close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ______ на разработку

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _______
на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объектов
в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009 - 2014 годы)»
(шифры объектов: 01-19-ИС, 01-19-П, 01-19-СФЗ, 734-ХР-И, РЕК-ДЭС, РЕК-ПЛ-3, РЕК-ФЗ)
г. Москва
«___» _______________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Генподрядное управление «Инстрой» при
Федеральном агентстве специального строительства» (сокращенное наименование - ФГУП «ГУ «Инстрой»
при Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника Лукина Александра
Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________ (сокращенное наименование _________________________________________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице
________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1. Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков
проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях
обеспечения соответствия решений, содержащихся в Проектной и Рабочей документации, выполняемым
строительно-монтажным работам на Объекте.
1.2. Акт о приемке выполненных проектных работ – документ, оформленный Субподрядчиком,
проверенный и подписанный Подрядчиком,
подтверждающий выполнение работ по разработке Рабочей
документации Субподрядчиком.
1.3. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС-3) – документы, оформленные Субподрядчиком, проверенные и подписанные
Подрядчиком, подтверждающие выполнение Работ Субподрядчиком за отчетный месяц. Формы № КС-2 и №
КС-3 составляются на основании выполненных в соответствии с утвержденной Проектной документацией
фактических объемов Работ за отчетный месяц.
1.4. Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в
порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и
содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Субподрядчиком. В Акте
также делается отметка о фактическом устранении Субподрядчиком недостатков или их устранении за счет
Субподрядчика.
1.5. Акт приемки законченного строительством объекта - документ утвержденной формы (№
КС-14), подписываемый Сторонами при приемке Объекта в эксплуатацию по каждому шифру,
входящему в Объект.
1.6. Временные здания и сооружения - все временные здания и сооружения любого типа,
необходимые для выполнения и завершения работ, обозначенные на Стройгенплане и, которые после их
завершения разбираются и вывозятся Субподрядчиком в определенное Подрядчиком место.
1.7. Возведение объекта «под ключ» – возведение Объекта и выполнение всех работ до состояния
полной готовности Объекта к эксплуатации.
1.8. Гарантийный срок – срок, исчисляющийся с даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию, в течение которого Субподрядчик устраняет в соответствии с условиями Договора своими
и/или привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением Работ и/или
поставленному Оборудованию по Договору, при отсутствии виновных действий со стороны Подрядчика и
третьих лиц.
1.9.
Гарантийный депозит – денежные средства, перечисляемые Субподрядчиком Подрядчику в
целях обеспечения исполнения своих гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 15 настоящего
Договора.
1.10.
Государственный заказчик – Министерство обороны Российской Федерации.
1.11. Договор субподряда, Договор - настоящий документ, подписанный полномочными лицами
Сторон, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде
дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.12. Дни - календарные дни.
1.13. Документация – Рабочая документация.
1.14. Журнал Авторского надзора – документ, в котором фиксируются выявленные в процессе
строительства Объекта отступления от Проектной документации, нарушения требований строительных норм и
правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, даются указания и рекомендации
1
по их устранению, а также устанавливаются сроки устранения отступлений и нарушений. Оформление журнала
производится по ГОСТ 2.105. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на
титульном листе и скреплен печатью Заказчика. Журнал передается Подрядчиком Субподрядчику,
выполняющему строительно-монтажные работы на Объекте, и находится на площадке строительства до его
окончания. Журнал заполняется специалистами, осуществляющими авторский надзор, Подрядчиком и
уполномоченным лицом Субподрядчика.
1.15. Заказчик – лицо, привлеченное Государственным заказчиком в целях осуществления контроля
и надзора за строительством, на основании Контракта, заключенного между Государственным заказчиком и
Заказчиком.
1.16. Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, выполненные в
соответствии с требованиями РД-11-02-2006, отражающие фактическое исполнение проектных решений и
фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства
объектов капитального строительства по мере завершения определенных в Проектной документации работ.
1.17. Итоговый акт приемки выполненных работ – документ, подтверждающий выполнение
Субподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением гарантийных
обязательств), в том числе передачи Субподрядчиком Свидетельства государственной регистрации права
собственности Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав
Объекта и являющийся основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по каждому шифру
(Приложение № 1 к Договору).
1.18. Исходные данные - документы, необходимые Субподрядчику для разработки Рабочей
документации, получения согласований по разработанной Рабочей документации. К ним относятся первичные
правоустанавливающие документы: документы, подтверждающие наличие у Государственного заказчика
вещного права на все здания и сооружения, подлежащие реконструкции, и на здания и сооружения, подлежащие
сносу, а также права на земельный участок, на котором находятся реконструируемые и сносимые объекты;
сведения о правообладателях (балансодержателях) реконструируемых и сносимых зданий и сооружений и
земельного(ых) участка(ков); план-схемы расположения зданий и сооружений на земельном(ых) участке(ках) с
условными обозначениями; сведения о наличии/отсутствии мобилизационных объектов и возможности их
реконструкции; сведения о планируемом использовании земельного(ых) участка(ов) с целью определения
технических и инженерных решений и другие документы.
1.19. Качество работ (качество исполнения работ) – соответствие выполняемых работ
требованиям, предъявляемых Договором и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в
Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества работ.
1.20. Материалы, Конструкции и Изделия - все материалы, изделия и конструкции,
предназначенные для выполнения работ в соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией,
условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми), действующих в Российской Федерации
нормативных документов и правил, входящие в состав Проектной документации и Рабочей документации.
1.21. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре,
Проектной документации и строительных норм и правил.
1.22. Оборудование - все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы),
необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта, указанного в
проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных
документов и правил.
1.23.
Объекты:
– инженерные сети обеспечения функционирования лабораторно – производственных корпусов
производства и испытания средств биологической защиты ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны России» г.
Екатеринбург в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и
биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)» по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, Чкаловский район, военный городок № 19, территория войсковой части 47051 (шифр 01-19ИС);
- лабораторная база территории для оценки эффективности средств и методов ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны России» в рамках федеральной целевой программы
«Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014
годы)» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, военный городок № 19,
территория войсковой части 47051 (шифр 01-19-П);
- система физической защиты лабораторной, испытательной и производственной базы по разработке,
получению и проведению испытаний средств биологической защиты филиала ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны
России» г. Екатеринбург в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и
биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, Чкаловский район, военный городок № 19, территория войсковой части 47051 (шифр 01-19СФЗ);
- зоны хранения токсичных химикатов, обеспечивающей безопасные условия их хранения в рамках
федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской
Федерации
(2009-2014
годы)»
по
адресу:
Саратовская
область,
г. Bольск-17, 115 ГСХА МО РФ, техническая территория № 1 войсковой части 42734 (шифр 734-ХР-И);
2
- дизельная электростанция в рамках программы «Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» ФГУ «33ЦНИИИ Минобороны России» по адресу:
Саратовская область, н.п. Вольск-18 (шифр РЕК-ДЭС);
- станция очистки воды площадки №3 для обеспечения эффективной очистки и бесперебойного
водоснабжения объектов в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и
биологической безопасности Российской Федерации (2010-2014 годы)» ФГУ «33ЦНИИИ Минобороны
России» по адресу: Саратовская область, н.п. Вольск-18 (шифр РЕК-ПЛ-3);
- система физической защиты режимной территории для обеспечения безопасности работ в рамках
федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности
Российской Федерации (2009-2014 годы)» ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны России» по адресу: Саратовская
область, н.п. Вольск-18 (шифр РЕК-ФЗ).
1.24.
Персонал Субподрядчика - специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую
квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие документы,
подтверждающие возможность осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или
привлекаемые для выполнения работ.
1.25.
Первичные правоустанавливающие документы - документы, подтверждающие наличие у
Государственного заказчика вещного права на все здания и сооружения, подлежащие реконструкции, и на
здания и сооружения, подлежащие сносу, а также права на земельный участок, на котором находятся
реконструируемые и сносимые объекты; сведения о правообладателях (балансодержателях) реконструируемых
и сносимых зданий и сооружений и земельного(ых) участка(ков); план-схемы расположения зданий и
сооружений на земельном(ых) участке(ках) с условными обозначениями; сведения о наличии/отсутствии
мобилизационных объектов и возможности их реконструкции; сведения о планируемом использовании
земельного(ых) участка(ов) с целью определения технических и инженерных решений и другие документы.
1.26. Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные
решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические,
противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные
требования к Объекту в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».
1.27. Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной
Проектной документации и предназначенная для проведения строительных работ.
1.28. Приемка законченного строительством Объекта - приемка Государственным заказчиком,
Заказчиком и Подрядчиком законченного строительством Объекта в установленном порядке.
1.29. Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию – документ, выдаваемый уполномоченным
органом, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.30. Результат работ по Договору - Объект, готовый к эксплуатации, на который имеется вся
необходимая документация для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
1.31. Работы по проектированию – работы по разработке Рабочей документации.
1.32. Регистрация права собственности Российской Федерации - мероприятия, направленные на
первичную государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на вновь построенный
объект капитального строительства.
1.33. Скрытые работы - работы, скрываемые работами, выполненными позже, или
конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить
качество и точность предыдущих работ.
1.34. Строительная площадка – земельный участок, переданный Подрядчиком Субподрядчику по
Акту передачи строительной площадки (по каждому шифру) на период выполнения работ до сдачи Объекта в
гарантийную эксплуатацию.
1.35. Строительная техника - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы,
инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Субподрядчику для выполнения работ.
1.36. Эксплуатационная документация - полный комплект документов (инструкций, монтажных
схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных
Субподрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для
обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом.
1.37. Цена Договора – цена, определенная в установленном порядке.
1.38. Этап работ – оговоренный Сторонами объем работ для целей промежуточного контроля за
исполнением сроков производства работ без выделения стоимости этих работ из общей стоимости Договора.
Приемка Подрядчиком Этапа работ осуществляется по акту произвольной формы и не является основанием
для оплаты принятого этапа.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во
множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему Договору Подрядчик осуществляет финансирование, обеспечение выполнения и
контроль за выполнением работ, а Субподрядчик – работы по разработке Рабочей документации,
строительно-монтажные работы в соответствии с настоящим Договором, в том числе разделом 21 Договора,
3
ведение Авторского надзора и работы (услуги) необходимые для ввода в эксплуатацию Объекта в соответствии
с условиями настоящего Договора (далее – Работы).
2.2. Субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора на
свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами.
2.3. Субподрядчик не имеет замечаний, увеличивающих Цену Договора и сроки выполнения Работ по
Договору.
2.4.
Подрядчик обязуется оплатить выполненные Субподрядчиком Работы в соответствии с
условиями Договора.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1.
Цена Договора составляет ____________________ (____________________________________)
рубля,
в
том
числе
НДС
по
ставке
18%
__________________________
(___________________________________________________) рублей ______ копейки.
3.2.
В цену Договора включена стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых для
выполнения Работ по Договору, в том числе:
- стоимость разработки Рабочей документации, затраты на необходимые согласования;
- стоимость всех Работ согласно Проектной и Рабочей документаций;
- стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых для строительства и эксплуатации
Объекта Оборудования, Конструкций и Материалов, поставляемых Субподрядчиком;
- стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пусконаладочных Работ;
- стоимость технической инвентаризации, в том числе: изготовление технического(их) паспорта(ов)
(паспорта БТИ), кадастрового паспорта на каждый объект недвижимости, входящий в состав Объекта;
- сертификация электрооборудования;
- затраты, связанные с обеспечением строительства Объекта рабочими, в том числе иностранными,
включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;
- временные технологические присоединения;
- технологическое присоединение в объеме, предусмотренном Проектной документацией;
- стоимость выполнения всех Работ по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- стоимость всех Работ по устройству внутренних, внутриплощадочных и внеплощадочных сетей
объекта в соответствии с Проектной документацией;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на
территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения
таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений
на транспортировку грузов, доставляемых
Субподрядчиком;
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на
момент заключения Договора;
- стоимость понесенных Субподрядчиком затрат по эксплуатации Строительной площадки (в том числе
коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также стоимость вырубки
деревьев, другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной
площадки, Объекта и оборудования до момента исполнения Субподрядчиком всех обязательств по настоящему
Контракту;
- стоимость услуг по ведению Авторского надзора;
- стоимость затрат на Регистрацию права собственности Российской Федерации на каждый Объект
капитального строительства, входящий в состав Объекта;
- иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Субподрядчиком
обязательств по Договору.
3.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего
Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
3.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Договором объема Работ (услуг) и иных условий исполнения Договора.
3.5. При уменьшении объема финансирования подрядных Работ Государственным заказчиком Стороны
должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. Субподрядчик
вправе требовать от Подрядчика возмещения только фактического ущерба, причиненного изменением сроков
выполнения Работ.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Оплата за фактически выполненные Работы осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Субподрядчика. Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
4.2.
Оплата выполненных Субподрядчиком Работ по проектированию производится Подрядчиком
на основании оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании первичной учетной документации
4
в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных проектных
работ, при наличии счета-фактуры и накладной на переданную Документацию.
4.3.
Оплата выполненных Субподрядчиком строительно-монтажных Работ производится
Подрядчиком ежемесячно в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней после предоставления Подрядчику
оформленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3, оригиналов счета и счета-фактуры.
4.4.
Оплата оказываемых Субподрядчиком услуг по проведению Авторского надзора
производится Подрядчиком ежемесячно в течение 35 (тридцати пяти) банковских дней, следующих за датой
получения счета, счета-фактуры, и подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5.
Одновременно с представлением документов, указанных в пунктах 4.2-4.4 настоящего
Договора Субподрядчиком должны быть представлены Подрядчику их электронные версии посредством
электронной почты.
4.6.
Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком в порядке,
установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от Цены
Договора. Оставшаяся часть Цены Договора будет выплачена Субподрядчику при окончательном расчете.
4.7.
Окончательный расчет по настоящему Договору производится в течение 50 (пятидесяти)
банковских дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ по форме,
установленной Приложением №1 к настоящему Договору.
4.8.
Документы на оплату выполненных работ передаются Субподрядчиком Подрядчику по
реестру сдачи документов под роспись, либо направляются Подрядчику заказным письмом.
4.9. Ежемесячное подписание Подрядчиком форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих работ
в эксплуатацию.
4.10. Авансирование Работ по Договору не предусматривается.
Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Субподрядчиком Работ по
Договору.
При наличии существенных причин, влияющих на своевременность производства Работ, Подрядчик
вправе авансировать Субподрядчика. Порядок, размер и сроки авансирования определяются Сторонами в
дополнительном соглашении к Договору. В таком случае погашение аванса будет производиться по мере
выполнения Работ.
4.11.
В случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Подрядчик
вправе потребовать возврата аванса (неотработанной его части) при условии его выдачи Подрядчиком.
Субподрядчик обязан исполнить требование Подрядчика по возврату аванса в течение 7 (семи) дней с момента
его получения.
В случае неисполнения Субподрядчиком указанных в первом абзаце настоящего пункта Договора
обязательств он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к
авансу (или его соответствующей части) применяются правила статьи 823 Гражданского кодекса Российской
Федерации о коммерческом кредите.
Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса (или его соответствующей части)
уплачиваются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его соответствующей части) по
день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса (или его соответствующей части) за каждый день
пользования авансом (или его соответствующей частью), как коммерческим кредитом.
4.12. В случае расторжения Договора:
4.12.1. по инициативе Субподрядчика или в связи с неисполнением Субподрядчиком обязательств,
предусмотренных Договором, выданный Подрядчиком аванс (или его соответствующая часть) подлежит
возврату Подрядчику с момента заключения соглашения о расторжении Договора или вступления в силу
соответствующего решения суда о расторжении Договора. В этом случае подлежат начислению проценты за
пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего после дня получения аванса (или его
соответствующей части) по день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
4.12.2. по инициативе Подрядчика выданный последним аванс (или его соответствующая часть)
подлежит возврату Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о
расторжении Договора. В случае неисполнения Субподрядчиком указанного обязательства подлежат
начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты начисляются, со дня следующего после истечения 5
(пяти) банковских дней с момента заключения соглашения о расторжении Контракта по день поступления
денежных средств на расчетный счет Подрядчика;
4.13. Днем получения аванса (или его соответствующей части) Субподрядчиком считается день
списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
4.14. Подрядчик имеет право осуществлять контроль за перечислением денежных средств по
претензиям, предъявленным к Субподрядчику.
4.15.
По окончании исполнения обязательств по Договору Субподрядчик в течение 10 (десяти)
банковских дней представляет Подрядчику Акт сверки расчетов, по форме, установленной Приложением №2 к
5
Договору.
4.16. В случае, если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Субподрядчик
в течение первых 5 (пяти) банковских дней наступившего года представляет Подрядчику Акт сверки расчетов
по настоящему Договору на 1 января наступившего года по форме, установленной Приложением №2 к
Договору.
4.17. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику счет-фактуру в отношении выполненных Работ в
течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки соответствующего
объема Работ. В случае, если Субподрядчик представил счет-фактуру с нарушением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, он обязан произвести замену такого счетафактуры в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования
Подрядчика.
5.
СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения Работ:
Наименование Работ (услуг)
Сроки начала Работ
(услуг)
Сроки окончания Работ
(услуг)
Разработка Рабочей документации
Дата подписания Договора
20 марта 2013 г.
Строительно-монтажные Работы
01 декабря 2012 г.
20 ноября 2014 г.
Подписание Итогового акта приемки
01 декабря 2014 г.
05 декабря 2014 г.
выполненных работ
Услуги по Авторскому надзору выполняются на протяжении строительно-монтажных Работ.
5.2. Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных
обязательств Субподрядчика.
5.3. Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом
Субподрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль использования денежных
средств, перечисленных им по Договору. Проводить проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной
деятельности Субподрядчика, касающихся исполнения настоящего Договора.
6.1.2.
Участвовать в установленном порядке в приемке Объекта в эксплуатацию.
6.1.3. Контролировать ход строительства Объекта и соблюдение Субподрядчиком условий Договора.
6.1.4.
Имеет иные права, определенные Договором и действующими правовыми актами Российской
Федерации.
6.1.5. Требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае ненадлежащего исполнения
Субподрядчиком обязательств по Договору.
6.1.6. Осуществлять проверку состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
строительных площадок (объектов), путем назначения уполномоченного представителя Подрядчика (на
основании приказа Подрядчика) с правом выписывать Субподрядчику предписания о выявленных нарушениях с
рекомендациями по их устранению.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. Обеспечивать финансирование Работ по Договору в соответствии с условиями Договора.
6.2.2. Произвести окончательный расчет за выполненные по Договору Работы в установленном
настоящим Договором порядке.
6.3. Подрядчик осуществляет следующие функции:
6.3.1. Принимает от Субподрядчика разработанную им или его субподрядчиками Рабочую
документацию в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.
6.3.3. Осуществляет приемку выполненных Субподрядчиком Работ по проектированию (Рабочая
документация) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения по накладной разработанной
Документации.
6.3.4. После приемки Работ по проектированию направляет Субподрядчику подписанный Акт о
приемке выполненных проектных работ или мотивированный отказ от приёмки, который должен содержать
перечень необходимых доработок.
6
6.3.5. Осуществляет контроль и технический надзор за выполнением строительно-монтажных Работ
(объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ), используя при этом качественные критерии,
заложенные в существующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях
и стандартах, применяемых в строительстве.
6.3.6. Осуществляет контроль за Авторским надзором, а также приемку услуг по Авторскому надзору.
6.3.7.
Рассматривает образцы Материалов, Оборудования, Изделий, приобретаемых Субподрядчиком
для производства строительно-монтажных Работ и паспортов к ним в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты получения от Субподрядчика образцов. В случае необходимости Подрядчик сообщает о своих замечаниях
Субподрядчику.
6.3.8.
В случае если установлена необходимость проведения исследований и/или экспертиз
представленных Материалов, Изделий, Оборудования, срок, указанный в пункте 6.3.7 Договора, увеличивается
на срок проведения таких исследований и/или экспертиз. Расходы по проведению данных исследований и/или
экспертиз несет Субподрядчик.
6.3.9.
Совместно с Субподрядчиком участвует в Работе комиссии по комплексному опробованию
всего инженерного оборудования.
6.3.10.
До начала Работ по проектированию (Рабочая документация) передает Субподрядчику в
установленном порядке Проектную документацию и исходные данные, необходимые для выполнения Работ по
проектированию.
6.3.11. До начала производства строительно-монтажных Работ передает Субподрядчику в
установленном порядке на период строительства Объекта Строительную площадку по Акту передачи
строительной площадки, а так же всю необходимую для строительства документацию (Проектную
документацию, прошедшую государственную экспертизу, Рабочую документацию, журнал производства работ,
журнал авторского надзора, порубочный билет (в случае необходимости) технические условия на временные
присоединения в соответствии с ПОС, разрешение на строительство Объекта).
6.3.12. Оказывает содействия Субподрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам,
непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии
Подрядчика.
6.3.13. Принимает и проверяет стоимость и качество Рабочей документации, предоставленной
Субподрядчиком в соответствии с условиями Договора.
6.3.14. Принимает и проверяет стоимость и качество строительно-монтажных Работ, выполненных
Субподрядчиком при наличии Исполнительной документации, представляемой Субподрядчиком, на
предъявляемый к приемке объем Работ. В случае отсутствия Исполнительной документации Подрядчик имеет
право отказать Субподрядчику в рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый Подрядчиком период.
6.3.15. Приемка строительно-монтажных Работ осуществляется с оформлением акта приемки по
каждому Этапу работ. В случае просрочки выполнения любого из Этапов работ Субподрядчиком, Подрядчик
вправе не принимать от него к рассмотрению формы № КС-2 и № КС-3 по Работам, следующим за
просроченным Этапом работ до момента его сдачи. Рассмотрение форм № КС-2 и № КС-3, отклоненных
Подрядчиком по вышеуказанной причине, производится после сдачи просроченного Этапа работ в сроки,
установленные настоящим Договором.
6.3.16. Принимает Результат работ по Итоговому акту приемки выполненных работ.
6.3.17. Подрядчик осуществляет иные функции, определенные настоящим Договором и действующими
правовыми актами Российской Федерации.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
7.1.
Субподрядчик имеет право:
7.1.1. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок на приемку
Скрытых работ составить односторонний акт. Вскрытие Скрытых работ в этом случае по требованию
Подрядчика производится за счет Подрядчика
7.1.2. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации и третьи лица. При этом
Субподрядчик несет ответственность перед Подрядчиком за сроки и качество Работ и услуг, выполненных и
оказанных третьими лицами.
7.1.3. Произвести индивидуальное испытание смонтированного Оборудования и осуществить
комплексное его испытание с участием Подрядчика. При положительных результатах испытаний Оборудования
Подрядчик и Субподрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (Оборудования),
подтверждающий соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Рабочей
документации.
7.2.
Субподрядчик обязан:
7.2.1. Производить расчет количества энергоресурсов и инженерного обеспечения Объекта на
основании обращений, подписанных Подрядчиком.
7.2.2. Осуществлять сбор необходимых Исходных данных для выполнения Работ по проектированию,
которые не вошли в состав Исходных данных, представленных Подрядчиком.
7.2.3. Разработать и передать Подрядчику все разделы Рабочей документации по Объекту в сроки,
установленные разделом 5 Договора.
7
7.2.4. Выполнять Работы по проектированию в соответствии с действующими нормами, правилами и
инструкциями надзорных органов, а также условиями настоящего Договора.
7.2.5. Обосновывать по требованию Подрядчика закладываемые в Рабочую документацию технические
и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных
вариантов. В случае сомнения Подрядчика в экономической целесообразности применяемых проектных
решений Субподрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по
предлагаемым Подрядчиком вариантам.
7.2.6. Согласовывать с Подрядчиком в письменном виде все проектные решения, включая
закладываемые отделочные Материалы, не оговоренные в Договоре.
7.2.7. За свой счет в разумный срок устранять все выявленные в процессе приемки Работ по
проектированию и в процессе осуществления строительно-монтажных Работ Недостатки в разработанной
Рабочей документации, но не более 7 (семи) дней с момента обнаружения таких Недостатков.
7.2.8. Передавать Подрядчику Рабочую документацию, в соответствии с Положением о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, нормами Градостроительного кодекса
Российской Федерации, требованиям строительных регламентов, СНиП и требованиям, установленных
разделом 21 Договора.
7.2.9. Передать по накладной Подрядчику законченную и оформленную в установленном порядке
Документацию в 4-х (четырех) экземплярах, электронную версию выполненной Документации и Акт о приемке
выполненных проектных работ в сроки, установленные Договором.
7.2.10.
Датой сдачи Субподрядчиком Работ по проектированию является дата подписания Акта
приемки выполненных проектных работ.
7.2.11.
В случае отсутствия в течение 10 (десяти) рабочих дней замечаний со стороны Подрядчика по
переданной ему Документации, Документация считается принятой Подрядчиком без замечаний и подлежит
оплате.
7.2.12.
Приемка Рабочей документации осуществляется на основании требований ГОСТ Р 21.1101-09
«Основные требования к проектной и рабочей документации», раздела 21 Договора и полученными исходными
данными.
7.2.13.
Субподрядчик передает Подрядчику исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, полученное в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе на Документацию после полной
оплаты выполненных Работ по проектированию. Субподрядчик не сохраняет за собой право использовать
самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо Результата работ по
настоящему Договору третьим лицам.
7.2.14.
Проверять в процессе строительства Объекта соответствие выполненных Работ техническим
решениям, предусмотренных Проектной документацией; качество и номенклатуру используемых Материалов,
качество производства строительно-монтажных Работ и Работ по монтажу спецтехнического оборудования.
7.2.15.
Вести Журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные в процессе
строительства Объекта отступления от Проектной документации, нарушения требований строительных норм и
правил, технических условий по производству строительно-монтажных Работ, давать указания и рекомендации
по их устранению, а также устанавливать сроки устранения отступлений и нарушений не позднее 1 (одного)
рабочего дня с момента обнаружения выявленных Недостатков. Журнал авторского надзора должен быть
прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем проектной организации и
заверен подписью с печатью Заказчика.
Заключить договор на оказание услуг по Авторскому надзору с разработчиком Проектной
документации.
7.2.16.
Выполнить строительно-монтажные Работы по настоящему Договору в соответствии с
Проектной и Рабочей документацией, условиями Договора и требованиями нормативных документов в области
строительства.
7.2.17.
Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к
геодезической основе, за правильность положений уровней, отметок, размеров и соотнесенности.
7.2.18.
Принять от Подрядчика Строительную площадку по Акту передачи Строительной площадки.
Датой начала фактического использования Строительной площадки для производства строительно-монтажных
Работ на Объекте является дата принятия Строительной площадки Субподрядчиком.
7.2.19.
Осуществить временные и постоянные подключения инженерных коммуникаций в
соответствии с Проектной и Рабочей документациями. Постоянное подключение инженерных коммуникаций
осуществить после выполнения Работ по проектированию и строительству внутриплощадочных и
внеплощадочных инженерных сетей и оплаты технологических подключений.
7.2.20.
Обеспечить в ходе работ на Объекте выполнение на Строительной площадке мероприятий по
технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых
насаждений и земли), а также установить временные освещение и ограждение Объекта и территории
Строительной площадки.
7.2.21.
Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и
содержания Строительных площадок.
8
7.2.22.
Обеспечить производство строительно-монтажных Работ на Объекте необходимыми
Материалами, Изделиями и Конструкциями, Строительной техникой, трудовыми ресурсами, Оборудованием.
7.2.23.
Все поставляемые Субподрядчиком для производства Работ Материалы, Изделия,
Конструкции и Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Подрядчику за 12
(двенадцать) банковских дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных
Материалов, Изделий и Конструкций. Субподрядчик гарантирует, что все Материалы и Оборудование являются
новыми, свободны от прав третьих лиц.
7.2.24.
Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие
надлежащие темпы производства Работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с
требованиями строительных норм и правил.
7.2.25.
Предоставлять по требованию Подрядчика ежемесячные отчеты о ходе отработки
полученного аванса и необходимые документы.
7.2.26.
Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к
ней территории.
7.2.27.
Вывезти в течение 10 (десяти) дней со дня окончания Работ за пределы Строительной
площадки Материалы, Изделия, Конструкции, Строительную технику, временные сооружения и другое
имущество, принадлежащее Субподрядчику.
7.2.28.
Известить Подрядчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных
конструкций и Скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после
приемки Подрядчиком и Заказчиком Скрытых работ и составления актов приемки этих Скрытых работ. Если
закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Подрядчика по причине его несвоевременного
оповещения, то по требованию Подрядчика Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть Скрытых
работ, а затем восстановить ее за свой счет.
7.2.29.
Известить Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней и до получения от него указаний
приостановить Работы при обнаружении:
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения Работ;
иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой
Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
7.2.30.
Обеспечить:
производство Работ в сроки, установленные в разделе 5 Договора;
производство Работ в полном соответствии с Проектной и Рабочей документациями и строительными
нормами и правилами;
качество выполнения всех Работ в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, действующими
нормами и правилами, техническими условиями;
своевременное устранение Недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение
Гарантийного срока Объекта;
бесперебойное функционирование инженерных систем и Оборудования при нормальной эксплуатации
Объекта в течение Гарантийного срока.
7.2.31.
Передать по окончании Работ Подрядчику схемы расположения и каталоги координат и высот
геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительномонтажных Работ и сохраняемых до их окончания.
7.2.32.
Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
третьими лицами, заключившими договоры с Субподрядчиком.
7.2.33.
Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Итогового акта приемки
выполненных работ по Договору.
7.2.34.
Обеспечить совместно с Подрядчиком передачу Объекта эксплуатирующей организации в
установленном порядке.
7.2.35.
Осуществлять охрану Строительной площадки и Объекта в порядке, установленном
настоящим Договором.
7.2.36. К моменту приемки Объекта представить Подрядчику необходимые исполнительные чертежи
наружных коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты
скрытых и иных работ по указанным коммуникациям, в том числе акты приема-передачи по проложенным
инженерным сетям и сооружениям, оформленные в установленном порядке, и акты рабочих комиссий по
приемке в эксплуатацию инженерных сооружений, входящих в объем работ по Договору, а также иные
документы, установленные статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.37.
Нести ответственность за сохранность всех поставляемых Материалов и Оборудования до
момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ.
7.2.38. Представить Подрядчику, а также в установленном порядке в иные компетентные
государственные и муниципальные органы власти свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой
организацией, приказ о назначении представителя Субподрядчика, ответственного за строительство, его
подписку по установленной форме и другие необходимые документы.
9
7.2.39.
Оформить совместно с Подрядчиком разрешение (ордер) на производство Работ и нести
ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном
порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Субподрядчика, так и со стороны
привлеченных им субподрядных организаций.
7.2.40.
Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.
7.2.41.
Обеспечить до сдачи Объекта Подрядчику уборку всех помещений Объекта, осуществить
мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных
работ.
7.2.42.
Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Подрядчика в качестве
аванса.
7.2.43. Представить Подрядчику для промежуточной приемки выполненных Работ (Этапов работ)
Исполнительную документацию на объем выполненных Работ.
7.2.44.
Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Подрядчика и Заказчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Подрядчика, устранять
обнаруженные им Недостатки в выполненной Работе и иные отступления от Проектной и Рабочей
документации и условий настоящего Договора.
7.2.45.
Обеспечивать возможность осуществления Подрядчиком и Заказчиком контроля и надзора за
ходом выполнения Работ, качеством используемых Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, в том
числе, беспрепятственно допускать представителей Подрядчика к любому конструктивному элементу,
представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, Исполнительную документацию.
7.2.46.
Обеспечить Заказчика и Подрядчика необходимыми офисными помещениями для
размещения его персонала на территории Строительной площадки в соответствии с нормами, установленными
Проектной и Рабочей документацией для Временных зданий и сооружений и офисным оборудованием, включая
телефонную связь (при наличии технической возможности), для осуществления контроля.
7.2.47.
Постоянно вести журнал производства работ, своевременно оформлять Исполнительную
документацию и акты на Скрытые работы.
7.2.48.
Обеспечить при необходимости техническую инвентаризацию Объекта силами
специализированной организации.
7.2.49.
Передать Подрядчику Свидетельства о государственной регистрации права собственности
Российской Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.
7.2.50.
В случае возникновения дополнительных Работ, не предусмотренных Проектной и Рабочей
документацией, Субподрядчик приступает к их выполнению только после согласования с Подрядчиком
стоимости и сроков выполнения дополнительных Работ.
7.2.51. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной
защиты (строительных касок, спецобуви, спецодежды и других средств индивидуальной защиты,
предусмотренных для выполнения данного вида работ).
7.2.52. При установлении факта нахождения работников Субподрядчика либо работников
организаций, привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ в качестве третьих лиц, в состоянии
алкогольного, наркотического или иного вида опьянения на Объекте или в общежитиях Подрядчика,
Субподрядчик обязан незамедлительно отозвать работника с Объекта и принять соответствующие меры по
исключению повторного нахождения данного работника на Объекте. При неисполнении обязанности,
установленной настоящим пунктом Договора, Субподрядчик обязуется возместить полную стоимость убытков,
понесенных Подрядчиком, в связи с указанным нарушением.
7.2.53. Перечислить сумму неотработанного аванса в течение 5 (пяти) дней с момента получения
требования Подрядчика о возврате аванса (неотработанной его части) согласно положениям настоящего
Договора.
7.2.54. В течение 7 (семи) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного
строительством объекта представить Подрядчику сведения по уполномоченным представителям
Субподрядчика, необходимые Государственному заказчику для оформления доверенности на представление
интересов Министерства обороны Российской Федерации в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии для регистрации права собственности Российской Федерации на Объект (каждый шифр,
входящий в состав Объекта).»
7.2.55. В течение 2-х (двух) дней с момента получения письменного запроса Подрядчика представить
информацию о текущем состоянии проведения мероприятий по Регистрации права собственности Российской
Федерации на каждый вновь построенный объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.
7.2.56.
В течение 7 (семи) дней после подписания Акта приемки законченного строительством
Объекта представить Подрядчику на согласование план-график Регистрации права собственности Российской
Федерации на каждый вновь построенный объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.
7.2.57.
Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, но не позднее 40 часов, сообщить об этом Подрядчику.
7.2.58.
Имеет иные обязанности, определенные настоящим Договором и действующими правовыми
актами Российской Федерации.
8. ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
10
8.1.
Субподрядчик в рамках Цены Договора разрабатывает и согласовывает с организацией по
проведению строительного контроля и Подрядчиком проект производства работ. Разработка проекта
производства работ должна быть соблюдена в соответствии с проектом организации строительства. После
согласования Субподрядчик передает один экземпляр проекта производства работ Подрядчику.
8.2.
При необходимости Субподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в
надзорные и контролирующие органы Российской Федерации проект производства работ на отдельные виды
Работ для получения разрешения на их выполнение.
8.3.
К производству Работ допускается персонал Субподрядчика, прошедший проверку знаний по
вопросам охраны труда, аттестованный для выполнения соответствующих работ и ознакомленный с
технической документацией.
8.4.
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на
взрывопожароопасных объектах осуществляется в соответствии со строительными нормами и правами по
безопасности труда в строительстве.
9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
9.1.
Для осуществления технического надзора за выполнением Работ Подрядчик соответствующим
приказом назначает на Строительной площадке своих уполномоченных представителей и в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней после подписания Договора направляет копию этого приказа Субподрядчику, а также
копию приказа о назначении уполномоченных лиц Заказчика.
Уполномоченные представители Подрядчика от его имени и в пределах своих полномочий обязаны
осуществлять технический надзор и контроль выполнения Субподрядчиком Работ, а также проверку
соответствия используемых Субподрядчиком Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования условиям
настоящего Договора и Проектной и Рабочей документации, строительным нормам и правилам, и другими
нормативными актами Российской Федерации.
Уполномоченные представители Подрядчика и Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко
всем видам выполняемых Субподрядчиком Работ в течение всего периода их выполнения. При этом они не
вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
В случае замены своих уполномоченных представителей Подрядчик обязан незамедлительно
письменно уведомить об этом Субподрядчика.
Субподрядчик обеспечивает уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика помещением
для работы на Объекте.
9.2.
Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора направляет
Подрядчику копию приказа о назначении ответственных за производство Работ лиц.
9.3.
С целью оперативного решения возникающих по ходу производства работ на Объекте
вопросов и контроля за сроками исполнения принятых Субподрядчиком обязательств по Договору Подрядчик и
Субподрядчик обязуются проводить регулярные технические совещания на Объекте. Срок проведения таких
совещаний определяется в течение 5 (пяти) дней после подписания Договора.
9.4.
Субподрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте по своим планам и
графикам с соблюдением согласованных с Подрядчиком сроков выполнения Работ.
9.5.
Согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и его
соблюдение осуществляет Субподрядчик.
9.6.
Обеспечение общего порядка на Строительной площадке является обязанностью
Субподрядчика.
9.7.
Подрядчик одновременно с актом о передаче Строительной площадки при необходимости
передает Субподрядчику документы об отводе мест для складирования излишнего грунта и строительного
мусора и карьеров для добычи недостающего грунта.
9.8.
Субподрядчик осуществляет подсоединения к временным и постоянным инженерным
коммуникациям согласно Проектной документации и Рабочей документации. Постоянное подключение
инженерных коммуникаций осуществить после выполнения работ по проектированию и строительству
внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей и оплаты технологических подключений.
9.9.
Качество строительных Материалов, Оборудования и комплектующих Изделий, Конструкций
и систем, применяемых им для строительства должны соответствовать спецификациям, указанным в Проектной
и Рабочей документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
9.10.
Готовность принимаемых ответственных конструкций и Работ подтверждается подписанием
Подрядчиком и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов
освидетельствования Скрытых работ.
Субподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения
Подрядчика, оформленного в виде вышеуказанных актов.
9.11.
С момента начала Работ и до их завершения Субподрядчик ведет журналы производства работ.
Если Подрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Субподрядчика, то он
излагает свое мнение в журнале производства работ.
Субподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных
Подрядчиком в журнале.
11
9.12.
В случае проведения Подрядчиком на территории Строительной площадки регламентных
работ, влияющих на выполнение Работ Субподрядчиком, Подрядчик обязан предупредить об этом
Субподрядчика за 2 (два) дня до проведения таких работ.
10. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
10.1.
Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Подрядчиком перед выполнением
последующих Работ. Принятие Скрытых работ оформляемся соответствующим актом и необходимыми
исполнительными схемами.
10.2.
Для приемки Подрядчиком Скрытых работ Субподрядчик заблаговременно в письменном
виде, но не позднее, чем за 48 часов уведомляет Подрядчика о месте, дате и времени проведения такой
приемки.
10.3.
Субподрядчик самостоятельно извещает лиц, осуществляющих строительный и специальный
контроль, специалистов, осуществляющих Авторский надзор, о назначении даты приемки Скрытых работ.
10.4.
Уведомление о назначении даты приемки Скрытых работ должно быть направлено
Субподрядчиком ответственному представителю Подрядчика и иным лицам, указанным в пункте 10.3
настоящего Договора, в рабочие дни и в часы работы.
10.5.
Не допускается подписание акта на Скрытые работы без присутствия Подрядчика,
представителей строительного и специального контроля, а также специалистов, осуществляющих Авторский
надзор, за исключением случаев, указанных в пункте 10.6 настоящего раздела.
10.6.
В случае если Подрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки
Скрытых работ и не прибыл в назначенное время, Субподрядчик имеет право составить акт без присутствия
Подрядчика, но с обязательным присутствием представителей строительного и специального контроля, а
также специалистов, осуществляющих Авторский надзор, и закрыть Работы, при этом ответственность за
качество Скрытых работ несет Субподрядчик. Подрядчик вправе потребовать открытия и проверки Скрытых
работ с отнесением расходов по открытию и повторному закрытию Скрытых работ на счет Подрядчика.
10.7.
В случаях, если закрытие Скрытых работ произведено без подтверждения Подрядчиком, при
этом Подрядчик не был информирован или был информирован с опозданием, Субподрядчик согласно
указанию Подрядчика за свой счет обязан вскрыть для осмотра Скрытые работы, а затем восстановить за свой
счет данную часть Скрытых работ.
10.8.
Готовность принимаемых Скрытых работ подтверждается уполномоченными Сторонами
лицами в соответствии с порядком, установленным строительными нормами и правилами.
10.9. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Скрытые работы,
подлежащие закрытию, Подрядчик дает предписания об устранении выявленных Недостатков, которые
являются обязательными для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой
счет (без увеличения стоимости работ) в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения
предписания, если иной срок не установлен Подрядчиком в предписании, переделать эти Работы для
обеспечения надлежащего качества согласно Проектной и Рабочей документации, строительных норм и
правил и повторно предъявить их к приемке Подрядчику. При наличии документального обоснования по
согласованию с Подрядчиком данный срок может быть увеличен. Если Субподрядчик в кратчайший
(технически возможный и согласованный с Подрядчиком) срок не исправит некачественно выполненные
Работы, Подрядчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую оплату некачественно
выполненных Субподрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами,
оплачиваются Субподрядчиком.
10.10. Субподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший Работы, не вправе ссылаться на то, что
Подрядчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность
осуществлять такой контроль и надзор возложена на Подрядчика законом.
10.11. Подрядчик может потребовать произвести дополнительное освидетельствование не принятых
им Скрытых работ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
11.1.
Обязанности по обеспечению сохранности и целостности Материалов, Изделий, Конструкций,
Оборудования, а также результатов выполненных Работ до даты подписания Итогового акта выполненных
работ и передачи Объекта Подрядчику несет Субподрядчик.
11.
12. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
12.1. Сдача-приемка Работ по проектированию производится Подрядчиком в следующем порядке:
12.1.1. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до сдачи Документации Субподрядчик письменно
уведомляет Подрядчика о готовности к ее сдаче.
12.1.2. Подрядчик, получивший от Субподрядчика Документацию, в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента ее получения приступает к приемке Документации проверяет ее комплектность и
соответствие требованиям Договора, в том числе разделу 21 Договора, и иным Исходным данным. Принятие
Документации подтверждается подписанием Акта о приемке выполненных проектных работ.
12.1.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе приемки Работ по Договору Недостатков в
12
выполненной работе, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень Недостатков (недоделок)
и сроки их устранения Субподрядчиком, а в случае, если такие сроки не будут установлены, то Субподрядчик
устраняет Недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их обнаружения. При отказе
(уклонении) Субподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и такой акт
считается подписанным со стороны Субподрядчика.
12.1.4. Субподрядчик обязан устранить все обнаруженные Недостатки своими силами и за свой счет в
сроки, указанные в акте. Устранение Субподрядчиком в установленные сроки выявленных Подрядчиком
Недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
12.1.5. При не устранении Субподрядчиком Недостатков в сроки, указанные в акте или настоящем
Договоре, Подрядчик вправе поручить устранение Недостатков другому лицу за счет Субподрядчика, а также
потребовать возмещения убытков.
12.1.6. Подрядчик вправе отказаться от приемки Рабочей документации в случае обнаружения
Недостатков, которые исключают ее дальнейшее использование и не могут быть устранены Субподрядчиком.
12.1.7. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Субподрядчик по
требованию Подрядчика при обнаружении последним Недостатков в Рабочей документации обязан
безвозмездно произвести необходимые дополнительные Работы и/или переделать Документацию в срок,
установленный Подрядчиком.
12.2.
Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ производится Подрядчиком в
следующем порядке:
12.2.1.
Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных Работ за текущий (отчетный) месяц
осуществляется по Журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), Акту о приемке выполненных работ
(форма № КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
12.2.2.
Субподрядчик предоставляет Подрядчику первичные учетные документы, а также
Исполнительную документацию на выполненные Работы, оформленные должным образом, с
сопроводительным письмом в срок не позднее 23 (двадцать третьего) числа текущего (отчетного) месяца.
12.2.3.
Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанных
документов рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр
указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с перечнем необходимых к
устранению Недостатков и замечаний и сроков их устранения.
Субподрядчик обязан за собственный счет устранить Недостатки и замечания в указанный для
устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течении 10 (десяти) календарных дней с момента
обнаружения соответствующих Недостатков и замечаний.
12.3.
Приемка законченного строительством Объекта осуществляется приемочной комиссией,
создаваемой заблаговременно в составе представителей Государственного заказчика, Заказчика, Подрядчика,
балансодержателя, эксплуатирующей организации, проектной организации (если осуществлялся авторский
надзор), органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора).
12.4.
Подрядчик приступает к приемке законченного строительством Объекта не позднее чем через
15 (пятнадцать) дней после получения письменного извещения Субподрядчика о готовности к сдаче Результата
работ.
12.5.
При сдаче законченного строительством Объекта Подрядчику, Субподрядчик обязан сообщить
ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для его эффективного и безопасного использования, а
также о возможных для самого Подрядчика и других лиц, последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
12.6.
Сдача законченного строительством Объекта Субподрядчиком и его приемка, осуществляется
в разумный срок, необходимый для приемки Объекта, и оформляется Актом приемки законченного
строительством объекта (форма № КС-14), подписанным всеми членами приемочной комиссии, указанной в
пункте 12.3 настоящего Договора.
12.7.
Акт приемки законченного строительством Объекта составляется в четырех экземплярах (три
экземпляра Заказчику и один – Подрядчику). При необходимости Субподрядчик имеет право запросить копию
акта у Подрядчика.
12.8.
В Акте приемки законченного строительством объекта приемочная комиссия выносит решение
о приемке Объекта и его готовности к вводу в эксплуатацию.
12.9.
В случае отказа отдельных членов приемочной комиссии от подписи Акта приемки
законченного строительством объекта они должны представить председателю приемочной комиссии
заключение органов, которые они представляют, с изложением замечаний, входящих в их компетенцию и
имеющим отношение к выполнению требований технической документации и нормативных документов.
Указанные в заключениях требования должны быть выполнены или сняты с участием органов, их выдавших.
12.10. В случае выявления Подрядчиком в выполненных Субподрядчиком Работах отступлений от
Проектной и Рабочей документации, приведших к ухудшению качества работ, Подрядчик вправе исключить
такие Работы из представленных Субподрядчиком документов на оплату выполненных Работ, до момента
устранения допущенных Субподрядчиком нарушений.
12.11. Подрядчик поручает Субподрядчику осуществить все необходимые мероприятия по
технической инвентаризации Объекта недвижимости в объеме достаточном для:
предъявления Объекта приемочной комиссии;
получения в установленном порядке Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
13
Регистрации права собственности Российской Федерации на все объекты капитального строительства,
входящие в состав Объекта.
12.12. Выполнение мероприятий по технической инвентаризации Объекта осуществляется
Субподрядчиком с привлечением третьих лиц – специализированных организаций, имеющих соответствующую
аккредитацию.
12.13.
Изготовление кадастровых паспортов на все объекты капитального строительства, входящие
в состав Объекта, входит в состав мероприятий по технической инвентаризации. При изготовлении
кадастровых паспортов на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта,
производится инвентарный учет с присвоением в установленном порядке органами технической
инвентаризации учетного/инвентарного/условного номера, являющегося достаточным для регистрации права
собственности.
12.14.
Подрядчик поручает Субподрядчику осуществить все необходимые фактические и
юридические действия, связанные с Регистрацией права собственности Российской Федерации на каждый
объект капитального строительства, входящий в состав Объекта, в том числе последующее получение
свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на каждый объект
капитального строительства, входящий в состав Объекта, в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
12.15. Выполнение всех обязательств Субподрядчиком (за исключением гарантийных), в том числе
передачи Субподрядчиком Свидетельства о праве собственности Российской Федерации на все объекты
капитального строительства, входящие в состав Объекта,
подтверждается Итоговым актом приемки
выполненных работ, который подписывается Сторонами. Указанный акт подтверждает выполнение
Субподрядчиком всех своих обязательств по Договору, за исключением гарантийных, и является основанием
для проведения окончательного расчета по Договору. При этом Субподрядчик предоставляет Подрядчику,
указанную в пунктах 4-9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации документацию
и иные документы, предусмотренные настоящим Договором.
12.16. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов
рассматривает их и направляет Субподрядчику подписанный со своей стороны Итоговый акт приемки
выполненных работ или предоставляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки Результата работ с
перечнем необходимых к устранению Недостатков/замечаний и сроков их устранения.
Субподрядчик обязан за собственный счет устранить Недостатки и замечания в указанный для
устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
обнаружения соответствующих Недостатков и замечаний.
12.15. При отсутствии замечаний Подрядчик подписывает Итоговый акт приемки выполненных работ,
после чего, производит окончательную оплату за выполненные Работы или дает мотивированный отказ от
оплаты.
12.16. Подрядчик отказывается от подписания Итогового акта приемки выполненных работ в случае,
если Субподрядчик не передал Свидетельства о государственной регистрации права собственности Российской
Федерации на каждый объект капитального строительства, входящий в состав Объекта.
13.
ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
13.1.
Субподрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и Строительной площадки, в
том числе бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения до
момента подписания Итогового акта приемки выполненных работ.
13.2.
Субподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Строительной
площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора
строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения,
дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств
пожаротушения с истекшим сроком.
14.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
14.1. Субподрядчик гарантирует:
возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока;
бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных
Субподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок;
высокое качество всех Работ и поставок, нормальное функционирование смонтированного и
налаженного Субподрядчиком Оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной
эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;
своевременное устранение за свой счет Недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного
срока.
14.2. Гарантийный срок на качество выполненных Работ по каждому шифру, входящему в состав
объекта, начинается с момента получения Разрешения на ввод в эксплуатацию этого шифра сроком на 5 лет.
Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в соответствии с технической документацией заводаизготовителя.
14
14.2.1.Субподрядчик, в целях обеспечения своих гарантийных обязательств, предусмотренных
разделом 14 Договора, в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента заключения Сторонами Договора
перечисляет Подрядчику Гарантийный депозит в размере 57 385 684 (пятьдесят семь миллионов триста
восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 07 копеек.
14.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) или
Оборудование (часть Оборудования), имеют дефекты и Недостатки, которые являются следствием
ненадлежащего выполнения Субподрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя
обязательств, в том числе будут обнаружены Материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или
требованиям Договора, то Подрядчик или эксплуатирующая организация совместно с Субподрядчиком
составляет рекламационный акт, в котором определяются даты устранения дефектов и Недостатков.
Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения Недостатков.
Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов и Недостатков.
14.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента
получения извещения эксплуатирующей организации (Государственного заказчика, Заказчика, Подрядчика) о
выявленных дефектах направить своего представителя.
14.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания рекламационного акта
эксплуатирующая организация (Государственного заказчика, Заказчика, Подрядчика) составляет односторонний
акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Субподрядчика.
14.6. В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же
Оборудовании или узлах Оборудования (или Материалов), Субподрядчик за свой счет обязан заменить это
Оборудование (узлы Оборудования) или Материалы в срок, определяемый рекламационным актом.
14.7. Если Субподрядчик не устраняет Недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом,
Подрядчик имеет право заменить Оборудование и устранить дефекты и Недоделки силами третьих лиц за счет
Субподрядчика.
14.8. Субподрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный
Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
14.9.
Возврат сумм Гарантийного депозита, перечисленного Субподрядчиком Подрядчику по п.
14.2.1 настоящего Договора за вычетом средств, использованных Подрядчиком согласно п. 14.7 Договора,
осуществляется по письменному требованию Субподрядчика по истечении Гарантийного срока, установленного
п. 14.2 Договора на основании Акта, подписанного Сторонами и подтверждающего отсутствие претензий
Подрядчика к Субподрядчику. Возврат указанных сумм производится в течение 50 (пятидесяти) календарных
дней с даты подписания указанного в настоящем пункте Акта.
14.10 Субподрядчик гарантирует качество разработанной Документации, исключающее внесение в нее
при строительстве Объекта каких-либо изменений, ведущих к увеличению сметной стоимости Объекта.
14.11 Субподрядчик гарантирует отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ
по строительству Объекта или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Документации.
14.12. Если в Документации, разработанной Субподрядчиком, в течение 5 (пяти) лет с даты получения
положительного заключения государственной экспертизы будут обнаружены ошибки, которые привели к
увеличению стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и/или выплате компенсации
собственникам сверх согласованного государственной экспертизой и утвержденного в установленном порядке
сводного сметного расчета (ССР) в связи с:
заменой Оборудования;
выполнением строительно-монтажных Работ, не предусмотренных Проектной и/или сметной
документацией и/или предусмотренных в меньших объемах (увеличение объемов строительно-монтажных
работ (металла, бетона и т.д.);
изменением схем инженерного обеспечения;
корректировкой разделов Проектной документации;
выплатой компенсаций собственникам, пользователям сносимого имущества и/или за вырубку
дополнительных деревьев и кустарников,
то Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику возникшие расходы в полном объеме.
14.13. Если в процессе эксплуатации Объекта, построенного на основе Документации в течение 5 (пяти)
лет с даты ввода Объекта в эксплуатацию, будут выявлены Недостатки, Субподрядчик обязуется возместить
Подрядчику убытки, связанные с устранением этих Недостатков в полном объеме.
В случае отказа Субподрядчика от возмещения установленных настоящим пунктом убытков Подрядчик
вправе произвести соответствующее удержание за счет средств Гарантийного депозита.
15.
РАЗРЕШЕНИЯ И ДОПУСКИ
15.1.
Субподрядчик на все время действия Договора должен иметь действующие свидетельства о
допуске к Работам по настоящему Договору, полученные от саморегулируемых организаций в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
15.2.
Субподрядчик на все время действия Договора должен иметь разрешение на производство
Работ, полученное у компетентных органов Российской Федерации, а также сертификаты на Строительную
технику.
15
15.3.
Субподрядчик совместно с Подрядчиком получает, продлевает и закрывает разрешение на
право производства Работ выполняемых на Объекте, уплачивая при этом все необходимые платежи.
Ответственность за просрочку получения, продления разрешения, включая штрафы, несет Субподрядчик, за
исключением случаев несвоевременного предоставления Подрядчиком документов, необходимых для открытия
разрешения.
16.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16.1.
При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Договором.
16.2.
В случаях, установленных проверками Подрядчика завышения Субподрядчиком
стоимости выполненных работ, Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления
Подрядчика возвратить сумму завышения стоимости выполненных Работ (далее «Сумма»), а также уплатить
Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от Суммы за каждый день пользования денежными средствами, но не
менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от Суммы за каждый день пользования денежными средствами.
16.3.
В случае нарушения Субподрядчиком сроков окончания Работ по какому-либо шифру,
входящему в состав Объекта, Субподрядчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от цены этого
шифра, по которому нарушены сроки, за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения
Работ, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены этого шифра за каждый день просрочки до фактического
завершения выполнения работ.
16.4.
В случае нарушения Субподрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ,
предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере
0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от Цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка, предусмотренная
настоящим пунктом начисляется при отставании от сроков производства Работ, установленных Договором,
более чем на 30 дней, при этом начисление неустойки начинается с первого дня отставания от установленных
Договором сроков.
16.5.
Субподрядчик уплачивает Подрядчику за задержку устранения дефектов в Работах и
Конструкциях, против сроков, предусмотренных актом, составленным в соответствии с настоящим Договором
(в том числе, в случае неявки Субподрядчика - односторонним актом), неустойку в размере 0,1 % от стоимости
Работ по устранению выявленных дефектов за каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от Цены Договора за каждый день просрочки.
16.6. Субподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает Подрядчику:
за несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего ему имущества неустойку в размере 0,01 % от цены шифра, входящего в состав Объекта, по которому нарушены сроки, за
каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены этого шифра за каждый день
просрочки;
в случае отказа от освобождения Строительной площадки и передачи Подрядчику Исполнительной
документации – неустойку в размере 0,01 % от цены шифра, входящего в состав Объекта, по которому
нарушены сроки, за каждый день просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены этого шифра за
каждый день просрочки;
в случае применения административными органами имущественных санкций к Подрядчику, если они
явились результатом нарушения Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных
действий, влекущих применение к Подрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует
Подрядчику убытки в размере взысканных санкций.
16.7.
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств
в натуре и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской
Федерации.
16.8.
Суммы завышения стоимости работ, предусмотренные настоящим разделом Договора,
Подрядчик имеет право удержать из причитающихся Субподрядчику платежей после истечения 15 (пятнадцати)
дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от Субподрядчика доказательств
надлежащего исполнения обязательств.
17.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
17.7.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.
17.8.
Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств
16
Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Субподрядчика.
17.9.
Документы для окончательной оплаты выполненных Работ по настоящему Договору должны
быть переданы Подрядчику, на условиях установленных Договором, в срок не позднее 15 декабря 2014 года.
18.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
18.1.
Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
18.2.
При расторжении Договора до завершения работ Субподрядчик возвращает Подрядчику в
течение 5 (пяти) дней с момента предъявления соответствующего требования неиспользованные для
производства работ финансовые средства, в том числе авансовые платежи, и незавершенный строительством
Объект и представляет Подрядчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения обязательств по
настоящему Договору, а также освобождает Строительную площадку и передает Подрядчику Проектную,
Рабочую и Исполнительную документации.
18.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за
исключением предусмотренных в п. 18.2. Договора, но не освобождает от ответственности за неисполнение
договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
18.4.
В случае расторжения Договора Подрядчик в течение 20-ти рабочих дней производит оплату
выполненных Субподрядчиком на момент расторжения Договора Работ в порядке, установленном Договором, а
также осуществляет возврат суммы Гарантийного депозита, предусмотренного п.14.2.1 Договора.
19.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
19.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением,
расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не
противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных
Сторонами и скрепленных печатями.
19.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Договору
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
19.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его
урегулированию в претензионном порядке.
19.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Подрядчика в
течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте
нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным
лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала
претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.
В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному
виду требования (факту нарушения);
подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает
получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при
денежном исчислении предъявленных требований);
дата составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или направленная без
приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и
с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с
нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии,
оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, не прерывает течения срока,
установленного для ее предъявления.
Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии. Срок
претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии
Стороной.
19.5. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы при обязательном
соблюдении претензионного порядка, установленного Договором, в случае отказа или частичного отказа от
удовлетворения претензии, а так же в случае не получения ответа на претензию в установленный Договором
срок.
20.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
20.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при
возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
17
20.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны
уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней как с момента их возникновения или
прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая
исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.
20.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен
уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.
20.4.
Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия
уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом
государственной или муниципальной власти.
20.5.
Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
настоящем разделе, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой
силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона
вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий
и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.
20.6.
В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30
календарных дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.
21. ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ
21.1. Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру 01-19ИС:
1.
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
1.4. Проектная
организация
Общие данные:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, военный городок № 19,
территория войсковой части 47051
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика
строительства Министерства обороны Российской Федерации»
ЗАО «ЦентрПроект»
капитального
1.5. Генеральная
Федеральное агентство специального строительства (ФГУП «Спецстройинжиниринг
подрядная организация при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2011 г. № 1529-р).
1.6. Основание для
Постановление Правительства Российской Федерации № 791 от 27 октября 2008 г.
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства Реконструкция.
1.8. Источник
Федеральный бюджет.
финансирования
1.9. Очередность
В одну очередь.
строительства
1.10. Стадийность
Рабочая документация.
проектирования
1.11. Характеристики
Земельный участок находится в собственности Российской Федерации.
земельного участка
Кадастровый номер 66:41:0504004:29.
1.12. Срок
В соответствии с Договором.
строительства
1.13. Общие техникоПлощадь участка в границах благоустройства – 4,0645 га
экономические
Площадь застройки - 802,78 кв.м
показатели
Здания ДЭС заводского изготовления - 5 шт.
Установка силовых трансформаторов:
ТЗС – 1000-6/04 кВ – 7 шт.; ТЗС – 630-6/0,4 кВ – 4 шт.
Протяженность кабельных линий 6 кВ - 8,27 км
Протяженность кабельных линий 0,4 кВ - 3,10 км
Протяженность сетей водопровода – 915 м
Протяженность сетей канализации - 1500 м
Протяженность тепловых сетей – 2520 м
в т.ч. трубопроводов отопления (2 трубы) – 650м; трубопроводов ГВС – 570 м.;
паропроводов - 650 м; конденсатопроводов – 650 м
Протяженность сетей связи – 720 м
1.14. Особенности
Отсутствуют.
района строительства
1.15. Состав работ
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения;
18
1.16. Стоимость
строительства
1.17. Архитектурнопланировочное
решение здания
1.18. Назначение
объекта и его
параметры
2.1. Виды
инженерного
обеспечения
2.2. Источники
инженерного
обеспечения
2.3. Требования по
выносу инженерных
сетей из-под пятна
сооружения объекта,
сносу существующих
зданий
2.4. Конструктивные
решения
2.5. Основные
требования для
строительства
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию, сертификаты,
после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
- Обеспечить выполнение технической инвентаризации, в том числе: изготовление
технического паспорта объекта (документация предоставляется в 3-х экземплярах на
бумажном носителе), кадастровый паспорт (паспорт БТИ).
- Обеспечить регистрацию права собственности Российской Федерации на все
объекты капитального строительства, входящие в состав Объекта (при
необходимости).
В соответствии с Договором.
Основные архитектурно-планировочные решения принять на основе разработанной
проектной документации.
Инженерные сети лабораторно – производственных корпусов производства и
испытания средств биологической защиты филиала ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны
России».
Параметры объекта принять в соответствии с разработанной проектной
документацией.
2. Основные требования:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- канализование;
- электроснабжение;
- телефонизация;
- радиофикация;
- и др. в соответствии с разработанным проектом.
Инженерные сети и объекты инженерного обеспечения выполнить в соответствии с
техническими условиями эксплуатирующих организаций и разработанной проектной
документацией.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной документации.
Субподрядчику необходимо:
- выполнить строительно-монтажные Работы по реконструкции инженерных сетей
обеспечения функционирования лабораторно – производственных корпусов
производства и испытания средств биологической защиты филиала ФГУ «33 ЦНИИИ
Минобороны России» в соответствии с Рабочей документацией, разработанной на
основании Проектной документации и выданной Подрядчиком в производство работ;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ
(ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство
Объекта (пусковых комплексов);
- - выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства и эксплуатации
Объекта Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения
строительных и монтажных Работ;
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних,
внутриплощадочных и
19
внеплощадочных сетей Объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке стройгенплан временного
бытового городка для строителей;
- заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация) на
период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения транспортных
средств и пешеходов на период строительства Объекта;
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о ходе
строительства Объекта, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в
электронном виде);фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00 по 4-5
фотографий);
- мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо осуществлять в
соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства обеспечить осуществление Авторского надзора в
соответствии с СП 11-110-99.
2.6. Требования по
- Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
составу и содержанию Системы проектной документации в строительстве (СПДС).
рабочей документации - Субподрядчик гарантирует Подрядчиком отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
2.7. Требования по
Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии с
составу и содержанию действующим законодательством в строительстве на территории Российской
исполнительной
Федерации на основании требований РД-11-02-2006 и передать Подрядчику по
документации
окончании строительства Объекта.
2.8. Мероприятия по
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и требованиями
охране окружающей
норм действующего законодательства Российской Федерации.
среды
2.9. Требования по
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
обеспечению
регламент о пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства по
противопожарной
техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573 «Об
безопасности
утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
2.10. Особые
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде в
требования
формате, соответствующем программе разработки рабочей документации.
Электронная версия Рабочей документации передаётся Подрядчику посредством
системы электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны
России»). Сметный раздел Рабочей документации, Исполнительная документация,
акты выполненных работ должны загружаться Субподрядчиком в Архив ПСД формате,
поддерживаемом программным комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА> (estml, gsl).
Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику параметры доступа к Архиву ПСД.
Субподрядчик не вправе передавать Рабочую документацию третьим лицам.
2.11.Оплата работ.
В соответствии с Договором.
22.2. Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру 01-19П:
1.
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
1.4. Проектная
организация
Общие данные:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, военный городок № 19,
территория войсковой части 47051
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика
строительства Министерства обороны Российской Федерации»
ЗАО «ЦентрПроект»
капитального
1.5. Генеральная
Федеральное агентство специального строительства (ФГУП «Спецстройинжиниринг
подрядная организация при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2011 г. № 1529-р).
20
1.6. Основание для
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства
1.8. Источник
финансирования
1.9. Очередность
строительства
1.10. Стадийность
проектирования
1.11. Характеристики
земельного участка
1.12. Срок
строительства
1.13. Общие техникоэкономические
показатели
1.14. Особенности
района строительства
1.15. Состав работ
1.16. Стоимость
строительства
1.17. Архитектурнопланировочное
решение здания
1.18. Назначение
объекта и его
параметры
2.1. Виды
инженерного
обеспечения
2.2. Источники
инженерного
Постановление Правительства Российской Федерации № 791 от 27 октября 2008 г.
Реконструкция.
Федеральный бюджет.
В одну очередь.
Рабочая документация.
Земельный участок находится в собственности Российской Федерации.
Кадастровый номер 66:41:0504004:29.
В соответствии с Договором.
Площадь участка в границах ограждения
Площадь застройки
Площадь покрытий в границах ограждения
(с учетом внутриплощадочных автодорог), в т.ч.:
площадь твердых покрытий
площадь покрытий из щебня и грунтощебня
площадь грунтовых покрытий
Площадь озеленения в границах ограждения
Протяженность подъездной автодороги
Протяженность ограждения участка
– 76,2 га
– 0,337 га
– 20,9 га
– 0,45 га
– 1,85 га
– 18,6 га
– 54,963 га
– 0,577 км
– 3,817 км
Отсутствуют.
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения;
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию, сертификаты,
после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
- Обеспечить выполнение технической инвентаризации, в том числе: изготовление
технического паспорта объекта (документация предоставляется в 3-х экземплярах на
бумажном носителе), кадастровый паспорт (паспорт БТИ).
- Обеспечить регистрацию права собственности Российской Федерации на все объекты
капитального строительства, входящие в состав Объекта (при необходимости).
В соответствии с Договором.
Основные архитектурно-планировочные решения принять на основе разработанной
Проектной документации.
Проведение экспериментальных и испытательных работ по изучению закономерностей
образования
и
распространения
биологических
аэрозолей
непатогенных
микроорганизмов в приземном слое атмосферы, оценке эффективности средств и
методов
дезинфекционной
обработки,
проверки
в
реальных
условиях
эксплуатационных характеристик, имеющихся на снабжении и разрабатываемых
средств биологической разведки и индикации, а также испытаний новых типов
пробоотбирающих комплексов.
Параметры объекта принять в соответствии с разработанной проектной
документацией.
2. Основные требования:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- канализование;
- электроснабжение;
- телефонизация;
- радиофикация;
- и др. в соответствии с разработанным проектом.
Инженерные сети и объекты инженерного обеспечения выполнить в соответствии с
техническими условиями эксплуатирующих организаций и разработанной Проектной
21
обеспечения
2.3. Требования по
выносу инженерных
сетей из-под пятна
сооружения объекта,
сносу существующих
зданий
2.4. Конструктивные
решения
документацией.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной документации.
2.5. Основные
Субподрядчику необходимо:
требования для
- выполнить строительно-монтажные Работы по реконструкции в соответствии с
строительства
Рабочей документацией, разработанной на основании утвержденной Проектной
документации и выданной Подрядчиком в производство работ;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ
(ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство
Объекта (пусковых комплексов);
- выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства Объекта и
эксплуатации Объекта Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения
строительных и монтажных Работ;
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних, внутриплощадочных и
внеплощадочных сетей Объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; с Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке стройгенплан временного
бытового городка для строителей (при необходимости);
- заключить договоры на временное подключение объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация) на
период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения транспортных
средств и пешеходов на период строительства Объекта (при необходимости);
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о ходе
строительства Объекта, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в
электронном виде);фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00 по 4-5
фотографий);
- мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо осуществлять в
соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства обеспечить осуществление Авторского надзора в
соответствии с СП 11-110-99.
2.6. Требования по
- Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
составу и содержанию Системы проектной документации в строительстве (СПДС).
рабочей документации - Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
2.7. Требования по
Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии с
составу и содержанию действующим законодательством в строительстве на территории Российской
исполнительной
Федерации на основании требований РД-11-02-2006 и передать Подрядчику по
документации
окончании строительства Объекта.
2.8. Мероприятия по
охране окружающей
среды
2.9. Требования по
обеспечению
противопожарной
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и требованиями
норм действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573 «Об
22
безопасности
2.10. Особые
требования
2.11.Оплата работ.
утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде в
формате, соответствующем программе разработки рабочей документации. Электронная
версия рабочей документации передаётся Подрядчику посредством системы
электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны России»).
Сметный раздел рабочей документации, исполнительная документация, акты
выполненных работ должны загружаться Субподрядчиком в Архив ПСД формате,
поддерживаемом программным комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА> (estml, gsl).
Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику параметры доступа к Архиву ПСД.
Субподрядчик не вправе передавать Рабочую документацию третьим лицам.
В соответствии с Договором.
22.3. Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру 01-19СФЗ:
1.
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
1.4. Проектная
организация
1.5. Генеральная
подрядная организация
1.6. Основание для
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства
1.8. Источник
финансирования
1.9. Очередность
строительства
1.10. Стадийность
проектирования
1.11. Характеристики
земельного участка
1.12. Срок строительства
1.13. Общие техникоэкономические показатели
Общие данные:
Свердловская область, г. Екатеринбург, Чкаловский район, военный городок № 19,
территория войсковой части 47051
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика
строительства Министерства обороны Российской Федерации»
ЗАО «ЦентрПроект»
капитального
Федеральное
агентство
специального
строительства
(ФГУП
«Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1529-р).
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
№ 791 от 27 октября 2008 г.
Реконструкция.
Федеральный бюджет.
В одну очередь.
Рабочая документация.
Земельные участки находятся в собственности Российской Федерации.
Кадастровый номер 66:41:0504004:29.
В соответствии с Договором.
Система физической защиты режимной территории ФГУ «33 ЦНИИИ
Минобороны России».
Площадь участка в границах благоустройства – 3,65 га
Площадь застройки
– 1 444,3 кв.м
Охранный периметр:
- длина основного периметра специального ограждения – 2755 кв.м.
- длина внутреннего периметра специального ограждения – 868,3 кв.м.
- длина периметра специального ограждения складской зоны – 868,30 кв.м.
Здание караульного помещения:
- площадь застройки
– 406 кв.м
- общая площадь
– 274,78 кв.м
- строительный объем
– 1207,80 кв.м
Здание КПП № 3:
- площадь застройки
– 350 кв.м
- общая площадь
– 216,9 кв.м
- строительный объем
– 1072,39 кв.м
Здание КПП № 4:
- площадь застройки
– 142 кв.м
- общая площадь
– 82,60 кв.м
23
1.14. Особенности района
строительства
1.15. Состав работ
- строительный объем
Отсутствуют.
– 410,22 кв.м
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения (при
необходимости);
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию,
сертификаты, после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
- Обеспечить выполнение технической инвентаризации, в том числе: изготовление
технического паспорта объекта (документация предоставляется в 3-х экземплярах
на бумажном носителе), кадастровый паспорт (паспорт БТИ). - Обеспечить
регистрацию права собственности Российской Федерации на все объекты
капитального строительства, входящие в состав Объекта (при необходимости).
В соответствии с Договором.
1.16. Стоимость
строительства
1.17. АрхитектурноОсновные архитектурно-планировочные решения принять на основе
планировочное решение
разработанной Проектной документации.
здания
1.18. Назначение объекта и Система физической защиты режимной территории ФГУ «33 ЦНИИИ
его параметры
Минобороны России».
Параметры объекта принять в соответствии с разработанной проектной
документацией.
2. Основные требования:
2.1. Виды инженерного
- теплоснабжение;
обеспечения
- водоснабжение;
- канализование;
- электроснабжение;
- телефонизация;
- радиофикация;
- и др. в соответствии с разработанным проектом.
2.2. Источники
Инженерные сети и объекты инженерного обеспечения выполнить в соответствии
инженерного обеспечения с техническими условиями эксплуатирующих организаций и разработанной
Проектной документацией.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
2.3. Требования по выносу В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
инженерных сетей из-под
пятна сооружения объекта,
сносу существующих
зданий
2.4. Конструктивные
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
решения
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной
документации.
2.5. Основные требования Субподрядчику необходимо:
для строительства
- выполнить строительно-монтажные Работы по реконструкции
системы
физической защиты лабораторной, испытательной и производственной базы по
разработке, получению и проведению испытаний средств биологической защиты
ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны России» в соответствии с Рабочей документацией,
разработанной на основании Проектной документации и выданной Подрядчиком в
производство работ;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ
(ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в
натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство
Объекта (пусковых комплексов);
- выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства и эксплуатации
24
Объекта Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества
выполнения строительных и монтажных Работ;
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних, внутриплощадочных и
внеплощадочных сетей объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке стройгенплан временного
бытового городка для строителей;
- заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация)
на период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения
транспортных средств и пешеходов на период строительства Объекта;
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о
ходе строительства, а именно:
справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в электронном виде); фото-мониторинг
строительства (каждый четверг до 12.00 по 4-5 фотографий);
- мероприятия по охране
окружающей
природной среды необходимо
осуществлять в соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства обеспечить осуществление Авторского надзора в
соответствии с СП 11-110-99.
2.6. Требования по составу - Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
и содержанию рабочей
Системы проектной документации в строительстве (СПДС).
документации
- Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
2.7. Требования по составу Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии
и содержанию
с действующим законодательством в строительстве на территории Российской
исполнительной
Федерации на основании требований РД-11-02-2006 и передать Подрядчику по
документации
окончании строительства Объекта.
2.8. Мероприятия по
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и
охране окружающей среды требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.
2.9. Требования по
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ
обеспечению
«Технический регламент о пожарной безопасности» и приказом Федерального
противопожарной
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. №
безопасности
1573 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.10. Особые требования
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном
виде в формате, соответствующем программе разработки Рабочей документации.
Электронная версия Рабочей документации передаётся Подрядчику посредством
системы электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны
России»). Сметный раздел Рабочей документации, Исполнительная документация,
акты выполненных работ должны загружаться Субподрядчиком в Архив ПСД
формате, поддерживаемом программным комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА>
(estml, gsl). Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику параметры доступа
к Архиву ПСД.
Субподрядчик не вправе передавать Рабочую документацию третьим лицам.
2.11.Оплата работ.
В соответствии с Договором.
21.4.
Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру
734-ХР-И:
1.
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
Общие данные:
Саратовская область, г. Bольск-17, 115 ГСХА МО РФ, техническая территория № 1
войсковой части 42734
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное
казенное предприятие
«Управление
заказчика
строительства Министерства обороны Российской Федерации»
25
капитального
1.4. Проектная
организация
ЗАО «ЦентрПроект»
1.5. Генеральная
подрядная
организация
1.6. Основание для
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства
1.8. Источник
финансирования
1.9. Очередность
строительства
1.10. Стадийность
проектирования
1.11. Характеристики
земельного участка
1.12. Срок
строительства
1.13. Общие техникоэкономические
показатели
Федеральное агентство специального строительства (ФГУП «Спецстройинжиниринг
при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2011 г. № 1529-р).
Постановление Правительства Российской Федерации № 791 от 27 октября 2008 г.
1.14. Особенности
района строительства
1.15. Состав работ
1.16. Стоимость
строительства
1.17. Архитектурнопланировочное
решение здания
1.18. Назначение
объекта и его
параметры
2.1. Виды
инженерного
обеспечения
2.2. Источники
инженерного
обеспечения
2.3. Требования по
выносу
Новое строительство.
Федеральный бюджет.
В одну очередь.
Рабочая документация.
Земельные участки находятся в собственности Российской Федерации.
Кадастровый номер 64:08:210101:1.
В соответствии с Договором.
Площадь территории
– 12 345 кв.м;
Площадь застройки, в т.ч.:
– 2 843 кв.м;
склад хранения ирритантов №1 и №2
– 2 243 кв.м;
караульное помещение
– 600 кв.м;
Площадь караульного городка
– 1 100 кв.м;
Площадь покрытия дорог и
площадок
– 3 385 кв.м;
Оборудование ограждения строящихся сооружений и размещение инженерных сетей к
ним в соответствии с проектной документацией
Отсутствуют.
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения;
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию, сертификаты,
после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
- Обеспечить выполнение технической инвентаризации, в том числе: изготовление
технического паспорта объекта (документация предоставляется в 3-х экземплярах на
бумажном носителе), кадастровый паспорт (паспорт БТИ).
- Обеспечить регистрацию права собственности Российской Федерации на все объекты
капитального строительства, входящие в состав Объекта (при необходимости).
В соответствии с Договором.
Основные архитектурно-планировочные решения принять на основе разработанной
Проектной документации.
Размещение караульного помещения и склада хранения ирритантов № 1, № 2 на
технической территории № 1 войсковой части 42734 (115 ГСХА МО РФ). Параметры
объекта принять в соответствии с разработанной проектной документацией.
2. Основные требования:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- канализование;
- электроснабжение;
- телефонизация;
- и др. в соответствии с разработанным проектом.
Инженерные сети и объекты инженерного обеспечения выполнить в соответствии с
техническими условиями эксплуатирующих организаций и разработанной Проектной
документацией.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
26
инженерных сетей
из-под пятна
сооружения
объекта, сносу
существующих
зданий
2.4.
Конструктивные
решения
2.5. Основные
требования для
строительства
2.6. Требования по
составу и
содержанию
рабочей
документации
2.7. Требования по
составу и
содержанию
исполнительной
документации
2.8. Мероприятия
по охране
окружающей
среды
2.9. Требования по
обеспечению
противопожарной
безопасности
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной документации.
Субподрядчику необходимо:
- выполнить строительно-монтажные Работы в соответствии с Рабочей документацией,
разработанной на основании утвержденной Проектной документации и выданной
Подрядчиком в производство работ;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ (ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство Объекта
(пусковых комплексов);
- выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства и эксплуатации Объекта
Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения
строительных и монтажных Работ;
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних,
внутриплощадочных и
внеплощадочных сетей Объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке стройгенплан временного бытового
городка для строителей (при необходимости);
- заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация) на
период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения транспортных
средств и пешеходов на период строительства объекта (при необходимости);
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о ходе
строительства Объекта, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в электронном
виде); фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00 по 4-5 фотографий);
- мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо осуществлять в
соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства Объекта обеспечить осуществление Авторского надзора в
соответствии с СП 11-110-99.
- Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы
проектной документации в строительстве (СПДС).
- Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии с
действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации на
основании требований РД-11-02-2006 и передать Подрядчику по окончании строительства
Объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и требованиями норм
действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о пожарной безопасности» и
приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573 «Об утверждении
перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона от 22
июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
27
2.10. Особые
требования
2.11.Оплата работ.
21.5.
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде в
формате, соответствующем программе разработки Рабочей документации. Электронная
версия Рабочей документации передаётся Подрядчику посредством системы электронного
документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны России»). Сметный раздел
Рабочей документации, Исполнительная документация, акты выполненных работ должны
загружаться Субподрядчиком в Архив ПСД формате, поддерживаемом программным
комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА> (estml, gsl). Подрядчик обязуется предоставить
Субподрядчику параметры доступа к Архиву ПСД. Субподрядчик не вправе передавать
Рабочую документацию третьим лицам.
В соответствии с Договором.
Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру
РЕК-ДЭС:
1.
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
1.4. Проектная организация
1.5. Генеральная подрядная
организация
1.6. Основание для
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства
1.8. Источник
финансирования
1.9. Очередность
строительства
1.10. Стадийность
проектирования
1.11. Характеристики
земельного участка
1.12. Срок строительства
1.13. Общие техникоэкономические показатели
1.14. Особенности района
строительства
1.15. Состав работ
1.16. Стоимость
строительства
1.17. Архитектурнопланировочное решение
Общие данные:
Саратовская область, н.п. Вольск-18
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика
строительства Министерства обороны Российской Федерации»
ЗАО «ЦентрПроект»
капитального
Федеральное
агентство
специального
строительства
(ФГУП
«Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1529-р).
Постановление Правительства Российской Федерации № 791 от 27 октября 2008 г.
Реконструкция.
Федеральный бюджет.
В одну очередь.
Рабочая документация.
Земельный участок (площадь - 44259,89 га.) находится в собственности
Российской Федерации.
Кадастровый номер 64:08:210101:1
В соответствии с Договором.
- площадь застройки – 517 кв.м;
- общая площадь – 550 кв.м;
- строительный объем – 3038 куб.м.
Отсутствуют.
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения;
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию,
сертификаты, после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
- Обеспечить выполнение технической инвентаризации, в том числе:
изготовление технического паспорта объекта (документация предоставляется в 3х экземплярах на бумажном носителе), кадастровый паспорт (паспорт БТИ).
- Обеспечить регистрацию права собственности Российской Федерации на все
объекты капитального строительства, входящие в состав Объекта.
В соответствии с Договором.
Основные архитектурно - планировочные
разработанной Проектной документации.
28
решения
принять
на
основе
здания
1.18. Назначение объекта и
его параметры
2.1. Виды инженерного
обеспечения
2.2. Источники
инженерного обеспечения
2.3. Требования по выносу
инженерных сетей из-под
пятна сооружения объекта,
сносу существующих
зданий
2.4. Конструктивные
решения
2.5. Основные требования
для строительства
Создание надежного резервного источника электроснабжения для обеспечения
электроэнергией потребителей, относящихся по степени надежности
электроснабжения к 1-й категории особой группы (лабораторных корпусов
объекта «33 ЦНИИИ МО РФ»).
Параметры объекта принять в соответствии с разработанной Проектной
документацией.
2. Основные требования:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- телефонизация.
Выполнить в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и
снабжающих организаций.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
В случае попадания в зону строительства Объекта существующих зданий и
сооружений, подлежащих сносу, а так же инженерных сетей, предусмотреть в
сводном сметном расчете необходимые денежные средства на вынос инженерных
сетей из под пятен застройки и снос зданий, подлежащих разборке в объеме
утвержденного градостроительного плана земельного участка (с учетом
технических условий ФГУ «33 ЦНИИИ МО РФ».
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной
документации.
Субподрядчику необходимо:
- выполнить строительно-монтажные Работы по реконструкции в соответствии с
Рабочей документацией;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ
(ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в
натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство
Объекта (пусковых комплексов);
- выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства и эксплуатации
Объекта Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества
выполнения строительных и монтажных Работ;
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних, внутриплощадочных и
внеплощадочных сетей Объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке строй генплан временного
бытового городка для строителей (при необходимости);
- заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация)
на период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения
транспортных средств и пешеходов на период строительства Объекта (при
необходимости);
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о
ходе строительства, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в
электронном виде); фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00 по
4-5 фотографий);
- мероприятия по охране
окружающей
природной среды необходимо
осуществлять в соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства обеспечить осуществление Авторского надзора в
29
2.6. Требования по составу
и содержанию рабочей
документации
2.7. Требования по составу
и содержанию
исполнительной
документации
2.8. Мероприятия по охране
окружающей среды
2.9. Требования по
обеспечению
противопожарной
безопасности
2.10. Особые требования
2.11.Оплата работ.
21.6.
соответствии с СП 11-110-99.
- Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
Системы проектной документации в строительстве (СПДС).
- Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии
с действующим законодательством в строительстве на территории Российской
Федерации на основании требований РД-11-02-2006 и передать Подрядчику по
окончании строительства Объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и
требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ
«Технический регламент о пожарной безопасности» и приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. №
1573 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном
виде в формате, соответствующем программе разработки Рабочей документации.
Электронная версия Рабочей документации передаётся Подрядчику посредством
системы электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны
России»). Сметный раздел Рабочей документации, Исполнительная документация,
акты выполненных работ должны загружаться Субподрядчиком в Архив ПСД
формате, поддерживаемом программным комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА>
(estml, gsl). Подрядчик обязуется предоставить Субподрядчику параметры доступа
к Архиву ПСД.
Субподрядчик не вправе передавать Рабочую документацию третьим лицам.
В соответствии с Договором.
Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру
РЕК-ПЛ-3:
1.
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
1.4. Проектная
организация
1.5. Генеральная
подрядная
организация
1.6. Основание для
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства
1.8. Источник
финансирования
1.9. Очередность
строительства
1.10. Стадийность
проектирования
1.11. Характеристики
земельного участка
1.12. Срок
строительства
Общие данные:
Саратовская область, н.п. Вольск-18
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства
Министерства обороны Российской Федерации»
ЗАО «ЦентрПроект»
Федеральное агентство специального строительства (ФГУП «Спецстройинжиниринг
при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
5.09.2011 г. № 1529-р).
Постановление Правительства Российской Федерации № 791 от 27 октября 2008 г.
Реконструкция.
Федеральный бюджет.
В одну очередь.
Рабочая документация.
Земельный участок (площадь - 44259,89 га.) находится в собственности Российской
Федерации.
Кадастровый номер 64:08:210101:1
В соответствии с Договором.
30
1.13. Общие техникоэкономические
показатели
Производительность площадки – 5000 куб. м питьевой воды в сутки. Численность
персонала площадки – 28 чел. Режим работы корпуса – круглосуточный,
круглогодичный.
1.14. Особенности
района строительства
1.15. Состав работ
Отсутствуют.
1.16. Стоимость
строительства
1.17. Архитектурнопланировочное
решение здания
1.18. Назначение
объекта и его
параметры
2.1. Виды
инженерного
обеспечения
2.2. Источники
инженерного
обеспечения
2.3. Требования по
выносу инженерных
сетей из-под пятна
сооружения объекта,
сносу существующих
зданий
2.4. Конструктивные
решения
2.5. Основные
требования для
строительства
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения;
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию, сертификаты,
после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
- Обеспечить выполнение технической инвентаризации, в том числе: изготовление
технического паспорта объекта (документация предоставляется в 3-х экземплярах на
бумажном носителе), кадастровый паспорт (паспорт БТИ).
- Обеспечить регистрацию права собственности Российской Федерации на все объекты
капитального строительства, входящие в состав Объекта (при необходимости).
В соответствии с Договором.
Основные архитектурно - планировочные решения принять на основе разработанной
Проектной документации.
Для обеспечения эффективной очистки и бесперебойного водоснабжения объектов
ФГУ «33ЦНИИИ Минобороны России» в целях обеспечения бесперебойного
водоснабжения объектов института (для исключения возникновения аварийных
ситуаций при проведении научно-исследовательских и испытательных работ с
применением токсичных химикатов).
Параметры Объекта принять в соответствии с разработанной Проектной
документацией.
2. Основные требования:
- телефонизация (ТУ на подключение к коммуникациям связи
ФГУ «33 ЦНИИ МО РФ» от 30 апреля 2008 г. № 4/1085).
Выполнить в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих и снабжающих
организаций.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
В случае попадания в зону строительства Объекта существующих зданий и сооружений,
подлежащих сносу, а так же инженерных сетей, предусмотреть в сводном сметном
расчете необходимые денежные средства на вынос инженерных сетей из под пятен
застройки и снос зданий, подлежащих разборке в объеме утвержденного
градостроительного плана земельного участка (с учетом технических условий ФГУ «33
ЦНИИИ МО РФ»
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной документации.
Субподрядчику необходимо:
- выполнить строительно-монтажные Работы по реконструкции в соответствии с
Рабочей документацией;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ
(ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство
Объекта (пусковых комплексов);
- выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства и эксплуатации Объекта
Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения
строительных и монтажных Работ;
31
2.6. Требования по
составу и
содержанию рабочей
документации
2.7. Требования по
составу и
содержанию
исполнительной
документации
2.8. Мероприятия по
охране окружающей
среды
2.9. Требования по
обеспечению
противопожарной
безопасности
2.10. Особые
требования
2.11.Оплата работ.
21.7.
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних, внутриплощадочных и
внеплощадочных сетей Объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке строй генплан временного
бытового городка для строителей (при необходимости);
- заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация) на
период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения транспортных
средств и пешеходов на период строительства Объекта (при необходимости);
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о ходе
строительства, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00 в электронном виде);
фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00 по 4-5 фотографий);
- мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо осуществлять в
соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства Объекта обеспечить осуществление Авторского надзора в
соответствии с СП 11-110-99.
- Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
Системы проектной документации в строительстве (СПДС).
- Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в соответствии с
действующим законодательством в строительстве на территории Российской Федерации
на основании требований РД-11-02-2006 и передать Подрядчику по окончании
строительства Объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и требованиями
норм действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о пожарной безопасности» и приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. № 1573 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном виде в
формате, соответствующем программе разработки Рабочей документации. Электронная
версия Ррабочей документации передаётся Подрядчику посредством системы
электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны России»).
Сметный раздел Рабочей документации, Исполнительная документация, акты
выполненных работ должны загружаться Субподрядчиком в Архив ПСД формате,
поддерживаемом программным комплексом <ГОССТРОЙСМЕТА> (estml, gsl).
Подрядчиком обязуется предоставить Субподрядчику параметры доступа к Архиву
ПСД.
Субподрядчик не вправе передавать Рабочую документацию третьим лицам.
В соответствии с Договором.
Работы по Договору выполняются в соответствии со следующими требованиями по шифру
РЕК-ФЗ:
21.7.1. Общие данные:
1.1. Район, пункт,
строительства
1.2. Государственный
заказчик
1.3. Заказчик
Саратовская область, н.п. Вольск-18
Министерство обороны Российской Федерации.
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального
строительства Министерства обороны Российской Федерации»
32
1.4. Проектная
организация
ЗАО «ЦентрПроект»
1.5. Генеральная
подрядная организация
Федеральное
агентство
специального
строительства
(ФГУП
«Спецстройинжиниринг при Спецстрое России») (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 1529-р).
Постановление Правительства Российской Федерации № 791 от 27 октября 2008
г.
1.6. Основание для
проектирования и
строительства
1.7. Вид строительства
1.8. Источник
финансирования
1.9. Очередность
строительства
1.10. Стадийность
проектирования
1.11. Характеристики
земельного участка
Реконструкция.
Федеральный бюджет.
В одну очередь.
Рабочая документация.
Земельный участок находятся в собственности Российской Федерации.
Кадастровый номер 64:08:210101:1.
1.12. Срок строительства
В соответствии с Договором.
1.13. Общие техникоПротяженность периметра технической территории – 3100 м шириной 20 м
экономические показатели
1.14. Особенности района
строительства
1.15. Состав работ
1.16. Стоимость
строительства
Отсутствуют.
- Оплатить стоимость подключения к системам инженерного обеспечения;
- Разработать Рабочую документацию;
- Выполнить строительно-монтажные Работы,
- Передать по акту Подрядчику всю Исполнительную документацию,
сертификаты, после выполнения Работ;
- Обеспечить наладку инженерных систем и ввод Объекта в эксплуатацию;
- Участвовать в работе приёмочной комиссии;
В соответствии с Договором.
1.17. АрхитектурноОсновные архитектурно-планировочные решения принять на основе
планировочное решение
разработанной Проектной документации.
здания
1.18. Назначение объекта и Предупреждение возможных попыток несанкционированного проникновения на
его параметры
техническую территорию охраняемого объекта ФГУ «33 ЦНИИИ Минобороны
России»
Параметры объекта принять в соответствии с разработанной Проектной
документацией.
2. Основные требования:
2.1. Виды инженерного
В соответствии с разработанным проектом.
обеспечения
2.2. Источники
Инженерные сети и объекты инженерного обеспечения выполнить в соответствии
инженерного обеспечения с техническими условиями эксплуатирующих организаций и разработанной
Проектной документацией.
Ранее выданные технические условия необходимо уточнить.
2.3. Требования по
В соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.
выносу инженерных сетей
из-под пятна сооружения
объекта, сносу
существующих зданий
2.4. Конструктивные
При разработке конструктивных решений применять современные Материалы и
решения
Оборудование с внедрением современных стандартов энергоэффективности и
безопасности.
Конструктивные решения принять на основе разработанной Проектной
документации.
2.5. Основные требования Субподрядчику необходимо:
для строительства
- выполнить строительно-монтажные Работы в соответствии с Рабочей
документацией, разработанной на основании утвержденной Проектной
33
2.6. Требования по
составу и содержанию
рабочей документации
2.7. Требования по
составу и содержанию
исполнительной
документации
2.8. Мероприятия по
охране окружающей
среды
2.9. Требования по
обеспечению
противопожарной
безопасности
2.10. Особые требования
документации и выданной Подрядчиком
в производство работ;
- до начала строительно-монтажных Работ разработать проект производства работ
(ППР);
- разработать График производства работ и согласовать его с Подрядчиком;
- совместно с Подрядчиком и Заказчиком осуществить привязку и вынос осей в
натуру;
- получить совместно с Подрядчиком и Заказчиком разрешение на строительство
Объекта (пусковых комплексов);
- выполнить все Работы по подключению наружных инженерных сетей Объекта к
источникам энергообеспечения;
- выполнить поставку и монтаж необходимых для строительства и эксплуатации
Объекта Оборудования, Конструкций и Материалов;
- обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества
выполнения строительных и монтажных Работ;
- выполнить необходимые пусконаладочные Работы;
- выполнить все Работы по устройству внутренних, внутриплощадочных и
внеплощадочных сетей Объекта в соответствии с техническими условиями и
заключенными договорами на технологическое присоединение и технические
подключения; Проектной документацией
- разработать и согласовать в установленном порядке стройгенплан временного
бытового городка для строителей (при необходимости);
- заключить договоры на временное подключение Объекта к инженерным сетям
(электричество, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизация)
на период строительства Объекта;
- разработать и согласовать проект организации дорожного движения
транспортных средств и пешеходов на период строительства Объекта (при
необходимости);
- организовать представление Подрядчику и Заказчику справочного материала о
ходе строительства Объекта, а именно: справку-доклад (каждый четверг до 12.00
в электронном виде); фото-мониторинг строительства (каждый четверг до 12.00
по 4-5 фотографий);
- мероприятия по охране
окружающей
природной среды необходимо
осуществлять в соответствии с проектными решениями и п.5.5 СНиП 12.01.2004;
- на период строительства Объекта обеспечить осуществление Авторского
надзора в соответствии с СП 11-110-99.
- Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с требованиями
Системы проектной документации в строительстве (СПДС).
- Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права
воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать их выполнение на основе
подготовленной Субподрядчиком Рабочей документации.
Исполнительную документацию выполнить в необходимом объёме в
соответствии с действующим законодательством в строительстве на территории
Российской Федерации на основании требований РД-11-02-2006 и передать
Заказчику по окончании строительства Объекта.
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ и
требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ
«Технический регламент о пожарной безопасности» и приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. №
1573 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
Рабочая документация, выполняется в 4-х экз. на бумаге и 1 экз. в электронном
виде в формате, соответствующем программе разработки Рабочей документации.
Электронная версия Рабочей документации передаётся Подрядчику посредством
системы электронного документооборота (Архив ПСД ФКП «УЗКС Минобороны
России»).
Сметный
раздел
Рабочей
документации,
Исполнительная
документация, акты выполненных работ должны загружаться Субподрядчиком в
Архив
ПСД
формате,
поддерживаемом
программным
комплексом
<ГОССТРОЙСМЕТА> (estml, gsl). Подрядчик обязуется предоставить
Субподрядчику параметры доступа к Архиву ПСД.
34
Субподрядчик не вправе передавать Рабочую документацию третьим лицам.
В соответствии с Договором.
2.11.Оплата работ.
22.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
22.1. Все положения настоящего Договора, относящиеся к приобретению, поставке и монтажу
Оборудования, а также все положения Договора, устанавливающие права и обязанности Сторон, относящиеся к
приобретению, поставке и монтажу Оборудования вступают в действие после и с учетом заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору. Такое дополнительное соглашение, устанавливающее
условия, а также права и обязанности Сторон в отношении приобретения, поставки и монтажа Оборудования
должно быть заключено Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней после согласования Заказчиком Рабочей
документации.
22.2. В случае принятия решения о консервации Объекта Подрядчик оплачивает Субподрядчику все
выполненные до момента приостановления Работы по фактическим затратам. Стороны обязаны совместно
рассмотреть и согласовать сроки, стоимость и порядок консервации Объекта строительства. Все Работы,
связанные с консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Подрядчика.
22.3. Рабочая документация в обязательном порядке передается Подрядчику.
22.4. По завершении Гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются
подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также
фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору.
22.5.
Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким- либо еще способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в
рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
22.6. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме и направляется заказным
письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Адреса и платежные реквизиты сторон».
22.7.
В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских
иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 рабочих дней с момента вышеуказанных изменений
письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Субподрядчика оформляется
дополнительным соглашением к Договору. В противном случае Сторона, не уведомившая другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств, несет самостоятельно все риски неисполнения или ненадлежащего
исполнения противной Стороной обязательств по Договору.
22.8.
При выполнении Договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
22.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения:
1. Форма Итогового акта приемки выполненных работ.
2. Форма Акта сверки взаимных расчетов.
23.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России»
Адрес местонахождения: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д.14, стр.2,
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д.14, стр.2,
ИНН 7704020180, КПП 774501001, ОГРН 1027700404346
Банк ВТБ г. Москва (ОАО): р/с 40502810200020000011
к/с 30101810700000000187, БИК 044525187
Тел.: (499) 241 52 95, тел./факс: (499) 241 71 08
E-mail: instroy@spetsstroy.ru
СУБПОДРЯДЧИК:
_________________________________________________
Адрес местонахождения: ____________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________
ИНН ______________, КПП ______________, ОГРН ____________________
Банк: ______________________________________
р/с ________________________________________
к/с ________________________________________
БИК _______________________________________
Тел.: ______________________, факс: _______________________
E-mail: __________________________________________.
24. ПОДПИСИ СТОРОН
35
ПОДРЯДЧИК:
Начальник ФГУП
«ГУ «Инстрой» при Спецстрое России»
А.А.Лукин
/____________________/
(Подпись)
М.П.
СУБПОДРЯДЧИК:
______________________________________
______ «______________________________»
______________________________________
/____________________/
(Подпись)
М.П.
36
Приложение № 1 к Договору
от _____________2012 г.
№____________________
Форма
Итоговый акт приемки выполненных работ
ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в
лице_________________________________, действующего на основании ________________ с одной стороны, и
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице
____________________________________________, действующего на основании ____________, c другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Итоговый акт приемки выполненных работ
(Далее - Акт) о нижеследующем:
1.
№
1
2
Субподрядчик выполнил следующие Работы на сумму____руб.:
Вид работ
2.
3.
4.
Сроки выполнения
Стоимость работ
Все Работы выполнены в соответствии с условиями Договора субподряда № __ от
«__»________20__г. Подрядчик не имеет замечаний по качеству выполненных работ и срокам их
выполнения.
Настоящий Акт подтверждает, что Субподрядчиком в соответствии с Договором субподряда
выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по
Договору субподряда №__ от «__»____________20__г.
Подрядчик
Субподрядчик
______________________
М.П.
____________________
М.П.
37
Приложение № 2 к Договору
от «___» ____________ 2012 г.
№
______________
Форма
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
_________________________________________________________________
и __________________________________________________________________
(Договор субподряда от __________ № ___________)
Сальдо на __________
(дата)
№
п/п
____________ Раздел _______________
(сумма)
ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА
№ платежных
Сумма, руб.
поручений
ДАННЫЕ СУБПОДРЯДЧИКА
№ акта, дата
Сумма, руб.
Итого:
Сальдо на _______ _______
(дата)
(сумма)
В пользу ___________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
подпись
ПОДРЯДЧИК
И.Фамилия
подпись
М.П.
Главный бухгалтер
подпись
И.Фамилия
М.П.
Главный бухгалтер
И.Фамилия
подпись
38
И.Фамилия
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
135
Размер файла
602 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа