close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Поставщик

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР
ПОСТАВКИ №____________
г. Благовещенск, РБ
«___» ___________ 201__ г.
_______________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
__________________________________, действующего на основании _____________________, с
одной стороны, и Открытое акционерное общество «ПОЛИЭФ», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего на
основании _________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки поставить (передать в
собственность), а Покупатель принять и оплатить производимые или закупаемые Поставщиком
товары (далее по тексту - «Товар») на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена, качество Товара, подлежащего поставке в
соответствии с настоящим Договором, наименование производителя Товара, а также сроки, порядок
поставки Товара, условия доставки и расчетов за Товар указываются в Спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификации составляются Сторонами на основании
письменной заявки или иного письменного предложения Покупателя, содержащего указание на
наименование, количество, ассортимент и качество необходимого Товара. Каждая Спецификация
имеет свой порядковый номер.
2. Цена договора
2.1. Цена единицы Товара (партии, серии) указывается в спецификациях и установлена на
момент подписания Сторонами Спецификации. Изменение цены Товара, указанной в спецификации,
допускается только с согласия Покупателя. Предварительно оплаченная Покупателем цена Товара
изменению не подлежит.
2.2. Сумма поставки определяется на основании Спецификации. Общая сумма поставки по
настоящему Договору определяется исходя из общей суммы поставок по Договору.
2.3. Если иное не оговорено в Спецификациях, цена на поставляемый Товар включает в себя
транспортные расходы, все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, действующие
на территории РФ, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с
исполнением настоящего договора. Если в Спецификациях не установлена стоимость тары и
упаковки и не указано, что стоимость тары и упаковки возмещается в размере фактических,
документально подтвержденных затрат Поставщика на основании выставленных им счетов-фактур,
то стоимость тары и упаковки считается включенной в стоимость Товара.
3. Порядок расчетов
3.1. Порядок, сроки и условия расчетов за поставляемый по настоящему Договору Товар
определяются Сторонами в Спецификации.
3.2. Оплата за поставляемый Товар производится платежными поручениями по банковским
реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре, на основании счетов, выставляемых
Покупателю. По соглашению Сторон расчеты за поставляемый Товар могут быть осуществлены в
иной форме.
3.3. Если в Спецификации Сторонами указываются цены/суммы в иностранной валюте, то
расчеты осуществляются в рублях РФ по курсу ЦБ РФ к данной валюте на день совершения платежа.
3.4. Датой любого платежа по настоящему Договору признается дата списания денежных
средств с расчетного счета Покупателя.
4. Условия поставки
4.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется на условиях, указанных в
Спецификации.
4.2. Если иное не установлено в Спецификациях, Поставщик обязуется поставить Покупателю
Товар в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами соответствующей
Спецификации.
4.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товаров
Покупателю или лицу, указанному Покупателем в качестве получателя Товара.
редакция договора 11.2011 г.
ЗК
1
4.4. Покупатель вправе давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) Товара
получателям (отгрузочные разнарядки). В этом случае содержание отгрузочной разнарядки и срок ее
направления Покупателем Поставщику определяется Сторонами в Спецификации.
4.5. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности партии Товара к отгрузке путем
передачи указанной информации по почте, факсимильной связи или по электронной почте. Поставка
Товара до подписания Сторонами соответствующей Спецификации не допускается.
4.6. По согласованию между Поставщиком и Покупателем, Товар может быть передан
перевозчику для доставки непосредственно Покупателю.
4.7. В случае передачи Товара перевозчику, Поставщик обязан передать Товар после
согласования с Покупателем всех вопросов, связанных с перевозкой Товара. Перевозчик со стороны
Покупателя, должен иметь оригинал доверенности от Покупателя на получение товара, указанного в
Спецификации и оригинал письма о том, что Покупатель доверяет отгрузку товара именно этому
перевозчику.
4.8. В случае, предусмотренном п. 4.6. настоящего Договора, датой передачи партии Товара
перевозчику признается сторонами дата, проставленная на штампе соответствующей накладной (на
ином документе, в зависимости от условий поставки) на Товар, подтверждающей факт передачи
Товара перевозчику. За срок доставки товара Покупателю перевозчиком, Поставщик несет полную
ответственность.
4.9. Качество, маркировка, транспортирование, хранение и упаковка поставляемого Товара
должны соответствовать действующим на момент отгрузки ГОСТам, техническим условиям,
образцам и удостоверяться соответствующим сертификатом, паспортом изготовителя.
4.10. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим
законодательством, а также с Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965г. и
Инструкцией Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.1966г. с дополнениями и изменениями в
части не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору. При обнаружении Покупателем какоголибо несоответствия Товара по качеству или количеству вызов представителя Поставщика
обязателен. При неявке представителя Поставщика, Покупатель производит приемку Товара в
установленном порядке.
4.11. В случае выявления в течение гарантийного периода недостатков по качеству Товара
Поставщик обязуется в течение семи календарных дней с момента получения уведомления
Покупателя прибыть для проверки дефектного Товара. В случае несогласия Поставщика с
претензиями по качеству Товара при его проверки по прибытии к Покупателю претензия по качеству
Товара должна быть подтверждена заключением независимой экспертизы. Неявка представителя
Поставщика в указанный срок расценивается как признание Поставщиком обнаруженных
недостатков Товара, в этом случае акт обнаружения недостатков Товара подписывается Покупателем
в одностороннем порядке.
4.12. Поставщик оплачивает все транспортные расходы, связанные с заменой дефектного
Товара, а также компенсирует расходы Покупателя на проведение экспертизы.
4.13. Права собственности на Товар переходит, если иное не предусмотрено в Спецификациях,
в момент поставки товара на склад Покупателя.
5. Обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется поставлять (отгружать) Товар Покупателю или, по его указанию,
иному получателю Товара, в наименовании, цене, качестве, в количестве и сроки установленные
настоящим Договором (соответствующей Спецификацией).
5.2. Поставщик обязуется одновременно с Товаром предоставить Покупателю всю
относящуюся к Товару и касающуюся его применения документацию (технический паспорт,
инструкция по эксплуатации, гарантийный паспорт, проч.).
5.3. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки Товара выставить
Покупателю на отгруженный Товар счет-фактуру, составленную в соответствии с требованиями
статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае получения Покупателем
счетов-фактур, составленных с нарушением требований НК РФ, Покупатель письменно извещает об
этом Поставщика в течение 3-х дней. Покупатель вправе приостановить встречное исполнение
обязательства до момента передачи Поставщиком счета-фактуры, оформленной должным образом. В
этом случае Покупатель не считается просрочившим исполнение обязательств, возникших из
договора поставки.
5.4. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в объеме и в сроки, согласованные
Сторонами в Спецификациях.
5.5. В случае, когда Поставщик, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет
обязанность по поставке (отгрузке) Товара в установленный в Договоре срок, Покупатель вправе
редакция договора 11.2011 г.
ЗК
2
требовать возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком. В этом
случае Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения такого требования вернуть
Покупателю сумму предварительной оплаты.
5.6. Поставщик обязан устранить недостатки Товара (произвести замену Товара, исправить
дефекты Товара), доукомплектовать Товар не позднее 15 дней с момента получения от Покупателя
соответствующего требования, либо в иной срок, письменно согласованный с Покупателем.
5.7. При подписании настоящего договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю
заверенные надлежащим образом копии следующих документов: свидетельства о государственной
регистрации в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя, свидетельства о
постановке на налоговый учет, лицензии (если деятельность контрагента, составляющая предмет
договора, подлежит лицензированию), бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках) за последний отчетный период с отметкой налогового органа, а также справку
федеральной налоговой службы по месту регистрации о состоянии расчетов по налогам, выданную
не позднее чем за 20 дней до даты направления проекта договора, документа подтверждающего
полномочия лица на заключение от имени Поставщика договора (приказа или протокола участников
собрания Общества о назначении директора Общества/ решения единственного участника Общества,
либо доверенности на право заключения договоров от имени контрагента), справку на фирменном
бланке контрагента с указанием расчетного счета обслуживающего банка, юридического и
фактического адресов, с оригиналом подписей директора и главного бухгалтера и оригиналом
гербовой печати.
При подписании очередной спецификации Поставщик обязуется предоставить Покупателю
заверенные надлежащим образом копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках) на последнею отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии
документа. Данные документы должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика
уплату пени из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки,
начиная с первого дня просрочки до дня фактической поставки Товара.
6.3. Если Поставщик не поставил предусмотренное количество Товара в установленный срок,
Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приобрести недопоставленный
Товар у других лиц с отнесением на Поставщика понесенных и фактически подтвержденных
расходов (цена покупки, транспортные расходы, проч.). В этом случае неустойка по п. 6.2 настоящего
Договора рассчитывается по день приобретения Покупателем Товара у другого лица.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя
уплаты пени из расчета 0,1% от стоимости Товара, подлежащего оплате за каждый день просрочки
оплаты Товара.
6.5. В случае нарушения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 5.5 настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплату пени в размере 0,1% от суммы,
подлежащей возврату, за каждый день просрочки по день исполнения фактического исполнения
обязательств.
6.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) некомплектного Товара и не
устранения недостатков в срок, указанный в п. 5.6 настоящего Договора, Товар в объеме
некачественного и (или) некомплектного Товара считается не поставленным. При этом:
6.6.1. Поставщик уплачивает Покупателю пени в соответствии с п. 6.2 настоящего договора за
каждый день просрочки поставки по день надлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательств, либо по день выставления Покупателем иного требования из указанных в п. 6.6.2
настоящего договора.
6.6.2. Покупатель вправе:
- отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и приобрести
Товары у других лиц с отнесением на Поставщика понесенных и фактически подтвержденных
расходов (разница в стоимости, транспортные расходы, проч.). Поставщик обязан произвести оплату
выставленных Покупателем расходов в течение 3-х календарных дней со дня получения
соответствующего требования Покупателя;
- либо до устранения недостатков Товара и (или) его замены приостановить оплату
некачественного и (или) некомплектного Товара, а если Товар оплачен – потребовать возврата
редакция договора 11.2011 г.
ЗК
3
уплаченных сумм. В случае предъявления Покупателем требования о возврате ранее уплаченных
сумм за некачественный и (или) некомплектный Товар, Поставщик обязан произвести возврат
денежных средств в течение 3-х календарных дней с момента получения требования Покупателя;
- либо предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст.ст. 475 и 480 ГК РФ.
6.7. За несвоевременное предоставление (не предоставление) документов, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением документов, предусмотренных п.5.7 настоящего Договора,
Поставщик уплачивает штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый не представленный /
несвоевременно представленный документ.
6.8. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих обязательств
по настоящему Договору Поставщик возмещает Покупателю причиненные убытки в полном объеме
сверх штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
6.9. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по уплате штрафных санкций,
Покупатель вправе удержать их из суммы, подлежащей оплате по Договору, о чем письменно
извещает Поставщика. В случае невозможности удержания суммы штрафных санкций Поставщик
обязан уплатить их в течение трех дней с момента получения соответствующего требования
Покупателя, если иной срок не будет указан в требовании Покупателя.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то
есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в
момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1 настоящего Договора относятся: война и военные
действия, землетрясения, наводнения, пожар, аварии на производстве, акты органов власти,
непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
компетентный орган признает и объявит случаями непреодолимой силы.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном
виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство
препятствовало отправлению такого сообщения.
7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п. 7.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства
и разумному сроку для его устранения.
7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 2 (двух)
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего договора.
8. Срок действия договора
8.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания до _______________ г.
8.2. Действие настоящего Договора может быть продлено по письменному согласию Сторон.
8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут:
- по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью
уполномоченных лиц сторон;
- по другим основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим договором и действующим
законодательством.
9. Прочие условия
9.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором,
Стороны урегулируют их путем предъявления претензий.
9.2. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее ответ в течение 15 (пятнадцати) дней
с момента ее получения.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передадут их на
разрешение Арбитражного суда Республики Башкортостан.
9.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут применять
нормы действующего законодательства Российской Федерации.
9.5. Любые изменения дополнения настоящего Договора принимаются с согласия обеих
Сторон, оформляются письменно и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.6. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам (перемена лица в
обязательстве) осуществляется с письменного согласования Сторон.
редакция договора 11.2011 г.
ЗК
4
9.7. В отношениях с третьими лицами полномочия одной Стороны настоящего Договора
совершать сделки от имени обеих Сторон Договора должны быть удостоверены оформленной
надлежащим образом доверенностью.
9.8. Стороны признают действительность настоящего Договора, Спецификаций к нему, а также
всех изменений, дополнений к нему и иных документов, связанных с Договором, переданных по
факсимильной связи и электронной почте с использованием телефонных номеров и адресов,
указанных в настоящем договоре, до момента получения Сторонами оригиналов указанных
документов. Оригиналы указанных документов должны быть направлены Стороной в течение 5
(пяти) дней с момента получения факсимильной копии.
9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющий одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «ПОЛИЭФ»
______________________________________
______________________________________
______________________________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН
От Поставщика:
От Покупателя:
_____________________ /__________________/
______________________ /__________________/
«____»____________201___г.
«____»____________201___г.
редакция договора 11.2011 г.
ЗК
5
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
48
Размер файла
117 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа