close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОГОВОР № - Автомобильные весы

код для вставкиСкачать
1
ДОГОВОР № ____
на поставку весов тензометрических автомобильных ВЭА «Номинал»
и выполнение сопутствующих услуг.
г. Шахты
«____» ___________ 2013г.
ООО « Торговый Дом Сельхозтехника», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Долгопятова Дениса Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется передать в собственность «Заказчика» весы автомобильные
тензометрические ВЭА «Номинал» 1-60-20-3 (далее по тексту Весы) и всю необходимую техническую
документацию согласно Приложения №1, а также выполнить комплекс работ по изготовлению монолитного
фундамента, монтажу, пуско-наладке и калибровке весов на площадке «Заказчика» (далее по тексту
«работы»).
1.2. Заказчик обязуется принять Весы и работы, оплатить их по ценам, на условиях и в сроки,
предусмотренные настоящим договором, и обеспечить необходимые условия для проведения работ.
1.3.
Условия
поставки:
поставка
оплачивается
«Заказчиком».
Адрес
доставки:
________________________________________________________________________________
2. Характеристика Весов
2.1. Наименование:
- весы автомобильные тензометрические: ВЭА «Номинал» 1-60-20-3.
- выпускаются на основании ТУ 4274-003-76960843-2009.
- внесены в Государственный реестр средств измерений (регистрационный номер № 37515-09),
сертификат об утверждении типа средства измерений Госстандарта России № 35843 от 08.08.09.
- Изготовитель: ООО «Сельхозтехника», г.Зверево, Ростовская обл., ул. Крупской, 126.
2.2. Количество: один комплект.
2.3. Характеристики и комплектность весов в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
3. Обязательства «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Назначить ответственного за проведение работ по настоящему договору, уполномоченного
принимать решения и выполненные работы, а также подписывать документы, с целью обеспечения
выполнения работ по настоящему договору.
3.1.1.1. Принять и разгрузить своими силами Весы с предоставлением оригинала доверенности на
получение продукции и оформлением товарной накладной.
3.1.1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит на «Заказчика» с
момента подписания товарной накладной.
3.1.2. Выполнить комплекс подготовительных работ:
3.1.2.1. Осуществить все необходимые согласования на предмет установки весов и расположение их на
территории.
3.1.2.2. Подготовить площадку для монтажа весов, расчистить и освободить ее от посторонних
предметов.
3.1.2.3. Обеспечить подвод электропитания, на расстояние не далее 20м. от места проведения работ для
подключения оборудования, взяв на себя расходы, связанные с потреблением электропитания в период
проведения работ.
3.1.2.4. Предоставить автомобильный кран грузоподъемностью 10 тн (на время работ по монтажу весов
на фундамент, калибровке весов – общее время работы крана 4 часа) и ковшовый экскаватор (на время работ
по строительству монолитного фундамента).
3.1.2.5. Обеспечить местом проживания (в соответствии с санитарными нормами), монтажную бригаду
«Исполнителя» в количестве 4-х человек сроком не более 5 суток.
3.1.3. За свой счёт предоставить охраняемое служебно-бытовое помещение, не далее 20 метров от
объекта для хранения инструмента и оборудования на время выполнения монтажных и пуско-наладочных
работ.
Исполнитель _____________Долгопятов Д.Б.
Заказчик __________ _____________
2
3.1.4. Эксплуатировать весы и весовой терминал, согласно инструкции.
4. Обязательства «Исполнителя»
4.1. «Исполнитель» обязуется подготовить и передать, а «Заказчик» принять Весы по адресу:
____________________________________________________________________________________
4.2. «Исполнитель» обязуется выполнить следующие работы:
4.2.1. Произвести работы по строительству фундамента, монтаж, пуско-наладку и калибровку весов в
течении _______календарных дней с момента перечисления «Заказчиком» предварительной оплаты,
указанной в п.5.2.1. настоящего договора.
4.3. Провести инструктаж технического и обслуживающего персонала по правилам эксплуатации весов.
4.4. Приемка работ по монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию весов, согласно настоящего
договора осуществляется представителями «Заказчика» и «Исполнителя» с составлением двух стороннего
акта на каждый вид работ.
4.5. Организовать приезд представителя регионального центра стандартизации и метрологи
(поверителя) для сдачи весов в государственную поверку.
5. Стоимость договора и порядок расчетов
5.1. Общая стоимость договора составляет – __________ (_________________) рубля 00 копеек, в том
числе НДС 18%.
5.1.1.стоимость
комплекта
весов
на
складе
«Исполнителя»
составляет
–
________________(_________________________ ) рубля 00 коп., в том числе НДС 18%.
5.1.2.
стоимость
строительства
фундамента
для
весов
составляет
–
_______________________(_________________) 00 коп., в том числе НДС 18%.
5.1.3.стоимость работ по монтажу, пуско-наладке и калибровке весов на подготовленный фундамент
составит – _______________(_________________________) рублей 00 коп. в том числе НДС 18%.
5.1.4.организация и проведение государственной первичной поверки составляет – 19 200 (Девятнадцать
тысяч двести ) рублей 00 коп., в том числе НДС18%.
5.1.5. доставка образцовых гирь до места калибровки составит – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18%.
5.1.6. стоимость доставки весов до объекта монтажа по адресу:______________________________
, составит ___________(_______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
5.1.7. в случае невозможности «Заказчиком» выполнения пункта 3, п.п. 3.1.2.5., данного договора,
стоимость командировочных расходов составит – 1 000 (одна тысяча ) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18%., на человека , за каждый день пребывания монтажной бригады на объекте монтажа.
5.1.8. в случае невозможности выполнения «Заказчиком» п. 3, п.п. 3.1.2.4., данного договора стоимость
работы погрузочно- разгрузочной техники составит – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18%.
5.2. Порядок расчётов. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя» на основании выставленных счетов:
5.2.1.1 этап. После подписания настоящего договора «Заказчик» производит предварительную оплату в
размере __________________(___________________ ) рубля 00 копеек, в течении 5-ти дней с момента
подписания сторонами данного договора.
5.2.2. 2 этап. «Заказчик» перечисляет сумму в размере __________________(____________________)
рубля 00 коп., после подписания акта выполненных работ или после сдачи весов в государственную
первичную поверку, путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя».
5.3. Оплата за выезд технических специалистов в период эксплуатации весов осуществляется в
размере 10 000(десять тысяч рублей), в течении гарантийного срока.
При признании неисправности
гарантийным случаем (в период действия гарантийного срока), денежные средства возвращаются
«Заказчику» в течение 3-х дней с момента обследования Весов.
6. Сроки и порядок выполнения работ
6.1. «Исполнитель» обязуется подготовить Весы к отгрузке, указанную в гл.1. на условиях настоящего
договора, в течение __________календарных дней со дня готовности фундамента к монтажу.
6.2. «Исполнитель» обязуется приступить к строительным работам, указанных в гл. 1., в течении 14
рабочих дней, после оплаты, указанной в 5.2.1. настоящего договора.
6.3. «Исполнитель» осуществляет отгрузку продукции только после получения уведомления о
готовности принять Весы за подписью ответственного за проведение работ по настоящему договору лица
(факсимильное) от «Заказчика».
6.4. «Исполнитель» по согласованию с «Заказчиком» имеет право досрочно отгрузить продукцию
письменно согласовав это с Заказчиком.
Исполнитель _____________Долгопятов Д.Б.
Заказчик __________ _____________
3
6.5. «Исполнитель» обязуется выполнить работы, указанные в гл.1. настоящего договора, в течение 40
– календарных дней с момента внесения предварительной оплаты.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. За нарушение сроков поставки товара «Исполнителем», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине «Исполнителя», вышеназванный
выплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.
7.4. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты по настоящему договору согласно п.5.2.,
последний выплачивает «Исполнителю» 0,1% от суммы текущего платежа, за каждый день просрочки.
7.5. При расторжении договора в случаях, предусмотренных в п.п. 12.1. сторона по вине которой
произошло невыполнение договора лишается права реституции к другой стороне по договору.
7.6.Если одна из Сторон изменит свой адрес (место нахождения или почтовый), то она обязана
информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в
учредительных документах, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического изменения
место нахождения.
7.7.В случае изменения одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом
другую Сторону до вступления изменений в силу, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
фактического изменения банковских реквизитов.
7.8. Ответственность сторон в иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Разрешение споров
8.1. Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
урегулированы, если возможно, путём переговоров между сторонами.
8.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, то спорные вопросы будут решаться в
Арбитражном суде. До обращения в суд предъявление претензий с обосновывающими документами
обязательно.
8.3. Срок рассмотрения претензии 10 дней со дня получения. Претензия подписывается представителем
стороны по настоящему договору.
9. Прочие условия
9.1. В случаях увеличения объема работ, строительные материалы необходимые для их осуществления
оплачиваются дополнительно. Перечень работ и материалов согласовывается Сторонами и указывается в
Дополнительном Соглашении.
9.2. Изменения и дополнения настоящего договора допускаются по согласованию сторон в письменной
форме.
9.3. При переписке по выполнению или изменению условий договора ссылка на номер настоящего
договора обязательна.
9.4. Обязательства «Исполнителя» считаются выполненными со дня подписания акта выполненных
работ обеими сторонами или сдачи весов в государственную поверку.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится
у обеих сторон.
9.6. Отправленный по факсу договор считать действительным, с последующим обменом оригиналами.
9.7. При метеоусловиях препятствующих проведению пуско-наладочных работ сроки завершения работ
переносятся на количество дней, в течение которых невозможно проведение работ.
9.8. Право собственности на весы автомобильные тензометрические ВЭА «Номинал» 1-60-20-3
переходит от «Исполнителя» к «Заказчику» после того как «Заказчиком» будет произведена оплата всей
суммы указанной в п.п. 5.2.2., а также неустоек, если таковые имеются.
10. Гарантийные обязательства
10.1. «Исполнитель» гарантирует соответствие весов автомобильных тензометрических
ВЭА
«Номинал» требованиям ГОСТ 29329-92, а «Заказчик» соблюдать правила эксплуатации и хранения.
10.2. Гарантийные обязательства вступают в силу со дня ввода весов в эксплуатацию но не более 37-ти
месяцев со дня подписания «Заказчиком» товарной накладной и действуют в течение 36-ти месяцев при
условии соблюдения «Заказчиком» правила эксплуатации весов.
Исполнитель _____________Долгопятов Д.Б.
Заказчик __________ _____________
4
10.3. В период действия гарантийного срока «Исполнитель» обязуется заменить или наладить
некачественные комплектующие в течение 20 (двадцати) дней, с момента получения письменного
(факсимильного) сообщения от «Заказчика» о выявленных недостатках и (или) дефектах.
10.4. В случае выхода продукции из строя, в период гарантийного срока, по вине «Заказчика», выезд и
работа специалиста от «Исполнителя», а также комплектующие, оплачиваются «Заказчиком» согласно
выставленного счёта.
10.4.1. Для определения неисправности весов «Заказчик» оплачивает выезд технических специалистов,
в соответствии с пунктом 5.3., который осуществляется в течении 5 рабочих дней, по факту оплаты.
11. Форс-мажор
11.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных
переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного
административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений,
административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств
сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки
выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они
значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению
после наступления обстоятельств форс-мажора.
11.2. Любая из сторон обязана в течение 5-ти дней с момента, когда ей стало (или должно было стать)
известно о наступлении и (или) окончании чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору, известить письменно
другую сторону.
11.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в
срок, указанный в договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на время действия соответствующего
обстоятельства.
11.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для
подтверждения документ компетентного государственного органа.
12. Срок действия договора
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013 г., а в части
взаиморасчетов до их полного завершения. Договор считается расторгнутым после истечения срока его
действия и невыполнения сторонами своих обязательств по договору.
13. Юридические адреса и подписи сторон
От «Исполнителя»:
ООО «Торговый Дом Сельхозтехника»
Юридический адрес: Россия, 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр-т Победы Революции, д.113;
Почтовый адрес: Россия, 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр-т Победы Революции, д.113;
тел.: (8636) 22-77-11, факс: 23-68-79; ooosht@yandex.ru, www.cxt.su.
ИНН 6155063237, КПП 615501001, Р/сч 40702810452060001464, К/с 30101810600000000602,
В Юго-Западном СБ РФ г. Ростов-на-Дону, ОСБ №5410 п. Каменоломни, БИК 046015602
_________________ Долгопятов Д.Б.
М.П.
От «Заказчика»:
___________________ ____________
М.П.
Исполнитель _____________Долгопятов Д.Б.
Заказчик __________ _____________
5
Приложение № 1
к договору № ____ от «____» ______ 2013г.
Краткая техническая характеристика и условные обозначения:
Весы автомобильные тензометрические ВЭА «Номинал» 1-60-20-3,
где 1- вид грузоприемного устройства(колейный);
60 - Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг
20- Габаритные размеры платформы по длине, м.
3 – Количество модулей платформы, шт.
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг
Класс точности
Дискретность измерений, кг
Время непрерывной работы
Допустимая кратковременная перегрузка, %
Канал внешней связи
Электропитание, В
Потребляемая мощность, Вт
Температурный диапазон условий эксплуатации весов, °С
Удаленность весоизмерительного терминала от платформы
весов, м
Габаритные размеры платформы:
- длина, м
- ширина, м
60 000
средний
20
не ограничено
25
RS 232
≈220 ± 15
15
От -30 до +40
не более 35
20
3
Комплект поставки на единицу продукции
Платформа грузоприемная сборная
20 метров, шт
Датчик тензометрический с узлом встройки, шт
Кабель сигнальный, м
Весоизмерительный, шт
Комплект технической документации (паспорт на весы, руководство по
эксплуатации весов, руководство по эксплуатации на терминала), шт
Клемная коробка, шт
От «Исполнителя»:
ООО « ТД Сельхозтехника»
_________________ Д.Б. Долгопятов
М.П.
Исполнитель _____________Долгопятов Д.Б.
3
8
25
1
1
1
От «Заказчика»:
___________________
__________________ _________
М.П.
Заказчик __________ _____________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
272
Размер файла
133 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа