close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № _________
г. Краснодар
«____» ___________ 2014 г.
Открытое
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Краснодарского филиала Пулинец Сергея Николаевича,
действующего на основании доверенности № 01/29/282-14 от 28.03.2014 года, с одной
стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
__________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в
настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Объект» - Объект связи, подлежащий строительству в соответствии с условиями
настоящего Договора.
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного строительством Объекта,
оформленный по форме КС-11.
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения СМР и
неучтенные в Проектной документации работы, необходимость которых определена либо
Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход
производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:
комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии
выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями,
сделанными лицами, ответственными за производство Работ;
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве
Работ;
акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке
отдельных ответственных конструкций;
акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
журналы производства работ;
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими нормативными документами.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для
выполнения СМР и ввода Объекта в эксплуатацию, указанные в спецификациях к
Проектной документации. Материалы предоставляются Подрядчиком и (или) Заказчиком
на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям
действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться
всей необходимой
документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Оборудование» - оборудование, предусмотренное Проектной документацией,
которое необходимо для выполнения СМР и ввода Объекта в эксплуатацию,
предоставляемое Заказчиком по форме ОС-15 или по актам передачи оборудования, не
требующего монтажа и перечисленное в согласованных Сторонами Заказах.
«Площадка» - территория объекта, на которой выполняются Работы.
«Проектная документация» - согласованный рабочий проект либо техническое
задание, и другая документация, необходимая для выполнения Работ. Проектная
документация по каждому Объекту предоставляется Заказчиком и является приложением
к соответствующему заказу.
«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной
оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые
последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно
или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.
«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по реконструкции,
ремонту, выполняемые Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы на основании
согласованных и подписанных Сторонами Заявок к данному Договору (Приложение№2)
на объекте: «Выполнение строительно-монтажных работ для подключения
корпоративных клиентов Краснодарского МЦТЭТ» по проекту «Объекты
оперативного строительства Краснодарского филиала в 2014г.» (КИП
01407215143001), в сроки определенные Приложением № 3 к Договору, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых
согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в
объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объектов/а, в
предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет_____________
(____________________),
в
том
числе
НДС-__________________________
(_______________________________________). Цена Договора включает в себя стоимость
Работ и Материалов.
По настоящему договору у Заказчика не возникает обязанности приобрести Работы и
(или) Материалы на всю указанную сумму.
2.2 Затраты Подрядчика, связанные с оказанием услуг, указанных в п. 1.2. настоящего
Договора, включены в Цену Договора.
2.3. Стоимость работ по каждому объекту определяется в соответствии с согласованной
и подписанной Заявкой (форма Заявки - Приложение № 2). Формирование сметной
стоимости работ по каждому объекту осуществляется базисно-индексным методом на основе
схем, рабочих чертежей и проектной документации и в соответствии с ведомостью расчета
договорных цен на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ на 20___ год.
(Приложение № 1) и указывается в Протоколе согласования договорной цены.
2.4. Если иное не предусмотрено в согласованной Сторонами Заявке, оплата
выполняемых Работ, включая Материалы, осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Оплата за выполненные Работы производится после выполнения всех Работ,
предусмотренных в соответствующей Заявке согласно Рабочих чертежей, на основании
следующих документов:
- всех подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов Работ
представителем Заказчика (техническим надзором), находящимся на Площадке, и перечня
смонтированного оборудования, установленного на площадке, завизированного
материально-ответственным лицом, ответственным за данную Площадку;
- всех подписанных Сторонами справок о стоимости выполненных работ и затрат
по ф. КС-3;
- всех подписанных Сторонами актов о приемке-передаче оборудования в монтаж
по форме ОС-15;
- акта приемки Объекта/ов по форме КС-11.
- всех подписанных Сторонами ведомостей оборудования, не требующего монтажа,
оформленных подписью представителя Заказчика, находящегося на Площадке;
- всех полученных согласований и разрешительных документов, необходимых для
нормальной эксплуатации обекта/ов.
2.4.2. В течение 45 календарных дней после подписания Сторонами в полном
объеме документов, перечисленных в п.2.3.1 Договора, Заказчик осуществляет оплату
принятых Работ на основании оригиналов счета и счета-фактуры Подрядчика.
2.4.3. В случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями, Заказчик
имеет право не оплачивать платеж и оплатить его после устранения Подрядчиком
замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная Сторонами ведомость
устранения замечаний.
3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в
соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору),
который оформляется одновременно с Заявкой и является его неотъемлемой частью.
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет
право на продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий
период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Заказчиком.
3.4. В случае увеличения объема Работ или задержки выполнения Работ не по
вине Подрядчика сроки исполнения обязательств подлежат корректировке в соответствии
с подписанной Заявкой.
4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Заказчика
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком
Работ, приобретенных материалов в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения
Работ.
4.1.3. Принять выполненные Работы.
4.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные
в настоящем Договоре.
4.1.5. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность
для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных
документов для выполнения Работ, согласно п. 1.2. Договора.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим
Договором выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для
выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно
согласовывает с Заказчиком в письменном виде.
4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию
гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его
исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров,
регулирующих отношения со своими работниками.
4.2.4. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии соответствующим
Заказом.
4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Проектной
документацией, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативноправовых актов.
4.2.6. По основному технологическому Оборудованию Подрядчик обязуется
оформить представленные Заказчиком акты о приемке-передаче Оборудования в монтаж
(форма ОС-15).
Кроме того, Подрядчик оформляет соответствующие приложения к формам КС-2
с перечнем смонтированного основного технологического Оборудования, установленного
на Площадке, который должен быть завизирован материально - ответственным лицом,
отвечающим за данную Площадку.
4.2.7. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные
в настоящем Договоре.
4.2.8. Подрядчик устраняет выявленные замечания при приемке объекта в течение
5 (пяти) рабочих дней.
5. Производство Работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет
контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их
выполнения. Представитель Заказчика согласовывает акты на выполненные работы,
оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит
проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов по условиям Договора и
рабочих чертежей. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право
беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение
всего периода их производства и в любое время их производства.
5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные
Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Подрядчик своими силами и
без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно
переделать эти Работы.
5.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения
указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
- обнаружения недостатков в задании на проектирование и иных исходных
данных;
непригодности, предоставленного Заказчиком Оборудования, недостатков
рабочих чертежах;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения
Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят
годности или прочности выполняемым результатам Работ.
5.4. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы,
барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ
для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней
собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о
приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины,
оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.
5.5. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на
период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций
осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и
использованию электроэнергии в период строительства.
5.6. По окончании Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику
смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по актам о
приемке выполненных работ, ведомостям установленного и смонтированного
оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением
Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.
5.7. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми
компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок
выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает
содействие Подрядчику в выполнении Работ.
5.8. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал
производства Работ по форме, согласованной Сторонами.
6. Гарантии качества на выполненные Работы
6.1. Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные
Подрядчиком по Договору.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы
составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и
Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты
подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки
и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах, допущенные по вине
Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в
согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место,
указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в
назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении
акта устранения недостатков.
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие
недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.
6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных
специалистов.
6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается
соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных
Работах и используемых Материалах, за которые Подрядчик не несет ответственности
(недостатки в рабочих чертежах и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки
и/или дефекты по Заявке и за счет Заказчика в сроки, устанавливаемые в соответствии с п.
6.3. и 6.4. Договора.
6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ
Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, рабочих
чертежей, условиями настоящего Договора.
7. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Материалами, согласно рабочих чертежей, включая их приобретение и доставку на
Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного
оборудования.
7.2. Заказчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Оборудованием, включая его доставку, которое передается Подрядчику по акту о
приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акту приема передачи
оборудования, не требующего монтажа, а Подрядчик обязуется оформить представленные
Заказчиком акты о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-15) или акту
приема передачи оборудования, не требующего монтажа, а также оформить
соответствующие приложения к формам КС-2 с перечнем замонтированного
оборудования,
установленного на Площадке, завизированного материальноответственным лицом, отвечающим за данную Площадку.
7.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной
гибели и повреждения, Оборудования, переданного ему по акту о приемке-передаче
Оборудования в монтаж (форма ОС-15) или по акту приема передачи оборудования, не
требующего монтажа, с момента его передачи до подписания Акта приемки Объекта.
8. Сдача и приемка Работ
8.1. Подрядчик передает Заказчику за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала
приемки выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ
и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен
определить дату начала приемки и в течение 10 (десяти) рабочих дней назначить рабочую
комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего
Договора, рабочих чертежей и действующими нормативными актами, Стороны по
результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта.
8.2. В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены
Подрядчиком ненадлежащим образом а именно, если выполненные Работы не
удовлетворяют требованиям рабочих чертежей, Договора и/или действующих
нормативных актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к
приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с
указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.
8.3. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в
виде приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок и
замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки
СМР в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний
Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт приемки Объекта без
замечаний.
8.4. За 10 (десять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по
настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра
Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с
согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор
за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют
фактически выполненным Работ.
8.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой
документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
8.6. В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять
участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме
КС-14.
8.7. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе
проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ является обязательным для
Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком.
Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.
8.8. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в
порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.
9. Ответственность Сторон
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими
лицами.
9.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков
устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы Заявки за
каждый день просрочки, но не более 10% суммы Заявки.
9.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых
платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,02% от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки, но не более 10% суммы неисполненного обязательства.
9.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет
направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной
форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения
своих обязательств в натуре.
10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой
силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как
и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства
непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной
форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно
содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня
прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих
исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной
форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить
обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об
этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой
даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению
любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с
действием обстоятельств непреодолимой силы.
11. Конфиденциальность
11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение
срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если
больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Получающая
Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного
согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную
от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается
третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую
конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо
взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей
Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той
степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее
информации того же уровня важности.
11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств
по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она
удовлетворяет одной из следующих характеристик:
11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
11.5.2.информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на
то, что она не является конфиденциальной;
11.5.3.информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
11.5.4.информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.6.Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию
без согласия Раскрывающей Стороны:
11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие
лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной
информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо
обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в
силу решению арбитражного суда.
12. Уведомления
12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора,
должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным
подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же пeрeданы лично по
приведенным ниже адресам. Датой увeдомлeния считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: ОАО «Ростелеком», Краснодарский филиал
__________________________________
350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, к. 207.
Телефон: _________________, Факс: _________________
e-mail: _____________________
Для Подрядчика:
Организация: ___________________
____________________________________
Телефон: ________________________
e-mail: _____________________
12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления
любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
13. Применимое право и порядок разрешения споров
13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путѐм
переговоров.
13.3. Споры между Сторонами передаются на рассмотрение Арбитражного суда
Краснодарского края.
14. Порядок подписания Заявки
14.1. Заказчик направляет Подрядчику запрос с Перечнем объектов (форма Перечня
объектов - Приложение № 4)
14.2. В срок, указанный в запросе Заказчика, Подрядчик составляет проект Заявки по
форме Приложения № 2 к Договору в соответствии с Перечнем объектов, исходя из того,
что цены Работ в Заявке не должны превышать расценок, определяемых согласно
Ведомости расчета договорных цен (Приложение № 1 к Договору) и направляет его
Заказчику на подписание.
14.3. Заявка вступает в силу с момента ее подписания Сторонами, если иное не
оговорено в самой Заявке.
14.4. Подписанные Сторонами Заявки являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
15. Расторжение Договора
15.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему
Договору в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона
будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий
Договор по письменному уведомлению, поданному за 20 (двадцати) рабочих дней до
расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое
нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.
15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренных законом.
15.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ,
выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик
обязан передать ему результат незавершенных Работ.
16. Другие положения
16.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчѐтов по Договору
с оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов. Акт сверки расчѐтов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть
подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью.
Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки
расчѐтов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении,
курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель должна
подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес
Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои
письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки
расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора
подписанный акт сверки расчѐтов или письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчѐтов считается
признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
16.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счетафактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии
банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких
изменений.
16.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
16.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности
по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
16.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны
совершаться Сторонами в письменной форме.
16.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и
действует до ______________2014г. А в части неисполненных обязательств – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
16.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Ведомость расчета договорных цен.
Приложение №2 – Форма Заявки.
Приложение №3 – График выполнения обязательств (форма).
Приложение №4 – Перечень объектов (форма).
Приложение №5 – Протокол согласования договорной цены (форма).
17. Реквизиты Сторон
Заказчик:
________________/_____________/
Подрядчик:
________________/_____________/
Приложение № 1
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 2014г.
Ведомость расчета договорных цен
Таблица 1.
№п/п
Описание строительно-монтажных работ
Ед. изм.
Выполнение строительно-монтажных работ для
подключения корпоративных клиентов Краснодарского
МЦТЭТ
I
НАРУЖНИЕ СЕТИ
1
Земляные работы
1.1
Разработка траншеи вручную
1.1.1
грунт 1 категории
м. куб.
1.1.2
грунт 2 категории
м. куб.
1.1.3
грунт 3 категории
м. куб.
1.1.4
грунт 4 категории
м. куб.
1.1.5
грунт 5 категории
м. куб.
1.2
Разработка траншеи механизированным способом
1.2.1
грунт 1 категории
м. куб.
1.2.2
грунт 2 категории
м. куб.
1.2.3
грунт 3 категории
м. куб.
1.2.4
грунт 4 категории
м. куб.
1.2.5
грунт 5 категории
м. куб.
1.3
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа
грунтов:
1.3.1
1
м. куб.
1.3.2
2
м. куб.
1.3.3
3
м. куб.
1.3.4
4
м. куб.
1.4
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5
м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов:
1.4.1
1
м. куб.
1.4.2
2
м. куб.
Цена за ед. без
материалов без
НДС в руб.*
1.4.3
1.5
3
Устройство скрытых переходов методом ГНБ
м. куб.
м.
2
Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой
в штабель
100 м2
3
Ремонт тротуаров из литого асфальта
100 м2
4
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки
при укладке на 1 м2: 40 шт.
10 м2
5
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки
при укладке на 1 м2: 55 шт.
10м2
6
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки
при укладке на 1 м2: 90 шт.
10 м2
7
Ремонт бордюров с внутренней обшивкой
100 м.
8
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
8.1
ОПТИКА
8.1.1
Прокладка кабеля бронированного оптического
кабелеукладчиком в грунт 1 -2 групп при емкости кабеля:
км.
8.1.2
Прокладка кабеля кабелеукладчиком грунт 3 категории
км.
8.1.3
Прокладка кабеля в траншею
км.
8.1.4
Прокладка опозновательной ленты
км.
8.1.5
Прокладка защитной полиэтиленовой трубки в траншею .
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2
отверстий
км.
8.1.6
Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком
через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до
1,2 м, ширина зеркала водоема:
8.1.7
до 100м
1
переход
8.1.8
до 200м
1
переход
8.1.9
Задувка оптического кабеля в защитную полиэтиленовую трубку
для кабеля емкостью:
км.
8.1.10
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в
трубопроводе по свободному каналу
км.
8.1.11
Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в
трубопроводе по занятому каналу
км.
8.2
8.2.1
МЕДЬ
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 500 м в грунтах групп I, II
км.
8.2.2
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 500 м в грунтах группы III
км.
8.2.3
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 750 м в грунтах групп I, II
км.
8.2.4
Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 750 м в грунтах группы III
км.
8.2.5
Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг
км.
8.2.6
Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 2 кг
км.
8.2.7
Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до
1 кг
км.
8.2.8
Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до
2 кг
км.
8.2.9
Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до
3 кг
км.
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
км.
8.3.1
Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг
км.
8.3.2
Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг
км.
8.3.3
Установка опор
8.3
8.3.3.1
Установка средствами малой механизации опор деревянных:
8.3.3.2
одинарных высотой до 6,5 м
шт.
8.3.3.4
одинарных высотой до 8,5 м
шт.
8.3.3.5
одинарных высотой свыше 8,5 м
шт.
8.3.3.6
полуанкерных высотой до 8,5 м
шт.
8.3.3.7
полуанкерных высотой свыше 8,5 м
шт.
8.3.3.8
Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:
одинарных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
шт.
8.3.3.9
Установка к опорам и подпорам приставок деревянных:
двойных, высота опоры или подпоры до 8,5 м
шт.
9
9.1
МОНТАЖ МУФТ
Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в
процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом
волокон:
9.1.1
4
шт.
9.1.2
8
шт.
9.1.3
12
шт.
9.1.4
16
шт.
9.1.5
24
шт.
9.1.6
32
шт.
9.1.7
48
шт.
9.1.8
64
шт.
9.1.9
96
шт.
9.2
Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой
оболочкой в колодцах, емкость:
9.2.1
10
шт.
9.2.2
20
шт.
9.2.3
30
шт.
9.2.4
50
шт.
9.2.5
100
шт.
9.2.6
200
шт.
9.2.7
300
шт.
9.2.8
400
шт.
9.2.9
500
шт.
9.2.10
600
шт.
9.3
Разные работы
9.3.1
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при
установке: на фундаменте
шт.
9.3.2
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при
установке: в готовой нише
шт.
9.3.3
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при
установке: на фундаменте
шт.
9.3.3
Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при
установке: в готовой нише
шт.
9.3.4
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость
бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
шт.
9.3.5
Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость
бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая
шт.
9.3.6
Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе
шт.
9.3.7
Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: на столбе
шт.
9.3.8
Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке: на чердаке
шт.
9.3.9
Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ
со столба или стойки на стену
шт.
9.3.10
9.4
Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем
и засыпкой, без прохода через стену
шт.
МОНТАЖ И РАЗВАРКА КРОССА ОПТИЧЕСКОГО для
кабеля емкостью:
9.4.1
4
шт.
9.4.2
8
шт.
9.4.3
12
шт.
9.4.4
16
шт.
9.4.5
24
шт.
9.4.6
32
шт.
9.4.7
48
шт.
9.5
Измерение на смонтированном участке волоконнооптического кабеля в одном направлении с числом волокон:
9.5.1
4
шт.
9.5.2
8
шт.
9.5.3
12
шт.
9.5.4
16
шт.
9.5.5
24
шт.
9.5.6
32
шт.
9.5.7
48
шт.
10
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ
10.1
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2
отверстий
км.
10.2
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2
отверстий
км.
10.3
Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с
соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
км.
10.4
Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с
соединением: полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий
км.
10.5
Установка телефонного колодца сборного железобетонного
ККС-3 на пешеходной части или на тротуаре
шт.
10.6
Установка телефонного колодца сборного железобетонного
ККС-2 на пешеходной части или на тротуаре
шт.
10.7
Установка телефонного колодца сборного железобетонного
ККС-1 на пешеходной части или на тротуаре
шт.
10.8
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного
м2
10.9
Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой
м2
10.11
Устройство полов бетонных
м2
10.12
Герметизация канала кабельной канализации: занятого
шт.
10.11
Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем
и засыпкой, без прохода через стену
шт.
10.12
Установка: столбика замерного для линии связи
шт.
10.13
Окраска проложенного кабеля
II
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ
1
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр:
100 м.
1.1
до 25мм
м.
1.2
до 50мм
м.
1.3
до 63мм
м.
2
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр:
2.1
до 25мм
м.
2.2
до 50мм
м.
2.3
до 63мм
м.
3
Рукав металлический наружным диаметром:
3.1
до 48 мм
м.
3.2
до 60 мм
м.
3.3
до 78 мм
м.
4
Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава:
4.1
до 27 мм
м.
4.2
до 48 мм
м.
4.3
до 60 мм
м.
4.4
до 78 мм
м.
5
Короба пластмассовые:
5.1
шириной до 40 мм
м.
5.2
шириной до 63 мм
м.
5.3
шириной до 120 мм
м.
6
6.1
Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на
оттяжках или подвесах
длина: 2 м
м.
6.2
7
длина: 3 м
м.
Ящик для трубных проводок протяжной или коробка
7.1
до 200х200 мм
шт.
7.2
до 500х500 мм
шт.
7.3
Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм
шт.
8
Реконструкция помещений
8.1
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
м3
8.2
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 15 м3
м3
8.3
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
8.3.1
32 мм
шт.
8.3.2
40 мм
шт.
8.3.3
50 мм
шт.
8.3.4
60 мм
шт.
8.4
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:
8.4.1
32 мм
шт.
8.4.2
40 мм
шт.
8.4.3
50 мм
шт.
8.4.4
60 мм
шт.
8.5
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:
8.5.1
до 25 мм при толщине стен до 25 см
шт.
8.5.2
до 25 мм при толщине стен до 38 см
шт.
8.5.3
до 25 мм при толщине стен до 51 см
шт.
8.5.4
до 50 мм при толщине стен до 25 см
шт.
8.5.5
до 50 мм при толщине стен до 38 см
шт.
8.5.6
до 50 мм при толщине стен до 51 см
шт.
8.6
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:
8.6.1
до 20 см2
м.
8.6.2
до 50 см2
м.
8.6.3
до 100 см2
м.
8.7
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд
площадью сечения:
8.7.1
до 20 см2
м.
8.7.2
до 50 см2
м.
8.7.3
до 100 см2
м.
8.8
Заделка отверстий, гнезд и борозд:
8.8.1
в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
м3
8.8.2
в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
м3
8.8.3
в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
м3
8.8.4
в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
м3
8.8.5
в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
м3
8.8.6
в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2
м3
Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок
м3
8.9
9
Установка стоек , полустоек , различных шкафов
9.1
Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса:
9.1.1
до 100 кг
шт.
9.1.2
до 300 кг
шт.
9.1.3
свыше 300 кг
шт.
9.2
Конструкции для установки приборов (с их изготовлением на
месте), масса:
9.2.1
до 1 кг
шт.
9.2.2
до 2 кг
шт.
9.2.3
до 3 кг
шт.
9.2.4
до 5 кг
шт.
9.2.5
до 10 кг
шт.
9.2.6
до 25 кг
шт.
9.2.7
до 40 кг
шт.
10
Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый:
10.1
на стене, высота и ширина до 600х600 мм или до13U
шт.
10.2
на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм или до 27U
шт.
10.3
на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм или до 38U
шт.
10.4
на полу, высота и ширина до 200х1000 мм или до 5U
шт.
10.5
на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм или до 38U
шт.
10.6
в нише, высота и ширина до 700х850 мм или до 16U
шт.
10.7
в нише, высота и ширина до 1300х850 мм или до 29U
шт.
11
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические
рукава первого одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до:
11.1
2,5 мм2
100 м.
11.2
6 мм2
100 м.
11.3
16 мм2
100 м.
11.4
35 мм2
100 м.
11.5
70 мм2
100 м.
11.6
120 мм2
100 м.
11.7
150 мм2
100 м.
11.8
240 мм2
100 м.
12
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические
рукава каждого последующего одножильного или
многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:
12.1
до 6 мм2
100 м.
12.2
до 35 мм2
100 м.
12.3
до 70 мм2
100 м.
12.4
до 120 мм2
100 м.
12.5
до 150 мм2
100 м.
12.6
до 240 мм2
100 м.
13
Провод в коробах, сечением: до
13.1
6 мм2
100 м.
13.2
35 мм2
100 м.
13.3
70 мм2
100 м.
13.4
120 мм2
100 м.
13.5
185 мм2
100 м.
14
Провод в лотках, сечением:
14.1
до 6 мм2
100 м.
14.2
до 35 мм2
100 м.
14.3
до 70 мм2
100 м.
14.4
до 120 мм2
100 м.
14.5
15
до 185 мм2
100 м.
Коробки коммутационные
15.1
Коробка кабельная соединительная или разветвительная (ТВ) с
установкой , с измерениями затухания
15.2
Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке,
количество линий (подключение этажных коробок к шкафу с
помощью UTP), с разделкой кабеля, с измерениями:
шт.
15.2.1
до 5 (UTP до 20 пар)
шт.
15.2.2
до 10 (UTP до 25 пар)
шт.
15.2.3
до 20 (UTP до 100 пар)
шт.
15.2.4
до 40 (UTP до 150 пар)
шт.
15.3
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой
оболочкой (КРТ 10х2)
шт.
15.4
Коробка оконечная (радио, ТВ, RG - розетки)
шт.
15.5
Коробка ответвительная на стене (,коробки КР, УК, КС, JB) с
присоединением, с измерениями
шт.
III
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ОБОРУДОВАНИИ И
КОММУНИКАЦИЯХ
1
Оборудование устанавливаемое в стойки, в шкафы ( установка в
место, присоединение всех разъѐмов, первое включение)
массой:
1.1
до 1,5 кг
шт.
1.2
до 5 кг
шт.
1.3
до 10 кг
шт.
IV
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ АВТОМАТИКИ
1
Приборы, устанавливаемые (установка в место, присоединение
всех разъѐмов, первое включение) на металлоконструкциях,
щитах и пультах, масса:
1.1
до 5 кг
шт.
1.2
до 10 кг
шт.
V
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
1
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером:
1.1
50х50х5 мм
шт.
1.2
63х63х6 мм
шт.
2
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром:
2.1
12 мм
шт.
2.2
16 мм
шт.
Заземлитель горизонтальный из стали:
3
3.1
круглой диаметром 12 мм
100 м.
3.2
полосовой сечением 160 мм2
100 м.
Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали:
4
4.1
полосовой сечением 100 мм2
м.
4.2
круглой диаметром 8 мм
м.
4.3
круглой диаметром 12 мм
м.
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям:
5
5.1
из полосовой стали сечением 100 мм2
100 м.
5.2
из полосовой стали сечением 160 мм2
100 м.
5.3
из круглой стали диаметром 8 мм
100 м.
Таблица 1.1 Материалы поставки Подрядчика
№ п.п.
Наименование материалов
Ед.изм
КАБЕЛЬ и ПРОВОДА
1
Кабель ПРППМ 1х2x1,2
км.
2
Кабель ПРППМ 1х2x0,9
км.
3
Кабель телефонный КЦППэпЗ 10х2х0,4
км.
4
Кабель телефонный КЦППэпЗ 20х2х0,4
км.
5
Кабель телефонный КЦППэпЗ 30х2х0,4
км.
6
Кабель телефонный КЦППэпЗ 50х2х0,4
км.
7
Кабель телефонный КЦППэпЗ 100х2х0,4
км.
8
Кабель витая пара КССПВ 4x2x0,52
км.
9
Кабель витая пара КССПЭфВ 5е 25х2х0,52
км.
10
Кабель ТППэпЗ 10х2х0,4
км.
11
Кабель ТППэпЗ 20х2х0,4
км.
12
Кабель ТППэпЗ 30х2х0,4
км.
13
Кабель ТППэпЗ 50х2х0,4
км.
Цена за единицу
без НДС в руб.*
14
Кабель ТППэпЗ 100х2х0,4
км.
15
Кабель ТППэпЗ 200х2х0,4
км.
16
Кабель ТППэпЗ 300х2х0,4
км.
17
Кабель ТППэпЗ 400х2х0,4
км.
18
Кабель ТППэпЗ 500х2х0,4
км.
19
Кабель ТППэпЗ 600х2х0,4
км.
20
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп 10х2х0,5
км.
21
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп 20х2х0,5
км.
22
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп 30х2х0,5
км.
23
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп 50х2х0,5
км.
24
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп 100х2х0,5
км.
25
Кабель ВВГ 3х1,5
км.
км.
26
Кабель ВВГ 2х1,5
км.
27
Кабель UTP 4p cat,5e PVC
км.
28
Кабель UTP 2р cat.5е PVC
км.
29
Провод ПВ1 6 белый (ПуВ)
км.
30
Провод ПВ1 4 белый (ПуВ)
км.
31
Провод ПВ1 2,5 белый (ПуВ)
км.
32
Провод ПВ1 1,5 белый (ПуВ)
км.
33
Провод ПВ1 1,0 белый (ПУВ)
км.
34
Провод ПВ3 1,5 белый (ПуГВ)
км.
35
Провод ПВ3 2,5 белый (ПуГВ)
км.
36
Провод ПВ3 4,0 белый (ПуГВ)
км.
37
Провод ПВ3 6,0 белый (ПуГВ)
км.
38
Провод ПВС 2х0,75 белый
км.
39
Провод ПВС 2х1,0 белый
км.
40
Провод ПВС 2х1,5 белый
км.
41
Провод ПВС 2х2,5 белый
км.
42
Провод ТРП 2х0,4
км.
43
Провод ТРП 2х0,5
Материалы для т/канализации
44
Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с
м.
наружным диаметром 110 мм
45
Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ,
м.
диаметр условного прохода 100 мм
46
Люк для кабельных колодцев в телефонной
шт.
канализации легкого типа Л
47
Люк для кабельных колодцев в телефонной
шт.
канализации тяжелого типа Т
шт.
48
Колодец ж/б телефонный ККС-1
шт.
49
Колодец ж/б телефонный ККС-2
шт.
50
Колодец ж/б телефонный ККС-3
51
Кронштейны для кабельных колодцев с двумя
шт.
ершами длиной 1300 мм, типа ККП-1-1300
52
Кронштейны для кабельных колодцев с двумя
шт.
ершами длиной 1600 мм, типа ККП-1-1600
53
Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-
шт.
1
54
Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-
шт.
2
55
Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-
шт.
3
м. куб
56
Песок природный для строительных работ
57
Песок из отсевов дробления для строительных
работ
м. куб
м. куб
58
Смесь песчано-гравийная природная
59
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с
м. куб
содержанием гравия: 35-50%
60
Щебень из гравия для строительных работ марка:
м. куб
Др.12, фракция 10-20 мм
61
Щебень из гравия для строительных работ марка:
м. куб
Др.12, фракция 20-40 мм
62
Щебень известняковый для строительных работ
м. куб
марки 600 фракции: 10-40 мм
м. куб
63
Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
м. куб
64
Раствор готовый кладочный цементный марки: 150
65
Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный
м. куб
1:3
66
Раствор готовый отделочный тяжелый : цементно-
м. куб
известковый 1:1:6
67
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм,
м. куб
класс В7,5 (М100)
68
Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 4072 мм,
м. куб
класс В10 (М150)
69
Кирпич керамический одинарный, размером
250х120х65 мм, марка: 100
70
Кирпич керамический пустотелый одинарный,
1000
шт.
1000
шт.
размером 250х120х65 мм, марка: 100
Муфты оптические
шт.
71
Муфта оптическая универсальная типа МТОК
шт.
72
Комплект №4 для ввода ОК
73
Комплект №7 для ввода ОК для самонесущего
шт.
кобеля
74
Комплект №9 для ввода ОК для самонесущего
кобеля
шт.
Муфты для электрический кабелей
шт.
75
ГМП 10х2
шт.
76
ГМП 20х2
шт.
77
ГМП 30х2
шт.
78
ГМП 50х2
шт.
79
МПП-0.5
шт.
80
ГМП 100х2
шт.
81
МПП-2
шт.
82
МПП-2/4
шт.
83
МПП-5/6
шт.
84
2 ГМР10х2
шт.
85
2 ГМР20х2
шт.
86
2 ГМР30х2
шт.
87
2 ГМР50х2
шт.
88
2 ГМР100х2
шт.
89
2МПР-2
шт.
90
2МПР-2/4
шт.
91
2МРП-5/6
шт.
92
3ГМР 30х2
шт.
93
3ГМР 50х2
шт.
94
3МРП-1
шт.
95
3ГМР 100х2
шт.
96
3МРП-2/4
шт.
97
3МРП-5/6
шт.
98
Муфта компрессионная ВССК-10
шт.
99
Муфта компрессионная ВССК-20/30
шт.
100
Муфта компрессионная ВССК-50
шт.
101
Муфта компрессионная ВССК-100
шт.
102
Муфта компрессионная МВССК-20
шт.
103
Муфта компрессионная МВССК-30/50
шт.
104
Муфта компрессионная МВССК-100
шт.
105
Муфта компрессионная МВССК-200/300
шт.
106
Муфта компрессионная МВССК-300/500
шт.
107
Муфта компрессионная МВССК-500/600
Короба и трубы
м.
108
Кабель-канал 20х10 (100м. в упаковке)
м.
109
Кабель-канал 25х25
м.
110
Кабель-канал 40х16
111
Короб (Кабель-канал) КЭ 100х60 "ЛИГРАН" 18м. в
м.
упаковке
м.
112
Металлорукав РЗ-ЦХ-10
м.
113
Металлорукав РЗ-ЦХ-15
м.
114
Металлорукав РЗ-ЦХ-18
м.
115
Металлорукав РЗ-ЦХ-25
м.
116
Труба Гофра-Д-16мм легкого типа с протяжкой,цвет
СЕРЫЙ
117
Труба Гофра-Д-25мм легкого типа с протяжкой,цвет
м.
СЕРЫЙ
м.
118
Труба Гофра-Д-20мм легкого типа с протяжкой
м.
119
Труба Гофра-Д-32мм легкого типа с протяжкой
м.
120
Труба Гофра-Д-40мм легкого типа с зондом
м.
121
Труба Гофра-Д-50 легкого типа с протяжкой
122
Труба гладкая легкая. Труба ПВХ d16 мм жест.
м.
легкая по 3 м
123
Труба гладкая легкая. Труба ПВХ d25 мм жест.
м.
легкая по 3 м
124
Труба гладкая легкая. Труба ПВХ d32 мм жест.
м.
легкая по 3 м
125
Труба гладкая. Труба ПВХ d40 мм жест. легкая по 3
м.
м
126
Труба гладкая. Труба ПВХ d50 мм жест. легкая по 3
м.
м
127
Труба гладкая. Труба ПВХ d63 мм жест. легкая по 3
м.
м
128
Труба гладкая. Труба ПВХ d63 мм жест. легкая по 3
м.
м
шт.
129
Ящик протяжной К-654 У2 (400х400х200)
шт.
130
Ящик протяжной К-655 У2 (600х400х200)
шт.
131
Ящик протяжной К-656 У2 (600х600х200)
шт.
132
Ящик протяжной К-657 У2 (800х600х300)
шт.
133
Коробка монтажная ОП 100х100х50 IP55
шт.
134
Коробка монтажная ОП 190х140х70 IP55
шт.
135
Коробка монтажная ОП 200х140х75
136
Коробка протяжная У-994М (100х100) IP30 # [У-
шт.
994М]
137
Коробка протяжная У-994У2 (100х100) IP54 [У-
шт.
994У2]
138
Коробка протяжная У-996МУЗ (200х200) IP30 # [У-
шт.
996МУЗ]
139
Коробка протяжная У-996У2 (200х200) IP54 [У-
шт.
996У2]
шт.
140
Розетка СП ТВ простая (белая)
шт.
141
Розетка СП телеф. RJ-11 (белая)
шт.
142
Розетка СП телеф. RJ-45 (белая)
143
Розетка СП ТВ/Радио/Спутник 1dB оконечная
шт.
механизм (бежевый) Sedna
шт.
144
Розетка электрическая СП 1-м., механизм белая
шт.
145
Розетка СП 1-м. компьют+телеф. RJ11+RJ45 кат.5е
шт.
146
КРН-4/1 распределительная коробка
шт.
147
УК-2К коробка коммутационная (аналог КРН-4/1)
шт.
148
УК-2П коробка распределительная
шт.
149
JB 701 коробка коммутационная
шт.
150
JB 720 коробка коммутационная
шт.
151
JB 730 коробка коммутационная на 12 пар
шт.
152
Бокс БКТО-В/200-Р в комплекте с плинтами
шт.
153
Ящик кабельный ЯКГР-2/10 в комплекте
шт.
154
Ящик кабельный ЯКГР-2/20 в комплекте
шт.
155
Шкаф ШРН-В/50 в комплекте
шт.
156
Шкаф ШРН-В/100 в комплекте
шт.
157
Шкаф ШРН-В/300 в комплекте
шт.
158
Шкаф ШРУД-2/600 в комплекте
шт.
159
Шкаф ШРУД-2/1200 в комплекте
шт.
160
Шкаф ШРУД-2400/2 в комплекте
шт.
161
Коробка КРТМ-В/30-Э-3M в комплекте
шт.
162
Коробка КРТМ-В/20-Э-3M в комплекте
шт.
163
Коробка КРТМ-В/10-Э-3M в комплекте
МЕТАЛЛ
164
т.
Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
165
т.
Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм
166
т.
Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
т.
167
Сталь угловая: 50х50 мм
т.
168
Сталь угловая: 63х63 мм
т.
169
Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм
170
Сталь полосовая, марка стали: Ст0 шириной 70 мм
т.
толщиной 4-5 мм
171
Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-
т.
200 мм толщиной 4-5 мм
*- Заполняется по итогам проведенных закупочных мероприятий
Таблица №1.2
ВОК поставки Подрядчика
№
п.п.
Наименование
материалов
Марка
кабеля
Ед. изм.
Цена за
ед. без
НДС в
руб.
Рекомендуемые
производители**
1
2
3
4
оптический кабель для
прокладки в кабельной
канализации
ОКСЛ
ООО "Алтай-кабель"
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
прокладки в кабельной
канализации
ОКСТЦ
ООО
"Белкабельоптик"
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
прокладки в кабельной
канализации
ТОЛ
ООО "Инкаб"
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
прокладки в кабельной
канализации не горючий
ТОЛ-Н
ООО Инкаб
5
6
7
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
прокладки в кабельной
канализации не горючий
ООО "СибирьКабель"
ИКСЛН
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
подвески по опорам
городского хозяйства,
опорам ЛЭП,
диэлектрический
ОКЛЖ
ЗАО "СОКК"
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
подвески по опорам
городского хозяйства,
опорам ЛЭП,
диэлектрический
8 волокон
ООО "ОПТЕНКабель"
ДПТ
км.
8
9
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
прокладки внутри
помещений на 8 волокон
ДПО
ООО "ИНКАБ"
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
оптический кабель для
прокладки внутри
помещений
ЗАО "ОФС
Связьстрой-1 ВОКК"
ДН
8 волокон
км.
12 волокон
км.
16 волокон
км.
24 волокна
км.
32 волокна
км.
48 волокон
км.
64 волокна
км.
96 волокон
км.
** - заполняется по итогам проведенных закупочных мероприятий с учетом
рекомендаций в ТЗ (Приложение №2 таб. №6.)
ПОДПИСИ СТОРОН
от ЗАКАЗЧИКА:
________________/_____________/
от ПОДРЯДЧИКА:
________________/_____________
ФОРМА
Приложение № 2
к Договору № ____________
от « __ » ___________ 2014г.
ЗАЯВКА №
к Договору строительного подряда №______ от ________
г. Краснодар
« _ » _____ 2014 г.
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Краснодарского филиала Пулинец Сергея Николаевича, действующего на
основании доверенности № 01/29/282-14 от 28.03.2014 года, с одной Стороны и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_______________________________________, действующего на основании ____________,
с другой Стороны, заключили настоящую Заявку о нижеследующем:
1. Подрядчик обязуется, на условиях Договора подряда №________ от _____
выполнить собственными и привлеченными силами Работы по строительству
Объекта Заказчика _____________________________________________________, а
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
2. Цена Работ, порученных Подрядчику по настоящей Заявке составляет
_____________________, в том числе НДС__________ и определяется согласно
«Протокола согласования договорной цены» (Приложение № 3 к настоящей
Заявке).
3. Оплата Работ по настоящей Заявке производится Заказчиком на условиях,
установленных Договором № _____ от ___________.
4. Подрядчик предоставляет счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-3 и
справок о стоимости выполненных работ по форме №КС-2.
5. Работы по настоящей Заявке должны быть начаты, завершены и производиться в
соответствии с «Графиком выполнения обязательств» (Приложение № 1 к
настоящей Заявке).
6. Настоящая Заявка №__________ от_____________ составлена на ________листах в
двух экземплярах и действует с момента подписания его обеими Сторонами и до
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7. Во всем остальном, не предусмотренное настоящей Заявкой, действуют положения
Договора подряда №_____ от _________.
8. Нижеуказанные Приложения являются неотъемлемой частью настоящей Заявки:
Приложение № 1 «График выполнения обязательств».
Приложение № 2 «Перечень объектов».
Приложение № 3 «Протокол согласования договорной цены».
Форма согласована:
от ЗАКАЗЧИКА:
________________/____________/
от ПОДРЯДЧИКА:
________________/____________/
Подписи сторон
Заказчик
Директор Краснодарского филиала
ОАО «Ростелеком»
___________________С.Н.Пулинец
м.п.
Подрядчик
____________________
м.п.
ФОРМА
Приложение № 3
к Договору №____
от « __ » ___________ 2014г.
Приложение № 1
к Заявке № ____________
от « __ » ___________ 2014г.
График выполнения обязательств
№
1
Наименование
обязательств
Состав
обязательств
Выполнение
строительномонтажных
работ
Дата начала
выполнения
обязательств
с момента
подписания
Заявки
Дата окончания
выполнения
обязательств (в днях)
Полученный результат.
Отчетные документы
Отчетные документы - Акт
приемки Объекта по форме
КС-11.
Форма согласована:
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
________________/____________/
________________/____________/
Подписи сторон
Заказчик
Подрядчик
Директор Краснодарского филиала
ОАО «Ростелеком»
___________________С.Н.Пулинец
м.п.
____________________
м.п.
ФОРМА
Приложение № 4
к Договору №______
от « __ » ___________ 2014г.
Приложение № 2
к Заявке № ____________
от « __ » ___________ 2014г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Наименование
объекта
Адрес
Ориентировочные
Наименование
сроки
работ
выполнения работ
(уточняются в Заявке)
Форма согласована:
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
________________/____________/
________________/____________/
Подписи сторон
Заказчик
Подрядчик
Директор Краснодарского филиала
ОАО «Ростелеком»
___________________С.Н.Пулинец
м.п.
____________________
м.п.
ФОРМА
Приложение № 5
к Договору №_______
от « __ » ___________ 2014г.
Приложение № 3
к Заявке №_______
от « __ » ___________ 2014г.
Протокол
согласования договорной цены
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Краснодарского филиала Пулинец Сергея Николаевича, действующего на
основании доверенности №01/29/282-14 от 28.03.2014 года с одной стороны, и
_____________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
действующий на основании ________________________________, с
другой
стороны,
достигли
соглашения
о
величине
договорной
цены___________________________
руб.,
в
том
числе
НДС__________________________, без учета стоимости давальческих Материалов по Заявке
№ __________ от «___»________2014 г., определенной на основании ведомость расчета
договорной цены Приложение №1 к Договору
Расчет договорной цены
Таблица 1.
№
п/п
I
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
Описание строительно-монтажных
работ
Выполнение строительномонтажных работ для подключения
корпоративных клиентов
Краснодарского МЦТЭТ
НАРУЖНИЕ СЕТИ
Земляные работы
Разработка траншеи вручную
грунт 1 категории
грунт 2 категории
грунт 3 категории
грунт 4 категории
грунт 5 категории
Разработка траншеи
механизированным способом
грунт 1 категории
грунт 2 категории
грунт 3 категории
грунт 4 категории
грунт 5 категории
Засыпка вручную траншей, пазух
Ед.
изм.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
Цена за
ед. без
НДС (
руб.)
Кол-во
Итого
без
материа
лов без
НДС,
руб.
8.1.7
котлованов и ям, группа грунтов:
1
2
3
4
Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов:
1
2
3
Устройство скрытых переходов
методом ГНБ
Разборка тротуаров и дорожек из плит
с их отноской и укладкой в штабель
Ремонт тротуаров из литого асфальта
Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при
укладке на 1 м2: 40 шт.
Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при
укладке на 1 м2: 55 шт.
Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при
укладке на 1 м2: 90 шт.
Ремонт бордюров с внутренней
обшивкой
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
ОПТИКА
Прокладка кабеля бронированного
оптического кабелеукладчиком в грунт
1 -2 групп при емкости кабеля:
Прокладка кабеля кабелеукладчиком
грунт 3 категории
Прокладка кабеля в траншею
Прокладка опозновательной ленты
Прокладка защитной полиэтиленовой
трубки в траншею . Устройство
трубопроводов из полиэтиленовых
труб: до 2 отверстий
Переходы волоконно-оптическим
кабелем кабелеукладчиком через
водоемы на выброшенных тросах,
глубина прокладки до 1,2 м, ширина
зеркала водоема:
до 100м
8.1.8
до 200м
8.1.9
Задувка оптического кабеля в
защитную полиэтиленовую трубку для
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м.
100 м2
100 м2
10 м2
10м2
10 м2
100 м.
км.
км.
км.
км.
км.
1
перехо
д
1
перехо
д
км.
кабеля емкостью:
8.1.10 Прокладка волоконно-оптических
кабелей в канализации: в
трубопроводе по свободному каналу
8.1.11 Прокладка волоконно-оптических
кабелей в канализации: в
трубопроводе по занятому каналу
8.2
МЕДЬ
8.2.1 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 500 м в
грунтах групп I, II
8.2.2 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 500 м в
грунтах группы III
8.2.3 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 750 м в
грунтах групп I, II
8.2.4 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 750 м в
грунтах группы III
8.2.5 Кабель, прокладываемый в траншее,
масса 1м кабеля: до 0,6 кг
8.2.6 Кабель, прокладываемый в траншее,
масса 1м кабеля: до 2 кг
8.2.7 Прокладка кабеля в подземной
канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
8.2.8 Прокладка кабеля в подземной
канализации, масса 1 м кабеля: до 2 кг
8.2.9 Прокладка кабеля в подземной
канализации, масса 1 м кабеля: до 3 кг
8.3
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
8.3.1 Кабель на столбовой линии, масса 1 м:
до 2 кг
8.3.2 Кабель на стоечной линии, масса 1 м
кабеля до 2 кг
8.3.3 Установка опор
8.3.3. Установка средствами малой
1
механизации опор деревянных:
8.3.3. одинарных высотой до 6,5 м
2
8.3.3. одинарных высотой до 8,5 м
4
8.3.3. одинарных высотой свыше 8,5 м
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
шт.
шт.
шт.
5
8.3.3.
6
8.3.3.
7
8.3.3.
8
полуанкерных высотой до 8,5 м
шт.
полуанкерных высотой свыше 8,5 м
шт.
Установка к опорам и подпорам
приставок деревянных: одинарных,
высота опоры или подпоры до 8,5 м
8.3.3. Установка к опорам и подпорам
9
приставок деревянных: двойных,
высота опоры или подпоры до 8,5 м
9
МОНТАЖ МУФТ
9.1
Муфты прямые с учетом измерений
рефлектометром в процессе монтажа
на кабеле ГТС в колодце с числом
волокон:
9.1.1 4
9.1.2 8
9.1.3 12
9.1.4 16
9.1.5 24
9.1.6 32
9.1.7 48
9.1.8 64
9.1.9 96
9.2
Муфта прямая на кабеле с
пластиковой или винилитовой
оболочкой в колодцах, емкость:
9.2.1 10
9.2.2 20
9.2.3 30
9.2.4 50
9.2.5 100
9.2.6 200
9.2.7 300
9.2.8 400
9.2.9 500
9.2.10 600
9.3
Разные работы
9.3.1 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 600х2 при установке: на
фундаменте
9.3.2 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 600х2 при установке: в
готовой нише
9.3.3 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 1200х2 при установке: на
фундаменте
9.3.3 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 1200х2 при установке: в
готовой нише
9.3.4 Бокс для телефонных кабелей (зарядка
и установка), емкость бокса: до 50х2,
оболочка кабеля пластмассовая
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Бокс для телефонных кабелей (зарядка
и установка), емкость бокса: до 100х2
оболочка кабеля, пластмассовая
9.3.6 Ящик кабельный емкостью до 20х2
при установке на столбе
9.3.7 Ящик кабельный емкостью до 10х2
при установке: на столбе
9.3.8 Ящик кабельный емкостью до 10х2
при установке: на чердаке
9.3.9 Ввод абонентский или групповой с
установкой коробок или АЗУ со
столба или стойки на стену
9.3.10 Устройство для вывода кабеля из
канализации на стену с рытьем и
засыпкой, без прохода через стену
9.4
МОНТАЖ И РАЗВАРКА КРОССА
ОПТИЧЕСКОГО для кабеля
емкостью:
9.4.1 4
9.4.2 8
9.4.3 12
9.4.4 16
9.4.5 24
9.4.6 32
9.4.7 48
9.5
Измерение на смонтированном
участке волоконно-оптического кабеля
в одном направлении с числом
волокон:
9.5.1 4
9.5.2 8
9.5.3 12
9.5.4 16
9.5.5 24
9.5.6 32
9.5.7 48
10
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОКЛАДКА
КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
10.1
Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
10.2
Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: более 2
отверстий
10.3
Устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб с
соединением: полиэтиленовыми
муфтами до 2 отверстий
10.4
Устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб с
соединением: полиэтиленовыми
муфтами более 2 отверстий
10.5
Установка телефонного колодца
сборного железобетонного ККС-3 на
пешеходной части или на тротуаре
9.3.5
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
км.
км.
км.
км.
шт.
10.6
10.7
10.8
10.9
10.11
10.12
10.11
10.12
10.13
II
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
Установка телефонного колодца
сборного железобетонного ККС-2 на
пешеходной части или на тротуаре
Установка телефонного колодца
сборного железобетонного ККС-1 на
пешеходной части или на тротуаре
Ремонт асфальтобетонного покрытия
дорог однослойного
Размостка плитных тротуаров и
дорожек с разборкой
Устройство полов бетонных
Герметизация канала кабельной
канализации: занятого
Устройство для вывода кабеля из
канализации на стену с рытьем и
засыпкой, без прохода через стену
Установка: столбика замерного для
линии связи
Окраска проложенного кабеля
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр:
до 25мм
до 50мм
до 63мм
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр:
до 25мм
до 50мм
до 63мм
Рукав металлический наружным
диаметром:
до 48 мм
до 60 мм
до 78 мм
Ввод гибкий, наружный диаметр
металлорукава:
до 27 мм
до 48 мм
до 60 мм
до 78 мм
Короба пластмассовые:
шириной до 40 мм
шириной до 63 мм
шириной до 120 мм
Короб металлический,
подвешиваемый к конструкциям на
оттяжках или подвесах
длина: 2 м
длина: 3 м
Ящик для трубных проводок
шт.
шт.
м2
м2
м2
шт.
шт.
шт.
100 м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.8
протяжной или коробка
до 200х200 мм
до 500х500 мм
Шкаф для трубных проводок:
настенный, размер до 640х840 мм
Реконструкция помещений
Кладка отдельных участков
кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки
в одном месте: до 5 м3
Кладка отдельных участков
кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки
в одном месте: до 15 м3
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами в железобетонных
конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200
мм диаметром:
32 мм
40 мм
50 мм
60 мм
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами в железобетонных
конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной
200 мм диаметром:
32 мм
40 мм
50 мм
60 мм
Пробивка в кирпичных стенах
отверстий круглых диаметром:
до 25 мм при толщине стен до 25 см
до 25 мм при толщине стен до 38 см
до 25 мм при толщине стен до 51 см
до 50 мм при толщине стен до 25 см
до 50 мм при толщине стен до 38 см
до 50 мм при толщине стен до 51 см
Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения:
до 20 см2
до 50 см2
до 100 см2
Пробивка в бетонных конструкциях
полов и стен борозд площадью
сечения:
до 20 см2
до 50 см2
до 100 см2
Заделка отверстий, гнезд и борозд:
шт.
шт.
шт.
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6
8.9
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11
11.1
11.2
11.3
в перекрытиях железобетонных
площадью до 0,1 м2
в перекрытиях железобетонных
площадью до 0,2 м2
в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,1 м2
в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,2 м2
в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2
в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,2 м2
Заделка кирпичом гнезд, борозд и
концов балок
Установка стоек , полустоек ,
различных шкафов
Стойка, полустойка, каркас стойки или
шкаф, масса:
до 100 кг
до 300 кг
свыше 300 кг
Конструкции для установки приборов
(с их изготовлением на месте), масса:
до 1 кг
до 2 кг
до 3 кг
до 5 кг
до 10 кг
до 25 кг
до 40 кг
Блок управления шкафного
исполнения или распределительный
пункт (шкаф), устанавливаемый:
на стене, высота и ширина до 600х600
мм или до13U
на стене, высота и ширина до
1200х1000 мм или до 27U
на стене, высота и ширина до
1700х1100 мм или до 38U
на полу, высота и ширина до 200х1000
мм или до 5U
на полу, высота и ширина до
1700х1100 мм или до 38U
в нише, высота и ширина до 700х850
мм или до 16U
в нише, высота и ширина до 1300х850
мм или до 29U
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
общей оплетке, суммарное сечение до:
2,5 мм2
6 мм2
16 мм2
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
100 м.
100 м.
100 м.
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15
15.1
15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.3
15.4
15.5
III
35 мм2
70 мм2
120 мм2
150 мм2
240 мм2
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава
каждого последующего одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение:
до 6 мм2
до 35 мм2
до 70 мм2
до 120 мм2
до 150 мм2
до 240 мм2
Провод в коробах, сечением: до
6 мм2
35 мм2
70 мм2
120 мм2
185 мм2
Провод в лотках, сечением:
до 6 мм2
до 35 мм2
до 70 мм2
до 120 мм2
до 185 мм2
Коробки коммутационные
Коробка кабельная соединительная
или разветвительная (ТВ) с установкой
, с измерениями затухания
Коробка подключения аппаратуры в
подпольном люке, количество линий
(подключение этажных коробок к
шкафу с помощью UTP), с разделкой
кабеля, с измерениями:
до 5 (UTP до 20 пар)
до 10 (UTP до 25 пар)
до 20 (UTP до 100 пар)
до 40 (UTP до 150 пар)
Коробка распределительная настенная
на кабеле с пластмассовой оболочкой
(КРТ 10х2)
Коробка оконечная (радио, ТВ, RG розетки)
Коробка ответвительная на стене
(,коробки КР, УК, КС, JB) с
присоединением, с измерениями
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА
ОБОРУДОВАНИИ И
КОММУНИКАЦИЯХ
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1.1
1.2
1.3
IV
1
1.1
1.2
V
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
I
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.2
1.2.1
1.2.2
Оборудование устанавливаемое в
стойки, в шкафы ( установка в место,
присоединение всех разъѐмов, первое
включение) массой:
до 1,5 кг
до 5 кг
до 10 кг
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ
АВТОМАТИКИ
Приборы, устанавливаемые (установка
в место, присоединение всех разъѐмов,
первое включение) на
металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса:
до 5 кг
до 10 кг
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером:
50х50х5 мм
63х63х6 мм
Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром:
12 мм
16 мм
Заземлитель горизонтальный из стали:
круглой диаметром 12 мм
полосовой сечением 160 мм2
Проводник заземляющий скрыто в
подливке пола из стали:
полосовой сечением 100 мм2
круглой диаметром 8 мм
круглой диаметром 12 мм
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям:
из полосовой стали сечением 100 мм2
из полосовой стали сечением 160 мм2
из круглой стали диаметром 8 мм
НАРУЖНИЕ СЕТИ
Земляные работы
Разработка траншеи вручную
грунт 1 категории
грунт 2 категории
грунт 3 категории
грунт 4 категории
грунт 5 категории
Разработка траншеи
механизированным способом
грунт 1 категории
грунт 2 категории
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
100 м.
100 м.
м.
м.
м.
100 м.
100 м.
100 м.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
8.1.7
грунт 3 категории
грунт 4 категории
грунт 5 категории
Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов:
1
2
3
4
Засыпка траншей и котлованов с
перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 59 кВт (80
л.с.), группа грунтов:
1
2
3
Устройство скрытых переходов
методом ГНБ
Разборка тротуаров и дорожек из плит
с их отноской и укладкой в штабель
Ремонт тротуаров из литого асфальта
Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при
укладке на 1 м2: 40 шт.
Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при
укладке на 1 м2: 55 шт.
Устройство покрытий из тротуарной
плитки, количество плитки при
укладке на 1 м2: 90 шт.
Ремонт бордюров с внутренней
обшивкой
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
ОПТИКА
Прокладка кабеля бронированного
оптического кабелеукладчиком в грунт
1 -2 групп при емкости кабеля:
Прокладка кабеля кабелеукладчиком
грунт 3 категории
Прокладка кабеля в траншею
Прокладка опозновательной ленты
Прокладка защитной полиэтиленовой
трубки в траншею . Устройство
трубопроводов из полиэтиленовых
труб: до 2 отверстий
Переходы волоконно-оптическим
кабелем кабелеукладчиком через
водоемы на выброшенных тросах,
глубина прокладки до 1,2 м, ширина
зеркала водоема:
до 100м
8.1.8
до 200м
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
2
3
4
5
6
7
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м. куб.
м.
100 м2
100 м2
10 м2
10м2
10 м2
100 м.
км.
км.
км.
км.
км.
1
перехо
д
1
Задувка оптического кабеля в
защитную полиэтиленовую трубку для
кабеля емкостью:
8.1.10 Прокладка волоконно-оптических
кабелей в канализации: в
трубопроводе по свободному каналу
8.1.11 Прокладка волоконно-оптических
кабелей в канализации: в
трубопроводе по занятому каналу
8.2
МЕДЬ
8.2.1 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 500 м в
грунтах групп I, II
8.2.2 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 500 м в
грунтах группы III
8.2.3 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 750 м в
грунтах групп I, II
8.2.4 Кабель, прокладываемый
кабелеукладчиком, симметричный на
однокабельной линии, глубина
прокладки не менее 0,9 м при
строительной длине кабеля: до 750 м в
грунтах группы III
8.2.5 Кабель, прокладываемый в траншее,
масса 1м кабеля: до 0,6 кг
8.2.6 Кабель, прокладываемый в траншее,
масса 1м кабеля: до 2 кг
8.2.7 Прокладка кабеля в подземной
канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
8.2.8 Прокладка кабеля в подземной
канализации, масса 1 м кабеля: до 2 кг
8.2.9 Прокладка кабеля в подземной
канализации, масса 1 м кабеля: до 3 кг
8.3
ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ
8.3.1 Кабель на столбовой линии, масса 1 м:
до 2 кг
8.3.2 Кабель на стоечной линии, масса 1 м
кабеля до 2 кг
8.3.3 Установка опор
8.3.3. Установка средствами малой
1
механизации опор деревянных:
8.3.3. одинарных высотой до 6,5 м
8.1.9
перехо
д
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
шт.
2
8.3.3.
4
8.3.3.
5
8.3.3.
6
8.3.3.
7
8.3.3.
8
одинарных высотой до 8,5 м
шт.
одинарных высотой свыше 8,5 м
шт.
полуанкерных высотой до 8,5 м
шт.
полуанкерных высотой свыше 8,5 м
шт.
Установка к опорам и подпорам
приставок деревянных: одинарных,
высота опоры или подпоры до 8,5 м
8.3.3. Установка к опорам и подпорам
9
приставок деревянных: двойных,
высота опоры или подпоры до 8,5 м
9
МОНТАЖ МУФТ
9.1
Муфты прямые с учетом измерений
рефлектометром в процессе монтажа
на кабеле ГТС в колодце с числом
волокон:
9.1.1 4
9.1.2 8
9.1.3 12
9.1.4 16
9.1.5 24
9.1.6 32
9.1.7 48
9.1.8 64
9.1.9 96
9.2
Муфта прямая на кабеле с
пластиковой или винилитовой
оболочкой в колодцах, емкость:
9.2.1 10
9.2.2 20
9.2.3 30
9.2.4 50
9.2.5 100
9.2.6 200
9.2.7 300
9.2.8 400
9.2.9 500
9.2.10 600
9.3
Разные работы
9.3.1 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 600х2 при установке: на
фундаменте
9.3.2 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 600х2 при установке: в
готовой нише
9.3.3 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 1200х2 при установке: на
фундаменте
9.3.3 Шкаф телефонный распределительный
емкостью до 1200х2 при установке: в
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
готовой нише
9.3.4 Бокс для телефонных кабелей (зарядка
и установка), емкость бокса: до 50х2,
оболочка кабеля пластмассовая
9.3.5 Бокс для телефонных кабелей (зарядка
и установка), емкость бокса: до 100х2
оболочка кабеля, пластмассовая
9.3.6 Ящик кабельный емкостью до 20х2
при установке на столбе
9.3.7 Ящик кабельный емкостью до 10х2
при установке: на столбе
9.3.8 Ящик кабельный емкостью до 10х2
при установке: на чердаке
9.3.9 Ввод абонентский или групповой с
установкой коробок или АЗУ со
столба или стойки на стену
9.3.10 Устройство для вывода кабеля из
канализации на стену с рытьем и
засыпкой, без прохода через стену
9.4
МОНТАЖ И РАЗВАРКА КРОССА
ОПТИЧЕСКОГО для кабеля
емкостью:
9.4.1 4
9.4.2 8
9.4.3 12
9.4.4 16
9.4.5 24
9.4.6 32
9.4.7 48
9.5
Измерение на смонтированном
участке волоконно-оптического кабеля
в одном направлении с числом
волокон:
9.5.1 4
9.5.2 8
9.5.3 12
9.5.4 16
9.5.5 24
9.5.6 32
9.5.7 48
10
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОКЛАДКА
КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
10.1
Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
10.2
Устройство трубопроводов из
полиэтиленовых труб: более 2
отверстий
10.3
Устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб с
соединением: полиэтиленовыми
муфтами до 2 отверстий
10.4
Устройство трубопроводов из
хризотилцементных труб с
соединением: полиэтиленовыми
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
км.
км.
км.
км.
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.11
10.12
10.11
10.12
10.13
II
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
муфтами более 2 отверстий
Установка телефонного колодца
сборного железобетонного ККС-3 на
пешеходной части или на тротуаре
Установка телефонного колодца
сборного железобетонного ККС-2 на
пешеходной части или на тротуаре
Установка телефонного колодца
сборного железобетонного ККС-1 на
пешеходной части или на тротуаре
Ремонт асфальтобетонного покрытия
дорог однослойного
Размостка плитных тротуаров и
дорожек с разборкой
Устройство полов бетонных
Герметизация канала кабельной
канализации: занятого
Устройство для вывода кабеля из
канализации на стену с рытьем и
засыпкой, без прохода через стену
Установка: столбика замерного для
линии связи
Окраска проложенного кабеля
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
стенам и колоннам с креплением
скобами, диаметр:
до 25мм
до 50мм
до 63мм
Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр:
до 25мм
до 50мм
до 63мм
Рукав металлический наружным
диаметром:
до 48 мм
до 60 мм
до 78 мм
Ввод гибкий, наружный диаметр
металлорукава:
до 27 мм
до 48 мм
до 60 мм
до 78 мм
Короба пластмассовые:
шириной до 40 мм
шириной до 63 мм
шириной до 120 мм
Короб металлический,
подвешиваемый к конструкциям на
шт.
шт.
шт.
м2
м2
м2
шт.
шт.
шт.
100 м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.7
оттяжках или подвесах
длина: 2 м
длина: 3 м
Ящик для трубных проводок
протяжной или коробка
до 200х200 мм
до 500х500 мм
Шкаф для трубных проводок:
настенный, размер до 640х840 мм
Реконструкция помещений
Кладка отдельных участков
кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки
в одном месте: до 5 м3
Кладка отдельных участков
кирпичных стен и заделка проемов в
кирпичных стенах при объеме кладки
в одном месте: до 15 м3
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами в железобетонных
конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
вертикальных отверстий глубиной 200
мм диаметром:
32 мм
40 мм
50 мм
60 мм
Сверление кольцевыми алмазными
сверлами в железобетонных
конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий глубиной
200 мм диаметром:
32 мм
40 мм
50 мм
60 мм
Пробивка в кирпичных стенах
отверстий круглых диаметром:
до 25 мм при толщине стен до 25 см
до 25 мм при толщине стен до 38 см
до 25 мм при толщине стен до 51 см
до 50 мм при толщине стен до 25 см
до 50 мм при толщине стен до 38 см
до 50 мм при толщине стен до 51 см
Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения:
до 20 см2
до 50 см2
до 100 см2
Пробивка в бетонных конструкциях
полов и стен борозд площадью
сечения:
м.
м.
шт.
шт.
шт.
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.8
8.8.1
8.8.2
8.8.3
8.8.4
8.8.5
8.8.6
8.9
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11
до 20 см2
до 50 см2
до 100 см2
Заделка отверстий, гнезд и борозд:
в перекрытиях железобетонных
площадью до 0,1 м2
в перекрытиях железобетонных
площадью до 0,2 м2
в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,1 м2
в стенах и перегородках
железобетонных площадью до 0,2 м2
в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,1 м2
в стенах и перегородках бетонных
площадью до 0,2 м2
Заделка кирпичом гнезд, борозд и
концов балок
Установка стоек , полустоек ,
различных шкафов
Стойка, полустойка, каркас стойки или
шкаф, масса:
до 100 кг
до 300 кг
свыше 300 кг
Конструкции для установки приборов
(с их изготовлением на месте), масса:
до 1 кг
до 2 кг
до 3 кг
до 5 кг
до 10 кг
до 25 кг
до 40 кг
Блок управления шкафного
исполнения или распределительный
пункт (шкаф), устанавливаемый:
на стене, высота и ширина до 600х600
мм или до13U
на стене, высота и ширина до
1200х1000 мм или до 27U
на стене, высота и ширина до
1700х1100 мм или до 38U
на полу, высота и ширина до 200х1000
мм или до 5U
на полу, высота и ширина до
1700х1100 мм или до 38U
в нише, высота и ширина до 700х850
мм или до 16U
в нише, высота и ширина до 1300х850
мм или до 29U
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в
м.
м.
м.
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
15
15.1
15.2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.3
15.4
15.5
III
общей оплетке, суммарное сечение до:
2,5 мм2
6 мм2
16 мм2
35 мм2
70 мм2
120 мм2
150 мм2
240 мм2
Затягивание провода в проложенные
трубы и металлические рукава
каждого последующего одножильного
или многожильного в общей оплетке,
суммарное сечение:
до 6 мм2
до 35 мм2
до 70 мм2
до 120 мм2
до 150 мм2
до 240 мм2
Провод в коробах, сечением: до
6 мм2
35 мм2
70 мм2
120 мм2
185 мм2
Провод в лотках, сечением:
до 6 мм2
до 35 мм2
до 70 мм2
до 120 мм2
до 185 мм2
Коробки коммутационные
Коробка кабельная соединительная
или разветвительная (ТВ) с установкой
, с измерениями затухания
Коробка подключения аппаратуры в
подпольном люке, количество линий
(подключение этажных коробок к
шкафу с помощью UTP), с разделкой
кабеля, с измерениями:
до 5 (UTP до 20 пар)
до 10 (UTP до 25 пар)
до 20 (UTP до 100 пар)
до 40 (UTP до 150 пар)
Коробка распределительная настенная
на кабеле с пластмассовой оболочкой
(КРТ 10х2)
Коробка оконечная (радио, ТВ, RG розетки)
Коробка ответвительная на стене
(,коробки КР, УК, КС, JB) с
присоединением, с измерениями
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
100 м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1.1
1.2
1.3
IV
1
1.1
1.2
V
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
АВТОМАТИЗАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА
ОБОРУДОВАНИИ И
КОММУНИКАЦИЯХ
Оборудование устанавливаемое в
стойки, в шкафы ( установка в место,
присоединение всех разъѐмов, первое
включение) массой:
до 1,5 кг
до 5 кг
до 10 кг
ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА
АВТОМАТИЗАЦИИ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ
АВТОМАТИКИ
Приборы, устанавливаемые (установка
в место, присоединение всех разъѐмов,
первое включение) на
металлоконструкциях, щитах и
пультах, масса:
до 5 кг
до 10 кг
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером:
50х50х5 мм
63х63х6 мм
Заземлитель вертикальный из круглой
стали диаметром:
12 мм
16 мм
Заземлитель горизонтальный из стали:
круглой диаметром 12 мм
полосовой сечением 160 мм2
Проводник заземляющий скрыто в
подливке пола из стали:
полосовой сечением 100 мм2
круглой диаметром 8 мм
круглой диаметром 12 мм
Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям:
из полосовой стали сечением 100 мм2
из полосовой стали сечением 160 мм2
из круглой стали диаметром 8 мм
из круглой стали диаметром 12 мм
м.
Всего
НДС 18%
Итого с НДС
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
100 м.
100 м.
м.
м.
м.
100 м.
100 м.
100 м.
Таблица 1.1 Материалы поставки Подрядчика
№ п.п. Наименование материалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
КАБЕЛЬ и ПРОВОДА
Кабель ПРППМ 1х2x1,2
Кабель ПРППМ 1х2x0,9
Кабель телефонный КЦППэпЗ
10х2х0,4
Кабель телефонный КЦППэпЗ
20х2х0,4
Кабель телефонный КЦППэпЗ
30х2х0,4
Кабель телефонный КЦППэпЗ
50х2х0,4
Кабель телефонный КЦППэпЗ
100х2х0,4
Кабель витая пара КССПВ 4x2x0,52
Кабель витая пара КССПЭфВ 5е
25х2х0,52
Кабель ТППэпЗ 10х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 20х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 30х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 50х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 100х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 200х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 300х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 400х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 500х2х0,4
Кабель ТППэпЗ 600х2х0,4
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп
10х2х0,5
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп
20х2х0,5
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп
30х2х0,5
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп
50х2х0,5
Кабель телефонный КЦППэпЗБбШп
100х2х0,5
Кабель ВВГ 3х1,5
Кабель ВВГ 2х1,5
Кабель UTP 4p cat,5e PVC
Кабель UTP 2р cat.5е PVC
Провод ПВ1 6 белый (ПуВ)
Провод ПВ1 4 белый (ПуВ)
Провод ПВ1 2,5 белый (ПуВ)
Провод ПВ1 1,5 белый (ПуВ)
Провод ПВ1 1,0 белый (ПУВ)
Провод ПВ3 1,5 белый (ПуГВ)
Провод ПВ3 2,5 белый (ПуГВ)
Провод ПВ3 4,0 белый (ПуГВ)
Провод ПВ3 6,0 белый (ПуГВ)
Ед. изм.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
Цена за
единицу
без НДС,
в руб.
Колво
Итого
без НДС,
руб.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Провод ПВС 2х0,75 белый
Провод ПВС 2х1,0 белый
Провод ПВС 2х1,5 белый
Провод ПВС 2х2,5 белый
Провод ТРП 2х0,4
Провод ТРП 2х0,5
Материалы для т/канализации
Трубы полиэтиленовые низкого
давления (ПНД) с наружным
диаметром 110 мм
Трубы хризотилцементные
безнапорные БНТ, диаметр
условного прохода 100 мм
Люк для кабельных колодцев в
телефонной канализации легкого
типа Л
Люк для кабельных колодцев в
телефонной канализации тяжелого
типа Т
Колодец ж/б телефонный ККС-1
Колодец ж/б телефонный ККС-2
Колодец ж/б телефонный ККС-3
Кронштейны для кабельных
колодцев с двумя ершами длиной
1300 мм, типа ККП-1-1300
Кронштейны для кабельных
колодцев с двумя ершами длиной
1600 мм, типа ККП-1-1600
Консоли для кабельных колодцев и
шахт связи ККч-1
Консоли для кабельных колодцев и
шахт связи ККч-2
Консоли для кабельных колодцев и
шахт связи ККч-3
Песок природный для строительных
работ
Песок из отсевов дробления для
строительных работ
Смесь песчано-гравийная природная
Смесь песчано-гравийная природная
обогащенная с содержанием гравия:
35-50%
Щебень из гравия для строительных
работ марка: Др.12, фракция 10-20
мм
Щебень из гравия для строительных
работ марка: Др.12, фракция 20-40
мм
Щебень известняковый для
строительных работ марки 600
фракции: 10-40 мм
Раствор готовый кладочный
цементный марки: 100
Раствор готовый кладочный
км.
км.
км.
км.
км.
км.
м.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
цементный марки: 150
Раствор готовый отделочный
тяжелый,: цементный 1:3
Раствор готовый отделочный
тяжелый : цементно-известковый
1:1:6
Бетон тяжелый, крупность
заполнителя: 40 мм, класс В7,5
(М100)
Бетон тяжелый, крупность
заполнителя: 4072 мм, класс В10
(М150)
Кирпич керамический одинарный,
размером 250х120х65 мм, марка: 100
Кирпич керамический пустотелый
одинарный, размером 250х120х65
мм, марка: 100
Муфты оптические
Муфта оптическая универсальная
типа МТОК
Комплект №4 для ввода ОК
Комплект №7 для ввода ОК для
самонесущего кобеля
Комплект №9 для ввода ОК для
самонесущего кобеля
Муфты для электрический кабелей
ГМП 10х2
ГМП 20х2
ГМП 30х2
ГМП 50х2
МПП-0.5
ГМП 100х2
МПП-2
МПП-2/4
МПП-5/6
2 ГМР10х2
2 ГМР20х2
2 ГМР30х2
2 ГМР50х2
2 ГМР100х2
2МПР-2
2МПР-2/4
2МРП-5/6
3ГМР 30х2
3ГМР 50х2
3МРП-1
3ГМР 100х2
3МРП-2/4
3МРП-5/6
Муфта компрессионная ВССК-10
Муфта компрессионная ВССК-20/30
Муфта компрессионная ВССК-50
Муфта компрессионная ВССК-100
Муфта компрессионная МВССК-20
м. куб
м. куб
м. куб
м. куб
1000 шт.
1000 шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Муфта компрессионная МВССК30/50
Муфта компрессионная МВССК-100
Муфта компрессионная МВССК200/300
Муфта компрессионная МВССК300/500
Муфта компрессионная МВССК500/600
Короба и трубы
Кабель-канал 20х10 (100м. в
упаковке)
Кабель-канал 25х25
Кабель-канал 40х16
Короб (Кабель-канал) КЭ 100х60
"ЛИГРАН" 18м. в упаковке
Металлорукав РЗ-ЦХ-10
Металлорукав РЗ-ЦХ-15
Металлорукав РЗ-ЦХ-18
Металлорукав РЗ-ЦХ-25
Труба Гофра-Д-16мм легкого типа с
протяжкой,цвет СЕРЫЙ
Труба Гофра-Д-25мм легкого типа с
протяжкой,цвет СЕРЫЙ
Труба Гофра-Д-20мм легкого типа с
протяжкой
Труба Гофра-Д-32мм легкого типа с
протяжкой
Труба Гофра-Д-40мм легкого типа с
зондом
Труба Гофра-Д-50 легкого типа с
протяжкой
Труба гладкая легкая. Труба ПВХ
d16 мм жест. легкая по 3 м
Труба гладкая легкая. Труба ПВХ
d25 мм жест. легкая по 3 м
Труба гладкая легкая. Труба ПВХ
d32 мм жест. легкая по 3 м
Труба гладкая. Труба ПВХ d40 мм
жест. легкая по 3 м
Труба гладкая. Труба ПВХ d50 мм
жест. легкая по 3 м
Труба гладкая. Труба ПВХ d63 мм
жест. легкая по 3 м
Труба гладкая. Труба ПВХ d63 мм
жест. легкая по 3 м
Ящик протяжной К-654 У2
(400х400х200)
Ящик протяжной К-655 У2
(600х400х200)
Ящик протяжной К-656 У2
(600х600х200)
Ящик протяжной К-657 У2
(800х600х300)
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
м.
шт.
шт.
шт.
шт.
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
Коробка монтажная ОП 100х100х50
IP55
Коробка монтажная ОП 190х140х70
IP55
Коробка монтажная ОП 200х140х75
Коробка протяжная У-994М
(100х100) IP30 # [У-994М]
Коробка протяжная У-994У2
(100х100) IP54 [У-994У2]
Коробка протяжная У-996МУЗ
(200х200) IP30 # [У-996МУЗ]
Коробка протяжная У-996У2
(200х200) IP54 [У-996У2]
Розетка СП ТВ простая (белая)
Розетка СП телеф. RJ-11 (белая)
Розетка СП телеф. RJ-45 (белая)
Розетка СП ТВ/Радио/Спутник 1dB
оконечная механизм (бежевый)
Sedna
Розетка электрическая СП 1-м.,
механизм белая
Розетка СП 1-м. компьют+телеф.
RJ11+RJ45 кат.5е
КРН-4/1 распределительная коробка
УК-2К коробка коммутационная
(аналог КРН-4/1)
УК-2П коробка распределительная
JB 701 коробка коммутационная
JB 720 коробка коммутационная
JB 730 коробка коммутационная на
12 пар
Бокс БКТО-В/200-Р в комплекте с
плинтами
Ящик кабельный ЯКГР-2/10 в
комплекте
Ящик кабельный ЯКГР-2/20 в
комплекте
Шкаф ШРН-В/50 в комплекте
Шкаф ШРН-В/100 в комплекте
Шкаф ШРН-В/300 в комплекте
Шкаф ШРУД-2/600 в комплекте
Шкаф ШРУД-2/1200 в комплекте
Шкаф ШРУД-2400/2 в комплекте
Коробка КРТМ-В/30-Э-3M в
комплекте
Коробка КРТМ-В/20-Э-3M в
комплекте
Коробка КРТМ-В/10-Э-3M в
комплекте
МЕТАЛЛ
Сталь круглая углеродистая
обыкновенного качества марки
ВСт3пс5-1 диаметром: 8 мм
Сталь круглая углеродистая
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
т.
т.
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
обыкновенного качества марки
ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм
Сталь круглая углеродистая
обыкновенного качества марки
ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм
Сталь угловая: 50х50 мм
Сталь угловая: 63х63 мм
Сталь круглая (катанка), диаметром 8
мм
Сталь полосовая, марка стали: Ст0
шириной 70 мм толщиной 4-5 мм
Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп
шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
Кабель оптический
оптический кабель для прокладки в
кабельной канализации ОКСЛ
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для прокладки в
кабельной канализации ОКСТЦ
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для прокладки в
кабельной канализации ТОЛ
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для прокладки в
кабельной канализации не горючий
ТОЛ-Н
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
т.
т.
т.
т.
т.
т.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
176
177
178
179
180
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для прокладки в
кабельной канализации не горючий
ИКСЛН
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для подвески по
опорам городского хозяйства, опорам
ЛЭП, диэлектрический ОКЛЖ
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для подвески по
опорам городского хозяйства, опорам
ЛЭП, диэлектрический ДПТ
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для прокладки
внутри помещений на 8 волокон
ДПО
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
64 волокна
96 волокон
оптический кабель для прокладки
внутри помещений ДН
8 волокон
12 волокон
16 волокон
24 волокна
32 волокна
48 волокон
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
км.
64 волокна
96 волокон
Всего
НДС 18%
Итого с НДС
км.
км.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
Форма согласована:
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
________________/____________/
________________/____________/
Подписи сторон
Заказчик
Подрядчик
Директор Краснодарского филиала
ОАО «Ростелеком»
___________________С.Н.Пулинец
м.п.
____________________
м.п.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
106
Размер файла
1 316 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа