close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
сельскохозяйственной продукции
город _____________
«___» __________20__ года
__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в
лице
_____________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить сельскохозяйственную
продукцию (далее по тексту - «Товар»), в ассортименте, количестве и качестве, а также по сортам, ценам и в сроки,
указанным в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. поставить Покупателю Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.1.2. передать Покупателю счета-фактуры на поставленный Товар. В случае оплаты полной стоимости Товара или
еѐ части в порядке предварительной оплаты, Поставщик обязуется передать Покупателю счет-фактуру на сумму
предварительной оплаты в течение 5 (пяти) дней от даты получения суммы предварительной оплаты;
2.1.3. обеспечить надлежащие качественные характеристики Товара;
2.1.4. в течение 3 (трех) дней с момента отгрузки, направить Покупателю посредством факсимильной связи копии
квитанций о приеме груза к перевозке.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. оплатить поставленный Товар в размере, в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором;
2.2.3. в случае если Получателем Товара выступает третье лицо (грузополучатель) - направить в адрес Поставщика
отгрузочную разнарядку с указанием реквизитов грузополучателя в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных
дней до начала отгрузки;
2.2.4. при поставке Товара автомобильным транспортом на условиях термина CPT пункт назначения (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010), - обеспечить в течение 4 (четырех) часов с момента прибытия автомобиля на склад
Покупателя (время нормативного простоя) его выгрузку. Грузополучатель обязан вносить в товарно-транспортную
накладную или в путевой лист соответствующие записи (отметки) о времени прибытия транспортных средств в пункт
назначения (на склад Покупателя), времени убытия из него, времени простоя под разгрузкой;
2.2.5. при поставке Товара собственным/арендованным железнодорожным транспортом - обязан обеспечить в
течение 1 (одного) дня с момента прибытия вагона на станцию назначения (время нормативного простоя) его выгрузку
и сдачу на железнодорожную станцию порожнего вагона, очищенного от остатков крепления и Товара.
Время нормативного простоя исчисляется с 00-01 часов суток, следующих за датой прибытия на станцию
назначения до 24 часов 00 минут даты отправления порожних вагонов со станции назначения. Простой Вагонов свыше
установленного срока исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные;
2.2.6. в течение 3 (трех) дней с момента прибытия Товара на станцию/пункт назначения - направить Поставщику
копию транспортной железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной с отметкой о приеме груза,
заверенную оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица Покупателя, и Реестр поступивших вагонов.
В случае неисполнения Покупателем указанной обязанности Поставщик имеет право приостановить исполнение
обязательств по поставке.
2.3. В целях подтверждения правоспособности Сторон и полномочий их представителей Стороны обязуются
предоставить друг другу (по письменному требованию одной из Сторон) копии следующих документов:
- Устав (Учредительный договор – если существует) в действующей редакции со всеми изменениями (если
применимо);
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП (о присвоении ОГРН/ОГРНИП);
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН);
- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (срок давности не менее 1 месяца);
- Документ о назначении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на
должность
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Договор (доверенность, протокол, решение и т.п.);
- Документ о назначении главного бухгалтера на должность;
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
1
- Гарантийное письмо о том, что Сторона является плательщиком НДС, добросовестно и в срок исполняет все
связанные с этим обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ.
Запрос любой из Сторон о предоставлении дополнительных документов в указанных выше целях от другой
Стороны допускается при условии предоставления аналогичного документа в адрес последнего.
Документы предоставляются в форме и в срок, указанный в соответствующем запросе Стороны.
При отсутствии документов, подтверждающих факт передачи учредительных документов до момента подписания
Договора (Акта приема-передачи и т.п.), условия настоящего пункта не могут рассматриваться как безусловное
доказательство осведомленности Сторон о наличии в учредительных документах ограничений полномочий лиц,
подписавших Договор от имени Сторон.
3.
Порядок поставки Товара
3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями в течение всего периода поставки,
согласованного Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Сроки поставки каждой партии Товара согласовываются
Сторонами в Приложении № 1 к Договору. Под партией Товара понимается количество Товара, передаваемое
Поставщиком Покупателю единовременно в рамках одной товарно-транспортной накладной или ж/д квитанции.
3.2. Поставка Товара осуществляется на условиях одного из терминов: EXW, FCA или CPT (согласно Инкотермс2010/Incoterms®-2010). Конкретный термин поставки согласовывается Сторонами в Приложении № 1 к Договору.
3.3. Поставка на условиях термина – EXW – склад Поставщика (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010).
Наименование и место нахождения склада Поставщика (элеватора, хлебоприемного предприятия (далее - ХПП))
указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.3.1. Поставка Товара осуществляется путем переоформления Товара элеватором (ХПП) на лицевой счет
Покупателя. По указанию Покупателя поставка (переоформление) Товара может осуществляться на лицевой счет
третьего лица.
3.3.2. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента переоформления элеватором
(ХПП) Товара на лицевой счет Покупателя (третьего лица по указанию Покупателя), что подтверждается
выписанными на имя последнего Приемной квитанцией отраслевой формы ЗПП-13 или Простым складским
свидетельством либо подписанием трехстороннего Акта приемки-передачи между Поставщиком, Покупателем и
Элеватором. На основе указанных документов в подтверждение передачи Товара стороны подписывают Товарную
накладную по форме ТОРГ-12. Датой поставки Товара считается дата, указанная в Товарной накладной и Приемной
квитанции (Простом складском свидетельстве/ Акте приемки-передачи).
3.3.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к
Покупателю с момента подписания Товарной накладной и документов, подтверждающих принятие Товара на хранение
элеватором (ХПП).
3.3.4. Все риски, связанные с отсутствием у Покупателя (третьего лица по указанию Покупателя) лицевого счета на
элеваторе (ХПП), на котором согласована поставка, - несет Покупатель.
3.4. Поставка на условиях термина – FCA – станция/пункт отправления (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®2010). Наименование и место нахождения станции/пункта передачи Товара первому перевозчику указываются в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.4.1. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара первому перевозчику, номинированному
Покупателем (отгрузка) в Приложении № 1 к Договору. По согласованию Сторон в качестве дополнительной услуги
Поставщик вправе заключить договор перевозки за счет и на риск Покупателя.
3.4.2. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента передачи Товара первому
перевозчику, что подтверждается календарным штемпелем в ж/д квитанции о приеме груза к перевозке/отметкой в
товарно-транспортной накладной о приеме груза к перевозке. Датой поставки Товара считается дата календарного
штемпеля станции/пункта отправления, указанная в ж/д квитанции/ товарно-транспортной накладной.
3.4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к
Покупателю в момент передачи Товара в распоряжение первого перевозчика.
3.4.4. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента передачи Товара первому перевозчику направить в
адрес Покупателя оригиналы счетов-фактур на Товар.
3.5. Поставка на условиях термина – CPT - станция/пункт назначения (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010).
Наименование и код станции назначения/наименование и местонахождение пункта назначения указывается в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.5.1. Поставка Товара осуществляется путем передачи Товара первому перевозчику, с которым у Поставщика
заключен договор о доставке Товара на станцию/пункт назначения в адрес Покупателя. По указанию Покупателя
получателем Товара может быть третье лицо (грузополучатель). Расходы по доставке Товара до станции/пункта
назначения несет Поставщик. Расходы по разгрузке Товара на станции/в пункте назначения несет Покупатель.
3.5.2. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента передачи Товара первому
перевозчику, что подтверждается календарным штемпелем в квитанции о приеме груза к перевозке/отметкой в
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
2
товарно-транспортной накладной о приеме груза к перевозке. Датой поставки Товара считается дата, указанная в ж/д
квитанции/ товарно-транспортной накладной.
3.5.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к
Покупателю в момент передачи Товара первому перевозчику.
3.5.4. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) дней с момента поступления Товара на станцию/пункт назначения
направить в адрес Покупателя оригиналы счетов-фактур на поставленный Товар.
3.5.5. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара в любой из дней до окончания срока поставки, а также
право поставки по частям.
3.5.6. В случае поставки Товара со склада Поставщика, находящегося в карантинной фитосанитарной зоне, в
течение 5 (пяти) дней с момента направления Поставщиком соответствующего запроса, Покупатель обязан направить в
адрес Поставщика копию (заверенную печатью Покупателя) разрешения Государственной инспекции по карантину
растений по месту нахождения Покупателя на ввоз соответствующего Товара.
4.
Порядок приёмки Товара
Правила приемки Товара по количеству и качеству определяются на основании избранного Сторонами термина
поставки.
4.1. Поставка на условиях термина – EXW – склад Поставщика (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010).
4.1.1. Приемка Товара по количеству осуществляется на основании приемо-сдаточных документов (Товарной
накладной и приемной квитанции отраслевой формы ЗПП-13/Простым складским свидетельством/трехстороннего Акта
приемки-передачи).
4.1.2. Приемка Товара по качеству осуществляется на основании удостоверения качества (или Карточки анализа
зерна), выданного лабораторией Элеватора (отраслевой формы № ЗПП-47).
4.1.3. Покупатель вправе заявить претензии по качеству и количеству Товара до момента поставки. После передачи
Товара Покупателю (третьему лицу по указанию Покупателя) претензии по качеству и количеству Товара не
принимаются.
4.2. Поставка на условиях термина – FCA – станция/пункт отправления (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®2010).
Поставка на условиях термина - CPT - пункт назначения – а/м транспорт (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®2010).
4.2.1. Приемка Товара по количеству осуществляется в момент погрузки Товара в предоставленный Покупателем
транспорт на основании ж/д квитанции / товарно-транспортной накладной.
4.2.2. Приемка Товара по качеству осуществляется в момент погрузки Товара в автомобильный транспорт на
основании предоставленных Поставщиком документов, подтверждающих качество Товара, а именно:
Копии Сертификата соответствия обязательной сертификации или декларации о соответствии;
Копии Удостоверения качества или Карточки анализа зерна (для продукции произведенной, расфасованной
или упакованной на территории РФ);
Карантинным сертификатом (при межобластных поставках);
Оригинала или копии акта фитосанитарного контроля (при поставках в пределах области).
4.2.3. Покупатель вправе заявить претензии по качеству и количеству Товара до момента поставки. После передачи
Товара перевозчику претензии по качеству и количеству Товара не принимаются.
4.3. Поставка на условиях термина – CPT – станция назначения – ж/д транспорт (согласно Инкотермс2010/Incoterms®-2010).
4.3.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента прибытия Товара на станцию назначения.
Приемка Товара по количеству осуществляется на основании товарно-сопроводительных документов (ж/д
квитанции о приеме груза к перевозке).
Приемка Товара по качеству осуществляется на основании предоставленных Поставщиком документов,
подтверждающих качество Товара, а именно:
Копии Сертификата соответствия обязательной сертификации или декларации о соответствии;
Копии Удостоверения качества или Карточки анализа зерна (для продукции произведенной, расфасованной
или упакованной на территории РФ);
Карантинным сертификатом (при межобластных поставках);
Оригинала или копии акта фитосанитарного контроля (при поставках в пределах области).
4.3.2. При обнаружении несоответствия качества/ количества Товара условиям Договора, Покупатель
(грузополучатель) обязан незамедлительно (в течение 1 календарного дня с момента поступления Товара на станцию
назначения) уведомить Поставщика телеграммой (а также посредством телефонной либо факсимильной связи), об
указанных несоответствиях и вызвать представителя Поставщика для дальнейшей приемки Товара.
4.3.3. Поставщик обязан в течение 3-х дней (не считая времени, необходимого для проезда) после получения
уведомления Покупателя (грузополучателя) прислать своего представителя для участия в дальнейшей приемке Товара
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
3
или сообщить телеграммой (а также посредством телефонной либо факсимильной связи) о невозможности прибытия
своего представителя. При этом Покупатель (грузополучатель) до момента прибытия представителя Поставщика (или
получения сообщения невозможности его прибытия) обязан принять все меры, необходимые для обеспечения
сохранности Товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества или смешение с другой однородной
продукцией.
4.3.4. В случае неприбытия представителя Поставщика либо его несогласия с мнением Покупателя о
количестве/качестве Товара, дальнейшая приемка Товара осуществляется Покупателем:
- в отношении количества Товара: в соответствии с заключением (актом экспертизы) Торгово-промышленной
палаты РФ (ТПП РФ);
- в отношении качества Товара: в соответствии с заключением (актом экспертизы) ФГБУ «Федеральный центр
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» либо, иной согласованной с Поставщиком
лаборатории, аккредитованной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзором).
4.3.5. В случае если при приемке Товара данные о количестве Товара расходятся с данными Поставщика, но не
превышают нормы естественной убыли и погрешности взвешивания весов, претензии по указанным расхождениям не
принимаются.
4.3.6. Претензии по количеству и качеству поставленного Товара должны быть предъявлены Поставщику в
письменном виде не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара Покупателем (дата получения
Товара определяется календарным штемпелем станции назначения на ж/д квитанции) с предоставлением документов,
подтверждающих несоответствие количества и качества Товара условиям Договора. Если в указанный срок претензий
с подтверждающими документами от Покупателя не поступило, то Товар считается принятым без замечаний.
4.3.7. Все дополнительные расходы, связанные с проведением экспертизы Товара относятся на Сторону, данные
которой о количестве/качестве Товара, являлись неверными.
5.
Порядок оплаты Товара
5.1. Оплата по настоящему Договору производится в рублях РФ путем их безналичного перечисления на расчетный
счет Поставщика (или иного Получателя денежных средств, указанного Поставщиком в Приложении № 1 к Договору).
5.2. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика (или иного Получателя денежных средств, указанного Поставщиком).
5.3. Оплата производится в сроки и на условиях определяемых Приложением № 1 к настоящему Договору.
6.
Ответственность Сторон
6.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязан уплатить
неустойку (пени) в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день
просрочки поставки. Неустойка начисляется с момента предъявления претензии Покупателем.
6.3. В случае нарушения срока оплаты Товара, Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан уплатить
неустойку (пени) в размере 0,1 % (одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
платежа.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, а также
от исполнения обязательств по Договору.
6.5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (предоплаты) Поставщик имеет право приостановить поставку
Товара. В случае просрочки оплаты Товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Поставщик имеет право
направить Покупателю уведомление об отказе от исполнения обязательств по Договору, что влечет расторжение
Договора в одностороннем порядке.
6.6. В случае задержки вагона/транспортного средства под разгрузкой сверх времени нормативного простоя в
соответствии с п. 2.2.5. и п. 2.2.4. настоящего Договора, Покупатель возмещает Поставщику расходы, понесенные
последним в связи с уплатой соответствующих штрафов, в полном объеме. При этом Покупатель обязан перечислить
денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления
подтверждающих документов. В случае нарушения срока оплаты, Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан
уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % (одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки платежа.
7.
Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия (далее Споры), возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования Споров.
7.2. Если достигнуть согласия в претензионном порядке не удалось, Споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы.
8. Прочие условия
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
4
8.1. Настоящий Договор и связанные с ним отношения Сторон регулируются законодательством Российской
Федерации.
8.2. Настоящий Договор может быть изменен (полностью или частично) только по обоюдному соглашению Сторон,
путѐм подписания сторонами Дополнительных соглашений к Договору, являющихся впоследствии его неотъемлемыми
частями. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом или Договором.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8.4. Настоящий Договор подписывается каждой Стороной с использованием ЭЦП Стороны и имеет юридическую
силу договора на бумажном носителе, подписанного собственноручными подписями Сторон либо их уполномоченных
лиц.
8.5. Во всѐм остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
Адрес местоположения:
Покупатель:
Адрес регистрации:
ИНН/КПП
р/с
в банке
к/с
БИК
ИНН
р/с
в банке
к/с
БИК
От Поставщика:
От Покупателя:
__________________________/ _________________
м.п.
_________________________/ _________________
м.п.
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
5
Приложение № 1 к Договору поставки
№ __________________ от _________ г.
г. ____________
_____________ 20__ г.
______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________действующего
на
основании
________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Приложение к Договору поставки № ________ от __________ года (далее - Договор)
о нижеследующем:
1.
Наименование, количество и цена
1.1. Спецификация поставляемого Товара:
Единица
Количество
Наименование
измерени
*
Товара
я
+/- 10 %
тонна
Цена**
(в т.ч. НДС), руб.
Ставка
НДС, %
Сумма
НДС, руб.
Стоимость всего
(в т.ч. НДС), руб.
10
Общая стоимость Товара: _______________________ (_____________________________________) рублей +/- 10 %, в т.ч. НДС 10% ____________ рублей.
*) Точное количество Товара определяется согласно Приемной квитанции отраслевой формы ЗПП-13/Простого складского
свидетельства, выписанными на имя Покупателя, либо согласно трехстороннего Акта приемки-передачи, подписанного между
Поставщиком, Покупателем и Элеватором.
**) Цена Товара включает в себя все налоги и расходы Поставщика по поставке Товара.
1.2 Качество поставляемого Товара: согласно ГОСТ_____________________________.
2.
Срок и условия поставки
2.1. Товар поставляется на условиях: EXW________________________, адрес: ____________________________________ (согласно
Инкотермс-2010/Incoterms®-2010).
2.2.
Организация,
на
лицевой
счет
которой
осуществляется
поставка
(переоформление)
Товара:__________________________________________________________________________________________.
2.3. Срок поставки Товара: ________________________.
3.
Срок и условия оплаты
3.1. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
договоре на следующих условиях и в сроки: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.2. Датой оплаты считается дата поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.
Прочие условия
4.1. Настоящее Приложение подписано в двух экземплярах, по одному - для каждой Стороны.
4.2. Настоящее Приложение вступает в действие с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
От Поставщика:
От Покупателя:
__________________________/ _________________
м.п.
_________________________/ _________________
м.п.
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
6
Приложение № 1 к Договору поставки
№ __________ от ___________ г.
г. ____________
_____________ 20__ г.
______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________действующего на основании ________,
с одной стороны, и
_______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Приложение к Договору поставки № ________ от
__________ года (далее - Договор) о нижеследующем:
1.
Наименование, количество и цена
1.1. Спецификация поставляемого Товара:
Наименование Товара
Единица
измерения
Количество*
+/- 10 %
тонна
Цена**
(в т.ч. НДС),
руб.
Ставка
НДС, %
Сумма
НДС, руб.
Стоимость всего
(в т.ч. НДС), руб.
10
Общая стоимость Товара: ____________________________________ руб. +/-10%, в т.ч. НДС 10% - ____________ рублей.
*) Точное количество Товара определяется железнодорожной квитанцией/ товарно-транспортной накладной.
**) Цена Товара включает в себя все налоги и расходы Поставщика по поставке Товара.
1.2. Качество поставляемого Товара: согласно ГОСТ___________________.
2. Срок и условия поставки
2.1. Товар поставляется ж/д транспортом на условиях FCA станция отправления_____________, _____________ж/д., код
станции__________ (согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010).
2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Покупатель обязан уведомить Поставщика о реквизитах
грузополучателя по следующей форме:
Станция назначения
Код станции назначения
Грузополучатель:
Адрес:
Код получателя:
ОКПО:
Покупатель несѐт полную ответственность за любые последствия, связанные с недостоверной и/или некорректной информацией,
указанной в уведомлении Поставщику о реквизитах грузополучателя.
2.3. Срок поставки: _________________.
2.4. Покупатель обязан обеспечить заказ и подачу на станцию отправления порожние вагоны под погрузку товара в сроки,
соответствующие календарному плану перевозки, определѐнные в согласованной заявке (форма ГУ-12).
3. Срок и условия оплаты
3.1. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
договоре на следующих условиях и в сроки: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.2. Датой оплаты считается дата поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. Прочие условия
4.1. Настоящее Приложение подписано в двух экземплярах, по одному - для каждой Стороны.
4.2. Настоящее Приложение вступает в действие с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
От Поставщика:
От Покупателя:
__________________________/ _________________
м.п.
_________________________/ _________________
м.п.
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
7
Приложение № 1 к Договору поставки
№ __________________ от _________г.
г. ____________
_____________ 20__ г.
______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________действующего
на
основании
________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», подписали настоящее Приложение № 1 к Договору поставки № ________ от __________ года (далее Договор) о нижеследующем:
1. Наименование, количество и цена
1.1. Спецификация поставляемого Товара:
Единица
Количество
Наименование
Цена**
Ставка
Сумма
Стоимость всего
измерени
*
Товара
(в т.ч. НДС), руб.
НДС, %
НДС, руб.
(в т.ч. НДС), руб.
я
+/- 10 %
тонна
10
Общая стоимость Товара: _____________________ (_______________________________) рублей +/- 10 %, в т.ч. НДС 10% _________ рублей.
*) Точное количество Товара определяется железнодорожной квитанцией/товарно-транспортной накладной.
**) Цена Товара включает в себя все налоги и расходы Поставщика по поставке Товара.
1.2 Качество поставляемого Товара: согласно ГОСТ _____________________________.
2.
Срок и условия поставки
2.1. Товар поставляется ж/д транспортом на условиях: CPT станция _________, ____________ ж. д. , код станции: ______________.
(согласно Инкотермс-2010/Incoterms®-2010).
2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора Покупатель обязан уведомить Поставщика о реквизитах
грузополучателя по следующей форме:
Грузополучатель:
Адрес:
Код получателя:
ОКПО:
Покупатель несѐт полную ответственность за любые последствия, связанные с недостоверной и/или некорректной информацией,
указанной в уведомлении Поставщику о реквизитах грузополучателя.
2.3. Срок поставки Товара: до ___________________ года.
2.4. Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления вагонов на станцию назначения предоставить
Поставщику факсимильные копии железнодорожной квитанции с календарным штемпелем станции назначения/товарнотранспортной накладной с отметкой и Реестр поступивших вагонов.
3.
Срок и условия оплаты
3.1. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в
договоре на следующих условиях и в сроки: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3.2. Датой оплаты считается дата поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.
Прочие условия
4.1. Настоящее Приложение подписано в двух экземплярах, по одному - для каждой стороны.
4.2. Настоящее Приложение вступает в действие с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
От Поставщика:
От Покупателя:
__________________________/ _________________
м.п.
_________________________/ _________________
м.п.
Поставщик_____________________/_____________
Покупатель _______________/_____________
8
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
46
Размер файла
283 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа