close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

соглашение к Договору ТЧС 02/270

код для вставкиСкачать
Дополнительное соглашение № 6
к Договору № ТЧС 02/270 от 16 декабря 2002 г.
г. Москва
« 01 » марта 2013 г.
Управление --------- именуемое в дальнейшем «Городской заказчик», в лице начальника ------, действующего на основании Положения об Управлении ------города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 02 августа 2011 г., с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Фирма «РИК-С» (ООО «Фирма «РИК-С»), победитель конкурса на
определение Заказчика-Застройщика по проектированию и строительству химико-радиометрической
лаборатории Московского городского Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
ГУ ГОЧС г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Приорова, вл. 1 (протокол № 3 от 04 декабря 2002 г.),
именуемое в дальнейшем «Заказчик-Застройщик» в лице генерального директора Григорьевой Натальи
Рашидовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, также при совместном/раздельном
упоминании именуемые соответственно Стороны/Сторона, во исполнение решения Арбитражного суда
г. Москвы от 18.02.2013 по делу №А40-126364/12, в связи с необходимостью уточнения объемов
выполняемых работ по Договору № ТЧС 02/270 от 16 декабря 2002 г. (далее – Договор), изменением
реквизитов Сторон, в соответствии с пунктом 9.2 Договора, заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Внести изменения в Договор, заменив в тексте Договора, а также во всех приложениях и
дополнительных соглашениях к нему фамилию и инициалы Генерального директора ЗаказчикаЗастройщика на Григорьеву Наталью Рашидовну (основание - Решение №1 единственного участника
ООО «Фирма «РИК-С» от 15.07.2011г.).
2. В связи с принятием Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также
принятием Мэром Москвы решения о размещении пожарного депо в составе проектируемого
Московского городского Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с химикорадиометрической лабораторией по адресу: ул. Приорова, вл. 1, и утверждением заместителем Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
установленным порядком нового Технологического задания «Центр мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций с химико-радиометрической лабораторией: ул. Приорова, вл.1 (Северный
административный округ)», что приводит к корректировке разработанной ранее проектно-сметной
документации, объемов и сроков выполнения работ по Договору:
2.1.
Ввести в действие и считать неотъемлемой частью Договора Технологическое задание
«Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с химико-радиометрической
лабораторией: ул. Приорова, вл.1 (Северный административный округ города Москвы)», утвержденное
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства 09.10.2012г., в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
2
2.2.
Внести изменения в Календарный план выполнения работ (приложение №1 к Договору),
изложив его в редакции согласно Приложению №2 к настоящему дополнительному соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.
Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции:
«1.4. Срок выполнения работ по Договору, а также сроки выполнения соответствующих этапов
работ по Договору определяются Календарным планом выполнения работ (приложение №1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. После получения положительного заключения
Мосгосэкспертизы по Объекту, на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной
документации по Объекту, продолжительность и этапы строительно-монтажных работ будут
скорректированы в соответствии с утвержденным в составе проектно-сметной документации по Объекту
Проектом организации строительства Объекта, о чем Сторонами в установленном порядке будет
заключено дополнительное соглашение к настоящему Договору.».
2.4.
Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.5. следующего содержания:
«1.5. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Технологическим
заданием «Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с химико-радиометрической
лабораторией: ул. Приорова, вл.1 (Северный административный округ города Москвы)», утвержденным
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства 09.10.2012г., являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.».
2.5.
Раздел 2 Договора дополнить пунктами 2.2.3 и 2.2.4. следующего содержания:
«2.2.3.
Городской
заказчик
организовывает
в
установленном
порядке
разработку
Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) Объекта и передает его Заказчику-Застройщику.»
2.2.4. До начала работ по I этапу Договора Городской заказчик предоставляет ЗаказчикуЗастройщику следующие исходные данные:
- Технологическое задание;
- Документы, подтверждающие права пользования земельным участком (договор аренды
земельного участка на период проектирования и строительства Объекта.».
3. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему Договору определяется в соответствии
с
Адресной
инвестиционной
программой
города
Москвы
на
2013-2015
гг.,
утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012г. № 467-ПП, пунктом «Реализация
комплекса мер по развитию материально-технической базы объектов гражданской защиты населения»
подпрограммы 2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» Государственной
программы города Москвы «Безопасный город» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 23 сентября 2011г. № 443-ПП, и составляет 695 000 000 (шестьсот девяносто
пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, и подлежит уточнению согласно пункту 3.2.
настоящего Договора, на основании проектно-сметной документации по Объекту, получившей
положительное заключение Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская
3
государственная экспертиза" (далее-Мосгосэкспертиза) и утвержденной в установленном порядке, с
учетом пункта 2 конкурсного предложения «Заказчика-Застройщика», согласно которому стоимость
Работ по Договору снижена на 1,3%.».
4. Раздел 3 Договора дополнить пунктами 3.8., 3.9. и 3.10 следующего содержания:
«3.8. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации по
КБК 839
0314 17Б 1000 411 226.»
3.9. Ориентировочная стоимость работ по проектированию Объекта с учетом корректировки
проектно-сметной
документации
по
Объекту
в
соответствии
с
объемами,
установленными
Технологическим заданием (п. 1.5. Договора), составляет 52 204 301 (пятьдесят два миллиона двести
четыре тысячи триста один) рубль 10 коп. Окончательная стоимость проектно-изыскательских работ
(далее - ПИР) формируется на основании показателей проектно-сметной документации по Объекту,
получившей положительное заключение Мосгосэкспертизы и утвержденной в установленном порядке.».
3.10. Оплата выполненных и принятых Городским Заказчиком работ по настоящему Договору
Заказчику-Застройщику осуществляется в следующем порядке:
3.10.1.
Заказчик-Застройщик до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
месяцем выполнения Работ, представляет Городскому заказчику подписанные со своей стороны Акт о
приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма
№ КС-3). Расходы Заказчика-Застройщика на оплату инженерных, геологических, геодезических,
экологических изысканий, получение технических условий, а также иные виды работ (услуг),
выполненных сторонними организациями (необходимость выполнения указанных работ подлежит
обязательному согласованию с Городским заказчиком), подлежат включению Заказчиком-Застройщиком
в соответствующие Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости
выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
3.10.2.
Городской заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней рассматривает и подписывает
представленные документы или направляет Заказчику-Застройщику обоснованный отказ от приемки
выполненных работ.
3.10.3.
Городской заказчик осуществляет платежи Заказчику-Застройщику в течение 7 (семи)
рабочих дней с даты подписания Городским заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма №
КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), в пределах лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий период.».
5. Пункт 8.1. Договора изложить в следующей редакции:
«8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
30 ноября 2016 года. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору,
договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.».
6. Раздел 10 Договора «Адреса и банковские реквизиты сторон» изложить его в следующей
редакции:
«Городской заказчик»:
Управление гражданской защиты Москвы
4
125009 Москва, Тверская ул., д. ----- Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы
705;
Сч. 40201810200000000001; БИК 044583001;
«Заказчик-Застройщик»:
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «РИК-С»
Юр. адрес: 127006 Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, стр.3
ОГРН 1027700201209, ИНН 7731218189, КПП 771901001, Р/с 40702810800000002372
Коммерческий
банк
«Республиканский
Кредитный
Альянс»
ООО,
БИК
044585777,
К/с
30101810800000000802».
7. Стороны установили, что:
7.1.
Работы по проектированию Объекта в объеме, установленном согласно настоящему
дополнительному соглашению (п. 2.1.), выполняются с учетом ранее выполненных и оплаченных
Городским заказчиком работ по проектированию Объекта.
В целях уточнения объемов работ по проектированию Объекта, выполненных ранее
Заказчиком-Застройщиком по Договору, и подлежащих использованию при выпуске новой проектной
документации по Объекту, Заказчик-Застройщик по согласованию с Городским Заказчиком организует
проведение независимой экспертизы, расходы на выполнение которой подлежат оплате за счет
непредвиденных затрат.
Городской заказчик производит оплату выполненных Заказчиком-Застройщиком работ по
проектированию Объекта за вычетом стоимости работ по проектированию Объекта, выполненных ранее
Заказчиком-Застройщиком по Договору, и принятых к использованию при выпуске новой проектной
документации по Объекту.
7.2. Оплата Городским заказчиком выполненных работ по строительству Объекта может быть
произведена только после полного погашения задолженности Заказчика-Застройщика в размере
23 012 048 (двадцать три миллиона двенадцать тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек в соответствии с
решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2010 г. по делу №А40-25992/10-10-195.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Изменение условий настоящего Дополнительного соглашения возможно только по
соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему дополнительному соглашению
должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего дополнительного
соглашения.
10. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
11. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
сохраняют свою силу.
12. Условия ранее заключенных Дополнительных соглашений и приложений к Договору,
противоречащие настоящему Дополнительному соглашению, утрачивают свою силу с момента
подписания настоящего дополнительного соглашения.
5
13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему дополнительному
соглашению и Договору в полном объеме.
14. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит обязательной регистрации Городским
заказчиком в Реестре контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания Сторонами.
15. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
- Технологическое задание «Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций с
химико-радиометрической лабораторией: ул. Приорова, вл.1 (Северный административный округ города
Москвы)», утвержденное заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства 09.10.2012г. (Приложение №1);
- Календарный план выполнения Работ (Приложение №2)
Городской заказчик:
Заказчик-Застройщик:
Начальник Управления
Генеральный директор
ООО «Фирма РИК-С»
______________
«____»
_____________ 2013 г.
.
______________Григорьева Н.Р.
«____»
_____________ 2013 г.
6
Приложение № 2
к Дополнительному соглашению №6 от « 01 » марта 2013
к Договору №ТЧС 02/270 от 16 декабря 2002г.
Календарный план выполнения Работ
Номер
этапа
1
2
3
4
Название этапа
Начало этапа
Оказание услуг и работы
по сбору исходных
данных в необходимом и
достаточном объеме для
проектирования,
составление задания на
проектирование.
Проведение инженерных
изысканий.
После получения от
Городского заказчика
исходных данных:
1. ГПЗУ
2. Договор аренды
земельного участка
на период
проектирования и
строительства
Объекта
3. Технологическое
задание
После передачи ЗаказчикуЗастройщику утвержденного
Городским заказчиком
Задания на проектирование.
Передача Городскому
Заказчику утверждаемой
части проектно-сметной
документации (до
получения всех
необходимых
согласований)
Оказание услуг по
получению всех
необходимых
согласований,
направлению проектной
документации на
государственную
экспертизу.
Корректировка по
замечаниям
государственной
экспертизы. Получение
положительного
заключения МГЭ,
передача его для выпуска
Решения об утверждении
проектной документации,
включая сводный
сметный расчет.
Передача Городскому
заказчику утвержденной
проектной документации
и других документов, по
Акту приема-передачи
(п.5.9 Контракта).
После приемки Городским
заказчиком работ по п.2
После получения
Заключения МГЭ.
Продолжител
ьность этапа
Стоимость этапов
Не более 2-х
месяцев от
начала этапа
10% от стоимости
ПИР (п.3.9.
Договора), что
составляет
5,22 млн.руб
Не более 4-х
месяцев
40 % от стоимости
ПИР (п.3.9.
Договора), что
составляет
20,881 млн.руб.
Не более 2-х
месяцев
30% от стоимости
ПИР (п.3.9.
Договора), что
составляет
15,661 млн.руб.
Не более 2-х
месяцев
Окончательный
расчет на основании
положительного
заключения
Мосгосэкспертизы
по Объекту,
согласно пп.3.1.,
3.2., 3.9. и15.3
Договора
7
5
Производство
строительно-монтажных
работ
Городской заказчик
Начальник Управления -----
---------«
» ______________2013 г.
После передачи ЗаказчикуЗастройщику утвержденной
Городским заказчиком
проектно-сметной
документации.
Согласно
ПОС, на
основании
п.1.4.
Договора (в
ред.
Дополнитель
ного
Соглашения
№6)
Определяется
утвержденным МГЭ
сводным сметным
расчетом
Заказчик-Застройщик
Генеральный директор
ООО «Фирма «РИК-С»
Григорьева Н.Р.
« 01 » марта 2013 г.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
24
Размер файла
140 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа