гардероб. Монтаж межкомнатных дверных блоков
183. Кабинет. Монтаж межкомнатных дверных блоков
13.01.12
13.01.12
82. Кухня. Устройство гидроизоляции пола
120. Санузел. Устройство гидроизоляции пола
133. Ванна. Устройство гидроизоляции пола
08.03.12
14.03.12
89. Кухня. Подготовка (выравнивание) потолка
109. Коридор. Подготовка (выравнивание) потолка
149. Гардероб. Подготовка (выравнивание) потолка
169. Кабинет. Подготовка (выравнивание) потолка
17.04.12
19.04.12
20.04.12
25.04.12
10.04.12
16.04.12
96. Кухня. Укладка фартука над рабочей поверхностью из керамической плитки (с
зазорами для швов)
97. Кухня. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита (с зазорами
для швов)
127. Санузел. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита (с
зазорами для швов)
140. Ванна. Укладка напольной керамической плитки или керамогранита (с зазорами
для швов)
125. Санузел. Укладка настенной керамической плитки (с зазорами для швов)
138. Ванна. Укладка настенной керамической плитки (с зазорами для швов)
14.04.12
16.04.12
126. Санузел. Монтаж сантехнического (ревизионного) люка
139. Ванна. Монтаж сантехнического (ревизионного) люка
10.05.12
14.05.12
128. Санузел. Монтаж реечного потолка
141. Ванна. Монтаж реечного потолка
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 29 из 30
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 (ПЛАН-ГРАФИК ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ)
к договору подряда №___/___
г. Москва
1.
«____» _______________ 2012 г.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКОМ
Дата
поставки
14.01.12
Облицовочные («чистовые») материалы
Кабели для домашнего кинотеатра (аудио-, видео-, HDMI-кабели)
07.02.12
Шумоизоляция для стен (ЗИПС-панели, минеральная вата или аналоги)
23.01.12
28.01.12
Электрощит(ы) в комплекте с автоматическими выключателями (автоматами) и устройствами
защитного отключения (УЗО)
Сантехническая фурнитура (краны, коллекторы, гребенки, фильтры для очистки воды, датчики
давления, счетчики воды и т.д.)
Шумоизоляция для пола («Шуманет» или аналоги)
10.02.12
Радиаторы, монтажные комплекты, запорная арматура
27.02.12
Подоконники, заглушки, соединители
06.03.12
Шумоизоляция для потолка (минеральная вата или аналоги)
07.04.12
Потолочные полиуретановые (или пенопластовые) плинтуса
08.04.12
Система «теплый пол» (кабельная или матовая система), терморегуляторы
25.04.12
Краска термостойкая для труб отопления
26.04.12
Фанера на пол (желательно: влагостойкая, березовая, шлифованная, толщина 10 мм)
01.05.12
Краска для потолков
07.05.12
Паркетная доска (ламинат)
Подложка из вспененного полипропилена или прессованного пробкового гранулята на пол
14.05.12
Краска для стен
Обои
16.05.12
Краска для откосов
20.05.12
Напольные деревянные или пластиковые плинтуса (для пластиковых плинтусов: соединители,
заглушки, углы внутренние и наружные)
Карнизы для штор и занавесок
25.05.12
Сантехнические приборы (ванна или душевая кабина, экран под ванну, унитаз, умывальник,
смесители, потенцесушитель, водонагреватель, гофры, гибкая подводка), вентиляторы,
вентиляционные решетки, диффузоры
Розетки, выключатели, люстры, светильники, бра, трансформаторы и т.п.
22.05.12
Затирка для керамической плитки
Межкомнатные дверные блоки, ручки, замки, наличники, доборы, порожки, ограничители
17.04.12
Настенная керамическая плитка для фартука
20.04.12
Напольная керамическая плитка или керамогранит
10.04.12
Настенная керамическая плитка, бардюры, раскладка для плитки, ПВХ-уголок для плитки
14.04.12
Сантехнический люк (скрытый под плитку или металлический)
10.05.12
Подвесной реечный потолок, пристенный кант, планки-замки
В таблице указаны все облицовочные материалы и оборудование Заказчика для всех помещений. Объем
материалов необходимо уточнить у производителя работ (прораба) или дизайнера (при наличии) в процессе
работ.
Заказчик:________________________________
Подрядчик: ________________________________
стр. 30 из 30
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
55
Размер файла
292 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа