close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Типовой договор на изготовление - All

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР №____
на изготовление полиграфической продукции
г. Москва
___________________
ООО «Большой формат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора
Байдужего Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», __________________________________
,с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
изготовлению полиграфической продукции (далее – «работы») и сдать изготовленную полиграфическую
продукцию Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную полиграфическую
продукцию.
1.2. Объем, вид, срок исполнения, стоимость работ и иные условия работ определяются Сторонами в
Приложениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Работы по настоящему Договору выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика.
Стоимость материалов включается в цену работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Если это оговорено в Приложении к настоящему Договору, сделать цветопробу для точного
воспроизведения оттенков цветов. Цветопробой является образец, отпечатанный на том же
оборудовании и из того же материала, что и предполагаемая работа, в количестве и размерах,
определяемых Подрядчиком.
2.1.2. Выполнить работы в сроки, объемах и количествах, согласованных Сторонами в Приложении к
настоящему Договору, по утвержденным Заказчиком оригинал-макету и цветопробе (в случае ее
изготовления).
Допустимыми отклонениями размеров полиграфической продукции являются отклонения, не
превышающие 0,5 % от заданных параметров.
В случае изготовления Подрядчиком полиграфической продукции общей шириной более трех метров,
состоящей из сегментов, состыковываемых между собой Подрядчиком, допускается несовмещение
сегментов в размере не более 0,07% от длины стыка.
2.1.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков полиграфической продукции, устранить их
следующим образом:
Заказчик в течение 3-х календарных дней с момента получения готовой продукции, представляет
Подрядчику письменную претензию, в которой содержится следующая информация:
- условия выполнения работ по изготовлению продукции, указанные в соответствующем Приложении;
- подробное и полное описание характера выявленных недостатков продукции;
- указание на возможный способ удовлетворения претензии (полная или частичная перепечатка
продукции, уценка продукции).
Данная претензия рассматривается Подрядчиком при условии 100%-го возврата Заказчиком
забракованной части продукции, а при невозможности осуществления такого возврата - к рассмотрению
предоставляется фотоотчет (общий вид и крупные планы фрагментов с браком).
Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает претензию Заказчика и принимает одно из
следующих решений.
В случае возврата Заказчиком 100% объема забракованной части рекламной продукции:
-полная или частичная перепечатка продукции;
-уценка продукции;
-мотивированный отказ в устранении указанных Заказчиком недостатков в случае, если брак возник не
по вине Подрядчика.
В случае представления фотоотчета:
-полная или частичная перепечатка продукции в том случае, когда фотоотчет позволяет установить
наличие указанных Заказчиком в претензии недостатков;
-уценка продукции;
1
1.3.1.1
- мотивированный отказ в устранении указанных Заказчиком недостатков, в случае, если брак возник не
по вине Подрядчика.
Иных видов компенсации в рамках настоящего Договора Подрядчик не предоставляет, в том числе не
возмещает возникшие у Заказчика прямые и/или косвенные убытки, а также упущенную выгоду.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.
2.2.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору.
2.2.3. При заключении договора Подрядчик вправе использовать факсимильное воспроизведение
подписи (факсимиле) уполномоченного на заключение договора лица. При этом факсимильная подпись
будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить оригинал-макеты в форме компьютерных файлов и другую информацию,
необходимую для изготовления полиграфической продукции. Предоставляемые файлы должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к ним Подрядчиком (требования Подрядчика размещены
на сайте www.reklamy.ru). Если файлы не соответствуют требованиям Подрядчика, последний не несет
ответственности за возникшие из-за этого дефекты печати.
2.3.2. Утвердить оригинал-макет, цветопробу и осуществить их своевременную передачу Подрядчику.
2.3.3. Оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.4.Обеспечить своевременное принятие изготовленной полиграфической продукции и/или
своевременно уведомить Подрядчика в письменном виде о наличии брака согласно п. 5.3. настоящего
Договора.
2.3.5. Гарантировать Подрядчику, что Заказчик является обладателем всех авторских и иных прав на
предоставляемый им оригинал-макет, необходимых для его использования и выполнения
предусмотренных настоящим Договором работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Знакомиться с ходом работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ по Приложению к настоящему Договору составляет не более 7 (Семи)
рабочих дней со дня оплаты суммы, указанной в п. 4.4. настоящего Договора, и получения Подрядчиком
утвержденного Заказчиком оригинал-макета, если иное не установлено в Приложении к настоящему
Договору.
3.2. Если в Приложении к настоящему Договору предусмотрено изготовление цветопробы, срок
выполнения работ рассчитывается со дня оплаты суммы, указанной в п. 4.4. настоящего Договора, и
получения Подрядчиком утвержденной Заказчиком цветопробы.
3.3. Доставка готовой продукции осуществляется с максимальной аккуратностью и предосторожностью.
Доставка продукции осуществляется по письменному соглашению Сторон. Разгрузка продукции не
входит в стоимость доставки. Все дальнейшие изменения в сроках, адресах, комплектации доставки и
т.д. также письменно согласуются Сторонами.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость выполнения работ определяется в Приложении к настоящему Договору. На основании
Приложения к настоящему Договору Подрядчиком выставляется счет Заказчику.
4.2. Расходы, обусловленные дополнительными изменениями по инициативе Заказчика, в особенности,
вызванные изменением типа послепечатной обработки, сроков изготовления заказа либо доставки,
Заказчик принимает на себя.
4.3. Подрядчик приступает к изготовлению продукции только после подписания Сторонами настоящего
Договора, предоставления Заказчиком готовых оригинал-макетов и другой информации, необходимой
для изготовления полиграфической продукции и поступления на расчетный счет Подрядчика суммы
указанной в п. 4.4. настоящего Договора. Передача Заказчиком материалов, которые необходимы для
изготовления продукции, без подписания соответствующих документов не может служить основанием к
началу изготовления продукции.
4.4. Оплата стоимости работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору
осуществляется Заказчиком в форме 100% предоплаты в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
выставления счета Подрядчиком. При этом факсимильная или электронная копия счета, направленная
Заказчику, считается полученной и подлежащей оплате. Оригинал счета после отправки его по факсу
или электронной почтой может передаваться Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ.
2
1.3.1.1
4.5. Оплата стоимости работ производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика или
внесения наличными денежными средствами в пределах установленных законодательством Российской
Федерации лимитов в кассу Подрядчика. При безналичных расчетах днем оплаты является день
получения денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Передача Заказчику готовой продукции и сопроводительных документов, в том числе подписанного
со стороны Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, осуществляется на территории Подрядчика. Датой
сдачи является дата, указанная в товарной накладной.
5.2. Передаваемая Заказчику полиграфическая продукция может иметь несущественную (не
бросающуюся в глаза) маркировку всех плакатов с номером заказа и технологическими параметрами
заказа.
5.3. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан
подписать его или предоставить письменный мотивированный отказ от приемки работ. Если Заказчик в
указанный срок не подпишет Акт сдачи-приемки работ или не предоставит мотивированный отказ от
приемки работ, то выполненные работы считаются принятыми Заказчиком.
5.4. Претензии по количеству изготовленной полиграфической продукции принимаются только в
письменном виде в момент ее выдачи. Претензии по качеству принимаются в письменном виде в
течение 3 (Трех) календарных дней с момента передачи продукции Заказчику. Претензии из-за
повреждения продукции в ходе ее доставки принимаются Подрядчиком только в случае ее значительных
дефектов, возникших вследствие явной небрежности, ошибки или халатности Подрядчика, то есть при
наличии вины Подрядчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. настоящего Договора, и за
нарушение Заказчиком сроков оплаты, указанных в п. 4.4. настоящего Договора, Сторона, права которой
нарушены, вправе взыскать с виновной стороны пеню в размере 2 (Двух)% от стоимости выполнения
работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору за каждый день просрочки, если
просрочка оплаты или просрочка выполнения работ составляет более двух недель, то размер пени
исчисляется из расчета 3 (Три)% от стоимости выполнения работ по соответствующему Приложению к
настоящему Договору за каждый день просрочки, а в случае если просрочка оплаты или просрочка
выполнения работ составляет более четырех недель, то размер пени исчисляется из расчета 5 (Пять)% от
стоимости выполнения работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору за каждый
день просрочки.
Если изготовленная продукция хранится на складе Подрядчика более 30 (Тридцати) календарных дней,
Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 2 (Двух)% от стоимости выполнения работ по
соответствующему Приложению к настоящему Договору за каждые сутки ее хранения.
Если оплаченная изготовленная продукция хранится на складе Подрядчика более 3 месяцев, то
продукция может быть утилизирована Подрядчиком без дополнительного извещения Заказчика.
Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств.
6.2. Заказчик обязан незамедлительно проверять все передаваемые ему предварительные и
промежуточные материалы и образцы продукции на предмет отклонений от утвержденных параметров
заказа и в случае обнаружения таких отклонений сразу же письменно уведомить об этом Подрядчика.
6.3. На Заказчике лежит ответственность за все недостатки продукции, возникшие вследствие неточных
либо неправильных исходных данных, переданных Подрядчику, за исключением ошибок, которые
возникли в процессе изготовления продукции. То же правило касается всех остальных данных,
передаваемых Заказчиком Подрядчику, в том числе разрешения печати, комплектации, упаковки и т.д.
6.4. Если готовая продукция передается Заказчиком для осуществления дальнейших работ
(послепечатная обработка, поклейка, монтаж и т.д.) третьим лицам, Подрядчик не несет ответственность
за возникший в результате этих работ вред.
6.5. Подрядчик не принимает на себя ответственность за вред готовой продукции, который возник в
следующих ситуациях:
- ненадлежащего (неквалифицированного) или небрежного применения Заказчиком;
- естественной степени изношенности;
- незначительные отклонения в цветопередаче, в частности небольшие цветовые различия между
отдельными частями составных больших плакатов;
- незначительные различия между оригинал-макетом (цветопробой) и изготовленной
полиграфической продукцией.
3
1.3.1.1
6.6. Заказчик несет ответственность за нарушение законодательства РФ, в том числе, но, не
ограничиваясь, норм ФЗ «О рекламе», в части содержания материалов, предоставляемых для создания
полиграфической продукции.
6.7. Заказчик самостоятельно несет всю ответственность, связанную с нарушением авторских и иных
прав, а также охраняемых интересов третьих лиц в связи с изготовлением Подрядчиком
полиграфической продукции на основании предоставленного Заказчиком оригинал-макета. В случае
предъявления третьими лицами к Подрядчику претензий, в том числе, но, не ограничиваясь, в связи с
нарушением авторских или иных прав и/или охраняемых интересов, Заказчик обязуется урегулировать
их самостоятельно и за собственный счет, а также предпринять все возможные действия для
предотвращения расходов и иных нежелательных последствий для Подрядчика. Если Подрядчик
вынужден будет принять участие в разбирательствах в судебных учреждениях либо иных компетентных
органах, Заказчик обязан возместить Подрядчику все понесенные в этой связи убытки.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Совокупная ответственность Подрядчика по настоящему Договору ограничивается возмещением
Заказчику прямого доказанного ущерба в размере, не превышающем суммы, фактически уплаченной
Заказчиком за выполнение работ по соответствующему Приложению к настоящему Договору на момент
причинения ущерба.
6.9. Заказчик гарантирует, что располагает всеми должным образом подписанными, оформленными и
оплаченными Договорами со всеми авторами, исполнителями, иными обладателями смежных прав в
отношении всех материалов, а также имеет все соответствующие лицензии, сертификаты, декларации
соответствия и иные документы (при необходимости). По требованию Подрядчика предоставляет их
надлежаще заверенные копии.
6.10. Заказчик гарантирует, что он ознакомлен с Общими условиями изготовления полиграфической
продукции, размещенными на сайте Подрядчика по адресу http://print.reklamy.ru/wideprint/conditions/.
6.11. Подрядчик не несет ответственности за точность передачи цвета (цветов) при отсутствии
цветопробы.
6.12. Подрядчик гарантирует Заказчику, что под воздействием солнечных лучей цвета на продукции,
изготовленной на баннерной ткани, не потеряют своих характеристик в течение одного года с момента
передачи Заказчику изготовленной полиграфической продукции.
6.13. В случае транспортировки Заказчиком изготовленной широкоформатной продукции, не
намотанной на жесткий тубус, Подрядчик не несет ответственности за повреждения продукции,
возникшие в ходе такой транспортировки.
6.14. В случае использования на продукции изображения граждан (в том числе его фотографии или
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) Заказчик гарантирует Подрядчику
наличие соответствующего согласия на использование такого изображения согласно ст. 152.1. ГК РФ.
6.15. В случае если изготовленная Подрядчиком продукция на бумаге Blue back side (бумага с голубой
подложкой), перед монтажом на рекламоноситель замачивалась Заказчиком либо третьими лицами в
сфальцованном виде, Подрядчик не несет ответственности за возникшие вследствие этого повреждения
красочного слоя либо структуры бумаги.
6.16. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения настоящего
Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, что они не заключили соглашений с
третьими лицами, которые были бы не совместимы с положениями настоящего Договора или смогли бы
ограничить или воспрепятствовать использованию предоставляемых по нему прав и, что эти права не
станут предметом каких-либо ограничений.
6.17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила), включая объявленную
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение в действие законодательных актов,
существенно ограничивающих или затрудняющих выполнение работ, при условии уведомления об этом
другой Стороны в течение пяти рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор заключается на срок 12 (Двенадцать) месяцев и вступает в силу с даты
подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон.
4
1.3.1.1
7.2. Если ни одна из Сторон в письменном виде не заявит о его расторжении в течение 10 (Десяти)
рабочих дней до окончания срока действия настоящего Договора, настоящий Договор считается
пролонгированным сроком на 1 (Один) год на тех же условиях. Пролонгация возможна неограниченное
количество раз.
7.3. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом другую
Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.6. Любые разногласия и споры по настоящему Договору или в связи с ним решаются путем
переговоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.
7.7. Подрядчик вправе ссылаться в будущем на результаты своей работы, в том числе на сайте
Подрядчика и в рекламных материалах.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.9. В рамках настоящего Договора Стороны допускают согласование оригинал-макетов, равно как и
согласование условий изготовления полиграфической продукции, приложений к Договору, Актов сдачиприемки работ, направление претензий, требований и иной обмен документами, посредством обмена
электронными сообщениями. Стороны признают и приравнивают документы, полученные с
использованием средств электронной связи, к оригинальным документам, оформленным надлежащим
образом, имеющим юридическую и обязательственную силу для Сторон, а также признаются
Сторонами, надлежащими доказательствами, и могут быть использованы в качестве таковых при
разрешении споров, в том числе в суде, арбитражном суде, третейском суде.
В целях надлежащей идентификации документов, как исходящих от Стороны Договора,
Стороны согласовали в качестве достаточных критериев идентификации исходящего электронного
документа следующие:
- электронные сообщения (письма) направляются от имени Подрядчика с почтового сервера
@reklamy.ru, а от имени Заказчика со следующего почтового адреса: _____________________;
- утверждение и подписание электронных документов производится с использованием
сканированных (электронных) копий оригиналов документов, имеющих подпись представителя и печать
Стороны Договора.
В качестве достаточного подтверждения направления электронного документа является копия
исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения, должности и
ФИО лица, отправившего сообщение, наименования и формата вложения (если применимо). Принимая
во внимание, что электронный отчет «уведомление о прочтении» регулируется получателем сообщения
вручную, наличие такого отчета не является обязательным.
По запросу любой Стороны Договора другая Сторона обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса предоставить бумажный оригинал документа,
полученного с использованием электронных средств связи.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДРИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
ООО «Большой формат»
Юр. адрес: 142006, Московская область, г.
_____________________________________
Домодедово, микрорайон Востряково, ул.
Юр.адрес: _________________________
Заборье, дом 60а.
ИНН/ КПП ___________________________
Р/с ___________________________________
ИНН/КПП 5009059537/500901001
К/с ___________________________________
Р/с 40702810800070130253 АКБ
«РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва
БИК___________________________________
К/с 30101810800000000777
______________________
БИК 044585777
Генеральный директор
_______________________(_________________)
_______________________ (А.А. Байдужий)
5
1.3.1.1
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
100
Размер файла
199 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа