close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Заявка контрагента

код для вставкиСкачать
Форма
(На бланке организации
Дата, исх. Номер)
Директору ООО_________________
г-ну _________________________________
ЗАЯВКА КОНТРАГЕНТА
для участия в тендере на заключение договора подряда по строительству, оказания
услуг_____________________________, поставки (купле-продажи) товаров, материалов, оборудования
(нужное подчеркнуть)
Заказчик: ___________________________________________________________________________________
Объект: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Начальные (максимальные) сроки выполнения работ: ___________________________________________
Краткая информация о контрагенте
Полное наименование организации
ФИО,
наименование
должности
Руководителя
единоличного
исполнительного органа (директор или
др.)
Контактное лицо
Местонахождение
Почтовый адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
ОГРН (номер, дата)
ИНН/КПП
Коды ОКВЭД
Форма налогообложения
Банковские реквизиты
Адрес, телефон, ФИО руководителя
организации, предоставившего
рекомендательные письма (прежний
Заказчик строительства)
Строительную деятельность ведет
Свидетельство СРО
Наименование построенных и сданных
объектов, адреса объектов
с ____________ г.
Предложение контрагента
_____________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме)
в лице, ___________________________________________________________________________________,
далее по (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
тексту – Контрагент, сообщает о согласии участвовать на 1 этапе тендера на условиях, установленных в нем,
и, направляя настоящую заявку, подтверждает, что:
1. Согласен выполнить, предусмотренный настоящим тендером подряд по строительству, оказать
услуги по __________________, произвести поставку (купле-продажу) товаров, материалов, оборудования,
(нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями технической документации на следующих
условиях:
1.1. Предлагаемые сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки (купли-продажи): начало
______________ окончание _______________
1.2. Для исполнения своих обязательств по договору подряда на строительство, оказания услуг по
_______________________, (нужное подчеркнуть), имею следующие производственные мощности:
__________________________________________________________ (указать: производственная база,
строительная техника, механизмы, оборудование, оснастка, складские помещения и т.п. либо указать, что
отсутствуют)
1.3. Для исполнения своих обязательств по договору подряда на строительство, оказания услуг по
______________________,(нужное подчеркнуть) Контрагент готов
(или не готов) предоставить
обеспечение выполнения работ. Предлагаемая стоимость обеспечения _____________________% (в
процентах от стоимости договора).
145. Для исполнения своих обязательств по договору подряда на строительство, оказания услуг по
______________________,(нужное подчеркнуть) Контрагентом будут применяться следующие
отличительные современные способы выполнения работ или отличительные материалы (оборудование):
_____________________________________________________________________________________________
2. До заключения договора подряда на строительство нами получен от _________________ (указать
Заказчика) в электронной форме на электронный ящик ___________ проект договора подряда на
строительство Объекта _________________________, оказания услуг_____________________________,
поставки (купле-продажи) товаров, материалов, оборудования (нужное подчеркнуть), который на момент
подписания настоящего коммерческого предложения изучен, вследствие чего:
Варианты результата рассмотрения проекта
договора
1.Проект договора согласован в полном объеме, по
результатам
рассмотрения
предложений
по
внесению корректировок в существенные условия
договора не имеем.
2.Подтверждаем, что в случае, если наши
предложения будут признаны лучшими, мы берем на
себя обязательство подписать договор генерального
подряда на условиях, предложенных Заказчиком с
учетом наших предложений по стоимости, срокам,
форме обеспечения исполнения работ, изложенными
в настоящей оферте и в переданной ранее заявке исх.
№_______ от «____»_______г.
3.В случае противоречия условий, содержащихся в
заявке и в настоящей оферте, наибольшую силу
имеет настоящая оферта.
4. Предлагаем внести следующие изменения в
проект договора генерального подряда по
строительству
Объекта
_________________________,
оказания
услуг_____________________________,
поставки
(купле-продажи) товаров, материалов, оборудования
(нужное подчеркнуть)
Выбор
результата
договора
рассмотрения
проекта
3.Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, Контрагент берет на себя обязательство
поставить (выполнить, оказать) товары (работы, услуги) в соответствии с условиями договора субподряда,
оказания услуг по ______________________,(нужное подчеркнуть).
4. Настоящей заявкой Контрагент подтверждает, что против него не проводится процедура ликвидации, не
принято арбитражным судом решения о признании его
банкротом и об открытии конкурсного
производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 50 000 руб. за последний завершенный
отчетный период.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право
Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать со
своей стороны договор субподряда, оказания услуг по ______________________, поставки (купле-продажи)
товара, материалов, оборудования(нужное подчеркнуть) , в соответствии с требованиями тендерной
документации и условиями наших предложений, в течение 7 календарных дней со дня подписания Решения
тендерной комиссии.
7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя тендера, а победитель
тендера будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать
данный договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших
предложений.
8. В случае, если мы будем участвовать во втором этапе тендера, то Контрагент обязуется изучить:
- при строительстве объекта и оказании услуг по ________________ (нужное подчеркнуть) проектносметную документацию;
- при поставке (купле-продаже) товаров, материалов, оборудования проект договора в течение 5 рабочих
дней с момента получения от Заказчика.
9. В случае признания нас Победителем тендера, одновременно с передачей Заказчику подписанного
договора генерального подряд, оказания услуг по ______________________, поставки (купли-продажи)
товаров, материалов, оборудования (нужное подчеркнуть) нами будет представлено обеспечение
исполнения договора, если это было нами указано в настоящей заявке.
К настоящей заявке прилагаем следующие документы, которые будут направлены дополнительно:
п/п
Наименование документов
1
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ
2
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
3
Устав
4
5
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих
документы от имени контрагента:
Протокол, Решение, Доверенность, Приказ, Постановление или др.
(нужное выбрать).
Протокол о создании.
6
Свидетельство СРО
7
Выписка из ЕГРЮЛ
8
Справка из налоговой об отсутствии у контрагента нарушений
налогового законодательства или Акт сверки по расчетам с бюджетом
(нужное выбрать).
9
Бухгалтерский баланс (форма №1, форма №2) за последний годовой
отчетный период с отметкой налоговой инспекции;
10
Документ,
подтверждающий
страхование
профессиональной
деятельности контрагента, если вид деятельности, осуществляемый
контрагентом, подлежит обязательному страхованию.
Сведения о форме налогообложения
11
12
13
14
15
16
17
Номер,
дата
документа
Количество
листов
Рекомендательные письма или отзывы от Заказчиков строительства,
Генеральных
подрядчиков,
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию построенных строительных объектов или др.
Фотографии построенного объекта
Документы, подтверждающие производственные мощности:
производственные базы, склады, оборудование, строительная техника,
механизмы, оснастка или другое
(нужное выбрать)
Информационное письмо, подтверждающее наличие в штате
организации специалистов необходимых для производства СМР
Документы, подтверждающие информацию о перечне объектов,
построенных за последние 5 лет с указанием основных ТЭП,
участников строительства, фотоматериалы;
Документ, обосновывающий стоимость строительства
Обязуемся передать Организатору тендера оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
приложений по его запросу.
Руководитель ________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________
МП
(подпись, ФИО собственноручно)
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
40
Размер файла
351 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа