close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

код для вставкиСкачать
Приложение № 1
к документации по открытому
запросу предложений
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Краснодар
« »
2013 г.
Открытое
акционерное
общество
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Заместителя директора макрорегионального филиала - Технического
директора Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Петренко Владимира
Николаевича, действующего на основании доверенности №1108-115 от 09.06.2011 г., с одной
стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________,
действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили договор подряда от
___________г. №
(далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
Определения
Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем
Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:
«Объект» - Объект, подлежащий ремонту/обслуживанию в соответствии с условиями
настоящего Договора.
«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного ремонта Объекта рабочей
комиссией.
«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и неучтенные в
сметной документации работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в
одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.
«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход
производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
акты об освидетельствовании Скрытых работ;
другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими нормативными документами.
«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы,
кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения Работ,
указанные в сметной документации. Материалы предоставляются на условиях,
определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих
нормативно-правовых актов и сопровождаться
всей необходимой документацией
(сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).
«Работы» - все строительно-монтажные работы по строительству Объекта, подлежащие
выполнению Подрядчиком, в соответствии с заданием на их выполнение (Приложение № 4
к настоящему Договору), Проектной документацией, условиями настоящего Договора.
«Скрытые работы» - отдельные виды Работ, которые недоступны для визуальной
оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые
последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или
очень затруднительно определить после выполнения последующих Работ.
1.
Предмет Договора
1
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по ремонту и
обслуживанию противопожарных систем на объектах МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» в
2013 году в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором (согласно
приложению №1 и №2), сметной документацией, а Заказчик обязуется оплатить
выполненные подрядчиком Работы.1.2. Работы по настоящему Договору выполняются с
использованием Оборудования и Материалов Подрядчика. Оборудование и Материалы,
поставляемые Подрядчиком, оплачиваются Заказчиком и входят в цену настоящего
Договора.
2.
Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ и Материалов, и в соответствии со
Сводным сметным расчетом (Приложение № 5 к Договору), составляет ________ (____)
рублей 00 коп., включая НДС 18% _ (________) рублей ___ коп.
2.2. При выявлении необходимости проведения Дополнительных работ и Стороны могут
подписать соответствующее соглашение.
2.3. Стоимость работ по каждому объекту определяется в соответствии со сметой.
Формирование сметной стоимости работ по каждому объекту осуществляется базисноиндексным методом на основе технического задания и в соответствии с ведомостью расчета
договорных цен на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ на 2013 год.
(Приложение № 2).
2.4. Оплата выполняемых Работ осуществляется в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 10 (десять) процентов от цены
Договора, что составляет
(___________) рублей 00 коп., включая НДС (18%) – ______
(_____________) рубль _____ коп., в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания
Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета.
2.4.2. Окончательные расчеты с Подрядчиком за фактически выполненные работы
производятся согласно актам о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о
стоимости выполненных работ по форме №КС-3 через 90 (девяносто) дней после подписания
актов выполненных работ и предоставлении Подрядчиком счета на оплату.
2.5. В случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями, Заказчик имеет право
не оплачивать окончательный платеж в размере 30% стоимости СМР, и оплатить его после
устранения Подрядчиком замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная
Сторонами ведомость устранения замечаний.
3.
Сроки выполнения обязательств
3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в
соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору).
3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим
Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на
продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий период.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
4. Обязательства Сторон
4.1. Обязательства Заказчика
4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в
порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.2. Предоставить Подрядчику согласованные Технические задания на выполнение
Работ (Приложение № 4 к Договору), а также обеспечить доступ специалистов Подрядчика
на Площадки для выполнения Работ.
4.1.3. Принять выполненные Работы.
2
4.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в
настоящем Договоре.
4.2. Обязательства Подрядчика
4.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором
выполнить Работы лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения
обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с
Заказчиком в письменном виде.
4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.2.3. Во время выполнения Работ своими силами организовать безопасные и здоровые
условия труда, обеспечить выполнение требований законодательства, стандартов, правил и
норм по охране труда и охране окружающей среды.
4.2.4. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию
гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную
сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих
отношения со своими работниками.
4.2.5. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения
обязательств (Приложение № 3 к Договору).
4.2.6. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Технической
документацией по проекту, нормами действующего законодательства РФ и иных
нормативно-правовых актов.
4.2.7. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в
настоящем Договоре.
5.
Производство Работ
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет
контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством выполнения
Работ. Представитель Заказчика согласовывает акты на выполненные Работы, оформленные
Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора и Технической
документацией по проекту.
Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на
Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства.
5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы,
то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный
Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.
5.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний
приостановить выполнения Работ в случаях:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его
указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или
прочности выполняемым результатам Работ.
5.4. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства
Работ по форме, согласованной Сторонами.
6.
Гарантии качества на выполненные Работы
6.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по
Договору.
6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с
даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт
3
приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости
устранения замечаний).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или
дефекты в выполненных Работах, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты
указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения
Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя
Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом
Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.
6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие
недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.
6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов
Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.
6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается
соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных
Работах, за которые Подрядчик не несет ответственности (недостатки в сметной
документации и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по
дополнительному соглашению и за счет Заказчика в сроки, устанавливаемые в соответствии
с п. 6.3. и 6.4. Договора.
6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями
действующих нормативных актов, сметной документации, условиями настоящего Договора.
7. Сдача и приемка Работ
7.1. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки
выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о
готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен
определить дату начала приемки и в течение 7 (семь) рабочих дней назначить рабочую
комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего
Договора, сметной документации и действующими нормативными актами, Стороны по
результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта.
7.2. В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком
ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют
требованиям сметной документации, Договора и/или действующих нормативных актов, и
рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику
направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения
замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.
7.3. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде
приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок и
замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки Работ
в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний
Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт приемки объекта без
замечаний.
7.4. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему
Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной
документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью
представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что
данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным
4
Работам.
7.5. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой
документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого
Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.6. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения
процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и
необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких
недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.
7.7. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке,
предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков
устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от невыполненных
невыполненных Работ за каждый день просрочки.
8.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей
(предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с
Заказчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных сумм за каждый день
просрочки.
8.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
8.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата
неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих
обязательств в натуре.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после
заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты
органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для
целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию
Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о
данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о
характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок
исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют
5
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению
настоящего Договора.
9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении
должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему
Договору.
9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом
в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты
расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых
убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием
обстоятельств непреодолимой силы.
10. Конфиденциальность
10.1.Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
10.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
10.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются
условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в
процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия
настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется
не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей
Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны.
Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием,
Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему
лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в
настоящем разделе Договора.
10.4.Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в
том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно
конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не
должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью
заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того
же уровня важности.
10.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по
сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет
одной из следующих характеристик:
10.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
10.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то,
что она не является конфиденциальной;
10.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
10.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без
согласия Раскрывающей Стороны:
10.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица
6
взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять
такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно –
правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию
от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком
раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
10.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона
должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу
решению арбитражного суда.
11. Уведомления
11.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора,
должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным
подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по
приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в
уведомлении о вручении или доставке:
Для Заказчика:
Организация: МРФ «ЮГ» ОАО «Ростелеком»
Ф.И.О.: Кочубеев Ю.А.
Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 59
Телефон: (861)253-45-02, Факс: (861)265-91-69
e-mail: u.kochubeev@south.rt.ru
Для Подрядчика:
Организация:
Ф.И.О.:
Адрес:
Телефон:
e-mail: 11.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего
уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления
любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
12. Применимое право и порядок разрешения споров
12.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
12.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём
переговоров.
12.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на
рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.
13. Расторжение Договора
13.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в
течение 30 (Тридцати) календарных дней не нарушающая обязательства Сторона будет
иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по
письменному уведомлению, поданному 30 (Тридцати) календарных дней до расторжения,
если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к
удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.
13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,
предусмотренных законом.
13.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных
Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с
7
компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему
результат незавершенных Работ.
14. Другие положения
14.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с
оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть подписан
уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор
направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой
связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или
иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью,
направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить
Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу
достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не
направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт
сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороныинициатора.
14.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Подрядчик обязан направить Заказчику:
- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика
счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счетафактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии
банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи
предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.
Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи
счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.
14.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.
14.4. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении в
цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) не
позднее чем через 7 рабочих дней после таких изменений.
14.5. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по
настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
14.6. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться
Сторонами в письменной форме.
14.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
14.8. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств
по Договору.
14.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. – График выполнения работ;
Приложение № 2. – техническое задание;
Приложение № 3. - Ведомость расчета договорных цен на выполнение ремонтных работ на
2013 год на объектах ОАО «Ростелеком».
Приложение № 4. – Акт освидетельствования скрытых работ.
Приложение № 5. – Акт о приемке выполненных работ.
8
Приложение № 6. – Справка о стоимости выполненных работ и затрат.
15.
Заказчик:
Реквизиты Сторон
Подрядчик:
Открытое акционерное общество
«Ростелеком»
Юридический адрес:
Макрорегиональный филиал «Юг» ОАО
«Ростелеком», 350000, г. Краснодар, ул.
Красная, д. 59
ИНН 7707049388, КПП 230843001
ОГРН 1027700198767
Банк: Краснодарское отделение №8619
БИК 040349602
р/с 40702810430000100716
к/с 30101810100000000602
___________________
__________________
9
Приложение №1
к договору подряда № ____
от «___ » 2013г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Наименование
объекта
ремонт системы
охранно-пожарной
сигнализации
ремонт системы
охранно-пожарной
сигнализации
ремонт системы
охранно-пожарной
сигнализации
Ремонтные и
профилактические
работы по
системам
пожаротушения и
пожарной
сигнализации
Адрес
г. Краснодар, ул.
Красная, д.59
г. Краснодар, ул.
Красная, д.59
г. Краснодар, ул.
Красная, д.59
г. Краснодар, ул.
Красная, д.59
Наименование работ
Срок выполнения работ
Пост охраны и
шкафы ОПС,
установленные в
вент. вставках на
всех этажах здания
Помещения 6-го
этажа южного
крыла здания
Помещения 4-го
этажа этажа
здания
1-й, 3-й, 6-й, 7-й, 8-й,
цокольный этажи
здания
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
Заместитель директора Макрорегионального
филиала – Технический директор
__________________ В.Н. Петренко
________________
10
Приложение №2
К договору № ____
от «___ » 2013г.
СОГЛАСОВАНО:
___________________
" _____ " ________________ 201__ г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора Макрорегионального
Филиала – Технический директор
__________________ В.Н. Петренко
"______ " ___________________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт и профилактические работы систем охранно-пожарной
сигнализаций на объектах Макрорегионального филиала «Юг» ОАО
«Ростелеком»
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Настоящее ТЗ определяет технические и организационные требования к
выполнению работ по ремонту и профилактическим работам комплексных систем
безопасности объектов Макрорегионального «Юг» филиала ОАО «Ростелеком»
В настоящем документе используются следующие определения:
Заказчик
Общество
Подрядчик
СМР
Макрорегиональный филиал «Юг» ОАО «Ростелеком»
ОАО «Ростелеком»
Юридическое лицо - контрагент, осуществляющее работы по
выполнению ремонта и профилактические работы систем комплексной
безопасности объектов связи ОАО «Ростелеком»
Ремонтные работы
Перечень выполняемых работ в рамках настоящего открытого запроса
предложений:
Подрядчик производит:
А) Работы по ремонту системы охранно-пожарной сигнализации на
следующих объектах Макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком»:
№
объекта
Адрес объекта
г. Краснодар, ул. Красная, д.59
1
2
3
г. Краснодар, ул. Красная, д.59
г. Краснодар, ул. Красная, д.59
Помещения, в которых производятся
работы
Пост охраны и шкафы ОПС,
установленные в вент. вставках на всех
этажах здания
Помещения 6-го этажа южного крыла
здания
Помещения 4-го этажа этажа здания
Б) Ремонтные и профилактические работы по системам пожаротушения и
пожарной сигнализации на объекте Макрорегионального филиала «Юг» ОАО
«Ростелеком»:
№
объекта
Адрес объекта
Помещения, в которых производятся
работы.
11
4
г. Краснодар, ул. Красная, д.59
1-й, 3-й, 6-й, 7-й, 8-й, цокольный этажи
здания
Подрядчик обеспечивает работы комплектующими изделиями и материалами
(эл. провода, кабель, автоматические выключатели, и прочее эл. монтажное
оборудование).
Комплектующие изделия и материалы должны иметь сертификаты соответствия
и пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы,
удостоверяющие их качество, а также соответствовать перечню технических средств и
технических систем безопасности, рекомендованных к оснащению на объектах связи
предприятий отрасли.
12
Приложение №1 к Техническому заданию
Ведомость объема работ
Таблица 1
Перечень комплектующих материалов по объекту №1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Наименование
С2000-М пульт контроля и управления
С2000-КДЛ, контроллер 2-х проводной линии связи
C2000-АР2 Адресный расширитель на два шлейфа
ИП212-34-А Извещатель пожарный дымовой адресный
ИПР-513-3А Извещатель пожарный ручной адресный
С2000-ПТ Блок индикации и управления пожаротушения
С2000-БИ Блок индикации для отображения 60 разделов
С2000-ПИ Преобразователь интерфейсов RS-232/ RS-485,
повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой,
разделитель интерфейса
С2000- Ethernet Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в
Ethernet
Сигнал -20П SMD приемно-контрольный прибор
Сервер АРМ «Орион Про» исп. 127
Сервер удаленного рабочего места АРМ «Орион Про»
Монитор 22"
Считыватель настольный Proxy-USB-МА
РИП-12 исп.01 3А, резервный источник питания
АКБ-12 Аккумуляторная батарея, 12 В, 12 А*ч.
SKAT-UPS 1000 исп.V ист. бесперебойного питания 220В,
1000ВА (700Вт)
Аккумулятор АКБ Delta DT 1225-25Ач
Шкаф напольный 32U, Ш600*Г1000*В1610, Hyperline
Программное обеспечение Администратор базы данных
«Орион Про»
Программное обеспечение Генератор отчетов «Орион Про»
Программное обеспечение Оперативная задача «Орион Про»
исп.127
Программное обеспечение Сервер "Орион Про"
КРН-4/1 Коробка ответвительная
КРТП-10 Коробка распределительная настенная
Короб 20х10 DeGross
Короб 40х25 DeGross
Короб 100х60 DeGross
Труба гофра лёгкого типа со стальной протяжкой ф16мм
GF-16 (КК-16) Держатели с защелкой для труб, 16мм
Кабель КОПСЭВнг(А)-FRLS 1х2х0.5 кв. мм(0,8 мм) REXANT
Кабель КОПСЭВнг(А)-FRLS 1х2х0.75 кв.мм(1,0 мм) REXANT
Кабель КОПСЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 кв. мм(1,0мм) REXANT
Кабель КОПСЭВнг(А)-FRLS 4х0.2 кв. мм (0,5мм) REXANT
Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0.5 мм (0,2 кв.мм)
Кабель КСВВнг(А)-LS 2х0.8мм (0,5кв.мм)
Кабель FTP, 5e кат. внутренний нг(А)-HF, ParLan F/UTP4
Ед.
измер.
Количество
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
6
5
15
6
1
1
6
Шт.
8
Шт.
8
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
2
1
2
3
2
7
14
Шт.
3
Шт.
Шт.
9
8
Шт.
1
Шт.
1
Шт.
1
Шт.
Шт.
Шт.
М.
М.
М.
М.
Шт.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
М.
1
32
8
40
30
50
140
300
50
250
400
340
180
310
305
13
38
39
1.
2
3
4
Кабель ТСВ 20*2*0.5
ВВГ нг 3х2,5 Кабель электромонтажный
Пусконаладочные работы
Инсталляция и базовая настройка общего и специального
программного обеспечения
Автоматизированная система управления III категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 1280
За каждый канал свыше 1280 до 2559 добавлять к расценке
Приемосдаточные испытания АС III категории технической
сложности
М.
М.
40
50
1
инсталля
ция
1
система
1 канал
1
система
11
1
172
1
Таблица 2
Перечень материалов по объекту №2
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1.
2.
Наименование
С2000-КДЛ, контроллер 2-х проводной линии
С2000-СП1исп01 Адресный релейный блок
С2000-АР2 Адресный расширитель на два шлейфа
ИВЭПР 12/5 К2 Резервный источник питания
АКБ-2 Аккумуляторная батарея, 12 В, 14 А*ч.
ИП212-34-А Извещатель пожарный дымовой адресный
ИПР-513-3А Извещатель пожарный ручной адресный
С2000-ИК Извещатель охранный объемный адресный
С2000-СТ Извещатель охранный акустический адресный
С2000-СМК Извещатель магнитоконтактный адресный
С2000-СМК Эстет адресный магнитоконтактный датчик для
металлической двери
С2000-ШИК Извещатель охранный поверхностный адресный
SMB 10 Кронштейн для ИК извещателей
Автоматический выключатель 1р 6А
Бокс под авт. выключатель
КРН-4/1 Коробка ответвительная
КРТП-10 Коробка распределительная настенная
Короб 20х10 DeGross
Короб 40х25 DeGross
Труба гофра лёгкого типа со стальной протяжкой ф16мм
КОПСЭВ FRLS нг(А) 2х2х,05 REXANT
КПСЭ нг - (А) FRLS 1х2х0,5
КПСЭ нг - (А) FRLS 1х2х0,75
ЕР-2 (КСПВ-2х0,5) Кабель сигнализации
ВВГ нг 3х2,5 Кабель электромонтажный
GF-16 (КК-16) Держатели с защелкой для труб, 16мм
Пусконаладочные работы
Автоматизированная система управления II категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
Автоматизированная система управления II категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ):80 за
каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке
Ед.
измер.
Количество
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
2
1
12
2
4
98
5
6
Шт.
1
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
М.
М
М.
М.
М.
М.
М.
М.
Шт.
3
6
1
1
40
2
250
60
400
305
200
800
150
40
780
1
система
1
1 канал
48
16
Таблица 3
14
Перечень комплектующих материалов по объекту №3
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.
2.
Наименование
С2000-КДЛ, контроллер 2-х проводной линии
С2000-СП1исп01 Адресный релейный блок
С2000-АР2 Адресный расширитель на два шлейфа
ИВЭПР 12/5 К2 Резервный источник питания
АКБ-2 Аккумуляторная батарея, 12 В, 14 А*ч.
ИП212-34-А Извещатель пожарный дымовой адресный
ИПР-513-3А Извещатель пожарный ручной адресный
С2000-ИК Извещатель охранный объемный адресный
С2000-СМК Извещатель магнитоконтактный адресный
С2000-СМК Эстет адресный магнитоконтактный датчик для
металлической двери
SMB 10 Кронштейн для ИК извещателей
Автоматический выключатель 1р 6А
Бокс под авт. выключатель
КРН-4/1 Коробка ответвительная
КРТП-10 Коробка распределительная настенная
Короб 20х10 DeGross
Короб 40х25 DeGross
Труба гофра лёгкого типа со стальной протяжкой ф16мм
GF-16 (КК-16) Держатели с защелкой для труб, 16мм
КОПСЭВ FRLS нг(А) 2х2х,05 REXANT
КПСЭ нг - (А) FRLS 1х2х0,75
КПСЭ нг - (А) FRLS 1х2х0,5
ВВГ нг 3х2,5 Кабель электромонтажный
ЕР-2 (КСПВ-2х0,5) Кабель сигнализации
Пусконаладочные работы
Автоматизированная система управления II категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
Автоматизированная система управления II категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ):80 за
каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке
Ед.
измер.
Количество
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
2
1
6
2
4
74
6
4
16
Шт.
1
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
М.
М.
М
Шт.
М.
М.
М.
М.
М.
4
1
1
30
2
250
40
350
640
305
650
180
30
150
1
система
1
1 канал
24
Таблица 4
Перечень комплектующих материалов по объекту №4
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование
С2000-КДЛ, контроллер 2-х проводной линии
С2000-СП1исп01 Адресный релейный блок
Устройство коммутационное УК-ВК/04
ИВЭПР 12/5 К2 Резервный источник питания
АКБ-2 Аккумуляторная батарея, 12 В, 14 А*ч.
ИП212-34-А Извещатель пожарный дымовой адресный
ИПР-513-3А Извещатель пожарный ручной адресный
Замена аккумуляторных батарей АКБ-7 12 В, 7 А*ч
Замена аккумуляторных батарей АКБ-12 12 В, 12 А*ч
КРН-4/1 Коробка ответвительная
КРТП-10 х 2 Коробка распределительная настенная
Ед.
измер.
Количество
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
3
12
12
3
6
96
8
26
32
140
6
15
10
11
12
13
14
15
16
1.
2.
Короб 20х10 DeGross
Труба гофра лёгкого типа со стальной протяжкой ф16мм
КОПСЭВ FRLS нг(А) 2х2х,05 REXANT витая пара
КПСЭ нг - (А) FRLS 1х2х0,5
КПСЭ нг - (А) FRLS 1х2х0,75
ВВГ нг 3х2,5 Кабель электромонтажный
GF-16 (КК-16) Держатели с защелкой для труб, 16мм
Пусконаладочные работы
Автоматизированная система управления II категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
Автоматизированная система управления II категории
технической сложности с количеством каналов (Кобщ):80 за
каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке
М
М.
М..
М.
М
М..
Шт.
50
2000
610
800
700
40
2000
1
система
1
1 канал
42
2. Технические требования к автоматической охранно-пожарной
сигнализации.
2.1. В настоящее время на объекте существует интегрированная система
безопасности АРМ «Орион», адресной емкости, которой не достаточно для выполнения
поставленных задач по безопасности объекта. В связи с этим предлагается разделить
существующую систему на подсистемы под управлением АРМ «Орион Про».
2.2. При выполнении работ на объекте необходимо в первую очередь произвести
ремонт АРМ «Орион Про», не нарушая при этом работоспособность существующей
системы.
2.3. После ремонта АРМ «Орион Про» приступить к поочередному подключению
к ней частей (подсистем) существующей системы. Время подключения каждой из
подсистем не должно превышать одного рабочего дня. При таком порядке подключения
обе системы будут работать параллельно до полного переключения всех подсистем на
АРМ «Орион Про».
2.4. После переключения на АРМ «Орион Про» необходимо приступить к
работам на объектах 2-4 настоящего технического задания.
3. Технические требования к автоматической пожарной сигнализации.
3.1. Пожарные извещатели в каждом защищаемом помещении установить
согласно Своду правил СП 5.13130.2009.
3.2. В системе АПС применить адресно-аналоговые оптические дымовые
пожарные извещатели.
Извещатели монтировать на потолках защищаемых помещений и коридоров. В
коридорах на путях эвакуации и у выходов с этажей на лестничные клетки установить
адресные ручные пожарные извещатели.
3.3. В качестве аппаратуры управления применить контрольно-приемные
приборы и оборудование компании НВП «Болид» (Россия, г. Королев).
3.4. Интегрировать монтируемое оборудование системы АПС с существующими в
здании подсистемами ИСБ АРМ «Орион», обеспечивающими сбор, хранение и
отображение информации о состоянии защищаемых системой АПС помещений.
3.5. При срабатывании пожарных извещателей должны подаваться сигналы на
управление системой эвакуации людей при пожаре, разблокирование систем контроля
доступа и отключение инженерных систем, согласно плану эвакуации.
16
3.6. Кабели для монтажа системы АПС предусмотреть негорючими, с низким
газо-дымовыделением. Кабельные трассы системы АПС в защищаемых помещениях
выполнить в гибких трубах ПВХ и в пластиковых электрических коробах по
строительным конструкциям (стенам, потолкам или по лоткам). Шлейфы пожарной
сигнализации прокладывать отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и
проводов.
3.7. Электропитание элементов системы АПС выполнить в соответствии со
следующими техническими характеристиками электроприёмников:
- категория установки по обеспечению электроэнергией - 1 категория;
- род тока – переменный;
- частота – 50 Гц;
- напряжение – 220 В.
-предусмотреть установку резервированных источников электропитания,
обеспечивающих работоспособность системы
при пропадании сетевого
напряжения в течение не менее 3-х часов в режиме тревоги и 24 часов в
дежурном режиме.
4. Технические требования к автоматической охранной сигнализации.
4.1. Охранной сигнализацией защитить помещения, окна и двери помещений
объекта. Охранная сигнализация должна предусматривать:
- Первый рубеж охраны, защищающий дверные и оконные проемы.
- Второй рубеж охраны, защищающий внутренний объем помещений.
4.2. В системе охранной сигнализации применить адресные охранные
извещатели компании НВП «Болид» (Россия, г. Королев).
4.3. Интегрировать оборудование охранной сигнализации с существующими в
здании подсистемами ИСБ АРМ «Орион», обеспечивающими сбор, хранение и
отображение информации о состоянии защищаемых системой помещений.
4.4. Система охранной сигнализации должна быть адресной и сопряжена с
пожарной сигнализацией, а так же системой контроля и управления доступом.
Начальник СГОиРИС
Ю.А.Кочубеев
ПОДПИСИ СТОРОН
от ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
17
Приложение №3
к договору № ____
от « ___ » 2013г.
Ведомость расчета договорных цен на выполнение
ремонтных работ на 2013 год на объектах
ОАО «Ростелеком»
1. Расчет договорных цен производить базисно – индексным методом с применением
Федеральных единичных расценок (ФЕР) в редакции 2009-2010г. Определение
текущей стоимости и начисление лимитированных затрат необходимо
производить в строгом соответствии с данными Таблицы 1.
Таблица 1.
1
Индекс изменения сметной
3 квартал 2012 г.
стоимости на СМР к ФЕР-2001
(без НДС):
1.1 Административные здания
5,32
1.2
Пусконаладочные работы
2.
Накладные расходы
3.
Сметная прибыль
(письмо Росстроя № АП5536/06 от 18.11.2004 г. (в ред.
письма Росстроя от 08.02.2008
N ВБ-338/02)
Дополнительные затраты при
производстве работ в зимнее
время
Строительство зданий и
сооружений
4.
-
5.
Затраты на командировочные
расходы
9,72
МДС 81-33.2004
(Приложения 3, 4,5)
с учетом коэффициентов.
МДС 81-25.2001
(Приложения 1, 2) с учетом
коэффициентов.
Только в зимний период
с 10.XII по28.II
0,6 %
«Для работ, которые по техническим
условиям выполняются только при
положительной температуре в
отапливаемых помещениях,
дополнительные затраты по настоящим
нормам не начисляются». ГСНр 81-0502-2001, Т.Ч., п.3.
По фактическим затратам, в пределах
возмещения командировочных расходов
на территории РФ, но не превышая
размеров общей трудоемкости по ПСД и
количества отработанных человеко/дней
на объекте за отчетный период.
18
Не более 1,5% от стоимости СМР. В
актах выполненных работ – требуется
расшифровка затрат.
7.
По фактически отработанным часам,
подтвержденным документально, на
работах, где перевозка рабочих не
предусмотрена технологическим
транспортом.
Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие
факторы необходимо включать при подтверждении ПОС, ПОКР или
соответствующим двухсторонним Актом с обоснованием факторов и ссылками на
МДС 81-35.2004.
Порядок применения коэффициентов к нормативам накладных расходов и
сметной прибыли использовать согласно Приложению №1.
Начисление лимитированных затрат по сметам и актам выполненных работ
необходимо производить без стоимости давальческих материалов. Стоимость
давальческих материалов в сметах и актах выполненных работ указывается
справочно.
В стоимость материалов входящих в состав расценок включены транспортнозаготовительные расходы (ТЗР). Производить начисление ТЗР к стоимости
материалов входящих в состав расценок и материалов поставки заказчика
запрещается. К материалам поставки подрядчика не входящим в состав расценок
разрешается принимать ТЗР в размере не более 5% от их стоимости.
6.
2.
3.
4.
5.
Непредвиденные затраты
учитывать при формировании
договорной цены.
Затраты на перевозку
работников, включая вахтовые
машины
6. Таблица 2
Коэффициенты, применяемые при определении сметной стоимости ремонтных работ
в жилых и общественных зданиях.
ФЕР
ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп
Для организаций, использующих общий режим налогообложения:
0,9
К нормативам накладных расходов *
0,85
К нормативам сметной прибыли **
Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения:
К нормативам накладных расходов *
0,94*0,9
0,94
К нормативам сметной прибыли **
0,9*0,85
0,9
ПОДПИСИ СТОРОН
От ЗАКАЗЧИКА:
от ПОДРЯДЧИКА:
19
Приложение №4
к договору подряда № ____
от « ___ » 2013г.
Акт N____
освидетельствования скрытых работ
__________________________________________________________________________
(наименование работ)
«
(наименование и место расположение объекта)
» __________ 20хх г.
Мы, нижеподписавшиеся:
Ответственный представитель исполнителя работ
Прораб
___________________________________________________________________- ФИО
Наименование организации
Ответственный представитель технического надзора
Технадзор ___________________________ ОАО «Ростелеком» - ФИО должность
(отдел)___________________________________________________________________
_____
Ответственного представителя проектной организации
Авторский надзор
произвели осмотр работ, выполненных,
_______________________________________и составили настоящий акт о
наименование организации
нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:
______________________________
__________________________________________________________________________
_________
2.Работы выполнены по проектно-сметной документации
_________________________________
3.При выполнении работ применена
___________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или
другие документы о качестве)
4. При выполнении работ отсутствуют отклонения от проектно-сметной
документации_____________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________________
_____
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, N чертежей и дата
согласования)
20
5. Даты: Начала работ
« » ______________ 20хх г.
Окончания работ « » ______________ 20хх г.
6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и
требованиями действующих нормативных документов.
На основании изложенного разрешается производство последующих работ
Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика) __________________________ ФИО
подпись
Ответственный представитель
технического надзора ____________________________________ ФИО
подпись
Ответственный представитель _____________________________ ФИО
подпись
21
Приложение №5
К договору № ____
от «___ »____________ 2013г.
Унифицированная форма № KС-2
Код
Форма по ОКУД
по ОКПО
Инвестор
организация, адрес, телефон, факс
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
наименование, адрес
Объект
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции
Номер
документа
Дата
составления
Отчетный период
с
по
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Стоимость по акту
руб.
Средства на оплату труда
руб.
Составлен в уровне текущих цен.
Ед.
изм.
Кол-во
единиц
3
4
5
6
2
Справочно
индекс
пересчета
1
Наименование работ и затрат
Цена на
единицу
измерения,
руб.
Поправочные
коэффициенты
Шифр номера
№№ нормативов
п.п.
и коды
ресурсов
ВСЕГО
затрат,
руб.
7
8
9
ЗТР, всего чел-ч
Стоимость
единицы
с начислениями,
руб.
10
1
ИТОГО ПО АКТУ:
Заказчик
Сумма по смете
__________
Ставка НДС
__________
Всего с учётом НДС
__________
__________________________________________ (______________)
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Подрядчик __________________________________________ (______________)
должность, подпись (инициалы, фамилия)
22
Приложение №6
К договору подряда № ____
от «___ »____________ 2013г.
Унифицированная
форма № KС-3
Kод
Форма по ОKУД
Инвестор
по ОKПО
Заказчик (Генподрядчик)
по ОKПО
Подрядчик(Субподрядчик)
по ОKПО
Стройка:
по ОKПО
Объект:
Вид деятельности по ОKДП
Договор подряда (контракта)
номер
дата
Вид операции
Номер
документа
Отчетный период
Дата составления
с
по
СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
руб.
Составлен в текущем уровне цен.
№ Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ,
п/п
оборудования, затрат
1
2
Итого по акту
Стоимость общестроительных работ
накладные расходы
сметная прибыль
Всего, стоимость общестроительных работ
Всего по акту
Всего накладных расходов по акту
Всего сметной прибыли по акту
Код
3
Стоимость выполненных работ и затрат
С начала года
С начала
В том числе за
по отчетный
проведения
отчетный
месяц
работ
период
включительно
4
5
6
НДС,
Итого с НДС
Заказчик (Генподрядчик):
Подрядчик (Субподрядчик):
23
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
42
Размер файла
872 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа