close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Договор поставки № ______ г. Екатеринбург «___

код для вставкиСкачать
1
Договор поставки
№ _______
г. Екатеринбург
«___»__________2014 года
_____________________________
«________________________________»,
в
лице
_________, действующ__ на основании ___________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с одной стороны, и Открытое акционерное общество междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Вице-Президента – Директора макрорегионального филиала «Урал»
ОАО «Ростелеком» Колпакова
Антона Юрьевича, действующего на основании
Положения о Макрорегиональном филиале и генеральной доверенности от 21.10.2013
№12-686 с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:
1.1.1. «Срок доставки» – установленный п. 2.3. настоящего Договора срок, в
который Поставщик обязуется доставить Оборудование на Площадку и передать его
Покупателю.
1.1.2. «Площадка» – установленное Спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему Договору) место, в которое Поставщик обязуется доставить Оборудование,
передать Оборудование Покупателю и где обязан выполнить Работы.
1.1.3. «Оборудование» – установленное Спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему Договору) оборудование, которое Поставщик обязуется передать в
собственность Покупателю, произвести его монтаж, пуско-наладку и ввод в
эксплуатацию.
1.1.4. «Цена за единицу Оборудования» – установленная Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору) цена единицы Оборудования.
1.1.5. «Общая Цена» – установленная п. 3.1 настоящего Договора цена за все
Оборудование и Работы.
1.1.6. «Поставка» – доставка и передача Оборудования в Срок доставки на
Площадке.
1.1.7. «Рабочий день» – рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя
выходными днями (суббота и воскресение) с учётом нерабочих праздничных дней,
установленных законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.8. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» - Акт приемки выполненных
Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме КС-3.
1.1.9. «График производства работ» - приложение к Договору, содержащее сроки
начала и окончания Работ, а при необходимости - промежуточные сроки выполнения
отдельных этапов Работ.
1.1.10. «Исполнительная
документация»
совокупность
документов,
отражающих ход производства Работ, в том числе:
- схемы размещения Оборудования;
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие
качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
- акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного
2
оборудования;
- журналы производства работ;
- таблица кабельных соединений;
- трасса прокладки кабелей и проводов;
- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
действующими нормативными документами.
1.1.11. «Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные
материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для пусконаладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ Материалы
предоставляются Поставщиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы
должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и
сопровождаться
всей необходимой документацией (сертификатами соответствия,
техническими паспортами и другими документами, удостоверяющих их качество,
эксплуатационные характеристики и т.д.).
1.1.12. «Работы» - все работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию
Оборудования, подлежащие выполнению Поставщиком в соответствии с условиями
настоящего Договора и перечисленные в Приложении № 6 к настоящему Договору.
2. Предмет настоящего Договора
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1 передать Оборудование в Срок доставки, на Площадке, в собственность
Покупателю.
2.1.2 выполнить Работы по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию
Оборудования, включая обеспечение Работ Материалами и сдать результат Работ
Покупателю на Площадке Покупателя.
2.2. Покупатель обязуется принять Оборудование, принять результат Работ и
оплатить их в порядки и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.Срок доставки Оборудования не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со
дня заключения настоящего Договора Сторонами.
2.4. Работы, указанные в п. 2.1.2. настоящего Договора выполняются на Площадке,
адрес которой указан в Приложении № 7 к настоящему Договору.
2.5. Работы должны быть выполнены в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты
поставки Оборудования, в соответствии с Графиком производства работ, приведенным в
Приложение № 8 к Договору.
2.6. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в полном
соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим
законодательством РФ, Заданием Покупателя (Приложение № 6 к настоящему Договору)
и Графиком производства работ (Приложение № 8 к настоящему Договору).
3. Общая цена настоящего Договора и порядок расчётов
3.1. Общая Цена по настоящему Договору в соответствии со Спецификацией
Оборудования (Приложение № 1) и Спецификацией Работ (Приложение № 2) к
настоящему
Договору)
составляет
__________________
(________________________________)
рубль_______копеек, в том числе налог на
добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере ____________________
(________________________) рубль______копеек и состоит из следующих частей:
3.1.1. Стоимость Оборудования по настоящему Договору в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору)
составляет
__________________ (________________________________) рубль_______копеек, в том
числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере
____________________ (________________________) рубль______копеек.
3
3.1.2. Стоимость Работ, включая стоимость Материалов, по настоящему Договору в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) составляет
__________________ (________________________________) рубль_______копеек, в том
числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18 % в размере
____________________ (________________________) рубль______копеек.
3.2. Общая Цена и Цена за единицу Оборудования является твёрдой. Поставщик не
вправе требовать увеличения Общей Цены и (или) Цены за единицу Оборудования, в том
числе в случае, когда в момент определения Общей цены и Цены за единицу
Оборудования исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для
исполнения настоящего Договора расходов.
3.3. Общая Цена включает все расходы Поставщика, связанные с осуществлением
Поставки, тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации,
доставки, страховки в том числе расходы по доставке Оборудования, по погрузке и (или)
разгрузке Оборудования в целях передачи Оборудования Покупателю, а так же расходы
связанные с выполнением Работ (включая стоимость Материалов).
3.4. Оплата Оборудования осуществляется в следующем порядке и в следующие
сроки:
3.4.1 Покупатель оплачивает 100 % (Сто процентов) Общей цены, что составляет
___________ (____________________) рубль_______копеек, в том числе НДС по ставке
18 % в размере ___________ (___________________) рубль_______копеек, в течение 30
календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
(формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) на весь
объем Работ, на основании выставленного Поставщиком счета. Поставщик выставляет
счет не ранее даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (формы №
КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) на весь объем
Работ по Договору. Оплата производится при условии наличия счета-фактуры на
выполненные Работы, наличия подписанных актов приемки Оборудования, товарных
накладных, счетов-фактур на весь объем Оборудования, отсутствия рекламаций по
Поставке и выполненных надлежащим образом Работ.
3.5. В случае если Акт о приемке выполненных работ подписан с замечаниями,
Покупатель производит оплату стоимости Оборудования и Работ после устранения
Поставщиком замечаний. Устранение замечаний подтверждается путем подписания
Сторонами соответствующей ведомости устранения замечаний.
3.6. Оплата Оборудования и Работ осуществляется по безналичному расчёту в
российских рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
Обязанность по оплате Оборудования и Работ считается исполненной Покупателем со дня
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
3.7. Поставщик обязан выставлять и оформлять счета-фактуры в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение
настоящего Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.9. Порядок составления акта сверки расчётов.
Стороны осуществляют не реже одного раза в календарный год, а также по мере
необходимости сверку расчётов по настоящему Договору.
Акт сверки расчётов составляется Стороной-инициатором в двух экземплярах,
каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем Стороныинициатора и скреплён её печатью.
В течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов
Сторона-получатель должна подписать, скрепить печатью и направить один экземпляр
акта сверки расчётов Стороне-инициатору или направить Стороне-инициатору свои
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте
сверки расчётов информации.
4
Акт сверки расчётов считается принятым Стороной-получателем без возражения и в
редакции Стороны-инициатора, если Сторона-получатель в течение 10 (десяти) Рабочих
дней со дня получения акта сверки расчётов не направит Стороне-инициатору один
экземпляр акта сверки расчётов, подписанный и скреплённой печатью Стороны
получателя, или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в акте сверки информации.
3.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Поставщик обязан направить Покупателю:
образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Покупателя счета-фактуры;
документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать
счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности,
копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их
подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного
бухгалтера.
Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением
подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право
подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня таких изменений.
4. Права и обязанности Поставщика
4.1. Поставщик обязан Поставить Оборудование в Срок доставки на Площадку
Покупателя, в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные настоящим
Договором.
4.2. Поставщик обязан Поставить Оборудование, качество которого соответствует
условиям настоящего Договора и законодательства Российской Федерации.
4.3. Если иное не согласовано с Покупателем, выполнить Работы лично.
Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему
Договору Поставщик предварительно согласовывает с Покупателем в письменном виде.
4.4. Обеспечить выполнение на Площадке необходимых мероприятий по технике
безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
4.5. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию
гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его
исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров,
регулирующих отношения со своими работниками.
4.6. Обеспечить сроки выполнения Работ в соответствии с Графиком производства
работ.
4.7. Гарантировать качество выполняемых Работ в соответствии с Заданием,
нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов.
4.8. Если Покупатель не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Поставщик имеет
право на продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий
период.
4.9. Поставщик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с
Покупателем.
4.10. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в
настоящем Договоре.
5
5. Права и обязанности Покупателя
5.1. Покупатель обязан принять Оборудование надлежащего качества в Сроки
доставки, на Площадке, в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные
настоящим Договором.
5.2. Покупатель обязан принять качественно выполненные Работы.
5.3. Покупатель обязан оплатить Оборудование и Работы в порядки и сроки,
установленные настоящим Договором.
5.4. Обеспечить доступ специалистов Поставщика на Площадку для выполнения
Работ.
6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную
информацию от другой Стороны
6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией
являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны
обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение
срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если
больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая
Сторона обязуется не раскрывать без предварительного письменного согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от
Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается
третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую
конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо
взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
6.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную
информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение
относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей
Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той
степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее
информации того же уровня важности.
6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств
по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она
удовлетворяет одной из следующих характеристик:
6.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;
6.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным
указанием на то, что она не является конфиденциальной;
6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
6.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную
информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
6.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что
такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной
информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего
Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6
6.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным
нормативно–правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая
получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с
подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая
Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в
силу решения суда.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.2. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
7.3. За нарушение Поставщиком сроков, предусмотренных Договором, Покупатель
вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая
процента) от Общей цены по настоящему Договору за каждый день просрочки.
7.4. За нарушение Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе взыскать с
Покупателя неустойку в размере 1/365 (Одной триста шестьдесят пятая) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
начисления неустойки, от неоплаченной в установленный срок суммы за каждый день
просрочки вплоть до дня погашения задолженности.
7.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на
основании претензии. Если претензия одной Стороны не будет направлена другой
Стороне, неустойка не начисляется и не уплачивается.
7.6. Сторона уплачивает неустойку на основании выставленной другой Стороной
претензии в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующей
претензии.
7.7. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту в российских
рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Стороны, выставившей
претензию. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления
денежных средств на расчётный счёт Стороны, которой выплачивается неустойка.
7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает
Стороны от исполнения их обязательств по настоящему Договору.
7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.10. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7.11. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением
законодательства Российской Федерации Поставщик несёт ответственность в размере не
принятых к вычету сумм НДС.
8. Порядок Поставки и приёмки Оборудования
8.1. Поставщик осуществляет Поставку Оборудования путём доставки и передачи
партий Оборудования Покупателю в Срок доставки на Площадке расположенной по
адресу: г. Пермь, ул. Васильева, 5. Крупской, 2 (5 этаж).
Грузополучатель
Оборудования:
Макрорегиональный
филиал
«Урал»
ОАО «Ростелеком». КПП: 665843001.
7
Контактные лица Грузополучателя: Заведующий центральным складом Муравьев
Вячеслав Николаевич, тел.: +(342) 290-01-49, + (342) 271-06-30 (сот.), факс: +(342) 228-6267, e-mail: muravjov-vn@ural.rt.ru.
Контактное лицо Покупателя: Тутынин Иван Александрович, тел.: (343) 379-19-52 ,
сот.: +7(902) 409-66-09 e-mail: tutynin-ia@ural.rt.ru
За 3 (три) рабочих дня до даты отгрузки Оборудования в адрес Грузополучателя
Поставщик посредством факсимильной связи и электронной почты уведомляет
Покупателя и Грузополучателя о готовности к отгрузке с указанием следующей
информации:
- дата отгрузки;
- способ транспортировки;
- количество мест;
- перечень и стоимость Оборудования;
- ориентировочная дата доставки.
Маркировка грузовых мест должна выполняться Поставщиком в соответствии с ГОСТ
14192-96 с обязательным указанием дополнительных реквизитов:
- номер Договора;
- наименование объектов, для которых поставляется Оборудование;
- количество грузовых мест в партии и порядкового номера внутри партии.
8.2. Поставщик обязан Поставить Оборудование в таре и (или) упаковке.
Оборудование должно быть затарено и (или) упаковано обычным для такого
Оборудования способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим
сохранность Оборудования такого рода при обычных условиях хранения и
транспортирования. Если в установленном законодательством Российской Федерации
порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик
обязан передать Покупателю Оборудование в таре и (или) упаковке, соответствующих
этим обязательным требованиям.
8.3. Поставщик обязан Поставить Оборудование в ассортименте, в количестве и в
комплекте, соответствующих Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
8.4. Доставка Оборудования на Площадку, погрузка и (или) разгрузка
Оборудования в целях передачи Оборудования Покупателю осуществляется
Поставщиком.
8.5. Поставщик обязан на следующий рабочий день после приемки у него
транспортной организацией Оборудования направить Покупателю и Грузополучателю по
факсу и электронной почтой извещение о произведенной отгрузке, с указанием в нем
количества грузовых мест, сроков доставки, адреса доставки и иной информации,
необходимой Покупателю для организации приемки груза. К извещению должны
прилагаться копии транспортных и сопроводительных документов (транспортных
накладных, квитанций о приемке груза к перевозке, путевых листов, упаковочных листов
и др.).
8.6. При получении Оборудования от транспортной организации Грузополучатель
должен проверить соответствие количества грузовых мест количеству, указанному в
транспортных и сопроводительных документах, и осмотреть упаковку Оборудования на
предмет наличия или отсутствия повреждений, а также проверить сохранность запорнопломбировочных устройств и подписать транспортную накладную/квитанцию.
В случае обнаружения при приемке Оборудования от транспортной организации
фактов недостачи по количеству грузовых мест, повреждения упаковки (тары),
контейнеров или запорно-пломбировочных устройств,
Грузополучатель делает
соответствующие отметки в транспортной накладной/ квитанции и, при необходимости,
совместно с транспортной организацией составляет и подписывает коммерческий акт или
иные документы, предусмотренные соответствующими нормативными актами,
подтверждающие данные факты.
8
Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента приемки Оборудования
Грузополучателем от транспортной организации обязан уведомить Поставщика о
получении Оборудования. В случае приемки без замечаний, уведомление направляется по
электронной почте. В случае приемки Оборудования с замечаниями - официальным
письмом с приложением транспортной накладной/квитанции, коммерческого акта и
других документов, составленных при приемке груза от транспортной организации.
Не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления Покупателя о
приемке Оборудования от транспортной организации Поставщик передает Покупателю
подписанные со своей стороны товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на
Оборудование, Акт приемки Оборудования (Приложение № 3 к Договору) и счет-фактуру
на отгруженное Оборудование.
8.7. Поставщик обязан одновременно с передачей Оборудования передать
Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический
паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.8. Осмотр Оборудования Грузополучателем на предмет проверки его
комплектности, количества и отсутствия внешних повреждений и дефектов должен
начаться не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты доставки Оборудования по адресу,
указанному в п. 8.1. Договора, при условии получения от Поставщика товарных
накладных. Осмотр проводится в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты начала его
проведения.
8.9. По завершению осмотра Грузополучатель составляет и подписывает Акт
досмотра Оборудования (Приложение № 4 к настоящему Договору). Обнаруженные при
осмотре Оборудования факты недопоставки, некомплектности, свидетельствующие о
ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств по поставке Оборудования,
фиксируются в Акте досмотра Оборудования. На основании Акта досмотра Оборудования
Грузополучатель оформляет Рекламационный акт (№ 5 к Договору), в котором
указываются выявленные при осмотре недостатки и сроки их устранения. Подписанный
Грузополучателем Рекламационный акт в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после
проведения осмотра направляется для подписания Поставщику. В течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Рекламационного акта Поставщик должен его подписать и
направить подписанный акт Покупателю или, в случае несогласия с подписанием
Рекламационного акта, в тот же срок направить Покупателю соответствующее
уведомление и своего уполномоченного представителя для проверки Оборудования на
складе Грузополучателя. В случае, если в сроки установленные настоящим пунктом
Договора, Поставщик не подписал Рекламационный акт и не направил своего
представителя для проверки Оборудования на складе Грузополучателя, Рекламационный
акт считается принятым и подписанным Поставщиком, а перечисленные в нем недостатки
– обязательными для устранения в указанный в акте срок.
В случае обнаружения дефектов и внешних повреждений Оборудования, а также
невозможности идентифицировать Оборудования на соответствие спецификации к
Договору Грузополучатель приостанавливает осмотр. Покупатель направляет Поставщику
извещение об обнаруженных недостатках. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения такого извещения Поставщик обязан обеспечить присутствие своего
уполномоченного представителя на месте проведения осмотра Оборудования. В этом
случае Акт досмотра и Рекламационный акт подписываются в день завершения осмотра
уполномоченными представителями Грузополучателя и Поставщика, участвующими в
осмотре. В случае отказа Поставщика от прибытия на осмотр Оборудования или неявки
представителя Поставщика на место проведения осмотра в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения Поставщиком извещения Покупателя, Покупатель имеет право
завершить осмотр Оборудования в одностороннем порядке.
9
Поврежденное при транспортировке Оборудование должно быть, соответственно,
заменено Поставщиком за собственный счет без изменения цены в срок, установленный
по согласованию Сторон в Рекламационном акте, но не позднее 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты подписания Рекламационного акта.
Допоставленное или поставленное для замены Оборудование передается Покупателю в
порядке, установленном пунктами 8.1-8.10 настоящего Договора.
8.10. Приемка Оборудования Покупателем подтверждается подписанием Акта
приемки Оборудования и товарной накладной. Покупатель должен подписать Акт
приемки Оборудования и товарную накладную в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
завершения осмотра Оборудования.
9. Переход права собственности и риска случайной гибели Оборудования
9.1. Все риски повреждения или утраты Оборудования, связанные с организацией
доставки и нахождением Оборудования в пути до мест доставки, указанных в п. 8.1
Договора, несет Поставщик до момента приемки Оборудования Грузополучателем по
транспортной
накладной/квитанции.
С
даты
подписания
уполномоченным
представителем Грузополучателя транспортной накладной/квитанции ответственность за
сохранность Оборудования и риск его случайной гибели или повреждения переходят к
Покупателю.
9.2. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к
Покупателю с даты подписания Покупателем Акта приемки Оборудования. Датой
поставки Оборудования по Договору считается дата подписания Сторонами Акта приемки
последней партии Оборудования, поставленной по Договору.
10. Обеспечение выполнения Работ Материалами, Оборудованием
10.1. Поставщик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Материалами, а также наличие на Площадке необходимого контрольного и
измерительного оборудования.
10.2. Покупатель принимает на себя обязательство предоставить Оборудование
(Приложение № 7), которое передается Поставщику по акту о приемке-передаче
Оборудования в монтаж (форма ОС-15), а Поставщик обязуется оформить
представленные Покупателем акты о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма
ОС-15), а также оформить ведомости установленного и смонтированного Оборудования
на Площадке по форме, определенной Покупателем.
10.3. Поставщик несет ответственность за сохранность и риск случайной гибели
Оборудования, переданного ему по акту о приемке-передаче Оборудования в монтаж
(форма ОС-15), с момента его передачи до подписания Акта сдачи-приемки выполненных
работ.
11. Производство Работ
11.1. Покупатель назначает своего представителя, который от его имени
осуществляет контроль и технический надзор за сроками и качеством выполнения Работ.
Представитель Покупателя согласовывает Акты сдачи-приемки выполненных работ,
оформленные Поставщиком, а также производит проверку соответствия используемых
Поставщиком Материалов условиям Договора.
Уполномоченный Покупателем представитель имеет право беспрепятственного
доступа на Площадки, при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их
производства и в любое время производства Работ.
11.2. В случае если Покупателем будут обнаружены некачественно выполненные
Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), то Поставщик своими силами и
10
без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Покупателем срок качественно
переделать эти Работы.
11.3. Поставщик обязан немедленно предупредить Покупателя и до получения
указаний приостановить выполнения Работ в случаях:
непригодности предоставленного Покупателем Оборудования;
возможных неблагоприятных для Покупателя последствий выполнения
Поставщиком его указаний о способе выполнения Работ;
при иных, не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят
годности или прочности выполняемым результатам Работ.
11.4. Поставщик обязан вывезти в 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ за пределы Площадки принадлежащие ему
оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор и пр.
11.5. Поставщик разрабатывает
и отправляет на утверждение Покупателю
программу и методики испытаний в течение 15 рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора. Покупатель рассматривает полученный проект программы и
методики испытаний и утверждает либо направляет Поставщику замечания в течение 7
рабочих дней с момента получения программы и методики испытаний.
11.6. По окончании выполнения Работ по Договору, Поставщик сообщает
Покупателю о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний. В течение 5 (пяти)
рабочих дней Стороны формируют двухстороннюю комиссию для проведения приемосдаточных испытаний (далее - ПСИ).
11.7. Приемо-сдаточные испытания проводятся на основании разработанной
Поставщиком и утвержденной Покупателем программы и методики испытаний и по их
результатам подписывают протокол проведения приемо-сдаточных испытаний, в котором
отражают результат приемо-сдаточных испытаний, все выявленные недостатки и сроки их
устранения.
11.8. Если протокол приемо-сдаточных испытаний фиксирует отрицательный
результат проведения испытаний (наличие замечаний, недостатков), Поставщик устраняет
недостатки, указанные в протоколе приемо-сдаточных испытаний, и Стороны повторно
проводят приемо-сдаточные испытания.
11.9. По окончании приемо-сдаточных испытаний Поставщик обязуется передать
Покупателю смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по
ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости
проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной документации со всеми
разрешениями, приложенными к ней. Исполнительная документация передается в трех
экземплярах. Поставщик письменно подтверждает Покупателю с согласующей подписью
представителя Покупателя, осуществляющего технический надзор за строительством, что
данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным
Работам.
11.10.
Поставщик
обязан
согласовывать
со
всеми
компетентными
органами/организациями и заинтересованными лицами порядок выполнения Работ и
обеспечить его выполнение. Покупатель со своей стороны оказывает содействие
Поставщику в выполнении Работ.
11.11. С момента начала Работ и до их завершения Поставщик ведет журнал
производства Работ по форме, согласованной Сторонами.
12. Сдача и приемка Работ
12.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании приемо-сдаточных испытаний
и передачи Покупателю смонтированного Оборудования, прошедшего настройку и
паспортизацию, по ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для
11
кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной
документации со всеми разрешениями и приложенными к ней, Поставщик передает
Покупателю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (т.е.
акт по форме № КС-2 с приложением справки по форме № КС-3) в 2-х экземплярах на
весь объем Работ на Площадке по Догвоору.
12.2. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачиприемки выполненных работ с приложением необходимых документов, обязуется
подписать и направить один экземпляр акта Поставщику либо направить мотивированное
заключение об отказе от подписания такого акта с указанием недостатков в выполненных
Работах и сроков их устранения.
12.3. При сдаче Работ Поставщик обязан письменно с передачей всей необходимой
документации сообщить Покупателю о требованиях, которые необходимо соблюдать для
эффективного и безопасного использования Оборудования, а также о возможных для
самого Покупателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих
требований.
12.4. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Покупателем в ходе
проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для
Поставщика и необходимым условием для проведения повторной приемки Покупателем.
Устранение таких недостатков и недоделок производится Поставщиком за свой счет.
Любая повторная приемка Покупателем выполненных работ производится в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Договора.
13. Гарантии качества Оборудования и Работ
13.1. Поставщик гарантирует, что качество Оборудования соответствует
настоящему Договору и законодательству Российской Федерации.
13.2. Оборудование должно быть пригодным для целей, для которых Оборудование
такого рода обычно используется, и целям приобретения Оборудования, указанным
Поставщику.
13.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование свободно от прав третьих лиц, не
является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
13.4. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им
порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Оборудования, то
Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование, соответствующее этим
обязательным требованиям.
13.5. Стороны могут согласовать повышенные требования к качеству по сравнению
с обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской
Федерации или в установленном им порядке.
13.6. Оборудование должно соответствовать требованиям о качестве в момент
передачи Оборудования и в течение гарантийного срока, установленного Спецификацией
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
13.7. В документах, относящихся к отдельным единицам Оборудования (сервисная
книжка, гарантийный сертификат, иное) передаваемые Покупателю вместе с
Оборудованием на соответствующее Оборудование может быть установлен гарантийный
срок большей протяжённости, чем указано в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
13.8. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки Оборудования, если не
докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Покупателю
вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации, установленных в
соответствующей технической, пользовательской документации, либо действий третьих
лиц, либо непреодолимой силы.
12
13.9. Если после передачи Покупателю Оборудования Покупатель будет лишён
возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Поставщика,
течение Гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих
обстоятельств Поставщиком.
13.10. Если в течение Гарантийного срока Покупатель выявит недостатки
Оборудования, которые не могли быть установлены при приёмке Оборудования согласно
пункту 8 настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от
Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Оборудования (возврата Покупателю
соответствующих денежных средств);
- устранения выявленных недостатков силами и за счёт Поставщика;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
13.11. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования
Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать от Поставщика замены Оборудования ненадлежащего качества на
Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора;
- в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора и заявить соответствующие определённые законодательством Российской
Федерации требования.
13.12. При обнаружении неисправности Оборудования в течение гарантийного
срока Покупатель уведомляет об этом Поставщика по электронной почте e-mail: _____
или по факсу: _______. Покупатель должен сообщить следующую информацию:
наименование компании, координаты контактного лица, номер Договора, номер
Оборудования по каталогу производителя, серийный номер Оборудования, описание
неисправности.
13.13. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование
не могло быть использовано из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, что
Покупатель уведомит Поставщика о недостатках Оборудования.
13.14. В течение гарантийного срока при условии получения от Покупателя
уведомления о недостатках Оборудования Поставщик обязуется осуществлять за свой
счёт любой ремонт и (или) замену неисправного Оборудования, погрузку,
транспортировку, разгрузку, а также страхование Оборудования на период
транспортировки от соответствующего места доставки до места проведения ремонта, и
обратно.
13.15. Поставщик обязуется осуществлять ремонт (замену) Оборудования в срок не
более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя.
При отправке неисправного Оборудования составляется двусторонний акт. Датой
завершения ремонта (замены) считается дата получения Покупателем замененного или
отремонтированного Оборудования по соответствующему месту доставки. В
подтверждение завершения ремонта (замены) Оборудования Стороны составляют
письменный акт.
13.16. Поcтавщик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ
Материалами, в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, Задания
на выполнение работ (Приложение № 6), условиями настоящего Договора.
13.17. Гарантии качества распространяются на Работы и Материалы, выполненные
(использованные) Поставщиком по Договору.
13.18. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы
составляет 12 (двеннадцатьМесто для ввода текста.) месяцев с даты подписания Акта
сдачи-приемки выполненных работ Поставщиком и Покупателем.
13.19. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования обнаружатся
недостатки и/или дефекты в выполненных Работах используемых Материалах, то
Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Покупателем сроки.
13
Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта,
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщи обязан
направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
письменного извещения Покупателя для прибытия на место, указанное в уведомлении.
Отсутствие представителя Поставщика в указанном месте в назначенное Покупателем
время признается отказом Поставщика от участия в составлении акта устранения
недостатков.
13.20. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Поставщик обязан устранить
такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 10 (десяти) календарных дней со
дня получения письменного уведомления Покупателя об их обнаружении.
13.21. Гарантийный срок на Работы при устранении недостатков Поставщиком
продлевается соответственно на период, когда Оборудование не могло нормально
эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами.
Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения
в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы
для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
14.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной
форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно
содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
14.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая
Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) Рабочих дней со дня
прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих
исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной
форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить
обязательства по настоящему Договору.
14.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об
этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) Рабочих дней до планируемой
даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению
любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с
действием обстоятельств непреодолимой силы.
14
15. Изменение и расторжение настоящего Договора
15.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или
расторгнуть настоящий Договор.
15.2. Настоящий Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
15.3. Покупатель может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего
Договора Поставщиком, под которым понимается:
15.3.1. Просрочка Поставки Оборудования и выполнения Работ более чем на 2
(два) месяца.
15.3.2. Нарушение Поставщиком иных существенных условий настоящего
Договора.
15.4. Поставщик может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего
Договора Покупателем, под которым понимается:
15.4.1. Просрочка оплаты части Общей цены, установленной п. 3.4.1. настоящего
Договора, более чем на 3 (три) месяца.
15.4.2. Нарушение Покупателем иных существенных условий настоящего
Договора.
16. Направление документов, уведомлений, сообщений
16.1. Документы, уведомления, сообщения, установленные настоящим Договором,
совершаются в письменной форме и направляются Сторонами друг другу по почтовым
адресам, установленным настоящим Договором, почтовой связью заказным или ценным
письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой с уведомлением о
вручении, или иным согласованным Сторонами способом с обязательным уведомлением о
вручении.
16.2. Информация для направления документов, уведомлений, сообщений:
16.3. Информация о Покупателе:
Организация: Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком»
ФИО: Тутынин Иван Александрович
Адрес: 620041 г. Екатеринбург, Асбестовский пер., 4А.
Факс: (343) 379-12-90; (343) 379-19-52
e-mail: tutynin-ia@ural.rt.ru
16.4. Информация о Поставщике:
Организация: ______________
ФИО: _____________________
Адрес: ____________________
Факс: _____________________
e-mail: ____________________
17. Применимое законодательство и порядок разрешения споров
17.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются
законодательством Российской Федерации.
17.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём
переговоров.
17.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области.
18. Срок действия настоящего Договора
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
15
19. Другие положения
19.1. Каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать другую Сторону
об изменении своих почтовых адресов, адресов места нахождения, а также банковских и
иных реквизитов.
19.2. Стороны не имеют права уступать свои права (требования) либо передавать
свои обязанности по настоящему Договору полностью либо частично, без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
19.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
19.4. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его
неотъемлемой частью:
19.4.1. Приложение № 1 «Спецификация Оборудования».
19.4.2. Приложение № 2 «Спецификация Работ».
19.4.3. Приложение № 3 Акт приемки Оборудования (форма).
19.4.4. Приложение № 4 Акт досмотра Оборудования (форма).
19.4.5. Приложение № 5 Рекламационный акт (форма).
19.4.6. Приложение № 6 Задание на выполнение Работ.
19.4.7. Приложение № 7 Перечень Оборудования передаваемого Покупателем для
проведения Работ и адреса Площадок.
19.4.8. Приложение №8 График производства работ.
20. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель
ОАО«Ростелеком».
ОГРН 1027700198767.
ИНН 7707049388. КПП 784001001.
Адрес места нахождения: 191002,
Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15.
Макрорегиональный филиал «Урал».
Почтовый адрес: 620014,
Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
Р/с № 40702810600320000134
в Нижегородском филиале ОАО АКБ
"Связь-Банк"
К/с №30101810900000000700.
БИК -042202700.
Поставщик
___ «______________».
ОГРН 000000000000000.
ИНН 0000000000. КПП 000000000.
Адрес места нахождения: 000000,
Российская Федерация
______________________________.
Почтовый адрес: 000000,
Российская Федерация,
______________________________.
Р/с № 00000000000000000000
в ______________________.
К/с № 00000000000000000000.
БИК - 000000000.
От Покупателя
Вице-Президент - Директор
макрорегионального филиала «Урал»
ОАО«Ростелеком»
От Поставщика
_______________
___ «______________»
______________ /___________________/
______________ /А. Ю. Колпаков/
м. п.
м. п.
12
Приложение № 1
к Договору
от __.__.____ г. № __________
______________________________
«______________________________»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________ __________ __________ __________, действующего на основании ______________________________, с
одной стороны, и Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице Вице-Президента - Директора макрорегионального филиала «Урал» ОАО «Ростелеком» Колпакова
Антона Юрьевича, действующего на основании Положения о макрорегиональном филиале и генеральной доверенности от 21.10.2013
№12-686 , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение № 1 к Договору от __.__.____ г.
№ _________ (далее – «Договор») о нижеследующем:
Спецификация Оборудования
№
п/п
Индекс (и/или
серийный,
заводской
номер, марка,
модель
оборудования
и т.п.)
Производи
тель
Наименование Товара
Ед.
изм.
Количе
ство, в
ед. изм.
Гарантийный
срок (с
момента
подписания
Акта приемки
Оборудования
Сторонами)
Цена, за
единицу
измерени
я, без
НДС,
руб.
Цена, за
единицу
измерения,
с НДС,
руб.
Сумма, в
т.ч. НДС,
руб.
Срок доставки
Прецизионный кондиционер
1
PDX PX051
DA
«Emerson»
2
Шкафной прецизионный кондиционер
серии Liebert PDX PX051 DA
(внутренний блок) с подачей воздуха
под фальшпол.
Электронно-коммутационный
вентилятор.
Клапан контроля давления 400/3/50+N.
Фреон R410a.
опции:
контроллер ICOM & ColdFirel Display
(t,°С и φ, %)
шт.
1
12 месяцев
шт.
1
Не позднее 60
(шестидесяти)
календарных
дней со дня
заключения
настоящего
Договора
Сторонами
Способ
доставки
13
3
4
5
6
7
8
9
НCR 59
10
11
Фильтр F5+сигнал засорения фильтра
реле контроля фаз
пароувлажнитель
датчик протечки воды
Регулируемая рама с
антивибрационным основанием 500 мм
ресивер увеличенный
Конденсаторный блок HCR 59 с
осевыми вентиляторами, std. контроль
давления конденсации (Variex).
Теплообменник: труба\оребрениеСu\Al. 220/1/50
опции:
клапан обратный на фреоновом
контуре
клапан Lowtex 3-ход.
шт.
шт.
шт.
шт.
1
1
1
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
Всего:
В том числе НДС-18%:
Х
Х
Х
Х
Площадка расположена по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 2 (5 этаж).
Грузополучатель: Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком».
КПП: 665843001.
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
(ОГРН _________)
ОАО «Ростелеком»
(ОГРН 1027700198767)
____________________/___________/
____________________ /А. Ю. Колпаков/
« ____ » ________________ 2014 года
« ____ » _________________ 2014 года
20
Приложение № 2
к Договору
от __.__.____ г. № __________
Спецификация Работ
№
п/п
Наименование
Количество
1
Работы по монтажу, пуско-наладке
системы кондиционирования «Emerson»,
включая приобретение всех
необходимых расходных Материалов
1
Цена, за
единицу,
без НДС,
руб.
Цена, за
единицу, с
НДС, руб.
Стоимость
Работ c
НДС 18%
Гарантийный
срок на
Работы и
Материалы
(с даты
подписания
сторонами КС-2,
КС-3)
Всего:
В том числе НДС-18%
От Поставщика
_____________________
От Покупателя
_____________________ А. Ю. Колпаков
21
Приложение № 3
к Договору
от __.__.____ г. № __________
АКТ приемки Оборудования
по Договору №_____
составлен _____________20__г.
(форма)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика
(должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и представитель Покупателя
(должность, фамилия, инициалы)
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором на
поставку Поставщиком было поставлено, а Покупателем принято следующее
Оборудование:
Цена без НДС, Цена с НДС Сумма с НДС
№
Ед.
руб.18 %
18 %
18 %
Партномер/артикул Наименование
Кол-во
пп
изм.
(наименование (наименование (наименование
валюты)
валюты)
валюты)
Итого: _____ (______) _____, включая НДС 18% - _______ (_____) _______.
От Поставщика
От Покупателя
(подпись)
(подпись)
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ
От Поставщика
От Покупателя
_____________________
_____________________ А. Ю. Колпаков
м.п.
м.п
22
Приложение № 4
к Договору
от __.__.____ г. № __________
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора технический директор
___________ филиала
ОАО «Ростелеком»
_____________Фамилия,
инициалы
м.п.
Акт № _____
досмотра Оборудования по Договору №___ от __
(форма)
________________
«___»________20__г.
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: ___________________________
Члены комиссии:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Произвела досмотр Оборудования (наименование Оборудования) по Договору
№________ от __________20__ года, поставленного компанией (наименование компании).
Комплектность поставки проверялась по:
1. Товарной накладной №______ от _________20__ года.
2. Договорной спецификации.
3. Упаковочным листам.
По итогам досмотра комиссия пришла к следующим выводам:
Оборудование по наименованию, типу и количеству соответствует (не соответствует):
1. Товарной накладной №_____ от ________20__ года.
2. Договорной спецификации.
3. Упаковочным листам.
Председатель комиссии: ________________________________
Члены комиссии:
___________________
____________________
____________________
23
____________________
Номе
р п/п
Партномер/артик
ул
Наименован
ие позиции
по
спецификац
ии
План по
спецификаци
и, шт.
Фактическ
и
поставлен
о,
шт.
Недостач
а, шт.
Излишк
и, шт.
На основании Акта досмотра № ______ от ______ составлен рекламационный акт
№__________ от ________ 20___ года.
Председатель комиссии: ________________________________
Члены комиссии:
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:
От Поставщика
_____________________
м.п.
От Покупателя
_____________________ А. Ю. Колпаков
м.п.
24
Приложение № 5
к Договору
от __.__.____ г. № __________
Рекламационный АКТ №__
(форма)
Место (город) _______
Дата ________
1. По договору: № ___________ от ________ г.
Поставщик :
представленный:
________________________
_________________________
_________________________
Грузополучатель:
представленный:
_________________________
_________________________
Вид Оборудования:
_________________________
1. Описание Оборудования по Договору, на которое была предъявлена рекламация.
Номер
п/п
Партномер
Наименован
ие позиции
по
спецификац
ии
План по
спецификации
, шт.
Фактически
поставлено,
шт.
Примечание
2. Оборудование должено быть поставлено не позднее:
Уполномоченный представитель
(указывается наименование
Поставщика)
Уполномоченный представитель
(указывается наименование
Грузополучателя)
место, дата
подпись
место, дата
подпись
ФОРМУ УТВЕРЖДАЕМ:
От Поставщика
От Покупателя
_____________________
м.п.
_____________________ А. Ю. Колпаков
м.п.
25
Приложение № 6
к Договору
от___.____._______ г. № _____________
Задание
На выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке
системы кондиционирования с целью обеспечения оптимальных климатических условия
для надежной работы технологического оборудования (далее – «Задание»). По проекту
Макрорегионального филиала «Урал» ОАО «Ростелеком»: «Модернизация региональной
мультисервисной сети МРФ «Урал»».
адрес объекта: г. Пермь, ул. Крупской 2, 5 этаж, зал «Алкатель»
Состав работ.
1. Установить в помещение автозала «Алкатель» прецизионный кондиционер
производства «Emerson» PDX PX051 DA –1шт. на раме с антивибрационным
основанием, с конденсаторным блоком HCR59-1шт.
2. Конденсаторный блок HCR 59 кондиционера «Emerson» установить на крыше здания,
на подставке из уголка 45х45 высотой 1 м. в горизонтальном положении. Подставку
установить на резиновые прокладки толщиной не менее 15 мм.
3. Проложить и присоединить фреонопроводы, силовые и межблочные кабели от места
установки внутреннего блока кондиционера до конденсаторного блока. Длина трассы до
наружного блока кондиционера «Emerson» составляет - 50 м.
4.Осуществить подвод воды к вновь установленному прецизионному кондиционеру
«Emerson».
5. Осуществить отвод конденсата от вновь установленного кондиционера «Emerson».
6. Проложить кабельные линии электропитания к вновь установленному кондиционеру
«Emerson» с подключением к 3-х полюсному автомату 63А (установлен в четвертом ряду
№1), кабель ВВГнг 5*16, 20 м. в силовом щите ЩС5-3 помещения ЭПУ 5.1 (5 этаж к. 510).
7. Произвести сетевое соединение (до 25 м) вновь устанавливаемого кондиционера
«Emerson» PDX PX051 DA (внутренний блок) с существующими кондиционером HPM
M5ВUA, объединив их в одну систему по схеме N+1 (1 блок в работе, 1 – резервный) с
чередованием (ротацией) 1 раз в неделю и запуском резервного (дежурного) блока в
режиме «Каскада» на охлаждение (COOL).
8. Произвести пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию кондиционера.
9. Разработать комплект исполнительной документации на площадку строительства (в
объёме выполненных работ) в следующем составе:
- схемы размещения Оборудования;
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество
материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
- акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного оборудования;
- журналы производства работ;
- таблица кабельных соединений;
- трасса прокладки кабелей и проводов;
- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и
26
действующими нормативными документами.
Требования к организации работ и условиям выполнения работ.
1. Строительно-монтажные работы выполняются Поставщиком в строгом соответствии со
схемами, таблицами и планами рабочей документации, разрабатываемой Поставщиком и
согласованной Покупателем.
2. В местах проведения работ Покупатель обеспечивает наличие смонтированных
кабельных трасс (кабельные лотки, кабельросты) для прокладки кабелей и проводов.
3. Покупатель принимает на себя обязательство предоставить поставленное
Оборудование, которое передается Поставщику по акту о приемке-передаче
Оборудования в монтаж (форма ОС-15), а Поставщик обязуется оформить
представленные Покупателем акты о приемке-передаче Оборудования в монтаж (форма
ОС-15), а также оформить ведомости установленного и смонтированного Оборудования
на Площадке по форме, определенной Покупателем.
4. Допуск специалистов к работам осуществляется в соответствии с письменной заявкой
Поставщика, которая оформляется официальным письмом за подписью руководителя
организации и направляются не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала
работ. В заявке на допуск должны быть указаны:
цель посещения (вид работ);
содержание работ;
дата, время начала и окончания работ;
списки (с указанием паспортных данных):
специалистов и руководителей бригады с подтверждением их группы по
электробезопасности и права проведения специальных работ (в случае их производства);
ответственных лиц за безопасное производство работ и обеспечение охраны труда с
указанием их должностей;
перечень имущества, оборудования (сертифицированного), приспособлений,
имеющихся у специалистов Организаций и предназначенных для производства работ.
5. Поставщик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ
Материалами, а также наличие на Площадке необходимого контрольного и
измерительного оборудования.
6. Покупатель назначает своего представителя, при производстве работ представитель
Покупателя осуществляет технический надзор за выполнением работ, обеспечивает
доступ представителей Поставщика на объект для дополнительного обследования и
получение необходимой информации, а также для выполнения Работ в соответствии с
настоящим Заданием.
7. Поставщик согласует с Покупателем время и длительность перерывов в работе
оборудования, связанных с выполнением Поставщиком Работ.
8. Поставщик обязан обеспечить выполнение на Площадке необходимых мероприятий по
технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.
9. Поставщик обязан нести ответственность по обязательному, профессиональному
страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его
исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров,
регулирующих отношения со своими работниками.
27
Требования к документированию.
Электронные версии документов, передаваемых Поставщиком Покупателю, должны быть
представлены в формате следующего программного обеспечения:
-Adobe Reader версии 6.0 или более поздней;
-текстовые документы в формате Microsoft Word;
-схемы в формате Microsoft Visio.
Предоставляемые Документы должны быть оформлены Поставщиком
по форме
документооборота, принятой у Покупателя, должны содержать на титульной странице
наименование документа, его версию, дату и штамп «Утверждаю», если документ требует
согласования и утверждения.
Результатом Работ должно быть.
1. Смонтированная, подключенная, настроенная согласно настоящему Заданию и
условиям Договора система кондиционирования (Приложение № 1).
2. Протестированное на работоспособность новое оборудование.
Гарантия.
Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы составляет
________ (____________________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке
выполненных работ (формы № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(формы КС-3).
От Поставщика
От Покупателя
_____________________
_____________________ А. Ю. Колпаков
28
Приложение № 7
к Договору
от __.__.____ г. № __________
Перечень Оборудования, передаваемого Покупателем
для проведения Работ, и адрес Площадки
№
Наименование оборудования
адреса площадки
Прецизионный кондиционер «Emerson»
Шкафной прецизионный кондиционер
серии
Liebert
PDX
PX051 DA
(внутренний блок) с подачей воздуха
под
фальшпол.
Электроннокоммутационный вентилятор. Клапан
контроля давления 400/3/50+N. Фреон
R410a.
опции:
1 -контроллер ICOM & Coldfire Large
Display (t,°С и φ, %);
- Фильтр F5+сигнал засорения фильтра;
- реле контроля фаз;
г. Пермь, ул. Крупской, 2
- пароувлажнитель;
(5 этаж)
- датчик протечки воды;
- рама с антивибрационным основанием
500 мм;
- ресивер увеличенный;
НCR 59 конденсаторный блок с
осевыми вентиляторами, std.контроль
давления конденсации (Variex).
Теплообменник: труба\оребрение-Сu\Al.
2 220/1/50
опции:
- клапан обратный на фреоновом
контуре;
- клапан Lowtex 3-ход.
Ед. изм. Кол-во
шт.
1
шт.
1
От Поставщика
От Покупателя
_____________________
_____________________ А. Ю. Колпаков
29
Приложение № 8
к Договору
от __.__.____ г. № __________
График производства работ
№ Адрес/наимено Наименование работ
вание
площадки
г.
Пермь,
ул.
1
Монтаж и пускоКрупской, 2 (5
наладка системы
этаж)
кондиционирования
«Emerson»
Период
выполнения
работ
В течение 20
рабочих дней с
даты поставки
Оборудования
Полученный
результат,
отчетные документы
Подписанный
протокол приемосдаточных
испытаний.
Подписанный
Сторонами Акт о
приемке
выполненных работ
(по форме КС-2) и
Справка о стоимости
выполненных работ
и затрат (по форме
КС-3)
От Поставщика
От Покупателя
_____________________
_____________________ А. Ю. Колпаков
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
73
Размер файла
406 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа