close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор на оказание услуги по созданию сайта

код для вставкиСкачать
Договор на оказание услуги по созданию сайта
г. Кемерово
Дата заключения договора «__» ________ 2013г
ФИО, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Вепринцев Илья
Александрович, в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:
1.1.1. Выполнить комплекс работ по созданию сайта на основе технического
задания (далее — ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.1.2. Совершать от своего имени, но за счет Заказчика юридические и
фактические действия, связанные с размещением и поддержанием
работоспособности веб-сайта Заказчика на ресурсах оператора ucoz.ru
предоставляющего соответствующие услуги размещения сайтов в сети
Интернет.
1.1.3. Совершать от своего имени, но за счет заказчика юридические и
фактические действия, связанные с регистрацией доменного имени в зоне .ru
(.com,.net,.org, .info и иных аналогичных по стоимости зонах, информация о
стоимости указана на сайте www.2domains.ru).
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Безоговорочно принять условия настоящего договора и строго выполнять
все его требования.
2.1.2. Предоставить Исполнителю в электронном виде материалы, необходимые
для изготовления веб-сайта: набор изображений и текстовых материалов, для
размещения на сайте, а так-же прочие материалы, необходимые по мнению
Заказчика или Исполнителя для создания сайта.
2.1.3. Предоставить Исполнителю данные для регистрации доменного имени и
аккаунта (учетной записи) на сайте хотинг-провайдера.
2.1.3.1. Для физических лиц:
•
Паспортные данные;
•
Телефон;
•
E-mail (рекомендуем сделать отдельный Email на Яндексе для работы
с сайтом).
2.1.3.2. Для юридических лиц:
•
Наименование организации;
•
ИНН/КПП;
•
Юридический адрес;
•
Почтовый адрес;
•
Телефон;
•
Факс;
•
E-mail.
2.2. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в
ТЗ.
1стр.
2.3. За несоблюдение правил продления услуг хостинга и продления срока
регистрации доменного имени, Исполнитель ответственности не несет.
2.4. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной
информации, а также за юридическую правомерность использования логотипов и
названий фирм, в соответствии с законодательством РФ.
2.5. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в содержание сайта,
Исполнитель ответственности за сохранность внешнего вида (дизайна) сайта не
несет.
2.6. В случае внесения Заказчиком самостоятельных изменений в программный код
сайта или изменений настроек сайта из учетной записи Администратора сайта,
Исполнитель ответственности за работоспособность сайта не несет.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Создать веб-сайт согласно ТЗ.
3.1.2. По просьбе Заказчика своевременно знакомить Заказчика с ходом
выполнения работ по настоящему Договору.
3.1.3. Произвести ряд действий по регистрации, оформлению и настройке
доменного имени для Заказчика.
3.2. Исполнитель оставляет за собой право на размещение в нижней части страницы
разработанного сайта ссылки на свой сайт, представляющий собой строку:
«Создание сайта…» , а также гиперссылки на сайт www.sip42.ru
4. Срок выполнения услуг
4.1. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг на следующий рабочий день
после получения предоплаты от Заказчика.
4.2. Исполнитель обязуется в течение оговоренного в ТЗ срока осуществить
регистрацию доменного имени сайта Заказчика, а также создать
полнофункциональный сайт согласно ТЗ.
4.3. Срок оказания услуг по настоящему договору устанавливается от даты
заключения договора до момента его расторжения по требованию любой из
сторон.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Стоимость услуги создания сайта указывается Исполнителем.
5.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору осуществляется Заказчиком в
виде 50%-ной предоплаты.
5.3. Денежные средства за оказанную услугу возврату не подлежат.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты услуги Исполнителю и
действует до момента полной оплаты Заказчиком.
6.2. Сроки выполнения работ указываются Исполнителем и отсчитываются с момента
заключения настоящего Договора.
6.3. В случае задержки Заказчиком предоставления необходимых Исполнителю
материалов, дата сдачи работы сдвигается на срок этой задержки.
2 стр.
Конфиденциальность
6.4. Исполнитель обязуется сохранять в тайне всю коммерческую информацию, не
относящуюся к категории общедоступной, которую он получил от Заказчика во
время срока действия Договора, даже если она не была обозначена как секретная
или конфиденциальная.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае не оказания услуг Исполнителем в срок, Исполнитель обязуется
выплатить Заказчику неустойку. Размер неустойки определяется Исполнителем.
7.2. На усмотрение Сторон, неустойка, может быть исключена дополнительным
оказанием услуг Исполнителем, а именно: в случае не выполнение пункта 3.2
настоящего договора Исполнителем, Исполнитель обязуется оказывать услуги,
предусмотренные договором бесплатно, до момента появления веб-сайта
Заказчика в первых десяти документах поисковой системы Yandex в соответствии
с настоящим договором, либо выводом сайта в первую десятку выдачи Yandex по
другому ключевому словосочетанию, утвержденному Заказчиком.
7.3. За просрочку оплаты услуг, оказанных в соответствии с настоящим договором,
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 5 % от суммы договора за
каждый день просрочки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
7.5. Обязанность по уплате неустойки возникает у соответствующей Стороны после
того, как ею будет получена претензия заинтересованной Стороны с
обоснованным расчетом пени, либо после того, как арбитражный суд вынесет
решение присудить пени заинтересованной Стороне, если претензия не была
выставлена или не признана Стороной, которой она была направлена.
7.6. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество
распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг
Заказчика.
7.7. Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Исполнителя отвечает за каждый
случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
7.8. Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы,
он не нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы
обладает Заказчик, либо указанные им лица.
7.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,
действующего на территории России.
7.10.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
При рассмотрении споров в суде, переписка Сторон по электронной почте будет
признана достаточными доказательствами.
3 стр.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров.
В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению
в Арбитражном суде г. Кемерово.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие явления, которые
находятся вне контроля сторон и в случае которых выполнение обязательств
согласно настоящему Договору становится невозможным.
9.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам
своевременно выполнить обязательства, то стороны, находящиеся в таких
экстремальных условиях, освобождаются от исполнения обязанностей до
прекращения действия указанных форс-мажорных обстоятельств при условии, что
сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, немедленно
уведомит другую сторону о случившимся с подробным описанием создавшихся
условий.
10. Расторжение Договора
10.1.
Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения настоящего
договора в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом
Российской Федерации при этом, уведомив Исполнителя не позднее, чем за 3 дня
до расторжения настоящего Договора.
10.2.
В случае одностороннего отказа от настоящего Договора Исполнитель не
возвращает Заказчику полученные авансом денежные суммы.
11. Прочие условия
11.1.
Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые
Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
11.2.
Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора, являются
таковыми только после подписания их Сторонами.
11.3.
Исполнитель имеет право разместить ссылку на сайте Заказчика на свой
сайт с указанием видов работ.
11.4.
Стороны обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах, а
равно в интересах третьих лиц, деловую, коммерческую, техническую и иную
конфиденциальную информацию, ставшую им известной в связи с заключением и
исполнением настоящего Договора, а также иные сведения, касающиеся
деятельности Сторон, как в период действия настоящего Договора, так и в течение
4-х лет после его завершения.
11.5.
Любые уведомления, направляемые любой Стороной, вручаются адресату
лично или отправляются с курьером, по телефону, факсу, или заказным почтовым
отправлением с подтверждением получения.
11.6.
Всякие изменения и дополнения к настоящему Договору будут
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон. Все приложения и
дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора.
4 стр.
11.7.
Настоящий договор вступает в силу с момента его акцептирования и
действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
11.8.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Вепринцев Илья Александрович
ФИО
Россия, Кем. Обл. г. Кемерово.
Страна, область, город
Паспортные данные:
Предоставляются
заказчику при встрече
тел.: 8-904-577-43-62
Паспортные данные:
Предоставляются исполнителю
при встрече
тел.:
E-mail:
E-mail: zakaz@sip42.ru
Сайт: www.sip42.ru
Вепринцев И.А._________
ФИО ________
Адрес сайта: _____________________
Адрес сайта: _____________________
Дата сдачи «__» ________ 2013г
Дата принятия «__» ________ 2013г
5 стр.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
179
Размер файла
109 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа