close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР подряда (на ремонтно-строительные

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР
подряда (на ремонтно-строительные работы) № ____
г. Благовещенск
«__»_______ 201__ г.
Открытое акционерное общество «ПОЛИЭФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________, действующего на основании _________, с одной стороны и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в рамках настоящего Договора выполнить работы по
_____________________________________________________________ (далее – Объект) в составе и объеме
согласно Приложения № 1 к настоящему Договору (далее – Работы), а Заказчик обязуется создать
необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим
договором цену.
1.2. Поставка материалов, оборудования и комплектующих для выполнения Работ по настоящему
Договору осуществляется Сторонами в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.
Либо: 1.2. Все материалы и оборудование необходимые для производства работ по настоящему
договору – поставка Подрядчика. (при этом Приложение № 2 – не требуется)
1.3. Право Подрядчика осуществлять предусмотренные настоящим договором работы подтверждается
следующими документами: указывается № свидетельства СРО, лицензии, аккредитация и т.п.
1.4. Место производства Работ по настоящему Договору – цех № _____ ОАО «ПОЛИЭФ»
г. Благовещенск, ул.Социалистическая, 71.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие
сроки:
- начало работ:
"___"___________ ____ г.
- окончание работ:
"___"___________ ____ г.
2.2. Моментом окончания работ считается подписание Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки
результата выполненных работ в соответствии с 5 разделом настоящего договора.
2.3. В случае необходимости, по письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить
Заказчику в течение 5 рабочих дней подробный календарный График производства работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании локального(ых)
сметного(ых) расчета(ов) согласно Приложения № 3 к настоящему Договору, и Расчета индивидуального
индекса пересчета базисной сметной стоимости материальных ресурсов в текущую согласно Приложения
№ 4 к настоящему Договору.
Общая стоимость Работ по Договору составляет ____ (________) рублей, включая НДС в размере ___
(_________) рублей.
3.2. Стоимость работ, указанная в настоящем договоре, уточняется в процессе производства работ и
может быть изменена в связи с уточнением объемов работ, устранением скрытых дефектов, обнаруженных
в процессе производства работ, применением других аналогичных материалов в процессе производства
работ согласованных с Заказчиком, и заключением соответствующего дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
3.3. Оплата Работ по Договору производится в течение 30 банковских дней с даты подписания
Акта(ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки(ок) стоимости работ по форме КС-3 и
наличия, соответствующим образом оформленной Подрядчиком, оригинала счета-фактуры.
3.4. В случае возникновения изменений проектных (технических) решений во время проведения Работ
не превышающих общую стоимость Работ по Договору, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего
Договора, но влекущие за собой изменения состава и объема Работ, либо изменения номенклатуры и
количества используемых материалов Подрядчика/Заказчика, Стороны оформляют по факту завершения
всех Работ по настоящему Договору, исполнительный(е) локально-сметный(е) расчет(ы), с учетом
которого(ых) оформляются Акт(ы) о приемке выполненных работ.
Согласованный(е) и подписанные Сторонами исполнительный(е) локально-сметный(е) расчет(ы)
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. При продолжительности строительства более 6 месяцев, а также в случае значительного (более
чем на 10%) изменения фактической текущей (средне-рыночной) стоимости материалов, изделий и
редакция договора 12.2011 г.
1
конструкций поставки Подрядчика, применяемых в рамках настоящего Договора, Стороны оговаривают
условия пересмотра индивидуального индекса пересчета базисной сметной стоимости материальных
ресурсов или предельных цен на материалы.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Подрядчика:
4.1.1. Подрядчик обязан выполнить собственными силами, либо силами привлеченного, по
согласованию с Заказчиком Субподрядчика, Работы в полном объеме и в сроки установленные настоящим
Договором, с качеством соответствующим требованиям технических регламентов РФ, действующих
законодательных и нормативных актов РФ, строительных норм и правил и государственных стандартов РФ
и сдать работу Заказчику в установленный срок.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за все действия Субподрядчиков, связанные с
ненадлежащим исполнением обязательств Субподрядчиков, а также за любые иные действия, в том числе
убытки, причиненные с участием Субподрядчиков. Подрядчик и его Субподрядчики обязаны иметь
свидетельство(а) о допуске, выданного Саморегулируемой организацией (СРО) на выполнение
соответствующих видов Работ предусмотренных настоящим Договором.
4.1.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ работниками Подрядчика, имеющими
удостоверение о прохождении обучения по соответствующей специальности в аккредитованных учебных
заведениях и аттестованных на данные виды работ, а также сертификат специалиста и квалификационную
категорию по специальности, соответствующей виду выполняемой работы, и сдать результат работ
Заказчику в состоянии, позволяющем безопасную эксплуатацию объекта.
4.1.3. Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого инструмента и оборудования для
выполнения Работ, а так же организовать производственный контроль, в том числе входной, операционный
и сдаточный, выполняемых Работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами
РФ.
4.1.4. Подрядчик обязан при выполнении работ из своих материалов и оборудования:
- предварительно в письменной форме согласовывать с Заказчиком цены на поставляемые материалы
и оборудование;
- провести необходимые испытания своих материалов и оборудования и проверку их на соответствие
обязательной нормативно-технической документации. Протоколы испытания и проверок представить
Заказчику до начала их использования (монтажа);
- предоставить до начала производства работ, Заказчику копии соответствующих сертификатов,
технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых в Работе материалов
и оборудования;
- обеспечить соответствующий контроль качества поставляемых материалов и выполняемых Работ,
вести Общий и Специальный (при необходимости) журналы работ и исполнительной документации и
передать их Заказчику до начала сдачи Работ;
- своевременно поставить к месту производства Работ в полном объеме все необходимые для
производства Работ материалы и оборудование, поставки Подрядчика. Поставка материалов бывших в
употреблении запрещается;
- после окончания Работ в течение одной календарной недели вывезти все принадлежащие ему
материалы, оборудование и механизмы, кроме тех, которые являются собственностью Заказчика.
4.1.5. При выполнении работ из материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязан:
- принять для выполнения Работ по настоящему Договору, все материалы и оборудование поставки
Заказчика, по форме М-15 и ОС-15 соответственно. Материалы и оборудование поставки Заказчика,
Подрядчик получает на складе Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов
и оборудования переходит на Подрядчика с момента их передачи ему Заказчиком по вышеуказанным
документам на складе Заказчика. Для получения материалов, Подрядчик обязан предоставить Заказчику
доверенность на материально ответственное лицо Подрядчика на право получении товарно-материальных
ценностей у Заказчика;
- использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания
работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо, с
согласия Заказчика, уменьшить цену Работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика
неиспользованного материала;
- возместить стоимость данных материалов Заказчику, либо произвести его замену за счет
собственных средств, если результат Работы не был достигнут, либо достигнутый результат оказался с
недостатками, которые делают материал Заказчика непригодным для дальнейшего использования;
- принять на себя все риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий,
конструкций и другого имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в производство работ в рамках
Договора;
редакция договора 12.2011 г.
2
- неиспользованный/остаток материал(а) передать Заказчику до сдачи-приемки полностью
выполненных Работ по настоящему договору.
4.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или
оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и оборудование,
предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению
действующих норм, к ухудшению качества Работ.
4.1.8. Подрядчик обязан подчиняться режиму действующего предприятия Заказчика и согласовывать
с Заказчиком режим своей работы, в т.ч. получать необходимые наряды-допуски, разрешения на ведение
работы, пропуска на вход/въезд на территорию Заказчика в установленном Заказчиком порядке.
4.1.9. Для выполнения Работ по которым действующие в РФ Технические регламенты требуют
обязательного наличия Планов Производства Работ (ППР), Подрядчик обязан за свой счет разработать,
провести экспертизу промышленной безопасности, зарегистрировать в надзорных органах и предоставить
Заказчику План Производства Работ (ППР).
4.1.10. Подрядчик обязан осуществить все необходимые и достаточные действия для обеспечения
надлежащих темпов выполнения Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с
условиями настоящего Договора, в т.ч. осуществить за свой счет необходимые мероприятия сезонного
характера.
4.1.11. В случае если договором предусмотрены авансовые платежи, Подрядчик обязан их
использовать по целевому назначению для выполнения принятых на себя обязательств в соответствии с
настоящим Договором.
4.1.12. Для освидетельствования скрытых работ и конструкций Подрядчик обязан вызывать Заказчика
за одни сутки. Сдача каждого этапа скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ,
при этом Подрядчик обязан обеспечить надлежащий доступ Заказчику в любое место проведения Работ по
настоящему Договору с целью осуществления соответствующего контроля за качеством выполненных, либо
выполняемых Работ.
4.2. Обязанности Подрядчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды (далее ОТ, ПБ и ООС):
4.2.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая
законодательства о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, об
охране окружающей среды, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения
работ.
4.2.2. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной
безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных
ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
4.2.3. Обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных
допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на
окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).
4.2.4. Соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление
воздействия на окружающую среду.
4.2.5. Соблюдать требования политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, действующих внутренних
нормативных актов Заказчика, включающих требования по охране труда, промышленной, пожарной
безопасности и охране окружающей среды указанные в приложении № 8 к настоящему договору.
4.2.6. Соблюдать Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 5 к настоящему
договору);
4.2.7. До начала работ направить Заказчику копию приказа (распоряжения), которым определены:
- руководители работ на объекте Заказчика и их заместители в сменах (при сменном графике
выполнения работ);
- руководители и специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи (получения) нарядовдопусков;
- работники, имеющие право производства грузоподъемных операций (лиц, ответственных за
безопасное производство работ кранами, машинисты грузоподъемных кранов, стропальщики, лица,
имеющие право управления грузоподъемными механизмами).
редакция договора 12.2011 г.
3
4.2.8. Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий
требованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.
4.2.9. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных
случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении работ на территории Заказчика,
организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативнотехнических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов
и несчастных случаев, произошедших на территории Заказчика, осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика,
комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком
третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
4.2.10. Незамедлительно принимать меры по минимизации вреда компонентам окружающей среды
(земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный
мир и иные организмы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни
на Земле), возникшего в результате проведения Работ или в случае аварии.
4.2.11. За свой счет осуществлять восстановление нарушенных при производстве Работ компонентов
окружающей среды, в т.ч. обеспечить сохранение существующего состояния подъездных путей к месту
производства Работ по настоящему Договору, и в случае нарушения целостности подъездных путей,
Подрядчик обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо возместить Заказчику затраты и
расходы на их восстановление.
4.2.12. В течение трех суток после окончания расследования передавать Заказчику копии актов о
несчастных случаях и происшествиях, а также информацию о корректирующих действиях со стороны
Подрядчика.
4.2.13. Привлекать к исполнению специализированных работ других лиц только с согласия Заказчика.
Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком как факт привлечения других лиц к
исполнению настоящего договора, так и кандидатуры этих лиц.
4.2.14. В случае необходимости привлечения Подрядчиком третьих лиц направить Заказчику письмоходатайство.
4.2.15. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц, включить
в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль
их исполнения. По требованию Заказчика предоставить копии договоров, заключенных им с третьими
лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор
соответствующих изменений, а также передать копию Свидетельства саморегулируемой организации о
допуске к работам третьего лиц.
4.2.16. Самостоятельно нести ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения
природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, в области
пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д.,
включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если
Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется
возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
4.2.17. При наличии вины Подрядчика за аварии, пожары, инциденты и несчастные случаи,
произошедшие в процессе выполнения работ по данному договору, последний обязуется возместить
Заказчику причиненные убытки. Возмещение вреда окружающей среде осуществляется за счет Подрядчика.
4.2.18. Обеспечить в процессе проведения Работ и после их завершения собственными силами и за
свой счет уборку места проведения работ от отходов производства и потребления (металлолома, твердых
бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления,
образовавшихся в результате проведения работ) с последующим вывозом на специализированные полигоны
либо утилизацию.
4.2.19. После выполнения работ произвести очистку места проведения работ от временных
сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники и транспортных средств,
принадлежащих Подрядчику.
4.2.20. В установленных действующим законодательством случаях произвести платежи за загрязнение
окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов,
образовавшихся в результате проведения и обеспечения Работ в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.
4.2.21. До начала выполнения работ по данному договору ознакомить всех работников, которых
планируется задействовать в выполнении работ по данному договору с требованиями, изложенными в
настоящем разделе и Приложениях № 5, № 6, № 8 к настоящему договору.
4.2.22. Простой Подрядчика, произошедший по причине нарушения им требований ОТ, ПБ и ООС
Заказчика, не оплачивается и не может являться основанием для продления срока завершения работ по
договору.
редакция договора 12.2011 г.
4
4.2.23. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований
настоящего раздела является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику
право требовать уплаты штрафа от Подрядчика в соответствии с перечнем штрафных санкций к внешним
подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 6), а также
расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению
убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
4.2.24. Полученный в процессе выполнения Работ металлолом, а так же прочие материалы годные для
дальнейшего использования или реализации, - Подрядчик обязан за свой счет вывести на специально
отведенную Заказчиком площадку с соответствующим оформлением Формы М-35 «Акт об оприходовании
материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» согласно
Приложения № 9 настоящего Договора.
4.2.25. Подрядчик обязан производить складирование строительных материалов, изделий и
оборудования, только на территории отведенной Заказчиком для этих целей, и использовать их
исключительно в рамках настоящего Договора.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к Объекту в соответствии с Инструкцией о
пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ОАО «ПОЛИЭФ».
4.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
4.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, сроки и порядке,
предусмотренные настоящим договором.
4.3.4. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения от Подрядчика
предложения по привлечению Субподрядчика, дать Подрядчику письменное согласие на их привлечение
или дать мотивированный отказ. Заказчик, не смотря на согласие, оставляет за собой право отстранить
любого Субподрядчика от ведения работ, в случае если он некомпетентен или небрежен при исполнении
своих обязанностей.
4.3.5. Заказчик обязуется привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных
коммуникаций, эксплуатирующие службы, а при выполнении этих работ Подрядчиком – организовать
оформление соответствующих разрешений и обеспечить надзор за выполнением этих работ.
4.3.6. Заказчик обязуется материалы и оборудование, не соответствующие требованиям и обеспечение
которых возложено на Заказчика, заменить в срок, согласованный с Подрядчиком. В случае обнаружения
каких-либо недостатков, Подрядчик должен указать их в акте.
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Своими силами, либо силами привлеченной Заказчиком организацией имеющей
соответствующий допуск от СРО осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством за выполнением
работ, производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора.
Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями
Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц,
привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем
порядке.
4.4.2. Производить проверку документов о квалификации работников Подрядчика, предоставленных
Заказчику согласно п.4.1.2. настоящего Договора.
4.4.3. Запретить допуск на промышленную площадку Заказчика работников Подрядчика, не имеющих
документы о квалификации, указанные в п. 4.1.2. настоящего Договора.
4.4.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.4.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо
устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением
расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.6. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив
Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
4.4.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы,
обнаруженными в течение гарантийного срока.
4.4.8. Беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения
Подрядчика, используемые при выполнении работ согласно договору.
4.4.9. Производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов,
доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены вещества,
редакция договора 12.2011 г.
5
вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ,
необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика, то
транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на
рабочее место.
4.4.10. Запрашивать и получать от представителей Подрядчика материалы по вопросам ОТ, ПБ и
ООС, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушения природоохранного
законодательства, правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.
4.4.11. Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и
здоровью людей, могут привести к аварии, инциденту, пожару или загрязнению окружающей среды.
Приостановку работ и выдачу разрешения на продолжение производства работ при устранении нарушения
производят специально уполномоченные работники Заказчика.
4.4.12. Требовать от руководителей Подрядчика отстранения от работы их работников, не
выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила,
нормы и инструкции по промышленной, пожарной безопасности и охране труда.
4.4.13. Давать обязательные для Подрядчика указания по принятию мер, направленных на
минимизацию или устранение вреда, причиненного окружающей среде или ее компонентам в процессе
строительства.
4.5. В случае возникновения у Заказчика подозрения о нахождении на территории Заказчика
работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию
Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.
4.5.1. Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных
веществ, для целей настоящего договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может
осуществляться любым из нижеперечисленных способов:
- медицинским освидетельствованием. При этом Подрядчик уполномочивает Заказчика
самостоятельно проводить освидетельствование работников Подрядчика для установления состояния
опьянения (алкогольного/наркотического). В этом случае Подрядчик обязан также возместить Заказчику
расходы на проведение освидетельствования работника Подрядчика на состояние опьянения, в случае если
по результатам освидетельствования состояние опьянения установлено;
- комиссионными
актами,
составленными
работниками
Заказчика
и/или
Подрядчика
(Субподрядчика);
- письменными объяснениями работников Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.
В случае отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования и/ или
представителя Подрядчика от подписания актов фиксация факта подтверждается актами, подписанными
представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика.
5. Порядок приемки работ
5.1. Приемка работ осуществляется путем совместного инспектирования Заказчиком и Подрядчиком
предъявляемых к сдаче результатов работ и оформляется подписанием Сторонами акта приемки
выполненных работ (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), являющихся
одним из необходимых условий проведения расчетов за выполняемые работы.
5.1.1. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и составленную на его базе справку
стоимости работ по форме КС-3, Подрядчик предоставляет по окончании всего объема Работ по
настоящему Договору не позднее 20-го числа текущего месяца
(или ежемесячно, в зависимости от условий п.3.3.)
5.1.2. Заказчик принимает фактически выполненные работы, отраженные в Актах выполненных
работ, рассматривает предоставленные документы, подписывает их или предоставляет Подрядчику
письменный мотивированный отказ, течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком
следующих документов:
- акта(ов) о приемке выполненных работ по форме КС-2;
- справки(ок) стоимости работ по форме КС-3;
- отчета об израсходованных материалах Заказчика;
- исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями РД-11-02-2006;
- специальных (при необходимости) и общего журнала работ оформленных в соответствии РД 11-052007;
- заверенных копий сертификатов, счетов-фактур и накладных на применяемые (используемые) в
производстве работ материалы поставки Подрядчика. Отсутствие данных документов, является основанием
для отказа в возмещении расходов Подрядчика на приобретения материалов в неподтвержденной
документально части.
редакция договора 12.2011 г.
6
5.1.3. В случае неисполнения п. 3.1.4 настоящего Договора Заказчик оставляет за собой
исключительное право при приемке выполненных работ (при оформлении КС-2) скорректировать
стоимость материалов Подрядчика (через пересчет индивидуального индекса пересчета на материальные
ресурсы) в соответствии со среднерыночными ценами действующими в регионе за соответствующий
период.
5.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в
том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в
разумный срок с момента их обнаружения.
5.3. При наличии недостатков в выполненной работе Подрядчик обязан безвозмездно устранить их в
течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, если
иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.
5.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной
работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе
стороны поровну.
6. Гарантия качества
6.1. Подрядчик гарантирует:
6.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, которые
поставляются Подрядчиком, соответствие их технической документации, государственным стандартам и
техническим условиям, условиям настоящего договора, что должно подтверждаться соответствующими
сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. В
противном случае Подрядчик обязан произвести замену некачественной продукции за свой счет с
соблюдением промежуточных сроков и срока окончания производства работ по настоящему договору.
6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими
нормами и техническими условиями.
6.1.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийного срока.
6.1.4. Исполнение требований строительных норм и правил, требований охраны труда и техники
безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии, других нормативов,
регулирующих деятельность Подрядчика.
6.2. На результат работы устанавливается гарантийный срок в _________ с даты подписания
сторонами Акта окончательной сдачи-приемки результата выполненных работ.
6.3. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик
устраняет за свой счет и в сроки указанные в п.5.3 настоящего договора.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и согласования сроков их устранения
Подрядчик обязан командировать своего уполномоченного надлежащим образом представителя не позднее
5-ти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе (уклонении) Подрядчика (его
представителя) от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и указанный акт
подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика.
В случае если Подрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные
дефекты и недостатки в Работе, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить
дефекты и недостатки в Работе своими силами и/или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик - обязан
компенсировать фактически понесенные затраты Заказчика в полном объеме.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. Если установленный изготовителем гарантийный срок материалов, оборудования и иных вещей,
использованных при выполнении работ, меньше срока, указанного в п. 6.2. настоящего договора, то для
таких материалов, оборудования и иных вещей применяется гарантийный срок, установленный в п. 6.2
настоящего договора.
6.5. Неявка представителя Подрядчика в указанный в п. 6.3. настоящего договора срок расценивается
как признание Подрядчиком обнаруженных недостатков. В этом случае акт выявленных недостатков
подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным к выполнению Подрядчиком.
6.6. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении
проводимых Работ. В случае если Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо
претензии, вытекающие из нарушения их прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и
расходы, понесенные им или его клиентами в связи с нарушением этих прав, за свой счет и риск и
незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.
6.7. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к
редакция договора 12.2011 г.
7
началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.
7. Ответственность сторон
7.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки в размере реального ущерба на основании предоставленных подтверждающих
документов.
7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц,
и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.
7.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим
качеством.
7.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность предоставленного
Заказчиком имущества, находящегося во владении Подрядчика в связи с выполнением настоящего
договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при
невозможности этого возместить Заказчику убытки.
7.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора,
ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат
работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
7.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а
Подрядчик обязан их устранить в согласованный с Заказчиком срок.
7.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
7.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением
расходов на устранение недостатков на Подрядчика, Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком
вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе
назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ Подрядчику к Объекту.
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в
установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными,
Заказчик вправе: отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, а
Подрядчик обязан их оплатить в течении 10 банковских дней с момента получения претензии.
7.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если
не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
7.7. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0,1 % от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.8. За нарушение Подрядчиком сроков, указанных в п. 2.1 настоящего договора, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Работ, указанной в п. 3.1 настоящего
договора, за каждый день просрочки выполнения работ.
7.9. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков в работах, предусмотренных в
настоящем договоре или в соглашении сторон, а в случае неявки Подрядчика – в одностороннем акте,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п.3.1
настоящего договора, за каждый календарный день просрочки устранения недостатков.
7.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от
исполнения своих обязательств в натуре.
7.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему
договору Заказчик вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки.
7.12. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика
или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими
правил ОТ, ПБ, ООС;
7.13. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый
установленный факт нарушения пропускного режима на территорию Заказчика.
7.14. На основании пунктов 7.5, 7.8, 7.9, 7.12 и 7.14 настоящего договора, Заказчик имеет
исключительное право удержать документально зафиксированную и не оплаченную сумму пени или
штрафа из суммы, причитающейся Подрядчику за выполненные работы.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо
или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
редакция договора 12.2011 г.
8
8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 8.1 договора относятся: война и военные действия,
землетрясения, наводнения, пожар, аварии на производстве, акты органов власти, непосредственно
затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный орган признает и
объявит случаями непреодолимой силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения
требований п. 8.3 настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 2 (двух)
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»_______20___г.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
9.2.1. По письменному соглашению сторон.
9.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда
возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.
9.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
9.3. В случае расторжения настоящего договора на основании п. 4.4.6, абз. 2 п. 7.5.3 Договора,
Подрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня расторжения договора возвратить
предоставленные Заказчиком материалы, оборудование либо передать их указанному Заказчиком лицу, а
если это оказалось невозможным, - возместить их рыночную стоимость.
9.4. В случае прекращения настоящего договора по основаниям иным, чем указанные в п. 4.4.6, абз. 2
п. 7.5.3, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать
передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.
10. Заключительные положения.
10.1. При подписании настоящего договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные
надлежащим образом копии следующих документов: свидетельства о государственной регистрации в
качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на налоговый
учет, лицензии (если деятельность контрагента, составляющая предмет договора, подлежит
лицензированию), бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) за
последний отчетный период с отметкой налогового органа, а также справку федеральной налоговой
службы по месту регистрации о состоянии расчетов, выданную не позднее, чем за 30 дней до даты
направления проекта договора, документа подтверждающего полномочия лица на заключение от имени
Подрядчика договора (приказа или протокола участников собрания Общества о назначении директора
Общества/ решения единственного участника Общества, либо доверенности на право заключения договоров
от имени контрагента), справку на фирменном бланке контрагента с указанием расчетного счета
обслуживающего банка, юридического и фактического адресов, с оригиналом подписей директора и
главного бухгалтера и оригиналом гербовой печати.
10.2. В течение 30 календарных дней после окончания очередного квартала Подрядчик обязуется
предоставлять копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) на
последнею отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии документа. Данные документы должны
быть заверены подписью руководителя и печатью организации.
10.3. Все разногласия, возникшие между Сторонами при заключении и исполнении Договора будут
решатся по возможности путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к согласию, то
споры рассматриваются в претензионном порядке. Претензионный порядок урегулирования споров
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30-ти дней рассмотреть ее и дать
мотивированный ответ. При невозможности досудебного урегулирования спора стороны передают его на
разрешение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом по юридическим
(почтовым) адресам сторон, указанным в настоящем договоре, либо иным способом позволяющим
достоверно определить факт получения, либо доставлено лично с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
редакция договора 12.2011 г.
9
10.6. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от
другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых
законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая
такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия
пользования такой информацией определяются соглашением сторон.
10.7. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из условий настоящего Договора, должна быть письменно
подтверждена сторонами в форме Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
10.8. Приложения, указанные в разделе 11 настоящего договора, являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
Неотъемлемой частью настоящего договора будут также являться любые другие документы,
подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены как
Приложения к настоящему договору.
10.9. Стороны при исполнении настоящего договора устанавливают обязательное оформление
следующих унифицированных форм КС-2, КС-3, ОС-3 и т.д. (Перечень форм в каждом конкретном случае
определяется соответствующей службой).
10.10. При изменении юридического адреса, реквизитов стороны обязуются в течение 10 дней
письменно уведомить друг друга о соответствующих изменениях.
10.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
Приложение № 1.
Приложение № 2.
Приложение № 3.
Приложение № 4.
Приложение № 5.
Приложение № 6.
Приложение № 7.
Приложение № 8.
Приложение № 9.
11. Приложения
Ведомость объемов Работ (или проект № _____);
Ведомость разделения поставок;
Локальный(е) сметный(е) расчет(ы) в текущих ценах;
Расчет индивидуального индекса пересчета базисной сметной стоимости материальных
ресурсов в текущую
Требование Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС;
Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения в
области ОТ, ПБ и ООС;
Образец акта о нарушении Подрядчиком при выполнении работ требований ОТ, ПБ и
ООС;
Перечень действующих общезаводских положений и инструкций в области
промышленной безопасности и охраны труда;
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
зданий и сооружений»
12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
ОАО «ПОЛИЭФ»
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Подрядчик:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Подписи сторон
От Заказчика:
От Подрядчика:
___________________ /_________________/
___________________ /_________________/
«____»____________201___г.
«____»____________201___г.
редакция договора 12.2011 г.
10
Приложение № 5
к договору подряда
(на ремонтно-строительные работы)
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС
Введение
Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности и охраны окружающей среды (далее - «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика и
Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ
и ООС.
Подрядчик и Субподрядчики обязан выполнять все работы, оговоренные условиями договора, с
соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства в области
ОТ, ПБ и ООС, а так же Политик и требований внутренних нормативных актов Заказчика в области ОТ, ПБ
и ООС (правил, инструкций, положений, стандартов).
Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану
окружающей среды, в процессе выполнения работ по договору и стремиться к предотвращению или
минимизации любого негативного воздействия на окружающую среду.
Подрядчик обязан осуществлять Работы, проведение которых требует наличия разрешительной
документации, предусмотренной законодательством об ООС только при ее наличии.
В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения
Подрядчиком требований ОТ, ПБ и ООС Заказчик и Подрядчик согласуют план мероприятий и сроки
устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких
согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком
настоящего договора.
1. Средства индивидуальной защиты
Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ, и использовать их
во время нахождения на производственной территории Заказчика.
2. Ключевые правила безопасности.
Подрядчик непосредственно перед выполнением работ по договору обязан ознакомить своих
работников с ключевыми правилами безопасности (КПБ), установленными на территории Заказчика.
Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны соблюдать Ключевые
правила безопасности Заказчика (КПБ), а именно, работникам Подрядчика при нахождении на территории
Заказчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного
травматизма, фактах нарушения технологического режима;
- проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска;
- отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения
безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
- нахождение на территории ЗАКАЗЧИКА в состоянии алкогольного, наркотического или иного
опьянения;
- курение на территории ЗАКАЗЧИКА вне специально отведенных для этой цели мест;
- использование открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не
предусмотрено нарядом-допуском;
- выполнение работ на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более
без использования штатных лесов (подмостей, лестниц) и/или страховочного устройства.
Несоблюдение работником Подрядчика КПБ являются грубым нарушением трудовой дисциплины.
Во всех без исключения случаях за нарушение любого из КПБ работник Подрядчика должен быть
немедленно отстранен от выполнения работ на территории Заказчика.
Нарушение КПБ работником Подрядчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в
соответствии с условиями, установленными данным договором.
3. Транспорт Подрядчика
Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть
оборудованы:
1. аптечкой первой помощи;
2. огнетушителем;
3. передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода. Подрядчик должен
обеспечить:
редакция договора 12.2011 г.
11
- Обучение и достаточную квалификацию водителей;
- Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств.
4. Обучение персонала
Прежде чем приступить к выполнению работ работники Подрядчика должны:
- пройти вводный инструктаж, который проводится специалистами ОТ и ПБ Заказчика;
- пройти первичный инструктаж в подразделении (на месте производства работ).
Все работники Подрядчика, в том числе их руководители, должны иметь документы,
подтверждающие обучение и аттестацию (проверку знаний) в области охраны труда и промышленной
безопасности, охраны окружающей среды и экологической безопасности и соответствующие выполняемым
видам Работ, прохождение пожарно-технического минимума.
Порядок обучения, инструктирования по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
должен соответствовать требованиям «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций», утвержденного Постановлением от 13.01.2003 г. № 1/29 Минтруда
и соц. развития РФ и Мин. образования РФ.
Организация и порядок обучения, проведение инструктажей, проверка знаний и допуск рабочих к
самостоятельной работе на опасных производственных объектах должны соответствовать требованиям
"Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (РД 03-20-07), утвержденного Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. №37.
Порядок обучения, аттестации и допуска специалистов к работе на опасных производственных
объектах должен соответствовать требованиям "Положения об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору" (РД 03-19-07), утвержденного Приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007г. №37.
Порядок прохождения пожарно-технического минимума должен соответствовать Нормам пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденным приказом
МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645.
При заключении договора Подрядчик должен подготовить и предъявить представителю Заказчика
копии документы(ов) об обучении, проверке знаний (аттестации) в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности и охране окружающей среды рабочих и специалистов, привлекаемых к выполнению
работ.
5. Соблюдение трудовой дисциплины персоналом Подрядчика. Подрядчик обязан:
Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния
работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
Не допускать к работе ( отстранять от работы по требованию Заказчика) работников Подрядчика (а
в случае привлечения субподрядных организаций - работников Субподрядчика), появившихся на рабочем
месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Подрядчик обязан направить Заказчику копию приказа об отстранении работников от работы;
Не допускать пронос на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое
или токсическое опьянение, при выявлении таких случаев изымается пропуск, и соответствующий персонал
в последствии не допускается к работам на территории Заказчика.
6. Требования к отчетности
Подрядчик представляет Заказчику информацию о результатах проверок, проводимых
государственными инспектирующими органами с целью соблюдения Подрядчиком требований
законодательства в области ОТ, ПБ и ООС, информирует Заказчика о выявленных инспектирующими
органами правонарушениях, предъявленных штрафных санкциях, случаях изъятия или приостановки
действия лицензий. Аналогичную информацию Подрядчик представляет Заказчику по деятельности
Субподрядчика.
Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах работы Подрядчика и
Субподрядчика(ов) в области ОТ, ПБ и ООС за предыдущий отчетный период в отношении Работ. Отчет
предоставляется в срок до __________________________________ числа месяца, следующего за отчетным
периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются следующее:
- справки о степени выполнения Мероприятий по устранению нарушений требований
нормативных документов РФ в области ОТ, ПБ и ООС, а так же несоответствий в области ОТ, ПБ и ООС,
согласованных (запланированных) в опросном листе по соответствию Подрядчика требованиям Заказчика в
области ОТ, БП и ООС (Приложение №
к настоящему договору);
- инциденты, аварии, все случаи производственного травматизма; случаи, связанные с
загрязнением окружающей среды;
редакция договора 12.2011 г.
12
- все прочие происшествия, которые привели или могли привести к несчастным случаям с потерей
трудоспособности людей, инцидентам, авариям /ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено
компетентным государственным органам;
- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда
Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным
органам;
- справки о проверках, осмотрах, а также о мероприятий в области контроля за соблюдением
требований ОТ, ПБ и ООС;
- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте
проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный
пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика.
7. Требования к оборудованию
В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев
в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества,
отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других
нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы,
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. По требованию Заказчика
Подрядчик обязан представить Заказчику документы (паспорта, сертификаты соответствия и пр.),
подтверждающие соответствие оборудования, применяемого для выполнения работ, установленным
требованиям.
Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым
назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и техники безопасности, требований
действующего законодательства РФ.
Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и
поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при
неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и
приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.
При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего
принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик
должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность
Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных
недостатках оборудования.
При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации
несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно
быть выведено из эксплуатации.
Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается после устранения выявленных недостатков.
Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор,
размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме случаев, когда у Подрядчика имеются
собственные методики, одобренные Заказчиком.
Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного
оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования
стандартов Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.
Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем
Заказчика.
Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые
навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.
Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с
действующим законодательством РФ и договором.
От Заказчика:
От Подрядчика:
___________________ /_________________/
___________________ /_________________/
«____»____________201___г.
«____»____________201___г.
редакция договора 12.2011 г.
13
Приложение № 6
к договору подряда
(на ремонтно-строительные работы)
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в
области ОТ, ПБ и ООС
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование нарушения за каждый факт совершения которого Подрядчик
уплачивает Заказчику штраф
2
Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика
(Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ,
вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за
исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно
работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в
течение 24 часов с момента выявления)
В случае обнаружения сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика
информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов производственного
травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей
среды, произошедших при выполнении договорных работ
Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого
наряда-допуска
Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств
обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или
Заказчика без соответствующего письменного разрешения
Курение работников Подрядчика на территории предприятия Заказчика вне
специально отведенных для этой цели мест
Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого
огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не
предусмотрено нарядом-допуском
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика
(Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика
(Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих квалификации
и аттестации
В случае сокрытия Подрядчиком (Субподрядчиком) от Заказчика фактов
происшествий при производстве договорных объёмов работ, либо уведомляет с
опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия
В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения
трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций,
происшедших на объекте производства работ по вине Подрядчика
(Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными
потерями Заказчика от данного происшествия
Невыполнение отдельных конкретных разделов/ требований Правил устройства
и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, соответствующих
характеру выполняемой работы
Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения
работ повышенной опасности, выполняемых по наряду-допуску
Невыполнение отдельных конкретных требований инструкций Заказчика по
безопасному производству газоопасных, ремонтных работ, работ на высоте
Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ
(включая межотраслевые правила по охране труда при электро- и
газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001, Раздела 9 СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве, инструкции по огневым работам
Заказчика)
редакция договора 12.2011 г.
Сумма
штрафных
санкций, тыс.
руб.
3
30
50
30
30
30
50
15
30
30
30
30
50
30
30
14
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
Выполнение работником производственных операций:
без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте
(первичного, повторного, целевого);
-с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного;
при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте
Невыполнение требований Межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации
электроустановок ПОТ РМ - 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00)
Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте
(неприменение необходимых страховочных поясов, лестниц, ограждений и т.д.)
Невыполнение требований Правил пожарной безопасности ППБ 01-03 при
производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Заказчика
Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных
нарушений (по каждому нарушению)
Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном
порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных
шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при
выполнении договорных работ, если это предусмотрено договором
Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами;
Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного
нарушения)
Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной
законодательством об ООС
Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда,
причиняемого/ причиненного в результате проведения Работ компонентам
окружающей среды
3
50
30
30
30
30
50
30
30
50
50
От Заказчика:
От Подрядчика:
___________________ /_________________/
___________________ /_________________/
«____»____________201___г.
«____»____________201___г.
редакция договора 12.2011 г.
15
Приложение № 7
к договору подряда
(на ремонтно-строительные работы)
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Образец
Акт №
о нарушении Подрядчиком при выполнении работ требований ОТ, ПБ и ООС
На основании проверки, проведенной « _____________ » ____________ 20 ____года ____________ час
В подразделении __________________________________________________________________________
полное наименование подразделения (объекта проведения работ)
Наименование подрядной организации _______________________________________________________
Наименование работ: _____________________________________________________________________
В присутствии ______________________________________
____________________________________
Должность представителя подрядчика
№
Инициалы и фамилия
Установлены следующие нарушения требований безопасности:
Требование нормативного документа
Фактическое состояние
На основании установленных нарушений требований безопасности предписыва ется:
- запрещение производства работ на объекте (изъятие наряда - допуска);
- проведение мероприятий по устранению нарушений;
- предоставление данных (документов) об устранении нарушений;
- проверка результатов устранения нарушения на объекте;
- выдача разрешения на продолжение производства при устранении нару шения.
Акт выдал:
Должность
Подпись
Инициалы, фамилия Дата
С актом ознакомлен:
Должность представителя подрядчика
Подпись
Инициалы, фамилия Дата
Разослать:
- оригинал акта в отдел/бюро (ОТ, ПБ или ООС);
- копия акта подрядчику.
Отметка о разрешении продолжения производства работ
Нарушения устранены Проведение
работ разрешаю
Должность
Подпись
Дата
Время
От Заказчика:
От Подрядчика:
___________________ /_________________/
___________________ /_________________/
«____»____________201___г.
«____»____________201___г.
редакция договора 12.2011 г.
16
Приложение № 8
к договору подряда
(на ремонтно-строительные работы)
№ __________________
от «___» ________ 201__г.
Перечень
действующих общезаводских положений и инструкций в области промышленной безопасности и
охраны труда
№
п/п
1
Наименование документа
1
«Методические указания о применении сигнальных цветов, знаков
и разметки».
В области охраны труда
2
Инструкция по охране труда при проведении земляных работ на
территории ОАО «ПОЛИЭФ»
Инструкция «Общие вопросы по охране труда для лиц,
посещающих ОАО «ПОЛИЭФ» по разовым пропускам
Инструкция «Охрана труда при эксплуатации бытовых
электрических приборов»
Инструкция «Меры пожарной безопасности для работающих в
ОАО «ПОЛИЭФ»
Инструкция по охране труда для работников ОАО «ПОЛИЭФ»
ИОТ-О-094-2002
Инструкция по охране труда при работе на высоте на объектах
ОАО «ПОЛИЭФ»
Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на
производстве ОАО «ПОЛИЭФ»
Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ на
объектах ОАО «ПОЛИЭФ»
ИОТ-О-010-2007
Инструкция по охране труда при производстве погрузочноразгрузочных работ и перемещении грузов на объектах ОАО
«ПОЛИЭФ»
Инструкция «Порядок обеспечения, хранения и использования
средств индивидуальной защиты»
Инструкция при работе с электроинструментом, ручными
электромашинами и переносными светильниками
Положение требования к средствам индивидуальной защиты
ИОТ-О-017-2008
Инструкция по охране труда при производстве работ с
повышенной опасностью на объектах ОАО «ПОЛИЭФ»
Положение « Порядок внутреннего расследования происшествий»
ИОТ-О-05-2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
В области промышленной безопасности
Положение «Организация безопасного движения транспортных
средств и пешеходов на территории ОАО «ПОЛИЭФ»
Положение «Безопасность дорожного движения для водителей
сторонних организаций, въезжающих на территорию ОАО
«ПОЛИЭФ» по разовым пропускам»
Инструкция по охране труда при проведении огневых работ на
объектах ОАО «ПОЛИЭФ»
Положение порядок взаимодействия с подрядными организациями
в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
Положение Организация транспортной безопасности
Индекс документа
3
П-О-ОПКиТН-0462011
ИОТ-О-007-2005
ИОТ-О-12-2011
ИОТ-О-06-2011
ИОТ-О-004-2007
ИОТ-О-015-2007
ИОТ-О-003-2007
ИОТ-О-014-2009
ИОТ-О-019-2010
П-О-ОТ-04-2010
П-О-ОПКиТН, БОТ-042010
П-О-ОТ-08-2010
П-О-ОТ-09-2011
ИОТ-О-09-2010
П-ОТ-ОПБ, ООТ,
ОООС-06-2011
П-О-ОТ-10-2011
В области охраны окружающей среды
редакция договора 12.2011 г.
17
21
Инструкция «Обращение с отходами производства и потребления»
И-ООС-08-2011
22
Инструкция по промышленным стокам
И-ООС-07-2008
23
Инструкция по предотвращению загрязнения грунтовых и
поверхностных вод
Положение Порядок безопасного обращения с электротехническим
оборудованием, содержащим полихлорированные бифенилы
(ПХБ) в ОАО «ПОЛИЭФ»
И-ООС-09-2008
24
ПИСМ-О-04-2010
От Заказчика:
От Подрядчика:
___________________ /_________________/
___________________ /_________________/
«____»____________201___г.
«____»____________201___г.
редакция договора 12.2011 г.
18
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
152
Размер файла
257 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа