close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА № (демонтаж ТМЦ)

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____________
(демонтаж ТМЦ)
г. Москва
«_____» _______________ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, указанные в настоящем разделе, относятся исключительно к положениям
настоящего Договора:
Товарно-материальные ценности (далее – «ТМЦ») - основные средства и иные материальные ценности,
подлежащие списанию.
Наименование (вид) ТМЦ – вид вагона, иных основных средств и/или материальных ценностей, в
результате демонтажа которых образуются материалы повторного использования и металлолом.
Демонтаж – комплекс работ по разборке ТМЦ, в результате которого образуются материалы повторного
использования и металлолом. Перечень работ Стороны согласовывают в Задании Заказчика к настоящему
Договору.
Материалы повторного использования – колесные пары, агрегаты, узлы, запасные части и другие виды
материально-технических ресурсов, полученные в результате демонтажа и разборки основных средств, выводимых
из эксплуатации, а также материальных ценностей, подлежащих списанию.
Металлолом – металлические изделия или металлические части изделий, пришедшие в негодность и
утратившие эксплуатационную ценность; металлические отходы, образующиеся при обработке металлических
изделий на металлообрабатывающих станках, а также возникающий при этом неисправимый брак.
Отходы неметаллические – отходы, образуемые после демонтажа ТМЦ с целью извлечения материалов
повторного использования, подлежащие утилизации и не содержащие цветные и черные металлы.
Дополнительные услуги – подача ТМЦ непосредственно на место проведения работ по демонтажу (на
производственную площадку); хранение, утилизация отходов; осуществление погрузочно-разгрузочных работ при
складировании, отгрузке (на основании разнарядки Заказчика) материалов повторного использования и
металлолома.
Обособленное структурное подразделение Заказчика (далее по тексту «ОСП Заказчика») – региональное
структурное подразделение Заказчика. Перечень обособленных подразделений и их реквизиты определены в
Приложении №7 к Договору.
1.1.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Подрядчик согласно заданию Заказчика и согласованной сторонами Спецификации (Приложение №1)
выполняет демонтаж ТМЦ, а также, при необходимости, оказывает услуги по хранению материалов
повторного использования и металлолома, образовавшихся в результате демонтажа ТМЦ.
Перечень передаваемых Заказчиком ТМЦ, станция передачи, перечень согласованных работ по демонтажу,
стоимость и сроки выполнения работ, стоимость услуг по хранению указывается в Спецификациях,
оформляемых согласно п.3.2. Договора.
Подрядчик выполняет работы самостоятельно, собственными силами, привлечение третьих лиц (далее
именуемых – «Субподрядчики») для выполнения работ без получения предварительного письменного
согласия Заказчика не допускается. В случае привлечения Субподрядчиков для исполнения обязательств по
настоящему Договору Подрядчик направляет Заказчику письменное обращение с предоставлением
следующих документов:
нотариальные копии учредительных документов Субподрядчиков, в том числе Устав, свидетельство ОГРН,
свидетельство ИНН, письмо о присвоении кодов статистики, решение уполномоченного органа об избрании
(назначении) лица подписывающего договор, выписка из ЕГРЮЛ сроком не более 10 дней до даты
обращения, лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности;
проект договора, планируемый для подписания между Подрядчиком и привлекаемым им Субподрядчиком с
указанием мест осуществления деятельности Субподрядчика;
2.2.
2.3.
1
2.4.
баланс Субподрядчика по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых органов о его
сдаче;
справка об отсутствии задолженности из ИФНС; нотариальную доверенность со сроком действия
соответствующему настоящему Договору, с указанием прав Заказчика на представление интересов
Подрядчика по заключаемым им с Субподрядчиками договорам в полном объеме, в том числе
осуществление любого рода проверок исполнения договоров, изъятие передаваемых Подрядчиком по
договору с Субподрядчиком ценностей, дачей обязательных для Субподрядчика указаний и иное.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления указанных документов осуществляет их
рассмотрение и принимает решение о даче согласия, либо в отказе (без предоставления мотивировочных
причин) Подрядчику на привлечение Субподрядчиков.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в полном объеме за действия привлеченных третьих
лиц, как за свои собственные. Подрядчик также гарантирует, что любые изменения в договоры,
заключаемые им с Субподрядчиками, будут предварительно согласованы с Заказчиком в порядке,
установленном настоящим пунктом. В случае если Заказчику станут известны обстоятельства,
свидетельствующие о привлечении Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ без получения его
согласия, а также об изменении заключенных с Субподрядчиком договоров без получения
соответствующего одобрения данных изменений Заказчиком, настоящий Договор может быть
незамедлительно прекращен и расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
Подрядчик подтверждает, что данный Договор не является для него крупной сделкой, в связи с чем,
одобрение соответствующими органами управления не требуется. В случае, если в процессе исполнения
договорных обязательств, сумма по настоящему Договору будет соответствовать условиям крупной сделки,
Подрядчик обязан предоставить Заказчику соответствующее решение органов управления об одобрении
крупной сделки.
3.
ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты передачи ТМЦ Заказчик
направляет Подрядчику Спецификацию (Приложение № 1) и Задание (Приложение № 6), в котором
указывает наименование, количество, местонахождение (дислокация) подлежащих передаче ТМЦ, а также
иные необходимые для осуществления их демонтажа условия.
Срок согласования Подрядчиком Спецификации и Задания, указанных в пункте 3.1., должен составлять не
более 2 (двух) календарных дней.
При приемке ТМЦ Стороны производят ее осмотр, взвешивание, после чего составляют Акт приемапередачи ТМЦ (Приложение № 2), в котором указывается вес и количество ТМЦ с составлением Акта
осмотра ТМЦ (Приложение № 3) с указанием номеров и характеристик материалов повторного
использования, а также характеристики недостающих материалов повторного использования. В случае
невозможности передислокации ТМЦ на производственную площадку Подрядчика или привлекаемых им
для выполнения работ третьих лиц, Заказчик, в случае необходимости, получает разрешение на проведение
работ по демонтажу в месте дислокации ТМЦ.
Срок выполнения работ по демонтажу, осуществляемого в рамках настоящего Договора, определен в
Спецификации (Приложение № 1).
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ по демонтажу ТМЦ Подрядчик передает
образовавшиеся материалы повторного использования и металлолом Заказчику по Акту приема-передачи
материалов после демонтажа ТМЦ (Приложение № 4), с подписанием Акта выполненных работ по
демонтажу ТМЦ (Приложение № 5). С момента получения Акта приема-передачи материалов после
демонтажа ТМЦ и Акта выполненных работ по демонтажу ТМЦ Заказчик подписывает их в течение 5
(пяти) рабочих дней, либо направляет мотивированный отказ от подписания актов.
Подрядчик осуществляет отгрузку материалов повторного использования и/или металлолома на основании
письменных реквизитов отгрузки, в срок и на условиях, указываемых Заказчиком. При этом количество
отгруженных в соответствии с настоящим пунктом материалов повторного использования и/или
металлолома определяется по результатам их приёмки в месте отгрузки либо, если такая приёмка не
производилась, в месте их получения.
В случае, если образованный на площадке разделки Подрядчика металлолом и/или материалы повторного
использования не подлежат незамедлительной отгрузке (возврату Заказчику), в течение 3 (трех) рабочих
дней, Заказчик передает Подрядчику на ответственное хранение материалы повторного использования и
металлолом с одновременным подписанием Акта приёма-передачи на ответственное хранение по форме
МХ-1(Приложение № 9). Хранение деталей осуществляется строго согласно Распоряжению ОАО «РЖД» от
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
2
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
11 апреля 2008 г. № 753р «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» «Материалы, оборудование, запасные
части и изделия. Правила хранения» и Инструкции ЦВРК 6 Министерства путей сообщения «по
организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо» от 30.12.1986 г.
Подрядчик осуществляет хранение материалов повторного использования и металлолома до момента их
передачи (отгрузки, возврата) Заказчику, либо иному лицу, указанному Заказчиком в порядке и сроки в
соответствии с разнарядкой Заказчика. Стоимость оказания Подрядчиком услуг по хранению в рамках
настоящего Договора определяется Сторонами Протоколом согласования стоимости оказания услуг по
хранению (Приложение № 12).Возврат материалов повторного использования и металлолома, находящихся
на хранении, по требованию Заказчика осуществляется с одновременным составлением и подписанием
сторонами Акта возврата с ответственного хранения по форме МХ-3 (Приложение № 10).
В течение 2 (двух) рабочих дней после возврата с ответственного хранения материалов повторного
использования и металлолома с одновременным подписанием Акта возврата с ответственного хранения по
форме МХ-3 стороны подписывают Расчет стоимости услуг по хранению (Приложение № 11), и после его
подписания - Акт оказанных услуг согласованной формы (Приложение №5).
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику возможность проверять, осматривать, обмерять, взвешивать и
пересчитывать переданные на ответственное хранение материалы повторного использования и металлолом,
как на своих площадках хранения, так и в случае привлечения субподрядных организаций, на территории
субподрядчиков.
Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком, по требованию Заказчика, проводить инвентаризацию с
составлением, подписанием сторонами инвентаризационной ведомости.
Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего представителя при проведении инвентаризации.
В случае отказа Подрядчика от подписания инвентаризационной ведомости, а также отсутствия
мотивированного возражения в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты ее составления, инвентаризационная
ведомость, а также сопутствующие документы, считается согласованной Сторонами, имеет полную
юридическую силу, в том числе при возникновении дальнейших споров между Сторонами, и обжалованию
Подрядчиком не подлежит.
4.
ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.
Объем и общая стоимость работ по демонтажу ТМЦ, согласно условиям настоящего договора, складывается
из суммы всех спецификаций.
Общая стоимость услуг по хранению складывается из фактически оказанных услуг Подрядчиком,
подтвержденных оригиналами документов: Расчетом стоимости услуг по хранению, Актами выполненных
работ, Актами приема-передачи на ответственное хранение по форме МХ-1, Актами приема-передачи на
ответственное хранение по форме МХ-3.
Стоимость оказания услуг по хранению за первые ___________ дней хранения включена в стоимость Работ
по настоящему Договору и дополнительной оплате не подлежит.
Комплекс работ может включать в себя: определение веса ТМЦ, металлолома; подачу ТМЦ
непосредственно на место проведения работ по демонтажу (на производственную площадку); снятие
внутренних поверхностей ТМЦ с целью получения доступа к металлическим поверхностям для
последующей разборки; отделение от ТМЦ неметаллических отходов, вывоз неметаллических отходов;
разборка ТМЦ на материалы повторного использования и металлолом; сортировка, хранение, резка
негабаритных частей; осуществление погрузочно-разгрузочных работ при складировании.
Оплата услуг по демонтажу согласно настоящему Договору производится Заказчиком в безналичной форме
на основании счета, платежными поручениями в течение 40 (сорока) календарных дней с момента
подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком всех
оригиналов документов, предусмотренных Договором, в том числе Актов выполненных работ и счетфактур.
Оплата Заказчиком оказанных Подрядчиком услуг по хранению материалов повторного использования и
металлолома осуществляется не позднее ___________ календарных дней с даты предъявления Подрядчиком
счета на оплату с приложением подписанного сторонами Акта оказанных услуг, а также всех оригиналов
документов, предусмотренных договором, в том числе Актов приема-передачи на ответственное хранение
по форме МХ-3 и счет-фактур.
Стоимость материалов повторного использования и металлолома, принимаемых на ответственное хранение,
определяется по Протоколу согласования стоимости материалов повторного использования и металлолома
(Приложение № 8 к Договору).
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
3
Стоимость материалов повторного использования и металлолома, передаваемых на хранение, указанная в
приложении № 8 Договора, изменяется Заказчиком в одностороннем порядке следующим образом: Заказчик
направляет Подрядчику новую редакцию протокола согласования стоимости, подписанного со своей
стороны. Подрядчик обеспечивает подписание указанного в настоящем пункте протокола и направляет
оригинал Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения протокола. В случае не подписания
Подрядчиком новой редакции протокола согласно настоящему пункту, их условия считаются принятыми
Подрядчиком автоматически с момента их получения. В случае не согласия Подрядчиком с установленной
стоимостью материалов повторного использования и металлолома Заказчик вправе расторгнуть настоящий
договор полностью или частично, потребовать возврата материалов повторного использования и
металлолома Подрядчиком, а в случае утраты потребовать возмещения стоимости согласно новой редакции
протокола, при этом начисление стоимости услуг по хранению Подрядчиком в указанном случае не
производится.
4.9. Заказчик вправе направить Подрядчику дополнительное соглашение об изменении общей стоимости
работ/услуг. Подрядчик обязан подписать указанное дополнительное соглашение в срок до 3 (Трех) рабочих
дней и направить/передать подписанный со своей стороны экземпляр Заказчику. В случае отказа
Подрядчика от подписания дополнительного соглашения об изменении общей стоимости работ/услуг по
Договору согласно п. 4.1. непредставление подписанного экземпляра в срок до 10 (десяти) рабочих дней с
даты направления Подрядчику указанного дополнительного соглашения, Заказчик вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Подрядчика соответствующего
уведомления согласно п. 6.3. Договора.
4.10. При оформлении счетов-фактур необходимо указать:
- номер и дату договора;
- в строке «Покупатель» написать «Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом»;
- в строке «Адрес» – 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр.1;
- код причины постановки на учет (КПП) соответствующего обособленного структурного подразделения
ООО «ТрансЛом» (в соответствии с Приложением № 7).
4.8.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
Подрядчик несет полную ответственность за качество проведения всех работ в рамках данного Договора,
связанные с этим действия персонала и третьих лиц, привлекаемых к выполнению работ в соответствии с
действующим законодательством РФ.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору Подрядчик может приостановить выполнение
работ до момента полного погашения задолженности Заказчиком.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных в настоящем Договоре,
Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0, 1 % (за каждый день просрочки) от
стоимости несвоевременно выполненных работ.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемия, наводнения, иные
события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны от ответственности за
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору на период действия
обстоятельств непреодолимой силы. При необходимости Сторона, которая не в состоянии выполнить свои
обязательства по Договору в результате действия вышеназванных обстоятельств, должна представить
доказательства действия обстоятельств непреодолимой силы.
При предоставлении документов Заказчику Подрядчик несёт ответственность за правильность их
составления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором. Документы, составленные с нарушением установленных требований, не принимаются.
Если при выполнении Работ Подрядчиком будут нарушены условия Договора, вследствие чего Заказчик
и/или иные лица понесут убытки, Подрядчик обязан возместить понесённые убытки в полном объёме.
В случае утраты и/или повреждения материалов повторного использования и металлолома, полученных в
результате демонтажа ТМЦ (в том числе материалов повторного использования и металлолома,
находящихся на хранении у Подрядчика в соответствии с настоящим договором), Подрядчик уплачивает
Заказчику стоимость материалов повторного использования и металлолома, определенную сторонами в
Протоколе согласования стоимости, либо на основании п.4.8. настоящего Договора согласно стоимости,
указанной Заказчиком в новой редакции протокола. Заказчик оставляет за собой право требовать от
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
4
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
Подрядчика возмещение стоимости утраченных материалов повторного использования и металлолома по
рыночной стоимости, а также всех дополнительных убытков.
В случае отказа Подрядчика от выполнения работ, либо невыполнения/ненадлежащего выполнения
Подрядчиком любых обязательств по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 20 (двадцати)% от стоимости выполняемых работ, установленной Сторонами настоящего Договора,
за каждый случай отказа от выполнения работ, невыполнения/ненадлежащего выполнения обязательств по
настоящему Договору. Указанный в настоящем пункте штраф Подрядчик уплачивает в течение 3 (трёх)
дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.
За нарушение срока отгрузки материалов повторного использования и металлолома, полученных в
результате демонтажа ТМЦ (в том числе находящихся на хранении у Подрядчика в соответствии с
настоящим Договором), на основании п. 3.6. настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени в
размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно отгруженных материалов повторного
использования и металлолома. При этом стоимость материалов повторного использования и металлолома
определяется в соответствии с п.4.7. настоящего Договора.
В случае ненадлежащего хранения материалов повторного использования и металлолома, нарушения
условий хранения, установленных требованиями, указанными в п. 3.7. настоящего Договора, и/или
указаниями Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от стоимости
находящихся на хранении материалов повторного использования и металлолома, определяемой п.4.8.
настоящего Договора.
Уплата штрафов и неустойки, установленных настоящим Договором, а также возмещение стоимости
утраченных или поврежденных материалов повторного использования и металлолома, возможно путем
удержания в одностороннем порядке Заказчиком их стоимости из подлежащей оплате стоимости
выполнения работ согласно п. 4.1. настоящего Договора.
В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Договору, в том числе, связанных с соблюдением установленных настоящим Договором требований к
демонтажу ТМЦ, сроков выполнения работ по демонтажу ТМЦ, требований по хранению материалов
повторного использования и металлолома, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ по
настоящему Договору в полном объёме до момента полного устранения Подрядчиком нарушений
обязательств по настоящему Договору, а также приостановить действие Договора полностью или частично.
В случаях, установленных настоящим пунктом, в том числе, в случае нарушения Подрядчиком сроков
выполнения работ по демонтажу ТМЦ, а также иных нарушений условий Договора, Заказчик вправе также
приостановить передачу ТМЦ для выполнения работ по их демонтажу, потребовать возврата, /изъять
самостоятельно ТМЦ, переданные Подрядчику для выполнения работ, до момента их демонтажа.
В случае ненадлежащего выполнения настоящего Договора (в том числе, но не ограничиваясь, в случае
нарушения раздела 8 настоящего Договора, а также его иных условий) Подрядчик возмещает Заказчику все
причиненные ему убытки в полном объёме. В случае, если при выполнении работ согласно настоящему
Договору причинен ущерб и/или убытки третьим лицам, данный ущерб (убытки) подлежат возмещению
Подрядчиком. Установленные настоящим пунктом убытки подлежат возмещению Подрядчиком сверх
штрафных санкций и неустоек, оговоренных сторонами в Договоре.
В случае нарушения Подрядчиком п. 3.10. настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения и/или
расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления, а также
потребовать возврата переданных для разделки ТМЦ и находящихся на хранении материалов повторного
использования, металлолома, либо возмещения их стоимости по цене согласно п.4.7, 4.8. настоящего
Договора. Указанная сумма штрафа может быть удержана из суммы оплаты по Договору с одновременным
направлением Подрядчику соответствующего уведомления.
В случае расторжения договора согласно п.4.9., 6.3. настоящего Договора Подрядчик обязан вернуть
Заказчику все переданные в разделку ТМЦ, передать находящиеся на хранении материалы повторного
использования и металлолом в срок до 10 (десяти) календарных дней с даты направления уведомления
согласно п.6.3. настоящего Договора.
В случае нарушения Подрядчиком п.5.17. настоящего Договора Заказчик вправе помимо требования о
возмещении стоимости невозвращенных ТМЦ, материалов повторного использования и металлолома,
потребовать оплаты штрафных санкций в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
При подписании документов, связанных с исполнением Договора, в том числе, но не ограничиваясь: Заявки,
Письма, Спецификации, Уведомления, деловой переписки, Подрядчик обязан заблаговременно представить
Заказчику оригинал доверенности с указанием надлежащих полномочий на лицо, подписавшего указанные
5
документы. В случае не предоставления полномочий представителя Подрядчика, все риски, связанные с
ненадлежащим исполнением условий договора, несет Подрядчик.
5.19. В случае утраты и/или повреждения переданных по Актам приема-передачи ТМЦ, либо невозврата ТМЦ
вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору по требованию
Заказчика в сроки, указанные в соответствующем требовании Заказчика о возврате ТМЦ, Подрядчик
выплачивает Заказчику стоимость переданных ТМЦ, рассчитанную из общей стоимости материалов
повторного использования и металлолома, перечисленных в Акте осмотра ТМЦ,, в срок до 10 (десяти)
календарных дней с даты предъявления соответствующего требования. Заказчик оставляет за собой право
требовать с Подрядчика возмещение стоимости утраченных/невозвращенных ТМЦ по рыночной стоимости
аналогичных ТМЦ, а также всех возникших дополнительных убытков.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»
_________ 20__ г., а по возникшим в период действия договора обязательствам сторон, срок исполнения
которых выходит за пределы срока действия договора, – до их полного исполнения Сторонами.
Стороны вправе продлить срок действия настоящего договора путем подписания дополнительного
соглашения.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного извещения Подрядчику за
10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2.
6.3.
7.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1.
В случае возникновения между Сторонами споров, разногласий или неисполнения требований, вытекающих
из Договора или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры для урегулирования данных спорных
вопросов путем переговоров. Досудебное направление претензии обязательно.
Стороны устанавливают, что все претензии Сторон по спорным вопросам должны быть предъявлены в
письменной форме и рассмотрены (т.е. приняты либо отклонены) в течение не более чем 7 (семи)
календарных дней с даты их получения соответствующей Стороной. Все ответы на претензии должны быть
сделаны также в письменной форме и сообщены Стороне, выставившей претензию, в течение срока,
установленного настоящим пунктом для рассмотрения претензий.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то
они передаются заинтересованной Стороной для рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.
7.2.
7.3.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
До заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заверенные копии
следующих документов: выписку из ЕГРЮЛ со сроком действия не позднее месяца; устав; свидетельство о
государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; протокол общего
собрания участников, либо решения участника о назначении единоличного исполнительного органа
Покупателя Подрядчика; справку налогового органа об открытых расчетных счетах Подрядчика; приказ о
назначении руководителя; реквизиты юр. лица, доверенность на полномочного представителя Подрядчика,
необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. При изменении почтовых или банковских
реквизитов, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы
Стороны обязаны информировать друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня
возникновения таких изменений.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежаще оформленный оригинал доверенности с
соответствующими полномочиями на своего представителя. В случае невыполнения данного условия все
возможные риски, связанные с передачей ТМЦ неуполномоченным, сторонним лицам, а также возникшие
убытки, несет Подрядчик.
Подрядчик осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией по заготовке, переработке и
реализации лома чёрных металлов № ___________________ от «_____» _______________ 20__ года, сроком
действия
до
«_____»
_______________
20__
года,
выданной
_________________________________________________ на основании решения лицензирующего органа
№_______ от «_____» _______________ 20__ года, место осуществления деятельности:
_________________________________________________________________________
8.2.
8.3.
6
Подрядчик гарантирует Заказчику в процессе осуществления деятельности в соответствии с настоящим
Договором наличие на вышеуказанных производственных площадках всего необходимого оборудования, а
также соблюдение в течение срока действия Договора всех установленных законодательством РФ
лицензионных и иных требований.
8.4. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения договорных обязательств с письменного согласия
Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных третьих
лиц, как за свои собственные.
8.5. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны при условии составления
письменного документа, подписанного обеими Сторонами.
8.6. Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
8.7. Подрядчик подтверждает, что данный договор не является крупной сделкой, в связи с чем одобрение
соответствующими органами управления не требуется. В случае, если в процессе исполнения договорных
обязательств сумма по настоящему договору будет соответствовать условиям крупной сделки, Подрядчик
обязан предоставить Заказчику соответствующее решение органов управления об одобрении крупной
сделки.
8.8. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная
ею или ставшая известной другой Стороне в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора,
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается
Подрядчику, другой – Заказчику.
8.10. Приложения к настоящему Договору:
9)
10)
11)
12)
Приложение №1 – форма Спецификации;
Приложение №2 – форма Акта приема-передачи ТМЦ;
Приложение №3 – форма Акта перечня материалов повторного использования;
Приложение №4 – форма Акта приема-передачи материалов после демонтажа ТМЦ;
Приложение №5 – форма Акта выполненных работ/оказанных услуг по демонтажу ТМЦ/хранению;
Приложение №6 – форма Задания Заказчика;
Приложение №7 – Адреса и реквизиты структурных подразделений Заказчика;
Приложение № 8 – форма протокола согласования стоимости материалов повторного использования и
металлолома, принимаемых на ответственное хранение;
Приложение № 9 - форма Акта приема-передачи на ответственное хранение по форме МХ-1;
Приложение № 10 - форма Акта приема-передачи на ответственное хранение по форме МХ-3;
Приложение № 11 – форма Расчета стоимости услуг по хранению;
Приложение № 12 – форма Протокола согласования стоимости оказания услуг по хранению.
9.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Заказчик
Полное название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Расчетный счет:
Банк (с указанием города):
БИК:
Корреспондентский счет:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом»
(ООО «ТрансЛом»)
4345217731 / 770101001
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1
105005, г. Москва, пер. Большой Демидовский, д. 12
40702810900030004521
doc@translom.ru
(495) 663-12-58
(495) 663-12-59
Подрядчик:
Полное название организации:
7
ИНН/КПП:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Расчетный счет:
Банк (с указанием города):
БИК:
Корреспондентский счет:
Адрес электронной почты:
Телефон:
Факс:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «ТрансЛом»
_______________
______________
8
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
167
Размер файла
308 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа