close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

код для вставкиСкачать
Приложение № 2
Проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Киров (обл.)
«
»
2013 г
Муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице директора Петропавловского Константина Михайловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице
, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор на основании протокола №
рассмотрения и оценки заявок от
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и
оплатить следующие виды подрядных работ:
- Строительство КЛ-0,4кВ ТП-530 2 с.ш. - УП-180
по адресу: г.Киров, ул. Советская, 79 - Октябрьский пр.,42.
1.2. Указанные в п. 1.1. работы выполняются из материалов Заказчика и Подрядчика.
Заказчик обязуется предоставить Подрядчику электрокабель АВБбШв-4х150-1,0 длиной 105 метров
(ориентировочно, согласно проектно-сметной документации).
2. Цена договора
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора определяется сметой, которая после ее
согласования сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1 к
настоящему Договору). В случае невозможности согласования сметы Подрядчика, Заказчик вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке.
2.2. Указанная в п. 2.1. настоящего Договора цена является фиксированной, но в случае выявленных
дополнительных работ и затрат, не предусмотренных в проектно-сметной документации, она может
быть изменена путем заключения сторонами дополнительного соглашения.
2.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства, не учтенные в технической документации и смете
работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной
стоимости строительства, обязан письменно сообщить об этом Заказчику. При неполучении от
Заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, Подрядчик обязан приостановить
соответствующие работы.
2.4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной п.2.3. настоящего договора, лишается
права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных
этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика в
частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта
строительства.
2.5. Расчет за дополнительные работы производится по сметам, утвержденным Заказчиком.
2.6. Давальческие материалы Заказчика включаются в стоимость выполненных работ и учитываются
при расчетах в составе возвратных сумм.
2.7. Основанием для изменения стоимости договора может быть только изменение проектной
документации.
3. Порядок оплаты
3.1. Заказчик обязуется оплатить счет на предоплату путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в размере 30 % от сметной стоимости проекта, установленной в п. 2.1.
настоящего договора.
3.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика о начале работ. Аванс Подрядчику перечисляется на
расчетный счет в течение пяти дней с момента получения уведомления.
3.3. После оплаты аванса стоимость основных материалов, используемых Подрядчиком в производстве
работ, изменению не подлежит.
3.4. Стоимость предварительно оплаченных работ изменению не подлежит.
3.5. Окончательный расчёт по договору производится Заказчиком не позднее тридцати дней после
полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приёмки недостатков, после
подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (этапа) по форме КС-2 и справки о
стоимости выполненных работ (услуг) и затрат по форме КС-3, утвержденные Постановлением
Госкомстата РФ № 100 от 11.11.99г.
8
3.6. Работы, выполненные с изменением или
установленном порядке, оплате не подлежат.
отклонением
от
проекта
и
не
оформленные
в
4. Сроки исполнения обязательств
4.1. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных разделом 1, настоящего Договора на
следующий день после получения ордера на земляные работы и выполнит:
- работы по прокладке кабеля до 01.10.2013 г.
- работы по благоустройству до 15.10.2013 г.
5.
Права и обязанности сторон
5.1. Обязанности Подрядчика
5.1.1. Своими силами и средствами выполнить согласно заданию Заказчика все работы,
предусмотренные разделом 1, и сдать результат работ в сроки, предусмотренные п. 4.2. настоящего
договора.
5.1.2. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.
5.1.3. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от
соответствующих органов.
5.1.4. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала, занятых на производстве
работ.
5.1.5. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией и действующими
Строительными нормами и правилами.
5.1.6. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести
ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.
5.1.7. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему
Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
5.1.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране
окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ.
5.1.9. Не использовать какие либо вышеперечисленные документы, поступившие от Заказчика, или
иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без
предварительного письменного согласия Заказчика.
5.1.10. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других разделах
Договора.
5.1.11. Обеспечить сохранность проектно-сметной документации и передать 1 экземпляр Заказчику
после подписания акта выполненных работ в полном объеме и в пригодном для дальнейшего
использования состоянии со всеми изменениями и уточнениями.
5.1.12. Еженедельно представлять Заказчику отчет о выполнении работ на проводимых Заказчиком
оперативках.
5.1.13. Своими силами, средствами и за свой счет получить оборудование и материалы со склада
Заказчика в следующем порядке:
- уведомить Заказчика за три рабочих дня о намерении получить оборудование и материалы;
- в согласованный день своими силами, средствами и за свой счет получить оборудование и материалы.
Погрузку осуществляет Заказчик;
- при получении силового кабеля своими силами, средствами и за свой счет в присутствии
представителя Заказчика отмотать требуемое количество силового кабеля согласно настоящему
Договору, закапировать остаток кабеля на складе.
5.1.14. Прокладывать кабель на конкретном объекте с указанных ему барабанов.
5.1.15. Возвращать остатки давальческого кабеля на барабане на следующий день после завершения
прокладки в закапированном виде.
5.2.
Обязанности Заказчика
5.2.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи Проекты трасс кабельных, воздушных ЛЭП и
КТП, согласованные с инженерными службами г. Кирова в течение пяти рабочих дней с момента
подписания договора.
5.2.2. Принять результат работы в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного
уведомления Подрядчика или дать мотивированный отказ от приема результата работ.
9
5.2.3. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в
сроки, установленные настоящим договором.
5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах
Договора.
5.2.5. В соответствии с п. 1.2 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику электрокабель в
согласованные сроки. Качество, комплектность и упаковка товара должны соответствовать ГОСТам на
данный вид продукции и сопровождаться сертификатами качества. Приемка продукции по качеству и
количеству производится при подписании сторонами накладной М-15, которая обязательно содержит
полное наименование объекта и заводской номер барабана, при наличии доверенности на лицо,
получающее кабель.
5.2.6.
Забракованная продукция в установленном порядке подлежит возврату.
5.3. Права Заказчика
5.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
5.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
5.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора
подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
5.4. Иные права и обязанности Сторон
5.4.1. Иные права и обязанности Сторон
законодательства Российской Федерации.
вытекают
из
условий
Договора
и
действующего
6.
Производство работ
6.1.
Подрядчик перед началом работ назначает своих представителей, ответственных за обеспечение
проведения работ, которые могут определить дополнительным соглашением (протоколом) организацию
всех работ.
6.2.
Заказчик производит технический надзор и контроль над производством и качеством
выполняемых работ, осуществляет приемку выполненных работ. В случае отсутствия производителя
работ при работах в охранных зонах КЛ на Подрядчика налагается штраф в размере 0,1 % от стоимости
работ по Договору.
6.3.
Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим
ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам.
6.4.
Подрядчик обязан заблаговременно представлять Заказчику данные о выбранных им материалах
и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ,
сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и
использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их
несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их
замену.
6.5.
Подрядчик обязан сообщить Заказчику Паспортные данные на конкретных специалистов и их
специальности за 3 (три) дня до планируемых работ. Электротехнический персонал должен быть
обучен, что подтверждается наличием у персонала удостоверений с результатами проверки знаний
нормативных документов.
6.6.
Подрядчик письменно за 2 (два) дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности
отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними
актами промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения
Заказчика, внесенного в общий журнал работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию,
выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с
опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ,
а затем восстановить ее.
6.7.
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней после прокладки КЛ произвести защиту КЛ согласно
ПУЭ с составлением акта на скрытые работы. В случае невыполнения работ Подрядчик несет
ответственность в соответствии с п. 12.3 настоящего договора.
10
6.8.
В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены некачественно
выполненные работы, Заказчик составляет акт, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения
цены настоящего Договора в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего
качества и сдачи Заказчику.
6.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
6.10. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п 6.9., либо
продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии
разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о
прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
6.11. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны
Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 6.9., в разумный срок не заменит техническую
документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых
мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения
договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
6.12. Подрядчик обязан проводить высоковольтные испытания кабельных линий после прокладки
каждого участка и всей линии перед включением, при наличии собственной высоковольтной
испытательной лаборатории. При отсутствии лаборатории высоковольтные испытания проводит
Заказчик, в согласованные с Подрядчиком сроки.
6.13. При строительстве кабельных линий применять следующий порядок:
1. Разбивка трассы электрокабеля:
- выполняется в присутствии представителя Заказчика при наличии проекта, согласованного с
Заказчиком, с владельцами инженерных коммуникаций и земельных участков. Все отступления от
проекта должны быть согласованы в письменном виде и внесены в проект.
2. Раскопка траншеи:
- выполняется после контрольного вскрытия существующих электрокабелей с письменного разрешения
представителя Заказчика на месте работ.
3. Приемка траншеи:
- выполняется
представителем Заказчика при наличии откорректированного проекта со всеми
согласованиями и изменениями в проекте;
- при необходимости представитель Заказчика вправе потребовать присутствия представителей других
инженерных коммуникаций на приемке траншеи.
4. Прокладка электрокабеля:
- перед прокладкой электрокабеля Подрядчик должен предоставить документ о качестве на кабель (не
сертификат). При отсутствии данного документа прокладка кабеля запрещена;
- вскрытие барабана с кабелем должно быть осуществлено в присутствии представителя Заказчика;
- при необходимости должна производиться разборка кабеля
(для импортных кабелей разборка
обязательна);
- прокладка электрокабеля должна выполняться в присутствии представителя Заказчика.
5. Монтаж кабельных муфт:
- должен производиться электромонтерами-кабельщиками Подрядчика, прошедшими обучение в
специализированных центрах и имеющими соответствующее удостоверение, а также прошедшими
аттестацию по монтажу муфт в МУП «Горэлектросеть»;
- в действующих электроустановках монтаж кабельных муфт персоналом Подрядчика должен
выполняться на правах командированного персонала при наличии сопроводительного письма и
прохождения необходимых инструктажей.
Согласно «ПРАВИЛАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И
СЕТЕЙ РФ» и «ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. Часть 1.
Кабельные линии напряжением до 35 кВ», при сдаче в эксплуатацию кабельных линий должна быть
оформлена и передана МУП «Горэлектросеть»
документация, предусмотренная строительными
нормами и правилами и отраслевыми правилами, а также:
- исполнительный чертеж трассы с указанием мест установки соединительных муфт, выполненный в
масштабах 1:200 и 1:500 в зависимости от развития коммуникаций в данном районе трассы;
11
- скорректированный проект кабельной линии, согласованный перед прокладкой с Заказчиком;
- чертеж профиля кабельной линии в местах пересечения с дорогами и другими коммуникациями;
- акты состояния кабелей на барабанах и в случае необходимости протоколы разборки и осмотра
образцов (для импортных кабелей разборка обязательна);
- протоколы испытаний и осмотра кабелей на барабанах перед прокладкой;
- журнал прокладки;
- акт приемки траншей и кабельных сооружений под монтаж кабелей образца Заказчика;
- журнал разделки кабельных муфт напряжение до(выше)1000 В;
- акт приемки траншей и кабельных сооружений под монтаж кабелей и засыпку траншей образца
Заказчика;
- протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки (для
кабелей свыше 1000В);
- протокол измерения сопротивления изоляции (для кабелей до 1000В);
- протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах;
- акт на скрытые работы по бестраншейной прокладке кабелей в трубах методом ГНБ или методом
прокола с проектом производства работ и план-схемой;
- документ о качестве на кабель с протоколами заводских испытаний кабелей;
- схема кабельной линии с указанием заводских номеров барабанов и соединительных муфт, длин
кабеля между муфтами;
6. Проверка выше перечисленных документов осуществляется представителем Заказчика при наличии:
- письменного перечня (описи) всех документов;
- полного объема документов, подшитых в папке;
- подписей и печатей монтажной организации на исполнительных документах.
7. Порядок сдачи и приемки работ
7.1. Приемка выполненных работ производится с участием Подрядчика и уполномоченного
представителя Заказчика и оформляется актом приема-передачи выполненных работ (этапа) по форме
№ КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.99 и справкой о стоимости
выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по каждому из этапов, указанных в Приложении 1 к
настоящему договору, подписываемыми обеими сторонами. В случае обнаружения недостатков в работе
они фиксируются в двустороннем акте с указанием срока их устранения.
7.2. По окончанию работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию по
выполненным подрядным работам.
8. Гарантии Подрядчика и гарантийный период
8.1.
Гарантийный срок составляет 60 месяцев с момента подписания Заказчиком «Акта о приемке
выполненных работ» по форме № КС-2.
8.2.
Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям,
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество;
качество выполнения всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и
правилами;
бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации
Объекта.
устранение всех недостатков и дефектов, допущенных по вине Подрядчика, выявленных в гарантийный
период.
8.3.
Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с
гарантией.
8.4.
После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней
информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в
максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит ремонт
собственными силами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае на ремонтируемый участок
(оборудование) продлевается на 60 месяцев с момента включения электроустановки в работу.
8.5. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок
(установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта), а так же для предотвращения аварийной
(чрезвычайной) ситуации и/или ликвидации ее последствий, Заказчик вправе самостоятельно принять
меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить
12
Подрядчику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным затратам на устранение
дефектов, а Подрядчик обязан оплатить стоимость выполненных работ.
9. Форс-мажор
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
9.2.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли
после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают
воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору, подтвержденные соответствующими
уполномоченными органами.
9.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти)
рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
9.4.
Если обстоятельства форс-мажора действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев
и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком и
Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
10. Урегулирование споров и арбитраж
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с
ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с
приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в
течение 15 дней с момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны
не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд по месту нахождения Ответчика.
10.2. В части не урегулированной настоящим договором, отношения сторон регламентируются
действующим законодательством РФ.
11.
Ответственность сторон и санкции
11.1. Стороны по настоящему Договору несут имущественную и иную ответственность по своим
обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской
Федерации.
11.2.
Ни одна из сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой стороны, ее
договорам и сделкам с третьими лицами.
11.3.
В случае несвоевременного завершения работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику
пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
11.4.
За задержку Заказчиком акцепта счетов Подрядчика за выполненные работы он уплачивает
Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.
12.
Расторжение Договора
12.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
12.2.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
если Подрядчик в существенной степени не выполнит обязательства по настоящему Договору, что
приведет к нецелесообразности для Заказчика дальнейшей реализации Договора;
если Подрядчик заменит без письменного согласия Заказчика партнеров объединения, от имени
которого подавалась конкурсная заявка;
если выяснится, что Подрядчик предоставил о себе ложные сведения о его соответствии условиям
конкурса;
в иных случаях, прямо предусмотренных данным Договором и законодательством Российской
Федерации.
12.3.
Заказчик в любое время может расторгнуть Договор в силу его экономической
нецелесообразности, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении
должно быть отмечено, почему такое расторжение целесообразно для Заказчика, указаны объем
аннулированных договорных обязательств Подрядчика и дата вступления в силу расторжения.
12.4.
Стороны должны оплатить друг другу связанные с расторжением настоящего Договора
обоснованные расходы при условии, что Подрядчик предпринимает все приемлемые меры для
минимизации этих расходов.
13
12.5.
Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.
Прочие условия
13.1. Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.
13.2.
Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
13.3.
Если отдельные положения настоящего Договора окажутся недействительными или потеряют
свою силу, то все остальные положения продолжают действовать. Стороны попытаются договориться о
новом положении, которое по своему экономическому эффекту максимально соответствует
заменяемому недействительному положению.
13.4.
Уступка права требования по настоящему договору без письменного согласования сторон не
допускается.
14.
Перечень приложений, прилагаемых к настоящему Договору
14.1.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 «Смета расходов на выполнение работ»
15.
Местонахождение, платежные реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
«Горэлектросеть»
ул.Некрасова, д. 69, г. Киров, 610014
Тел./факс (8332)56-40-19, 56-42-10 (бух.)
e-mail: GEV@ges.kirov.ru
ИНН 4346001502 КПП 434501001
Р/с 40602810900000000098
ОАО КБ «Хлынов» г. Киров
БИК 043304711
К/с 30101810100000000711
ОКОНХ 11170 ОКПО 10932928
ОГРН1024301332550
КМ.Петропавловский
МЛ.
14
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
32
Размер файла
109 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа