close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

договор на проектирование и монтаж структурированной

код для вставкиСкачать
 Приложение№4
ДОГОВОР НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ №______
{г. Ульяновск}
“____”__________ ____ г.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОАО «Сбербанк России»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице {_____ (указать должность, фамилию,
имя, отчество представителя)}, действующего на основании Устава, Положения о
филиале и доверенности №____от «___»________20__года, с одной стороны, и {_____
(указать полное и сокращенное наименование контрагента) _____}, именуем {__}в
дальнейшем «Исполнитель», в лице{_____ (указать должность, фамилию, имя,
отчество представителя контрагента)}, действующего на основании {_____ (указать
наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель
контрагента)}, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Структурированная кабельная система» — слаботочная структурированная
кабельная система, выполненная на базе элементов и технологий.
1.2. “Система закладных” — система кабельных каналов (коробов), устанавливаемая на
Объекте Заказчика.
1.3. “Монтажные работы” - комплекс работ по монтажу структурированной кабельной
системы и системы закладных.
1.4. “Гарантийное обслуживание” — устранение неисправностей посредством ремонта
или замены дефектного оборудования, возникших в структурированной кабельной
системе в процессе эксплуатации на безвозмездной основе.
1.5. “Фронт работ” — помещения на Объекте Заказчика, подготовленные к проведению
всех видов монтажных работ, предусмотренных настоящим Договором (установлены
перекрытия в помещения, стены подготовлены для прокладки коробов, выделено
помещение для установки и монтажа кросса кабельной системы).
1.6. “Объект” – {________}(указывается наименование структурного подразделения
банка), расположенный по адресу:{_____________}.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с исходными данными Заказчика разработать
проектно- сметную документацию для монтажа структурированной кабельной системы,
поставить материалы, оборудование и выполнить комплекс работ по монтажу
структурированной кабельной системы на Объекте в строгом соответствии с
разработанной проектно-сметной документацией, в сроки, установленные настоящим
Договором, собственными силами и средствами, с использованием поставленных
материалов и оборудования, далее по тексту – Работы,, и сдать результат выполненных
Работ Заказчику по Акту сдачи - приемки (унифицированная форма № КС-2) (далее «Акт сдачи-приемки») и справки о выполненных работах (унифицированная форма №
КС-3).
2.2. Заказчик обязуется обеспечить предоставление Исполнителю Фронта работ, принять
результат выполненных Работ по Акту сдачи-приемки и оплатить обусловленную
договором стоимость монтажных работ и оборудования.
2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, используемого в
процессе выполнения Работ и(или) результата выполненных Работ, до момента его
приемки Заказчиком несет Исполнитель. При просрочке передачи или приемки результата
Работ риски, предусмотренные в настоящей статье, несет сторона, допустившая
29 просрочку.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАСЧЕТЫ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость Договора определяется сметным расчетом (сметой), являющимся(-ейся)
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
3.2. Общая стоимость Договора, включающая в себя стоимость разработки проектно –
сметной документации, стоимость материалов, оборудования и монтажных работ,
стоимость доставки оборудования и материалов до Объекта, согласно сметному расчету
(смете) (Приложение №1), составляет_________(_______) рублей )______ копеек, в том
числе НДС _____% - _______(_____) рублей _______копеек. (Для Исполнителей с общей
формой налогообложения. Для Исполнителей с упрощённой формой налогообложения
п.3.2 Договора дополнить предложением: «Цены на продукцию НДС не облагаются на
основании ст. 346.11 (12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения. В случае утраты
Исполнителем права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
по уплате НДС, цены на продукцию, поставляемую по Договору, рассматриваются, как
включающие в себя НДС» Все суммы указываются цифрами и прописью).
3.3. Стоимость Договора может быть изменена только в связи с необходимостью внесения
изменений в проектно-сметную документацию. Такое изменение стоимости оформляется
Дополнительным Соглашением к Договору.
3.4. Оплата по Договору производится безналичным путем в валюте Российской
Федерации перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Датой исполнения обязательства по оплате считается дата списания средств со счета
Заказчика.
3.5. Платежи:
3.5.1. Авансовый платеж по Договору.
Заказчик в течение ___ (______) банковских дней с момента подписания Договора, на
основании выставленного Исполнителем счета, осуществляет предоплату в размере
составляет_________(_______) рублей )______ копеек, в том числе НДС _____% _______(_____) рублей _______копеек.
3.5.2. Окончательный расчет по Договору.
Заказчик в течение _____ (_____) банковских дней с момента выполнения монтажных
работ (дата выполнения определяется датой указанной в Акте сдачи-приемки работ), на
основании выставленного Исполнителем счета, осуществляет платеж в размере
составляет_________(_______) рублей )______ копеек, в том числе НДС _____% _______(_____) рублей _______копеек.
3.6. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с
п.5, п.6 ст.169 НК РФ и следующими требованиями:
в графе «Покупатель» указывается: Открытое акционерное общество «Сбербанк
России»;
- в графе «Адрес покупателя» указывается: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д.19;
- в графе ИНН/КПП указывается: 7707083893/631602001;
- в графе «Грузополучатель и его адрес» указывается: Поволжский банк 443011, Самарская
область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы в течение _____(___) {рабочих
/календарных} дней с даты, следующей за датой подписания настоящего Договора
30 Сторонами. Допускается досрочное выполнение Работ.
4.2. Исполнитель по завершении Работ направляет Заказчику (заказным письмом или с
курьером) Акт сдачи-приемки. Заказчик, получив Акт сдачи-приемки, обязан в течение
_____(___){рабочих /календарных} дней принять результат выполненных Работ (с
подписанием Акта сдачи-приемки), или направить Исполнителю мотивированный отказ
от его подписания.
В случае обнаружения несоответствия объема или качества выполненных Работ
проектно-сметной документации, исходным данным Заказчика, выявления иных дефектов
или недоделок Сторонами составляется Акт выявленных дефектов и недоделок, в
котором Заказчиком устанавливаются сроки их устранения. Выявленные дефекты и
недоделки устраняются Исполнителем в установленный Заказчиком срок, без
дополнительной оплаты (включая замену оборудования, материалов, комплектующих и
т.п.).
Если в течение этого срока дефекты и недоделки не будут устранены, то
Исполнитель выплачивает неустойку в размере ___(___)% от стоимости Работ за каждый
день просрочки, до даты устранения дефектов и недоделок, но не более ______(___)% от
общей стоимости Работ.
4.3. Исполнитель обязуется осуществлять гарантийное обслуживание смонтированной
структурированной кабельной системы и системы закладных в течение _____(___)
{лет/месяцев} с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки.
В период гарантийного срока Исполнитель обязан без дополнительной оплаты
устранить все неисправности (недостатки), возникшие по его вине, включая ремонт и
замену оборудования, в течение ____(__){рабочих/календарных} дней с даты получения
уведомления от Заказчика. Уведомление Исполнителя о возникшей неисправности
производится по факсу, указанному Исполнителем, с последующей передачей оригинала
документа. Документы, полученные/переданные посредством факсимильной связи,
Стороны признают в качестве письменных доказательств.
В случае если в процессе эксплуатации неисправность возникла по вине Заказчика,
устранение неисправности происходит на возмездной основе.
4.4. Исполнитель обязуется бережно относиться к имуществу и внутренней отделке
помещений Объекта. Исполнитель несет материальную ответственность за произведенное
им несанкционированное нарушение интерьера помещений Объекта в ходе Работ и
устраняет внесенные изменения за свой счет до подписания Акта сдачи-приемки.
4.5. Исполнитель гарантирует соблюдение своим персоналом правил по технике
безопасности, охране труда, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка и
других норм, установленных на Объекте Заказчика при проведении Работ.
4.6. Исполнитель обязан обеспечить представителям Заказчика возможность проведения
технического надзора за выполнением Работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных и принятых Работ в
соответствии с условиями, оговоренными в разделе 3 настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязуется письменно (по факсу) сообщить Исполнителю о полной или
частичной готовности фронта работ.
5.3. Заказчик обязуется ознакомить персонал Исполнителя с правилами внутреннего
распорядка на Объекте.
5.4. Заказчик обязуется оказывать содействие Исполнителю в процессе осуществления им
Работ на Объекте, в том числе обеспечить нормальные условия для производства Работ
(установку освещения, подачу электроэнергии, воды, тепла, обеспечить закрываемые
бытовые помещения для рабочих, хранения инструмента и спецодежды и т.д.).
31 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При наличии существенных отступлений от условий Договора или иных
существенных недостатков при выполнении Работ, а также при нарушении срока
начала Работ более чем на ____ (__){рабочих /календарных} дней, Заказчик вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом
другую Сторону не позднее, чем за ____ (__){рабочих /календарных} дней до даты
расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании
двухстороннего акта в срок не позднее ___ (__){рабочих /календарных} дней до даты
расторжения Договора.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.3. Заказчик, в случае нарушения срока оплаты, указанного в п. 3.5 Договора, более чем
на _____ (___) банковских дней, на основании письменного требования Исполнителя
начисляет и уплачивает неустойку в размере _____(____)% от суммы соответствующего
платежа за каждый день просрочки (в том числе НДС), но не более _______(___)% от
общей стоимости Работ, подлежащей оплате Заказчиком.
6.4. Исполнитель, в случае нарушения срока выполнения Работ, указанного в п. 4.1.
Договора, на основании письменного требования Заказчика начисляет и уплачивает
неустойку в размере ____(___) % от общей стоимости Работ, указанной в п. 3.2. Договора,
(в том числе НДС).
7. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия,
забастовка, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие
обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, и другие обстоятельства, находящиеся за
пределами контроля Сторон, имевшие место или вступившие в силу после заключения
Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно воспрепятствовали
выполнению Сторонами своих обязательств.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Договорных
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего
обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше ____(__)
месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за
___(__){рабочих /календарных} дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, с
проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее ___
(__){рабочих /календарных} дней до даты расторжения Договора.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно
информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных
обстоятельств, но в любом случае не позднее ___ (__){рабочих /календарных} дней после
начала/прекращении их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных
обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственности за нарушение обязательств по Договору по причине указанных
обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана письменно сообщить другой Стороне о
возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.
8. АРБИТРАЖ
8.1.Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, могущие возникнуть и/или касающиеся настоящего
Договора, были урегулированы путем взаимных переговоров и консультаций.
32 8.2. В случае если в разумный срок Стороны не достигнут согласия по изложенным
вопросам, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ульяновской области.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Каждая из Сторон обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию,
полученную от другой Стороны в ходе выполнения обязательств по настоящему
Договору, и такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного
разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством, и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по
настоящему Договору. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации
несет Сторона, ее разгласившая, в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Факт заключения и содержания настоящего Договора, всех Приложений и
последующих изменений и дополнений к нему являются конфиденциальными.
9.3. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информацией, ставшей
доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования,
распространения или публикации.
9.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения Работ по
настоящему Договору между Заказчиком и Исполнителем, а также в течение пяти лет
после окончания этих Работ или расторжения Договора.
9.6. Доказательство нарушения положений настоящего раздела возлагается на Сторону,
заявившую о таком нарушении.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по согласованию
Сторон в письменной форме.
10.3. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Перечень Приложений:
1. Приложение № 1 - «Сметный расчёт (смета)».
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ОАО «Сбербанк России»
Юридический адрес: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 432017 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Гончарова,40А
Ульяновское отделение № 8588 ОАО «Сбербанк России»
Банковские
реквизиты:
ИНН
7707083893,
КПП
631602001,
К/с
30101810200000000607
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара
БИК 043601607, ОКПО 09151723, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027700132195
Тел. (8422) 42-67-20, факс (8422) 42-68-64.
Исполнитель: _____ (указать сокращенное наименование подрядчика)
Местонахождение: _____,
Почтовый адрес: _____,
33 Корр. счет № _____,
р/с № _____, в __________________________,
БИК _____, ИНН _____, ОКВЭД _____, ОКПО _____, КПП _____,
ОГРН _____,
Телефон _____, факс _____.
Подписи представителей Сторон:
От Заказчика:
__________________________
(должность, сокращенное наименование)
_______________
(подпись, ФИО)
М. П.
«____»________________20___г.
От Исполнителя:
__________________________
(должность,
сокращенное
наименование)
_________________
(подпись, ФИО)
М. П.
«____»________________20___г.
34 
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
249
Размер файла
198 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа