close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Какими способами можно расторгнуть договор в

код для вставкиСкачать
DUE DILIGENCE
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Какими способами можно
расторгнуть договор
в конфликтной ситуации
Как использовать недобросовестное поведение контрагента
для того, чтобы отказаться от исполнения договора
Каковы особенности одностороннего расторжения договоров
подряда, поставки и аренды
Чем различаются односторонний отказ от исполнения договора и расторжение договора в суде по требованию одной
из сторон
Кантырев Константин
Александрович,
старший юрист
международной
юридической фирмы CMS
(г. Москва)
Konstantin.Kantyrev@cmslegal.ru
С
вязав себя узами договорных отношений, стороны через какое-то время
нередко понимают, что контрагент
ведет себя не так, как от него ожидали и как
это было предусмотрено заключенным договором. Далеко не всегда в такой ситуации можно
договориться, уточнить свои позиции и продолжить сотрудничество или хотя бы мирно
согласовать порядок и условия прекращения
договора. Следовательно, возникает вопрос
о правовых основаниях для расторжения
договора по инициативе одной из сторон —
в судебном или внесудебном порядке.
60
AP05_60-67_Kantirev.indd 60
Один из основополагающих принципов
гражданского права — «Договоры должны соблюдаться». Статья 310 ГК РФ устанавливает общее правило: «Односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются», — но тут же приводит оговорку:
«…за исключением случаев, предусмотренных законом». Предлагаю рассмотреть различные правовые основания одностороннего
расторжения договоров, в том числе особенности наиболее часто встречающихся договоров — подряда, поставки и аренды.
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА № 5, МАЙ 2011
4/15/11 1:53:55 PM
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Общие основания одностороннего
расторжения договора
Общие основания расторжения договора
приводятся в главе 29 ГК РФ. В частности,
расторжение договора возможно в порядке
одностороннего отказа от его исполнения.
Пункт 3 ст. 450 ГК РФ гласит: «В случае
одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой
отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно
расторгнутым или измененным». Эта норма
часто применяется в судебной практике.
Два собственника нежилых помещений в одном здании заключили субабонентский договор о подключении одного из них
(аптеки) к электрическим сетям другого (медицинского центра). Медицинский центр предупредил
аптеку о расторжении договора в связи с полученным от Ростехнадзора предписанием. Аптека
обратилась в суд с иском о возмещении убытков.
Суды апелляционной и кассационной инстанций
отказали в удовлетворении предъявленных требований.
Коллегия судей ВАС РФ, соглашаясь с их выводами, указала: «В силу пункта 3 статьи 450 ГК РФ
односторонний отказ от исполнения договора
допускается только в двух случаях: если это допускается законом или это предусмотрено соглашением сторон (договором) <…> Поскольку возможность одностороннего расторжения заключенного
аптекой и медицинским центром субабонентского
договора от 01.06.2004 № 3/К согласована сторонами в самом договоре, суды апелляционной
и кассационной инстанций пришли к выводу, что
имевшее место одностороннее расторжение договора соответствует положениям действующего
законодательства»1.
ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ.
Рассматриваемая норма ГК РФ не связывает право на односторонний отказ
от исполнения договора с наличием какихлибо оснований, предусмотренных законом
или соглашением сторон. Для одностороннего отказа от исполнения договора, связанного с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, достаточно самого факта указания в законе или
соглашении сторон на возможность такого
отказа2.
Другим основанием для расторжения
договора может стать существенное нарушение его условий одной из сторон. Согласно
той же ст. 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Примерный перечень существенных
нарушений в ст. 450 ГК РФ не установлен.
Однако положения кодекса, посвященные
отдельным видам договоров, иногда достаточно определенно говорят, какие нарушения следует считать существенными.
Наконец, еще одним основанием для прекращения договорных правоотношений
между сторонами являются правила ст. 451
ГК РФ, допускающие изменение или расторжение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств. Однако судебная
практика демонстрирует крайне осторожный
подход в данном вопросе, вследствие чего
применение данной нормы в России практически не встречается. Как правило, суды
отказывают в применении этой нормы, отмечая, что истцу не удалось соблюсти абсолютно все требования, закрепленные в п. 2
ст. 451 ГК РФ3.
Расторжение договора подряда
Статья 715 ГК РФ предоставляет заказчику дополнительные основания, позволяю-
1
Определение ВАС РФ от 10.11.2008 № 14219/08.
2
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21.10.2010 по делу № А10-5875/2009.
3
Определение ВАС РФ от 24.02.2010 № ВАС-1085/10.
www.arbitr-praktika.ru
AP05_60-67_Kantirev.indd 61
61
4/15/11 1:53:57 PM
DUE DILIGENCE
щие отказаться от исполнения договора без
каких-либо финансовых потерь.
Так, отказаться можно, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее
к сроку становится явно невозможным. При
этом у заказчика возникает право потребовать возмещения убытков.
В этом случае бремя доказывания наличия указанных оснований для одностороннего отказа лежит в значительной мере
на заказчике, и не всегда это легко сделать.
В частности, суд может установить, что
в нарушении, допущенном подрядчиком,
виноват сам заказчик.
По одному из дел Президиум ВАС РФ
указал, что в рассматриваемом случае основания
для одностороннего отказа по п. 2 ст. 715 ГК РФ
не имелось:
«Общество своевременно приступило к строительству и вело его нормальными темпами, о чем
свидетельствует подтвержденный экспертным
заключением объем выполненных работ, а затем
приостановило и не смогло продолжить строительство по причине необоснованных действий учреждения. При подписании сторонами дополнительного соглашения срок окончания строительства
объекта перенесен с 25.07.2004 на 30.11.2004, поэтому у учреждения не имелось оснований полагать, что работы по строительству <…> не будут
завершены в срок.
Учитывая установленные обстоятельства, суды
первой и кассационной инстанций пришли к выводу об отсутствии у учреждения оснований
для расторжения договора подряда по статье 715
Кодекса и правомерно признали этот договор
действующим»4.
ПРАКТИКА.
Таким образом, заказчику следует
использовать описанную выше возможность
отказа от договора подряда на основании
п. 2 ст. 715 ГК РФ только в тех случаях,
когда задержка в исполнении со стороны подрядчика является очевидной и под62
AP05_60-67_Kantirev.indd 62
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
тверждается достаточно весомыми доказательствами.
Если же заказчику не удастся подтвердить существенную задержку со стороны подрядчика, отказаться от исполнения
договора можно в порядке ст. 717 ГК РФ.
Она допускает такой отказ без каких-либо
условий, однако возлагает на заказчика
дополнительные расходы. Помимо уплаты
подрядчику части установленной договором цены пропорционально объему работы, выполненной до получения извещения
об отказе, заказчик обязан возместить убытки, причиненные прекращением договора
подряда, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и выплаченной
частью цены.
Это положение не содержит исключения из общего правила возмещения убытков и не освобождает подрядчика от обязанности доказать факт возникновения у него
убытков и их размер, а лишь ограничивает
размер возмещения в случае, если фактический ущерб превышает установленный законом максимальный предел5.
Расторжение договора поставки
Расторжение или изменение договора
поставки регулируется как общими нормами ГК РФ о расторжении договора, так
и специальными положениями об одностороннем изменении (расторжении) договора
поставки. Так, ст. 523 ГК РФ предусматривает, что односторонний отказ от исполнения договора поставки или его одностороннее изменение допустимы при существенном
нарушении договора одной из сторон.
Существенным нарушением условий
договора поставщиком считается поставка
товаров ненадлежащего качества с недостатками (которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок),
а также неоднократное нарушение сроков
поставки товаров.
Со стороны покупателя существенным
нарушением будут неоднократные нарушения
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА № 5, МАЙ 2011
4/15/11 1:53:57 PM
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
сроков оплаты товаров, а также неоднократная невыборка поставленной продукции.
На практике наиболее часто к расторжению договора поставки приводят действия
покупателя, который уклоняется от оплаты товара. Под неоднократным нарушением
сроков оплаты товара понимается нарушение срока его оплаты два и более раза в рамках одного договора. При этом длительная
неоплата товаров также квалифицируется
судебной практикой в качестве неоднократного нарушения срока.
«…Таким образом, обязанность по оплате возникла после 01.08.2002, то есть
после поставки восьмого троллейбуса. Ни в этот
срок, ни в дальнейшем покупатель своих обязательств по оплате не исполнил. К моменту отказа от исполнения договора со стороны Общества
(05.12.2003) Предприятие оплату так и не произвело, что может рассматриваться как неоднократное нарушение сроков оплаты»6.
ПОЗИЦИЯ СУДА.
При этом необходимо отметить, что
нарушение промежуточных сроков поставки
отдельных партий при соблюдении конечных сроков не является существенным
нарушением договора поставки, если такое
нарушение не повлекло ущерба для покупателя7.
В судебной практике под нарушением
сроков оплаты товаров со стороны покупателя понимается и просрочка внесения предоплаты. В пользу этого говорит следующее
постановление надзорной инстанции.
«Между покупателем и поставщиком заключен договор поставки, согласПОЗИЦИЯ ВАС РФ.
но которому поставка продукции производится
в месячный срок со дня поступления от покупателя оплаты на счет поставщика.
Как видно из материалов дела, покупатель оплатил продукцию не в полном объеме, поэтому продукции не получил.
<…>В данном случае договором, заключенным
сторонами, предусмотрено иное, а именно исполнение обязательств поставщиком обусловлено
исполнением обязательств покупателем.
Поэтому поставщик, получив от покупателя предоплату не в полном объеме и с просрочкой, вправе был согласно статье 523 Кодекса отказаться
от исполнения договора…»8.
Получается, что в рассматриваемом деле
имела место просрочка кредитора по внесению предусмотренной договором предоплаты. Суд истолковал данную ситуацию как
подпадающую под критерии нарушение сроков оплаты, то есть как основание для одностороннего отказа от исполнения договора
в порядке ст. 523 ГК РФ.
Наконец, стоит отметить, что стороны
могут предусмотреть в договоре поставки
перечень иных нарушений, которые будут
считаться существенными (и дающими право
на односторонний отказ от исполнения договора). Правоприменитель считает допустимым такое расширение перечня существенных нарушений.
«Из положений статей 475, 523
Гражданского кодекса Российской Федерации,
с учетом положений статьи 450 Кодекса, следует,
что перечень обстоятельств, отнесенных названными нормами к существенным нарушениям
договора, дающим право одностороннего его расПОЗИЦИЯ СУДА.
4
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.09.2008 № 5103/08. См. также: Шапенко В.В. Одновременные задержки
в строительстве: судебная практика РФ и стран общего права // Арбитражная практика. 2009. № 12. С. 25–31.
5
Пункт 19 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».
6
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.06.2007 по делу № А56-42041/2004.
7
Определение ВАС РФ от 15.03.2010 № ВАС-2743/10.
8
Постановление Президиума ВАС РФ от 25.08.1998 № 3218/98.
www.arbitr-praktika.ru
AP05_60-67_Kantirev.indd 63
63
4/15/11 1:53:57 PM
DUE DILIGENCE
торжения, может быть изменен сторонами в силу
принципа свободы договора»9.
Расторжение договора аренды
Нормы ГК РФ, регулирующие договор аренды, устанавливают специальные правила
в отношении досрочного расторжения договора судом по требованию одной из сторон.
При этом кодекс содержит нормы, устанавливающие различные основания для арендодателя и арендатора, обусловленные их
положением в договоре.
Так, ст. 619 ГК РФ предусматривает, что
по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом
в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении
установленного договором срока платежа
не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором
аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда
в соответствии с законом, иными правовыми
актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью
арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.
В частности, судебная практика признает
действительным условие договора аренды
о возможности одностороннего отказа арендодателя от договора без указания условий
и оснований отказа.
«Так как для одностороннего отказа от исполнения договора (одностороннего расторжения договора) достаточно
самого факта указания об этом в соглашении
ТИПИЧНЫЙ СЛУЧАЙ.
64
AP05_60-67_Kantirev.indd 64
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
сторон, оснований считать действия управления
по внесению в государственный реестр записи
о расторжении договора аренды незаконными
не имелось»10.
Статья 620 ГК РФ, в свою очередь,
предусматривает, что по требованию арендатора договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда:
1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом
в соответствии с условиями договора или
назначением имущества;
2) переданное арендатору имущество
имеет препятствующие пользованию им
недостатки, которые не были оговорены
арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору
и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или
проверки его исправности при заключении
договора;
3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный
ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их
в договоре — в разумные сроки;
4) имущество в силу обстоятельств,
за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендатора
в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ.
Порядок расторжения договора:
судебный или внесудебный
Помимо фактических и правовых оснований
для расторжения договора, внимания заслуживает и вопрос о порядке расторжения
договора: через суд или путем направления
одностороннего отказа контрагенту.
По общему правилу (ст. 310 ГК РФ)
односторонний отказ от исполнения обяАРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА № 5, МАЙ 2011
4/15/11 1:53:57 PM
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
зательства и односторон- В любой договор можно включить
нее изменение его условий
условие, позволяющее стороне
не допускаются, за исключением случаев, предусмо- отказаться от его исполнения
тренных законом. Ряд таких в одностороннем порядке
случаев приведен в части
первой ГК РФ и касается
любых видов договоров:
— непредставление обязанной стороной обу- Таким образом, стороны любого договора
словленного договором исполнения обя- могут включить в него условие, позволяющее
зательств при встречном исполнении обя- в одностороннем порядке отказаться от исползательств (ст. 328 ГК РФ);
нения при наличии тех или иных конкретных
— просрочка должника, вследствие которой условий или же безусловно. Но в отношении
исполнение утратило интерес для креди- некоторых видов договоров есть риск того,
тора (ст. 405 ГК РФ).
что суд расценит такое условие как противоКроме того, положения ГК РФ об отдель- речащее существу обязательства и признает
ных видах договоров также закрепляют его недействительным.
подобные основания для одностороннего
отказа от исполнения:
П О З И Ц И Я С У Д А . Например, суды запрещают
— существенное нарушение догово- включать такие условия в договор энергоснабра поставки одной из сторон (ст. 523 жения, указывая, что порядок его изменения
ГК РФ);
и расторжения регулирует ст. 546 ГК РФ, кото— просрочка подрядчика (ст. 715 ГК РФ, рая является специальной по отношению к п. 3
подробнее см. выше);
ст. 450 ГК РФ11.
— непринятие заказчиком по договору подряда необходимых мер в разумный срок,
В ряде случаев положения ГК РФ
несмотря на обоснованные предупрежде- об отдельных видах договоров предусматриния подрядчика (ст. 716 ГК РФ).
вают иную формулировку: они предоставляНаконец, закон предусматривает безу- ют право не на односторонний отказ от исполсловное право заказчика на отказ от испол- нения договора, а лишь на обращение в суд
нения договора подряда (ст. 717 ГК РФ), с требованием о досрочном расторжении догоа также безусловное право заказчика и испол- вора. Типичный пример — описанные выше
нителя на отказ от исполнения договора воз- положения главы 34 «Аренда» ГК РФ.
мездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ).
Однако и в таких случаях действуОдносторонний отказ от исполнения ет принцип свободы договора: хотя сама
обязательства, связанного с осуществлени- глава 34 ГК РФ ничего не говорит об откаем его сторонами предпринимательской дея- зе от исполнения договора аренды, право
тельности, и одностороннее изменение усло- на такой односторонний отказ стороны
вий такого обязательства допускаются также могут предусмотреть в самом договоре. И в
в случаях, предусмотренных договором, этом случае для реализации такого права
если иное не вытекает из закона или суще- арендатору или арендодателю достаточно
ства обязательства (п. 3 ст. 450 ГК РФ). будет направить контрагенту уведомление
9
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 02.03.2010 по делу № А53-319/2009.
10 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.02.2010 № 13057/09.
11 См., напр., постановление ФАС Северо-Западного округа от 12.02.2010 по делу № А56-51450/2009.
www.arbitr-praktika.ru
AP05_60-67_Kantirev.indd 65
65
4/15/11 1:53:57 PM
DUE DILIGENCE
без обращения в суд12. При этом сам договор
считается расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления.
Выводы и рекомендации
Если нет иного выхода, кроме как прибегнуть к одностороннему расторжению договора, то в данном вопросе следует проявить
осмотрительность и определенную долю
осторожности. Принимая решение о возможном расторжении договора, необходимо тщательно проанализировать фактические отношения сторон и имеющиеся доказательства
для того, чтобы выбрать наиболее безопасные и обоснованные основания для расторжения договора, соблюсти установленный
порядок.
В первую очередь выбор такого основания зависит от того, какие условия на этот
счет содержит спорный договор (а значит, от того, насколько тщательно велась
договорная работа в вашей фирме — или
у вашего клиента — при заключении этого
договора).
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ
Общие нормы ГК РФ дают несколько
возможностей расторгнуть договор. Самый
простой и эффективный способ (который
можно реализовать только в бесконфликтной ситуации) — заключить с контрагентом
дополнительное соглашение о досрочном
расторжении договора.
Если достичь согласия не удается, договор можно расторгнуть и по инициативе
одной из сторон. Сделать это легко (без
необходимости что-либо доказывать) удастся, если ваш клиент еще на стадии заключения договора включил условие, дающее ему
право на одностороннее расторжение. Такое
условие должно быть сформулировано максимально конкретно, чтобы было понятно:
— предусматривает ли оно просто односторонний отказ от исполнения договора
или же право на расторжение договора
в судебном порядке по инициативе соответствующей стороны;
— применяется ли это право при наличии
определенных оснований или без какихлибо условий.
СУДЫ ЗАЩИЩАЮТ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА О ПРАВЕ
НА ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
Богдановская Галина
Николаевна,
судья Восемнадцатого
арбитражного
апелляционного суда
Риск того, что суд признает ничтожным
условие об одностороннем отказе от договора, чего опасается автор статьи, практически
отсутствует. В части определения сторонами
договора оснований для одностороннего отказа от него либо оснований для одностороннего расторжения и законодатель, и судебная
66
AP05_60-67_Kantirev.indd 66
практика стоят на позициях принципа свободы договора. Подтверждением этому является
в том числе тенденция законодателя минимизировать практику ничтожности сделок, которая явствует из Концепции развития гражданского законодательства и разработанного на ее
основе проекта изменений в Гражданский
кодекс РФ.
Примером может служить распространенная
в судебной практике ситуация, когда стороны
долгосрочного договора аренды (требующего в соответствии со ст. 651 ГК РФ государственной регистрации) предусматривают право
стороны на односторонний отказ от договора и одновременно включают условие о том,
что договор прекращает свое действие только
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА № 5, МАЙ 2011
4/15/11 1:53:57 PM
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Если такого условия в договоре нет, необходимо обратиться к тексту Гражданского
кодекса РФ. Сначала — к тексту соответствующей главы части второй ГК РФ.
Для некоторых договоров она прямо
предусматривает безусловное право на отказ
от исполнения договора. При этом последствия для отказавшейся стороны могут быть
разными.
Так, от исполнения договора возмездного
оказания услуг заказчик может отказаться,
всего лишь оплатив исполнителю фактически
понесенные расходы13. Исполнитель по такому договору будет обязан в случае своего
отказа возместить заказчику все убытки.
А вот заказчик по договору подряда может
отказаться от его исполнения, уплатив часть
цены пропорционально выполненной работе
и компенсировав убытки.
Для некоторых договоров возможность
одностороннего отказа от исполнения или
обращения в суд с требованием о расторжении закон связывает с теми или иными
нарушениями со стороны контрагента. Если
в главе ГК РФ, посвященной соответствующему виду договора, таких норм нет, можно
обратиться к ст. 328 и 405 ГК РФ, которые
устанавливают общие правила для подобных
нарушений.
Наконец, если все эти этапы анализа
сложившейся ситуации не выявили шансов
на успешное разрешение дела, можно потребовать в суде расторжения договора со ссылкой на подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ (существенное нарушение договора другой стороной)
или (последний, самый малореальный вариант) со ссылкой на п. 2 ст. 451 ГК РФ (существенное изменение обстоятельств).
12 Пункт 27 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66.
13 Подробнее см.: Соловьева В.В. Последствия отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг // Арбитражная практика. 2011. № 4. С. 18–25.
с момента подписания сторонами соглашения
о его расторжении.
Думается, что в рассматриваемой ситуации
правопрекращающее значение будет иметь
факт отказа стороны от договора, поскольку
односторонний отказ от договора по смыслу ст. 153–154 ГК РФ является односторонней сделкой и требует выражения воли
одной стороны сделки. При таких обстоятельствах прекращение договорных отношений не может быть обусловлено подписанием сторонами двустороннего соглашения. Его
подписание имеет правовое значение лишь
для целей государственной регистрации, обусловленной долгосрочным характером договора аренды. Указанная позиция отчасти
www.arbitr-praktika.ru
AP05_60-67_Kantirev.indd 67
подтверждается упомянутым в статье постановлением Президиума ВАС РФ от 16.02.2010
№ 13057/09.
Следует также отметить существующую в теории и практике проблему соотношения норм
ст. 310 и п. 3 ст. 450 ГК РФ. Исходя из буквального смысла ст. 310 ГК РФ, право на односторонний отказ от договора в случаях, если
обязательство вытекает из осуществления его
сторонами предпринимательской деятельности,
может быть предусмотрено не только законом,
но и договором. В связи с этим встает вопрос:
можно ли предусмотреть данное право в правоотношениях, не связанных с предпринимательской деятельностью? И какова должна быть
оценка такого условия в договоре?
67
4/15/11 1:53:58 PM
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
93
Размер файла
126 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа