close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор генерального подряда

код для вставкиСкачать
Договор генерального подряда
на производство строительно-монтажных и пусконаладочных работ
г. Москва
«___»________ 2012 г.
Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии», зарегистрированное
в соответствии с законами Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Заместителя Генерального директора по информационным технологиям Богданова Кирилла Игоревича,
действующего на основании Доверенности № ___________________, с одной стороны, и
________________________________________________, зарегистрированное в соответствии с
законами Российской
Федерации, именуемое в
дальнейшем
Исполнитель,
в лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик и Исполнитель договорились о нижеперечисленных терминах и определениях,
используемых в тексте настоящего Договора:
1.1.
«Договор»
- настоящий документ, а также все приложения, изменения и
дополнения к нему, подписанные Заказчиком и Исполнителем.
1.2.
«Объекты »
- _____________________________________________________
1.3.
«Монтажные работы»
монтажные работы, связанные с монтажом ИT-систем на
Строительной площадке, согласно Рабочей документации Заказчика,
включающие в себя монтаж закладных и кабеленесущих конструкций
и монтаж кабеля и оборудования.
1.4.
«Пуско-наладочные
работы»
работы по настройке Оборудования, входящего в состав ИТсистем согласно Рабочей документации Заказчика, выполнение
которых необходимо для сдачи ИТ-систем в эксплуатацию.
1.5.
«Работы»
весь объем
работ по монтажу
ИТ-систем, включая
Монтажные и Пуско-наладочные работы на Строительных
площадках, поставку необходимых Материалов и Оборудования,
освобождение
Объектов
от
принадлежащего
Исполнителю
Строительного оборудования и вывоза строительного мусора, а также
работ по разработке
Исполнительной документации, оказанию
консультационных услуг по работе с ИТ-системами, подлежащих
выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
Договора, приложений, дополнений и соглашений к нему, а так же
Рабочей документацией, предоставляемой Заказчиком.
1.6.
«Уполномоченные
представители»
- лица, уполномоченные Сторонами на совершение определенных
действий в рамках настоящего Договора, действующие на основании
надлежаще оформленной доверенности.
1.7.
«Специалист, рабочий»
- лицо, имеющее соответствующую квалификацию по специальности,
привлекаемое Исполнителем для выполнения Работ по Договору.
1.8.
«Рабочая документация»
- разработанная Заказчиком и согласованная в установленном
законодательством РФ порядке документация на монтаж ИТ-систем
Объектов в объеме и составе, необходимом для получения всех
необходимых разрешений на выполнение Работ, а также для
непосредственного выполнения Работ на Объекте и сдачи ИТ-систем
Объектов в эксплуатацию, в том числе:, технические условия, а также
другая документация, необходимая для выполнения Работ и
стр. 1 из 26
эксплуатации ИТ-систем Объектов.
1.9.
«Исполнительная
документация»
- комплект рабочих чертежей на строительство ИТ-систем Объектов с
отметками о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам
или внесенными в них изменениями по факту выполнения Работ,
сделанными лицами, ответственными за производство Работ;
сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие качество материалов, оборудования и деталей,
применяемых при производстве Работ; журналы производства работ и
другая документация, предусмотренная нормативными актами.
1.10. «Строительная
площадка»
- _____________________________________________________
1.11. «Строительное
оборудование»
- различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и
передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и
оборудование всех видов, принадлежащие Исполнителю и
необходимые ему для выполнения Работ по Договору, которые не
включены в состав ИТ-систем Объектов, и подлежащие вывозу
Исполнителем за пределы Строительной площадки после сдачи
Заказчику всех выполненных Работ в срок, установленный Договором.
1.12. «Материалы и
Оборудование»
- строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, а
также другие материалы, входящие в состав ИТ-систем Объектов
согласно Рабочей документации Заказчика, и необходимые для
выполнения условий Договора.
1.13. «Скрытые работы»
- отдельные виды строительно-монтажных работ, которые недоступны
для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче ИТсистем Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими
работами и конструкциями. Качество и точность этих работ
невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они
предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе
последующих работ.
1.14. «Субподрядчик»
- специализированная субподрядная организация, привлекаемая по
договору Исполнителем для выполнения на Объектах отдельных
комплексов Работ.
1.15. «График производства
работ»
- документ, согласованный Сторонами при подписании настоящего
Договора, устанавливающий сроки выполнения Работ – Приложение
№2 к настоящему Договору.
1.16. «Исходные требования»
- технические и функциональные требования и местоположение
оборудования и рабочих мест передаваемые Заказчиком Исполнителю
- Приложение №5 к настоящему Договору.
1.17. «Акт о приёмке
выполненных работ»
- документ, составленный по унифицированной форме КС-2,
утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100,
и оформляемый Сторонами для приемки выполненных Работ.
1.18. «Справка о стоимости
выполненных работ и
затрат»
- документ, составленный по унифицированной форме КС-3,
утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100,
и применяемый для расчетов за выполненные Работы.
1.19. «Сторонние
организации»
- подрядные организации, привлекаемые Заказчиком по прямому
договору с Заказчиком.
1.20. «Технический надзор»
- контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
стр. 2 из 26
соответствием
выполняемых
Работ
Рабочей
документации,
соблюдением сроков их выполнения и качеством используемых
Материалов и Оборудования.
1.21.
Дополнительные
сведения
Сведения, необходимые для непосредственного выполнения Работ по
ИT-системам Объектов, но которые не могли быть известны до начала
выполнения Работ.
1.22.
ИT-системы
ИТ-системы – ____________________________________________
1.23
«Акт о дефектах и
недоделках»
- Документ, форма которого представлена в Приложении №3 к
настоящему Договору.
1.24 «Акт
освидетельствования
скрытых работ»
- Документ, форма которого представлена в Приложении №4 к
настоящему Договору
Применяемые в Договоре термины и определения предназначены для удобства пользования текстом
и будут приниматься во внимание при толковании какого-либо положения Договора, а также
рассматриваться как определяющие, изменяющие или объясняющие какое-либо положение Договора.
Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный настоящим Договором срок
выполнить собственными силами и силами привлеченных Субподрядчиков Работы на Строительных
площадках, в соответствии с Исходными требованиями (Приложение №5) ,Рабочей документацией,
предоставляемой Заказчиком и Графиком производства работ (Приложение №2), а Заказчик обязуется
принять результат выполненных Исполнителем Работ по Актам о приемке выполненных работ (КС-2) и
Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), и оплатить выполненные Работы в
соответствии с условиями настоящего Договора.
Статья 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость Договора составляет ___________________________ в том числе НДС (18%)
_______________________.
3.2. В общую стоимость Договора
включены все затраты Исполнителя на покупку,
транспортировку, погрузку и разгрузку Материалов и Оборудования, Строительного оборудования,
организацию производства Работ, необходимых для реализации ИТ-систем Объектов, разработке
Исполнительной документации, оказанию консультационных услуг Заказчику по работе с ИТсистемами, устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе строительства и гарантийных
сроков, установленных на Материалы, Оборудование и Результат Работ, окончательную сдачу
выполненных Работ в установленном порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора,
размещение и питание Специалистов, рабочих, НДС и другие налоги и сборы, подлежащие уплате в
соответствии с действующим законодательством РФ, оплату работ субподрядчиков, а также иные
расходы, связанные с выполнением условий настоящего Договора. В стоимость Работ по Договору
включено также причитающееся Исполнителю вознаграждение.
3.3. Общая стоимость Договора, указанная в п.3.1, является окончательной и не подлежит
изменению, в том числе в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны
исходили при заключении настоящего Договора, за исключением случаев, когда по заданию Заказчика
вносятся изменения в Работы, предусмотренные Рабочей документацией, а также Протоколом
согласования договорной цены (Приложение №1), что оформляется дополнительным соглашением
Сторон к настоящему Договору.
3.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости Работ, Материалов и Оборудования в соответствии с
Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1) в следующем порядке:
стр. 3 из 26
3.4.1. Заказчик в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания настоящего
Договора и получения от Исполнителя счета перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 30
(тридцати) процентов от общей стоимости Договора, что составляет___________________________.
Счет выставляется Исполнителем в течение 3 (рабочих дней) с момента подписания настоящего
Договора.
3.4.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта
о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по
выполненным Исполнителем Работам и получения от Исполнителя счета перечисляет Исполнителю
платеж в размере 70 (семидесяти) процентов от общей стоимости Договора, что составляет сумму в
размере
____________________________________________, Счет выставляется Исполнителем в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
(КС-2). Счет-фактура предоставляется Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания
Акта о приемке выполненных работ (КС-2) Сторонами.
3.5. При изменении, по инициативе Заказчика, объемов Работ или отмене какого-либо вида Работ,
выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, изменении состава Материалов и Оборудования,
предусмотренных Рабочей документацией, Стороны производят уточнение цены конкретного вида
Работ и общей стоимости Договора, что оформляется в письменном виде путем заключения Сторонами
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.6. Стоимость дополнительных Работ, выполняемых по указанию Заказчика, определяется
Сторонами путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору. Если стоимость
дополнительных работ не может быть согласована между Сторонами по вине Исполнителя, Заказчик
имеет право привлечь для выполнения таких работ Сторонние Организации.
3.7. Превышение Исполнителем объемов и стоимости Работ, стоимости Материалов и Оборудования,
предусмотренных условиями настоящего Договора, произошедшие по его вине и не подтвержденные
дополнительным соглашением к настоящему Договору, выполняется Исполнителем своими силами и за
свой счет.
Статья 4. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами,
применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с _____ ___ года, и действует до
полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не позднее
_____________ года (в зависимости от того, что наступит ранее).
4.2.
Настоящий Договор может быть продлен Сторонами путем подписания
двустороннего соглашения, подписанного уполномоченными представителями и
скрепленного печатями обеих Сторон.
ИЛИ
2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении настоящего Договора не
менее, чем за 30 дней до истечения срока действия, Договор считается пролонгированным
на тех же условиях на следующий год.
Общая цена Договора за весь период действия не может превышать
рублей……………………, независимо от срока его действия.
Статья 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются Сторонами в соответствии с
Графиком производства работ (Приложение №2).
5.2. Исполнитель приступает к выполнению Работ по настоящему Договору с момента его
подписания.
5.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору возникнут случаи, которые
вызовут необходимость изменения сроков производства Работ, установленных Графиком производства
работ, то такие изменения будут оформлены Сторонами в виде Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
6.1. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Заказчик обязуется:
стр. 4 из 26
6.1.1. В случае необходимости получения в уполномоченном государственном органе разрешения на
производство Работ и иных согласований и разрешений, необходимых для выполнения Исполнителем
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ,
получить такое разрешение и передать его Исполнителю в срок, обеспечивающий выполнение Работ в
соответствии с Графиком производства работ. Исполнитель будет оказывать Заказчику посильную
помощь в получении таких разрешений.
6.1.2. Произвести оплату авансовых платежей в сроки, установленные настоящим Договором.
6.1.3. Произвести приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ в соответствии с условиями
настоящего Договора.
6.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Специалистов, рабочих и автотранспорта Исполнителя
и его Субподрядчиков на Строительные площадки и Объекты на время проведения Исполнителем Работ
по настоящему Договору, предоставление электроэнергии, воды,
6.1.5. Совместно с Исполнителем еженедельно проводить регулярные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе производства Работ, которые оформляются Протоколом.
6.1.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора
направить Исполнителю официальное письмо с указанием Ф.И.О. своих Уполномоченных
представителей, действующих на основании надлежаще оформленных доверенностей, с определением
объема их прав и обязанностей в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору и
приложить к письму копии таких доверенностей. В случае изменения Ф.И.О. Уполномоченных
представителей и/или их прав и обязанностей Заказчик направляет уведомление в виде официального
письма о таких изменениях.
6.1.7. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
6.2. Для выполнения своих обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право:
6.2.1. Обеспечивать своими силами или путем заключения с третьим лицом договора об оказании
услуг по контролю и техническому надзору за выполнением Исполнителем своих обязательств,
соответствием объема и качества выполняемых Работ Исходным Требованиям, стоимости и сроков
производства Работ и составления Исполнительной документации и условиям настоящего Договора.
6.2.2. Не принимать Работы в случае обнаружения некачественного выполнения Работ и/или
неполного их выполнения, а также использования Материалов и Оборудования ненадлежащего
качества.
6.2.3. Давать Исполнителю распоряжения в письменной форме в отношении:
а) вывоза со строительной площадки любых Материалов и Оборудования, признанных не
соответствующими условиям настоящего Договора;
б) замены некачественных Материалов и Оборудования, обнаруженных во время их проверки
или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания
и оплату. В случае обнаружения дефектов или некачественных Материалов и Оборудования
Стороны действуют в соответствии со статьей 12 настоящего Договора.
Исполнитель обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих
распоряжений Заказчика, учитывая, что это не должно повлиять на График производства работ.
Статья 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
7.1. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель обязуется:
7.1.1. Выполнить своими и/или силами Субподрядчиков все виды Работ в соответствии с
переданными ему Исходными требованиями в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором
и Приложениями к нему, и сдать результат выполненных Работ Заказчику.
7.1.2. Завезти на Строительную площадку Строительное оборудование, Материалы и Оборудование,
необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, состав и количество которых необходимо
для выполнения Работ.
7.1.3. Представить Заказчику лицензии на право выполнения Работ, паспорта и сертификаты на
используемые Материалы и Оборудование в соответствии с действующим законодательством РФ. Нести
все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на Материалы и Оборудование,
необходимые для выполнения Работ и эксплуатации ИТ-систем Объектов по письменному запросу
Заказчика.
7.1.4. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике
безопасности согласно СНиП 12-032001 часть 1 и СНиП 12.04.2002 часть 2 «Техника безопасности в
строительстве», пожарной безопасности согласно Правилам ППБ–01-03 и СНиП 21-01-97, а также ПУЭ,
ПЭЭП, ПТБ.
стр. 5 из 26
7.1.5. Устранять безвозмездно (за свой счет) все недостатки, выявленные при приемке результата
выполненных Работ, в сроки, определенные Сторонами и указанные в Акте о дефектах и недоделках (по
форме Приложения №3 к настоящему Договору), который оформляется Сторонами в соответствии с
пп.12.3., 12.6. настоящего Договора.
7.1.6. Обеспечить своими силами приемку, разгрузку и складирование всех Материалов и
Оборудования, конструкций и комплектующих изделий, поставляемых на Строительную площадку и
необходимых для выполнения Работ.
7.1.7. Привлекать к Работам и допускать на Строительную площадку Специалистов и рабочих,
имеющих необходимую сертификацию и допуск к выполнению Работ в соответствии с действующими в
РФ нормами и правилами.
7.1.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при
обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работы и иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих
достижению надлежащего качества результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность
их завершения в срок, установленный настоящим Договором.
7.1.9. Обеспечить представителям надзорных органов, эксплуатирующих организаций,
государственных органов и органов местного самоуправления возможность проведения надзора за
Работами, выполняемыми Исполнителем и его Субподрядчиками.
7.1.10. Выполнять требования Уполномоченных представителей Заказчика о порядке и результатах
выполнения Работ.
7.1.11. После завершения Работ в рамках настоящего Договора и подписания Акта о приёмке
выполненных работ (КС-2) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней своими силами и за свой счет
освободить Строительную площадку от Строительного оборудования; вывезти принадлежащие
Исполнителю и его Субподрядчикам инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы,
изделия, конструкции мусор, остатки материалов и другое имущество Исполнителя.
7.1.12. В установленные Договором сроки оформлять, представлять Заказчику и передать по
окончании выполнения Работ Заказчику всю Исполнительную документацию.
7.1.13. После окончания выполнения всех Работ по Договору в срок, установленный п. 12.5
настоящего Договора подготовить и передать Заказчику по Акту приема-передачи документов
(Приложение №6) Исполнительную документацию.
7.1.14. Обеспечить защиту Заказчика от всех претензий и судебных исков в случае нарушения
патентных и лицензионных прав, прав на товарные знаки, фирменные наименования или других
защищенных имущественных или личных неимущественных прав в отношении Строительного
оборудования, результата Работ, Материалов и Оборудования, используемых при производстве Работ
на Объектах. Защита от исков включает в себя участие в судебном процессе на стороне Заказчика, а
также безусловное обязательство компенсировать Заказчику все расходы и суммы, взыскиваемые с
Заказчика в связи с вышеуказанными исками, при условии, что Исполнителю были предоставлены
соответствующие полномочия и возможности защищать интересы Заказчика в судебном процессе, а в
случае заключения Заказчиком мирового соглашения, при условии предварительного письменного
согласования такого мирового соглашения с Исполнителем. Защита от претензий означает участие
Исполнителя в урегулировании претензий на стороне Заказчика и безусловная компенсация
Исполнителем Заказчику любых сумм, выплаченных Заказчиком при урегулировании претензий, при
условии, что Исполнителю были предоставлены соответствующие полномочия и возможности
защищать интересы Заказчика при таком урегулировании претензий, а также при условии
предварительного письменного согласования с Исполнителем порядка урегулирования претензий и
размера выплачиваемых сумм.
7.1.15. Гарантировать Заказчику, что в случае возникновения претензий к Исполнителю, независимо
от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и
юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Заказчика очевидна или доказана в судебном
порядке.
7.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях
настоящего Договора.
7.1.17. Совместно с Заказчиком проводить еженедельно регулярные совещания для решения
вопросов, возникающих в процессе производства Работ, которые после оформляются Протоколом.
7.1.18. Вести ежедневно Журнал производства работ.
стр. 6 из 26
7.1.19. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора
направить Заказчику официальное письмо с указанием Ф.И.О. своих Уполномоченных представителей,
действующих на основании надлежаще оформленных доверенностей, с определением объема их прав и
обязанностей в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору и приложить к письму копии
таких доверенностей. В случае изменения Ф.И.О. Уполномоченных представителей и/или их прав и
обязанностей Исполнитель направляет уведомление в виде официального письма о таких изменениях.
7.1.20. Не использовать Рабочую (проектную) и Исполнительную документацию в целях иных,
нежели указанных в настоящем Договоре.
7.1.21.
В процессе производства работ осуществлять систематическую уборку, вывоз
строительного мусора и отходов с Объекта.
7.1.22.
Своевременно выполнять выданные Заказчику или Исполнителю уполномоченными
органами государственной власти предписания, уведомления и другие требования в связи с
выполнением работ по настоящему Договору, в случае их несвоевременного либо неполного
исполнения либо неисполнения возмещать Заказчику понесенные убытки (включая штрафы, пени) в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего счета от Заказчика.
7.2. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право:
7.2.1. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, с согласования
Заказчика, Субподрядчиков, имеющих соответствующие лицензии, без изменения общей стоимости
Договора. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за действия Субподрядчиков,
привлеченных им для выполнения Работ по настоящему Договору, как за свои собственные.
7.2.2. Требовать от Заказчика Дополнительных сведений, необходимых Исполнителю для
надлежащего выполнения своих обязательств по Договору. В случае, непредставления Заказчиком
Дополнительных сведений, если без их предоставления дальнейшее выполнение обязательств
Исполнителем не представляется возможным, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ,
относящихся к не представленным Заказчиком Дополнительным сведениям, без каких-либо санкций со
стороны Заказчика, направив Заказчику соответствующее письменное уведомление.
Статья 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
8.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить своевременное выполнение всех Работ
по Договору необходимыми Материалами и Оборудованием в рамках общей стоимости Договора в
количестве и порядке, согласно Рабочей документации, а также условиям настоящего Договора.
8.2. Все поставляемые для Объектов Материалы и Оборудование должны иметь соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в соответствии с
действующим законодательством РФ. Копии документов, подтверждающих качество Материалов и
Оборудования, предоставляются Заказчику по его письменному запросу в адрес Исполнителя.
Исполнитель представляет такие документы Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения письменного запроса Заказчика. При этом Исполнитель гарантирует, что предоставленные
им по настоящему Договору Материалы и Оборудование свободны от прав третьих лиц, в споре и под
арестом не состоят, не проданы, не заложены и никаким иным образом не обременены правами третьих
лиц.
8.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых при выполнении Работ
Материалов и Оборудования Исходным требованиям (Приложение №5), Рабочей документации,
государственным стандартам и техническим условиям.
Статья 9. ОХРАНА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
9.1. Исполнитель за свой счет обеспечивает сохранность Материалов и Оборудования, включая результаты
работ, а также Строительного оборудования и другого, принадлежащего ему или его Субподрядчикам
имущества, находящегося на Строительной площадках и Объектов с момента начала выполнения Работ по
настоящему Договору до даты подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (КС-2).
Статья 10. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ
10.1. Исполнитель несет ответственность за правильность выполнения Работ. Допущенные ошибки в
производстве Работ Исполнитель исправляет своими силами и за свой счет.
10.2. Исполнитель производит индивидуальное апробирование смонтированных им ИТ-систем на
Объектах и принимает участие в их комплексном апробировании.
стр. 7 из 26
10.3. Исполнитель письменно за 3 (три) рабочих дня до начала приемки выполненных Работ ,в том
числе Скрытых работ, извещает Заказчика о готовности к приемке Работ путем направления Заказчику
официального письменного уведомления по адресу:119002, Москва, ул. Арбат, 10, ДВИТ ОАО
«Аэрофлот». Готовность и качество Работ подтверждается Актом о приёмке выполненных работ (КС-2)
и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). В случае наличия Скрытых работ,
Исполнитель приступает к выполнению последующих Работ после подписания Заказчиком Акта
освидетельствования скрытых работ по Форме Приложения №4). Если закрытие Работ выполнено без
подтверждения Заказчика, или Заказчик не был надлежащим образом проинформирован об этом, либо
информирован с опозданием, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую
часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее собственными силами и за
свой счет.
10.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Стороны
оформляют Акт о дефектах и недоделках (по Форме Приложения №3), и Исполнитель своими силами и без
увеличения общей стоимости Договора и общих сроков выполнения Работ по Договору обязан в согласованный
с Заказчиком срок переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении
Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ
привлечь другую организацию с отнесением расходов на счет Исполнителя.
10.5. Заказчик вправе в течение срока действия настоящего Договора вносить любые изменения в
объем Работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное
для исполнения Исполнителем, с указанием:
увеличить или сократить объем Работ, предусмотренных условиями настоящего Договора;
изменить характер, качество или вид любой части Работы, предусмотренный условиями настоящего
Договора;
выполнить дополнительную Работу любого характера, необходимую для завершения Работ по
Договору.
Если такие изменения повлияют на общую стоимость Договора или срок завершения Работ по Договору,
то Исполнитель приступает к их выполнению после подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором Стороны указывают внесенные Заказчиком
изменения в Работы Исполнителя, их стоимость и сроки выполнения Исполнителем.
10.6. Заказчик назначает своих Уполномоченных представителей на Объектах, которые от его имени
осуществляют приемку выполненных Исполнителем Работ, технический надзор и контроль выполнения и
качества Работ, а также производят проверку соответствия используемых Исполнителем Материалов и
Оборудования условиям настоящего Договора, Проекту и Рабочей документации. Уполномоченные
представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в
течение всего периода Работ.
10.7. Осуществляя контроль хода исполнения Работ, производимых Исполнителем по настоящему
Договору, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
10.8. Исполнитель немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний
приостанавливает Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Исполнителя
обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих
невозможность их завершения в срок.
10.9. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объектов, Заказчик
обязуется оплатить Исполнителю в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы в
30-дневный срок с момента их приостановления. При этом Стороны обязаны согласовать порядок, сроки
и стоимость выполнения всех действий, в отношении реализуемых Исполнителем ИТ-систем,
необходимых для консервации Объектов и закрепить эти договоренности в дополнительном
соглашении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с которым
Исполнитель в порядке и сроки, указанные в нем, обязуется надлежащим образом осуществить
консервацию результатов Работ, выполненных им на момент консервации Объектов, а Заказчик
обязуется оплатить работы по такой консервации.
Статья 11. РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ
11.1. Для выполнения работ по Договору Исполнитель привлекает за свой счет в сроки,
установленные Графиком производства работ (Приложение №2), квалифицированных и опытных
Специалистов и рабочих.
11.2. Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства РФ о порядке привлечения и
использования иностранной рабочей силы, миграционного законодательства РФ.
стр. 8 из 26
11.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Исполнителю, в том числе
вызванных производством Работ на Объектах и другой деятельностью Исполнителя, Заказчик не
привлекается к урегулированию таких претензий и не несет по ним ответственности.
11.4. Все вопросы, связанные с содержанием Специалистов и рабочих, в том числе касающиеся их
проживания, питания, оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования,
социального обеспечения и т.п., решаются Исполнителем самостоятельно и за свой счет.
Статья 12. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
12.1. Приёмка выполненных Исполнителем Работ, а также Скрытых работ по настоящему Договору
производится Рабочей комиссией, в соответствии с Графиком производства работ в порядке,
предусмотренном действующими строительными нормами, с участием Уполномоченных
представителей обеих Сторон, при необходимости представителей Технического надзора,
предусмотренных п.6.2.1. настоящего Договора, а при возникновении такой необходимости представителей специализированных государственных органов и организаций, и оформляется Актом о
приемке выполненных работ (КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),
которые передаются Заказчику не позднее срока завершения Работ.
12.2. Заказчик обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке
выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по
выполненным Исполнителем Работам подписать их, либо, в случае отказа от подписания, возвратить
Исполнителю неподписанные Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3) с письменным обоснованием отказа от их подписания. Приемка
Скрытых работ производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта
освидетельствования скрытых работ (по форме Приложения №4), от Исполнителя.
12.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, предусмотренных
п.12.2. настоящего Договора, Стороны оформляют Акт о дефектах и недоделках (по Форме Приложения
№3) с указанием сроков устранения недоделок и дефектов Исполнителем. Устранение недоделок и
дефектов Исполнителем, выявленных в ходе приёмки Работ, оформляется двухсторонним актом и
подписанием Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (КС-3), по которым Исполнителем были устранены выявленные недоделки
и дефекты.
12.4. Заказчик вправе не подписывать Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и не оплачивать
счета Исполнителя, если Исполнителем ненадлежащим образом были выполнены Работы, либо не
представлены документы, предоставление которых регулируется нормативными актами Российской
Федерации и/или настоящим Договором. В этом случае Исполнитель не вправе предъявлять Заказчику
какие-либо вытекающие из этого претензии, а Заказчик вправе применить к Исполнителю меры
ответственности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ. В
случае если Заказчик не подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и не оплачивает
выставленные счета Исполнителя, он обязан направить Исполнителю в срок, отведенный для
подписания соответствующих Актов и/или оплаты соответствующих счетов, письменный
мотивированный отказ от приемки и/или оплаты, содержащий указание на точную причину отказа
Заказчика.
12.5. За 7 (семь) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ Исполнитель передает Заказчику на
Строительной площадке по Акту приема-передачи документов (по форме Приложения №6) 2 (два )
экземпляра на бумажном носителе Исполнительной документации на русском языке, за подписью
Уполномоченного представителя Исполнителя, подтверждающего, что Исполнительная документация
полностью отражает результат выполнения Работ на каждом Объекте, и один экземпляр на электронном
носителе ( диск DVD).
12.6. В процессе работы Рабочей комиссии, при обнаружении недоделок и дефектов, допущенных
Исполнителем при выполнении Работ, Стороны составляют и подписывают Акт о дефектах и
недоделках (по Форме Приложения №3), с указанием сроков устранения недоделок и дефектов
Исполнителем. Устранение недоделок и дефектов Исполнителем, выявленных Рабочей комиссией в
ходе приемки Работ, оформляется двухсторонним актом.
12.7. При сдаче выполненных Работ Исполнитель обязан письменно сообщить Заказчику о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования
результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
стр. 9 из 26
12.8. При сдаче-приемке Работ Исполнитель передает Заказчику по Акту приёма-передачи
документов (по форме Приложения № 6 к Договору) подписанный руководителем и главным
инженером Исполнителя комплект Рабочей (проектной) документации на бумажном носителе;
- 1 (один) экземпляр комплекта Исполнительной документации на электронном носителе или на DVD
(текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая в AutoCAD);
- подписанный руководителем и главным инженером Исполнителя комплект Исполнительной
документации.
12.9. Все исключительные права на Рабочую, проектную и иную документацию, предоставленную
Исполнителем в рамках настоящего Договора, принадлежат Заказчику с даты подписания Акта приемапередачи документов по п. 12.9. Договора. По указанному Акту Исполнитель передает Заказчику
исключительное право на разработанную Рабочую (проектную) документацию в полном объеме на весь
срок действия исключительного права в соответствии с действующим законодательством. Стоимость
исключительного права на разработанную Рабочую (проектную) документацию и исполнительную
документацию входит в стоимость проектных работ по настоящему Договору, указанную в Протоколе
договорной цены (Приложение № 1 к Договору). Заказчик обязан соблюдать неимущественные
авторские права Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.10. Права собственности на результат Работ, в рамках настоящего Договора, переходят к
Заказчику в момент подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ (КС-2).
Статья 13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
13.1. Гарантии качества распространяются на все Материалы и Оборудование, а также на результат Работ, в
рамках настоящего Договора. Обязательства Исполнителя по выполнению Работ перед Заказчиком считаются
выполненными после подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ (КС-2).
13.2. При выполнении своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель гарантирует:
надлежащее качество Материалов и Оборудования, используемых при выполнении Работ, их
соответствие Рабочей документации, государственным стандартам и техническим условиям,
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество;
качество выполнения всех Работ по Договору в соответствии с Рабочей документацией и
действующими в РФ строительными нормами и техническими условиями;
устранение в согласованные с Заказчиком сроки недостатков и дефектов, выявленных при
приемке результатов Работ, и в гарантийный период, установленный на Материалы и
Оборудование, результат Работ по настоящему Договору.
13.3. Гарантийный срок на результат Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинается с момента
подписания Акта о приёмке выполненных работ (КС-2).
Гарантийный срок на Материалы и Оборудование, поставляемые Исполнителем, составляет срок,
установленный производителями Материалов и Оборудования.
13.4. В течение установленных гарантийных сроков Заказчик обязан выполнять требования и
инструкции производителей Материалов и Оборудования, смонтированных на Объектах. Если дефекты
Материалов и Оборудования и выход из строя Оборудования стали следствием неправильной
эксплуатации Оборудования Заказчиком, их устранение производится Заказчиком за свой счет.
13.5. Исполнитель гарантирует устранение в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет всех
недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ, предусмотренных пп.12.3, 12.6 настоящего
Договора, а также в течение гарантийных сроков, установленных на Материалы и Оборудование, и
результат Работ по настоящему Договору, возникших по вине Исполнителя.
13.6. Если в период действия гарантийных сроков, установленных на Материалы и Оборудование,
результат Работ обнаружатся возникшие по вине Исполнителя дефекты, Исполнитель обязан их
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении
рекламационного акта, фиксирующего обнаруженные в период эксплуатации Оборудования дефекты, а
также согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить на Объекты своего
Уполномоченного представителя в срок не позднее 1(одного) рабочего дня со дня получения
письменного извещения Заказчика.
стр. 10 из 26
13.8. В случае, если Исполнитель в течение срока, указанного в рекламационном акте, не заменит
некачественные Материалы и Оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в
рекламационном акте, Заказчик вправе, без ущерба своих прав, заменить Материалы и Оборудование и
устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц и за счет Исполнителя, о чем письменно уведомит
Исполнителя. В случаях самостоятельного устранения дефектов и недоделок Заказчиком, Заказчик
направляет Исполнителю письмо с требованием о возмещении расходов, приложив документы,
подтверждающие такие расходы. Исполнитель обязан принять к рассмотрению такое требование
Заказчика и возместить подтвержденные расходы Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения требования Заказчика.
13.9. В течение гарантийных сроков Исполнитель обязуется за свой счет производить замену или
ремонт Материалов и Оборудования, вышедших из строя из-за дефекта изготовления или их
неправильного монтажа Исполнителем.
13.10. В случае заключения Заказчиком прямых договоров со Сторонними организациями,
Исполнитель не несет ответственности за работы, производимые такими Сторонними организациями, а
также за материалы и оборудование, поставленное и смонтированное такими Сторонними
организациями. Гарантии на указанные работы Исполнитель не представляет.
13.11. Гарантийные обязательства, предусмотренные ст.13 настоящего Договора, не распространяются на
случаи преднамеренного повреждения результата Работ, Материалов и Оборудования со стороны третьих лиц
или Заказчика.
Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
14.2. Исполнитель несет ответственность за выполнение своими Специалистами, рабочими и
Специалистами, рабочими Субподрядчика требований правил техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды.
14.3. Исполнитель несет ответственность, в том числе за привлеченных им Субподрядчиков, за
качество работ, а также за сохранность инженерных сетей на Строительных площадках.
14.4. Исполнитель несет ответственность за дефекты и ущерб на Объектах, в том числе перед
третьими лицами (например, повреждения прилежащих участков и зданий и др.), в случае если будет
доказано, что такие дефекты и ущерб были причинены непосредственно в результате
действий/бездействия Исполнителя, а также действий/бездействия привлекаемых им Субподрядчиков,
если Исполнитель не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает
Заказчик.
14.5. Все штрафные санкции, в рамках действующего законодательства РФ, связанные с
деятельностью Исполнителя и предъявляемые Заказчику службами надзора, будут полностью
компенсироваться Исполнителем, если будет доказано, что причиной таких штрафных санкций
послужили непосредственные нарушения Исполнителем и/или привлекаемыми им Субподрядчиками
норм действующего законодательства РФ. Срок компенсации 10 (десять) рабочих дней со дня
предъявления счета Исполнителю.
14.6. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение им и
его Субподрядчиками Работ и поставки надлежащего качества Материалов и Оборудования по
настоящему Договору.
14.7. При нарушении Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право
потребовать уплаты Исполнителем неустойки:
14.7.1. При нарушении Исполнителем сроков начала производства Работ, установленных Графиком
производства работ при условии, что такие задержки не связаны с несвоевременным перечислением
Исполнителю авансового платежа, (данный пункт Договора отсутствует) Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от общей стоимости Договора;
14.7.2. При нарушении Исполнителем срока окончания выполнения всех Работ по настоящему
Договору, предусмотренного Графиком производства работ – в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три
сотых) процента от общей стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от
общей стоимости Договора;
стр. 11 из 26
14.7.3. За несвоевременное освобождение Строительной площадки от принадлежащего Исполнителю и
его Субподрядчикам Строительного оборудования и вывоз строительного мусора(п.7.1.11. настоящего
Договора) – в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от общей стоимости Договора за
каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от общей стоимости Договора; Исключить. Нарушает
принцип равенства сторон договора (ст. 1 ГК РФ).
14.7.4. За задержку устранения обнаруженных дефектов в Работах, Материалах и Оборудовании против
сроков, установленных Актом, предусмотренным пп.12.3., 12.6. настоящего Договора, а в случае неявки
Исполнителя для его составления - односторонним актом, - в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три сотых)
процента от общей стоимости Договора, за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от общей
стоимости Договора. При несвоевременном устранении дефектов и недоделок Исполнителем Заказчик вправе
за счет Исполнителя устранить дефекты и недоделки своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя
неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости работ по устранению дефектов и недоделок; Исключить.
Нарушает принцип равенства сторон договора (ст. 1 ГК РФ).
14.7.5. За задержку Исполнителем сроков передачи Заказчику Исполнительной документации в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три сотых процента) от общей стоимости Договора за каждый
день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от общей стоимости Договора; Исключить. Нарушает
принцип равенства сторон договора (ст. 1 ГК РФ).
14.8. При нарушении Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель имеет право
потребовать уплаты Заказчиком неустойки:
14.8.1. За необоснованную задержку начала приемки выполненных Работ, а также Скрытых работ
свыше 10 (десяти) календарных дней, со дня получения письменного извещения Исполнителя о
предъявлении их к сдаче - в виде пени в размере 0,03 % (ноль целых три сотых процента) от
неоплаченной стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов
от общей стоимости Договора;
14.8.2. За задержку сроков оплаты выполненных Исполнителем Работ, установленных в п.3.4.
настоящего Договора - неустойку в виде пени в размере 0,03 (ноль целых три сотых) процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов от суммы
просроченной задолженности. Уравнять санкции в соответствии с п. 14.7.2.
14.9. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от
надлежащего выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору.
14.10. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и
это приведет к задержке выполнения Исполнителем Работ, то срок выполнения Работ по Договору
продлевается на соответствующий период времени, при этом Исполнитель освобождается от уплаты пени за
просрочку сдачи Работ по данной причине и уведомляет Заказчика о новых сроках выполнения Работ по
Договору. В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные
расходы.
14.11. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном размере в
случае предоставления письменного требования о возмещении убытков.
14.12. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате Работ по вине любой из Сторон,
компенсируется виновной Стороной.
14.13. Все пени и неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начисляются и уплачиваются
в случае направления одной Стороной Договора другой Стороне соответствующего письменного
требования об уплате неустойки.
14.14. Оплата сумм штрафов и пени, предусмотренных условиями настоящего Договора,
производится Сторонами в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления
соответствующей претензии в письменном виде.
14.15. Заказчик не несет материальной, финансовой и юридической ответственности в случае
возникновения претензий со стороны контрагентов Исполнителя к нему, вызванных производством
Работ или другой деятельностью Исполнителя.
14.16. Исполнитель несет полную ответственность за вред здоровью или жизни работников Заказчика
или третьих лиц, причиненный виновными действиями/бездействием Исполнителя, его работников или
привлеченных им субподрядчиков в ходе выполнения работ по настоящему Договору, а также в течение
гарантийного срока. Исполнитель обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им в результате
урегулирования претензий пострадавших (членов их семей) как в добровольном, так и в судебном
порядке. Срок возмещения убытков - 10 (десять) календарных дней со дня предъявления
соответствующего счета Исполнителю. Положения данного пункта действуют в течение гарантийного
срока, установленного п. 13.3 Договора.
стр. 12 из 26
Статья 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
15.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по
Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы
(далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств,
возникающих в период действия Договора, на которые затронутая ими Сторона (далее – Затронутая
сторона) не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе,
наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные
действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства). Пожары и
забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного
действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики,
консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования
и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если
они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного
и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
15.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 календарных дней с момента
наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом
сроке действия, по возможности дать оценку их влияния на исполнение (включая срок исполнения)
обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое уведомление невозможно в силу
действия таких обстоятельств. При прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же
сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств
по Договору.
15.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую
сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору.
15.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана предоставить офоциальный
документ, выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий
факт наступления событий, являющихся ОНС.
15.5. Возникновение ОНС продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период,
соответствующий времени действия указанных обстоятельств, с учетом разумного срока для устранения
их последствий, если Стороны не договорились об ином.
15.6. В случае если ОНС и их последствия будут продолжаться более 1 месяца, то каждая из Сторон
вправе в одностороннем внесудебном порядке потребовать расторжения Договора. При этом каждая из
Сторон вправе потребовать от другой Стороны всего полученного по Договору, если из существа
Договора следует или он содержит условие о том, что эта Сторона заинтересована только в полном
исполнении Договора и вправе отказаться от Договора, если возможно только частичное исполнение
Договора.
Статья 16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Все споры, связанные с исполнением (изменением или расторжением) настоящего Договора,
Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
16.2. В случае недостижения согласия путем переговоров Стороны урегулируют споры, указанные в
п.1, в досудебном (претензионном) порядке.
16.3. Претензия предъявляется в письменной форме. В претензии излагается мотивированное
требование заявителя.
16.4. Претензия направляется по месту нахождения (месту жительства)1 адресата по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.
16.5. В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований
другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления
претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд
г.Москвы2 в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1
В случае, если адресат – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
За исключением случаев, предусматривающих исключительную подсудность, а также случаев, когда подсудность изменена по
соглашению сторон.
2
стр. 13 из 26
Статья 17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
17.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по взаимному соглашению Сторон, а
также в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
17.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:
Задержки Исполнителем начала Работ, установленных Графиком производства работ, более
чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
Неоднократного (три и более раза) нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ по
настоящему Договору по вине Исполнителя;
Нарушения Исполнителем срока выполнения Работ по Договору, влекущее за собой
увеличение конечного срока выполнения Работ по Договору более чем на 90 (девяносто)
календарных дней;
Существенного несоблюдения Исполнителем требований по качеству выполняемых Работ,
если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку
окончания выполнения Работ по Договору более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;
Аннулирования, отзыва, либо прекращения срока действия лицензий на осуществление
деятельности, необходимой Исполнителю для выполнения условий настоящего Договора;
Отказа Исполнителя от выполнения Работ,
а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, - путем
направления Исполнителю уведомления о расторжении не менее чем за 15 календарных дней
до даты расторжения Договора.
17.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке в
следующих случаях:
Задержки оплаты авансовых платежей в соответствии с п. 3.4.1 настоящего Договора более
чем на 20 (двадцать) рабочих дней;
Задержки Заказчиком оплаты Работ более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.
17.4. В случаях, установленных в пунктах 17.2 и 17.3 настоящего Договора, Стороны в пятидневный
срок составляют Протокол фактически выполненных Исполнителем Работ по Договору, в котором
определяется объем выполненных Работ, поставленных на Объект Материалов и Оборудования, их
стоимость и порядок взаиморасчетов с учетом срока и величины выплаченного Исполнителю аванса и
принятых Заказчиком. Данный протокол должен быть подписан Уполномоченными представителями
обеих Сторон.
17.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Исполнителя, к нему могут быть
применены штрафные санкции на основании письменного требования Заказчика - в виде штрафа в
размере 3 (трех) процентов от стоимости невыполненных Исполнителем Работ на дату расторжения
настоящего Договора. Исключить. Нарушение принципа равенства сторон договора (ст. 1 ГК РФ),
Кроме того, Исполнитель возвращает ранее выплаченные денежные средства за вычетом стоимости
фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ, поставленных на Объекты Материалов и
Оборудования, устанавливаемой Сторонами в протоколе, предусмотренном п. 17.4 настоящего
Договора, на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней,
17.6. При досрочном расторжении Договора Стороны в обязательном порядке подписывают
соглашение о расторжении Договора, где урегулируют все финансовые вопросы и порядок проведения
полного взаиморасчета.
Статья 18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать
ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой
предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не
меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.
18.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую
тайну, персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию,
которая в момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально»
В случае, если стороной является физическое лицо, необходимо указать, что спор передается на
рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения ОАО «Аэрофлот».
стр. 14 из 26
либо «Строго конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места
нахождения ее обладателя.
18.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации
либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности,
несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18.4. Конфиденциальная
информация
может
предоставляться
компетентным
государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление
ответственности за ее разглашение.
18.5. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока
действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения.
Статья 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Не позднее даты подписания настоящего Договора Исполнитель обязан представить
Заказчику
сведения
в
отношении
всей
цепочки
своих
собственников
(выгодоприобретателей), включая конечных бенефициаров, а также в отношении состава
исполнительных органов по форме Приложения № 7 к Соглашению к Договору, с
предоставлением подтверждающих документов.
В случае каких-либо изменений в указанной цепочке собственников, в т.ч. конечных
бенефициаров,
или в составе исполнительных органов ООО «БПЦ Банковские
технологии» последний обязан незамедлительно уведомлять об этом ОАО «Аэрофлот» с
приложением подтверждающих документов.
В случае нарушения обязательств по данному пункту или отказа от их выполнения
ОАО «Аэрофлот» вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
(расторгнуть Договор), уведомив об этом ООО «БПЦ Банковские технологии» за 3
календарных дня до даты расторжения.
19.1.
19.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка Сторон по
вопросам, касающимся предмета настоящего Договора, утрачивают силу.
19.3. Все приложения, дополнения, протоколы к настоящему Договору являются его неотъемлемыми
частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, оформляются в
двух экземплярах по одному для каждой Стороны
19.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами
в письменной форме и оформлена в виде дополнительного соглашения или протокола к Договору.
19.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.
19.6. Переуступка прав исполнения обязательств одной Стороной по настоящему Договору третьим лицам
возможна с предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
19.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме на имя
Уполномоченного представителя. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом,
если они отосланы по факсу с обязательной досылкой оригинала, заказным письмом или доставлены
лично по адресам места нахождения (почтовым адресам) Сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
Любое уведомление по настоящему Договору передается в письменной форме Уполномоченному
представителю. Уведомление считается переданным, при наличии письменного подтверждения
Уполномоченного представителя на копии переданного уведомления.
19.8. Признание недействительным одного из условий или положений настоящего Договора не
является основанием для признания недействительным любых других условий или положений
Договора.
19.9. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
19.10. В случае изменения реквизитов, статуса юридического лица и прочее, Стороны информируют
друг друга в письменном виде в течение пяти рабочих дней с момента их изменения.
19.11. Приложения к настоящему договору:
Приложение №1 Протокол согласования договорной цены
стр. 15 из 26
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
График производства работ
Форма акта о дефектах и недоделках
Форма акта освидетельствования скрытых работ
Технические требования.
Форма акта приема-передачи документов
Информация о контрагенте
Статья 20. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Аэрофлот»
Место нахождения:
119002, Москва, ул. Арбат, 10
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Почтовый адрес:
119002, Москва, ул. Арбат, 10
ОГРН 1027700092661
ИНН 7712040126
КПП 997650001
ОКПО 29063984
Р/с 40702810400020106099 в ОАО «Сбербанк
России»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК044525225
ОКАТО 45277598000
ОКВЭД
62.10
Тел.: (499) 500-68-68, (499) 500-68-69
(499) 500-68-67
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2011 года
м.п.
«____» _____________ 2012 года
м.п.
стр. 16 из 26
Приложение №1
к Договору № _______ от _________
Протокол согласования договорной цены
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2012 года
м.п.
«____» _____________ 2012 года
м.п.
стр. 17 из 26
Приложение №2
к Договору № _______ от _________
График производства работ
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2012 года
м.п.
«____» _____________ 2012 года
м.п.
стр. 18 из 26
Приложение №3
к Договору № _______ от _________
Форма акта о дефектах и недоделках
Акт о дефектах и недоделках
“___” ________2011г.
Представители Технического надзора Заказчика ______________________________________
Представители Исполнителя_______________________________________________________
Составили данный акт о том, что при сдаче работ по договору __________________________
выполненных по проекту _________________________________________________________
выявлены следующие отклонения от проекта и Подрядчик обязуется устранить замечания в указанный срок
№ п.п.
Отклонения от проекта
Срок исправления
Представители:
Технического надзора Заказчика _______________________________________________
Исполнителя _______________________________________________________________
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2012 года
м.п.
«____» _____________ 2012 года
м.п.
стр. 19 из 26
Приложение №4
к Договору № _______ от _________
Форма акта освидетельствования скрытых работ
Акт освидетельствования скрытых работ Nо. _______ /по перечню/
"__"__________ 2011 г.
Представители Технического надзора Заказчика __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Представители Исполнителя ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Провели осмотр выполненных работ по устройству _______________________________________
___________________________________________________________________________________
в здании: 1,2 этаж офисного комплекса
по адресу: г. Москва проезд Досфлота д.2 стр.2
При этом установлено:
1. ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Выполненные работы соответствуют рабочим чертежам проэкта
серии ______________________________________________________________________________
3. При выполнении работ применены материалы: ______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Оценка качества выполненных работ ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Разрешается производство следующих работ __________________________________________
___________________________________________________________________________________
Представители:
Технического надзора Заказчика _____________________________________________
Исполнителя ______________________________________________________________
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2012 года
м.п.
«____» _____________ 2011 года
м.п.
стр. 20 из 26
Приложение №5
к Договору № _______ от _________
Технические требования на проектирование и монтаж IT – систем
Hub Control Centre (далее - HCC)
1. Наименование работ
1.1
Проектирование поставка и монтаж IT-систем в помещениях Hub Control Centre (далее –
HCC), по адресу: Московская обл., г. Химки, Шереметьево F (далее - Объект).
1.2
Настоящее Технические требования (далее - ТТ) определяют требования к
проектированию и монтажу IT – систем на Объекте, являются основным документом для
подготовки технического задания в рамках проектирования.
2. Подсистема озвучивания
2.1
Акустические системы потолочного исполнения, встраиваемые, минимально
двухполосные, оснащены защитными решетками. Количество и мощность акустических
систем должно соответствовать объему озвучиваемых помещений. Цветовое исполнение
лицевых панелей динамиков должно соответствовать общему дизайну потолочных
панелей и помещению.
2.2
Звуковые усилители подсистемы должны минимально обеспечивать следующую
выходную мощность:
- 4 х 230 Вт@4 Ом;
- 4 х 180 Вт@8 Ом;
- Мост 2 x 460 Вт@8 Ом;
2.3
Подсистема должна обеспечивать возможность маршрутизации звуковых сигналов от
всех входящих источников сигнала, т.е. обеспечивать возможность выхода на оконечное
устройство акустической системы сигналов с любого входящего источника посредством
управления с центрального пульта системы.
2.4
Маршрутизация и обработка звуковых сигналов должна осуществляться с помощью
цифрового звукового микшера-процессора. Цифровой звуковой микшер-процессор
должен иметь не менее 20 входов и не менее 20 выходов и управляться по протоколу
Ethernet. Микшер должен иметь как цифровые, так и аналоговые входы/выходы.
Микшер-процессор эффектов должен предоставлять следующие функциональные
возможности:
- контроллер акустических систем;
- эффект-процессор;
- мультиэффект-процессор;
- цифровой аудио маршрутизатор;
- Surround-матрица;
- 32-битный DSP;
- 24 бит/96кГц вх./вых;
- параметрический и графический эквалайзер;
- аудиофильтры;
- динамическая обработка (компрессор, гейт, экспандер, компандер, даккер, деэссер);
- кроссовер;
2.5
Необходимо обеспечить вывод звуковых сигналов со следующих источников:
- с микрофонных систем;
- с рабочих станций, расположенных в HCC;
- с аналогового выхода оборудования радиосвязи (стационарных
радиостанций);
- с источника системы служебной информации ОАО «МАШ».
стр. 21 из 26
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
Центральное оборудование должно располагаться в технологических стойках 19 в
серверном помещении, предоставляемом Заказчиком.
Подсистема озвучивания должна быть интегрирована с подсистемой управления и
коммутации с целью возможности автоматической маршрутизации сигналов по заранее
заданным предустановкам.
Количество микрофонов должно быть не менее пяти. Микрофоны должны быть
конденсаторные, настольного исполнения, с гибким держателем. Питание микрофонов
должно быть фантомным. Микрофон должен иметь световую индикацию режимов
«вкл», «выкл».
Система должна обеспечивать озвучивание до 8 различных зон и возможность вывода
сигнала на любую из зон.
Подсистема озвучивания должна быть построена на базе компонентов следующих
производителей: YAMAHA, BEAMP, EXTRONE, JBL, BOSCH.
Подсистема должна иметь центральный пульт управления (программный или
аппаратный) с возможностью его установки на любом рабочем месте HCC.
3. Подсистема видеоотображения
3.1
Подсистема должна обеспечивать вывод изображения не менее чем с 8 рабочих станций,
установленных в HCC.
3.2
Маршрутизация видеосигналов должна осуществляться с помощью матричного
коммутатора 16х16.
3.3
Коммутатор должен поддерживать сигналы с разрешением до 1080p, 1920x1200.
3.4
Управление подсистемой должно осуществляться локально с лицевой панели
коммутатора, а также с центрального пульта управления (программный или аппаратный)
с возможностью его установки на любом рабочем месте HCC.
3.5
Вывод изображения должен осуществляться на плазменные/LCD панели, установленные
в HCC.
3.6
Плазменные/LCD панели должны иметь диагональ не менее 42", соотношение сторон
16:9, воспринимаемое разрешение 1080 линий. Плазменные/LCD панели должны
поддерживать совместимые компьютерные сигналы
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA и иметь следующие интерфейсы:
- DVI вход;
- RS-232C;
- Вход RGB (ПК);
- Звуковой вход (для компонентного/RGB);
- Звуковой вход (для ПК);
- Композитный выход видео;
- Компонентный/RGB вход.
3.7
Видеотракт СОИ должен полностью поддерживать формат HD (720p).
3.8
Подсистема должна обеспечивать возможность подключения композитного
видеосигнала, s-Video, компонентного видеосигнала, компьютерного графического
сигнала, HDMI, аналогового видеосигнала совместно с небалансным стереозвуком и
S/PDIF. Должна быть предусмотрена возможность масштабировать выбранный
видеосигнал в компьютерный графический или HDTV, внедрять звуковой канал и
выдавать сигнал HDMI на любой из видеоисточников, подключенный к видеовыходам
системы.
3.9
Подсистема отображения информации должна быть интегрирована с подсистемой
управления и коммутации с возможностью автоматической маршрутизации сигналов по
заранее заданным предустановкам, а также с возможностью вывода видеосигнала на
любые плазменные/LCD панели вручную.
3.10 Комплект устройств для передачи DVI и аудио сигналов должен обеспечивать передачу
видеосигналов с разрешением до 1920x1200 с частотой обновления 60 Гц. Необходима
поддержка передачи видеосигналов по оптоволоконному кабелю.
стр. 22 из 26
3.11
Подсистема видеоотображения должна быть построена на базе компонентов следующих
производителей: KRAMER,
GEFEN,
EXTRON,
CRESTRON,
PANASONIC,
MITSUBISCHI.
4. Подсистема управления
4.1
Подсистема должна обеспечивать централизованное управление:
- подсистемой отображения видеоинформации;
- подсистемой озвучивания.
4.2
Подсистема должна осуществлять управление по следующим протоколам: RS-232, RS422, RS-485, Ethernet, Cresnet, ИК, Versiport.
4.3
Подсистема должна быть снабжена брандмауэром, маршрутизатором, иметь поддержку
NAT, иметь функцию встроенного Web-сервера для возможности дистанционного
управления параметрами подсистемы, поддерживать протокол SNMP, поддерживать
шифрование SSL.
4.4
Управление подсистемами должно осуществляться с беспроводных сенсорных панелей и
врезных кнопочных панелей.
4.5
Дальность действия сенсорных панелей должна быть не менее 50 метров.
4.6
Основная сенсорная панель должна иметь возможность настольного крепления, с
регулировкой наклона экрана, и функцию вывода на экран видеоизображения с
внешнего источника.
4.7
Сенсорные панели должны соответствовать следующим параметрам:
- размер экрана не менее 5
- 16-битная графика;
- разрешение экрана не менее 640х480;
- подсветка кнопок и надписей на них;
- беспроводная Wi-Fi связь 2,4 ГГц;
- 1-стороний беспроводной ИК-канал;
- соединение с Ethernet и Cresnet.
4.8
Подсистема должна иметь возможность использования планшетов iPad в качестве
управляющих сенсорных панелей.
4.9
Интерфейс сенсорных панелей должен быть интуитивно понятным.
4.10 Подсистема должна предусматривать несколько сценариев проведения мероприятий.
Набор сценариев должен быть оптимальным.
4.11 Подсистема управления должна быть построена на базе компонентов следующих
производителей: CRESTRON, AMX.
5. Подсистема офисного видеонаблюдения
5.1
Необходимо установить в зале 2 фиксированных купольных IP камеры с поддержкой
HDTV, монтаж камер осуществить с расчетом максимального охвата территории зала.
5.2
Видеокамеры должны поддерживать разрешение до 720p@30fps.
5.3
Видеокамеры должны поддерживать технологию PoE.
5.4
Видеокамеры должны иметь возможность одновременной передачи нескольких потоков.
5.5
Видеокамеры должны поддерживать форматы: H.264, Motion JPEG.
5.6
Подсистема должна поддерживать доступ через ЛВС, иметь локальный веб-интерфейс и
иметь возможность записи видеоинформации.
5.7
Подсистема офисного наблюдения должна быть построена на базе компонентов
следующих производителей: BOSCH, AXIS, PANASONIC.
6. Подсистема электрочасофикации
стр. 23 из 26
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Для отображения времени использовать стрелочные, самоустанавливающимися часы,
поддерживающие автоматическое восстановление значения точного времени после
возобновления работы подсистемы.
Управление и питание осуществляется с помощью минутных импульсов чередующейся
полярности с напряжением 24 В.
Подсистема должна иметь возможность отображения не менее 2 часовых поясов.
Часовые пояса, отображаемые системой, определяются Заказчиком.
Для синхронизации вторичных часов необходимо использовать часовую станцию
офисного комплекса ОАО «Аэрофлот» Мелькисарово (уточняется на этапе
проектирования).
Подсистема электрочасофикации должна быть построена на базе компонентов
следующих производителей: MOSER BAER.
7. Подсистема ВКС, СКС и ЛВС
7.1
ВКС должна включать:
- два ВОК (одномодовых по 4 волокна каждый) от помещения КЦ НСС до помещения
КЦ Терминала F (к. 0.37).
- ТПП 100х2х0.5 от помещения КЦ НСС до помещения КЦ Терминала F (к. 0.37).
7.2
ЛВС должна строиться на базе стекируемых коммутаторов фирмы Cisco 3750 с
поддержкой PoE. Количество коммутаторов уточняется на этапе проектирования. СКС
должна комплектоваться необходимым количеством патчкордов.
7.3
Заказчик интегрирует ЛВС НСС с КСПД.
7.4
Реальная пропускная способность ЛВС должна быть не менее 100 Мбит/c (Full Duplex).
7.5
Подсистема СКС должна быть построена на базе компонентов следующих
производителей: LEGRAND, EUROLAN, PANDUIT, SYSTIMAX.
8. Перечень проектной документации
8.1
Пояснительная записка общая.
8.2
Схемы соединений по системам.
8.3
Схемы размещения оборудования на плане помещений.
8.4
Схемы размещения оборудования в технологической мебели.
8.5
Таблица соединений.
8.6
Спецификация оборудования.
Окончательный состав проектной документации определяется на этапе проектирования и
согласовывается с Заказчиком.
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2012 года
м.п.
«____» _____________ 2012 года
м.п.
стр. 24 из 26
Приложение №6
к Договору № _______ от _________
Форма акта приема-передачи документов
Акт приема-передачи документов
“___” ________2011г.
№
Кол-во
Наименование документа, состав
экз.
1.
2.
3.
4.
5.
Документы передал:
«___»_________2011 г.
_______________
(подпись)
Документы принял:
«___»_________2011 г.
_______________
(подпись)
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Представитель
______________________________________
(фамилия и инициалы)
Представитель
______________________________________
(фамилия и инициалы)
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____ » ______________2012 года
м.п.
«____» _____________ 2012 года
м.п.
стр. 25 из 26
Приложение № 7
к Договору № _______ от _________
Информация о контрагенте
Наименование контрагента
(ИНН, вид деятельности)
Фамилия,
№
Наименование
Код
имя,
ИНН ОГРН
контрагента ОКВЭД
отчество
руководителя
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)
Орган и
номер
документа,
Цена
Номер Предмет
Срок
удосто(млн.
и дата договора
действия
веряющего
руб.)
личность
руководителя
Иные
существенные
условия
1
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
№
Серия и номер
Адрес места
документа,
Наименование/ нахождения удостоверяющего
ИНН ОГРН
ФИО
/ адрес
личность
регистрации
(для физического лица)
Руководитель/
участник/
акционер/
бенефициар/
данные об
исполнительном органе
Информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
…
1.2
1.2.1
…
Должность, ФИО руководителя контрагента _______________________
Печать
подпись
/дата/
Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров,
являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:
1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);
1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня)
и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)
Заказчик:
Заместитель генерального директора по
информационным технологиям
ОАО «Аэрофлот»
Исполнитель:
________________ /К.И. Богданов/
«____» _____________ 2012 года
м.п.
«____ » ______________2012 года
м.п.
стр. 26 из 26
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
72
Размер файла
478 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа