close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР - Омскэнерго

код для вставкиСкачать
ДОГОВОР № ____
г. Омск
«___» _____________2013г.
ОАО «МРСК Сибири», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора директора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» Моденова Сергея Николаевича, действующего на основании
доверенности № 36 Н от 22.03.2013г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой
стороны, именуемые далее Сторонами,
на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от
«___»_____________2013г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком
были согласованы следующие понятия и определения:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных работ и изыскательских работ, оформленный в
установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ);
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и
Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения
работ;
документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация;
документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
Заказчик – ОАО «МРСК Сибири», адрес: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда,144а;
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных
настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них
изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции,
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и
деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
календарный план - приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и
устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
объекты: ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, трансформаторные подстанции (КТП)-10/0.4кВ согласно технического задания;
обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных
обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и
применимых стандартах;
Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;
работы - проектно-изыскательские работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями
настоящего Договора;
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего
Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему
графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для строительства и реконструкции;
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке проектной документации (приложение
№ 1 к Договору);
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее
выполнение своих обязательств по Договору.
2. Предмет и объем Договора
2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную
документацию (в т.ч. инженерные изыскания) по строительству ВЛ-10кВ на участке от опоры №106 фидера Сд-9,
строительству ВЛ-0,4кВ, строительству двух трансформаторных подстанций (КТП)-10/0.4кВ, с реконструкцией
системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС (инв.№ Е106015601-00).
2.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется совершать по поручению Заказчика юридические действия,
направленные на оформление акта выбора земельного участка:
1. Запрос сведений ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов;
2. Формирование акта выбора;
3. Согласование со всеми заинтересованными лицами;
4. Утверждение акта выбора в уполномоченном органе;
5. Получение решения о согласовании места размещения объекта;
6. Выполнение иных необходимых действий.
Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ.
2.3. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы:
1.Подготовить документы и материалы, необходимые для проведения постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;
2. Выполнить вынос углов поворотов для ВЛ и координаты участка для ПС в натуру;
3. Подготовить схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с нанесением на них
границ земельного участка ПС (полосы отвода земель – для ЛЭП), границ охранной и санитарно-защитной зон
проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);
4. Выполнить сводную экспликацию земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам трассы);
5. При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения или землях лесного фонда, выполнить
и оформить отдельным томом «Проект рекультивации земель».
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему
Договору определены в техническом задании (приложение № 1 к Договору).
2.3. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом
(приложение № 4 к Договору).
В графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по
каждому из этапов.
2.4. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пунктах 2.1 и 2.2, на основании допуска, полученного в
соответствующей саморегулируемой организации.
2.5. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и
строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том
числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической
документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре,
требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом (приложение № 4 к Договору) с
указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ и составляет в общем 150 календарных дней с момента
подписания договора:
3.1.1. Проектные работы: в течение 150 календарных дней с момента подписания договора.
3.1.2. Выполнение поручения по получению акта выбора земельного участка: в течение 60 календарных дней с
момента подписания договора.
3.1.3. Выполнение кадастровых работ: в течение 150 календарных дней с момента подписания договора.
4. Обязательства Подрядчика
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с
техническим заданием (приложение № 1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме
в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 4 к Договору) с указанными в нем этапами и
сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику
результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.2. Согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, со всеми заинтересованными
государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.1.3. За свой счет откорректировать проектно-сметную документацию по замечаниям согласующих
организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика за свой счет доработать
техническую документацию в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с
допущенными недостатками.
4.1.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов,
торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от
возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только
для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных
данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах
технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору
привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.1.7. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения
работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного
уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких
событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба.
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего
Договора.
4.1.9. Самостоятельно (без привлечения субподрядчиков) выполнить работы, общая стоимость которых должна
составлять не менее 50% от цены Договора.
4.1.10. Вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей в случае одностороннего отказа Заказчика
от исполнения обязательств по Договору в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от
исполнения Договора.
4.1.11. Устранить замечания Заказчика к сроку окончания работ в случае, если до завершения выполнения этапа
работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит Подрядчику письменное
указание на устранение недостатков.
4.1.12. До перечисления Заказчиком каждого из авансов представить Заказчику в качестве обеспечения
исполнения обязательства по возврату данного аванса безотзывную и безусловную банковскую гарантию в
соответствии с разделом 9 настоящего Договора.
4.2. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об
объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он
не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от
ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.3. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц
(субподрядчиков).
Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по
настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в приложении № 5 к настоящему договору.
Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна
содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и
фактический адрес субподрядчика.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого
требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых
субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет
Подрядчик.
4.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или
обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
4.5.
Подготовить документы и материалы, необходимые для постановки на государственный кадастровый
учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации
и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Представить Подрядчику документацию по объекту.
5.2. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех
необходимых разрешений (при необходимости).
5.3. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах
7, 8 настоящего Договора.
5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего
Договора.
6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 2 к Договору) и сметой
(приложение № 2.1 к Договору), и составляет ____ (указать прописью) рублей, кроме того НДС составляет ____
(указать прописью) рублей.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет _____ (указать прописью) рублей.
6.1.1. стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе
инженерных изысканий составляет ____ (указать прописью) рублей.
6.1.2. За выполнение поручения по оформлению акта выбора земельного участка по настоящему Договору,
Заказчик уплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ____ (указать прописью) рублей.
6.1.3. Стоимость кадастровых работ составляет ____ (указать прописью) рублей.
6.2. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком
изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15 % от стоимости выполнения проектных и
выполняемых в их составе изыскательских работ по настоящему Договору на расчетный счет Подрядчика в течение 20
рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на предоплату, но не ранее предоставления Подрядчиком безотзывной
безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
7.2. Окончательный платеж в размере 85% от стоимости проектных и выполняемых в их составе
изыскательских работ выплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Заказчиком
акта сдачи-приёмки работ (Приложение № 7 к договору) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с
требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11, в
случае отсутствия недостатков результатов работы, выявленных при их приемке.
В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже
договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.
7.3. Расчет за выполненные кадастровые работы производится в течение 30 рабочих дней после подписания
Заказчиком акта сдачи-приёмки работ (Приложение № 7 к договору) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с
требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11, в
случае отсутствия недостатков результатов работы, выявленных при их приемке.
7.4. Стоимость затрат и вознаграждение Подрядчику за выполненное поручение выплачивается Заказчиком в
течение 30 рабочих дней после подписания отчета об исполнении поручения. Основанием для выплаты вознаграждения
является отчет по форме Приложения № 8 к настоящему договору и счета-фактуры, оформленные в соответствии с
требованиями п 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11.
Счета-фактуры выставляются Заказчику Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В течение 5 календарных дней со дня оплаты авансового платежа Подрядчик обязан предъявить Заказчику
счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. В случае не предоставления или
нарушения сроков предоставления счета-фактуры Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
В случае если стоимость проектных работ по утвержденной проектно-сметной документации оказалась ниже
договорной, окончательный расчет выполняется с корректировкой.
7.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с графиком финансирования работ
(приложение № 3 к Договору) платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на банковский
счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
7.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим
дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны
невыполнением Заказчиком своих обязательств.
7.7. Подрядчик обязан оформить первичные документы в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции). Подрядчик гарантирует, что первичные
документы, выставленные в адрес Заказчика, утверждены им в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от
06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в действующей редакции).
8. Приемка и выполнение работ
8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1
Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом
выполнения работ (приложение № 4 к Договору).
8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, отчет об
исполнении поручения, акт приемки выполненных работ по договору с приложением 5 (пяти) экземпляров
разработанной документации на бумажных носителях, а также в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (в формате
MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf. Текстовую
и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.
Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в
формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.
8.1.3. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения
документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приемки выполненных
работ, после подписания которого Подрядчик в течение 2 рабочих дней выставляет в адрес Заказчика счета – фактур,
оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 1137 от 26.12.11 на выполненные работы; либо Заказчик обязан направить Подрядчику
мотивированный отказ от приемки работ.
8.2. По кадастровым работам приемка выполненных кадастровых работ осуществляется Заказчиком в течение 5
рабочих дней с момента получения результата кадастровых работ (межевой план и кадастровый паспорт). В указанный
срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приемки работ, после подписания которого
Подрядчик в течение 2 рабочих дней выставляет в адрес Заказчика счета – фактур, оформленный в соответствии с
требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11 на
выполненные работы; либо Заказчик обязан направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
8.3. Отчет об исполнении поручения по получению акта выбора земельного участка предоставляется
Подрядчиком в течение 5 рабочих дней после получения Подрядчиком акта выбора земельного участка. В указанный
срок Заказчик обязан подписать отчет о выполнении поручения, после подписания которого Подрядчик в течение 2
рабочих дней выставляет в адрес Заказчика счета – фактур, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169
НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.11 на выполненные работы; либо
Заказчик обязан направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания отчета о выполнении поручения.
8.4. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской
Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
8.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и
сроков их устранения.
8.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию. После устранения Подрядчиком
всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных
работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.7. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по
этапу.
8.8. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачиприемки выполненных работ.
8.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.10. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в
известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в
пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
9. Имущественная ответственность
9.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться
безотзывной и безусловной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма которой не
может составлять менее 100% от суммы соответствующего аванса. Сумма гарантии должна быть выражена в
российских рублях.
Срок действия гарантии – до даты полного окончания Подрядчиком работ по Договору.
Срок платежа по банковской гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти)
календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или
частично) в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании бенефициар должен
указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть представлена и вступить в силу
до момента перечисления авансового платежа.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия на возврат аванса должна быть выдана банком, собственный
капитал которого составляет не менее 5 млрд. рублей.
9.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику за задержку расчетов за
выполненные работы пени в размере 0,02% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная
с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5% от неоплаченной в срок суммы.
9.3. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый
день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ - пени в размере 0,2% от цены Договора
за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение
указанных дефектов - пени в размере 0,1% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
9.4. В случае нецелевого использования авансового платежа (какой-либо его части) Заказчик вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом взыскать с Подрядчика сумму перечисленного авансового
платежа, а также пени из расчета 0,15% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Подрядчика.
9.5. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения)
объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ относительно проекта по причинам, не зависящим от
Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет
корректировку проекта.
9.6. В случае установления факта предоставления Подрядчиком недействительной банковской гарантии на
возврат авансового платежа, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере двойной ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от суммы, возврат которой должен быть обеспечен банковской гарантией в
соответствии с условиями настоящего Договора.
9.7. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это
приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий
период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае
Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.
9.8. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.9. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со
дня направления претензии.
Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.
10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или
неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования,
строительства и эксплуатации объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав,
лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного
прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия
этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего Договора стало невозможным вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней
после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению
Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой
Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный
Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой
силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по Договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по
мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в семидневный срок, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его
подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения
настоящего Договора.
11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором,
до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации,
включая, но не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или
любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных
устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами
непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим
документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или
органом власти.
11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны
проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные
работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.
12. Разрешение споров между Сторонами
12.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением
Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной
работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон
должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В
случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.
12.3.
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и
действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 (тридцать)
календарных дней с момента ее получения.
12.4.
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в
Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии
с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются
обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением,
становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся
в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием
к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2
обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в
условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего
Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные
в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые
должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение
цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с
их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или
денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов,
договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и
закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего
Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об
этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения
Подрядчиком данного уведомления.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение
которых одобрено Заказчиком.
13.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:
возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика, по причинам, не зависящим от
Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) рабочих дней.
14. Конфиденциальность
14.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и
иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона,
получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию
Стороны она является служебной или коммерческой тайной, либо по иным причинам эта информация не должна
раскрываться.
14.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения
конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия
(бездействие) таких лиц как за свои собственные.
14.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями
настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
14.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной
информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.
14.5. Требования пункта 14.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер
предоставляемой информации.
14.6. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14 настоящего Договора,
подлежит полному возмещению виновной Стороной.
15. Особые условия. Заключительные положения
15.1. Подрядчик ознакомлен с экологической политикой и значимыми экологическими аспектами, целями и
задачами в области экологического менеджмента Заказчика.
15.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные
настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде
дополнительного соглашения.
15.3. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного
сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому
адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый
день после отправления письма по почте.
Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством
телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в
течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан
Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением
получения оригинала документа.
15.4. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются
сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
15.5. Подрядчик обязуется в течение 5 дней с даты заключения Договора раскрыть Заказчику сведения о
собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика, с указанием выгодоприобретателей/бенефициаров
(в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов, а также
согласия субъектов персональных данных на их передачу и обработку. Указанная информация должна предоставляться
Подрядчиком по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Подрядчика,
включая выгодоприобретателей/бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), Подрядчик
обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику
актуализированные сведения.
15.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.
15.5. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор
путем направления Подрядчику соответствующего письменного уведомления.
15.7. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской
Федерации.
15.8. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.9. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
15.10. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному
для каждой из Сторон.
16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
1. Техническое задание (приложение № 1).
2. Сводная ведомость стоимости работ (приложение № 2).
2.1. Смета (приложение № 2.1).
3. График финансирования работ (приложение № 3).
4. Календарный план выполнения работ (приложение № 4).
5. Список субподрядных организаций (приложение № 5).
6. Форма предоставления информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров) –
приложение № 6.
7. Акт приемки выполненных работ (приложение № 7).
8. Отчет об исполнении поручения (приложение № 8).
17. Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «МРСК Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А,
ИНН 2460069527/КПП 246001001
Филиал ОАО «МРСК Сибири»«Омскэнерго»,
644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1,
ИНН 2460069527/КПП 550331001
ОГРН 1052460054327
Банк: Западно – Сибирский филиал ОАО АКБ
«РОСБАНК»
БИК банка 045005812
К/счет 30101810200000000812
Р/счет 40702810553600000143
_________________ /С.Н. Моденов/
М.П.
__________________ /_____________/
М.П.
Приложение № 1 к договору
№ ____________ от «___» ________ 2013 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Строительство ВЛ-10кВ на участке от опоры №106 фидера Сд-9, строительство ВЛ-0,4кВ, строительство двух
трансформаторных подстанций (КТП)-10/0.4кВ, с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей
Городского РЭС (инв. №Е106015601-00).
1.
Основание для проектирования.
1.1. С целью включения в инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
на 2010-2012гг., а так же с целью исключения возможности бездоговорного потребления электрической энергии и
учитывая отсутствие технической возможности ограничения
потребления электрической энергии ООО «Омск-Полимер» без ограничения потребления других абонентов.
2.Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию
рабочей документации:
2.1.Нормативные акты федерального уровня:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектносметной документации и требованиях к их содержанию»;
Федеральный
закон
«Об
обеспечении
единства
измерений»
от
26.06.2008
№102-ФЗ (действующая редакция);
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);
- Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая редакция);
- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ "Об особо охраняемых территориях";
- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ "О животном мире";
- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 " О рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы".
2.2. Отраслевые НТД:
Правила устройства электроустановок (действующее издание);
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);
Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом
Минэнерго России от 30.06.2003 №281;
2.3. ОРД и НТД ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС»:
«Положение о единой технической политике ОАО «Холдинг МРСК» в распределительном сетевом
комплексе» (утвержденное Советом Директоров ОАО «Холдинг МРСК» 07.10.2011г., протокол № 64);
Стандарт организации ОАО «МРСК Сибири» СО 5.148/0 «Единые требования к оборудованию.
Положение»;
Распоряжение ОАО «МРСК Сибири» от 25.04.2011 № 65 «О повышении эффективности контроля
соблюдения требований технической политики».
Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 06.06.2006 №144р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к
основным средствам»;
Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо
руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки
документации.
3. Вид строительства и этапы разработки проектно-сметной документации.
3.1. Вид строительства: Строительство ВЛ-10кВ на участке от опоры №106 фидера Сд-9 (ВЛ-10 КВ СЕВ
СД-9 12,4 ЖБ 79 инв. №Е000021583), строительство ВЛ-0,4кВ, строительство двух трансформаторных подстанций
(КТП)-10/0.4кВ, с реконструкцией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС (инв.№Е10601560100).
3.2. Этапы разработки рабочей документации:
I этап - разработка, обоснование и согласование с филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго», ИА ОАО
«МРСК Сибири» основных технических решений (ОТР) по сооружаемому объекту (в течение 2 месяцев после
заключения договора на проектирование).
II этап - разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиям нормативнотехнических документов» (после проведения закупочных процедур на поставку оборудования и материалов).
4. Основные характеристики проектируемого объекта.
4.1.
Строительство ВЛ-10кВ; ВЛ-0,4кВ; КТП -10/0,4кВ:
Показатель
ВЛ/КЛ/КВЛ (в т.ч. тип
изоляция, провод, кабель)
Система
электроэнергии
коммерческого
опор,
учёта
Значение / Заданные характеристики*
строительство участка линии ВЛ- 10кВ от опоры №106 ф.
Сд-9 ПС Солнечная долина
- длина трассы строящейся ВЛ-10 кВ ориентировочно –
7,8 км (уточнить проектом через оформление Акта выбора);
- количество опор строящейся ВЛ-10 кВ ф.Сд-9 –
определить проектом.
Предусмотреть установку линейных разъединителей 10кВ
на строящимся участке ВЛ-10 ф.Сд-9 для коммутационных
переключений к существующим и строящимся ТП/КТП-10/0.4КВ
- тип и технические характеристики разъединителей
определить проектом.
Установить ОПН на ВЛ-10 кВ ф. Сд-9 для защиты линии,
существующих и планируемых к установке ТП, КТП 10/0.4кВ
потребителей от атмосферных и коммутационных перенапряжений
согласно (Приложение №3)
- технические характеристики ОПН-10 кВ – определить
проектом.
Установить ТП/КТП-10/0.4кВ в количестве 2 шт. для
электроснабжения потребителей согласно (Приложение №3)
- мощность, компоновку устанавливаемых ТП/КТП10/0.4кВ (160 кВА)– определить проектом.
- предусмотреть установку необслуживаемых
КТП10/0.4кВ столбового типа.
-длину строительства участков ВЛ-0.4кВ - 0,8 км
уточнить проектом;
- вид ЛЭП 0.4кВ, трассу, длину линий, номинальный ток,
способ прокладки – определить проектом
Предусмотреть
реконструкцию
системы
учета
электроэнергии
потребителей
Городского
РЭС
(инв.№
Е106015601-00). на устанавливаемых и присоединяемых ТП/КТП10/0.4кВ потребителей (Приложение №3)
ЛЭП (цепям ЛЭП) сохранить следующие диспетчерские наименования:
ВЛ-10кВ фидер СД-9
Вновь установленным ТП присвоить следующее диспетчерское наименование:
1.
КТП-10/0.4кВ (Сд-9-10)
2.
КТП-10/0.4кВ (Сд-9-11)
5. Требования к оформлению и содержанию рабочей документации.
5.1. Предпроектные обследования.
Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.
При предпроектном обследовании систем ИТС и связи совместно с филиалом ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго»:
5.1.1. Определить:
- остаточную несущую способность опор существующей ВЛ-10 ф. Сд-9.
- трассу прохождения проектируемого участка ВЛ-10кВ; ВЛ-0,4кВ для электроснабжения потребителей.
- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗ, ф . Сд-9 ПС
Солнечная Долина;
- расчетное падение напряжения на конце проектируемого участка ВЛ-10кВ ф. Сд-9 от ПС Солнечная Долина.
5.1.2. Произвести оценку:
- возможного количества пересечений с инженерными коммуникациями, ВЛ, КЛ 10, 0.4 кВ, путепроводами при
проектировании участка ВЛ-10 кВ ф. Сд-9 от опоры № 106 (Приложение №3).
- отклонений (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗА в
существующей сети и необходимости проведения модернизации УРЗА, изменение уставок па ПС Солнечная долина ф.
Сд-9 10 кВ.
5.2.
Итогом I этапа проектирования являются:
­ план прохождения трассы проектируемого участка ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ;
­ согласованная пояснительная записка по ОТР;
­ график строительства с указанием состава работ и длительности отключения оборудования (временные
схемы);
­ выбор типа мощности, компоновки проектируемых ТП/КТП-10/0.4кВ;
­ выбор сечения и марки провода (кабеля) ВЛ-10кВ, ВЛ- 0,4кВ для питания потребителей расширяемого
участка ВЛ-10 кВ и строящихся ВЛ-0,4кВ ;
­ определение длительно допустимого тока по реконструируемому участку ВЛ-10 кВ;
­ определение возможности превышения величины длительно допустимого тока с указанием величины и
продолжительности перегрузки по току при наличии таковой;
­ выводы о необходимости (отсутствии необходимости) проектирования существующей электрической сети
10 кВ, а также замены опор, линейной изоляции, провода на существующей ВЛ-10 кВ ф. Сд-9;
­ решения по контуру заземлению устанавливаемых КТП-10/0.4кВ;
­ основные требования по выбору СИ (с учетом условий эксплуатации СИ) и их МО;
­ материалы инженерных изысканий (при их выполнении). Материалы инженерно-геодезических изысканий
выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf.
­ утвержденный протокол совещания экспертной комиссии ОАО «МРСК Сибири» - по рассмотрению
материалов I этапа проектирования.
­
5.3. II этап проектирования «Разработка, согласование рабочей документации в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов».
Разработку рабочей документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том
числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О
составе разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию».
5.3.1. В том числе для ВЛ-10 кВ фидер Сд-9, участок от опоры №106
до потребителей
выполнить/определить:
­ при изменении направления существующей трассы ВЛ-10 кВ выполнить выбор трассы ВЛ-10 с
оформлением акта выбора трассы и утвердить его в соответствующих органах власти (при необходимости);
­ выбор трассы проектируемого участка ВЛ-10кВ с оформлением акта выбора трассы и утверждением
его в соответствующих органах власти (при необходимости);
­ проект демонтажных работ, подготовки территории реконструкции;
­ проект дорог, маршруты доставки опор (при необходимости выполнения замены опор);
­ проект расстановки опор ВЛ-10кВ, решения по проводу, изоляции;
­ прочие разделы рабочей документации;
­ проект решений по переходам через дороги коммуникации и.т.д. (при необходимости).
5.3.2. В том числе для КТП-10/0.4кВ устанавливаемых для электроснабжения потребителей АЗС ООО
«Октан Ком», ИП Павлюченко, ИП Исаков выполнить/определить:
- выбор земельных участков площадок под КТП-10/0.4кВ с оформлением акта выбора и утверждением
его в соответствующих органах власти (при необходимости);
- проект демонтажных работ, подготовки территории строительства;
- компоновку, КТП-10/0.4кВ;
- конструктивные и компоновочные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;
- технические требования к основному электротехническому оборудованию
(выключатели, разъединители, ТТ и.т.д.);
- решения по координации изоляции, защите оборудования от грозовых перенапряжений;
- решения по выбору коэффициентов трансформации ТТ;
- решения по заземлению КТП-10/0,4кВ.
- решение по организации коммерческому учета на КТП-10/0,4кВ.
5.3.3. В части технических решений по релейной защите, сетевой автоматике, ПА объекта
проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, необходимо
выполнить/определить в т.ч.:
5.3.3.1. Расчет уставок, параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов действия и
достаточности по требованиям быстродействия, селективности, чувствительности на ПС «Солнечная Долина 35/10»
5.3.4.
Выбор земельного участка для строительства.
5.3.4.1. Отдельным томом выполнить и оформить в соответствие с Положением «О составе разделов рабочей
документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.02.2008 № 87 разделы ПСД:
­ для ЛЭП - «Проект полосы отвода»;
Кроме того, в разделы включить материалы:
­ выбора земельного участка для строительства проектируемого объекта, включая акты выбора земельного участка и
решение о предварительном согласовании места размещения объекта;
­ кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного участка ПС (полосы отвода земель
– для ЛЭП), границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает
земельный участок (полоса отвода);
­ сводную экспликацию земель по землепользователям (для ЛЭП - по пикетам трассы);
5.3.4.2. При размещении объекта на землях сельскохозяйственного назначения или землях лесного фонда,
выполнить и оформить отдельным томом «Проект рекультивации земель».
5.3.5. Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе
разделов рабочей документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2008 №87. Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе
системы «Гранд-Смета».
При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать
территориальные единичные расценки регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп), включенные в федеральный реестр сметных
нормативов.
Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на
01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
Пересчет сметной документации в текущие
цены выполнить индексами, разработанными и утвержденными Региональными центрами ценообразования.
Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы
(например стесненные условия и т.п.).
В главу «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:
- дополнительные затраты на производства работ в зимние время в соответствии с нормативами ГСН8105-02-2007;
- затраты на страхование строительных рисков в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости
работ, определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета;
В главу Сводного сметного расчета включить затраты на содержание службы заказчика- застройщика в
размере 2% от итога глав 1-9 Сводного сметного расчета;
Включить в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.
При выполнении корректировки рабочей документации следует переработать с учетом освоенных объемов
капитальных вложений (на дату начала корректировки) по ранее утвержденным ОТР.
5.3.6. При разработке рабочей документации руководствоваться приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.03.2006
№80 «Об утверждении положения о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и
реконструкции электросетевых объектов, затрагивающих имущественный комплекс разных собственников».
5.3.7. При выполнении рабочей документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю
оформления объектов принадлежащих ОАО «МРСК Сибири».
5.3.8. Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 5-ти
экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на
DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в формате dwg, dxf.
5.3.9. Одновременно с разработкой рабочей документации необходимо разработать Техническую часть
конкурсной документации и Технические требования к основному электротехническому оборудованию (опросные
листы, спецификаций и т.д.), учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические,
эксплуатационные, надежности и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельными томами) в соответствии с
Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК
Сибири».
Разработаная РД должна быть в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на
проектируемом объекте.
По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный
для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а так же для проверки работ Техническим надзором и при
необходимости другими заинтересованными лицами.
При выполнении рабочей документации, кроме прочего, произвести:
­ кадастровые работы и подготовить документы и материалы, необходимые для проведения постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» (при необходимости);
­ РД в полном объеме представить Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в
электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat) на DVD и в 2 экз. на DVD в электронных архивах данных (rar) в
формате dwg, dxf.
6. Особые условия.
6.1. При выполнении ПСД необходимо применять оборудование, изделия и материалы соответствующие
Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.
Применяемое оборудование, устройства и материалы должны быть аттестованы в аккредитованном ОАО
«Холдинг МРСК» испытательном центре (информация о перечне аттестованного оборудования размещена на сайте
ОАО «ФСК ЕЭС»).
Применяемое оборудование, конструкции и элементы, должны быть сертифицированы и согласованы в
филиале ОАО «МРСК Сибири».
Применяемое при проектировании оборудование, устройства материалы, опоры, кабельная продукция провод
10кВ и.т.д. должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности
реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и
устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.
Подрядная организация обеспечивает согласование основных технических решений и применяемого
электрооборудования в экспертной комиссии ОАО «МРСК Сибири».
6.2. Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта,
выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по
отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии
разделов рабочей и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в
формате Adobe Acrobat. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым
разделением страниц.
6.3. Разработанная рабочая и конкурсная документации являются собственностью Заказчика и передача ее
третьим лицам без его согласия запрещается.
6.4.
Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения сторонних организаций
и надзорных органов.
6.5. При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку рабочей
документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и
иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки
строительства).
6.6. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок
проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных
решений
с
устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
7. Срок выполнения рабочей документации.
Определяется в соответствии с условиями Договора на разработку рабочей документации и календарным
графиком.
8. Подрядная организация - генеральный проектировщик.
Выбирается на конкурсной основе.
9. Исходные данные для разработки рабочей документации.
Перечень исходных данных, сроки подготовки и их передачи определяются условиями Договора на разработку
рабочей документации и календарным графиком. Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с
выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной
организации для получения информации.
1.
2.
3.
Приложение:
Сокращения, принятые в задании на проектирование;
По опорная схема ВЛ-10 кВ фидер Сд-9.
Схемное решение электроснабжения субабонентов ООО «Омск-Полимер» от фидера СД-9 опора №106, с
врезкой в существующий фидер ООО «Омскнефтепроводстрой»;
Заказчик
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение №1
к Заданию на проектирование
Сокращения, принятые в задании на проектирование:
АБ
АИИС
КУЭ
АЛАР
АОП
аккумуляторная батарея
автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии
автоматика ликвидации асинхронного режима
автоматика ограничения повышения напряжения
Н
АОП
автоматика ограничения перегрузки оборудования
АОСН
АПВ
автоматика ограничения снижения напряжения
автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения)
АПН
автоматика предотвращения нарушения устойчивости
АРМ
АСУ
автоматизированное рабочее место
автоматизированная система управления технологическими процессами
АЧР
ВОК
ВОЛС
ВЛ
ВЧ-
автоматика частотной разгрузки
волоконно-оптический кабель
волоконно-оптическая линия связи
воздушная линия
высокочастотная связь
ДЦ
ГОСТ
ИА
ИК
ИВК
ИТС
ЗП
ЗПА
ЗРУ
КА
КВ
диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС»
государственный стандарт
исполнительный аппарат
измерительный канал
информационно-вычислительный комплекс
информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ)
задание на проектирование
зарядно-подзарядный агрегат
закрытое распределительное устройство
коммутационные аппараты
коротковолновой (ультракоротковолновой)
О
(ЧАПВ)
У
ТП
связь
(УКВ)
КВЛ
КД
КЗ
КЛ
КРУ
(КРУН)
КРУЭ
КТП
ЛВС
ЛЭП
МВИ
МО
МПК
МЭК
НП
«Совет рынка»
кабельно-воздушная линия
конкурсная документация
короткое замыкание
кабельная линия
комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное
устройство наружного исполнения)
комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией
комплектная трансформаторная подстанция
локальная вычислительная сеть
линия электропередачи
методика выполнения измерений
метрологическое обеспечение
микропроцессорный комплекс
Международная электротехническая комиссия
Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
НТД
ОВ
ОВОС
ОКГТ
ОКСН
ОМП
ОПН
ОПТ
ОПУ
ОРД
ОРЭ
ОТР
ПА
ПД
ПКЭ
ПО
ПОС
ПС
ПТЭ
ПУЭ
РА
РАС
РД
РДУ
РЗА
РУ
РЩ
ССДТ
нормативно-технический документ
оптическое волокно
оценка воздействия на окружающую среду
грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем
оптический кабель самонесущий неметаллический
определения места повреждения
ограничитель перенапряжения
оперативный постоянный ток
общеподстанционный пункт управления
организационно-распорядительный документ
оптовый рынок электроэнергии
основные технические решения
противоаварийная автоматика
проектная документация
показатель качества электроэнергии
программное обеспечение
проект организации строительства
подстанция
правила технической эксплуатации
правила устройства электроустановок
режимная автоматика
регистратор аварийных событий
рабочая документация
региональное диспетчерское управление
релейная защита и автоматика
распределительное устройство
релейный щит
система связи диспетчерского и технологического управления
СКРМ
СКС
СМ
СН
СО
средства компенсации реактивной мощности
структурированная кабельная система
система автоматической диагностики (мониторинга)
собственные нужды
стандарт организации
У
(СТО)
СОПТ
СП
СС
ССПИ
Т
ТАПВ
ТЕР
ТИ
ТС
ТМ
ТН
ТОиР
ТСН
ТТ
ТХН
УПАС
система оперативного постоянного тока
система передачи
средства связи
система сбора и передачи информации для решения задач оперативнодиспетчерского и технологического управления
трансформатор
трехфазное автоматическое повторное включение
территориальные единичные расценки
телеизмерения
телесигнализация
телемеханика
трансформатор напряжения
техническое обслуживание и ремонт
трансформатор собственных нужд
трансформатор тока
трансформатор хозяйственных нужд
устройство передачи аварийных сигналов и команд
К
УСПД
устройство сбора передачи данных
ЦРРЛ
ЦУС
ШРО
цифровая радиорелейная линия
центр управления сетями
шкаф распределения оперативного тока
ЩПТ
ЩСН
ЭМС
ЭТО
щит постоянного тока
щит собственных нужд
электромагнитная совместимость
электротехническое оборудование
Т
Приложение №2
к заданию на проектирование
По опорная схема ВЛ-10 кВ фидер Сд-9.
Приложение № 2 к договору
№ _________ от «___»__________2013г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
стоимости работ _________________________________
(наименование объекта, стадии проектирования, вида работ)
Заказчик: ……………………..
Подрядчик: …………………..
№
Вид работ и
п/п
наименования смет
Раздел 1 Проектные работы.
1.1.
…… .
1.2.
……..
Всего по ра делу 1:
НДС
Все о по разделу 1 с НДС:
Номера смет на проектные
и изыскательские работы
Раздел 2. Изыскательские работы
……..
……..
Всего по разделу 2:
НДС
Всего по раздел 2 с ДС:
Раздел 3. Прочие работы
……..
……..
Всего по разделу 3:
НДС
Всего по разделу 3 с НДС:
Всего по смете:
НДС
Всего по смете с НДС:
Заказчик
Подрядчик
Заместитель
генерального
директора
–
директор филиала ОАО «МРСК Сибири»Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Стоимость по смете
(тыс. рублей)
Приложение № 3 к договору
№ ____________ от «___» ________ 2013 г.
График финансирования по разработке проектно-сметной документации
№
Сумма
1.
______тыс. руб.
2.
______ тыс. руб.
3.
______ тыс. руб.
4.
________ тыс. руб.
Сроки финансирования
Авансовый платеж в размере 15 % от стоимости проектно-изыскательских
работ по Договору перечисляется на расчетный счет Подрядчика в течение 20
рабочих дней со дня получения Заказчиком счета на предоплату, но не ранее
предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии
на возврат аванса.
Текущие платежи от стоимости проектно-изыскательских работ по Договору
осуществляются в размере 85 %, оплачиваются в течение 30 рабочих дней
после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ и счетафактуры.
Расчет за выполненные кадастровые работы производится в течение 30
рабочих дней после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ
и счета-фактуры.
Стоимость затрат и вознаграждение по выполнению поручения по
оформлению акта выбора земельного участка выплачивается Заказчиком в
течение 30 рабочих дней после подписания отчета об исполнении поручения.
Заказчик
Подрядчик
Заместитель
генерального
директора
–
директор филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 4 к договору
№ _________ от «___»__________2013г.
Календарный план выполнения работ
Начало выполнения работ: с момента подписания договора
Окончание выполнения работ: в течение 150 календарных дней
Наименование работ
1. Разработка проектно-сметной документации
(в т.ч. инженерные изыскания)
График выполнения (в днях с момента
подписания договора)
В течение 150 (ста пятидесяти) календарных
дней с момента подписания договора
2.
Кадастровые работы
В течение 150 (ста пятидесяти) календарных
дней с момента подписания договора
3.
Оформление акта выбора ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ
В течение 60 (шестидесяти) календарных дней
с момента подписания договора
Заказчик
Подрядчик
Заместитель
генерального
директора
–
директор филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 5 к договору
№ _________ от «___»__________2013г.
СПИСОК
субподрядных организаций
Заказчик:
Подрядчик:
№
п/п
Наименование организации
Состав выполняемых работ и сумма договора
субподряда (тыс. рублей)
Заказчик
Подрядчик
Заместитель
генерального
директора
–
директор филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 6 к договору
№ _________ от «___»__________2013г.
ФОРМА ДОКУМЕНТА
Информация о собственниках контрагента
(включая конечных бенефициаров)
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных)
№
ИНН
ОГРН
Наименова
ние
/ФИО
1
2
3
4
адрес
регистра
ции
серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность (для
физ.лиц)
руководитель/уч
астник/акционер/
бенефициар
информация о
подтверждающих
документах
(наименование,
реквизиты и т.д.)
5
6
7
8
Заказчик
Подрядчик
Заместитель
генерального
директора
–
директор филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 7 к договору
№ _________ от «___»__________2013г.
ФОРМА
АКТ №_____
приемки выполненных работ (оказанных услуг)
составлен «__»_______20__г.
по договору № _________от «__»_______20__г.
(наименование работы (услуги), обозначение темы)
(краткое описание выполненной работы (оказанной услуги)
Период (этап) выполненных работ (услуг)
Объем и качество выполненных работ (услуг)
(соответствует, не соответствует установленным требованиям, этапы)
Результатом выполнения указанных выше работ (услуг) являются следующие документы:
(обозначение документов, наименование документов)
находящимися на хранении в
(подразделение, служба, отдел)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Подрядчика»
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и представитель «Заказчика»
(должность, фамилия, инициалы)
другой стороны, составили настоящий Акт в том, что выполненная работа (оказанная услуга)
(в какой мере удовлетворяет условиям договора)
Стоимость работ (услуг) по Акту составляет
(сумма цифрами)
руб.,
руб.
в т. ч. НДС ______ %
(сумма прописью)
руб.,
(сумма цифрами)
руб.
(сумма прописью)
Работу принял:
От «Заказчика»
Должность
Работу сдал:
От «Подрядчика»
Должность
(подпись) МП
Заказчик
(подпись) МП
Подрядчик
Заместитель генерального директора – директор
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
_________________ С.Н. Моденов
_________________
Приложение № 8 к договору
№ _________ от «___»__________2013г.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
г. _____________
«____» ________ ____ г.
____________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании
_______, составил настоящий Отчет об исполнении поручения по договору № ____________ от «___» __________ _____
г. (далее - Договор) в том, что:
1. Во исполнение Договора Подрядчик исполнил следующие поручения Заказчика:
Существо поручения
Срок исполнения Поручения
По
Договору Фактический
поручения
Результат
Стоимость затрат и вознаграждение по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка
и вознаграждение составляет: __________________________ руб., в т.ч. НДС 18 %.
Заказчик
ОАО «МРСК Сибири»
Подрядчик
Заместитель генерального директорадиректор филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
____________________________С.Н.Моденов
______________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
78
Размер файла
821 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа