close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ № _______
г. Красноярск
«__» _______2012 г.
ЗАО «Красноярскгеофизика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора Битнера Александра Карловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании
_________________ с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить по
заданию Заказчика ремонтные работы офисного помещения, расположенного по адресу:
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 24 «В», в соответствии с условиями
настоящего договора, дефектной ведомостью (Приложение №1), Локальным сметным
расчетом (Приложение №2), сдать результат работы Заказчику в сроки, указанные в
Договоре.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения
работ, принять результат работы и своевременно оплатить его в порядке, определенном
настоящим Договором.
2. ЦЕНА РАБОТЫ
2.1. Цена работы, выполняемой по настоящему Договору, в соответствии с Локальным
сметным расчетом (Приложение №2), составляет __________________________ рублей,
НДС _______________________ рублей. Стоимость материалов, используемых
Подрядчиком при выполнении работ, в целях исполнения предмета настоящего Договора,
включена в цену Договора. Цена включает компенсацию издержек Подрядчика и
причитающееся ему вознаграждение.
2.2.
Указанная в смете цена работы является приблизительной. Окончательная цена
Договора будет скорректирована по окончании выполнения работ на основании
подписанных сторонами Актов приемки работ по форме № КС-2 и справок о стоимости
выполненных работ по форме № КС-3.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой
причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы,
Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не
согласившийся на превышение указанной в Договоре подряда цены работы, вправе
отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты
ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости
превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить Договор, сохраняя
право на оплату работы по цене, определенной в Договоре (основание – ст. 709 ГК РФ).
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Подрядчик обязан не позднее 30 (31) числа отчетного месяца предоставлять
оригиналы первичных документов, подтверждающие выполнение работ:
акт приемки выполненных работ (форма КС-2) с исполнительной документацией;
справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счет-фактуру;
информационный отчет о ходе выполнения работ до 16 числа отчетного месяца;
Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169
НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 914 от
02.12.2000г.
В случае нарушения требований по оформлению счет-фактур или не
предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ
сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ (услуг) по настоящему Договору, вправе
отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще
оформленного оригинала счета-фактуры».
3.2. Оплата выполненных работ по договору осуществляется Заказчиком на основании
оригиналов акта сдачи-приемки работ, подписанного полномочными представителями
Сторон и счета-фактуры в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после их сдачи
Заказчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.4. В течение пяти дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме
№ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчик обязан
передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст.
169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 914 от
02.12.2000 г.
3.5 Валютой всех платежей является рубль РФ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Начальный срок выполнения работ: «____»________20_____ года
4.2. Конечный срок выполнения работ: « » апреля 2013 года
Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены
Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.3. Начальный, конечный сроки выполнения работ, перечень объемов, а также сроки
завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) определяются также в
Техническом задании на выполнение ремонтных работ (Приложение №3), которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.4. Приемка фактически выполненных работ осуществляется сторонами комиссионно.
Подрядчик в срок до «25» апреля 2013 года предоставляет Заказчику Акты формы КС-2 и
исполнительную документацию по выполненным работам. Акты формы КС-2 должны
быть проверены и подписаны Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
предоставления Подрядчиком. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об
этом делается отметка в акте, с указанием причины отказа. В акте приемки выполненных
работ должны быть указаны и приложены в обязательном порядке сертификаты или
другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов, запасных
частей.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Обязательства Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим Договором работы
надлежащего качества и в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором,
Локальным сметным расчетом (Приложение №2), Техническим заданием на выполнение
ремонтных работ (Приложение №3) и сдать результат работ Заказчику в установленный
договором срок.
5.1.2. Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней от даты заключения договора
предоставить Заказчику доверенности, распорядительные документы, подтверждающие
право уполномоченных лиц подписывать счета-фактуры и акты от имени Подрядчика,
если эти лица будут отличаться от лиц, указанных в преамбуле настоящего Договора.
5.1.3. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения
Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.
5.1.4. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего
ответственного представителя и в течение 2-х дней проинформировать Заказчика о его
назначении.
5.1.5. Подрядчик принимает на себя обязательства по своевременному обеспечению
работ материалами, под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за
качество предоставленных материалов. В случае замены материалов составить
письменное соглашение.
5.1.6. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично
свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия
со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих
лиц перед Заказчиком.
5.1.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение трудовой и производственной
дисциплины привлекаемыми им работниками, при нахождении на территории Заказчика в
течение всего срока выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.8. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по настоящему
договору иностранных работников/работников без гражданства только при наличии у
них соответствующего разрешения на работу. Привлекать иностранных работников/лиц
без гражданства Подрядчик
имеет право по предварительному согласованию с
Заказчиком.
5.1.9. При установлении факта нахождения
работника Подрядчика в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения на объекте Подрядчик обязан
немедленно отозвать работника с объекта Заказчика и не допускать повторного появления
для дальнейшего выполнения работ.
5.1.10. Подрядчик обязан вести журнал производства скрытых работ с момента начала и
до завершения работ по настоящему Договору.
5.1.11. Подрядчик обязан, в срок 3-х дней, уведомить Заказчика о готовности результата
работ и сдать его Заказчику.
5.2. Обязательства Заказчика:
5.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика в помещение, указанное в п.п.1.1. настоящего
договора.
5.2.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.2.3. Своевременно и в порядке, предусмотренном настоящим Договором оплатить
выполненные Подрядчиком работы.
5.3. Права Заказчика:
5.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
5.3.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для
устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от настоящего договора, поручить устранение недостатков
третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения
убытков.
6.
ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
6.1. Гарантийный срок составляет 1 год с момента подписания Заказчиком Акта
приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных
работ по форме № КС-3.
6.2. Подрядчик гарантирует:
a)
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и
оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам
и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами,
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
б) качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и
действующими нормами и правилами;
в) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
6.3. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов,
выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
Стороны составляют совместно Акт, с указанием недостатков и сроков их исправления.
Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении Акта не
позднее 5-ти дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков и/или
дефектов. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, Акт
составляется Заказчиком в одностороннем порядке.
6.4. По результатам Акта, указанного в п. 6.3., Подрядчик обязан в установленные
сроки устранить выявленные недостатки за свой счет, при условии соблюдения
Заказчиком эксплуатационных требований.
6.5. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных недостатков, дефектов
и повреждений в установленный срок, Заказчик вправе самостоятельно принять меры по
их устранению. В последующем Подрядчик обязан будет возместить расходы Заказчика
на устранение недостатков, дефектов и повреждений.
7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования какимлибо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
7.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его
Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
7.5.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.6.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.7.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны
прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с
контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом
Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется в течение
5 пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в
течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить
Подрядчику информацию о цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в
том числе, конечных) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору с
приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров
(в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика обязуется в
течение 5 пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить
соответствующую информацию Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью
Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным
исполнительным органом Подрядчика) или уполномоченным на основании доверенности
лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью
вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком
почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном
носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием
настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
7.8.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения
настоящего Договора.
7.9.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность труда своих работников в связи
с выполнением работ по настоящему Договору.
8.3. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ, в срок, Подрядчик
уплачивает Заказчику неустойку в размере действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ
от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки и возмещает Заказчику
причиненные убытки.
8.4. В случае не соблюдения Подрядчиком сроков предоставления оригиналов счетовфактур, первичных документов, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик
имеет право взыскать с Подрядчика штраф (пени) в размере 0,15 % от суммы, указанной в
несвоевременно представленных документах.
8.5. За немотивированный отказ от подписания Акта сверки в установленные п. 3.5.
Договора сроки, Подрядчик вправе предъявить Заказчику штраф в размере 0,01 % от
стоимости выполненных работ за период, в отношении которого производится сверка
взаимной задолженности.
8.6. В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации, согласно разделу 7
настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления
Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или
предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о
прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления
уведомления.
8.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление
какой-либо информации указанной в форме (Приложение № 4 к настоящему Договору)
Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме,
указанной в разделе 7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с
указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации,
нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной
информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия по вопросам, предусмотренным настоящим Договором
или в связи с ним, стороны будут разрешать путем проведения переговоров.
9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть
рассмотрены сторонами не позднее 15 календарных дней со дня их получения.
9.3. В случае если Стороны не достигнут согласия, то все споры и разногласия по
настоящему Договору будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар,
ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые
забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих
невозможным исполнение сторонами своих обязательств.
К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для
исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение
3 (трех) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по
факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению
соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о
наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем
соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.
10.3. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения
настоящего Договора форс-мажорные обстоятельства.
10.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех)
последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от
дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна
из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в
период действия обстоятельств непреодолимой силы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. После подписания Сторонами настоящего Договора, все предыдущие письменные
и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются
аннулированными и теряют силу.
11.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором,
регулируются действующим законодательством РФ.
11.3. Каждая сторона обязана скрепить своей печатью передаваемые другой стороне,
документы, связанные с исполнением договора.
11.4. «Подрядчик» обязан представить «Заказчику» документы, подтверждающие
полномочия лиц, участвующих в процессе исполнения договора с правом подписи
документов, связанных с исполнением договора.
11.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения всех обязательств по настоящему Договору.
11.6. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с
действующим законодательством РФ. Все приложения, изменения, дополнения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если
они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями уполномоченных
на то представителей Сторон.
11.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1. Приложение № 1 «Дефектная ведомость» (на ____ листах) составляет
неотъемлемую часть настоящего Договора;
12.2. Приложение № 2 «Локальный сметный расчет» (на ___ листах) составляет
неотъемлемую часть настоящего Договора;
12.3. Приложение № 3 «Техническое задание на выполнение ремонтных работ»;
12.4. Приложение № 4 «Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)».
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
ЗАО «Красноярскгеофизика»
Юридический адрес: 660022, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 24в
Почтовый адрес: 660022, Российская
Федерация, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, 24в
Банковские реквизиты:
Р/сч 40702810731280122627
В Восточно-Сибирском банке Сбербанка РФ
г. Красноярск
БИК 040407627
К/сч 30101810800000000627
ИНН 2452018617
КПП 246501001
ОГРН 1022402465678
Email:
Генеральный директор
_________________
М.П.
________________ Битнер А.К.
М.П.
Приложение № 4
к Договору
№ ______от ______12 г.
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)
(по состоянию на « »
2012г.)
1
Наименование
контрагента (ИНН и вид
деятельности)
Договор//Контракт
(реквизиты, предмет,
цена, срок действия и
иные существенные
условия)
Информация о
цепочке
собственников
контрагента, включая
бенефициаров (в том
числе конечных)
(ФИО, паспортные
данные, ИНН)
2
3
4
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"________2012 г.
__________________________________
(подпись лица-уполномоченного
представителя организации-контрагента)
Подтверждающие
документы
(наименование,
реквизиты)
5
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
20
Размер файла
169 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа