close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

код для вставкиСкачать
Открытое акционерное общество «Терминал-Рощино»
«УТВЕРЖДЕНО»:
Приказом № 41 от 13 июня 2012 года
Генерального директора
Управляющей организации
ОАО «Аэропорт Рощино»
_______________________ В.Н. Поляков
м.п.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения
договора подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
г.Тюмень, 2012 год
1
ОГЛАВЛЕНИЕ
Термины, используемые в конкурсной документации……………………………..….…………….…….3
Часть 1. КОНКУРС …………………………………………….…………………………….…………….…….4
Раздел 1.1. Приглашение к участию в конкурсе ………………………………….…….…………….……4
Раздел 1.2. Извещение о проведении открытого конкурса ………………………….………………..…5
Раздел 1.3. Порядок проведения открытого конкурса ……………………………….………………….. 8
1. Общие положения …………………………….………………………………………….………….. 8
2. Конкурсная документация …………………………………………………………………..…..….10
3. Подготовка заявки на участие в конкурсе …………………………………………………….....12
4. Подача заявки на участие в конкурсе ……………………………………….……………………14
5. Изменение конкурсной заявки …………………………………………………………………..…16
6. Отзыв заявок на участие в конкурсе ……………………………………………………………...16
7. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием….…………………………………...17
8. Срок действия заявок на участие в конкурсе …………………………………………………...17
9. Обеспечение заявок на участие в конкурсе ……………………………………………….….…17
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение, оценка и
сопоставление заявок на участие конкурсе ...………………………………………………………........18
11. Определение победителя конкурса и извещение о результатах конкурса ……….…….. 21
12. Заключение Договора подряда ……………………….……………………………………….…21
Раздел 1.4. Приложения к конкурсной документации …………………………………………………. 24
Приложение № 1. Информационная карта конкурса ….……………………………………....... 24
Приложение № 2. Форма «Опись документов» ….………………………………………………. 34
Приложение № 3. Форма «Заявка на участие в конкурсе» ……………………….………….… 36
Приложение № 4. Форма «Анкета Участника закупки» …...……………………………............. 39
Приложение № 5. Форма «Наличие договоров на выполнение работ по строительству,
реконструкции и капитальном ремонту объектов капитального строительства, в том числе
относящихся к особо опасным, технически сложным объектам, заключенных в течение 3 (трех)
лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
стоимость которых составляет не менее 25 % начальной (максимальной) цены Договора, на
право заключить который проводится конкурс» ………………………………………………….…….. 40
Приложение № 6. Форма «Наличие у организации – Участника конкурса имущества:
зданий, сооружений, строительных машин, наличие собственного производства (строительных,
металлических конструкций), транспортных средств, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений
обязательств…………………………………………………………………………………..……………….41
Приложение № 7. Форма «Сведения о деловой репутации Участника конкурса» ………...42
Приложение № 8. Форма «Запрос на разъяснение конкурсной документации»……………43
Приложение № 9. Форма «Доверенность уполномоченному лицу» ………………..……….. 44
Приложение № 10. Проект Договора подряда…………………………….………………..…….45
2
Термины, используемые в конкурсной документации
Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по
определению подрядчиков в целях заключения с ними договоров на выполнение работ.
Заказчик-застройщик (далее – Заказчик) – Открытое акционерное общество «ТерминалРощино» (ОАО «Терминал-Рощино»).
Участник закупки (далее также – Участник размещения заказа) – юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующие на заключение договора подряда.
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия
исполнения договора подряда, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая
установленные Заказчиком требования к исполнителю договора подряда, качеству, техническим
характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные
показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям
Заказчика.
Заявка на участие в конкурсе (далее также – заявка, конкурсная заявка) – письменное
подтверждение согласия Участника закупки принять участие в конкурсе на условиях, указанных
в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса, поданное в срок и по форме,
установленной конкурсной документацией.
Договор подряда (далее также – Договор) – договор строительного подряда, который будет
заключен между Заказчиком и победителем конкурса, согласно которому победитель конкурса
(генеральный подрядчик) обязуется по заданию Заказчика в установленный Договором подряда
срок выполнить строительные работы по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)», со всеми приложениями, а также изменениями и
дополнениями, которые могут быть подписаны в период действия Договора подряда.
Предмет конкурса – отбор генерального подрядчика для заключения Договора подряда на
выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту
«Рощино» (I,II,III этап)» в соответствии с конкурсной документацией.
Закупочная комиссия (далее также – Комиссия) – комиссия, созданная Заказчиком, для
проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», «Положением о закупке товаров, работ, услуг для
собственных нужд Заказчика», утвержденным Советом директоров ОАО «Терминал-Рощино»
(Протокол заседания от 27.02.2012 года). Закупочная комиссия осуществляет вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценку и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с
конкурсными заявками, протокола рассмотрения конкурсных заявок, протокола оценки и
сопоставления конкурсных заявок, определение победителя конкурса, а также иные действия,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», «Положением о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика»,
утвержденным Советом директоров ОАО «Терминал-Рощино» (Протокол заседания от
27.02.2012 года).
3
ЧАСТЬ 1. КОНКУРС
Раздел 1.1. Приглашение к участию в конкурсе
Уважаемые Дамы и Господа!
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в
извещении о проведении конкурса, конкурсной документации и Информационной карте
конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, и любые физические лица,
в том числе, индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут скачать
документации в электронном виде бесплатно.
полный
комплект
настоящей
конкурсной
Конкурсная документация по письменному заявлению заинтересованного лица может быть
предоставлена в бумажном виде. Порядок предоставления конкурсной документации указан в
извещении о проведении конкурса. В случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной
документации на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный печатью
Заказчика.
На официальном сайте, указанном в извещении о проведении конкурса и Информационной
карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей
конкурсной документации, а также, в случае внесения изменений в конкурсную документацию,
все внесенные изменения.
Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком на
официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных
разъяснений Участнику закупки.
Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, конкурсную документацию размещаются на
официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о
внесении указанных изменений.
Обращаем Ваше внимание на то, что Участники закупки должны самостоятельно
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений
конкурсной документации. Отсутствие части информации может привести к подготовке
Участником закупки заявки на участие в конкурсе в ненадлежащем виде и отклонению такой
заявки. Заказчик не несет обязательств и (или) ответственности в случае неполучения
Участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
4
Раздел 1.2. Извещение о проведении открытого конкурса
«УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор
Управляющей организации
ОАО «Аэропорт Рощино»
_______________________ В.Н. Поляков
м.п.
«13» июня 2012 года
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения
договора подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
Способ закупки: открытый конкурс.
Наименование организатора
«Терминал-Рощино».
конкурса
(Заказчика):
Открытое
акционерное
общество
Место нахождения Заказчика: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея
Ильюшина, дом 10 (в здании аэровокзала аэропорта «Рощино»).
Почтовый адрес Заказчика: 625033, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея
Ильюшина, дом 10.
Адрес электронной почты: terminal@tjm.aero
Номер контактного телефона Заказчика: (3452) 49-65-17 (Криванкова Елена Алексеевна);
(3452) 49-65-53 (Морозова Юлия Александровна); факс (3452) 49-65-76.
Предмет конкурса: отбор генерального подрядчика для заключения договора подряда на
выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту
«Рощино» (I,II,III этап)».
Предмет договора: по результатам конкурса между победителем и ОАО «Терминал-Рощино»
будет заключен договор подряда на выполнение работ по объекту: «Реконструкция
аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)», в соответствии конкурсной
документацией, информационной картой конкурса.
Место выполнения работ: РФ, Тюменская область, г.Тюмень, в соответствии с конкурсной
документацией.
Начальная (максимальная) цена Договора: 3 765 967 130 (Три миллиарда семьсот
шестьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей, в т.ч. НДС
18 %.
Максимальный срок выполнения работ по Договору: в соответствии с конкурсной
документацией, информационной картой конкурса, проектом Договора подряда.
5
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется с 29 июня 2012 года по 20 июля 2012 года:
- всем Участникам закупки на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в электронном виде – www.tjm.aero;
- в бумажном виде по адресу: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея
Ильюшина, дом 10 (в здании аэровокзала аэропорта «Рощино», 2 этаж, кабинет № 5) в рабочие
дни с 8-00 до 17-00 часов местного времени (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов) при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности (при получении через
представителя).
В случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном
носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный печатью Заказчика.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Критерии, порядок оценки и сопоставления конкурсных
Информационной картой конкурса, конкурсной документацией.
заявок:
в
соответствии
Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Конкурсная заявка подается по форме, установленной конкурсной документацией, на бумажном
носителе в запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены на последнем листе и на обороте листа печатью Участника закупки
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписаны Участником закупки
или лицом, уполномоченным таким Участником закупки на основании доверенности.
В связи с отсутствием легитимного документооборота, заявки на участие в конкурсе и иные
документы в электронном виде не принимаются.
Место подачи заявок: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом
10 (в здании аэровокзала аэропорта «Рощино», 2 этаж, кабинет № 5) в рабочие дни с 8-00 до
17-00 часов местного времени (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов).
Дата начала подачи заявок: 29 июня 2012 года с момента размещения на официальном сайте.
Дата окончания подачи заявок: 20 июля 2012 года до 14-00 часов местного времени.
Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
Место: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании
аэровокзала аэропорта «Рощино», 1 этаж, зал официальных лиц и делегаций);
Дата и время: 20 июля 2012 года в 14-00 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки, срок подведения итогов
конкурса (срок определения победителя):
1. Рассмотрение конкурсных заявок:
Место: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании
аэровокзала аэропорта «Рощино», 1 этаж, зал официальных лиц и делегаций);
Дата и время: 23 июля 2012 года в 14-00 часов местного времени.
6
2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок, определение победителя открытого
конкурса:
Место: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании
аэровокзала аэропорта «Рощино», 1 этаж, зал официальных лиц и делегаций);
Дата и время: 27 июля 2012 года в 14-00 часов местного времени.
В настоящее извещение могут быть внесены изменения, которые размещаются на официальном
сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных
изменений.
7
Раздел 1.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору генерального подрядчика для заключения договора подряда
на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального
комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
1. Общие положения
Настоящая конкурсная документация разработана Открытым акционерным обществом
«Терминал-Рощино» (далее – ОАО «Терминал-Рощино») организатором открытого конкурса
(далее – конкурс) на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)».
1.1. Законодательное регулирование:
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «Положением о закупке
товаров, работ, услуг для собственных нужд Заказчика», утвержденным Советом директоров
ОАО «Терминал-Рощино» (Протокол заседания от 27.02.2012 года).
1.2. Заказчик ОАО «Терминал-Рощино» проводит открытый конкурс, предмет и условия
которого указаны в извещении о проведении конкурса, Информационной карте конкурса
(Приложение № 1 к конкурсной документации) в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей конкурсной документации.
Полная информация о Заказчике указана в Информационной карте конкурса.
1.3. Требования к выполняемым работам:
- Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работы: в соответствии с
требованиями нормативных документов законодательства Российской Федерации к работам в
области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технических сложных объектов,
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации для особо
опасных и технически сложных объектов;
- Технические характеристики работ установлены проектной документацией, проектом
Договора подряда;
- Требования к описанию выполняемой работы: определяются Информационной картой
конкурса;
- Иные требования и показатели к выполняемым работам, в том числе, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам товара), к размерам, упаковке, отгрузке товара:
Выполненные работы должны соответствовать технико-экономическим показателям
строительства, определенным проектной документацией.
1.4. Место, условия и сроки выполнения работ:
Заказчик выберет генерального подрядчика для выполнения работ, информация о котором
содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями,
приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте Договора подряда.
Победитель конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет Договора
подряда, в месте и в срок, которые указаны в извещении о проведении конкурса,
Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе в
8
соответствии с Проектной документацией.
Срок выполнения работ может быть установлен в конкурсном предложении Победителя
конкурса.
1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора:
Начальная (максимальная) цена Договора указана в извещении о проведении конкурса,
Информационной карте конкурса.
Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам конкурса.
1.6. Форма, сроки и порядок оплаты работ:
Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы определяются в проекте
Договора, который прилагается к настоящей конкурсной документации, а также указаны в
Информационной карте конкурса
1.7. Порядок формирования цены Договора, обоснование начальной (максимальной)
цены Договора:
Начальная (максимальная) цена Договора на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)» определена на
основании сводного сметного расчета. Стоимость работ, определенная сводным сметным
расчетом согласована Государственным автономным учреждением Тюменской области
«Управление государственной экспертизы проектной документации».
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ, выполняемых Генеральным
подрядчиком по Объекту, необходимых и достаточных для завершения строительства/
реконструкции Объекта, а также мероприятий, связанных с вводом Объекта в эксплуатацию
(связанных с вводом в эксплуатацию всех объектов капитального строительства, сетей
инженерных коммуникаций, прочих объектов, строящихся и реконструируемых в рамках
выполнения работ по Объекту). Цена Договора включает все работы, затраты, стоимость
оборудования, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, расходы по
страхованию, прочие расходы и сборы, компенсацию издержек Генерального подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
1.8. Источник финансирования:
Источник финансирования – собственные средства ОАО «Терминал-Рощино».
Период финансирования – с 2012 года до момента исполнения генеральным подрядчиком
условий Договора подряда.
Валюта, используемая для формирования цены Договора: российский рубль.
1.9. Требования к Участникам закупки:
1.9.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, и любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, подавшее заявку на участие в конкурсе.
1.9.2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях с организатором конкурса
ОАО «Терминал-Рощино» как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия
представителей Участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной
в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
9
1.9.3. Для участия в конкурсе Участник закупки должен соответствовать следующим
требованиям:
- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя в установленном порядке;
- иметь действующие свидетельства о допусках к работам по строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных и технически сложных объектов, предусмотренных статьей 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- в отношении Участника закупки не должна проводиться процедура ликвидации или
банкротства (на любой стадии);
- деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена на день подачи
конкурсной заявки;
- у Участника закупки должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год и прошедшие месяцы текущего года,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.9.4. Юридические и физические лица, которые были привлечены организатором конкурса
для оказания услуг по организации конкурса, в отношении названого выше Договора подряда не
являются правомочными по участию в конкурсе. Если Заказчиком будет выявлено участие такой
организации, физического лица в конкурсе, то такая заявка будет отклонена.
1.9.5. Участник закупки может привлечь субподрядные организации для выполнения работ
по предмету конкурса, если иное не установлено в Информационной карте конкурса и проекте
Договора подряда. Субподрядные организации, привлекаемые к выполнению работ по Договору
подряда, должны соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются к Участнику
закупки.
1.10. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе:
Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и
участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с
такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается проведение конкурса.
1.11. Преференции:
Преимущества учреждениям и предприятиям
организациям инвалидов не предоставляются.
уголовно-исполнительной
системы,
2. Конкурсная документация
2.1. Содержание конкурсной документации:
2.1.1. Конкурсная документация включает документы, приложения к конкурсной
документации, формы для заполнения Участниками закупки, а также изменения, вносимые в
настоящую конкурсную документацию. Изменения, вносимые в извещение о проведении
10
открытого конкурса, конкурсную документацию размещаются на официальном сайте не позднее
чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
2.1.2. Конкурсная документация по письменному заявлению заинтересованного лица
может быть предоставлена в бумажном виде. Конкурсная документация доступна для
скачивания бесплатно на официальном сайте. В случае разночтений преимущество имеет текст
конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный Заказчиком и скрепленный
печатью Заказчика. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная
комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и
не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником
закупки вне установленного порядка.
2.1.3. Участнику закупки необходимо изучить конкурсную документацию, включая все
формы, условия, а также изменения и разъяснения. В случае указания в конкурсной
документации ссылок на товарные знаки возможно применение эквивалентов таких товаров с
аналогичными либо лучшими характеристиками.
2.1.4. Непредставление Участником закупки полной информации, которая требуется в
соответствии с условиями настоящей конкурсной документации, а также необходимых
документов в составе заявки на участие в конкурсе, наличие в таких документах недостоверных
сведений об Участнике закупки или о работах, на выполнение которых размещается заказ, или
подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации,
являются основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсе.
2.1.5. Заявка на участие в конкурсе Участника закупки, подготовленная не на основании
официальной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям
Заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным
порядком.
2.2. Разъяснения положений конкурсной документации:
2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить письменный запрос Заказчику о
разъяснении положений конкурсной документации, в срок не позднее, чем за 5 (пять) дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.2.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Закупочная
комиссия обязана направить в письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации Участнику закупки.
2.2.3. Разъяснения положений конкурсной документации размещаются Заказчиком на
официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления указанных
разъяснений Участнику закупки.
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию:
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса и в конкурсную документацию не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи
конкурсных заявок.
2.3.2. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию внесены Заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о
конкурсе, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
11
2.3.3. Изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.4. Изменения, вносимые в извещение о конкурсе, конкурсную документацию
размещаются на официальном сайте не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия
решения о внесении указанных изменений.
2.4. Отказ от проведения конкурса:
2.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в
любое время до определения Победителя конкурса. При этом, решение об отказе от проведения
открытого конкурса после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе может быть
принято только по согласованию с Закупочной комиссией.
2.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса Заказчик в
день принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса
на официальном сайте и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет по электронной почте
уведомления всем Участникам закупки. Заказчик не несет обязательств или ответственности в
случае не ознакомления Участниками закупки с извещением об отказе от проведения открытого
конкурса.
2.4.3. В случае, если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе, полученные
до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, вскрываются (для
установления местонахождения и наименования Участников закупки) и возвращаются
представившим их лицам в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения об
отказе от проведения конкурса.
3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе:
Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые
установлены в конкурсной документации (Приложения к конкурсной документации).
Участник закупки подает конкурсную заявку в письменной форме, разработанной и
утвержденной Закупочной комиссией, в запечатанном конверте. Все листы конкурсной заявки
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на последнем листе и на обороте листа
печатью Участника закупок (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и
подписаны Участником закупки или лицом, уполномоченным таким Участником закупки на
основании доверенности.
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:
Конкурсная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в
заявке Участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования
в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в
конкурсе, требования к оформлению конкурсной заявки:
Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований. Заявка на участие в конкурсе не должна содержать
противоречивых сведений.
Подчистки и исправления не допускаются. Все документы конкурсной заявки должны иметь
четкую печать текстов.
12
Применение факсимильных подписей в конкурсной заявке на бумажном носителе не
допускается.
Все копии предоставляются в прошитом и пронумерованном виде, копии должны быть
заверены подписью руководителя и печатью Участника закупки. Все документы, поданные как
копии, должны быть четко обозначены как «КОПИЯ».
3.4. Конкурсная заявка должна содержать следующие сведения:
3.4.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты.
3.4.2. Идентификационный номер налогоплательщика, регистрационные данные.
3.4.3. Предложение об условиях исполнения Договора подряда, в том числе предложение
о цене Договора, предложение о качестве работ (исчерпывающие и достоверные сведения о
количественных и качественных характеристиках выполняемых работ), квалификации,
предложения по сроку выполнения работ, предложение о сроке предоставления гарантий
качества работ.
3.4.4. Сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной
документации форме.
3.5. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены следующие документы:
3.5.1. Полученная не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра
юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц).
3.5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
Участника закупки (копия решения, протокола о назначении или об избрании, в соответствии с
которым лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности). В
случае, если от имени Участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки,
заверенную печатью Участника закупки и подписанную руководителем Участника закупки (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица.
3.5.3. Копии учредительных документов Участника закупки (для юридических лиц). Копии
предоставляются в прошитом и пронумерованном виде. Последняя страница каждого документа
и оборот в месте прошивки должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены
печатью Участника закупки.
3.5.4. Решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения заявки
и исполнению Договора) органами управления юридического лица в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено учредительными
документами юридического лица.
13
3.5.5. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения
конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в
качестве обеспечения конкурсной заявки или копия такого поручения, заверенная банком,
осуществляющим зачисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе).
3.5.6. Документы, подтверждающие квалификацию Участника закупки в соответствии с
пунктами 19.2, 19.3 Информационной карты конкурса. При этом оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе производятся Закупочной комиссией на основании документов или копий
документов, представленных Участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе.
3.5.7. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках за последний
отчетный год и прошедшие месяцы (кварталы) текущего года (с отметками налоговых органов, в
случае если бухгалтерская отчетность была отправлена в налоговые органы по
почте/электронной почте, предоставляется копия уведомления/протокола об отправке). Копии
предоставляются в прошитом и пронумерованном виде. Последняя страница каждого документа
и оборот в месте прошивки должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены
печатью Участника закупки.
3.5.8. Копии свидетельств о допуске к работам по строительству и реконструкции объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных,
технически сложных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, копии лицензий и разрешительных документов, предусмотренных
законодательством РФ для выполнения работ, Проектной документацией.
3.5.9. Иные документы на усмотрение Участника закупки.
3.6. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе:
3.6.1. Цена Договора, предлагаемая Участником закупки, не может превышать начальную
(максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса и
Информационной карте конкурса. Если предлагаемая Участником закупки цена превышает
начальную (максимальную) цену, такой Участник не допускается к участию в конкурсе.
3.6.2. Цена Договора, предлагаемая Участником закупки, должна быть выражена в рублях,
в т.ч. НДС.
3.7. Требования к описанию работ, подлежащих выполнению по Договору:
3.7.1. Описание подлежащих выполнению работ производится в соответствии с
требованиями, указанными в Информационной карте конкурса, и по форме, приведенной в
настоящей конкурсной документации.
3.7.2. Предложения Участника закупки по наименованию, видам (содержанию),
техническим характеристикам, объемам и количеству выполняемых работ, а также
сопутствующих работ, должны совпадать с указанными в Проектной документации (техникоэкономических показателях), прилагаемой к настоящей конкурсной документации. При
несовпадении предложений Участника закупки с требованиями, указанными в Проектной
документации (технико-экономических показателях), такой Участник не будет допущен к участию
в конкурсе.
4. Подача заявки на участие в конкурсе
4.1. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе.
14
4.2. Прием конкурсных заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заявками, но не
раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте
конкурса.
4.3. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе
и внести соответствующие изменения в извещение о конкурсе и конкурсную документацию в
порядке, указанном в настоящей конкурсной документации.
4.4. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок (исключая
последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании Закупочной комиссии
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу,
указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, после
объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные
заявки на участие в конкурсе.
4.5. Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день
окончания срока подачи заявок до времени вскрытия конвертов допускаются к участию в
конкурсе.
4.6. Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом,
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. Не
запечатанные должным образом конверты с заявками не принимаются и возвращаются лицу,
подавшему такой конверт.
4.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируется Заказчиком в
Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления. Каждый
поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт
регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный
номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и
расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика. На
конверте, содержащем заявку на участие в конкурсе, должна быть сделана надпись: «ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», указано наименование конкурса, а также сведения о лице,
подавшем заявку, почтовом адресе этого лица. Конверты, которые не содержат указанных
сведений, Заказчиком не принимаются и к участию в конкурсе не допускаются.
4.8. Подача заявки на участие в конкурсе означает, что Участник закупки изучил всю
конкурную документацию (включая все приложения к ней), все изменения, разъяснения
конкурсной документации и безоговорочно согласен с условиями участия в конкурсе,
содержащимися в конкурсной документации (включая все приложения к ней), во всех
изменениях, разъяснениях конкурсной документации.
4.9. Участник закупки, претендующий на право заключения Договора подряда по
результатам конкурса, который подал заявку на участие в конкурсе, считается изучившим
конкурсную документацию, строительную площадку, на которой будут производиться все этапы
работ, и окружение строительной площадки, а также все данные и имеющуюся информацию.
4.10. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, считается
удовлетворенным тем, что касается формы и характера строительной площадки, в том числе
геотехнических условий; гидрологических и климатических условий; объемов и характера
подлежащих выполнению работ, оборудования и материалов, необходимых для выполнения и
завершения работ и устранения всех дефектов; подъездных путей к строительной площадке и
обеспечения бытовых условий, которые могут потребоваться, в соответствии с ПОС и
стройгенпланом.
15
4.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, считается получившим всю
необходимую информацию о рисках, непредвиденных и всех прочих обстоятельствах, которые
могут повлиять или негативно воздействовать на работы или их результат.
4.12. Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки Заказчику заявки на
участие в конкурсе и несет все риски несоблюдения сроков доставки заявки и нарушения
целостности конвертов, связанные со способом доставки.
5. Изменение конкурсной заявки
5.1. Участник закупки, подавший конкурсную заявку, вправе ее изменить в любое время до
момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с конкурсными заявками.
5.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться, запечатываться в конверт
и направляться в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации,
установленными для заявок на участие в конкурсе. На конверте, содержащем изменения заявки
на участие в конкурсе, Участник закупки должен сделать надпись «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ», указать наименование конкурса, также сведения о лице, подавшем
такие изменения, почтовом адресе этого лица.
5.3. Регистрация изменений конкурсных заявок, вскрытие конвертов с такими заявками,
производится в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации,
установленными для заявок на участие в конкурсе.
6. Отзыв заявок на участие в конкурсе
6.1. Участник закупки, подавший конкурсную заявку, вправе ее отозвать в любое время до
момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с конкурсными заявками.
6.2. Для отзыва заявки на участие в конкурсе Участник закупки подает письменное
заявление в произвольной форме (далее – заявление об отзыве заявки), в котором в
обязательном порядке должны указываться: наименование Участника закупки, регистрационный
номер заявки (по возможности), способ возврата заявки.
6.3. Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью
руководителя или уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано
физическим лицом – Участником закупки.
6.4. Заявления об отзыве заявок подаются в порядке, установленном для подачи заявок на
участие в конкурсе.
6.5. Заявления об отзыве заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие
в конкурсе.
6.6. После получения и регистрации заявления об отзыве заявки Заказчик сравнивает
регистрационные номера, указанные в заявлении об отзыве заявки и на конверте с заявкой на
участие в конкурсе, и в случае если они совпадают, вскрывают соответствующий конверт с
заявкой на участие в конкурсе.
6.7. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по которым
поступили заявления об отзыве заявок, оформляется соответствующим актом, который
хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
6.8. Заявки на участие в конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента
вскрытия Закупочной комиссией конвертов, считаются не поданными.
16
7. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
7.1. Конкурсная заявка, поступившая по истечении окончания срока подачи конкурсных
заявок, вскрывается (для установления местонахождения и наименования Участника закупки) и
возвращается представившему ее лицу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее
поступления с соответствующим уведомлением.
7.2. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема
заявок на участие в конкурсе, фиксируются Заказчиком в соответствующем акте, который
хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.
8. Срок действия заявок на участие в конкурсе
8.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока
проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса
завершается подписанием Договора подряда или принятием решения об отмене конкурса.
9. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
9.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно отвечать следующим требованиям:
- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные
средства;
- в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть
представлено оригинальное платежное поручение либо его копия, заверенная надлежащим
образом;
- обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть перечислено по реквизитам,
указанным в Информационной карте конкурса.
9.2. Любая заявка на участие в конкурсе, не
обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе.
сопровождаемая
установленным
9.3. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от
проведения открытого конкурса;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве
Участником закупки заявки на участие в конкурсе;
- Участникам закупки, заявки которых получены после окончания срока подачи конвертов с
заявками в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе Участникам закупки, не допущенным к участию в конкурсе;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора подряда с Участником
закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, или с Участником закупки,
единственно допущенным к участию в конкурсе и признанному Участником конкурса;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе Участникам закупки, которые участвовали в конкурсе, но не стали
Победителями конкурса, за исключением Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер;
17
- Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора подряда с Победителем конкурса
или с таким Участником конкурса;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора подряда с Участником
конкурса, признанным Победителем конкурса.
9.4. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:
- уклонения Победителя конкурса от заключения Договора подряда;
- уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй
номер, от заключения Договора подряда, в том случае, если Победитель конкурса уклонился от
заключения Договора подряда.
10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение,
оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
10.1. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
10.1.1. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками осуществляется публично Закупочной
комиссией во время и в месте, которые указаны в конкурсной документации. В день вскрытия
конвертов непосредственно перед их вскрытием, но не раньше установленного времени,
Закупочная комиссия обязана объявить присутствующим Участникам закупки о возможности
подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное
объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
10.1.2. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. Все лица, присутствующие при
вскрытии конвертов регистрируются в Листе регистрации представителей Участников закупки и
иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Закупочной комиссии.
10.1.3. Наименование и адрес каждого Участника закупки, конкурсная заявка которого
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
условия исполнения Договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
конкурсных заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
10.1.4. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более
заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника закупки, поданные в отношении
данного конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.
10.1.5. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми
присутствующими членами Закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с
конкурсными заявками на участие в конкурсе.
10.1.6. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками, составленный Закупочной
комиссией, размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня
подписания такого протокола Закупочной комиссией.
10.1.7. Закупочная комиссия обязана осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
10.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе:
18
10.2.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников закупки
требованиям, установленным конкурсной документацией.
10.2.2. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются на соответствие следующим
требованиям к оформлению заявок:
- заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе, оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации;
- заполнены все формы, приведенные в настоящей конкурсной документации;
- качество предлагаемых к выполнению работ соответствует требованиям настоящей
конкурсной документации;
- объемы выполняемых работ, указанные в Проектной документации, входящей в состав
настоящей конкурсной документации, совпадают с указанными в предложении Участника
закупки;
- предложения о цене Договора не превышают начальную (максимальную) цену Договора.
10.2.3. Закупочная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности,
несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения,
при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия
на относительный рейтинг какого-либо Участника закупки, полученный им в результате
проведения оценки заявки.
10.2.4. Существенными являются следующие отклонения или оговорки:
- если они любым существенным образом оказывают влияние на количество (объем),
качество и стоимость выполняемых работ;
- которые ограничивают любым существенным
обязательства Участника закупки по Договору подряда;
образом
права
Заказчика
или
- исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других
Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки;
- которые нарушают положения конкурсной документации.
10.2.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и
цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
10.2.6. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочной
комиссией принимается решение:
- о допуске к участию в конкурсе (о признании Участника закупки, подавшего заявку на
участие в конкурсе, Участником конкурса);
- об отказе в допуске к участию в конкурсе.
10.2.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников закупки,
подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
Участником конкурса только одного Участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся.
19
10.2.8. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Закупочной комиссией
ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии в день окончания рассмотрения
заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках конкурса,
подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника закупки к участию в
конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника закупки к
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого Участника закупки,
положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений
о решении каждого члена Закупочной комиссии о допуске Участника закупки к участию в
конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на
официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола
Закупочной комиссией.
10.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
10.3.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
Участниками закупки, признанными Участниками конкурса.
10.3.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Закупочной
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора подряда в соответствии с
критериями, их содержанием и значимостью, установленными в Информационной карте
конкурса.
10.3.3. Порядок оценки заявок на основании установленных критериев и их значений
указан в Информационной карте конкурса.
10.3.4. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
10.3.5. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления
таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и
сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, сведения о решении каждого члена Закупочной комиссии о присвоении заявкам на
участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на
участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества
(для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам которых присвоен
первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами
Закупочной комиссии в день проведения оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй передается
Победителю конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания Закупочной
комиссией. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению
заявок, и рекомендации о присуждении Договора подряда, не подлежит раскрытию Участникам
закупки или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до
того, как будет объявлен Победитель конкурса.
10.3.6. Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте не
позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания Закупочной комиссией.
20
11. Определение победителя конкурса и извещение о результатах конкурса
11.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Закупочной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора подряда присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора
подряда, присваивается первый номер.
11.2. Победителем конкурса признается Участник закупки, который предложил лучшие
условия исполнения Договора подряда, и заявке которого присвоен первый номер.
11.3. В случае, если после объявления Победителя конкурса и до заключения Договора
подряда, Заказчику станут известны факты несоответствия Победителя конкурса требованиям к
Участникам закупки или предоставления Участником закупки недостоверных сведений, заявка
на участие в конкурсе Победителя отклоняется и новым Победителем конкурса признается
Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протокола оценки и
сопоставления заявок.
12. Заключение Договора подряда
12.1. Срок заключения Договора подряда:
12.1.1. Договор подряда может быть заключен не ранее чем через 5 (пять) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
12.1.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок передает Победителю конкурса проект
Договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения Договора
подряда, предложенных Победителем конкурса в заявке, в проект Договора подряда,
прилагаемый к настоящей конкурсной документации.
12.1.3. Договор подряда между Победителем конкурса и Заказчиком должен быть заключен
в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.
12.1.4. Заказ признается размещенным со дня заключения Договора подряда.
12.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору подряда:
12.2.1. Участник конкурса, с которым заключается Договор подряда, должен предоставить
Заказчику обеспечение исполнения Договора подряда до его заключения или одновременно с
передачей Договора подряда Заказчику, только в этом случае Договор подряда может быть
заключен. Обеспечение исполнения Договора подряда предоставляется на сумму, указанную в
Информационной карте конкурса.
12.2.2. Обеспечение исполнения Договора подряда может быть представлено в виде
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или
передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в
размере обеспечения исполнения Договора, указанном в конкурсной документации. Способ
обеспечения исполнения Договора подряда определяется Участником конкурса, с которым
заключается Договор подряда, самостоятельно.
виде
12.2.3. В том случае, если обеспечение исполнения Договора подряда представляется в
безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать
21
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
12.2.4. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору подряда,
заключаемому по результатам конкурса, которая должна быть не менее суммы, установленной в
конкурсной документации.
12.2.5. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор подряда, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора
и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как
основание заключения Договора подряда.
12.2.6. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его исполнения.
12.2.7. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в Договор подряда, не освобождают его от обязательств по
соответствующей банковской гарантии. В противном случае банковская гарантия считается не
предоставленной.
12.2.8. В обеспечение исполнения Договора подряда Победителем конкурса могут быть
перечислены денежные средства в размере, установленном в конкурсной документации, по
реквизитам, указанным Заказчиком. Денежные средства должны быть перечислены до
заключения Договора подряда.
12.2.9. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подряда
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате либо его надлежаще
заверенной копией.
12.2.10. Денежные средства возвращаются исполнителю Договора подряда, с которым
заключен Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по
Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от исполнителя Договора подряда
соответствующего требования. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в
таком требовании.
12.2.11. В случае, если обеспечение исполнения Договора подряда предоставляется в
форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации.
12.2.12. Исполнитель Договора подряда согласовывает с Заказчиком банк, с которым
будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия. В договоре
банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения Договора
подряда. Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий
Договор подряда путем указания на стороны Договора, предмет Договора и, по возможности,
ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание
заключения Договора подряда.
12.3. Условия заключения Договора подряда:
12.3.1. Договор подряда заключается на условиях, указанных в конкурсной документации и
заявке, поданной Участником конкурса.
12.3.2. В случае если Победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной
документацией, не представил Заказчику подписанный Договор подряда, переданный ему в
22
соответствии с положениями конкурсной документации, а также не представил обеспечение
исполнения Договора, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения Договора
подряда.
12.3.3. Победитель конкурса обязуется заключить договор страхования стоимости
фактически выполненных работ на Объекте в соответствии с условиями, установленными в
проекте Договора подряда.
12.4. Права и обязанности Заказчика:
12.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора подряда с Победителем
конкурса в срок, предусмотренный для заключения Договора подряда, в случае установления
следующих фактов:
- уклонения Победителя конкурса от заключения Договора подряда;
- проведения ликвидации/банкротства Победителя конкурса (любая стадия ликвидации/
банкротства);
- приостановления деятельности Победителя конкурса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления Победителем конкурса заведомо ложных сведений и документов;
- нахождения имущества Победителя конкурса под арестом, наложенным по решению
суда, принятия судом решения о наложении ареста на имущество, если на момент истечения
срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период;
- наличия у Победителя конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год и прошедшие месяцы текущего года, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Победителя конкурса по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что Победитель
конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.4.2. В случае если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора
подряда Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя конкурса
заключить Договор подряда, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения Договора, либо заключить Договор подряда с Участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер. При этом заключение Договора подряда для Участника конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, является обязательным.
12.4.3. В случае если конкурс признан несостоявшимся Заказчик вправе осуществить
закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика без
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а также пунктом 5.20
«Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд заказчика», утвержденного
Советом Директоров ОАО «Терминал-Рощино» 27.02.2012 года.
23
Раздел 1.4. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приложение № 1 к конкурсной документации
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
по отбору генерального подрядчика для заключения договора подряда
на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального
комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
Нижеследующая информация, конкретные условия и данные о конкурсе по отбору
генерального подрядчика для заключения договора подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)» изменяют
и/или дополняют положения разделов 1.2, 1.3 настоящей конкурсной документации. При
возникновении противоречий положения настоящей Информационной карты конкурса имеют
приоритетное значение.
№
пункта
Наименование пункта
Пояснения
1.
Наименование
организатора
конкурса (Заказчика),
адрес официального
сайта
Открытое акционерное общество «Терминал-Рощино».
Место нахождения Заказчика: Россия, Тюменская
область, город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом 10
(в здании аэровокзала аэропорта «Рощино»).
Почтовый адрес Заказчика: 625033, Россия, Тюменская
область, город Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом 10.
Адрес электронной почты: terminal@tjm.aero
Номер контактного телефона Заказчика:
(3452) 49-65-17 (Криванкова Елена Алексеевна);
(3452) 49-65-53 (Морозова Юлия Александровна);
факс (3452) 49-65-76
Адрес официального сайта:
официальным сайтом является сайт Управляющей
организации ОАО «Аэропорт Рощино» – www.tjm.aero
2.
Способ закупки
Открытый конкурс
3.
Предмет конкурса
Отбор генерального подрядчика для заключения
Договора подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)» в соответствии с
конкурсной документацией.
4.
Предмет Договора
(краткая
характеристика и
объем)
По результатам открытого конкурса между Заказчиком
и победителем конкурса будет заключен Договор,
согласно которому победитель конкурса (генеральный
подрядчик) обязуется по заданию Заказчика в
установленный Договором срок выполнить
строительные работы по объекту: «Реконструкция
аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино»
(I,II,III этап)», со всеми приложениями, а также
изменениями и дополнениями, которые могут быть
подписаны в период действия Договора.
24
5.
6.
Требования к
техническим
характеристикам
работ
Требования к
безопасности работ
В соответствии с требованиями Проектной
документации.
1. Не менее требуемых норм и значений, установленных
законодательством Российской Федерации к работам по
строительству, реконструкции объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на
безопасность особо опасных, технически сложных
объектов, предусмотренных статьей 48.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации, для
особо опасных и технически сложных объектов;
2. С соблюдением требований авиационной
безопасности.
Завершенные генеральным подрядчиком работы
должны полностью соответствовать требованиям
российских нормативных документов,
государственным и местным стандартам и
техническим условиям, экологическим нормативам и
иным требованиям, установленным в проекте
Договора подряда, являющегося приложением к
настоящей конкурсной документации, проектной и
рабочей документации, требованиям Заказчика.
Работы должны включать весь объем работ,
предусмотренный российскими правилами и нормами,
которые согласно правилам нормативных документов
являются необходимыми для обеспечения
безопасной, надежной и эффективной эксплуатации.
7.
Требования к
качеству, результатам
работ
8.
Иные требования,
связанные с
определением
соответствия
выполняемых работ
потребностям
Заказчика
Дополнительные
требования и
условия,
установленные
Заказчиком
Обязательное предоставление протоколов испытаний
замеров уровня ионизирующего излучения при сдаче
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для
обеспечения авиационной безопасности.
10.
Место выполнения
работ
11.
Срок (период)
выполнения работ
12.
Сведения о
Российская Федерация, Тюменская область, город
Тюмень, аэропорт «Рощино» в соответствии с Проектной
документацией.
Максимальный срок выполнения работ – не более срока
продолжительности строительства/реконструкции,
определенного в Проектной документации.
Начало работ: с момента заключения Сторонами
Договора подряда.
Окончание работ: не позднее нормативных сроков,
предусмотренных конкурсной документацией и проектом
Договора подряда.
Срок выполнения работ может быть установлен в
конкурсном предложении Победителя конкурса.
Начальная (максимальная цена) договора
9.
Выполнение работ должно осуществляться в условиях
бесперебойного функционирования действующего
аэровокзального комплекса с соблюдением
технологических процессов обслуживания пассажиров
на внутрироссийских и зарубежных воздушных
линиях, действующих схем обслуживания воздушных
судов на перроне и технологических схем движения
спецавтотранспорта по аэродромным покрытиям.
25
начальной
(максимальной) цене
Договора
13.
Ознакомление с
проектной
документацией
14.
Источник
финансирования
Форма, сроки и
порядок оплаты
15.
16.
Валюта Договора
17.
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ,
установленного ЦБ
РФ и используемого
при оплате
заключенного
Договора
Порядок
формирования цены
Договора (требования
к предложению о
цене)
18.
определяется сводным сметным расчетом и
составляет 3 765 967 130 (Три миллиарда семьсот
шестьдесят пять миллионов девятьсот
шестьдесят семь тысяч сто тридцать) рублей, в
т.ч. НДС 18 %. Начальная (максимальная) цена
Договора подряда определена на весь срок
выполнения работ.
В том числе объемы финансирования на 2012 год в
денежном выражении составляют 551 600 000
(Пятьсот пятьдесят один миллион шестьсот тысяч)
рублей, в т.ч. НДС.
По адресу нахождения Заказчика, указанного в
извещении о проведении конкурса, с 29 июня 2012
года по 20 июля 2012 года в рабочие дни с 8-00 до
17-00 часов местного времени (обеденный перерыв с
12-00 до 13-00 часов); 20 июля 2012 года – с 08-00 до
12-00 часов местного времени; при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, и
доверенности (при получении через представителя).
Работы финансируются за счет собственных средств
ОАО «Терминал-Рощино».
Форма оплаты – безналичный расчет; оплата
производится в порядке и в сроки, предусмотренные в
проекте Договора подряда, являющегося составной
частью конкурсной документации. Авансовый платеж
не предусмотрен.
Российский рубль
Не предусмотрено
Предлагаемая Участником закупки стоимость Договора с
учетом НДС не должна превышать начальную
(максимальную) цену Договора, указанную в настоящей
Информационной карте конкурса.
Стоимость выполнения работ указывается цифрами и
словами, в случае разночтения преимущество имеет
цена, указанная словами.
Цена Договора должна быть указана с учетом стоимости
всех работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по
Объекту, необходимых и достаточных для завершения
строительства/реконструкции Объекта, а также
мероприятий, связанных с вводом Объекта в
эксплуатацию (связанных с вводом в эксплуатацию всех
объектов капитального строительства, сетей инженерных
коммуникаций, прочих объектов, строящихся и
реконструируемых в рамках выполнения работ по
Объекту). Цена Договора должна включать все работы,
затраты, стоимость оборудования, накладные расходы,
налоги, пошлины, таможенные платежи, расходы по
страхованию, прочие расходы и сборы, компенсацию
издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему
26
19.
Требования к
Участникам закупки
вознаграждение.
В соответствии с пунктом 1.9 раздела 1.3 настоящей
конкурсной документации.
Участник закупки должен удовлетворять обязательным
требованиям, указанным в пунктах 19.1 – 19.5настоящего
раздела Информационной карты конкурса.
19.1.
Участник закупки должен иметь действующее свидетельство о допуске к работам
по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов,
предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
выданное саморегулируемой организацией, в отношении следующих видов работ:
п.п.1. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), в том числе, определенные
пунктом 33.2.3.
«Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры» стоимость которых по одному договору
составляет не менее 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей.
(в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 года № 624).
п.п. 2 Наличие свидетельств о допуске по видам работ на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных технических сложных объектов, предусмотренных ст.48.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, выданное саморегулируемой организацией, в соответствии с проектной
документацией.
(в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 года № 624).
19.1.1.
19.2.
Выполнение Участником закупки за последние 3 (три) года, предшествующие дате
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том
числе относящихся к особо опасным, технически сложным объектам, стоимость
которых составляет не менее 25 % начальной (максимальной) цены договора, на
право заключить который проводится конкурс.
Участник закупки должен удовлетворять минимально необходимым требованиям,
предъявляемым к кадровому составу при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов:
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
(генеральный директор (директор), технический директор (главный инженер), их заместители)
(далее - руководители), имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
- наличие в штате не менее 3 специалистов технических служб, имеющих высшее
профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области
строительства не менее 3 лет или среднее профобразование соответствующего профиля и
стаж в области строительства не менее 5 лет, из них не менее 2 работников, имеющих высшее
профессиональное образование;
- наличие в штате не менее 2 работников, занимающих должности руководителей
производственных структурных подразделений, имеющих высшее профессиональное
образование соответствующего профиля и стаж в области строительства не менее 3 лет или
среднее профобразование соответствующего профиля и стаж в области строительства не
менее 5 лет, из них не менее 1 работника, имеющего высшее образование;
- наличие повышения квалификации в области строительства руководителями,
специалистами и руководителями структурных подразделений Участника закупки не реже 1
раза в 5 лет с проведением аттестации;
- наличие работников, прошедших аттестацию по правилам, установленным Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
19.3.
Наличие у Участника закупки системы менеджмента качества.
19.4.
Наличие у Участника закупки имущества, принадлежащего ему на праве
собственности или ином законном основании: зданий, сооружений, строительных
машин и механизмов, наличие собственного производства (строительных,
металлических) конструкций, транспортных средств, передвижных энергетических
27
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и
измерений в составе и количестве, необходимом для выполнения предусмотренных
проектом видов работ.
19.5.
Требования к свидетельствам о допуске к определенным видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, полученные после 06.09.2011 года должны
соответствовать форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 года № 356.
20.
Привлечение к
выполнению работ
субподрядных
организаций
Участник закупки, который претендует на право быть
выбранным генеральным подрядчиком, вправе привлечь к
исполнению своих обязательств по Договору других лиц
(субподрядчиков) в соответствии с условиями конкурсной
документации, проектом Договора подряда, являющимся
составной частью конкурсной документации.
Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств
субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1
статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а перед субподрядчиками – ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств по Договору.
В случае привлечения генеральным подрядчиком к
исполнению Договора (отдельных видов работ по
Договору) других лиц (субподрядчиков), субподрядчики
обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к
данным видам работ.
Субподрядчик (субподрядчики) обязаны иметь допуски,
предусмотренные п.19.1 п.п.2 настоящей
информационной карты.
21.
Преференции
Не предусмотрены
22.
Требования к
оформлению заявки
на участие в конкурсе
23.
Перечень документов,
подаваемых в
конверте с конкурсной
заявкой
Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
установлены пунктами 3.1 – 3.7 раздела 1.3 настоящей
конкурсной документации.
Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не
запечатан и не маркирован в соответствии с
вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести
никакой ответственности в случае его потери или
досрочного вскрытия.
Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не
запечатан должным образом, Заказчик отказывает в
приеме такой заявки.
Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен
содержать следующие документы:
1) Опись документов (по форме Приложения № 2);
2) Заявка на участие в конкурсе (по форме Приложения № 3);
3) Анкета Участника закупки (по форме Приложения № 4);
4) Предложение о качестве выполняемых работ, квалификации
Участника конкурса (по форме Приложений №№ 5-7);
5) Доверенность уполномоченному лицу (по форме Приложения
№ 9);
6) Выписка или нотариально заверенная копия выписки из
единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем
28
за один месяц до размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса;
7) Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени Участника закупки без
доверенности;
8) Учредительные документы (в заверенных копиях);
9) Свидетельство о государственной регистрации (заверенная
копия);
10) Свидетельство о постановке на налоговый учет (заверенная
копия);
11) Решение об одобрении сделки, если требование об
одобрении установлено учредительными документами
Участника закупки;
12) Документ, подтверждающий внесение денежных средств в
качестве обеспечения (платежное поручение или копия такого
поручения о внесении денежных средств на расчетный счет
Заказчика с отметкой банка);
13) Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках
(заверенные копии);
14) Свидетельства о допуске к определенным видам работ,
предусмотренные конкурсной документацией и указанные в
Информационной карте конкурса;
15) Иные документы на усмотрение Участника закупки.
24.
Срок действия заявки
на участие в конкурсе
В течение срока проведения процедуры конкурса и до
завершения указанной процедуры.
25.
Требования к
описанию работ
Участник закупки представляет в составе заявки
предложение о качестве работ. Такие предложения
должны содержать подробное описание видов работ,
технических характеристик, требований к качеству
работ, срокам выполнения работ, срокам
предоставления гарантии качества работ, квалификации
персонала, выполняющего работы.
26.
Место и сроки подачи
заявок на участие в
конкурсе
27.
Размер обеспечения
заявки на участие в
конкурсе
28.
Реквизиты для
перечисления
денежных средств в
счет обеспечения
заявки на участие в
конкурсе
Место подачи заявок: Россия, Тюменская область, город
Тюмень, улица Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании
аэровокзала аэропорта «Рощино», 2 этаж, кабинет № 5) в
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов местного времени
(обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов).
Дата начала подачи заявок: 29 июня 2012 года с момента
размещения на официальном сайте.
Дата окончания подачи заявок: 20 июля 2012 года
до 14-00 часов местного времени.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе
устанавливается в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей, НДС нет.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно
быть перечислено до даты проведения конкурса по
реквизитам, указанным в п.28 настоящей
Информационной карты конкурса.
Обеспечение заявки вносится Участником закупки,
подающим заявку на участие в конкурсе.
Денежные средства в счет обеспечения заявок на участие
в конкурсе перечисляются по следующим реквизитам:
ОАО «Терминал-Рощино»
ИНН 7204003620, КПП 720401001,
р/с 40702810001990000225 в «Запсибкомбанк» ОАО
г.Тюмень, к/с 30101810100000000639, БИК 047130639
В платежном поручении в графе «Назначение платежа»
необходимо указать: «Обеспечение заявки на участие в
открытом конкурсе по отбору генерального подрядчика
для заключения договора подряда на выполнение работ
29
по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)», а также: «НДС не
облагается».
Место: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица
Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании аэровокзала
аэропорта «Рощино», 1 этаж, зал официальных лиц и
делегаций);
Дата и время: 20 июля 2012 года в 14-00 часов местного
времени.
Место: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица
Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании аэровокзала
аэропорта «Рощино», 1 этаж, зал официальных лиц и
делегаций);
Дата и время: 23 июля 2012 года в 14-00 часов местного
времени.
Место: Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица
Сергея Ильюшина, дом 10 (в здании аэровокзала
аэропорта «Рощино», 1 этаж, зал официальных лиц и
делегаций);
Дата и время: 27 июля 2012 года в 14-00 часов местного
времени.
Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками,
составленный Закупочной комиссией, размещается на
официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со
дня подписания такого протокола Закупочной комиссией
29.
Дата, место и время
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
конкурсе
30.
Дата, место и время
рассмотрения заявок
на участие в конкурсе
31.
Дата, место и время
оценки и
сопоставления заявок
32.
Срок размещения на
официальном сайте
протокола вскрытия
конвертов с
конкурсными
заявками
33.
Срок размещения на
официальном сайте
протокола
рассмотрения
конкурсных заявок
Протокол рассмотрения конкурсных заявок, составленный
Закупочной комиссией, размещается на официальном
сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания
такого протокола Закупочной комиссией
34.
Срок размещения на
официальном сайте
протокола оценки и
сопоставления
конкурсных заявок
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок,
составленный Закупочной комиссией, размещается на
официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня
со дня подписания такого протокола Закупочной
комиссией
35.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Критерии оценки
1
Цена договора
2
Качество выполнения работ и квалификация
Участника конкурса
3
Срок выполнения работ
Срок предоставления гарантии качества работ
4
Суммарная значимость критериев (коэффициент) – 1,00
Система критериев оценки заявок на участие в конкурсе
№ п/п
Значимость
Коэффициент
Наименование критериев и показателей
Баллы
показателя
1.
0,2
-
2.
0,6
100
Единица
измерения
Цена договора
Качество выполнения работ и
квалификация Участника конкурса
30
Российский рубль
2.1.
35
2.2
35
2.3
20
2.4
10
3
0,1
-
Наличие договоров на выполнение работ по
строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в том числе
относящихся к особо опасным, технически
сложным объектам, заключенных в течение
3 (трех) лет, предшествующих дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе, стоимость которых
составляет не менее 25% начальной
(максимальной) цены Договора, на право
заключить который проводится конкурс.
Наличие у организации – Участника конкурса
имущества: зданий, сооружений,
строительных машин и механизмов, наличие
собственного производства (строительных,
металлических конструкций), транспортных
средств, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения
промышленной безопасности, средств
контроля и измерений
Наличие системы менеджмента качества,
которой международным или национальным
органом по сертификации выдан сертификат
соответствия
Сведения о деловой репутации Участника
конкурса
Срок выполнения работ
Календарных
месяцев
4
0,1
-
Срок предоставления гарантии
качества работ
Лет
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена Договора», определяется по формуле:
,
A max − A i
Ra i =
A
× 100
max
где:
Ra
- количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена Договора, установленная в конкурсной документации,
рублей;
Аi - предложение i-го Участника конкурса по цене Договора, рублей;
Для расчета итогового количества баллов, рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена
Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Заявки участников, содержащие предложения по отклонению стоимости по критерию
«Цена Договора» от 10 % до 25 % должны содержать обоснование снижения стоимости в
форме расчета цены Договора по отдельным главам, объектам, видам работ сводного
сметного расчета с подробным описанием, за счет чего произошло уменьшение сметной
стоимости.
Заявки участников, содержащие предложения по отклонению стоимости по критерию
«Цена Договора» на 25% и более процентов от начальной цены, Закупочной комиссией не
рассматриваются.
При оценке заявок по критерию «Цена Договора» лучшим условием исполнения Договора
по указанному критерию признается предложение Участника конкурса с наименьшей ценой
Договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество выполнения работ и квалификация
Участника конкурса», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех
членов Закупочной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию по формуле:
i
Rci = C i + C i + ... + C i , где:
1
2
k
Rc
Ci
k
i
- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Закупочной
31
комиссии), присуждаемое Закупочной комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки в баллах по показателю для каждой заявки вычисляется среднее
арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Закупочной комиссии по
показателю. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Качество выполнения работ и квалификация Участника конкурса», умножается на
соответствующую указанному критерию значимость. Балл округляется до десятых.
Наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству
выполнения работ и квалификации Участника конкурса.
Показатель 1 – Наличие договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе относящихся к особо
опасным, технически сложным объектам, заключенных в течение 3 (трех) лет, предшествующих дате
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, стоимость которых составляет не
менее 25% начальной (максимальной) цены Договора, на право заключить который проводится
конкурс.
Значение показателя 1: от 0 до 35 баллов. Максимальное количество баллов
выставляется Участнику конкурса, представившему наибольшее количество
подтверждающих документов, предусмотренных данным критерием.
Показатель 2 – Наличие у организации – Участника конкурса имущества: зданий, сооружений,
строительных машин и механизмов, наличие собственного производства (строительных
металлических конструкций), транспортных средств, передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и измерений.
Значение показателя 2: от 0 до 35 баллов. Максимальное количество баллов
выставляется лучшему предложению Участника конкурса, представившему подтверждение
принадлежности ему зданий, сооружений, строительных машин и механизмов, наличие
собственного производства (строительных, металлических конструкций), транспортных
средств, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной
безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, необходимом для
выполнения предусмотренных проектом видов работ.
Показатель 3 – Наличие системы менеджмента качества, которой международным или
национальным органом по сертификации выдан сертификат соответствия.
Значение показателя 3: от 0 до 20 баллов.
Применяемая система контроля качества может быть подтверждена копиями
национальных, международных сертификатов на соответствие стандартам менеджмента
качества стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) – система менеджмента
качества; 14000 ISO 14001: 2008 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007) – система экологического
менеджмента, Положением о системе качества, разработанным и принятым внутренним
документом.
Максимальное количество баллов выставляется лучшему предложению в случае наличия у
Участника конкурса международного сертификата на соответствие стандартам
менеджмента качества.
Показатель 4 – Сведения о деловой репутации Участника конкурса.
Значение показателя 4: от 0 до 10 баллов.
Оценивается по наличию сведений, представленных Участником закупки, по имевшим
место и текущим судебным разбирательствам, претензиям в связи с исполнением
договоров подряда, по наличию документов, подтверждающих положительную репутацию
(копии благодарственных писем, дипломов, наград, отзывов).
Максимальный балл присваивается Участнику конкурса, не имевшему претензий,
рекламаций, судебных разбирательств в течение последних 3 (трех) лет и в текущем
периоде, а также представившему максимальное количество документов, подтверждающих
32
положительную репутацию.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ», определяется по
формуле:
F max - F i
Rf = ----------- x 100,
i max min
F -F
где:
Rf - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок выполнения работ»;
i
max
F - максимальный срок выполнения работ, установленный в проектной документации, (в
месяцах);
min
F - минимальный срок выполнения работ с даты заключения Договора (в месяцах),
определяется как минимальный из предложенных участниками конкурса;
i
F - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ с даты
заключения Договора (в месяцах).
Для получения итогового рейтинга по i-й заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Срок выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
При оценке заявок лучшим условием исполнения Договора по критерию «Срок выполнения
работ» признается предложение в заявке с наименьшим сроком выполнения работ.
Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок предоставления гарантии качества
работ».
Срок предоставления гарантии качества работ не может быть меньше срока, определенного в
проекте Договора подряда.
При оценке Участнику конкурса, давшему наилучшее (наибольшее) обоснованное предложение
по показателю «Срок предоставления гарантии качества работ», выставляется наибольший
возможный балл – 10. Баллы прочих Участников, рассчитываются пропорционально от
наибольшего значения срока гарантии.
Участнику, предложившему срок предоставления гарантии качества работ в размере, меньшем,
чем определено проектом Договора подряда, присваивается 0 (ноль) баллов.
Победителем конкурса будет признан Участник конкурса, предложение которого по
назначенной системе показателей (критериям оценки) получит наибольшее количество
баллов.
36.
Размер обеспечения
Обеспечение исполнения обязательств по Договору
исполнения
устанавливается в размере 370 000 000 (Триста
обязательств по
семьдесят миллионов) рублей, НДС нет.
Договору
37.
Форма обеспечения
исполнения
обязательств по
Договору
Обеспечение исполнения Договора подряда может
быть представлено Участником конкурса в виде
безотзывной банковской гарантии, выданной банком
или иной кредитной организацией, или передачи
Заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита) в размере обеспечения
исполнения Договора, указанном в п.36 настоящей
Информационной карты конкурса. Способ
обеспечения исполнения Договора подряда
определяется Участником конкурса, с которым
заключается Договор подряда, самостоятельно.
33
Приложение № 2 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником закупки
На фирменном бланке организации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
в рамках открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения договора
подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
Настоящим ___________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. Участника закупки)
подтверждает, что для участия в вышеназванном открытом конкурсе направляются следующие
документы:
№ п/п
Наименование
1.
Заявка на участие в конкурсе (по форме
Приложения № 3)
Анкета Участника закупки (по форме
Приложения № 4)
Наличие договоров на выполнение работ по
строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов
капитального строительства, в том числе
относящихся к особо опасным, технически
сложным объектам, заключенных в течение
3 (трех) лет, предшествующих дате
окончания срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе, стоимость которых
составляет не менее 25% начальной
(максимальной) цены Договора, на право
заключить который проводится конкурс
(по форме Приложения № 5)
Наличие у организации – Участника конкурса
имущества: зданий, сооружений,
строительных машин, наличие собственного
производства (строительных, металлических
конструкций), транспортных средств,
передвижных энергетических установок,
средств обеспечения промышленной
безопасности, средств контроля и измерений
(по форме Приложения № 6)
Сведения о деловой репутации Участника
конкурса (по форме Приложения № 7)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Страницы с ____
по ____
Доверенность уполномоченному лицу
(по форме Приложения № 9)
Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (или
нотариально заверенная копия), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц)
Документ, подтверждающий полномочия
34
Количество
страниц
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
лица на осуществление действий от имени
Участника закупки (копия решения,
протокола о назначении или об избрании, в
соответствии с которым лицо обладает
правом действовать от имени Участника
закупки без доверенности).
Учредительные документы Участника
закупки (заверенные копии в соответствии с
требованиями конкурсной документации)
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя
(заверенная копия в соответствии с
требованиями п.3.4.2 конкурсной
документации)
Свидетельство о постановке на налоговый
учет (заверенная копия в соответствии с
требованиями п.3.4.2 конкурсной
документации)
Решение об одобрении сделки (в том числе
по предоставлению обеспечения заявки и
исполнению Договора) органами управления
юридического лица в случае, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения сделки
установлено учредительными документами
юридического лица
Документ, подтверждающий внесение
денежных средств в качестве обеспечения
конкурсной заявки
Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях
и убытках за последний отчетный год и
истекшие месяцы текущего года (заверенные
копии в соответствии с требованиями
конкурсной документации)
Действующие свидетельства о допуске к
работам по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных
объектов, предусмотренных статьей 48.1
Градостроительного кодекса РФ (заверенные
копии в соответствии с требованиями
конкурсной документации)
Иные документы (при наличии)
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
35
Приложение № 3 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником закупки
На фирменном бланке организации
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по отбору генерального подрядчика для заключения договора подряда
на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту
«Рощино» (I,II,III этап)»
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения Договора подряда на
выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту
«Рощино» (I,II,III этап)», а также применимые к данному конкурсу законодательство и
нормативные акты
__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование) организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица)
в лице, ___________________________________________________________________________
наименование должности руководителя (или уполномоченного лица по доверенности №, дата), Ф.И.О
сообщает о своем согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
конкурсной документации, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с
требованиями конкурсной документации со следующими показателями:
№
Наименование
показателя
Обоснование
Единица
изм.
1.
Цена Договора,
включая НДС
(Указывается
цифрами и
словами)
Пункт 18 Информационной
карты конкурса
Российский
рубль
2.
Качество
выполнения работ
и квалификация
Участника конкурса
Срок выполнения
работ
3.
4.
Пункт 3.4.3 настоящей
конкурсной документации.
Критерии оценки – в
соответствии с пунктом 35
Информационной карты
конкурса
Срок
предоставления
гарантии качества
работ
есть/нет
Количество
прилагаемых
листов
Календарных
месяцев
Лет
36
Данные
Участника
Примечание
Рекомендуется
приложить
коммерческое
предложение о
стоимости
работ в
твердых ценах
по
укрупненным
показателям
Оформляется
согласно
приложений
№№ 5-7
Рекомендуется
приложить
график
выполнения
работ,
составленный
в
произвольной
форме
Рекомендуется
обосновать
срок гарантии
(договор
страхования,
т.п.)
Качество выполнения работ и квалификация Участника конкурса подтверждаются по
формам, указанным в приложениях №№ 5-7 настоящей конкурсной документации:
Приложение № 5. Форма «Наличие договоров на выполнение работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе
относящихся к особо опасным, технически сложным объектам, заключенных в течение 3 (трех)
лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
стоимость которых составляет не менее 25% начальной (максимальной) цены Договора, на
право заключить который проводится конкурс».
Приложение № 6. Форма «Наличие у организации – Участника конкурса имущества:
зданий, сооружений, строительных машин и механизмов, наличие собственного производства
(строительных,
металлических
конструкций),
транспортных
средств,
передвижных
энергетических установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля
и измерений».
Приложение № 7. Форма «Сведения о деловой репутации Участника конкурса».
3. Мы ознакомлены с объемами работ, указанными в Проектной документации, влияющими
на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя
стоимость всех работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по Объекту, необходимых и
достаточных для завершения строительства/реконструкции Объекта, а также мероприятий,
связанных с вводом Объекта в эксплуатацию (связанных с вводом в эксплуатацию всех
объектов капитального строительства, сетей инженерных коммуникаций, прочих объектов,
строящихся и реконструируемых в рамках выполнения работ по Объекту). Цена Договора
включает все работы, затраты, стоимость оборудования, накладные расходы, налоги, пошлины,
таможенные платежи, расходы по страхованию, прочие расходы и сборы, компенсацию
издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации,
согласно нашим предложениям, изложенным выше.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О Участника закупки)
не проводится процедура ликвидации и банкротства (на любой стадии); деятельность не
приостановлена на день подачи конкурсной заявки; отсутствует задолженность по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и прошедшие месяцы
текущего года, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; в
реестре недобросовестных поставщиков, сведения о нас отсутствуют.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для
всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
7. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать со своей стороны Договор подряда в соответствии с требованиями
конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, определенный в договоре,
но не ранее 5 (пяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
конкурса (второе место), а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения
37
Договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать Договор подряда в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.
9. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем конкурса или принятия
решения о заключении с нами Договора в случае отказа от его подписания Победителем
конкурса, и нашего уклонения от заключения Договора подряда, являющегося предметом
конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не
возвращается.
10. Мы извещены о включении сведений о
Наименование организации – Участника закупки
в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
Договора.
11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочено ответственное лицо
_________________________________________________________________________________.
(Фамилия, имя, отчество, номер телефона)
12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас Победителем конкурса на право
заключить Договор на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального
комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)», поданная нами настоящая заявка на участие в
конкурсе в период с даты получения нами протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе и проекта Договора подряда и вплоть до заключения официального Договора
подряда, носит характер предварительного договора, заключенного нами и Заказчиком, на
условиях исполнения Договора, изложенных в настоящей заявке.
Адрес: ________________________________________________________.
Номер телефона: _______________________________________________.
Адрес электронной почты: _______________________________________.
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
38
Приложение № 4 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником закупки
на фирменном бланке организации
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
в рамках открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения договора
подряда на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
1.
Полное и сокращенное фирменное
наименование организации, сведения об
организационно-правовой форме, о месте
нахождения, юридический и почтовый
адрес (для юридического лица)
Заполняется на основании учредительных
документов юридического лица
2.
3.
4.
5.
Фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для физического лица)
Номер контактного телефона, адрес
электронной почты
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника закупки
Руководитель исполнительного органа
юридического лица, имеющий право
действовать от имени юридического лица
без доверенности
Документ, подтверждающий полномочия
руководителя (решение, протокол о
назначении или об избрании, др.)
Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
юридического лица
На основании свидетельства о
государственной регистрации или иного
документа о регистрации юридического лица
Паспортные данные физического лица,
адрес регистрации по месту жительства
Дата, место и орган регистрации
индивидуального предпринимателя
На основании свидетельства о
государственной регистрации
6.
Учредители юридического лица
Заполняется на основании учредительных
документов юридического лица
7.
8.
9.
10.
Размер уставного капитала (для
юридического лица)
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, р/с, к/с, БИК)
Сведения о дочерних и зависимых
предприятиях, в том числе об
аффилированных лицах
Балансовая стоимость активов
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
39
Приложение № 5 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником закупки
на фирменном бланке организации
«Наличие договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе относящихся к
особо опасным, технически сложным объектам, заключенных в течение 3 (трех) лет,
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе,
стоимость которых составляет не менее 25% начальной (максимальной) цены Договора,
на право заключить который проводится конкурс»
в рамках открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения договора
подряда на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
(в составе предложения по качеству выполнения работ и квалификации Участника конкурса)
Наименование
объекта
Стоимость выполненных
работ (тыс. руб. в текущих ценах)
1
2
Период выполнения работ
начало
окончание
3
4
Перечень должен быть подтвержден копиями договоров (контрактов).
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
40
Заказчик
(наименование,
адрес, телефон)
5
Приложение № 6 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником конкурса
на фирменном бланке организации
«Наличие у организации – Участника конкурса имущества: зданий, сооружений,
строительных машин и механизмов, наличие собственного производства (строительных,
металлических конструкций), транспортных средств, передвижных энергетических
установок, средств обеспечения промышленной безопасности, средств контроля и
измерений»
в рамках открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения договора
подряда на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
(в составе предложения по качеству выполнения работ и квалификации Участника конкурса)
Наличие
у
организации
производственных
мощностей,
технологического
оборудования: зданий, сооружений, строительных машин и механизмов, наличие
собственного производства (строительных, металлических конструкций), транспортных
средств, передвижных энергетических установок, средств обеспечения промышленной
безопасности, средств контроля и измерений в составе и количестве, необходимом для
выполнения предусмотренных проектом видов работ, может предоставляться по
усмотрению Участника конкурса в произвольной форме в качестве показателя качества
выполнения работ и квалификации Участника конкурса с указанием мощностей
оборудования, находящихся в собственности организации или привлекаемых для
выполнения работ (на основе договором аренды, лизинга и др.).
Право владения и пользования должно быть подтверждено документально копиями
свидетельств, договоров.
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
41
Приложение № 7 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником конкурса
На фирменном бланке организации
«Сведения о деловой репутации Участника конкурса»
в рамках открытого конкурса по отбору генерального подрядчика для заключения договора
подряда на выполнение работ по объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в
аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)»
Участник может представить следующие сведения о репутации:
- об участии в судебных разбирательствах в арбитражных судах, судах общей юрисдикции
в связи с исполнением договоров, заключенных за последние 3 года на выполнение
строительных работ;
- о наличии претензий, рекламаций заказчиков, в том числе заказчиков-застройщиков, в
связи с договорами, заключенными за последние 3 года или текущими договорами.
№
Наименование
объекта
Наименование
заказчика
Год, в котором
Предмет
Удовлетворена/
начато судебное
иска,
не
разбирательство,
краткое
удовлетворена
выставлена
содержание
претензия,
претензии,
рекламация
рекламации
1
2
3
4
5
6
Судебные разбирательства, претензии, рекламации в связи с исполнением договоров за
последние 3 года
Текущие судебные разбирательства, претензии, находящиеся на рассмотрении
В подтверждение положительной репутации участник может представить копии благодарственных
писем. дипломов, наград, отзывов и т.п).
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
42
Приложение № 8 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником конкурса
На фирменном бланке организации,
дата, исх. №
Заказчику
ЗАПРОС
НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Наименование Участника закупки: ____________________________________________
Адрес Участника закупки, телефон, факс: ______________________________________
Наименование предмета конкурса: ____________________________________________
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:
№
п/п
Раздел конкурсной
документации
(номер формы,
приложения)
Ссылка на пункт
конкурсной документации,
положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение положений
конкурсной документации
Ответ на запрос прошу направить по адресу: ____________________________________________
(e-mail организации, направившей запрос)
_________________________________________________________________________________
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
43
Приложение № 9 к конкурсной документации
Форма для заполнения Участником закупки
На фирменном бланке организации
Доверенность уполномоченному лицу
(представляется в случае, если документы заявки на участие в конкурсе
подписываются не руководителем)
Доверенность № ______
Место составления доверенности, дата выдачи (прописью)
Организация – Участник закупки ________________________________________________
(наименование организации)
Доверяет ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес проживания)
в рамках проведения открытого конкурса представлять организатору конкурса (Заказчику),
Закупочной комиссии все необходимые документы для участия в открытом конкурсе по отбору
генерального подрядчика для заключения договора подряда на выполнение работ по объекту:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)», подписывать
необходимые документы, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в вышеуказанном конкурсе, получать документы от имени доверителя, а также
выполнять все иные действия, связанные с выполнением данного поручения.
Подпись ________________________
____________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность выдана сроком до __________________________
Должность руководителя
или уполномоченного лица _____________________ расшифровка подписи
Печать организации
44
Приложение № 10 к конкурсной документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Договор подряда № ________
г.Тюмень
«____» ________ 2012 года
Открытое акционерное общество «Терминал-Рощино», именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице Генерального директора Управляющей организации ОАО «Аэропорт Рощино»
Полякова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава и Договора передачи
полномочий исполнительного органа открытого акционерного общества «Терминал-Рощино»
Управляющей организации ОАО «Аэропорт Рощино» № 359А/13-03 от 01.08.2003 года, с одной
стороны, и
________________________________________, именуемое в дальнейшем Генеральный
подрядчик, в лице _________________, действующего на основании _____________________, с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор),
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства на
свой риск собственными и (или) привлеченными силами выполнить весь комплекс строительных
работ, необходимых и достаточных для строительства и ввода в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I, II, III этап)» (далее –
Объект) в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение
государственной экспертизы № 452-12/ГГЭ-7955/04, утвержденное 25.05.2012 года
Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы»,
Сводным сметным расчетом (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также действующими
на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами, в соответствии с
условиями настоящего Договора, Графиком производства работ (Приложение № 2), а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке,
предусмотренном настоящим Договором, при условии выполнения Генеральным подрядчиком
всех принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
1.2. Настоящий Договор заключен по результатам проведения открытого конкурса по
отбору генерального подрядчика для заключения договора подряда на выполнение работ по
объекту: «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» (I,II,III этап)» на
основании Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от _______ 2012
года с участником конкурса, заявке которого присвоен _______ номер.
1.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых
работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Генеральным
подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан исполнять полученные в ходе
строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и
не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность
Генерального подрядчика.
1.4. Права владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при
реализации настоящего Договора, принадлежат Заказчику.
1.5. Существенными условиями настоящего Договора являются: предмет Договора, цена и
сроки выполнения работ, объем и качество работ, надлежащее исполнение обязательств, в том
числе гарантийных, а также условия, предусмотренные пунктами 2.3, 3.9, 10.6, 17.9 настоящего
Договора.
1.6. Затраты по предоставлению обеспечительных мер несет Генеральный подрядчик.
1.7. Заказчик вправе определить уполномоченное им лицо, которое будет принимать
непосредственное участие в регулировании производственной деятельности по Объекту (далее
– Технический заказчик). Заказчик вправе делегировать Техническому заказчику свои
полномочия, связанные с приемкой выполненных работ, в том числе скрытых работ, проверкой
соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, в том числе
45
полномочия, предусмотренные пунктами 4.2, 4.4, 5.7, 5.12, 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 8.3, 8.6, 8.7,
10.1-10.5, 10.8, 10.10, 10.14, 10.15, 10.16 настоящего Договора, а также полномочия по
претензионной работе и участию в судебных разбирательствах, связанных с исполнением
обязательств по настоящему Договору.
2. Срок действия Договора и выполнения работ
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе гарантийных
обязательств, установленных разделом 11 Договора.
2.2. Сроки и объемы выполнения работ по Договору определяются Графиком производства
работ (Приложение № 2).
2.2.1. Начало выполнения работ: Генеральный подрядчик приступает к выполнению работ
после подписания Сторонами настоящего Договора и передачи Заказчиком Генеральному
подрядчику разрешения на строительство.
2.2.2. Окончание работ: ______ календарных месяцев с даты начала работ. Датой
окончания работ будет считаться дата подписания Сторонами акта приемки законченного
строительством/реконструкцией Объекта.
2.3. Генеральный подрядчик с предварительного письменного согласия Заказчика вправе
выполнить работы (часть работ) по Договору досрочно, при этом Генеральный подрядчик не
вправе требовать увеличения цены Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Цена Договора составляет ______________________ рублей, в том числе НДС 18%, и
включает в себя стоимость всех работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по Объекту,
необходимых и достаточных для завершения строительства/реконструкции Объекта, а также
мероприятий, связанных с вводом Объекта в эксплуатацию (связанных с вводом в эксплуатацию
всех объектов капитального строительства, сетей инженерных коммуникаций, прочих объектов,
строящихся и реконструируемых в рамках выполнения работ по Объекту). Цена Договора
включает все работы, затраты, стоимость оборудования, накладные расходы, налоги, пошлины,
таможенные платежи, расходы по страхованию, прочие расходы и сборы, компенсацию
издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. В случае если у Генерального подрядчика, работающего на момент заключения
настоящего Договора по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия
Договора возникнет обязанность по уплате НДС, то Стороны настоящего Договора определили,
что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену настоящего
Договора, определенную в п.3.1 настоящего Договора. Дополнительных расходов по
возмещению НДС, которые могут возникнуть у Генерального подрядчика, Заказчик не несет.
Указанные риски и расходы по соглашению Сторон настоящего Договора относятся на счет
Генерального подрядчика.
3.3. Авансовые платежи по настоящему Договору не предусмотрены. Оплата производится
за фактически выполненные и принятые Заказчиком работы при условии, что работы выполнены
качественно, надлежащим образом в согласованные сроки. Оплата производится на основании
подписанных Заказчиком, Генеральным подрядчиком и Техническим заказчиком актов приемки
выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме КС-3), подписанных Заказчиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их
подписания.
3.4. Приемка поставленного и смонтированного оборудования осуществляется на
основании подписанных Заказчиком, Генеральным подрядчиком и Техническим заказчиком
актов приема-передачи поставленного и смонтированного оборудования и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказ и оплата технологического оборудования (в
том числе авиационного) осуществляется Генеральным подрядчиком только после письменного
согласования Заказчиком марки и стоимости указанного оборудования, на основании счета
предоставленного Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик обязуется предоставить
Заказчику товарно-транспортные накладные, сертификаты, иные документы на оборудование.
3.5. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.6. Ежегодный объем капитальных вложений определяется настоящим Договором,
дополнительными соглашениями к нему. В случае изменения объема средств (в том числе
уменьшения объема средств до нуля), выделенных для финансирования работ по Объекту,
Заказчик направляет об этом письменное уведомление Генеральному подрядчику. Генеральный
46
подрядчик, получивший такое уведомление, обязан немедленно приостановить выполнение
работ по настоящему Договору. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте
Договора, Генеральный подрядчик вправе требовать от Заказчика возмещения фактически
понесенных расходов, в том числе возмещения стоимости заказанного и оплаченного
Генеральным подрядчиком с предварительного согласия Заказчика оборудования.
3.7. Финансирование работ по строительству Объекта производится за счет средств
Заказчика. Объем капитальных вложений на 2012 год составляет 551 600 000 (Пятьсот
пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС.
3.8. Цена Договора подлежит изменению только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения Договора.
3.9. Превышение Генеральным подрядчиком сметных объемов и стоимости работ,
указанной в настоящем Договоре, оплачивается Генеральным подрядчиком за свой счет.
3.10. Стороны договорились, что работы, выполненные Генеральным подрядчиком с
отклонениями от условий настоящего Договора, а также требований нормативно-правовых
актов, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Генеральным подрядчиком выявленных
недостатков.
4. Права Заказчика
4.1. Заказчик в письменном виде информирует Генерального подрядчика о назначении
Технического заказчика, уполномоченных лиц (с указанием информации о наименовании, месте
нахождения уполномоченного лица, а также функций по Договору, осуществление которых будет
отнесено к его обязанностям) в соответствии с действующим законодательством РФ.
Документы о назначении и изменении уполномоченных лиц Заказчик направляет
Генеральному подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их принятия.
4.2. Заказчик вправе запрашивать информацию обо всех случаях нарушения сроков
выполнения работ (этапов работ), о ходе выполнения работ по Договору, требовать исполнения
обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора.
4.3. Заказчик и (или) его представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем
видам работ в любое время суток в течение всего периода производства работ.
4.4. Заказчик вправе давать обязательные к исполнению Генеральным подрядчиком
распоряжения:
- о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов, не
обеспечивающих требуемый уровень качества работ, если работы ведутся не в соответствии с
требованиями проектной документации;
- по иным вопросам, имеющим значение для надлежащего исполнения условий Договора.
4.5. Заказчик вправе инициировать расторжение Договора по основаниям, установленным
законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
4.6. Заказчик дает разъяснения по вопросам Генерального подрядчика, заданным им в
письменной форме, о порядке выполнения работ и исполнению Договора.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Не позднее дня, следующего за днем подписания Сторонами настоящего Договора,
Заказчик передает Генеральному подрядчику по акту приема-передачи проектную
документацию, прошедшую государственную экспертизу, заключение государственной
экспертизы.
5.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик
передает Генеральному подрядчику на период производства работ по Объекту строительную
площадку по акту приема-передачи.
5.3. В установленные законодательством РФ сроки Заказчик направляет в
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган
исполнительной власти Тюменской области извещение о начале работ с приложением
необходимых документов.
5.4. Заказчик передает Генеральному подрядчику разрешение на строительство по акту
приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Заказчиком.
5.5. Заказчик производит оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором, при соответствии выполненных работ требованиям нормативноправовых актов, СНиП, проектной документации, требованиям Договора.
5.6. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в соответствии с условиями
настоящего Договора. Для осуществления приемки выполненных работ, технического надзора
47
за строительством/реконструкцией Объекта, контроля за ходом и качеством выполнения работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и оборудования
Заказчик заключает договор с Техническим заказчиком.
5.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
Заказчик немедленно заявляет об этом Генеральному подрядчику в письменной форме и
назначает срок устранения выявленных недостатков.
5.8. Заказчик получает в соответствующих органах необходимые согласования,
разрешения и технические условия на подключение Объекта к действующим сетям.
5.9. Заказчик совместно с Генеральным подрядчиком определяет точки подключения
временных инженерных коммуникаций к действующим сетям в согласованные сроки,
обеспечивает выполнение врезок в действующие сети инженерного обеспечения.
5.10. Заказчик обязан вести необходимый учет, в том числе бухгалтерский, составлять и
представлять в установленном порядке соответствующим органам отчетность по всем видам
деятельности, связанным с выполнением работ на Объекте (по утвержденным формам в
установленные сроки) и нести ответственность за ее достоверность.
5.11. Заказчик проверяет обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в
документах, предъявленных Генеральным подрядчиком к оплате за выполненные работы,
поставленное оборудование, продукцию, материалы и другие произведенные затраты, если они
предусмотрены Договором, проектной документацией, Сводным сметным расчетом.
5.12. Заказчик проводит учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ.
5.13. Заказчик осуществляет контроль за выполнением работ (в том числе скрытых),
соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ требованиям проектной
документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительных планов земельных участков, а также строительным нормам и
правилам на производство и приемку этих работ, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную
деятельность
Генерального
подрядчика.
Заказчик
производит
освидетельствование и оценку совместно с Генеральным подрядчиком выполненных работ и
конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, требует
приостановки производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование
скрытых работ.
5.14. Заказчик вправе требовать предоставления документов, удостоверяющих качество
используемых конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов,
результатов лабораторных испытаний и др.). В случае необходимости Заказчик сообщает о
своих замечаниях Генеральному подрядчику.
5.15. Заказчик приостанавливает производство любого из видов работ при осуществлении
их с отступлением от требований проектной документации, действующих СНиП и других
нормативных документов, регламентирующих выполнение работ, и установленных Договором
правил.
5.16. Заказчик контролирует наличие и правильность ведения первичной исполнительной
технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных
конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных
журналов работ) и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами
при производстве работ.
5.17. Заказчик контролирует исполнение Генеральным подрядчиком указаний и
предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора, а также
требований технического надзора, по вопросам качества выполняемых работ и применяемых
конструкций, изделий, материалов и оборудования.
5.18. Заказчик контролирует осуществление проектной организацией авторского надзора.
5.19. Заказчик сотрудничает с Генеральным подрядчиком в устранении препятствий к
исполнению Договора и оказывает Генеральному подрядчику содействие в выполнении работ в
объемах и в порядке, предусмотренных Договором.
5.20. При выполнении Генеральным подрядчиком работ в существующем здании
аэровокзала в аэропорту «Рощино» г.Тюмени и на прилегающей территории, в целях
обеспечения авиационной безопасности Заказчик оказывает содействие в получении
специальных пропусков на территорию проведения работ.
5.21. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 6
(шесть) месяцев Заказчик принимает решение о консервации Объекта в порядке,
предусмотренном законодательством РФ. Одновременно с принятием решения о консервации
Объекта решается вопрос о необходимости изменения или расторжения настоящего Договора.
48
6. Права Генерального подрядчика
6.1. Генеральный подрядчик вправе привлекать к производству работ субподрядные
организации. К выполнению работ по настоящему Договору могут быть привлечены
субподрядные организации, обладающие в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, необходимыми свидетельствами о допуске к определенным видам
работ, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на
выполнение данного вида работ. При привлечении к выполнению работ субподрядных
организаций Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество
и сроки выполнения работ субподрядными организациями. Заказчик не имеет обязательств
перед субподрядными организациями. Привлечение субподрядных организаций не влечет за
собой изменения стоимости, объемов и сроков выполнения работ по настоящему Договору.
6.2. Генеральный подрядчик вправе требовать от Заказчика указаний и разъяснений по
любым вопросам, связанным с производством работ по настоящему Договору. Требования
Генерального подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом
и подлежат регистрации и хранению Заказчиком на протяжении срока действия Договора. Копии
требований хранятся у Генерального подрядчика. Указания и разъяснения должны быть даны
Заказчиком в форме распоряжения путем направления соответствующего письма.
7. Обязанности Генерального подрядчика
Генеральный подрядчик обязан:
7.1. В сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2, 5.4 настоящего Договора, принять от
Заказчика по акту приема-передачи проектную документацию, прошедшую государственную
экспертизу, заключение государственной экспертизы, строительную площадку, разрешение на
строительство.
Генеральный подрядчик обязан рассмотреть проектную документацию и предоставить
Техническому заказчику замечания в срок не более 45 (сорока пяти) календарных дней со дня
получения этих материалов. По истечении указанного срока замечания по проектной
документации Техническим заказчиком не принимаются.
7.2. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с Договором своими и (или)
привлеченными силами и техническими средствами, в соответствии с проектной документацией,
действующими СНиП и другими нормативными документами, регламентирующими выполнение
данного вида работ в установленные Договором сроки. Поставить и смонтировать
оборудование, в том числе технологическое, необходимое для строительства Объекта,
предусмотренного проектной документацией, соответствующее сертификатам качества и
паспортам. Предоставить ведомости поставленного и смонтированного оборудования на
электронном носителе в формате Excel.
7.3. Выполнить весь комплекс работ, необходимых для строительства и ввода в
эксплуатацию Объекта, выполнить все сопутствующие работы, даже если они прямо не
предусмотрены проектной документацией, но являются необходимыми для завершения
строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, и согласованы Заказчиком, Техническим
заказчиком, совместно с Заказчиком предъявить завершенный строительством Объект в полной
строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной
комиссии для ввода его в эксплуатацию.
7.4. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору граждан и организации (в
том числе иностранных граждан) только при наличии у них всех необходимых в соответствии с
законодательством РФ разрешений на выполнение работ.
7.5. Выполнять все работы по настоящему Договору качественно и в установленные сроки.
7.6. Предоставить Заказчику свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства на выполнение работ,
предусмотренных настоящим Договором. Вести работы по настоящему Договору при наличии
действующих документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и
предоставляющих право осуществления деятельности по проведению работ и иных
необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами,
заблаговременно продлять срок действия необходимых документов. В случае прекращения или
приостановки действия указанных в настоящем пункте документов, Генеральный подрядчик в
течение 2 (двух) календарных дней обязан письменно уведомить об этом Заказчика.
7.7. Доставлять на место производства работ материалы, оборудование, комплектующие
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку,
складирование и обеспечить их сохранность.
49
7.8. При выполнении работ в существующем здании аэровокзала в аэропорту «Рощино»
г.Тюмени и на прилегающей территории, в целях обеспечения авиационной безопасности до
начала выполнения работ получить специальные пропуски на территорию проведения работ,
пройти инструктаж по авиационной безопасности, проконтролировать прохождение инструктажа
и получение необходимых допусков привлекаемыми субподрядными организациями.
7.9. Получить при необходимости разрешение на выполнение работ в зоне воздушных
линий электропередач, в полосе отвода автомобильных дорог, подземных коммуникаций и
инженерных сооружений, в том числе соответствующих эксплуатационных органов на
использование на период проведения работ по реконструкции действующих коммуникаций
источников газо-, водо-, паро- и энергосбережения.
7.10. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов,
оборудования и механизмов в пределах земельных участков, отведенных под строительство,
нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельных
участков, установленных в соответствии с согласованным стройгенпланом.
7.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика
о способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, угрожающих годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее
завершения в срок.
7.12. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного строительного
надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
7.13. Обеспечить доступ на территорию производства работ представителей Заказчика,
Технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять
запрашиваемую ими документацию по производству работ в разумные сроки. Обеспечивать
представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,
качеством используемых материалов и оборудования.
7.14. Соблюдать требования энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе
Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ».
7.15. Сотрудничать с Заказчиком в устранении препятствий к исполнению Договора.
7.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания, которые заносятся в
журнал производства работ, устранять обнаруженные недостатки в выполненных работах,
низкое качество работ или иные отступления от условий настоящего Договора за свой счет.
Обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке
выполненных отдельных видов работ, конструктивных элементов и Объекта в целом, в том
числе в течение гарантийного срока.
7.17. В случае нарушения сроков выполнения работ, приостановки работ, в том числе
выполняемых субподрядными организациями, по любой причине на срок более 2 (двух) месяцев
письменно уведомить об этом Заказчика и указать сроки возобновления работ. Генеральный
подрядчик также обязан заблаговременно уведомлять Заказчика о возможности наступления
событий, препятствующих нормальному выполнению работ, а также о задержках поставки
оборудования, материалов и иных событиях, которые могут повлечь нарушение сроков
выполнения работ по Договору.
7.18. Все риски, связанные с убытками или повреждением собственности, травмами или
гибелью людей при выполнении работ по настоящему Договору, находятся на ответственности
Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан компенсировать Заказчику, третьим
лицам убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным
Заказчику и (или) третьим лицам, возникшим вследствие ненадлежащего исполнения
Генеральным подрядчиком обязательств в соответствии с Договором или вследствие
нарушения имущественных или иных прав.
7.19. Если при выполнении работ в границах полос отвода автомобильных дорог по вине
Генерального подрядчика возникли перерывы в движении на участках производства работ по
Объекту, Генеральный подрядчик организует работу по предупреждению и ликвидации
ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без
последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить
проведение таких работ собственными силами Генеральный подрядчик незамедлительно
50
сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или
привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ. Генеральный подрядчик
несет непосредственную ответственность за сохранность участков автомобильной дороги и
обеспечение безопасности дорожного движения на переданных участках автомобильной дороги
в соответствии с требованиями законодательства РФ.
7.20. По запросу Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ, в том
числе на электронных носителях, в разумные сроки.
7.21. Генеральный подрядчик обязуется заключить договор страхования стоимости
фактически выполненных работ на Объекте. Затраты на страхование будут возмещены после
предоставления Заказчику подлинного договора страхования и подлинного платежного
поручения, подтверждающих произведенные Генеральным подрядчиком затраты в размере не
более 1 % (одного процента) от стоимости строительно-монтажных работ.
7.22. Обеспечить подготовку и оформление разрешений на подключение Объекта к
действующим инженерным сетям коммунальной инфраструктуры, получить допуски на
подключение.
7.23. Нести ответственность за случайное уничтожение и (или) повреждение как Объекта в
целом, так и отдельных его частей, до дня подписания Сторонами настоящего Договора
итогового акта приемки законченного строительством/реконструкцией Объекта. В случае
нанесения ущерба результатам работ, выполняемых по настоящему Договору, Генеральный
подрядчик обязан произвести восстановление работ за свой счет.
8. Порядок выполнения работ по Договору
8.1. Заказчик и Генеральный подрядчик назначают своих представителей, которые
совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с
оформлением актов о приемке выполненных работ, осуществлением контроля за выполнением
работ, а также проверкой соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и
оборудования условиям Договора и проектной документации. Представители Заказчика и
Генерального подрядчика должны быть назначены соответствующим приказом. Сторона,
назначившая представителя для исполнения обязанностей по настоящему Договору, письменно
уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с момента издания
соответствующего приказа.
8.2. С даты начала работ и до полного их завершения Генеральный подрядчик ежедневно
ведет журнал производства работ (далее – журнал), в котором отражаются весь ход
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика (дата начала и
окончания работ, установки оборудования, сообщения о принятии работ, о проведенных
испытаниях, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
8.3. Генеральный подрядчик при производстве работ обязан согласовать все отклонения
от проекта в письменном виде с Заказчиком и проектной организацией и делать
соответствующие записи в журнале производства работ.
8.4. Дополнительные работы, не предусмотренные проектной документацией,
выполненные Генеральным подрядчиком без предварительного письменного согласования с
Заказчиком и Техническим заказчиком, оплате не подлежат.
8.5. Контроль, осуществляемый Заказчиком за производством работ Генеральным
подрядчиком, не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за правильность
выполнения работ.
8.6. Генеральный подрядчик при подписании актов приемки выполненных работ (по форме
КС-2) представляет Заказчику исполнительную документацию.
8.7. Генеральный подрядчик представляет Заказчику исполнительную схему,
отображающую расположение построенного/реконструированного Объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения и планировочную
организацию земельного участка на бумажном и электронном (формат 1:500 Mapinfo) носителях,
выполненные организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по выполнению
инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
8.8. Генеральный подрядчик обязан выполнять полученные в ходе производства работ
указания Заказчика, касающиеся исполнения условий настоящего Договора, документально
обосновывать целесообразность выполнения дополнительных работ.
51
9. Строительная площадка
9.1. На строительной площадке Генеральный подрядчик обеспечивает за свой счет
освещение, охрану, установку необходимых ограждений, установку знаков и указателей в местах
пересечений с существующими транспортными коммуникациями, обеспечивает содержание и
уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической
безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего
строительного транспорта.
9.2. Генеральный подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка
производства работ информационный щит размером не менее 2,0 х 1,5 метра, на котором
должны быть указаны следующие данные: наименование Объекта и вид работ, наименование
Заказчика, Генерального подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).
9.3. Генеральный подрядчик в соответствии с проектной документацией и техническими
условиями обеспечивает подключение строительной площадки к необходимым инженерным
коммуникациям, энергоносителям (тепло, вода, электричество и т.д.) в точках подключения в
соответствии с проектом организации строительства, выполняет при необходимости прокладку
или переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону работ.
9.4. Генеральный подрядчик самостоятельно и за свой счет выполняет геодезическую
разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектной документацией, проводит их
закрепление на местности. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность,
правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и
уровням, правильность положения уровней, размеров, проводит контроль геометрических
параметров строящегося Объекта. Допущенные ошибки в производстве этих работ, а также
дефекты в строительных конструкциях, которые могут возникнуть вследствие допущенных
ошибок, Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.
9.5. Генеральный подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке
мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и
технике безопасности, использованию земельных участков по целевому назначению, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также за свой счет устанавливает
временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.
9.6. Генеральный подрядчик согласовывает с уполномоченными органами порядок
ведения работ на Объекте и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке всеми
участниками строительства.
9.7. Генеральный подрядчик обеспечивает охрану собственного имущества, закупленных
материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники.
9.8. После завершения работ Генеральный подрядчик обязан привести место выполнения
работ в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти (удалить)
принадлежащие Генеральному подрядчику строительную технику, транспортные средства и
возведенные им временные сооружения в течение 10 (десяти) календарных дней с
соблюдением требований законодательства РФ и Тюменской области.
10. Порядок приемки выполненных работ
10.1. Приемка выполненных Генеральным подрядчиком работ производится ежемесячно
до 25 числа текущего месяца (в декабре – до 20 числа) с оформлением актов о приемке
выполненных работ (по форме КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по
форме КС-3) на бумажных и электронных носителях в формате сметных программ. Акты о
приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат готовит
Генеральный подрядчик.
10.2. О готовности работ (части работ) к приемке Генеральный подрядчик в течение 2
(двух) рабочих дней направляет Заказчику уведомление с приложением необходимых
документов, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и
затрат.
10.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик проверяет выполненные работы,
подписывает представленные документы или направляет мотивированный отказ/возражения от
их подписания.
10.4. Генеральный подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
мотивированного отказа/возражений Заказчика произвести корректировку возвращенных
документов и повторно представить их Заказчику в срок, указанный в п.10.3 Договора.
10.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в
работах, Генеральным подрядчиком и Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется
соответствующий акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их
52
устранения Генеральным подрядчиком. После подписания двустороннего акта Генеральный
подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости работ по настоящему Договору,
устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в акте, обеспечив при этом
сохранность результата работ и их надлежащее качество. При отказе (уклонении) Генерального
подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный
Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору
Заказчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ,
исправления некачественно выполненных Генеральным подрядчиком работ привлечь другую
организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.
10.6. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи Заказчика в
акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2), свидетельствует о недействительности
этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут
правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ.
10.7. Подписание Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) не свидетельствует о
приемке результатов работ Заказчиком в соответствии с требованиями статей 720 и 753
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подтверждает лишь выполнение Генеральным
подрядчиком промежуточных работ для проведения расчетов.
10.8. Порядок приемки скрытых работ.
10.8.1. Генеральный подрядчик в письменном виде не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о
необходимости проведения приемки.
10.8.2. В случае если в журнал производства работ внесены замечания по выполненным
скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Генеральным
подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
10.8.3. Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих работ только
после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления соответствующих актов.
10.8.4. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, если Заказчик не
был информирован о необходимости приемки скрытых работ или был информирован об этом с
опозданием, то Генеральный подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части
скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком согласно его указанию.
10.8.5. В случае если Заказчик (представитель Заказчика) были уведомлены в
установленном порядке и не явились для участия в приемке (освидетельствования) скрытых
работ, Генеральный подрядчик вправе провести их в отсутствие Заказчика. При этом
Генеральный подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения приемки
(освидетельствования) скрытых работ обязан направить Заказчику акт, составленный по
результатам данной приемки.
10.8.6. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости
контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний
применяемых материалов, паспорта на материалы.
10.9. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Генерального подрядчика
ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки работ по
Договору. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также
бремя его содержания переходят от Генерального подрядчика к Заказчику с момента
подписания акта приемки законченного строительством/реконструкцией Объекта.
10.10. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в период
выполнения работ по настоящему Договору либо в течение гарантийных сроков, установленных
настоящим Договором, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Генеральному
подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах, необходимости направления
уполномоченного представителя Генерального подрядчика для участия в комиссии по
обследованию для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их
устранения.
10.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения
недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работ и не могут быть устранены
Генеральным подрядчиком.
10.12. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки работ, которые могли быть установлены при приемке.
10.13. Устранение Генеральным подрядчиком в установленные сроки выявленных
Заказчиком недостатков не освобождает Генерального подрядчика от уплаты неустойки,
штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
53
10.14. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование
принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению
Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по
Объекту (части работ), подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз
и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению
Генеральным подрядчиком в десятидневный срок с момента получения соответствующего
заключения.
10.15. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения письменного
сообщения
Генерального
подрядчика
о
готовности
к
сдаче
завершенного
строительством/реконструкцией Объекта Заказчик приступает к организации приемки Объекта.
10.16. Для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Генеральный
подрядчик совместно с Заказчиком, Техническим заказчиком предъявляет приемочной комиссии
Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической
документации, включая исполнительную документацию на инженерные сети, и совместно с
Заказчиком передает Объект эксплуатирующей организации в установленном порядке.
Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику свидетельство о соответствии
законченного строительством/реконструкцией Объекта требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.
11. Гарантии качества
11.1. Генеральный подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
проектной документацией и действующими строительными нормами и правилами,
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийного срока эксплуатации Объекта.
11.2. Генеральный подрядчик после выполнения работ гарантирует достижение Объектом
предусмотренных проектной документацией и настоящим Договором показателей и
возможность эксплуатации Объекта в соответствии с его прямым назначением на протяжении
гарантийного срока, установленного настоящим Договором.
11.3. Срок гарантии качества выполненных строительных работ, нормальной работы
Объекта и входящих в него инженерных систем и работ, устанавливается продолжительностью
в 5 (пять) лет с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Срок гарантии
на поставленное оборудование, в том числе технологическое, устанавливается в течение срока,
определенного заводом-изготовителем поставленного оборудования.
11.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям проектной
документации; нормативно-технической документации, обязательной при выполнении всех
видов работ по Объекту; Градостроительному кодексу Российской Федерации; строительным
нормам и правилам и иным действующим нормативным актам РФ, Тюменской области и города
Тюмени; государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и
капитального ремонта; Правилам благоустройства территории города Тюмени, утвержденным
решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 года № 81, иным нормативным актам.
11.5. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Генеральным подрядчиком.
11.6. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов. Любое отклонение от проектной документации при
производстве работ должно быть согласовано с Заказчиком, Техническим заказчиком и
проектной организацией, осуществляющей авторский надзор за строительством, до начала
выполнения соответствующих работ. Любое не согласованное Заказчиком, Техническим
заказчиком, отклонение от требования нормативных документов является дефектом. Контроль
качества, осуществляемый Заказчиком, Техническим заказчиком не освобождает Генерального
подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
11.7. Течение гарантийного срока на выполненные по Договору работы прерывается на все
время, на протяжении которого Объект (часть Объекта) не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик
11.8. Если в течение гарантийного срока Генеральный подрядчик производит замену
какого-либо оборудования, материалов, деталей, конструкций и т.п., на такое замененное или
восстановленное в процессе ремонтных работ оборудование, материалы, детали, конструкции и
т.п., устанавливается новый гарантийный срок, течение которого начинается с даты приемки
Заказчиком оборудования, материалов, деталей, конструкций и т.п. Новый гарантийный срок не
может быть менее гарантийного срока, установленного ранее на данное оборудование,
материалы, детали, конструкции.
54
11.9. Если для установки и наладки сложного технологического оборудования заводомизготовителем рекомендовано привлечение к установке и наладке специалистов заводаизготовителя, то Генеральный подрядчик привлекает для выполнения указанных работ
рекомендуемых заводом-изготовителем специалистов. В случае если Генеральным
подрядчиком будет принято решение самостоятельно установить и наладить сложное
технологическое оборудование, то всю ответственность на надлежащее выполнение указанных
работ, а также за функционирование оборудования несет Генеральный подрядчик. При этом
гарантийный срок на работы по установке и наладке оборудования устанавливается в течение 5
(пяти) лет с момента получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, гарантийный срок
на оборудование – в соответствии с паспортом оборудования, выданным заводомизготовителем.
12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные
стихийные бедствия, издание запрещающих актов государственных органов, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
12.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о
таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти)
дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных
обстоятельств в письменном виде.
12.3. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или
не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права
ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы в случае ненадлежащего
исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на
протяжении более чем 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обязуются обсудить
меры, которые следует принять для продолжения действия Договора.
13. Ответственность Генерального подрядчика
13.1. В случае нарушения Генеральным подрядчиком существенных условий настоящего
Договора Заказчик прекращает финансирование Договора.
13.2. При нарушении Генеральным подрядчиком сроков начала и окончания выполнения
работ, предусмотренных Договором, отдельных этапов выполнения работы, Генеральный
подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) % от цены невыполненных в срок работ, за каждый день просрочки до фактического
выполнения обязательств.
13.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего
Генеральному подрядчику или привлеченными им субподрядными организациями имущества
и/или строительного мусора, Генеральный подрядчик по требованию Заказчика уплачивает
штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки до фактического
выполнения обязательств.
13.4. Уплата штрафов, пени не освобождает Генерального подрядчика от выполнения
принятых им на себя обязательств. Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку,
штрафы по реквизитам и в срок, которые указаны в требовании Заказчика.
13.5. Генеральный подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими
лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением
условий Договора, а также ущерб, причиненный по вине работников Генерального подрядчика,
по вине привлеченных им субподрядных организаций.
13.6. При наличии вины Генерального подрядчика убытки или повреждение собственности
третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Генеральным
подрядчиком работ по настоящему Договору, находятся на ответственности Генерального
подрядчика и в полном объеме компенсируются Генеральным подрядчиком по предъявленным
претензиям от пострадавшей стороны. Убытки или повреждение собственности третьих лиц,
травмы или гибель людей, произошедшие по вине привлеченных субподрядных организаций,
находятся на их ответственности.
55
13.7. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами всю
ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядными организациями.
Заказчик не имеет обязательств перед субподрядными организациями, в том числе по
возмещению ущерба, причиненного субподрядными организациями третьим лицам.
13.8. Заказчик вправе после окончания работ на Объекте (в процессе выполнения работ)
организовать привлечение соответствующей организации для осуществления контрольного
обмера фактически выполненных работ. Контрольный обмер осуществляется в присутствии
уполномоченных представителей Генерального подрядчика, Заказчика с составлением
соответствующего акта контрольного обмера. В случае отсутствия уполномоченного
представителя Генерального подрядчика, уведомленного надлежащим образом, контрольный
обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного
обмера делается соответствующая запись. В случае выявления завышений фактически
выполненных работ (материалов, оборудования) данные работы с указанием их стоимости
отражаются в акте контрольного обмера. Стоимость выявленных завышений возвращается
Генеральным подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования от Заказчика.
13.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены
надлежащим образом (в том числе в установленные сроки), Заказчик вправе назначить
Генеральному подрядчику разумный срок для устранения дефектов и при неисполнении
Генеральным подрядчиком в назначенный срок этого требования расторгнуть настоящий
Договор в судебном порядке в связи с ненадлежащим его исполнением, либо поручить
устранение дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Генерального подрядчика, а
также потребовать с последнего возмещения убытков.
13.10. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему
Договору, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему
Договору.
13.11. Применение предусмотренных Договором санкций не лишает Заказчика права на
возмещение в полном объеме убытков, сверх суммы имущественных санкций, возникших в
результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Генеральным подрядчиком,
субподрядными организациями принятых на себя обязательств.
14. Ответственность Заказчика
14.1. Заказчик несет всю ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по
настоящему Договору, а также за порядок и условия приемки выполненных работ в соответствии
с подписанными актами.
14.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых работ,
отдельных этапов выполнения работы, Заказчик по требованию Генерального подрядчика
уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости неоплаченных в
срок работ, за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательств.
14.3. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения принятых им на себя
обязательств в полном объеме.
15. Порядок расторжения Договора
15.1. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством РФ и настоящим Договором.
15.2. По требованию Заказчика Договор может быть расторгнут по решению суда по
следующим основаниям:
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- в случаях нарушения Генеральным подрядчиком существенных условий настоящего
Договора;
- в случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков начала и окончания выполнения
работ (этапов работ);
- в случае если отступления в выполненной работе от условий Договора или иные ее
недостатки в установленные Заказчиком сроки не были устранены Генеральным подрядчиком,
либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае консервации Объекта.
56
16. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
16.1. Исполнение обязательств Генерального подрядчика по настоящему Договору
обеспечено ________________ (безотзывной банковской гарантией, передачей Заказчику в
залог денежных средств, в том числе форме вклада (депозита), договором поручительства).
16.2. Настоящий Договор заключен после предоставления Генеральным подрядчиком
документа, подтверждающего обеспечение исполнение обязательств Генерального подрядчика
по Договору, а именно: __________ (наименование документа, его реквизиты).
16.3. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 370 000 000 (Триста семьдесят
миллионов) рублей, НДС нет.
17. Заключительные положения
17.1. Выполненные в соответствии с настоящим Договором проектные решения,
содержащиеся в исполнительной документации, являются интеллектуальной собственностью
Заказчика.
17.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
Стороны разрешают путем переговоров со сроком ответа на претензию 10 (десять) календарных
дней со дня ее получения.
17.3. Не разрешенные во внесудебном порядке споры подлежат разрешению в
Арбитражном суде Тюменской области.
17.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются
дополнительными соглашениями в письменной форме и скрепляются печатями Сторон.
17.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в
соответствии с Договором, может быть вручено под роспись, выслано почтой или факсимильной
связью с последующим предоставлением оригинала. Оригинал документа должен быть
представлен другой стороне в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления его
факсимильной связью. В случае уклонения стороны настоящего Договора от предоставления
оригиналов документов другой стороне, направленные факсимильной связью документы
считаются неполученными другой стороной. При этом все риски несет сторона, не направившая
оригиналы документов.
17.6. Генеральный подрядчик (субподрядные организации) обязуются не разглашать, не
передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам
сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках
настоящего Договора.
17.7. Генеральный подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строительства/
реконструкции Объекта, в средствах массовой информации и в сети Интернет без письменного
разрешения Заказчика.
17.8. Все ископаемые предметы, сооружения и иные находки, представляющие
геологический или археологический интерес, которые могут быть обнаружены на строительной
площадке, не являются собственностью Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик
обязан принять все разумные меры предосторожности, чтобы предотвратить вынос или
повреждение какого-либо из вышеназванных предметов своим персоналом, рабочими или
какими-либо иными лицами. О таких находках Генеральный подрядчик обязан сообщить в
установленном законом порядке.
17.9. Генеральный подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия
Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по
настоящему Договору.
17.10. Заказчик освобождается от ответственности по претензиям, вытекающим из
нарушений Генеральным подрядчиком (субподрядными организациями) в ходе выполнения
работ по Договору, а также последующей эксплуатации законченного строительством/
реконструкцией Объекта прав обладателей товарных знаков, торговых марок названий
строительной техники, материалов и оборудования, используемых в работах и на
построенном/реконструированном Объекте. В таком случае ответственность в полном объеме
предъявляемых требований несет Генеральный подрядчик.
17.11. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных
реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону в
письменном виде.
57
17.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Тюменской области, города Тюмени.
17.13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
17.14. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с
момента подписания их Сторонами и скрепления печатями Сторон.
Приложениями к настоящему Договору являются:
Приложение № 1 к договору – Сводный сметный расчет.
Приложение № 2 к договору – График производства работ.
58
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Этап II.1
15
Возведение пристроя в осях 0/1-5` между осями Д-Э,
размерами в плане 60,0х73,5м,
13
Возведение пристроя в осях 16-27 между осями Д-Э,
размерами в плане 64,65х73,5м.
15
Внутриплощадочные сети (электроснабжения, связи,
водоснабжения, канализации, газоснабжения,
теплоснабжения)
3
Этап II.2
15
Возведение пристраиваемой части в осях 6-16`, М-Э
размерами в плане 49,0х49,5м.
10
Реконструкция существующей части на отм. 0,000;
3,900 в осях 5'-12 между осями А'-М;
15
Устройство перрона
5
Внутриплощадочные инженерные сети перрона
(электроснабжение, освещение, ливневая
канализация)
2
Этап II.3
12
Реконструкция существующего здания в осях 12-16,
А`-М , а осях 16-18 между осями Е-М (металлический
каркас)
12
Реконструкция в осях 16-21 между осями Б-Е (ж/б
каркас)
9
Привокзальная площадь
3
1
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
9
8
7
6
5
4
3
Этап II.2
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
февраль
январь
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
Этап II.1
2
Кол-во
месяц
ев
1
Наименование работ
июль
Объекта «Реконструкция аэровокзального комплекса в аэропорту «Рощино» II этап»
Открытая автостоянка для длительного
хранения автомобилей на 126м/м.
1
Подъездная автомобильная дорога.
5
Внутриплощадочные инженерные сети
(электроснабжение, освещения, ливневой
канализации привокзальной площади, сети
водоснабжения, канализации (окончание))
2
Этап II.4
Реконструкция в осях В осях 1-5` между
осями Б-Е
6
6
2
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
1
3
Открытая автостоянка для маршрутных такси на 18м/м.
2
1
1
Открытая автостоянка для временного хранения
автомобилей на 274м/м.
1
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
20
Размер файла
429 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа