close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА - РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ

код для вставкиСкачать
Проект договора № __________
Электромонтажные работы по «Дооборудованию дренажных емкостей ЕП9, Е 7/12»
г. Высоцк
Ленинградской области
«____ »___________ 2012 г.
Открытое акционерное общество «Распределительный перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКОЙЛ-II», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице исполнительного директора ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» Андрея Вячеславовича Князева, действующего на основании доверенности №1/2012 от 01.01.2012г. с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на условиях документации
о закупке Заказчика и предложения Подрядчика. При этом стороны признают, что если в ходе
заключения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в предложении Подрядчика
имеются несоответствия требованиям документации о закупке Заказчика, то определяющими
(приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются требования документации о закупке Заказчика:
1. Определения.
В настоящем договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определяемые ниже:
«Стороны» - означает Заказчик и Подрядчик, в значениях, указанных в преамбуле настоящего
Договора.
«Договор» - настоящий документ, включая все содержащиеся в нём положения и условия, приложения к нему, подписанные сторонами, а также любые изменения и дополнения к нему, которые подписаны сторонами в период действия договора и являющиеся его неотъемлемой частью.
«Объекты» - "Здание расходомеров", инв.№7243 "ТП-4; Аппаратная система управления".
Инв.№ 7195; Внутриплощадочные кабельные сети 10 и 0,4 кВ". Инв.№ В0002559
«Производственная площадка» - переданная по акту Заказчиком Подрядчику на период выполнения работ по испытанию кабельной линии и присоединения артезианской скважины(ТП26), площадка, необходимая для производства работ на объектах ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» по адресу: Ленинградская область, Выборгский р-н, г. Высоцк, ул. Пихтовая д.1.
«Работы» - электромонтажные работы по Дооборудованию дренажных емкостей ЕП9, Е 7/12"
в составе ИП "Модернизация сливной ж/д эстакады тит.2". Код ИП D174LG007C:
- прокладка и подключение КЛ 0,4кВ от 5Щ-74 тит.74 к насосу погружному дренажной
емкости ЕП 9 тит.57/2; прокладка и подключение КЛ 0,4кВ от ТП-4 тит.10/2 щит 2Щ4 к насосу
погружному дренажной емкости Е7/12 тит. 4/3; проведение земляных и монтажных работ при
прокладке кабельной линии; выполнение электромонтажа оборудования погружных емкостей;
пуско-наладочные работы по проекту 9089-000-ТЭ в соответствии с Приложением №1 к договору;
затраты и работы, связанные с получением разрешений и согласований, иных мероприятий,
необходимых для производства работ на объектах;
организация работ и обеспечение персонала Подрядчика на производственной площадке необходимыми комплектующими и материалами, спецодеждой и инструментом;
снабжение Заказчика соответствующей исполнительной документацией;
уборка производственной площадки и прилегающей к ней территории от результатов деятельности Подрядчика;
вывоз за пределы производственной площадки и прилегающей к ней территории, используемых при выполнении работ, принадлежащих Подрядчику оборудования, транспортных средств,
приборов, изделий, конструкции и иного принадлежащего Подрядчику имущества;
1
работы по своевременному устранению недостатков работ, выявленных в процессе выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации объекта;
выполнение иных работ, как упомянутых, в настоящем договоре, так и в дополнительных соглашениях.
«Оборудование» - все виды машин, механизмов, временные и передвижные источники тепла и
энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения работ,
но не предназначенные для включения в выполненные работы.
«Представители Подрядчика» - представителем Подрядчика признается как лицо, имеющее
право действовать от имени Подрядчика по письменному приказу руководителя подрядной организации, так и уполномоченный представитель Подрядчика. Уполномоченным представителем Подрядчика признается лицо, уполномоченное Подрядчиком представлять его интересы на
основании доверенности, либо Устава организации.
«Представители Заказчика» - представителем Заказчика признается как лицо, имеющее право
действовать от имени Заказчика по письменному приказу, так и уполномоченный представитель Заказчика. Уполномоченным представителем Заказчика признается лицо, уполномоченное
Заказчиком представлять его интересы на основании Устава, либо доверенности.
«Приемочная комиссия» - комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки законченного
объёма работ по договору.
«Акт сдачи-приемки выполненных работ по объекту» - Документ о завершении Подрядчиком работ по настоящему договору и принятии Заказчиком результатов выполненных работ,
составленный членами приёмочной комиссии и подписанный обеими сторонами по КС-2 и по
КС-3.
2. Предмет договора.
2.1.Подрядчик обязуется в пределах общей стоимости работ, и в срок, установленный графиком
производства работ – Приложение №2, выполнить своими силами и техническими средствами
электромонтажные работы по Дооборудованию дренажных емкостей ЕП9, Е 7/12" в составе
ИП "Модернизация сливной ж/д эстакады тит.2", код ИП D174LG007C на объектах ОАО
«РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»: "Здание расходомеров", инв.№7243; "ТП-4. Аппаратная система
управления", Инв.№ 7195; Внутриплощадочные кабельные сети 10 и 0,4 кВ", Инв.№ В0002559
в соответствии с перечнем выполняемых работ с использованием материалов Заказчика согласно Приложения №1 и сметными расчетами (Приложение №3) , по адресу: Ленинградская
область, Выборгский р-н, г. Высоцк, ул. Пихтовая д.1, а Заказчик обязуется принять результат,
выполненных Подрядчиком работ и оплатить его по цене, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
3.Цена работ и расчёты по договору.
3.1.Цена работ по договору составляет ______ руб. (________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 18% ______ руб. (______ ) руб. ___ коп. ( в случае применения Подрядчиком соответствующей системы налогообложения).
3.2.Стороны договорились, что цена Договора включает в себя стоимость всех видов Работ и
Затрат, определённых в локальной сметах №1,№2, №3 (Приложение №3).
3.3.Стороны производят расчёты в следующем порядке:
3.3.1.Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 20 банковских дней с момента получения счёта. При этом обязательное условие оплаты по факту – подписанный сторонами акт и
наличие оригинала счета-фактуры. При отсутствии подписанного сторонами акта и оригинала
счета-фактуры Заказчик имеет право отсрочить оплату.
3.3.2.Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.
3.3.3.Счёт-фактура выставляется в соответствии с требованиями ст.168, 169 Налогового кодекса
Российской Федерации. При неправильном оформлении счетов-фактур требованиям законодательства, данная счёт-фактура будет считаться не принятой.
3.3.4.Расчёты осуществляются по реквизитам, указанным в Договоре.
4.Сроки выполнения Работ.
2
4.1.Срок выполнения работ устанавливается графиком производства работ (Приложение №2).
5.Права и обязанности Подрядчика.
5.1.Подрядчик обязан:
5.1.1.Выполнить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в строгом соответствии с условиями настоящего договора и приложениями
к нему.
5.1.2.Обеспечить материально-техническое снабжение работников расходными материалами,
спецодеждой и инструментом. При выполнении работ по договору применять материалы, конструкции, оборудование, комплектующие изделия и иное имущество, предусмотренное в соответствии с технической документацией на конкретный объект, а в случаи изменений и отклонений согласовывать с Заказчиком. Применение материалов, конструкций, оборудования, комплектующих изделий и иного имущества, не предусмотренного технической документацией,
настоящим договором и приложениями к нему, производится только после предварительного
письменного одобрения их Заказчиком.
5.1.3.Обеспечить выполнение требований, предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации к персоналу, привлекаемому Подрядчиком
для проведения работ по договору.
5.1.4.Устранять полученные в ходе работ замечания Заказчика при исполнении договора.
5.1.5.Выполнить работы с качеством соответствующим требованиям СНиП и других нормативных документов. Выполнять требования инструкции по организации безопасного производства работ на территории и объектах ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» подрядными (сервисными) организациями (ИОТВ-60-08-12) и оформить акт-допуск на производство работ на территории и объектах ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II» в соответствии с приложением к инструкции. Своевременно сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем эксплуатировать
объект в соответствии с правилами промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов (ПБ09-560-03), утверждёнными постановлением Госгортехнадзора от 20.05.2003 г. за
№33 и зарегистрированными в Минюсте РФ 09.06.2003 г. за №4666. Работы, выполненные
Подрядчиком с нарушением вышеперечисленных условий, оплате не подлежат. Выявленные
нарушения устраняются Подрядчиком за свой счёт в письменно согласованные с Заказчиком
сроки.
5.1.6.При выполнении работ по договору, указанных в п. 2.1 настоящего договора, обеспечить
выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мер по технике безопасности и охране труда, необходимых мероприятий по охране окружающей среды. Осуществить необходимые мероприятия по очистке производственной площадки и прилегающей к ней территории
от образовавшихся, в процессе проведения работ, строительных и бытовых отходов в специально оборудованные места, отведённые Заказчиком.
5.1.7. В полном объёме за свой счёт возместить вред, причинённый неисполнением, либо ненадлежащим исполнением требований действующего законодательства РФ по вопросам охраны
окружающей среды, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны труда, а
также за вред, причинённый невыполнением мероприятий по очистке территории производственной площадки и прилегающей к ней территории от загрязнения строительными и другими
отходами.
5.1.8.Своими силами и средствами обеспечить комплектацию и производство работ необходимым оборудованием, конструкциями, необходимой техникой, а также осуществить их приёмку,
учёт, доставку, разгрузку и складирование.
5.1.9.Предоставлять Заказчику по его требованию полную информацию о ходе выполнения работ в срок не более 3 (трёх) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
5.1.10.В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления, устранить за свой счёт недостатки выполненных работ, выявленные в процессе
выполнения работ.
5.1.11.В течение недели с даты сдачи-приемки результата работ в полном объёме за свой счёт
вывезти за пределы производственной площадки и прилегающей к ней территории, используе3
мые при выполнении работ принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, иное принадлежащее ему имущество.
5.1.12.Надлежаще выполнять требования соответствующих административных и технических
органов надзора по соблюдению технологии и качества выполнения работ и по содержанию в
чистоте производственной площадки и прилегающей к ней территории и самостоятельно нести
за это ответственность, включая имущественную.
5.1.13.Ликвидировать все возможные негативные последствия, наступившие во время производства работ Подрядчиком и возместить Заказчику причинённый материальный ущерб за
свой счёт.
5.1.14.Нести самостоятельно, без каких-либо компенсаций со стороны Заказчика, все расходы,
связанные с проездом, проживанием, питанием и т.п. работников Подрядчика.
5.1.15.Обеспечивать при проведении работ соблюдение требований законодательства в области
промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды, пожарной безопасности, по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, технологической дисциплины и соответствие производственного процесса ремонта действующим нормам и правилам Российской Федерации.
5.1.16.Направлять на объект, на котором будут производиться работы по Договору, квалифицированных работников, обученных правилам безопасного проведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ.
5.1.17.Обеспечивать работников необходимыми сертифицированными средствами необходимой индивидуальной защиты, в случае, когда это требуется действующим законодательством.
5.1.18.Контролировать проведение инструктажей работников, привлекаемых к производству
работ на объекте Заказчика, и нести ответственность за соблюдение ими правил безопасного
проведения работ.
5.1.19.Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об инциденте, аварии, несчастном случае, происшедших в ходе работ по договору.
5.1.20.Обеспечить обязательное присутствие представителя Заказчика в работе комиссии по
расследованию аварий, инцидентов и несчастных случаев, происшедших в ходе работ по договору.
5.1.21.В 5-ти дневный срок с момента подписания настоящего договора оформить заявку уставленного образца (Приложение №4) на временные электронные пропуска на своих работников.
На основании оформленной заявки Заказчик предоставляет Подрядчику счёт на оплату, счётфактуру и товарную накладную на заявленное количество пропусков из расчёта 235,38 рублей
за один электронный пропуск, в том числе НДС 18% - 35,90 рублей.
Подрядчик на основании представленных документов обязуется в 10-ти дневный срок произвести оплату Заказчику на приобретение и изготовление электронных пропусков.
5.2.Подрядчик имеет право:
5.2.1.Получать от Заказчика сведения и техническую документацию, относящиеся к предмету
договора.
5.2.2.Требовать от Заказчика своевременного предоставления необходимой технической документации.
5.2.3.Отказаться от выполнения указаний Заказчика по выполнению работ, которые нарушают
правила безопасности ведения работ, технические инструкции по эксплуатации, применения
материалов, использование которых потенциально опасно для персонала и оборудования.
5.2.4. Сдать Заказчику результат надлежаще выполненных работ по настоящему договору досрочно, предварительно письменно известив об этом Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала сдачи результата работ.
6. Права и обязанности Заказчика.
6.1.Заказчик обязан:
6.1.1.Осуществлять технический надзор и контроль выполнения работ.
6.1.2.Обеспечить Подрядчику для производства работ по договору доступ на объекты "Здание
расходомеров", инв.№7243; "ТП-4. Аппаратная система управления". Инв.№ 7195; Внутриплощадочные кабельные сети 10 и 0,4 кВ", Инв.№ В0002559, указав на необходимость соблюдения
4
требований законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности.
6.1.3.Производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.4.Принять надлежаще выполненный Подрядчиком результат работ, как это предусмотрено настоящим Договором.
6.2.Заказчик имеет право:
6.2.1.В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по Договору.
6.2.2.Потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков работ
Подрядчика по настоящему договору.
6.2.3.За нарушение норм и правил промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и
экологической безопасности, которые могут нанести материальный и имиджевый ущерб, применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии с Приложением №5.
7.Порядок сдачи-приёмки работ.
7.1.В течение пяти рабочих дней после окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику на подписание исполнительную документацию, акт приема-передачи выполненных работ КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счет-фактуру, счет
на оплату, Акт сверки расчетов. В течение 2 (двух) календарных дней Заказчик обязан подписать Акты приема-передачи выполненных работ и Акт сверки, предоставленные Подрядчиком
или направляет в тот же срок мотивированный отказ от их подписания. В случае, если такой
отказ не будет получен Подрядчиком, работы считаются принятыми и подлежат оплате в порядке, установленном настоящим договором.
7.2.После завершения выполнения всего комплекса работ по настоящему договору, Подрядчик
извещает Заказчика путём направления соответствующего письменного уведомления о готовности объекта к сдаче, в котором указывается срок сдачи объекта Заказчику.
7.3.Результатом работы приёмочной комиссии является подписанный сторонами акт сдачиприемки выполненных работ по объекту с приложением перечня замечаний и недоделок, выявленных Заказчиком по результатам приёмки работы с указанием срока их устранения. При
отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом.
7.4. После устранения замечаний приёмочной комиссии Подрядчик отправляет Заказчику соответствующее письменное уведомление о готовности объекта к сдаче.
8.Гарантии.
8.1.Подрядчик гарантирует:
выполнение всех работ в соответствии с действующими на территории РФ нормами, правилами, техническими условиями, а также настоящим Договором;
высокое качество всех произведённых работ и их полное соответствие нормам и правилам РФ
в энергетике;
своевременное устранение своими силами и средствами недостатков, выявленных в период
выполнения работ и гарантийного срока эксплуатации за свой счёт.
что материалы, конструкции, оборудование и системы, используемые при производстве работ,
соответствуют их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечены соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество.
8.2.Для согласования порядка и сроков устранения выявленных недостатков, Подрядчик обязан
командировать своего представителя, с надлежаще оформленными полномочиями в срок, не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
8.3.Ущерб, причинённый персоналу Заказчика и любым третьим лицам, имеющим, либо не
имеющим отношения к выполнению работ по настоящему договору, в результате несоблюдения правил техники безопасности Подрядчиком, возмещается Подрядчиком в полном объёме.
8.4.На оборудование и результаты работ установлен гарантийный срок 24 месяца, который начинает действовать с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ
по объекту.
5
9.Обстоятельства непреодолимой силы.
9.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, не являющихся последствием
действий одной из сторон и вызванных проявлением прямо или косвенно, например: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемий и других обстоятельств, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части,
которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы, отодвигаются соразмерно времени действия непреодолимой силы.
9.2.Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга в письменной форме о наступлении и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Квалификация обстоятельств как обстоятельств непреодолимой силы производится уполномоченными государственными органами
Российской Федерации.
9.3.Обстоятельства непреодолимой силы, длящиеся более 3 (трех) календарных месяцев и, удостоверенные документом ТПП РФ, могут служить основанием для досрочного расторжения
данного договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней
от даты принятия решения о досрочном его расторжении.
10.Ответственность сторон
10.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2.Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе
требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав, интересов и/или деловой репутации; утрата, порча или повреждения (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных
условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
10.3.В случаях нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных договором, Заказчик
вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый
календарный день просрочки, но не более 10% от цены Договора.
10.4.В случаях нарушения сроков предоставления первичных документов, предусмотренных
п.7.1 Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от
Цены договора за каждый календарный день просрочки.
10.5.За просрочку платежа более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней против сроков, установленных настоящим договором, Подрядчик вправе требовать от Заказчика неустойку в размере
1/360 от действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
10.6.Заказчик вправе уменьшить сумму платежа, подлежащую уплате Подрядчику в соответствии с разделом 10 настоящего Договора на сумму пеней, предусмотренных Договором, при наличии претензионного письма.
10.7.Подрядчик несет ответственность за произошедшие по его вине утрату или повреждение
имущества Заказчика, находящегося на объекте, при условии передачи данного имущества
Подрядчику по акту. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Заказчику убытки.
10.8.Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ, до подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору уполномоченными представителями Сторон, несёт Подрядчик.
10.9.Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования по причине обстоятельств непреодолимой силы несёт сторона, предоставившая оборудование.
10.10.В случаях, когда монтажные работы выполнены с отступлениями от настоящего договора
и ухудшили результат работ по вине Подрядчика, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6
10.10.1.потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
10.10.2.потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
10.10.3.устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново. Если отступления в работе от условий настоящего договора по вине Подрядчика, в установленный Заказчиком срок, не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик
вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения, причиненных ему, убытков. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть
предъявлены Заказчиком при условии, что они обнаружены в течение гарантийного срока, принятого настоящим договором и не вызваны нарушениями в процессе эксплуатации объекта.
10.11.Выплата неустоек и покрытие убытков не освобождает стороны от исполнения
их обязательств в натуре, если иное не установлено настоящим договором.
11.Порядок разрешения споров.
11.1.В случае возникновения споров в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются решать их путем переговоров и с соблюдением претензионного (досудебного) порядка. Дата на уведомлении о вручении заказного письма считается датой предъявления претензии. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и
ответить по существу претензии (подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить обоснованные мотивы полного или частичного отказа в ее удовлетворении) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления претензии.
11.2.В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
11.3.Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
11.4.Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив
Подрядчику за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения,
письменное уведомление о его расторжении в следующих случаях:
систематическое (т.е. более двух раз) несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ, зафиксированное актами Заказчика;
неисполнение Подрядчиком сроков исполнения работ по договору на срок более месяца.
отзыв у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности органом, выдавшим ее, либо
введение в действие актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ, предусмотренных
договором.
12.Конфиденциальность.
12.1.По взаимному согласию Сторон в рамках договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов.
12.2.Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении любой информации о
деятельности сторон, ставшей им известной в связи заключением настоящего договора.
Положение настоящего пункта договора сохраняет свою юридическую силу и по истечении
срока действия настоящего договора в течение 5-ти лет, кроме случаев предоставления конфиденциальной информации в связи с законными требованиями органов государственной власти и
управления.
12.3.Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.4.Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по договору
третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком и на следующих условиях:
третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках услуг,
предоставляемых на договорной основе между сторонами, а Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности договора.
7
13.Прочие условия.
13.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует по «31» декабря 2012 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
13.2. Любое изменение положений настоящего договора оформляется дополнительными соглашениями сторон.
13.3. В случае ненадлежащего выполнения работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществил контроль и надзор за их выполнением.
13.4. Настоящий договор составлен на 15 (пятнадцати) листах, в двух экземплярах, скреплен
печатями, причём оба текста имеют равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
14. Перечень приложений к Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
- Приложение №1. Перечень выполняемых работ
- Приложение № 2. График производства работ
- Приложение № 3. Локальные сметы №1, №2, №3(пообектно)
Приложение № 4. Форма заявки для оформления пластиковых пропусков
- Приложение № 5. Критерии и размер штрафных санкций, предъявляемые к Подрядчику за
нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной и экологической
безопасности
15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
ООО «_______»
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Россия, 188909, Ленинградская область, Выборг- _______
ский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, дом 1;
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
_______
Россия, 188909, Ленинградская область, Выборг- Тел.__________
ский район, г. Высоцк, ул. Пихтовая, дом 1;
ИНН _________ КПП _________
ИНН 4704056173 КПП 470401001
Р/с __________ в _______ №_____
Для указания в счетах-фактурах:
К/сч ________ в ______
ИНН 4704056173 КПП 470450003
БИК _____
Р/с 40702810901200394917
ОКПО ______
ФКБ «Петрокоммерц» в г. Санкт-Петербурге,
ОКАТО _________
г. Санкт-Петербург
ОГРН _______________
к/с. 30101810800000000777 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Санкт-Петербургу
БИК 044030777
Руководитель организационноОКАТО 41215504000
правовой формы Юридического лица
ОКВЭД 63.11.2 63.12.21 63.40 70.20.2 74.14
___ «____________»
Исполнительный директор
ОАО «РПК - Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
_________________ А.В. Князев
М.П.
8
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
47
Размер файла
182 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа