close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Образец договора на отделочные работы_Ассэ (2)

код для вставкиСкачать
допуск СРО ДМ – Ч01 – 2013 – 16 – 0851 от 26 марта 2013г.
Строительная компания
«Ассэ»
Договор
строительного подряда № ____
г. Саратов
"____" _____________ 2013г
ООО «Ассэ», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Мандрика К.С., действующего на
основании устава с одной стороны, и___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительно-отделочные работы объекта, находящегося по
адресу: _____________________________________________________, в соответствии с технической документацией и
сметным расчетом, приложенным к данному договору и являющимся его неотъемлемой частью. Проект разработал и
утвердил Заказчик. Стоимость работ между Заказчиком и Подрядчиком согласованна.
1.2.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и
оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.
1.3.
Заказчик самостоятельно выбирает схему снабжения строительным материалом объекта, указанного в п.1.1.
(ненужное зачеркнуть):
1.3.1
Заказчик своими силами закупает, доставляет непосредственно на объект все необходимые строительные
материалы по звонку представителя Подрядчика. Подрядчик обеспечивает только производство строительно-монтажных
работ.
Заказчик обязан завести строительный материал на объект в течение 24 часов с момента уведомления Подрядчиком
посредством электронной почты, телефонного звонка.
1.3.2.
Подрядчик самостоятельно закупает все необходимые расходные материалы на деньги Заказчика,
выданные в качестве аванса на материалы перед началом работ (сухие строительные смеси; листовые материалы;
профиль металлический, пластиковый; крепеж; строительная химия; системы электроснабжения (провод, клеммы,
изолента, хомуты, распредкоробки, подрозетники, гофра, кабель-канал и т.п.); системы водоснабжения и канализации
(трубы, фитинги, углы, раструбы, технические вентили, резинотехнические изделия, монтажные системы, траверсы
т.п.)) и другие материалы, не являющимися финишными отделочными и декоративными материалами, влияющими на
эстетический внешний вид помещения, здания, в котором проводятся строительно-ремонтные работы. По дополнительному
согласованию возможна помощь в закупке финишного отделочного материала (плитка, обои, ламинат, двери, плинтуса,
линолеум, жалюзи, ванна, унитаз, бидэ, душевая кабина, полотенцесушитель, водонагреватель и т.п.).
Все материалы Подрядчик закупает по рыночным ценам с дисконтом на оптовых базах на свое усмотрение, не согласовывая
места закупок с Заказчиком. Заказчик вправе потребовать у Подрядчика медицинский и гигиенический сертификат на
продукцию, завезенную на объект, указанный в п.1.1.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и
Подрядчиком. Стоимость работы по настоящему договору устанавливается в соответствии со сметой, определяющей цену
работ. Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору. Все отклонения от расчетно-сметной
документации оформляются дополнительным соглашением. Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные
Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой.
2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачиприемки работы.
2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в момент подписания акта сдачиприемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре.
2.4. Оплата работ производится: (нужное подчеркнуть)
- наличными денежными средствами
- путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в п.2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.
Подрядчик________________
Заказчик________________
допуск СРО ДМ – Ч01 – 2013 – 16 – 0851 от 26 марта 2013г.
Строительная компания
«Ассэ»
3. Сроки и этапы выполнения работ
3.1. Срок начала работ устанавливается: _________________________________________
3.2. Срок окончания работ устанавливается: _______________________________________
3.3. Оплата работ происходит: (нужное подчеркнуть)
А) поэтапно, по факту выполнения определенной её части на сумму _________ рублей, выписывается приходный КО.
Б) по факту выполнения всего объема работ с оформлением всей нормативно правовой документации.
3.4 Сроки выполнения работ могут быть пересмотрены в соответствии с дополнительным соглашением (в зависимости от
временных затрат на выполнение дополнительных работ).
3.5. В случае, когда срок исполнения данного договора увеличивается по вине Заказчика, между сторонами подписывается
документ, подтверждающий данный факт. Если данный факт повторяется более 2 раз и общая продолжительность частичной
или полной остановки строительного процесса составляет более 10 дней, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в
размере 0,5% от всей суммы договора (вкл. дополнительные соглашения) за каждый день полной или частичной остановки
строительного процесса.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до выполнения
обязательств по договору обеими Сторонами.
4.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие
условия договора сохраняют свою силу.
5. Права и обязанности
5.1. Затраты на строительные материалы, доставку их до объекта, подъем на этаж несет Заказчик.
5.2. Ответственность за сохранность материалов и оборудования на объекте в период отсутствия на нем представителей
Подрядчика несет Заказчик. (за исключением случаев, когда Заказчик нанимает частные охранные предприятия).
5.3. Заказчик имеет право постоянно осуществлять контроль за ходом ремонтных работ.
5.4. Подрядчик обязан предоставить документы (товарный чек, накладная на отгрузку) без кассового чека, подтверждающие
закупку строительных материалов, необходимых для выполнения предмета настоящего Договора.
5.5 Заказчик вправе контролировать все завозы строительных материалов без уведомления представителей Подрядчика,
пересчитывать количество завезенного материала; при необходимости своими силами проверять правильность расчета
Подрядчиком количества материала.
5.6. Подрядчик не обязан предоставлять дополнительные доказательства фактов закупки строительных материалов, кроме
товарного чека, накладной на отгрузку, накладной на провоз товара.
5.7. Если объем работ по данному договору уменьшается более чем на 30%, то Заказчик обязан уведомить об этом факте
Подрядчика заранее в письменном виде в произвольной форме. В случае внезапной необоснованной остановки
строительного процесса по инициативе Заказчика, Подрядчик вправе потребовать у Заказчика неустойку в размере 15% от
суммы невыполненных работ по договору.
6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров
6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от суммы договора и пеню из
расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки (если не нарушены пункты 1.2, 2.3, 7.2).
6.2. За просрочку оплаты выполненного этапа работы Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,3% от суммы
договора и пеню из расчета 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. За просрочку поставки материала более чем на 1 день, в случае, когда материалом снабжает Заказчик, что указано выше,
Заказчик выплачивает штраф Подрядчику в размере 0,5% от суммы сметного расчета в день.
6.4. Допущенные отступления от требований, предусмотренных в Технической документации, учитываются дополнительно.
6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами.
6.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение арбитражного
Подрядчик________________
Заказчик________________
допуск СРО ДМ – Ч01 – 2013 – 16 – 0851 от 26 марта 2013г.
Строительная компания
«Ассэ»
суда г. Саратова.
6.8. В случае нанесения ущерба собственности Заказчика и/или соседей Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик обязан
полностью компенсировать ущерб.
6.9. В случае невозможности Подрядчика компенсировать ущерб Заказчику, вступают в силу обязательства перед Заказчиком
страховой компании «ВСК», действующей на основании договора страхования между ООО «Ассэ» и страховой компании
«ВСК», выданного совместно с НЕКОММЕРЧЕСКИМ ПАРТНЕРСТВОМ «ПЕРВОЕ ПОВОЛЖСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ» Свидетельством «О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ДМ – Ч01 – 2013 – 16 – 0851 от 26 марта 2013 года, на
котором установлен лимит ответственности ООО «Ассэ», который составляет 2 000 000 рублей (два миллиона рублей).
Заверенная копия 1 листа Свидетельства прикладывается к договору.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Подрядчик обязан извещать Заказчика при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.3.3
настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.
7.2. В течении трёх дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа или
всей работы.
7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительством объекта оформляется двусторонним актом сдачиприемки, подписываемым ООО «Ассэ» со стороны Подрядчика и Заказчиком.
7.4. В случае, если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки определенного этапа или всего объема работ в течении 3-х
рабочих дней, не предъявляет претензий Подрядчику в письменном виде под роспись, то такой акт считается подписанным, а
работа выполненной в полном объеме.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8. Адреса
Подрядчик:
ООО «АССЭ»
Юридический адрес:
410056, Россия, г. Саратов
ул. Астраханская,88, оф.204
Фактический адрес:
410044, Россия, г. Саратов,
пр-т Строителей 1, оф.354
ОГРН 1116455002597
ИНН 6455054191
КПП 645501001
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
р/с № 40702810832100028847
БИК 044525201
в РКЦ Ленинский г. Саратова ГУ Банка России
к/с 30101810000000000201
Тел.: (8452) 90-61-61 – Клиентский отдел
Тел.: 8-987-811-30-18 – Мамолин И.Г. (технический директор)
Тел.: 8-917-027-66-76 – Мандрика К.С. (генеральный директор)
E-mail: sar-remont@yandex.ru
Skype: asse642
Адрес в сети: www.krialine.ru
_____________________ /Мандрика К.С./
Подрядчик________________
Заказчик:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________________________/_________________/
Заказчик________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
22
Размер файла
103 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа